Tableau local des architectes de la wilaya de sétif 2015

SOMMAIRE Lettre de Monsieur le Président de la république aux architectes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Décret législatif n° 94-07 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Décret exécutif n° 95-370 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 Décret exécutif n° 96-293 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4 Décret exécutif n°98-153 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 0 Arrêté interministériel du 15 mai 1988 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4 Tableau des honoraires de l’architecte (commande privée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2 Tableau local des architectes

..................................................................... 53

Spécimens des documents officiels

................................................................... 107

CLOA Setif, Cité 500 Logts. EPBTP Bt°C5 N°17 BP. 728 RP Setif. Tél.Fax: 036 54 51 53 contact@cloasetif.org www.cloasetif.org

‫وجــه رئيــس الجمهور يــة‪ ،‬عبــد العز يــز بوتفليقــة رســالة إلــى المشــاركين فــي‬ ‫حفــل تســليم الجائــزة الوطنيــة للهندســة المعمار يــة والتعميــر قرأهــا نيابــة عنــه وز يــر‬ ‫الســكن والعمــران والمدينــة‪ ،‬عبــد المجيــد تبــون هــذا نصهــا‪:‬‬ ‫حضرات السيدات والسادة‪،‬‬ ‫إن موعدنــا يتجــدد اليــوم‪ ،‬بمناســبة تســليم الجائــزة الوطنيــة للهندســة‬ ‫المعمار يــة والتعميــر لتكر يــم أحســن األعمــال التــي جســد إنجــازات عصر يــة بلمســة‬ ‫فنيــة وابداعيــة ابتكرتهــا طاقــات جزائر يــة شــابة لتكــون شــاهدا علــى التطــورات‬ ‫الكبــرى التــي عرفهــا مجتمعنــا منــذ نيــل حريتــه واســترجاع كرامتــه ‪.‬‬ ‫فعلينــا أن نحافــظ علــى تراثنــا وتاريخنــا اللذيــن يكونــان هويتنــا‪ ،‬لــذا فانــه البــد‬ ‫أن تكتســي اإلنجــازات‪ ،‬التــي نكرمهــا فــي مثــل هــذه المناســبات‪ ،‬طابــع التجديــد‬ ‫واالبتــكار‪ ،‬مــن حيــث قدرتهــا علــى المــزج بيــن القيــم العالميــة والمحافظــة علــى‬ ‫الثوابــت التــي تميــز ثقافتنــا وتاريخنــا بخصائصهــا و روعتهــا و اســرارها لربطهــا‬ ‫بالتطــورات المعمار يــة التــي يعرفهــا العالــم كل يــوم‪ ،‬وهــذا لمــا لمســناه فــي‬ ‫بعــض المشــاريع التــي أنجــزت مؤخــرا بواليــة المديــة التــي جمعــت مــا بيــن األصالــة‬ ‫والحداثــة‪.‬‬ ‫مــن أجــل ضمــان ازدهــار دائــم للمعمــار الــذي يعــد مؤشــرا هامــا لدرجــة تنميــة‬ ‫الشــعوب‪ ،‬علينــا أن نهتــم بتحســين مســتوى أدائنــا حتــى نكــون فــي مســتوى‬ ‫االســتثمارات التــي تقدمهــا الدولــة مــن أجــل توفيــر العيــش الكر يــم والرفــاه‬ ‫االجتماعــي للمواطــن مــن خــال تطويــر وتنميــة المــدن ‪.‬‬ ‫إن تكر يــم أحســن األعمــال الهندســية يســمح لنــا بــإدراك أهميــة اإلبداعــات‬ ‫المعمار يــة فــي الجزائــر‪ ،‬وتثميــن النوعيــة المعمار يــة التــي تعــد شــريطا أساســا لتلبيــة‬ ‫كل المتطلبــات المتزايــدة والمتســارعة التــي تفرضهــا تطــورات هــذا القــرن‪.‬‬ ‫فجــودة المعمــار توفــر الرفــاه اإلجتماعــي‪ ،‬وتحقــق التنميــة المســتدامة‬

‫وتعــد حقــا فنــا وعلمــا للحيــاة اليوميــة ‪.‬‬ ‫إن الســكن يعــد مــن أهــم األولويــات بالنســبة للحكومــة‪ ،‬لــذا فــإن تحقيــق‬ ‫أهدافنــا الوطنيــة فــي مجــال االســكان‪ ،‬أيــا كان جمهمــا‪ ،‬ال يمكــن أن يتــم دون‬ ‫المهندســين المعمارييــن‪ ،‬الذيــن يعتبــرون الفاعليــن الرئيســيين فــي معركتنــا ضــد‬ ‫الرتابــة والســطحية ‪.‬‬ ‫فالمهنــدس المعمــاري بصفتــه أحــد أفــراد المجتمــع يتأثــر بمــا يجــري حولــه‬ ‫وينعكــس ذلــك علــى عملــه وقيمــه وتطلعاتــه‪ ،‬ممــا يجعلــه قــادرا على أن يعكس‬ ‫رغبــات وتطلعــات هــذا المجتمــع المحيــط بــه مــن خــال تصميماتــه المعمار يــة ‪.‬‬ ‫لــذا فنحــن ننتظــر منهــم الكثيــر‪ ،‬فمســؤولياتهم كبيــرة فــي تغييــر الصــورة‬ ‫القاتمــة التــي تعرفهــا مدننــا وقرانــا علــى حــد ســواء‪ ،‬فالبــد مــن ز يــادة المســاحات‬ ‫الخضــراء داخــل وخــارج المــدن واســتغالل األماكــن الفارغــة وغيــر المســتعملة‬ ‫إســتغالال أمثــل بطريقــة هندســية تناســب التمتــع والتنــزه واســتخدام مصــادر‬ ‫الطاقــات المتجــددة للحــد مــن التلــوث البيئــي ‪.‬‬ ‫إننــا ال نبنــي لألجيــال الحاضــرة فحســب‪ ،‬وإنمــا نر يــد أن نخلــد أعمالنــا لتبقــى‬ ‫معالــم تاريخيــة لألجيــال القــادم‪ ،‬فنحــن نصبــو الــى المز يــد مــن اإلثــراء مــن خــال‬ ‫تجاربكــم واالســتفادة مــن معارفكــم‪ ،‬حتــى يتســنى لنــا معــا رســم إطــار معالــم‬ ‫المدينــة الجزائر يــة المســتقبلية الثر يــة بماضيهــا‪ ،‬المدركــة لحاضرهــا والواثقــة فــي‬ ‫مســتقبلها ‪.‬‬ ‫وختامــا‪ ،‬ال يفوتنــي ان أهنــئ الفائز يــن بجائــزة هــذه الســنة وأحثهــم علــى‬ ‫المز يــد مــن العطــاء والتفانــي فــي أعمالهــم‪ .‬وفــق اهلل الجميــع ‪.‬‬ ‫والسالم عليكم ورحمة اهلل تعالى وبركاته‪.‬‬ ‫األحد ‪ 30‬مارس ‪2014‬‬ ‫المصدر وكالة األنباء الجزائرية‬

‫‪4‬‬

‫رسالة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة‬ ‫الى المشاركين في حفل تسليم الجائزة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير‬ ‫‪5‬‬

Membres du CLOA Setif

BENLATRACHE

BENSALEM

MAMI

LENEGUER

YACINE

DEFFAR

DJILANI

FAOUZI

FARID

MOUNIR

ABDELKRIM

REBBOUH

ABDELKAYOUM

LAZHAR

TRESORIER

MEMBRE

MEMBRE

MEMBRE

PRESIDENT

VICE

SECRETAIRE

PRESIDENT

GENERAL

president@cloasetif.org

vicepresident@cloasetif.org

secretairegeneral@cloasetif.org

tresorier@cloasetif.org

Tél. +213 (0) 36 666 261

Tél.Fax +213 (0) 36 639 120

Tél. +213 (0) 661 369 050

Tél. +213 (0) 550 722 350

6

Tél. +213 (0) 556 850 596

DÉCRET LÉGISLATIF N° 94-07 DU 7 DHOU EL HIDJA 1414 CORRESPONDANT AU 18 MAI 1994 RELATIF AUX CONDITIONS DE LA PRODUCTION ARCHITECTURALE ET À L'EXERCICE DE LA PROFESSION D'ARCHITECTE.

7

TITRE I DE L’ARCHITECTURE

Section 1 Principes généraux

ARTICLE 1 Le présent décret législatif a pour objet de fixer le cadre de la production architecturale et d'édicter les règles d'organisation et d'exercice de la profession d'architecte. Il vise en outre la promotion architecturale ainsi que la protection et la préservation du patrimoine urbain et de l'environnement bâti.

ARTICLE 2 L'architecture est l'expression d'un ensemble de connaissances et un savoir-faire réunis dans l'art de bâtir. Elle est l'émanation et la traduction d'une culture. La qualité des constructions et leur insertion dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels et urbains, la préservation du patrimoine et de l'environnement bâti sont d'intérêt public.

ARTICLE 3 La réalisation d’œuvres architecturales doit préserver ou améliorer l'environnement. Les autorités habilitées à délivrer les permis de construire et les permis de lotir sont tenues de s'assurer du respect de cet intérêt à travers les règles d'architecture et d'urbanisme.

8

ARTICLE 4 Toute personne physique ou morale qui désire entreprendre une construction soumise au visa de l'architecte doit faire appel à un architecte agréé pour l'établissement du projet au sens de l'article 55 de la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990 relative à l'aménagement et à l'urbanisme.

Pour la construction des ouvrages d'art, les maîtres d'ouvrages sont tenus de faire participer les architectes pour l'insertion de l'ouvrage dans le milieu environnant.

ARTICLE 5 Les collectivités locales dont les territoires renferment des particularités architecturales sont tenues d'établir des cahiers de prescriptions particulières.

ARTICLE 6 Les collectivités locales et les administrations chargées de l'urbanisme sont tenues de promouvoir par tout moyen approprié une production architecturale conforme aux lois et règlements édictés en la matière et aux caractéristiques régionales et locales.

Section 2 Des intervenants en architecture

ARTICLE 7 Est désigné au sens du présent décret législatif " maître

de l'ouvrage " toute personne physique ou morale qui prend la responsabilité pour elle-même de faire réaliser ou transformer une construction sur un terrain dont elle est propriétaire ou dont elle a acquis les droits à construire, conformément à la réglementation et à la législation en vigueur.

ARTICLE 8 Est désigné par le présent décret législatif " maître de l'ouvrage délégué " toute personne physique ou morale dûment mandatée par le maître de l'ouvrage pour faire réaliser ou transformer une construction.

ARTICLE 9 Est désigné par le présent décret " maître d'œuvre " en architecture, l'architecte agréé qui assure la conception et le suivi de la réalisation d'une construction.

ARTICLE 10 Les relations entre le maître de l'ouvrage ou le maître de l'ouvrage délégué et le maître d'oeuvre doivent être formulées par un contrat établi en les formes requises.

ARTICLE 11 L'étude de l'oeuvre architecturale conçue dans le cadre d'un contrat entre un maître d'ouvrage et un architecte est la propriété du maître de l'ouvrage pour la construction prévue par le contrat. Le maître de l'ouvrage ne peut en faire un

autre usage sans l'accord exprès de l'architecte. L'architecte conserve la propriété intellectuelle de l'œuvre et peut, sauf dispositions contractuelles contraires, la faire publier. Il ne peut en faire un autre usage au profit d'un autre maître d'ouvrage qu'après l'accord du propriétaire de l'ouvrage.

ARTICLE 12 Tout projet architectural doit porter la mention du ou des architectes qui ont contribué à sa conception.

ARTICLE 13 Dans le cas de sélection d'architectes, par voie de concours national ou international, le conseil national de l'ordre des architectes peut être associé à la définition des éléments du concours. Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

ARTICLE 14 Dans l'exercice de sa mission et conformément aux dispositions de l'article 554 du code civil, le maître d'oeuvre est le défenseur des intérêts du maître de l'ouvrage, et répond de l'ensemble des actes professionnels dont il a la charge.

9

TITRE II CADRE D’EXERCICE DE LA PROFESSION D’ARCHITECTURE Section 1 Du tableau national des architectes

ARTICLE 15 Nul ne peut se prévaloir de la qualité d'architecte agréé ni exercer cette profession s'il n'est pas inscrit au tableau national des architectes. L'inscription au tableau national des architectes vaut agrément.

ARTICLE 16 Le tableau national des architectes comporte la liste des noms, prénoms, adresses et mode d'exercice de la profession s'il y a lieu, des personnes physiques répondant aux conditions de l'article 17 ci-dessous.

ARTICLE 17 Sont inscrites, à leur demande au tableau national des architectes, les personnes jouissant de leurs droits civils et qui s'engagent à exercer leur profession dans le respect des lois et règlements en vigueur et des dispositions du code des devoirs professionnels et remplissant les conditions suivantes: 1. Pour les personnes de nationalité algérienne, être ti-

10

tulaire d'un diplôme d'architecte reconnu par l'Etat, et avoir accompli une période de stage. La forme, le contenu, la durée ainsi que les modalités d'accomplissement du stage sont définis par voie réglementaire.

2. Pour les personnes de nationalité étrangère, être titulaire d'un diplôme d'architecte reconnu par l'Etat. Dans ce cas, l'inscription est précaire et révocable. Les conditions particulières d'inscription et de révocabilité sont définies par voie réglementaire.

ARTICLE 18 Lors de leur inscription au tableau national, les architectes prêtent le serment suivant: ‫«أقســم بــاهلل العلــي العظيــم أن أؤدي أعمالــي بأمانــة وشــرف‬ ‫وأن أحافــظ علــى التقاليــد واألهــداف النبيلــة للمهنــة وأحتــرم قوانيــن‬ »‫الجمهور يــة‬ Devant le conseil national de l'ordre des architectes tel que défini à la section 3 du titre Il du présent décret législatif.

ARTICLE 19 L'architecte peut exercer la profession sur l'ensemble du territoire selon l'un des modes suivants: à titre individuel, sous forme libérale, En qualité d'associé, En qualité de salarié.

Pour l'exercice de la profession, quel qu'en soit le mode, les personnes inscrites au tableau national des architectes doivent en faire la déclaration auprès du conseil national de l'ordre des architectes et un extrait d'inscription au tableau leur est délivré.

Section 2 Droits et obligations

ARTICLE 20 Tout architecte, quel que soit le mode d'exercice, doit faire connaître préalablement à tout engagement envers son client, ses liens d'intérêt personnel ou professionnel avec toute personne physique ou morale exerçant une activité dont l'objet est de tirer profit directement ou indirectement de la réalisation projetée.

ARTICLE 21 Le code des devoirs professionnels fixant les règles particulières à chaque mode d'exercice, les règles relatives aux honoraires des architectes et les incompatibilités éventuelles est défini par voie réglementaire sur proposition du conseil national de l'ordre des architectes.

ARTICLE 22 L'exercice à titre privé de la profession d'architecte est incompatible avec toutes fonctions publiques non électives

dans les services de l'Etat, des collectivités locales ou les établissements publics chargés de l'architecture et de l'urbanisme.

Il est également incompatible avec l'exercice de la profession en qualité de salarié, d'entrepreneur, de promoteur industriel ou de fournisseur de matières ou d'objets employés dans la construction.

ARTICLE 23 L'architecte associé ne peut exercer selon un autre mode que dans la mesure où il a obtenu l'accord exprès de ses coassociés. Il doit également faire connaître à ses clients la qualité en laquelle il intervient.

ARTICLE 24 Dans le cadre des opérations d'intérêt public relatives à la résorption de l'habitat précaire ou de rénovation de quartiers insalubres lorsque ces opérations sont décidées par l'Etat ou les collectivités locales, tout architecte devra porter assistance à toute personne sur demande expresse du conseil local de l'ordre.

Les modalités d'application du présent article seront fixées par voie réglementaire.

11

Section 3 De l’ordre des architectes

ARTICLE 25 Il est institué un ordre national, regroupant l'ensemble des architectes inscrits au tableau national. L'ordre national est doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, il est placé auprès du ministre chargé de l'architecture et de l'urbanisme.

ARTICLE 26 L'ordre des architectes a pour missions : De veiller au respect des dispositions du présent décret législatif et de la réglementation relative à l'exercice de la profession d'architecte.

De proposer le code des devoirs professionnels des architectes.

D’établir et de tenir à jour le tableau national des architectes et d'éditer annuellement la liste des personnes physiques inscrites au tableau national.

D’établir le règlement intérieur de l'ordre des architectes.

De délivrer l'extrait du tableau.

De veiller au maintien de la discipline générale à l'intérieur de l'ordre.

De coordonner les actions des conseils locaux.

12

D’examiner les requêtes formulées à l'encontre des décisions prises par les conseils locaux, notamment celles prises en matière disciplinaire.

De contribuer au règlement des litiges entre les architectes, maîtres d'ouvrages, et entreprises lorsqu'il est sollicité.

De représenter pour ce qui le concerne les architectes auprès des pouvoirs publics.

De fixer les montants des cotisations, les modalités de leur perception et la part revenant aux conseils locaux.

De représenter l'ordre les architectes auprès d'instances internationales de même nature.

D’assister à leur demande, les maîtres d'ouvrages et les pouvoirs publics dans le cadre de l'organisation des concours et pour l'élaboration de termes de référence des projets d'intérêt régional ou national. de participer à la définition des programmes de l'enseignement de l'architecture, lorsqu'il est consulté.

L'ordre des architectes peut se constituer en partie civile pour ester en justice.

ARTICLE 27 Le conseil national de l'ordre des architectes exerce à l'égard de ses membres le pouvoir disciplinaire pour toute

faute professionnelle en toute contravention aux dispositions législatives et réglementaire auxquelles l'architecte est soumis dans l'exercice de sa profession notamment : Violation de la législation en matière de responsabilité.

Violation des règles professionnelles et manquement aux règles de l'honneur d'exercice de la profession.

Non respect du règlement intérieur de l'ordre des architectes.

ARTICLE 28 Les instances de l'ordre des architectes sont : les assemblées générales locales. les conseils locaux de l'ordre. le congrès national. le conseil national de l'ordre.

ARTICLE 29 L'assemblée générale locale regroupe l'ensemble des architectes inscrits au tableau au niveau local et du représentant du ministre chargé de l'architecture et de l'urbanisme.

ARTICLE 30 Le conseil local de l'ordre est composé de membres élus par l'assemblée générale locale et du représentant du ministre chargé de l'architecture et de l'urbanisme pour une

durée de quatre (4) années.

Les modalités d'application du présent article sont définies par voie réglementaire.

ARTICLE 31 Le congrès national est constitué des membres des conseils locaux, de représentants élus par les assemblées générales locales et des membres du conseil national de l'ordre.

ARTICLE 32 Le conseil national de l'ordre est composé de 14 membres élus par le congrès parmi les membres des conseils locaux et du conseil national sortant pour une durée de quatre années, et du représentant du ministre chargé de l'architecture et de l'urbanisme.

Parmi ses membres, sont élus un président, deux vice-présidents, un trésorier principal, un trésorier adjoint et un secrétaire général.

ARTICLE 33 Les représentants du ministère chargé de l'architecture et de l'urbanisme au sein du conseil national et des conseils locaux ne peuvent être éligibles. Ils assistent à l'ensemble des délibérations, à l'exception de celles en matière disciplinaire.

13

ARTICLE 34 Les ressources de l'ordre des architectes proviennent de la cotisation de ses membres, de dons et legs et éventuellement des subventions de l’État et des collectivités locales.

Les modalités d'application du présent article sont définies par voie réglementaire.

TITRE III LES COMITES D’ARCHITECTURE, D’URBANISME ET DE L’ENVIREONNEMENT BATI

ARTICLE 35 Il est créé dans chaque wilaya, un organe dit «comité d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement bâti».

ARTICLE 36 Le comité est composé : • Au tiers (1/3) de représentants de l’État.

• Au tiers (1/3) de représentants des collectivités locales.

• Au tiers (1/3) de représentants d'associations ou de personnes qualifiées en matière d'architecture, d'urbanisme ou d'environnement bâti.

Le comité est présidé par un membre élu parmi les représentants de l’État ou des collectivités locales.

14

Il peut être consulté sur toutes questions relatives à la construction, l'urbanisme, l'architecture et l'environnement.

ARTICLE 37 Les statuts, les ressources, la composition et le mode de désignation des membres du comité d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement bâti sont définis par voie réglementaire.

Section 1 De la protection du patrimoine architectural

ARTICLE 38 Sans préjudice des dispositions de l'article 93 de la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, relative à la commune, le comité d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement bâti de wilaya poursuit en matière de protection du patrimoine architectural les actions : • D’identification et d'inventaire du patrimoine architectural, par élément et par site.

• De collaboration avec les services extérieurs des ministères chargés de l'architecture, de la culture et des collectivités locales, à l'établissement de cahiers de prescriptions particulières pour la protection et la prévention du patrimoine architectural.

• D’assistance aux organismes chargés de la sauvegarde du patrimoine architectural.

• De promotion des caractéristiques architecturales locales.

• D’information et de sensibilisation des promoteurs, concepteurs et du public.

• D’assistance aux collectivités dans la constitution de dossiers de propositions de classement des sites.

• D’assistance et d'information des administrations et des collectivités qui interviennent dans le domaine de la construction.

ARTICLE 39 Le comité d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement bâti de wilaya donne lorsqu'il est consulté, un avis sur les dossiers de demande de permis de construire.

ARTICLE 40 Les collectivités locales sont tenues de consulter le comité d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement bâti de wilaya dans le cadre de l'élaboration des instruments d'urbanisme conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, susvisé.

Section 2 De la protection et de la préservation de

l’environnement bâti

ARTICLE 41 Le comité d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement bâti de wilaya poursuit dans le cadre de la protection et de la préservation de l'environnement bâti, les actions visant à : • Améliorer l'orientation et l'encadrement des opérations de rénovation et de réhabilitation de tissus urbains, • Sensibiliser et encadrer les opérations d'intégrations urbaines des grands ensembles, • Encourager les opérations de viabilisation et d'amélioration du cadre bâti des tissus spontanés, • Conseiller les autorités locales sur la localisation et la délocalisation des activités nuisibles et à la restructuration des zones d'activités.

ARTICLE 42 Le comité d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement bâti de la wilaya peut être saisi par les collectivités locales pour exprimer un avis consultatif sur les programmes d'aménagement du mobilier urbain ainsi que les créations d'espaces verts, de loisirs, de détente et zones boisées.

15

TITRE IV CONTRÔLE DE LA PROFESSION ET SANCTIONS

ARTICLE 43 Sans préjudice des positions législatives applicables en matière de responsabilité de l'architecte et des règles applicables aux professions réglementées, tout architecte est tenu au respect des dispositions du présent décret législatif et du code des devoirs professionnels tel que prévu à l'article 21 ci-dessus sous peine de sanctions.

ARTICLE 44 Le conseil national de l'ordre des architectes est habilité à prononcer les sanctions ci-après: • L’avertissement, • Le blâme, • La suspension temporaire d'exercer la profession.

ARTICLE 45 La décision des conseils locaux est susceptible de recours auprès du conseil national et la décision du conseil national est susceptible de recours auprès du ministre chargé de l'architecture et de l'urbanisme.

ARTICLE 46 Le ministre chargé de l'architecture et de l'urbanisme

16

peut, en cas de constatation d'infractions aux dispositions législatives à l'urbanisme et à l'architecture, prendre des mesures conservatoires de suspension temporaire d'activité de l'architecte défaillant et en informer l'ordre des architectes.

ARTICLE 47 Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur toute faute professionnelle grave peut donner lieu à radiation notamment dans les cas suivants : • Les fautes professionnelles répétées ayant entraîné la constatation de construction d'ouvrages non conformes aux règles de l'architecture et de l'urbanisme, • Les comportements délibérés et répétés portant atteinte aux règles de l'honneur de la profession, • L’inscription irrégulière au tableau, • L’exercice de la profession au cours de la période de suspension de l'architecte, Elle peut également être prononcée en cas de condamnation pour abus de confiance de l'architecte envers le maître de l'ouvrage et pour toute infraction incompatible avec l'exercice de la profession.

ARTICLE 48 La radiation du tableau national des architectes est prononcée par le ministre chargé de l'architecture et de l'urbanisme soit sur proposition du conseil national de l'ordre des architectes, soit sur rapport des services techniques concernés, le conseil national de l'ordre informé. La décision de radiation est susceptible de recours juridictionnel devant la juridiction compétente, soit à l'initiative du conseil national de l'ordre des architectes, soit à celle de l'architecte concerné dans un délai d'un (01) mois à compter de la date de notification de la décision de radiation.

ARTICLE 49 Le conseil national de l'ordre des architectes est tenu d'informer le ministre chargé de l'architecture et de l'urbanisme et les autorités compétentes sur les sanctions prononcées par les conseils à l'encontre de tout architecte, lorsque ces sanctions portent sur une suspension temporaire d'exercice de la profession.

TITRE V INFRACTIONS AUX REGLES D’ARCHITECTURE ET D’URBANISME ET SANCTIONS

ARTICLE 50 Sans préjudice des autres dispositions législatives prévues en la matière, les infractions à la législation et à la réglementation en matière d'architecture et d'urbanisme sont constatées au cours et/ou à l'achèvement des travaux par les agents habilités à cet effet conformément à l'article 51 ci-dessous.

Les infractions sont susceptibles de sanctions pécuniaires par procès-verbal dressé en les formes réglementaires, d'injonction de mise en conformité et d'injonction d'arrêt des travaux.

Les catégories d'infractions objet de sanctions pécuniaires, ainsi que le montant des amendes forfaitaires sont fixées comme suit: 1. Edification de construction sans permis de construire: • Édification de construction sans permis de construire sur terrain relevant du domaine public national : deux mille (2.000) dinars,

17

• Édification d'une construction sans permis de construire sur terrain relevant du domaine privé national ou propriété privée appartenant à des tiers : mille cinq cents (1.500) dinars, • Édification d'une construction sans permis de construire sur terrain propre : mille (1.000) dinars.

2. Édification de construction non conforme aux prescriptions du permis de construire: • Dépassement du coefficient d'occupation des sols inférieur à 10% du taux prévu : quatre cents (400) dinars, • Dépassement du coefficient d'occupation des sols supérieurs à 10% du taux prévu : neuf cents (900) dinars, • Dépassement du coefficient d'emprise au sol inférieur à 10 % du taux prévu : quatre cents (400) dinars, • Dépassement du coefficient d'emprise au sol supérieur à 10% du taux prévu : neuf cents (900) dinars, • Non respect de la hauteur autorisée : neuf cents (900) dinars par niveau ou trois cents (300) dinars par mètre ajouté à partir du seuil autorisé, • Empiétement sur propriété d'autrui : huit cents (800) dinars,

18

• Modification de façade : cinq cents (500) dinars, • Réalisation d'ouverture : sept cents (700) dinars, 3. Défaut de procédure de déclaration et de publicité: • Défaut d'opposition du panneau indiquant les références du permis de construire : deux cents (200) dinars, • Défaut de déclaration d'ouverture de chantier ou d'achèvement de travaux : deux cents (200) dinars.

Le contrevenant est tenu de verser le montant de l'amende au trésor de la wilaya dans un délai de trente (30) jours suivant la date de notification du procès-verbal, tel que prévu à l'article 54 ci-dessous. Faute de quoi des poursuites judiciaires seront engagées contre la personne verbalisée.

ARTICLE 51 Outre les officiers et les agents de police judiciaire prévus par le code de procédure pénale, sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions prévues à l'article 50 ci-dessus, les inspecteurs d'urbanisme, les architectes, les ingénieurs, les administrateurs, les techniciens supérieurs et les techniciens en position d'activité au sein de l'administration centrale du ministère chargé de l'architecture et d'urbanisme ou des services de l'architecture et de l'urbanisme de wilaya.

Les procès-verbaux dressés par les fonctionnaires ainsi habilités font foi de leur constatation jusqu'à preuve du contraire.

Les fonctionnaires ainsi habilités prêtent le serment ciaprès devant le tribunal de leur résidence administrative: ARTICLE 52 En cas de refus de mise en conformité de la construction dans les délais prescrits, l'agent dresse un procès-verbal d'injonction d'arrêt des travaux et en informe le wali et le président de l'assemblée populaire communale concernée.

Le président de l'assemblée populaire communale territorialement compétent est tenu de saisir la juridiction compétente à l'effet de prononcer selon les voies d'urgence, la confirmation de l'arrêt des travaux, la mise en conformité des lieux ou celles des ouvrages avec le permis de construire, la démolition des ouvrages ou la réaffectation des sols en vue du rétablissement dans leur état antérieur sans préjudice des sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

ARTICLE 53 En cas de poursuite des travaux par le maître de l'ouvrage en violation de l'injonction d'arrêt des travaux mentionnée dans le procès-verbal visé à l'article 50 ci-dessus

dûment notifié, l'autorité administrative compétente est habilitée à faire procéder aux frais du contrevenant, à la démolition de la partie des travaux se rapportant à la partie objet de l'injonction de suspension des travaux sans recourir à une décision de la justice.

ARTICLE 54 Les procès-verbaux sont notifiés sur les lieux au maître d'ouvrage et en son absence à l'architecte, à l'entrepreneur ou à défaut à celui qui apparemment assure la direction des travaux dans les sept jours qui suivent la constatation de l'infraction.

TITRE VI DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

ARTICLE 55 Une commission nationale de préparation des élections de l'ordre des architectes composée de 15 membres est désignée par arrêté du ministre chargé de l'architecture et de l'urbanisme, pour une durée d'une année à partir de la promulgation du présent décret législatif.

ARTICLE 56 La commission nationale de préparation des élections a

19

pour mission de dresser le tableau national provisoire des architectes et de préparer les élections des conseils locaux et du conseil national de l'ordre des architectes.

Les membres de la commission nationale de préparation des élections ne sont pas éligibles lors du premier mandat.

ARTICLE 57 Sont inscrits d'office au tableau national provisoire tous les architectes nationaux titulaires du diplôme d'architecte reconnu par l’État conformément au 1er alinéa de l'article 17 du présent décret législatif et ayant exercé la profession sur le territoire national à la date de désignation de la commission nationale de préparation des élections.

ARTICLE 58 Les conditions et les modalités de mise œuvre du présent décret législatif seront précisées en tant que de besoin par voie réglementaire.

ARTICLE 59 Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret législatif et notamment les dispositions de l'ordonnance n° 66 - 22 du 13 janvier 1966 et celles des articles 76 et 78 de la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990 susvisées.

ARTICLE 60 Le présent décret législatif sera publié au Journal officiel

20

de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 7 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 18 mai 1994.

Liamine ZEROUAL.

DÉCRET EXÉCUTIF N° 95-370 DU 22 JOUMADA ETHANIA 1416CORRESPONDANT AU 15 NOVEMBRE 1995 FIXANT L’ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DU COMITÉ D’ARCHITECTURE, D’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT BÂTI DE WILAYA.

21

ARTICLE 1 En application des dispositions de l'article 37 du décret législatif n° 94-07 du 7 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 18 mai 1994 susvisé, le présent décret a pour objet de fixer l'organisation et le fonctionnement du comité d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement bâti de wilaya, ci-après désigné «le comité».

ARTICLE 2 Le comité est un organe consultatif, placé auprès du wali. Il est composé comme suit: • Le directeur de wilaya chargé de l'architecture et de l'urbanisme, • Le directeur de wilaya chargé de l'agriculture, • Le directeur de wilaya chargé de la culture, • Trois (3) élus locaux désignés par le wali, • Un représentant local du conseil de l'ordre des architectes, • Deux (2) représentants élus d'associations, dont l'objet est la préservation du patrimoine architectural, la protection et la valorisation de l'environnement bâti.

Le président du comité est élu parmi ses membres ayant la qualité de directeur de wilaya.

Le secrétariat du comité est assuré par les services de

22

la direction de wilaya chargée de l'architecture et de l'urbanisme.

ARTICLE 3 Le comité est habilité à faire appel, à titre consultatif, à toute personne dont la compétence est requise pour donner un avis technique.

ARTICLE 4 Le comité se réunit une (01) fois par trimestre, en session ordinaire, sur convocation de son président.

Il peut se réunir en sessions extraordinaires autant de fois que nécessaire à l'initiative de son président ou du tiers (1/3) de ses membres.

Les décisions du comité sont prises à la majorité simple de ses membres, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

ARTICLE 5 Le comité ne peut valablement se réunir que si les deux tiers (2/3), au moins de ses membres sont présents. Toutefois, si le quorum n'est pas atteint, il peut se réunir valablement huit (8) jours après.

ARTICLE 6 Le comité élabore son règlement intérieur et le soumet pour approbation au wali, territorialement compétent.

ARTICLE 7 Les membres du comité sont astreints au secret professionnel pour faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance, en raison de leurs fonctions.

ARTICLE 8 Les conclusions des travaux du comité font l'objet de procès-verbaux signés par le président et le secrétaire de séance.

Le président communique les résultats des travaux, accompagnés de ses observations, s'il y a lieu, au wali, au ministre chargé de l'architecture et aux autres ministres in-

téressés.

ARTICLE 9 Le comité se réunit au siège de la direction de wilaya chargée de l'architecture et de l'urbanisme.

ARTICLE 10 Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 22 Joumada Ethania 1416 correspondant au 15 novembre 1995.

Mokdad SIFI.

23

DÉCRET EXÉCUTIF N° 96-293 DÉCRET EXÉCUTIF N°96-293 DU 18 RABIE ETHANI 1417 CORRESPONDANT AU 2 SEPTEMBRE 1996 FIXANT LES MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT DES INSTANCES DE L'ORDRE DE LA PROFESSION D'ARCHITECTE.

24

ARTICLE 1 En application des dispositions du décret législatif n°9407 du 7 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 18 mai 1994 susvisé, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement des instances de l'ordre des architectes.

ARTICLE 2 L'assemblée générale locale est composée de l'ensemble des architectes inscrits au tableau local et du représentant du ministre chargé de l'architecture.

ARTICLE 3 L'assemblée générale locale se réunit en session ordinaire, deux (2) fois par an, sur convocation du président du conseil local de l'ordre.

Elle peut se réunir, en session extraordinaire sur convocation du président du conseil local de l'ordre ou à la demande des deux tiers de ses membres ou sur convocation du président du conseil national de l'ordre.

ARTICLE 4 Le secrétariat de l'assemblée générale locale est assuré par les services du secrétariat permanent du conseil local de l'ordre.

ARTICLE 5 Les décisions de l'assemblée générale locale sont diffu-

sées conformément à son règlement intérieur.

ARTICLE 6 Le conseil local de l'ordre des architectes est composé de sept (7) membres élus par l'assemblée générale locale pour une durée de quatre (4) années et d'un représentant du ministre chargé de l'architecture.

Ce dernier est désigné pour la durée prévue ci-dessus.

ARTICLE 7 Les membres du conseil local de l'ordre désignent parmi eux : • Un président, • Un vice-président, • Un secrétaire général, • Un trésorier.

ARTICLE 8 Seuls les architectes de nationalité algérienne inscrits au tableau local, à jour de leurs cotisations, sont éligibles au conseil local.

ARTICLE 9 Le président du conseil local de l'ordre des architectes sortant organise dans le dernier trimestre de son mandat, les élections du conseil local de l'ordre pour le mandat suivant.

25

ARTICLE 10 Le président du conseil local met en place une commission chargée de préparer les élections.

Cette commission est composée de cinq (5) membres issus de l'assemblée locale.

Les membres de cette commission ne sont pas éligibles.

Les candidatures sont adressées à la commission deux (2) mois avant la date prévue des élections.

La commission arrête la liste des candidats et fixe le lieu du scrutin.

Elle informe l'ensemble des architectes électeurs individuellement, un (1) mois avant les élections, par lettre recommandée.

ARTICLE 11 L'élection des membres du conseil local est fait au bulletin secret uninominal.

Sont proclamés élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Si deux ou plusieurs candidats recueillent le même nombre de voix, le plus ancien dans l'exercice de la profession est élu.

En cas d'égalité dans l'ancienneté entre deux ou plusieurs candidats, il est procédé au tirage au sort.

26

ARTICLE 12 Le conseil local de l'ordre des architectes se réunit en session ordinaire sur convocation de son président une fois tous les trois (3) mois.

Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président, ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres.

ARTICLE 13 Le conseil local de l'ordre des architectes ne peut délibérer valablement qu'en présence de la majorité simple des voix de ses membres.

Si le quorum n'est pas atteint, une seconde réunion est tenue dans les huit (8) jours qui suivent.

Dans ce cas, les délibérations sont valables quelque soit le nombre des membres présents à la réunion.

ARTICLE 14 Les décisions du conseil local de l'ordre des architectes sont prises à la majorité simple des voix des membres présents.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

ARTICLE 15 Les décisions du conseil local de l'ordre des architectes

sont inscrites, sur un registre spécialement ouvert à cet effet et paraphé par le président.

ARTICLE 16 En cas de vacance du mandat de l'un des membres du conseil local de l'ordre, pour quel que motif que ce soit, il est remplacé pour le reste du mandat par le candidat le mieux placé sur la liste des élections précédentes.

ARTICLE 17 En cas de démission collective mettant le conseil local dans l'impossibilité de fonctionner, le conseil national désigne un bureau composé de cinq (5) architectes inscrits au tableau national.

Ce bureau est chargé d'organiser les élections dans un délai de quatre vingt dix (90) jours.

Il assure les fonctions du conseil local jusqu'à l'élection du nouveau conseil local de l'ordre.

ARTICLE 18 Le conseil local est doté d'un secrétariat permanent.

La composition et le mode de rémunération du secrétariat permanent sont déterminés par le règlement intérieur du conseil local de l'ordre des architectes.

ARTICLE 19 Le congrès national des architectes est composé des

membres des conseils locaux, de quatre (4) représentations élus par les assemblées générales locales et des membres du conseil national de l'ordre.

ARTICLE 20 Le congrès se réunit en session ordinaire, sur convocation du président, une (1) fois tous les trois (3) ans.

Il peut se réunir en session extraordinaire, sur convocation soit du ministre chargé de l'architecture soit du président du conseil national de l'ordre.

ARTICLE 21 Il élit parmi ses membres : • Un bureau, • Un secrétariat, • Les membres de la profession au conseil national de l'ordre.

ARTICLE 22 L'élection des membres du conseil national de l'ordre est faite au bulletin secret uninominal.

Sont proclamés élus, les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Si deux ou plusieurs candidats recueillent le même nombre de voix, le plus ancien dans l'exercice de la profession est élu.

27

En cas d'égalité dans l'ancienneté entre les candidats, il est procédé au tirage au sort.

ARTICLE 23 Les décisions du congrès sont diffusées conformément à son règlement intérieur.

ARTICLE 24 Le conseil national de l'ordre des architectes ci-après désigné «conseil national de l'ordre» est composé de quatorze (14) membres élus par le congrès parmi les membres des conseils locaux pour une durée de (4) quatre années et du représentant du ministre chargé de l'architecture.

Il élit parmi ses membres : • Un président, • Un secrétaire général, • Un trésorier.

ARTICLE 25 Le conseil national de l'ordre se réunit en session ordinaire, sur convocation de son président une (1) fois tous les trois (3) mois.

Il peut se réunir, en session extraordinaire sur convocation de son président ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres.

28

ARTICLE 26 Le conseil national de l'ordre ne peut délibérer valablement qu'en présence de la majorité simple des voix de ses membres.

Si le quorum n'est pas atteint, une seconde réunion est tenue dans les quinze (15) jours qui suivent.

Dans ce cas, les délibérations sont valables quelque soit le nombre des membres présents à la réunion.

ARTICLE 27 Les décisions du conseil national de l'ordre sont prises à la majorité simple des voix de ses membres.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

ARTICLE 28 Les décisions du conseil national de l'ordre, sont inscrites sur un registre spécialement ouvert à cet effet et paraphé par son président.

ARTICLE 29 En cas de vacance de mandat de l'un des membres du conseil national de l'ordre pour quelque motif que ce soit, il est remplacé pour le reste du mandat par le candidat le mieux placé sur la liste des élections précédentes.

ARTICLE 30 En cas de démission collective mettant le conseil national de l'ordre dans l'impossibilité de fonctionner, le ministre chargé de l'architecture désigne une commission composée de cinq (5) membres issus des conseils locaux.

Cette commission est chargée d'organiser les élections dans un délai n'excédant pas cent vingt (120) jours; elle assure les fonctions du conseil national de l'ordre durant cette période.

ARTICLE 31 Le conseil national de l'ordre est doté d'un secrétariat permanent.

La composition et le mode de rémunération du secréta-

riat permanent sont déterminés par le règlement intérieur du conseil national de l'ordre des architectes.

ARTICLE 32 La mise en place des premières instances de l'ordre des architectes est régie par les dispositions des articles 55, 56 et 57 du décret législatif n°94-07 du 7 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 18 mai 1994 susvisé.

ARTICLE 33 Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 18 Rabie Ethnie 1417 correspondant au 2 septembre1996 Ahmed OUYAHIA

29

DÉCRET EXÉCUTIF N°98-153 Du 16 Moharram 1419 correspondant au 13 mai 1998 définissant la forme, le contenu, la durée et les modalités d'accomplissement du stage pour l'inscription au tableau national des architectes.

30

ARTICLE 1 En application des dispositions de l'article 17 du décret législatif n°94-07 du 7 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 18 mai 1994 susvisé, le présent décret a pour objet de définir la forme, le contenu, la durée et les modalités d'accomplissement du stage pour l'inscription au tableau national des architectes.

ARTICLE 2 Le stage a pour objet d'assurer au titulaire d'un diplôme d'architecte délivré ou reconnu par l’État, l'acquisition d'une expérience pratique dans le domaine de la maîtrise d’œuvre et notamment: • Les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'aménagement et à l'urbanisme; • L’économie des projets et la prise en charge des caractéristiques locales; • Les responsabilités civiles, et les devoirs professionnels de l'architecte; • La gestion d'une étude de maîtrise d’œuvre; • Le suivi des opérations de réalisation des projets.

ARTICLE 3 Le stage est accompli par le postulant en qualité d'architecte stagiaire et ce, auprès :

• D’un architecte inscrit au tableau national des architectes; • D’une société d'architectes; • Ou d'un organisme d'architecture employant des architectes agréés.

ARTICLE 4 Le stage est effectué sous la responsabilité d'un maître de stage qui doit être un architecte en exercice, inscrit au tableau national des architectes et disposant d'une expérience professionnelle d'au moins cinq (5) ans en qualité de maître d’œuvre.

Le maître de stage est nommé à sa demande, par le conseil local de l'ordre des architectes dont il relève.

Le maître de stage peut encadrer jusqu'à trois (3) stagiaires à la fois.

Le conseil de l'ordre des architectes tient à jour la liste des maîtres de stage, ainsi que celle des architectes stagiaires.

ARTICLE 5 La demande de stage doit être adressée par le postulant au président du conseil local de l'ordre des architectes territorialement compétent.

Elle doit être accompagnée:

31

• D’une (1) copie légalisée du diplôme; • D’une (1) copie légalisée d'une pièce d'identité du postulant; • De deux (2) certificats médicaux de médecine générale et de phtisiologie.

ARTICLE 6 Le conseil local de l'ordre des architectes statue sur la demande de stage. Il désigne, l'architecte maître de stage.

En cas de refus de la demande de stage, un recours peut être introduit auprès du conseil national de l'ordre des architectes.

Les rapports entre le maître de stage et l'architecte stagiaires sont définis par le conseil local de l'ordre des architectes.

ARTICLE 7 A l'issue du stage et dans un délai qui ne saurait dépasser un (1) mois, le maître de stage établit un rapport de fin de stage contenant le bilan des activités et les appréciations sur les aptitudes de l'architecte stagiaire dont il adresse une copie au conseil local de l'ordre des architectes qui statue.

Lorsque les conditions de l'accomplissement du stage sont jugées satisfaisantes, le conseil local de l'ordre des architectes délivre au postulant une attestation de fin de stage.

32

Il peut décider de la prolongation de la période de stage pour une durée qui ne saurait excéder six (6) mois et ce, sur la requête du maître de stage ou à la demande de l'architecte stagiaire.

ARTICLE 8 La durée du stage est fixée à dix huit (18) mois. Elle peut être continue ou fractionnée suivant trois (3) périodes au maximum.

Lorsqu'elle est fractionnée, le stage peut être suivi par le même maître de stage ou par un autre maître de stage.

En cas d'abandon du stage, l'architecte stagiaire est tenu de formuler une nouvelle demande de stage dans les formes définies par le présent décret.

ARTICLE 9 Le stage peut être effectué en tout lieu du territoire national.

ARTICLE 10 Il est fixé annuellement deux sessions de stage: • Une session le deux (2) novembre; • Une session le deux (2) mai.

La liste des architectes postulant au stage est arrêtée par le conseil local de l'ordre au moins quarante cinq (45) jours avant chaque début de session.

Les décisions d'affectation sont notifiées aux postulants et aux maîtres de stage par le conseil local de l'ordre des architectes au moins quinze (15) jours avant le début de session.

ARTICLE 11 Durant la période de stage, l'architecte stagiaire n'ouvre pas droit à une rémunération fixe.

Toutefois, une rétribution forfaitaire peut être accordée au stagiaire par le maître de stage.

ARTICLE 12 Sont dispensés du stage: • À titre exceptionnel, les architectes fonctionnaires ou salariés ayant exercé en cette qualité dans les services de l’État, des collectivités locales et des établissements publics ou en qualité d'enseignant dans les établissements d'enseignement supérieur d'architecture, pendant cinq (5) ans au moins à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire; • Les architectes ayant exercé à l'étranger la profession d'architecte justifiée par la possession d'une attestation délivrée par l'instance de l'ordre professionnel du pays concerné.

La dispense du stage est délivrée par le conseil national de l'ordre des architectes sur le rapport du conseil local de l'ordre des architectes, et permet l'inscription au tableau national des architectes.

Sont également dispensés du stage, les architectes de nationalité étrangère, agréés en cette qualité dans leur pays d'origine et titulaires d'un diplôme d'architecte reconnu par l’État.

La validité de l'inscription au tableau national des architectes de nationalité étrangère est fixée à deux (2) ans, renouvelée dans les mêmes formes.

L'inscription des architectes de nationalité étrangère au tableau national des architectes est soumise au respect des règles de réciprocité.

ARTICLE 13 Les dispositions du présent décret seront précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de l'architecture.

ARTICLE 14 Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 16 Moharram 1419 correspondant au 13 mai 1998.

Ahmed OUYAHIA

33

ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL Du 15 mai 1988 modifié le 4 juillet 2001 portant modalités d'exercice et de rémunération de la maîtrise d'œuvre en bâtiment.

34

Art 1.

Le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d'exercice et de rémunération de la maîtrise d'œuvre en bâtiment pour le compte des administrations de l'Etat des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ci-après désignés " le Maître de l'ouvrage ". Ce dit arrêté définit les différentes opérations de maîtrise d'œuvre en bâtiment et leur contenu, les règles particulières de passation et d'exécution des contrats y afférents, ainsi que le mode et les conditions de rémunération qui leur sont applicables.

Art 2.

Au sens du présent arrêté, la maîtrise d'œuvre est une fonction globale couvrant les missions de conception, d'études, d'assistance, de suivi et de contrôle de la réalisation de bâtiment quelles que soient leur nature et leur destination, à l'exclusion des bâtiments à usage industriel. Elle est exercée par le maître d'œuvre sous son entière responsabilité dans le cadre d'engagements contractuels le liant au maître de l'ouvrage.

Art 3.

Le maître d'œuvre est une personne physique ou morale qui réunit les conditions de qualifications professionnelles, les compétences techniques et les moyens nécessaires à

l'exécution des opérations de maître d'œuvre en bâtiment pour le compte du maître de l'ouvrage, en s'engageant, à l'égard de ce dernier, sur la base d'un coût d'objectif, de délais et de normes de qualité.

Le maître d'œuvre peut être notamment un architecte ou un bureau d'études spécialisé ou pluridisciplinaire, agréé conformément à la législation en vigueur.

Art 4.

Le coût d'objectif est le coût global prévisionnel toutes taxes comprises de l'ouvrage, déterminé par le maître d'œuvre sur la base des conditions économiques prévalant au moment de l'établissement de son offre.

Art 5.

Les missions constitutives de la maîtrise d'œuvre en bâtiment relèvent de : • La mission «Esquisse», • La mission «Avant-projet», • La mission «Projet d'exécution», • La mission «Assistance dans le choix de l'entrepreneur», • La mission «Suivi et contrôle de l'exécution des travaux», • La mission «Présentation des propositions de règlement».

L'exercice de ces missions peut inclure également toute

35

autre prestation nécessaire à la bonne exécution du projet et définie au contrat de maîtrise d'œuvre.

Art 6.

L'esquisse est une représentation volumétrique à l'échelle de 1/100e, de 1/200e ou de 1/500 suivant la taille du projet, précisant le parti architectural proposé. Elle comprend les indications relatives à l'implantation de l'ouvrage, aux accès, aux espaces et aux conditions de mitoyenneté.

Elle comporte le plan schématique de chacun des niveaux à l'échelle de 1/200e. L'esquisse est complétée par une note explicative sur les partis de base adoptés ainsi qu'une estimation approximative du coût de l'opération, à partir d'un devis quantitatif sommaire.

La mission esquisse est menée sur la base du programme présenté par le maître de l'ouvrage, tel que défini à l'article 17 ci-après.

Cette mission consiste à élaborer deux ou trois projets d'esquisse qui définissent un ou plusieurs partis architecturaux et à établir un rapport de présentation incluant : • Les documents graphiques, • Les pièces écrites (descriptifs, évaluation sommaire des coûts de • Réalisation, note comparative des esquisses).

36

• Le maître de l'ouvrage peut demander la présentation d'une seconde et dernière série d'esquisses sur la base d'indications complémentaires.

Art 7.

L'avant-projet est l'étude sommaire chiffrée d'une solution d'ensemble permettant de réaliser le programme arrêté. Cette étude comprend : • Le plan d'aménagement (1/100e ou 1/200e), • Le plan d'implantation (1/100e ou 1/200e), • Le plan de masse (1/200e ou 1/500e), • Les élévations des façades principales (1/100e), • Les coupes transversales et longitudinales (1/100e), nécessaire à la compréhension du progrès, • Les variantes définissant les différentes solutions techniques possibles de construction.

• Elle comprend en outre : • La notice descriptive et justificative de la solution envisagée, ou des solutions envisagées, • La note de calcul définissant les descentes de charges, • Le tableau comparatif des surfaces par rapport au programme arrêté, • La définition des lots techniques, ainsi que toute

autre information, s'inscrivant dans les limites de cette mission et nécessaire à une meilleure appréciation de la conception et du fonctionnement du projet.

La mission «Avant-projet» est finalisée par la présentation au maître de l'ouvrage, pour approbation du dossier correspondant.

Par ailleurs, après approbation de l'avant-projet par le maître de l'ouvrage, le maître d'œuvre : • Arrête, en relation avec le laboratoire désigné par le maître de l'ouvrage et avec le concours de l'organisme chargé du contrôle technique de la construction (CTC), sur la base du plan de masse fourni dans l'avant-projet, le programme des essais et sondages à effectuer au titre de l'étude des sols; • Assure le contrôle et l'interprétation des résultats géotechniques fournis par ladite étude; • Assiste le maître de l'ouvrage dans l'élaboration du dossier relatif à la demande de permis de construire; • Introduit, le cas échéant, pour le compte du maître de l'ouvrage, la demande du permis de construire auprès des autorités compétentes.

Art 8.

Le projet d'exécution constitue l'étude descriptive, ex-

plicative et justificative des dispositions techniques proposées comprenant le dossier technique de l'ouvrage ou des ouvrages divisés en lots et tranches.

Cette étude comprend : A) des pièces écrites : • Cahier des prescriptions techniques, • Devis descriptif global et par lot, • Devis quantitatif et estimatif global et par lot avec tableau récapitulatif, • Planning d'exécution des travaux tous corps d'état.

B) Des pièces graphiques : • Plan de situation, • Levés topographiques du terrain, • Plan de terrassement côté avec profils en long et en travers • (1/50e), • Plan de masse et des aménagements extérieurs (1/200e), • Plan d'implantation avec indication précise des différents niveaux et des côtes de fondation projetées, du tracé des canalisations et des branchements divers, des voiries, des abords et des plantations (1/200e), • Plans de chaque niveau avec indication des réserves

37

de passage des canalisations diverses d'alimentation ou d'évacuation, ainsi que des différents appareils dont l'installation est prévue (1/50e), • Plans de fondations (1/50e), • Plans de couvertures avec pentes (1/50e), • Élévations des façades (1/50e), • Coupes transversales et longitudinales (1/50e), • Plans des aires de circulation et parking (1/200e), • Plans des aménagements extérieurs, murs de soutènement, circulation piétons, terrasses, jardins, clôture et autres mobiliers urbains, • Plans et profils des évacuations des eaux pluviales et usées avec indication des canalisations (1/100e), • Plans d'implantation des espaces verts avec indication des espèces végétales, • Plan des regards et branchements (1/20e), • Tout document s'inscrivant dans les limites de cette mission, et nécessaire à une meilleure appréciation de la conception et du fonctionnement du projet.

C) Des pièces annexes.

Les plans de détail de tous les lots avec note de calcul à l'appui y compris ceux de voiries et réseaux divers avec les détails de raccordement aux réseaux extérieurs notamment:

38

• Plans des distributions d'eau en précisant l'emplacement des bouches d'incendies avec éventuellement les réservoirs d'eau (1/50e), • Plans généraux des distributions électriques avec indication des sections principales des réseaux et des emplacements des appareils, • Caractéristiques des éléments des tableaux de répartition et de protection, ainsi que celles du transformateur, • Éventuellement, les plans d'alimentation en gaz, de chauffage, de climatisation, des installations téléphoniques et de sonorisation, • Plans de détails des menuiseries intérieures et extérieures, des ferronneries, des sanitaires et des éléments répétitifs ou particuliers, • Plan de détails des fondations des ossatures et des maçonneries, • Plans de détail des clôtures, au besoin, • Systèmes constructifs et procédés techniques particuliers comprenant: • Les documents graphiques • Les notes de calcul • Les procédés de mise en œuvre

• Les agréments ou avis techniques spécialisés, • Tout document s'inscrivant dans les limites de cette mission, et nécessaire à une meilleure appréciation de la conception et du fonctionnement du projet.

Le dossier d'exécution est soumis à l'approbation du maître de l'ouvrage suivant un planning établi à cet effet.

ART 9.

La mission «Assistance dans le choix de l'Entrepreneur», consiste, à la demande du maître de l'ouvrage à: • Préparer le dossier de consultation ou d'appel à la concurrence, • Assister le maître de l'ouvrage dans l'analyse et l'évaluation de l'offre ou des offres, • Assister le maître de l'ouvrage dans les négociations, • Assister le maître de l'ouvrage dans le mise au point définitive du marché à passer avec l'entrepreneur.

Dans tous les cas, la réception des offres est assurée par le maître de l'ouvrage, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Art 10.

La mission Suivi et contrôle de l'exécution des travaux consiste à : • Faire respecter par l'entrepreneur les clauses du

marché, • Assurer le suivi permanent de l'exécution des travaux et coordonner l'ensemble des interventions conformément au planning général d'exécution, • Programmer et animer les réunions de chantier dont il établit les procès-verbaux, • Proposer, en cas de nécessité, au maître de l'ouvrage, les adaptations du projet et, après son accord, les notifications à l'entrepreneur, • Résoudre les difficultés rencontrées sur le chantier et les problèmes posés par l'entrepreneur relevant de la compétence du maître d'œuvre, • Rédiger les ordres de service et les notifier à l'entrepreneur après qu'ils soient contresignés par le maître de l'ouvrage, • Établir contradictoirement avec l'entrepreneur les attachements et en rendre compte par écrit au maître de l'ouvrage, • Assister le maître de l'ouvrage dans la réception provisoire par la formulation des réserves à signaler et à consigner dans le procès-verbal établi à cet effet. Ces réserves portent notamment sur • Les malfaçons, les imperfections ou tout autre dé-

39

faut constatés ainsi que sur l'inexécution de prestations prévues au marché, • Veiller à la levée des réserves et proposer au maître de l'ouvrage, la réception définitive sanctionnée par un procès-verbal contradictoire contresigné par l'entrepreneur, le maître d'œuvre et le maître de l'ouvrage, • Proposer au maître de l'ouvrage les mains levées de cautionnement et, le cas échéant, le remboursement de la retenue de garantie au • Profit de l'entrepreneur, • Procéder à l'établissement des plans de récolement en relation avec l'entrepreneur, et remettre au maître de l'ouvrage lors de la réception provisoire un jeu complet de plans reproductibles accompagné de trois (03) jeux complet tirés.

Art 11.

La mission «Présentation des propositions de règlement» consiste, pour le maître d'œuvre à: • Établir les situations de travaux sur la base des documents contractuels et des attachements, les contresigner après visa de l'entrepreneur et les présenter au maître de l'ouvrage pour paiement,

40

• Établir les décomptes provisoires et le décompte général et définitif sur la base des situations préalablement établies, • Instruire les éventuelles réclamations de l'entrepreneur dans le cadre de l'exécution de son marché et les soumettre au maître de l'ouvrage aux fins de décision, • Assister le maître de l'ouvrage dans l'application des clauses financières du contrat, et notamment les révisions des prix et des pénalités.

Art 12.

La maîtrise d'œuvre donne lieu à l'établissement d'un contrat unique pour toutes les missions énumérées à l'article 5 ci-dessus.

Toutefois, lorsque la nature ou la complexité de l'opération envisagée le justifie, le maître de l'ouvrage peut, à titre exceptionnel, conclure plusieurs contrats portant chacun sur une partie seulement des missions constitutives de la maîtrise d'œuvre.

Par ailleurs, le maître de l'ouvrage disposant de moyens nécessaires peut, s'il l'estime opportun, prendre en charge directement et sous sa responsabilité, certaines missions ou parties de missions de maîtrise d'œuvre.

Art 13.

Si une étude a été effectuée par l'architecte ou le bureau d'étude de l'entrepreneur chargé de la réalisation de l'ouvrage, le maître de l'ouvrage doit obligatoirement désigner un bureau d'étude indépendant pour assurer la mission " Suivi et contrôle de l'exécution des travaux «et la mission " Présentation des propositions de règlement».

Art 14.

Le contrat de maîtrise d'œuvre est conclu dans le cadre des dispositions légales en vigueur, en particulier celles régissant les marchés publics, conformément aux dispositions du présent arrêté.

Le contrat de maîtrise d'œuvre détaille le contenu des missions et fixe la composition de leur dossier respectif. Il détermine en même temps les obligations spécifiques du maître d'œuvre.

Art 15.

Le contrat de maîtrise d'œuvre est passé selon l'une des procédures édictées par la réglementation des marchés publics en vigueur.

Les contrats de maîtrise d'œuvre relatifs à des ouvrages complexes ou exigeant des normes de qualité techniques ou architecturales

Particulières, et notamment les ouvrages classés dans les catégories C, D et E figurant dans l'annexe I du présent arrêté, sont conclus selon les procédures permettant une mise en compétition de candidats potentiels.

Art 16.

Dans le respect des dispositions légales en vigueur, le maître de l'ouvrage fixe dans le dossier de consultation les critères d'évaluation des offres et les modalités de choix du maître d'œuvre.

Les critères d'évaluation à retenir peuvent être en particulier la conformité au programme, le coût, la qualité, les détails, l'esthétique et la faisabilité des études.

Art 17.

Le maître de l'ouvrage élabore le programme de l'opération sur la base duquel sont lancées les (ou la) consultations des maîtres d'œuvre.

Le programme, établi à partir d'une ou plusieurs études de définition, indique les besoins, les objectifs et les conditions auxquelles doit satisfaire l'ouvrage. Il doit, en outre, fixer les caractéristiques fonctionnelles et techniques correspondantes.

Le programme comporte les quatre (04) parties suivantes:

41

1. Les données physiques essentielles: • Plan de situation et plan topographique, • Études préliminaires de sol, • Les voies et réseaux existants, • Relevés d'ordre climatique et sismique éventuellement.

2. Les besoins à satisfaire concernant notamment les surfaces, volumes, relations, etc..., nécessaires à la couverture des exigences fonctionnelles ainsi que les objectifs en matière de coût, de détail et de qualité des ouvrages.

3. Les contraintes qui résultent des diverses réglementations d'ordre technique, urbanistique ou autres qui s'imposent au maître de l'ouvrage, et par conséquent au maître d'œuvre, ainsi que les prescriptions techniques et fonctionnelles lorsqu'elles existent, les coûts des ouvrages lorsqu'ils sont normalisés.

4. Les exigences d'ordre technique et architectural.

Art 18.

Il est fait obligation au maître de l'ouvrage de conclure une convention avec l'organisme de contrôle technique de la construction, pour toutes les constructions entrant dans le cadre des attributions de ce dernier.

La conclusion de cette convention doit intervenir im-

42

médiatement après la signature du contrat de maîtrise d'œuvre. Le maître d'œuvre est tenu d'assister le maître de l'ouvrage dans ces relations avec l'organisme de contrôle lors de l'établissement de la convention et l'obtention des visas techniques.

Art 19.

Le maître de l'ouvrage assiste le maître d'œuvre dans ces démarches auprès des différents services et organismes publics en vue de recueillir les données et informations nécessaires à la réalisation des travaux qui lui sont confiés.

Art 20.

Le maître d'œuvre candidat, présente au délai fixé par le maître de l'ouvrage, une offre qui fait ressortir notamment : • Le coût d'objectif de l'ouvrage, • Le coût et le contenu de chacune des missions de maîtrise d'œuvre, • Le délai et le planning d'exécution des différentes missions de la maîtrise d'œuvre, • Le délai de réalisation de l'ouvrage, • Les normes de qualité des ouvrages retenus, • Ses références, notamment dans la réalisation d'études similaires.

A cet effet, le maître d'œuvre doit s'engager envers le

maître de l'ouvrage, dans le cas où il est retenu par ce dernier, à respecter les dispositions énoncées ci-dessus, sous peine de pénalités financières à prévoir dans le contrat.

Art 21.

Le maître d'œuvre exécute les missions qui lui sont confiées par le maître de l'ouvrage, conformément aux stipulations contractuelles, aux règles de l'Art et aux usages de la profession.

Le maître d'œuvre est le garant de la conformité de la réalisation avec l'étude dont il est le concepteur. Il joue un rôle d'animation et de contrôle de l'organisation du chantier.

Art 22.

Conformément à l'article 554 du code civil, le maître d'œuvre est responsable solidairement avec l'entrepreneur pendant dix (10) ans de la destruction totale ou partielle des constructions et des ouvrages permanents alors même que la destruction proviendrait des vices de sol.

La responsabilité du maître d'œuvre s'étend aux défauts qui existent dans les constructions et ouvrages et qui menacent la sécurité ou la stabilité de l'ouvrage.

Art 23.

Au sens du présent arrêté, les constructions, les ouvrages permanents et les défauts visés l'article précédent

sont définis comme suit : • Les constructions s'entendent de tous les ouvrages de fondations, de superstructures, de clos et de couvert, • Les ouvrages permanents s'entendent des équipements indivisiblement liés aux constructions de nature à répondre aux contraintes d'utilisation et en conformité avec les besoins de • L’utilisateur, • Les défauts s'entendent de tout vice de matériaux ou produit, toute malfaçon susceptible de mettre en cause immédiatement ou à terme la stabilité de l'ouvrage et son fonctionnement dans des conditions normales.

Art 24.

Les missions prévues dans le contrat de maîtrise d'œuvre et ne pouvant être directement assurées par le maître d'œuvre sont sous-traitées par lui, sous sa garantie et sa responsabilité.

Les missions à sous-traiter sont définies dans le contrat de maîtrise d'œuvre. Le sous-traitant ou les sous-traitants doit ou doivent être préalablement agréés par le maître de l'ouvrage.

Art 25.

Le maître de l'ouvrage correspond avec le maître

43

d'œuvre au moyen d'ordres de service qui sont des pièces écrites datées, signées, enregistrées et classées.

Les réclamations du maître d'œuvre ne suspendent pas l'effet de l'ordre de service à l'exception de celles relatives au paiement, aux délais d'approbation des différentes phases et au défaut de présentation par le maître de l'ouvrage des documents nécessaires à l'exécution de la mission, tels que prévus par le contrat de maîtrise d'œuvre et le présent texte.

Art 26.

Les délais des études sont fixés au contrat de maîtrise d'œuvre en tenant compte de la complexité des études, de leurs répétitivité et des contraintes objectives éventuelles.

Les délais des études sont scindés en délais de phase.

A la fin de chaque phase, le maître d'œuvre remet au maître de l'ouvrage pour approbation, le dossier correspondant. Le maître de l'ouvrage accuse réception du dossier par écrit.

Les délais d'approbation des phases pour chacune des missions sont indiqués au contrat de maîtrise d'œuvre.

Les approbations des différentes phases par le maître de l'ouvrage doivent se faire par écrit avec indication exhaustive des réserves éventuelles, des orientations complémentaires et des choix arrêtés.

44

Art 27.

Les délais prévisionnels d'exécution des études de sols, d'approbation des plans par l'organisme de contrôle technique de la construction et d'instruction du permis de construire sont portés au contrat de maîtrise d'œuvre.

Néanmoins, les écarts par rapport aux indications portées au contrat doivent être, lorsqu'ils entraînent des retards dans les délais des études et de lancement de l'exécution, justifiés par le maître d'œuvre. Lorsque le retard est imputable à la mauvaise diligence du maître d'œuvre, il lui est fait application d'une pénalité de retard déterminée selon les modalités fixées à l'article 29 ci-dessous.

Art 28.

Les délais de suivi et du contrôle d'exécution des travaux sont ceux figurant dans le ou les marchés conclus avec les entrepreneurs retenus pour leur réalisation. Ces délais sont fixés conformément aux propositions contenues dans l'offre du maître d'œuvre retenu.

Art 29.

En cas de retard dans la remise des dossiers «esquisses», «avant-projet», «projet d'exécution», ainsi que dans la remise du dossier de consultation ou d'appel à la concurrence prévu dans la mission «assistance dans le choix

de l'entrepreneur», il est fait application des pénalités de retard déterminées selon les modalités fixées au contrat de maîtrise d'œuvre. Ces pénalités sont assises sur le montant de la rémunération de la phase ou de la mission considérée.

Elles courent de plein droit à moins que le maître d'œuvre n'apporte en temps opportun la preuve d'une cause qui ne peut lui être imputée.

Art 30.

Le maître d'œuvre est le seul interlocuteur de l'entrepreneur pour tout ce qui concerne l'interprétation des études, les adaptations et les modifications du projet.

Il reste entendu que les adaptations et les modifications du projet doivent être préalablement approuvées par le maître de l'ouvrage.

Art 31.

Le contrat de maîtrise d'œuvre doit prévoir la désignation par le maître d'œuvre d'une personne chargée de le représenter auprès du maître de l'ouvrage à tous les stades de l'opération, depuis son initiation jusqu'à la réception définitive des ouvrages.

Il doit également prévoir la désignation par le maître de l'ouvrage de l'ordonnateur de l'opération, ainsi que de la personne chargée de représenter auprès du maître d'œuvre au titre

du suivi de l'étude et de l'approbation des différentes phases.

Art 32.

La personne représentant le maître d'œuvre doit être agréée par le maître de l'ouvrage avant la signature du contrat de maîtrise d'œuvre.

Le maître d'œuvre remet également la liste nominative des personnels appelés à intervenir dans la fonction de la maîtrise d'œuvre, avec leur spécialité et leur niveau de qualification.

Les changements éventuels des personnels proposés par le maître d'œuvre, pendant l'exécution du contrat, doivent être dûment justifiés au maître de l'ouvrage et approuvés par ce dernier.

Dans ce cas, les nouveaux personnels doivent avoir une qualification au moins équivalente à celle des personnes prévues initialement.

Art 33.

Les études deviennent, à partir de leur acceptation et de leur paiement, propriété du maître de l'ouvrage pour l'opération considérée.

Art 34.

La répétitivité ou la répétition totale ou partielle de bâtiments-types doivent être prévues dans le contrat de maî-

45

trise d'œuvre.

La répétitivité consiste à reproduire un ou plusieurs bâtiment-types dans le cadre d'une même opération. La répétition consiste à étudier un ou plusieurs bâtiment-types destinés à être utilisés dans le cadre de plusieurs opérations.

Une fois devenue propriété du maître de l'ouvrage, une étude de bâtiment-type peut librement être utilisée par celui-ci sans autorisation du maître d'œuvre qui l'a conçu. Ce dernier bénéficie d'une clause préférentielle pour la ou les études d'adaptation.

Art 35.

Chaque fois qu'il n'y a pas répétition de l'étude, le contrat de maîtrise d'œuvre y afférent devra comporter une clause d'inédit.

Art 36.

Le montant de la rémunération de maîtrise d'œuvre est une somme globale entendue toutes taxes comprises et composée de deux (02) parties distinctes: A) une première partie fixe couvrant les missions : • Esquisse • Avant-projet • Projet d'exécution • Assistance dans le choix de l'Entrepreneur B) une deuxième partie variable couvrant les missions :

46

• Suivi et contrôle de l'exécution des travaux • Présentation des propositions de règlement Toutefois, la rémunération correspondant à certaines missions ou prestations fournies par le maître de l'ouvrage sera déduite de la somme globale.

Art 37.

Lorsqu'une mission de maîtrise d'œuvre a été dûment approuvée en totalité ou en partie, toute demande de modification ultérieure l'affectant ou affectant celles qui l'on précédée doivent constituer pour le maître d'œuvre une commande nouvelle rémunérée par référence au taux de rémunération contractuel applicable à chaque mission ou partie de mission.

Toutefois, ne donnent pas lieu à rémunération toutes modifications demandées par le maître de l'ouvrage ou résultant soit d'un vice de conception, soit du non-respect par le maître d'œuvre des normes et règlements en vigueur.

Art 38.

La rémunération des travaux de levés topographiques et d'établissement des plans correspondants, des travaux relatifs aux études de sol, de l'intervention de l'organisme de contrôle technique de la construction ainsi que de toute étude spécifique éventuelle, est prise en charge par le maître

de l'ouvrage selon les modalités en vigueur.

Art 39.

Le montant de la partie fixe de la rémunération de la maîtrise d'œuvre est obtenu au moyen d'un taux appliqué au coût d'objectif toutes taxes comprises de l'ouvrage, tel que précisé à l'article 4 ci-dessus.

Ce taux maximum est négocié par le maître de l'ouvrage avec le maître d'œuvre par référence aux taux figurant au barème ci-joint à l'annexe 2: mission étude (partie fixe de la rémunération) du présent arrêté en tenant compte des contraintes d'adaptation de l'ouvrage aux conditions de son implantation.

En outre, le maître d'œuvre doit détailler le coût arrêté par référence à des hommes/mois en fournissant le sous détail par intervenant.

Art 40.

Le taux de la rémunération de la partie fixe est dégressif par tranche de coût et variable en fonction des éléments de complexité de l'étude.

Art 41.

Le montant maximum de la partie variable de la rémunération de la maîtrise d'œuvre est calculé en homme/mois sur la base du barème figurant dans l'annexe 2 : mission

suivi et contrôle de l'exécution travaux et présentation des propositions de règlement (partie variable de la rémunération) du présent arrêté.

Art 42.

Le montant de la rémunération de la partie fixe est dû au maître d'œuvre après accomplissement et approbation de chacune des quatre (04) missions ci-après énoncées en quatre (04) parties fixées comme suit: • «Esquisse» ............................................................ 20 % • «Avant-projet» ....................................................... 30 % • «Projet d'exécution» ............................................... 45 % • «Choix de l'entrepreneur» ....................................... 05 % Art 43.

Le maître d'œuvre est tenu d'assurer un suivi réel et régulier du chantier. A défaut, le maître de l'ouvrage est fondé à défalquer le montant des prestations non réellement fournies, non conformes aux règles de l'Art ou non assurées en temps opportun.

A cet effet, le maître d'œuvre doit consigner régulièrement sur le journal de chantier, mis à sa disposition par le maître de l'ouvrage, le nom, la qualité et la signature de chaque membre de son personnel assurant le suivi et présent sur le chantier, ainsi que son activité journalière portant

47

essentiellement sur l'objet de sa mission.

Ces indications sont complétées par une conclusion générale datée et signée par le chef de projet du maître d'œuvre ou son représentant résumant la situation et mentionnant éventuellement les différentes remarques ou réserves formulées.

Art 44.

Le non-respect du coût d'objectif constaté à la réception provisoire de l'ouvrage donne lieu à l'application des modalités ci-après, en tenant compte d'une marge de tolérance variant de 10% à 20% à fixer par les parties dans le contrat de maîtrise d'œuvre en fonction de la catégorie et de la complexité de l'ouvrage : • En cas de surestimation du coût d'objectif par rapport au coût réel de l'ouvrage, le montant de la rémunération de la maîtrise • D’œuvre, déterminé contractuellement sur la base du coût d'objectif, est réajusté en fonction du coût réel de l'ouvrage.

• En cas de sous-estimation du coût d'objectif par rapport au coût réel de l'ouvrage, il est fait application au maître d'œuvre d'une pénalité calculée selon la formule suivante:

48

P. 2t (CR - COR) P: montant de la pénalité t: taux de rémunération contractuel de la partie fixe CR: coût réel de l'ouvrage à la réception provisoire COr: coût d'objectif réajusté en fonction de la marge de tolérance retenu dans le contrat.

Art 45.

En vue de garantir le respect par le maître d'œuvre de l'ensemble de ses obligations contractuelles, le contrat de maîtrise d'œuvre doit prévoir une caution bancaire de bonne exécution, constituée par le maître d'œuvre au profit du maître de l'ouvrage, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Art 46.

En cas de réalisation de l'ouvrage dans un délai inférieur au délai global contractuel prévu par le ou les marché (s) de réalisation, le maître de l'ouvrage doit verser au maître d'œuvre à titre de bonification et pour chaque mois gagné sur le délai global de réalisation prévu, un montant égal à la valeur moyenne des situations mensuelles du maître d'œuvre au titre de ses missions de «suivi et contrôle de l'exécution des travaux» et «Présentation des propositions de règlement».

Art 47.

En cas de réalisation de l'ouvrage dans un délai supérieur au délai contractuel prévu par le ou les marchés de réalisation, le maître d'œuvre est tenu de poursuivre, sans rémunération supplémentaire, la mission de suivi et de contrôle, et ce, jusqu'à l'achèvement des travaux de réalisation de l'ouvrage.

Toutefois, s'il est prouvé que le retard dans la réalisation de l'ouvrage résulte d'une cause non imputable au maître d'œuvre, celui-ci a droit à une rémunération pour les prestations de suivi et de contrôle au titre du délai supplémentaire.

Art 48.

Lorsque le maître d'œuvre répète les missions correspondant à la partie fixe de règlement, le montant de celleci est réduit dans des proportions qui sont arrêtées dans le contrat de maîtrise d'œuvre en fonction de l'importance et/ ou de la complexité de l'ouvrage et entrant dans les fourchettes suivantes : • Mission «Esquisse» ........................ de 50% à 100%, • Mission «Avant-projet» ...................... de 50% à 90%, • Mission «Projet d'exécution» ................. de 40% à 70%, • Mission «Assistance dans le choix de l'Entrepreneur» ... Néant.

Art 49.

Les annexes au présent arrêté sont, chaque fois que de besoin, révisées par arrêté pris dans les mêmes formes.

Le barème relatif au coût de l'homme/mois figurant à l'annexe 2 du présent arrêté est révisé périodiquement sur la base des indices officiels fixés par arrêté du ministre du commerce.

A la parution de nouveaux barèmes, les parties au contrat peuvent réviser les coûts hommes/mois au prorata de l'augmentation des dits indices officiels.

Art 50.

Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables à la maîtrise d'œuvre d'opérations portant sur les interventions sur le bâti existant tels que réhabilitation, rénovation et confortement d'ouvrage notamment.

Art 51.

Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent arrêté.

Art 52.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

ANNEXES

49

Tranche Cout (Million D.A)

CATÉGORIES

Type de Construction

A

B

C

D

E

Fonction

Résidentiel / Individuel

Quartier

Local, Urbain (Petites Villes)

Wilaya, Urbain (Ville Moyenne)

National, Régional, Repaires Urbains Majeurs

HABITAT

R+1 < 11 Logts

De 1 à 5 Niveaux > 10 Logts

14.5 – 50m > R+5

> 50m de hauteur Bâtiments Urbains complexes

> 50m de hauteur - D’autres fonctions

ADMINISTRATION

• • • • •

Bureaux R+1 Petits Sièges Sociaux Poste de Police Agence Postale Poste Douanier

• Classes • Cantine

ÉDUCATION

ÉQUIPEMENTS

Moins de 200 m²

• • • • •

Siège d’A.P.C Antennes Administratives et Bureaux Sièges Sociaux 200m² Petite Entreprise

• Siège de Daïra • Siège d’A.P.C • Sièges de Grandes Sociétés

• Siège de Wilaya • Ministère • Siège d’A.P.C • Représentation Diplomatique • Sièges de Sociétés Impor- • Sièges de Sociétés ayant tantes activités internationales

• Ecole Fondamentale • Crèche • Blocs d’Hébergement

• Enseignement Professionnel • E.F.S • Lycée

• Enseignement Supérieur • Hébergement

• Principales Ecoles

• • • • •

Centre de Santé Marché Petits Centres Commerciaux Stades Terrains de Sport Camps et Maisons deJeunes • Mosquée 300 Fidèles

• • • • • • •

• • • • • • • •

• • • • •

Polytechniques Complexe Sportif Grands Centres de Consultations Externes Salle de Spectacle < 400pl Centre Commercial Mosquée 3000 Fidèles

Hôpitaux 120 - 240 lits Complexe Olympique Salle de Spectacle >400pl Maison de Culture Bibliothèque Conservatoire Centre Inter quartier Aérogare Nationale

SERVICES

• Commerces

• Hôtels moins de 3* et < 300 lits

• Hôtels de plus de 3* et > 300 • Hôtels 4* et 5* lits

ACTIVITES

• • • • •

• Centre Artisanal • Bâti. Agricole • Hangars à usage divers

• Station Touristique < 300 lits • Immeuble Multifonctions

Bâti. de Stockage Local pour Artisan Bâti d’Exploitation Agricole Garage Entrepôts Simples

Universités

C.H.U > 240 lits Complexe Olympique Majeur Grand Centre Intégré Aérogare Internationale Mosquée > 10000 Fidèles

• Hôtels

• Station Touristique de plus de 300 Equipements Annexes

0 - 20

2.00% à 3.00%

2.75% à 3.75%

3.50% à 4.50%

4.25% à 5.25%

5.00% à 6.00%

20 - 50

1.90% à 2.90%

2.65% à 3.65%

3.40% à 4.40%

4.15% à 5.15%

4.90% à 5.90%

50 - 80

1.80% à 2.80%

2.55% à 3.55%

3.30% à 4.30%

4.05% à 5.05%

4.80% à 5.80%

80 - 100

1.70% à 2.70%

2.45% à 3.45%

3.20% à 4.20%

3.95% à 4.95%

4.70% à 5.70%

100 - 150

1.60% à 2.60%

2.35% à 3.35%

3.10% à 4.10%

3.85% à 4.85%

4.60% à 5.60%

150 - 200

1.50% à 2.50%

2.25% à 3.25%

3.00% à 4.00%

3.75% à 4.75%

4.50% à 5.50%

200 - 300

1.40% à 2.40%

2.15% à 3.15%

2.90% à 3.90%

3.65% à 4.65%

4.40% à 5.40%

+ De 300

1.30% à 2.30%

2.05% à 3.05%

2.80% à 3.80%

3.55% à 4.55%

4.30% à 5.30%

50

et

Mission: Suivi et Contrôle de l'Exécution des Travaux Et Présentation des Propositions de Règlement [Partie Variable de la Rémunération] Catégorie de Personnel

Cout en Homme/Mois DA T.T.C

Chef de Projet (pour les ouvrages des catégories D et E)

75.000 à 105.000 DA

Chef de Projet (pour les ouvrages des catégories A, B et C)

60.000 à 90.000 DA

- Architectes - Ingénieurs T.C.E - Ingénieurs méthodes

54.000 à 75.000 DA

- Techniciens Supérieurs T.C.E - Métreurs-vérificateurs

30.000 à 54.000 DA

- Techniciens T.C.E - Métreurs

24.000 à 39.000 DA

Laborantin

18.000 à 24.000 DA

Secrétaire de Chantier

15.000 à 21.000 DA

51

‫أتعاب المهندس المعماري‬ ‫أصحاب المشاريع الخواص والعموميين‬

‫قرار رقم‪ 001/2012 :‬مصادق عليه من طرف الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ‪ 17‬مارس ‪2012‬‬ ‫الخدمات‬

‫مسكن فردي في إطار البناء الريفي «أقل من ‪ 140‬متر مربع‬

‫‪ 25.000‬دج للوحدة‬

‫ملف طلب الرخصة‬

‫مسكن فردي مع سطح مسطح‪ ،‬تصميم غير معقد ‪.…habitation individuelle, conception standard‬‬

‫‪ 200‬دج ‪ /‬م‪²‬‬

‫مسكن فردي مع سطح مائل من القرميد‪ ،‬فيال ‪habitation individuelle, villa…. Dossier d’exécution complet CES, Génie Civil‬‬

‫‪ 400‬دج ‪ /‬م‪²‬‬

‫منشأة مصنفة‪ :‬حمام‪ ،‬دوش‪ ،‬مقهى‪ ،‬مطعم‪ ،‬فندق أقل من ‪ 20‬سرير‪ ،‬ورشات أقل من ‪ 200‬متر مربع ‪Etablissements Classés‬‬

‫‪ 500‬دج ‪ /‬م‪²‬‬

‫فندق كبير‪ ،‬عمارة سكنية أقل من ‪ 4‬طوابق‪ ،‬بناء إداري ‪...‬‬ ‫طلب رخصة بناء المنشآت الصناعية‪ ،‬الفالحية ‪...‬‬ ‫طلب رخصة الهدم ‪Dossier du Permis de Démolir‬‬ ‫شهادة القسمة ‪Certificat de morcellement‬‬ ‫طلب رخصة التجزئة ‪Dossier du Permis de Lotir‬‬

‫ملف التسوية المتابعة الفنية‬

‫بناء سكني «أقل قيمة األتعاب ‪ 35.000,00‬دج» مهنا قلت أو صغرت المساحة موضوع ملف التسوية‬ ‫منشأة مصنفة «أي المباني التي تستقبل الجمهور» ‪Établissement classé, destiné à recevoir le public‬‬ ‫الرفع للوضعية الموجودة للبنايات السكنية الفردية والجماعية «‪»Relevé de l’état des lieux des habitations‬‬ ‫الرفع للوضعية الموجودة للبنايات المصنفة مع إعداد تقرير خبرة «‪»Relevé de l’état des lieux des établissements classés avec expertise‬‬ ‫المتابعة الفنية للسكنات الفردية ‪suivi technique des habitations individuelles‬‬ ‫المتابعة الفنية للبنايات المصنفة «‪»suivi technique des établissements classés‬‬ ‫غرس أوتاد لألساسات « ‪.Implantation des axes sur terrain avec ou sans appareils topo‬‬

‫‪Arreté interministeriel N° 17‬‬ ‫‪Arreté interministeriel N° 17‬‬ ‫‪ 300‬دج ‪ /‬م‪²‬‬

‫‪ 25.000‬دج للوحدة‬ ‫‪ 300‬دج ‪ /‬م‪²‬‬ ‫‪ 150‬دج ‪ /‬م‪²‬‬ ‫‪ 350‬دج ‪ /‬م‪²‬‬ ‫‪ 50‬دج ‪ /‬م‪²‬‬ ‫‪ 100‬دج ‪ /‬م‪²‬‬ ‫‪ 6.000‬دج ‪ /‬للزيارة‬ ‫‪Arreté interministeriel N° 17‬‬ ‫‪ 2.000‬للوتد الواحد‬

‫البطاقات‬

‫الرفع الطوبوغرافي في الوسط الحضري ‪Levé topographique dans un milieu urbain‬‬

‫‪ 15‬دج ‪ /‬م‪²‬‬

‫بطاقة فنية لمشاريع الترقية العقارية أقل من ‪ 100‬مسكن ‪Fiche technique pour les projets de promotion immobilière‬‬

‫‪ 70.000‬دج‬

‫بطاقة فنية لمشاريع مصنفة «مصانع‪ ،‬فنادق‪ ،‬محطات وقود ‪Fiche technique pour établissements classés »...‬‬

‫‪ 100.000‬دج‬

‫بطاقة فنية لمشاريع صغيرة‪ :‬تهيئة محل الحتواء حرف يدوية‪ ،‬مقهى أنترنيت‪ ،‬نجارة‪ ،‬مطالة ‪ ...‬إلخ ‪Fiche technique pour petits projets‬‬

‫‪ 25.000‬دج‬

‫بطاقة فنية لمشاريع صغيرة‪ :‬حمام‪ ،‬نرش عمومي‪... ،‬‬

‫‪ 30.000‬دج‬

‫‪52‬‬

‫كل مخالف ألحكام هذا القرار يتعرض للعقوبات التأديبية المنصوص عليها قانونيا‬

‫التعيين‬

‫السعر األدنى للمتر المربع‬ ‫المغطى بكل الرسوم‬

‫الجدول المحلي‬ ‫للمهندسين المعماريين لوالية سطيف‬

‫‪Tableau Local des Architectes‬‬ ‫‪Wilaya de setif‬‬

‫‪53‬‬

‫لزهر عباشة‬

A

‫جمال عبو‬

‫سلمى عبد اللطيف‬

ABACHA Lazhar

ABBOU Djamel

ABDELLATIF Selma

03567 19 2001 L Cité 450 Logts. Bt° e5 N° 44 SETIF Tél.: 036 52 47 32 / Fax: 036 52 47 32 abachal@yahoo.com

3922 19 2002 L 12, rue HAFFIED Mohamed SETIF

11239 19 2011 L 252 Lots. rue ARAB Omar N° 131 BEL AIR SETIF

triangle.art@live.fr

art_archit@yahoo.fr

‫بدر الدين عبد الرزاق‬

‫عبد الرحمان عابد‬

‫عز الدين عابد‬

ABDERREZAK Badreddine

ABED Abderrahmane

ABED Azeddine

06638 43 2006 L Cité 1006 Logts. N°64 Bt° B9 SETIF

15489 19 2006 L Rue MELAAB Lakhdar N°11 Cité bererma SETIF

00950 19 1996 L cooperative MOKHTAR Laribi 150 Logts. Bt° 14 SETIF

badi.abder@yahoo.com

aabed19@yahoo.fr

taiba-architecture@hotmail.com

‫نسيمة عبيد‬

‫نور الدين عبوشي‬

‫أحمد شوقي عشاش‬

ABID Nassima

ABOUCHI Noureddine

ACHACHE Ahmed chaouki

06042 19 2007 L Cité BOUAROUA Lotissements des 12 Lots.

N°09 (SOUK EL JAOUHAR) SETIF

02280 19 1998 A 02 rue FERIA Kouider (face palais de justice) SETIF Tél.: 036 84 17 85 / Fax: 036 84 17 85 ahbcau@hotmail.com

13031 19 2012 L 83 rue colonel AMIROUCHE EL EULMA

54

chaouki-archi@hotmail.fr

‫لخضر عاشوري‬

‫مريم أدرار‬

‫سفيان عجال‬

ACHOURI Lakhdar

ADRAR Meriem

ADJAL Sofiane

00978 19 1996 L Cité BEN BEGEUG Coop EL HOSSEIN N° 14 SETIF Tél.: 036 84 94 93 / Fax: 036 84 94 93 achouri_setif@yahoo.fr

13033 19 2012 L Cité MGHU 48 Logts. Bt° B04 N°24 LARARSSA SETIF Tél.: 036 51 34 09 / Fax: 036 51 34 09 archiconcept19@yahoo.fr

11241 19 2011 L 22, avenue BELIL Abdellah, Cité des Cheminots SETIF adjal.sofiane@hotmail.fr

‫بهية عجود‬

‫مبارك عايش‬

‫صباح عيدودي‬

ADJOUD Bahia

AICH Mebarek

AIDOUDI Sabah

03394 19 2000 L Cité 500 Logts. E.P.B.T.P batiment F7 SETIF

14228 19 2013 L Cité 150 Logts. Coop BELAGOUN Rabah Bt°:B02 N°01SETIF

10194 19 2010 L AIN OULMENE centre AIN OULMENE

bahia_adjoud1@yahoo.fr

mebarek_007@hotmail.fr

sabahaidoudi@yahoo.com

‫الوليد أيت عبد الوهاب‬

‫عبد الرزاق أيت يعلى‬

‫عبد العزيز أيت يوسف‬

AIT ABDELOUAHAB El oualid

AIT YALA Abderzak

AIT YOUCEF Abdelaziz

02848 19 1999 L Coop BOUTALEB N°10 LARARSA SETIF Tél.: 036 51 42 58 / Fax: 036 51 32 66 aiteloualid@gmail.com

02852 19 1999 L Cité des 40 Lots. BOUSEKINE N° 01 KAABOUB SETIF Tél.: 036 51 15 40 / Fax: 036 51 15 40 aa.maison@hotmail.fr

00465 43 1996 L 30 LSP Bt° A01/03 EL HIDHAB SETIF Tél.: 036 93 66 99 aziz.numidiart@yahoo.fr

55

A

‫صالح عقارب‬

A

‫مختار عاش‬

‫سليم عليوة‬

AKAREB Salah

ALLACHE Mokhtar

ALIOUA Salim

09594 19 1998 L Cité BAKHOUCHE Cherif (les remparts) N°104 SETIF Tél.: 036 84 41 51 salahakareb@yahoo.fr

14230 19 2013 L 02 rue ADJISSI Said Cité EL HIDHAB SETIF Tél.: 036 66 22 20 / Fax: 036 66 22 20 al-amine01@live.fr

04557 19 2003 L Cité HACHEMI G 02 N° 25 SETIF Tél.: 036 52 73 42 / Fax: 036 52 73 42 almimar@live.fr

‫نسيم عوفي‬

‫محمد أمغار‬

‫فؤاد أمين‬

AOUFI Nassim

AMGHAR Mohammed

AMINE Fouad

14232 19 2013 L N° 02/96 locaux N° 60 BIR ELARCHE

16780 28 2014 L Cité les freres TAHI TIZI NBECHAR

05720 19 2006 L

saido19@hotmail.fr

mohamed.amg_arch@yahoo.fr

Cite YAHIAOUI XC2D 55 SETIF Tél.: 036 54 84 82 / fax: 036 54 84 82 betalahram@hotmail.fr

‫نزيهة عميرة‬

‫فوزي عمران‬

‫النوي عنان‬

AMIRA Naziha

AMRANE Faouzi

ANANE Noui

00960 19 1996 L 24 Logts. promotionel GETIC local N° 06 Cité TLIDJENE SETIF Tél.: 036 83 42 22 / Fax: 036 83 42 22 amiranaziha@yahoo.fr

01844 19 1998 L Coop HACHEMI Hocine (face ACTEL) N°11 SETIF Tél.: 036 51 34 81 / Fax: 036 51 34 81 agence1elamel@gmail.com

06116 19 2007 L Cité 20 AOUT 1955 SALEH BEY

56

nouianane@yahoo.fr

‫خاف عنان‬

‫اليامين عنقاك‬

‫رفيق عرعار‬

annane khellaf

ANGUEK Lyamine

ARAR Rafik

11414 5 2011 L Rue 1 Novembre 54 BEIDHA BORDJ

03571 19 2001 L Cité HACHMI rue BENDRISSE Aissa N° G 33 SETIF

archi-vert@hotmail.fr

archi.lune@yahoo.fr

03218 19 2000 L Rue TOUATI Said N°01 Bt°01 RDC Cité TLIDJENE SETIF Tél.: 036 93 57 38 / Fax: 036 93 57 38 rafik_arar@hotmail.com

‫أمينة اعريبي‬

‫شريف أصفيران‬

‫اسماء عطافي‬

ARIBI Amina

ASFIRANE Cherif

ATTAFI Asma

12276 16 2011 L Rue Mohammed KHEMISTI centre commercial AMINE EL EULMA archimina22@yahoo.com

06950 6 2006 L Avenue Said BOUKHRISSA SETIF Tél.: 036 84 49 86 asfirane@yahoo.fr

14235 19 2013 L Cité 200 Logts.

‫فوزية عطوي‬

‫يزيد عطوي‬

‫الهاشمي عطوي‬

BIR EL ARCH

ATOUI Fouzia

ATOUI Yazid

ATTOUI Hachemi

04558 19 2003 L Cité BOUYOUZI BOUGAA centre BOUGAA

02012 19 1998 L Cité SONATRACH Bt° b1 N°03 SETIF Tél.: 036 84 94 82 / Fax: 036 84 94 82 urbatechyazid@gmail.com

00957 19 1996 L Coopérative frères HABACHE Lot N°05 LAARARSA SETIF Tél.: 036 51 98 39 baret19000@gmail.com

fouziaatoui@gmail.com

57

A

‫جمال عطوط‬

ATTOUT Djamel 03566 19 2001 L Cité HACHEMI est 221 Lots. N° 179 SETIF Tél.: 036 63 92 45 / Fax: 036 63 92 45 attoutdj@hotmail.fr

‫هارون أيوب‬

AYOUB Haroun 13039 19 2012 L 130 Lots. Secteur 03 N° 03 BOUSSEKINE SETIF haroun.ayoub@gmail.com

A

Arc de Caracalla

58

‫محمد بباس‬

‫حميد باباس‬

‫عمار بداوي‬

BABAS Mohamed

BABES Hamid

BADAOUI Amar

14237 19 2013 L Le marché BOUGAA

01988 19 1998 L Cité 40 Logts. BENRABAH GUAOUA SETIF

mohamedarchi10@hotmail.com

00949 19 1996 L Rue Mohamed KHEMISTI (centre administratif BOULANOUAR) Bureau N°08 EL EULMA Tél.: 036 86 28 85 / Fax: 036 87 32 37 hamidbabes@hotmail.fr

‫محمود باجي‬

‫فيروز بهلولي‬

‫نور بكيري‬

amar.badaoui@yahoo.fr

BADJI Mahmoud

BAHLOULI Fayrouz

BAKIRI Nour

01098 19 1997 L Cité BAKHOUCHE Cherif (les remparts) Bt° C04 N°90 SETIF Tél.: 036 84 33 12 / Fax: 036 84 33 12 m_badji@yahoo.fr

13040 19 2012 L Cité SAFAR AIN OULMENE fayarch@yahoo.fr

09605 19 2005 L Coop. ELFIDA N°12 MAABOUDA SETIF Tél.: 036 51 23 69 / Fax: 036 51 23 69 archinour19@yahoo.fr

‫لبنة بالة‬

‫سلطانة بارة‬

‫الخير براش‬

BALA Loubna

BARA Soltana

BARECHE Khier

10200 19 2010 L Cité HACHEMI rue MERFOUD Amer N° 07 SETIF Tél.: 036 52 20 70 / Fax: 036 52 20 70 balaloubna@gmail.com

14238 19 2013 L MAOKLANE centre zone N° 02 (30/100) N° 15 B MAOKLANE soltana_arch@yahoo.fr

00982 19 1996 L 01 rue colonel LAUTFI Cité TLIDJENE SETIF Tél.: 036 93 91 76 bareche@msn.com

59

B

‫نور الدين بقة‬

B

‫محمد أمين بلعلى‬

‫احمد بكيس‬

BEKKA Noureddine

BELALA Mohamed Amine

BEKKIS Ahmed

09604 19 2005 L Rue 1 Novembre 54 N°19 AIN EL KEBIRA Tél.: 036 60 90 41 bekka_noureddine@yahoo.fr

06340 19 2008 L 16 rue BOUYAHYA Cherif AIN TBINET SETIF Tél.: 036 51 83 25 / Fax: 036 51 83 25 archimed_design@hotmail.fr

05780 19 2006 L Rue MAOUCHE Hamedi N° 20 EL EULMA

‫ايمان بام‬

‫عبد العزيز بلقيدوم‬

‫محمد بلقيدوم‬

ahmedbekkis@yahoo.fr

BELLAM Imene

BELGUIDOUM Abdelaziz

BELGUIDOUM Mohamed

17034 19 2008 L Cité les 05 fusilles N°PEI A 328 ET PEI A329 SETIF Tél.: 036 84 47 05 archimene@live.fr

10201 19 2010 L Cité BELGUIDOUM AIN LAHDJAR aziz.archi19@yahoo.fr

05310 19 2005 L Cité HACHEMI 07 rue HADAD Ali SETIF Tél.: 036 66 41 23 / Fax: 036 66 41 23 belgarchi@yahoo.fr

‫حمو بلحاجي‬

‫سميرة بلخير‬

‫حفصة بال‬

BELHADJI Hamou

BELKHIR Samira

BELLAL Hafsa

13126 19 2012 L Village AGRICOL Mouhamed BOUDHIAF BEIDA BORDJ CENTREAIN AZEL

03910 19 2002 L Cité 269 Lots. N° 123 BOUSSEKINE SETIF Tél.: 036 73 29 54 samira35b@gmail.com

14242 19 2013 L Cité EL HIDHAB 40 Logts. LSP NEZAR Bt° 01 SETIF

hamousports@gmail.com

60

kaoutherrinouch@gmail.com

‫وائل بال‬

‫حليمة بلمرابط‬

‫يونس بلمهدي‬

BELLAL Wail

BELMERABET Halima

BELMAHDI Younes

10202 19 2010 L 11 Coop EL HOUDA Cité HACHEMI SETIF wail_arch@yahoo.fr

05468 19 2005 L 08 rue Messaoud ZADA 505 Lots.

EL EULMA Tél.: 036 87 61 71 mohamed.iyad77@yahoo.fr

13044 19 2012 L Cité 200 Logts. Mohamed BOUSSBAA Bt° D02 N°08 SETIF desgincenter@yahoo.fr

‫رؤوف بلمولود‬

‫أشرف بن علي‬

‫بشرى بن عبيد‬

BELMOULOUD Raouf

BEN ALI Achraf

BENABID Bouchra

14243 19 2013 L 05 Cité AIN TRICK

05741 19 2006 L

SETIF

08851 19 2009 L 37 rue AMRANE El Hadj MEKHARBECHE Laid EL EULMA Tél.: 036 87 60 80 achraf_dz@hotmail.fr

22 rue AREDOUANE Salah Cite YAHIAOUI SETIF bouchrabenabid@yahoo.fr

‫محمد أنيس مهدي بن عبيد‬

‫محمود بن علي‬

‫كريمة بن عاق‬

BENABID Mohamed anis Mehdi

BEN ALI Mahmoud

BENALLEGUE Karima

08636 25 2009 L

13045 19 2012 L Avenue SAID BOUKHRISSA SETIF Tél.: 036 84 49 86 setif_1986@yahoo.fr

05877 19 2006 L Cité HACHEMI rue DERBAL Mebarek J207 SETIF Tél.: 036 51 21 67 / Fax: 036 51 21 67 karimabenallegue@yahoo.fr

Cite EL-HIDHAB 60 logts LSP (prommotion BOUSNINA) bt03 n°75 setif bet_mam@yahoo.fr

61

B

‫رشيد بن عواق‬

B

‫خالد بن عيجة‬

‫وحيد بن بلقاسم‬

BENAOUAG Rachid

BENAIDJA Khaled

BEN BELKACEM Wahid

00958 19 1996 L Cité du 5 Juillet 1962, N° 4 GUELLAL Tél.: 036 68 30 98 / Fax: 036 68 30 98 caus.rachid@gmail.com

11253 19 2011 L Coop EL WAFA rue GUEDJALA Larbi N° 05 EL HIDHAB SETIF Tél.: 036 61 22 86 / Fax: 036 61 22 86 benaidjakhaled@live.fr

00980 19 1996 L Cité Abdelhamid REBBOUH bloc A 150 Logts. BOUAROUA SETIF Tél.: 036 83 29 85 / Fax: 036 83 29 85 benbelkacemwahid@gmail.com

‫سامية بن الشيﺦ‬

‫مريم شهيناز بن شعال‬

‫عبد القادر بن دادة‬

BENCHEIKH Samia

BENCHALAL Meryem chahineze

BENDADA Abdelkader

13049 19 2012 L Cité 48 Logts. MGHU 02éme tranche BEL-AIR BT° B04 local N°20 SETIF bencheikh.artdebatir@gmail.com

13048 19 2012 L Cité EL HIDHAB 156 Logts. LSP et 40 locaux commerciaux Bt° B N° 01 SETIF chahimeryouma@gmail.com

14244 19 2013 L Cooperatif WAFA N° 12 BIR ELARCHE abdelkaderb22@gmail.com

‫عبد الرفيق بن الذيب‬

‫الهام بن ذيب‬

‫عبد العليم بن جاب اهلل‬

BENDIB Abderrafik

BENDIB Ilham

BENDJABALLAH Abdelalim

06261 19 2008 L Cité des 05 fusilles rue DEHABA Taher Lot N° 03 SETIF Tél.: 036 84 51 18 / Fax: 036 84 51 18 bendib.rafik@yahoo.fr

13050 19 2012 L Cité BIZARD 132 Logts. Bt° B, N° 20 SETIF

13051 19 2012 L Cité BAKHOUCHE Cherif batiment C N°138 les remparts SETIF alim.icos@yahoo.fr

62

bet.bendibilhem@yahoo.fr

‫حمزة بن جدو‬

‫أرزقي بن فضالة‬

‫فاطمة بن خدة‬

BENDJEDDOU Hamza

BENFEDALA Arezki

BENKHADDA Fatma

15501 19 2008 L Cité 486 Lots.

EL EULMA

04348 19 2002 L

hamza_architecte19@hotmail.fr

13600 16 2012 L Cité BOUAROUA section 222 N°96 rue BELMAHDI Saad N° 284 SETIF archiduo@hotmail.fr

‫فوزي بن لطرش‬

‫صبيحة بن محمود‬

02 rue FERIA Kouider SETIF

‫ربيع بن موسى‬

BENLATRACHE Faouzi

BENMAHMOUD Sabiha

BENMOUSSA Rabie

01989 19 1998 L Cité 1er Nov 54; 25 rue BENDEMAGH EL KHIER SETIF Tél.: 036 66 62 61 / Fax: 036 66 62 61 fouzi19000@hotmail.com

01100 19 1997 L 12 rue Abdelhamid Ben Badis SETIF Tél.: 036 93 07 66 / Fax: 036 93 07 66 btbenmahmoud@yahoo.fr

15500 19 2008 L Cité Houari BOUMEDIENNE EL EULMA Tél.: 036 87 74 29 / Fax: 036 87 74 29 ossoletaamir@hotmail.fr

‫عادل بن سالم‬

‫فريد بن سالم‬

‫نبيل بن سالم‬

BENSALEM Adel

BENSALEM Farid

BENSALEM Nabil

02283 19 1998 L Cité TLIDJENNE Abderrahmanene N° 05 SETIF Tél.: 036 98 34 92 / Fax: 036 98 34 92 cer_atp@yahoo.fr

02284 19 1998 L Cité HACHEMI 221 Lots. N°125;BP 237 BIS SETIF Tél.: 036 63 91 20 / Fax: 036 63 91 20 oumrane@yahoo.fr

02843 19 1999 L Cité BELHAOUKI Hamou 238 Logts.

Bt° B11 N° 4 MAABOUDA SETIF Tél.: 036 72 21 12 / Fax: 036 72 21 12 bensalem93@yahoo.fr

63

B

‫تقي الدين بن سالم‬

B

‫صاح الدين بن سعد اهلل‬

‫وفاء بن سعود‬

BENSALEM Takieddine

BENSAADALLAH Salheddine

BENSAOUD Ouafa

13054 19 2012 L Cité Ain Sefiha 105 Logts. N°96 SETIF

11256 19 2011 L Secteur (B) nord Coop EL FALAH N°09 SETIF

05664 19 2006 L Avenue MALKI Rachid N° 12 local N° 03 SETIF

takibs@live .fr

bensaadallah.salaheddine@gmail.com

archi jour@yahoo.fr

‫حاج بن سباع‬

‫سماح بن سهيلة‬

‫توفيق بن سريدي‬

BENSEBAA Hadj

BENSEHILA Samah

BENSERIDI Tawfiq

05136 19 2004 L 30 Logts. Cité KEDDADI Diar Nakhla Bt°: A 02 N 19 A 2 RDC SETIF Tél.: 036 84 36 73 / Fax: 036 84 36 73 sbh.archi.2010@gmail.com

05644 19 2006 L Cité 1er Novembre 54, 48 LATONI Belkheir SETIF

17027 19 2013 L Cité 46 Lots.

BENI AZIZ

malakarchitecture@yahoo.fr

tawfiqarch19@yahoo.com

‫ايمان بركان‬

‫فطيمة الزهرة بن زاوي‬

‫بال بوعافية‬

BERKANE Imene

BENZAOUI Fatima Zohra

BOUAFIA Billel

05612 19 2006 L Cité MEKARNI Aissa Bt° 08 N° 362 SETIF

05529 19 2005 L 19 rue BENGHANEM Abd Kader DALLAS SETIF Tél.: 036 66 91 47 / Fax: 036 66 91 47 benzaoui.fz@gmail.com

13056 19 2012 L Cité belle vue lotissement 108 Lots.

«EL IMENE» N°01 group B SETIF

zahraimene@yahoo.fr

64

bily arch@ live.fr

‫فريد بوعكاف‬

‫علي بوعنداس‬

‫سفيان بوعوينة‬

BOUAKKAF Farid

BOUANDAS Ali

BOUAOUINA Sofiane

08853 19 2009 L Lots. 373 Lots.

ELEULMA Tél.: 036 86 15 29 bouakaf_archi@yahoo.fr

14250 19 2013 L OULED ZIANE TALA IFACENE tél.: 036 78 04 47 yasarchistar@gmail.com

15503 19 2008 L Cité 206 LOGTS. BT° C5 N°113 SETIF

‫نور الدين بوعزيز‬

‫عمر بوسنة‬

bouaouinasofiane@yahoo.fr

‫عبد الفتاح بوشاغم‬

BOUAZIZ Noureddine

BOUCENNA Omar

BOUCHELAGHEM Abdelfettah

03166 19 2000 L 07 rue FELLAHI Laid SETIF Tél.: 036 84 16 27 / Fax: 036 84 66 29 agiam_bouaziz@yahoo.fr

11261 19 2011 L 03 rue SEDDIKI Zidane Cité des combattants SETIF Tél.: 036 84 43 18 taiba-architecture@hotmail.com

11110 19 2010 L Cité belle vue EL EULMA Tél.: 036 87 43 16 atefbouchlaghem@yahoo.fr

‫خالد بوشاغم‬

‫لمياء بوشراكي‬

‫زين العابدين بوشراكي‬

BOUCHELAGHEM Khaled

BOUCHERAKI Lamia

BOUCHERAKI Zine el abidine

03213 19 2000 L Rue ancien lycée de AIN AZEL AIN AZEL

04144 19 2002 L Cité 800 Logts. Bt° 15 N° 160 EL EULMA Tél.: 036 87 61 39 siramisse@hotmail.com

11262 19 2011 L Cité 800 Logts. Bt° a 15 N°02 EL EULMA Fax: 036 87 61 39 djawed_ph@yahoo.fr

bouchkaled@gmail.com

65

B

‫داود بودراعة‬

B

‫فوزي بوذيب‬

‫بدر الدين بوديسة‬

BOUDERAA Dawed

BOUDIB Faouzi

BOUDISSA Badreddine

14254 19 2013 L Cité AIN SEFIHA lot 67 ilot 356 SETIF free_dadi@hotmail.com

06313 19 2008 L Cité SAREG N° 06 10 Logts.

EL EULMA Tél.: 036 65 71 82 / Fax: 036 65 71 82 barakameuble@hotmail.fr

05870 19 2006 L AIN ROUA BOUGAA Tél.: 036 51 17 58 archibadr@live.fr

‫بدر الدين بوجال‬

‫توفيق بوجال‬

‫سعدان بوجليدة‬

BOUDJELAL Badreddine

BOUDJELLAL Taoufik

BOUDJELIDA Saadane

10209 19 2010 L Coop BOUSSEKINE Bt° E KAABOUB SETIF

10211 19 2010 L Coop ELMANAR rue KAHLOUL Brahim N°10

badreddinebou@hotmail.fr

05311 19 2005 L N°137 rue Med. KHMISTI EL EULMA Tél.: 036 86 36 97 / fax: 036 86 36 97 arkitek-design@hotmail.com

‫محمد العيد بوفاقة‬

‫سامي بوغرنوط‬

‫عادل بوقرن‬

EL EULMA

BOUFELLAGA Mohamed Laid

BOUGHERNOUT Sami

BOUGUERNE Adel

02004 19 1998 L 32 rue LEKDIM Mebarek AIN EL KEBIRA Tél.: 036 89 57 70 / Fax: 036 89 57 70 boufellagua@hotmail.com

15504 19 2006 L Cité MOUELLEF Mohamed 400 Logts.

Bt° B8 N°80 SETIF Tél.: 036 51 21 67 / Fax: 036 51 21 67 bougharnoutsami@gmail.com

15505 19 2005 L 122 Cité LAMROUDJ Ain El Kebira Tél.Fax: 036 89 76 87 bouguerne.adel@gmail.com

66

‫عبد الباقي بوقرة‬

‫رزقي بوقرة‬

‫داود بوقصة‬

BOUGUERRA Abdelbaki

BOUGUERRA Rezki

BOUGUESSA Daoud

15565 19 2006 L Coop. EL BADR Cité Houari Boumediene N°06 EL EULMA boug,baki@gmail.com

17018 19 2013 L 20 LOGTS. LSP Bt° 02 N° 24 EL HIDHAB SETIF rezki2011@hotmail.fr

11265 19 2011 L Cité 150 LOGTS. MAABOUDA N° 22

‫عبد السام بوهدة‬

‫وليد بوهدة‬

‫مهدي بوحنك‬

SETIF

BOUHADDA Abdeslam

BOUHADDA Oualid

BOUHANK Mahdi

08854 19 2009 L Cité EL HIDHAB LSP KHALFA Bt° A 10 Local N°01SETIF Tél.: 036 63 20 19 / Fax: 036 63 20 19 abouhadd@yahoo.fr

10213 19 2010 L 19 rue KERMA Messaoud Cité YAHIAOUI SETIF Tél.: 036 63 20 19 / Fax: 036 63 20 19 bouhadda.w@gmail.com

10214 19 2010 L Cité 252 Lots. N°09 BEL AIR SETIF Tél.: 036 61 22 86 / Fax: 036 61 22 86 mahdibouhank@yahoo.com

‫محمد الصالح بوهوس‬

‫أمال بولفراخ‬

‫سفيان بوقابس‬

BOUHOUS Mohamed Salah

BOULFRAKH Amel

BOUKABES Soufiane

11266 19 2011 L Rue Mohamed KHEMISTI EL EULMA

13059 19 2012 L Coop. EL AMEL secteur B N°06 rue TIAR M’BARKA SETIF

13832 42 2012 L Centre commerciale SAMAI rue 1er Novembre EL EULMA

salaharch3d@gmail.com

a.b.architecture.design@gmail.com

archi.bouk@yahoo.fr

67

B

‫الصغير بوكعبوب‬

B

‫فؤاد بونقار‬

‫هشام بونهاك‬

BOUKABOUB Saghir

BOUNEGGAR Fouad

BOUNHAK Hichem

03658 19 2001 L Centre administratif SAMAI Abdelmadjid rue 1er Nov. 1954 EL EULMA Tél.: 036 65 61 60 / Fax: 036 65 61 60 boukaboubsaghir@gmail.com

04502 19 2003 L Cité HACHEMI Rue Hammadou ARRES N°22 SETIF fatehtig@yahoo.fr

08856 19 2009 L Cité HACHEMI extention tranche 7 N°25 SETIF Tél Fax: 036 51 27 64 nhnhnh3107@yahoo.fr

‫خليصة بورغدة‬

‫محمد بورزام‬

‫خالد بوسواليم‬

BOUREGHDA Khalissa

BOURZAM Mohamed

BOUSSOUALIM Khaled

13061 19 2012 L 11, rue Rabeh BOUCHOULE Cité TABET Bouzid EL EULMA boureghdakhalissa@gmail.com

02013 19 1998 L Cité SONATRACH Bt° B1 N° 03 SETIF Tél.: 036 84 94 82 / Fax: 036 84 94 82 bourzamohamed@gmail.com

02286 19 1998 L Cité HACHEMI Coop. SI FOUDIL N°30 SETIF Tél.: 036 52 27 62 / Fax: 036 52 27 62 boussoualim1970@hotmail.fr

‫منير بوصوار‬

‫بوطعوش سفيان‬

‫يسين بوزغاية‬

BOUSSOUAR Mounir

BOUTAOUCHE Soufian

BOUZEGHAYA Yacine

08859 19 2009 L Cité MAABOUDA Coop. EL BARAKA Lot N°07 SETIF Tél.: 036 51 12 75 / Fax: 036 51 12 75 mounirarchi17@yahoo.fr

06037 19 2007 L Cité 419 Logts.

Rue BEN GHABRID Mabrouk EL EULMA boch2015@yahoo.com

11268 19 2011 L Cité BAHLOULI N°261 EL EULMA

68

yacine.design@live.fr

‫فريد بوزرارة‬

BOUZERARA Farid 13065 19 2012 L 14 Cité 400 Lots. Groupe 05 BOUREFREF EL EULMA lyassoz@yahoo.fr

‫خير الدين بريقن‬

BRIGUEN Khireddine 06094 19 2007 L Cité 46 Logts.

BENI AZIZ archibat2010@yahoo.fr

‫أنيسة بيرم‬

BIREM Anissa 04672 19 2003 L Cité EL HIDHAB Lot N°82 SETIF Tél.: 036 63 51 41 / Fax: 036 63 51 41 birem.anissa@yahoo.fr Temple de Septimian

69

B

‫سلمى شافع‬

C

‫طارق شافع‬

‫زكرياء شعوي‬

CHAFAA Selma

CHAFAA Tarek

CHAOUI Zakaria

13066 19 2012 L Cité 08 Mai 45 Bt° G 02 N° 544 SETIF Tél.: 036 51 19 71 / Fax: 036 51 19 71 chafaaselma@gmail.com

13067 19 2012 L 180 Logts. MGHU Bt° D07 N°02 SETIF Tél.: 036 51 19 71 / Fax: 036 51 19 71 chafaatarek@gmail.com

14261 19 2013 L Cité 1er novembre 54 Avenue MHANI Laarbi N°18 SETIF

‫فتيحة شرقي‬

‫عمار شريفي‬

‫ريمة شدري‬

zakariaarchi@yahoo.fr

CHARGUI Fatiha

CHARIFI Ammar

CHEDRI Rima

02345 19 1999 L Promotion BELAGUOUNE Rabeh Bt°02 local N°03 Cité KAABOUB SETIF Tél.: 036 61 60 88 / Fax: 036 61 60 88 fati19@yahoo.com

01104 19 1997 L Cité 600 Logts. Bt° G04 N°555 SETIF Tél.: 036 51 22 40 / Fax: 036 51 28 08 bet.charifi@yahoo.com

05476 19 2005 L 83 rue ZAABAT Ramdane Cité Ouled Brahem SETIF

‫رياض شهيلي‬

‫مريم شال‬

‫بدرالدين شالي‬

c_rich_k@yahoo.fr

CHEHILI Riad

CHELLAL Meriem

CHELLALI Badredine

05651 19 2006 L Rue Mohamed KHEMISTI centre commercial et administratif boulanouar EL EULMA Tél.: 036 87 55 79 / Fax:036 87 55 79 abdrahmenarch@gmail.com

11271 19 2011 L Rue colonel AMIROUCHE N°44 EL EULMA

05139 19 2004 L Coopérative Mohamed BOUDIAF LOT N° 07 MAQUA CHAHID SETIF Tél.: 036 84 49 01 badreddinechellali@yahoo.fr

70

modem-archi@hotmailcom

‫عبد الكريم شنيتي‬

‫علي شنيتي‬

‫فاتح شنيتي‬

CHENITI Abdelkrim

CHENITI Ali

CHENITI Fateh

01105 19 1997 A Cité LAKHAL Lamri (150 Logts.)

Bt° ED N°69 SETIF Tél.: 036 61 61 30 / Fax: 036 61 61 30 caaSETIF@gmail.com

05731 19 2006 L Cité 8 Mai 45 Bt° F9 N 500 SETIF Tél.: 036 51 28 57 / Fax: 036 51 28 57 al.ee@windowslive.com

11273 19 2011 L Cité SIDI Haider 150 Logts.

Part Bt° C05 N° 07 SETIF fatehch76@yahoo.fr

‫صباح شرشور‬

‫عنتر شرقي‬

‫وليد شرقي‬

CHERCHOUR Sabah

CHERGUI Antar

CHERGUI Oualid

14263 19 2013 L AIN ROUA BOUGAA

11275 19 2011 L Coop. immobiliere el amel N°07 EL EULMA

13068 19 2012 L Lotissement EL HIDHAB EL DJADIDA 221 Lots.,lot N° 102 SETIF

archiconcept19@gmail.com

djalal.che@hotmail.fr

oualidov@gmail.com

‫آمنة شريفى‬

‫سامية شريفى‬

‫نبيل شطاب‬

CHERIFI Amina

CHERIFI Samia

CHETTAB Nabil

11276 19 2011 L Coop. DJILANI Houcine EL EULMA

15506 19 2004 L Rue des frères DJEMILI et HALFAIA Cité des cheminots SETIF Tél.: 036 83 11 72 / Fax: 036 83 11 72 samch_archi@yahoo.fr

03314 19 2000 L 13 rue frères CHARIKHI BOUGAA Tél.: 036 80 42 08 / Fax: 036 80 42 08 nabchetarch@yahoo.fr

architecte.cherifi@hotamil.com

71

C

‫سهيلة شتوانة‬

C

‫أحمد شياب‬

CHETOUANA Souhila

CHIAB Ahmed

08864 19 2009 L Cité GASSRIA Group 139 N°150 SETIF sarabe74@hotmail.fr

03413 19 2001 L Cité bouaroua rue BENDAIKHA Mouloud N°07 SETIF Tél.: 036 52 62 50 / Fax: 036 52 62 50 ceaa.aladin@hotmail.com

‫عديلة شيبي‬

‫راضية شهاب‬

CHIBI Adila

CHIHEB Radhia

05953 19 2006 L Cité 08 Mai 45, local N°15 AIN OULMENE Tél.: 036 72 91 19 adilachibi209@yahoo.fr

13069 19 2012 L Coop. DJIL EL ISTIKLAL EL EULMA

‫عبد الرحيم شيرشوح‬

‫محمد شولي‬

chihebradhia@yahoo.fr

CHIRCHOUH Abderrahim

CHOULI Mohammed

17019 19 2013 L Lotissement 118 lot N°79 Commune guelta zerga EL EULMA abderrahim.ch@hotmail.fr

14266 19 2013 L Cite 257 lots. N° 62 SALEH BEY mouh_architecte@yahoo.fr Masdjid ELATIK

72

‫ابراهيم دعاس‬

‫لخضر دايخة‬

‫نور الدين داودي‬

DAAS Brahim

DAIKHA Lakhdar

DAOUDI Nourredine

13819 19 2012 L Rue Mohammed KHEMISTI N° 72 EL EULMA

17036 19 2006 L Village AIN ROUA centre BOUGAA

brahim_daas@yahoo.fr

lakhdar_daikha@hotmail.fr

02287 19 1998 L Rue Melliani a /elkrim prom-imo 16+24 AIN OULMENE SETIF Tél.: 036 58 50 48 / Fax: 036 58 50 48 nordao2011@yahoo.fr

‫جمال دبابزية‬

‫باديس دباشة‬

‫سعاد دغيش‬

DEBABZIA Djamel

DEBACHA Badis

DEGHICHE Souad

06485 19 2005 L Rue NEHAOUA El Hadj 300 Lots. YAHIAOUI SETIF Tél.Fax: 036 93 75 69 djamel.debabzia@hotmail.com

13071 19 2012 L Cité 102 Lots. MAHDIAT lot N° 35 AIN ARNET

15176 43 1998 L Cité 60 Logts. LSP MENADI bloc 01 N°03 EL EULMA

badis-arch@hotmail.fr

Tél.: 036 65 70 12

‫عمر ذهابة‬

‫بوترعة دمدوم‬

‫عبد الكريم درادرة‬

DEHABA Omar

DEMDOUM Bouterraa

DERADRA Abdelkrim

10221 19 2010 L Coop. NEDJMA lot N° 21 Cité EL HIDHAB 1er tranche SETIF Tél.: 036 84 40 12 / Fax: 036 84 40 12 artchimoon@live.fr

04568 19 2003 L Centre commerciale et administratif Bachir CHERIF rue de la victoire EL EULMA demdoumtoufik@yahoo.fr

02288 19 1998 L Cité 8 Mai 45 (600 logements) batiment B02 N° 232 SETIF Tél.: 036 51 18 43 / Fax: 036 51 18 43 abdelkrimderadra@yahoo.fr

73

D

‫سليمان ذيب‬

D

‫محمد أمين جابي‬

‫عبد الناصر جغلول‬

DIB Slimane

DJABI Mohamed Amine

DJAGHLOUL Abdenacer

03802 19 2001 L 45 Logts. LSP EL HIDHAB Bt°2 N°15 SETIF Tél.: 036 63 36 29 / Fax: 036 63 36 29 slimane.dib@gamil.com

11278 19 2011 L Cité 500 Logts. BELHADJ Ammar, HACHEMI BT°:04 N°19/B/04/C/20 SETIF

14268 19 2013 L Cité 30 Logts. N°04 AIN OULMENE Tél.: 036 82 01 48 / Fax: 036 82 01 48 nacer.setifien@yahoo.fr

‫طارق جازية‬

‫سليم جبار‬

‫حسام الدين جفال‬

DJAZIA Tarek

DJEBAR Salim

DJEFFAL Houssam Eddine

10224 19 2010 L

03998 19 2002 L

13074 19 2012 L

Rue KANOUNI Authmane AIN OULMENE SETIF tarekdjazia@hotmail.com

Rue Khaled ABD EL AZIZ EL EULMA

lot 492 Lots. Cité belle vue EL EULMA houssam_architecte@hotmail.fr

‫خالدة جلول‬

‫صالح جربوعة‬

‫أمير حسين جياني‬

DJELLOUL Khalida

DJERBOUA Salah

DJILANI Amir hocine

13075 19 2012 L

05670 19 2006 L

11280 19 2011 L

Rue Mohamed KHEMISTI EL EULMA khalida444@yahoo.com

05 rue KHALOUTA Tayeb BP N°446 bis SETIF Tél.: 036 93 00 28 / Fax: 036 93 00 28

11 Coop. EL TAKADOUM EL EULMA archihocine@live.fr

74

‫لزهر جياني‬

‫محمد أمين جواد‬

‫منير دوسان‬

DJILANI Lazhar

DJOUAD Mohamed Amine

DOUCENE Mounir

00919 19 1996 L 12 rue EL MOKRANI SETIF Tél.: 036 83 17 71 / Fax: 036 83 17 71

10227 19 2010 L Cité 05 fusilles rue BOUCHDJIRA Aissa groupe proprite 62 section 202 SETIF arctec8design@gmail.com

01331 19 1997 L Cité 400 Logts. BEN BEGUEG Cooperative nour elhouda N°10 SETIF Tél.: 036 84 94 07 mounir.doucene@yahoo.fr

‫رضا دودو‬

‫سليم ذويب‬

‫فوزية دوخي‬

DOUDOU Redha

DOUIB Salim

DOUKHI Fouzia

05694 19 2006 L Cité des remparts Coop.

BOUGAHGOUH lot N°04 SETIF Tél.: 036 84 26 29 bet-doudou@hotmail.com

04674 19 2003 L Bet DOUIB Salim lotissement 86 Lots.

BENI FOUDA douibsalim2006@yahoo.fr

09063 18 2009 L Rue DJELLOULE Djelloule Cité 492 Logts.

EL EULMA chantihanna@yahoo.com

‫بهية دريعي‬

‫عبد الباقي ﻇريف‬

DRIAI Bahia

DRIF Abdelbaki

03803 19 2001 L Rue Mohamed BALLOUT SALEH BEY Tél.: 036 96 15 76 / Fax: 036 96 15 76 bahiadriai@yahoo.fr

01107 19 1997 A Cité LAKHAL Lamri 150 Logts.

Bt° ed N°69 SETIF Tél.: 036 61 61 30 / Fax: 036 61 61 30 caaSETIF@gmail.com

75

D

‫اسماء فاضلي‬

‫حسين فراحتة‬

‫مصطفى فرادي‬

FADLI Asma

FERAHTA Hocine

FERRADI Mustapha

08866 19 2009 L 40 rue de la victoire EL EULMA Tél.: 036 86 12 13 bet_fadli@yahoo.fr

05892 19 2006 L 74 rue MESGHOUNI Mohamed Cité du 1er novembre 54 (dallas 3éme tranche)SETIF Tél.: 036 66 61 35 / Fax: 036 66 61 35 hocineferahta@gmail.com

03804 19 2001 L 45 Logts. LSP EL HIDHAB Locale N°14/15 SETIF Tél.: 036 63 36 29 / Fax: 036 63 36 29 ferradimus@yahoo.fr

‫عبد اهلل فورار‬

FOURAR Abdallah 17039 19 2006 L Cité 294 Logts. Bt° A04 N°25 SETIF Tél.: 036 63 41 43 / Fax: 036 83 39 30 archi.fourar@gmail.com

‫التوهامي قاسم‬

GACEM Touhami

F

00990 19 1996 L Cité 50 Logts. B7 H SOKHNA annexe Cité 300 Logts. les tours A6N°40 SETIF Tél.: 036 66 44 30 / Fax: 036 66 44 30 kacem.touhami@yahoo.fr Fleur de LOTUS

76

‫رشيد قحطار‬

‫منيرة قصاب‬

‫سعاد غربي‬

GAHTAR Rachid

GASSAB Mounira

GHARBI Souad

00991 19 1996 L 128 rue ELKARAMA Cité de la revolution HAMMAM SOKHNA EL EULMA Tél.Fax: 036 95 8512 rgahtar@yahoo.fr

04676 19 2003 L 9 cooperative HACHEMI Hocine SETIF minog@yahoo.fr

04569 19 2003 L Cité EL HIDHAB 30 Logts. LSP -G R P CBt° N°03 local N°49 SETIF Tél.: 036 54 84 45 souad-gharbi@live.fr

‫صالح الدين غمراني‬

‫جهاد غزالي‬

‫نادية قريرة‬

GHEMRANI Salah Eddine

GHEZALI Djihed

GRIRA Nadia

05718 19 2006 L

17026 19 2013 L

03916 19 2002 L

Cité 79 Logts. LSP Bt°B N°28 FERMATOU SETIF gh_salaheddine@yahoo.fr

Rue BEKHAKH Salah cite TABET Bouzid N°09 EL EULMA faycalovitche@yahoo.fr

56, faubourg des cinq fusilles SETIF griranadia19@gmail.com

‫ايمان قوتال‬

‫العربي قشي‬

‫مبروك غريب‬

GOUTEL Imen

GUECHI Larbi

GHERIB Mabrouk

00988 19 1996 L Cité BOUAROUA 13 Lots. secteur »F« N°10 SETIF Tél.: 036 91 25 99 goutelimen@gmail.com

13079 19 2012 L

00968 19 1996 L Cité 180 Logts. MGHU Bt° C12-16 BEL AIR SETIF Tél.: 036 51 11 54 / Fax: 036 51 11 54 groupeirama@yahoo.fr

14, rue MASKINE Chaabane, AIN TBINET SETIF mg_architecte@live.fr

77

G

‫غريبي نورة‬

G

‫سمير قحاز‬

‫لبنى قندوز‬

GHERIBI Nora

GUEHAZ Samir

GUENDOUZ Lobna

04570 34 2003 L

11285 19 2011 L

27 rue MOUINE Achour Cité 1er Novembre 54 SETIF

Cité YAHIAOUI XB01 /03 laararsa SETIF bet.batirama@gmail.com

06070 19 2007 L Rue frères MADJENE BOUGAA Tél.Fax: 036 80 20 15 bea.archivision@gmail.com

‫سليمان قندوز‬

‫زهير قرشوش‬

‫محمد قريان‬

GUENDOUZ Slimane

GUERCHOUCHE Zahir

GUERIANE Mohamed

15509 19 2013 L Cité 20 AOUT 1955 SALEH BEY Tél.: 036 96 14 44 / Fax: 036 96 14 44 slimane2012@hotmail.fr

10784 16 2011 L BENI OURTILANE Centre BENI OURTILANE zahir_archi@yahoo.com

03042 19 2000 L Cité 238 Logts. Bt° B09 N°80 MAABOUDA SETIF Tél.: 036 72 28 06 / Fax: 036 72 28 06 urba,te,r@hotmail.fr

‫نورة قريون‬

‫جمال قطوشي‬

‫سميحة غوالم‬

GUERIOUNE Noura

GUETTOUCHI Djamel

GHOULAM Samiha

03906 19 2002 L

02011 19 1998 L

14276 19 2013 L

Cité HAMOUDA AIN AZEL Tél.: 036 95 40 30

Cité SEHANINE derrière mahkama AIN OULMENE Tél.: 036 58 51 54 / Fax: 036 58 51 54

Cité 140 Lots.

BOULKIFENE BIR ELARCHE

78

‫عبد المالك هباش‬

‫ابراهيم حداد‬

‫العلمي حجاج‬

HABACHE Abdelmalek

HADDAD Brahim

HADJADJ Leulmi

01839 19 1998 L 03 rue TERGOU Foudil SETIF habache_malek@yahoo.fr

03656 19 2001 L 57 rue Mohamed KHEMISTI EL EULMA Tél.: 036 86 22 18 / Fax: 036 86 22 18 sayehwassim@gmail.com

00996 19 1996 L 149 rue du 1er Nov 54 EL EULMA Tél.: 036 86 40 81 / Fax: 036 86 40 81 hleulmi2@yahoo.fr

‫سفيان حجاج‬

‫رضا حفصي‬

‫داود حكيمي‬

HADJADJ Sofiane

HAFSI Redha

HAKIMI Daoud

09602 19 2005 L Cité 127/500 Logts.

Bt° F 07 N°38 SETIF Tél.: 036 83 72 72 / Fax: 036 83 72 72

15511 19 2006 L 10 Coop. ELMOUTADAMINOUN Rue SAKRI ALI EL EULMA hafsiredha@gmail.com

15512 5 2012 L Lotissement BOUAROUA N°546 SETIF archiduo@hotmail.fr

‫مراد حمدات‬

‫اسليم حمداوي‬

‫سامية حماشي‬

HAMDAT Mourad

HAMDAOUI Aslim

HAMMACHI Samia

11288 19 2011 L Cité 500 Logts. BELHADJI Ammar Hachemi Bt° 04ADL SETIF mounirh19@gmail.com

14233 19 2013 L

06028 19 2007 L

Cité 20 AOUT 55 SALEH BEY slimane2012@hotmail.fr

Lotissement »ESSAFH« lot N° 16 BOUGAA samia432000@yahoo.fr

79

H

‫الطاهر حمود‬

H

‫عبد القادر هواري‬

‫بوبكر حربوش‬

HAMOUD Tahar

HAOUARI Abdelkader

HARBOUCHE Boubakeur

08870 19 2009 L 01 rue TOUHAMI Saleh Cité des CHEMINOTS SETIF hamoud.t@gmail.com

08872 19 2009 L Cité 03 Lots. N° 03 BOUAROUA SETIF

02279 19 1998 A Cité EL HIDHAB 90 Lots. Villa N° 60 SETIF Tél.: 036 52 29 79 / Fax: 036 52 29 79 hzomrane@yahoo.fr

‫فيصل حربوش‬

‫أمال حرفوش‬

‫نعيم حركات‬

HARBOUCHE Fayçal

HARFOUCH Amal

HARKAT Naim

16884 19 2014 L Rue REKHAIF ALI N° 06 SETIF

13087 19 2012 L Cité des 750 Logts. Bt° A14 N°149 SETIF Tél.: 036 72 28 87 amelharfouche@gmail.com

03222 19 2000 L Cité des 150 Logts. cooperative LARIBI Mokhtar Bt°1 N°3 SETIF Tél.: 036 63 51 60 / Fax: 036 63 51 60 harkatnaim@gmail.com

‫كمال حصاد‬

‫بشير حزي‬

‫اسماء حليس‬

HASSAD Kamel

HAZI Bachir

HELIS Asma

10236 19 2010 L Cité 50 Logts. LSP ZOUAOUI local 50 EL OURICIA Tél.: 036 64 02 53 / Fax: 036 64 02 53 kamel.suivi@hotmail.fr

04572 19 2003 L Cité Mohamed BOUDIAF N°04 AIN ARNET Tél.: 036 73 22 67 / Fax: 036 73 22 67 archimoon@yahoo.fr

13088 19 2012 L

80

Cité 20 AOUT 55 SALAH BEY h_asmarch@yahoo.fr

‫الجمعي هرباجي‬

‫خليفة حططاش‬

HERBADJI Djemai

HETATACHE Khelifa

04357 19 2002 L Cité des 24 Logts. Promotionnelles AIN OULMENE Tél.: 036 72 81 33 / Fax: 036 72 81 33 betarchi.herbadji@gmail.com

02846 19 1999 L Lotissements 252 Lots. Rue SAOUCHA Med N°63 BELAIR SETIF Tél.: 036 61 22 46 / Fax: 036 61 22 46 hadyryda@yahoo.fr

‫مبروك حيرش‬

HIRECHE Mabrouk 11293 19 2011 L Cité 10/50 Logts. LSP Bt°N2 local N°07 AIN OULMENE Tél.: 036 72 59 22 archi-tech19@hotmail.fr

‫عبد الرحمان قادري‬

KADRI Abderrahmane 02361 19 1999 L Cité des 300 Logts. »CNEP«SPIE Bt° B10 N°35 SETIF Tél.Fax: 036 91 80 72 bea_beka11@hotmail.fr La muraille Byzantine de Setif

81

H

‫عبد النور قارة‬

K

‫نجود قرمادي‬

‫محمد زكرياء قارون‬

KARA Abdenour

KARMEDI Noudjoud

KAROUN Mohamed Zakaria

15513 19 2006 L prommotion immobilieres adi - zahda, bat »A« N°04 SETIF Tél.: 036 84 26 29 / Fax: 036 84 26 29 bet.kara@hotmail.com

04573 19 2003 L

14288 19 2013 L

07 rue ZARAL Tahar lengar SETIF choupa75@yahoo.fr

S.N.T.R Rue KAROUI Layachi N°10 SETIF

‫ربيعة قبايلي‬

‫الخير كديد‬

‫عبلة كباب‬

KEBAILI Rabia

KEDDID Khier

KEBBAB Abla

13089 19 2012 L OULED Saadi TALA IFACENE Tél.: 036 78 03 38 ablakeba@gmail.com

06258 19 2008 L Cité YAHIAOUI impasse K N°09 SETIF Tél.: 036 84 51 18 / Fax: 036 84 51 18 keddid khier@yahoo.fr

10238 19 2010 L Rue OMRANE El Hadj EL EULM Tél.: 036 65 63 02 / Fax:036 65 63 02 kebbab23abla@gmail.com

‫رضا كبيش‬

‫منير كنوش‬

‫حليمة كراغل‬

KEBICHE Ridha

KENNOUCHE Mounir

KERAGHEL Halima

14269 19 2013 L Local N° 05 Cité 50 Logts. NEZZAR Ali GAOUA SETIF Tél.: 036 63 41 41 / Fax: 036 63 41 42 ridha.kebiche@gmail.com

04358 19 2002 L

10239 19 2010 L

Promotion HADAD ET TAHAR Bt°:4-N°:42 EL EULMA kennouchemounir@yahoo.fr

184 rue AOUN Miloud Cité BOUAROUA SETIF keraghel@gmail.com

82

‫الخير كراغل‬

‫نادية كراغل‬

‫سارة كراغل‬

KERAGHEL Khier

KERAGHEL Nadia

KERAGHEL Sara

01110 19 1997 L

01842 19 1998 L

11295 19 2011 L

Cité 400 Logts. tlidjene Bt°D11 N°376 SETIF kersel08@hotmail.com

34 rue HAFFAD Abdelmadjid SETIF Tél.: 036 25 84 30

Cite LAARARSA lots CHADLI Bouzid SETIF sarrakeraghel@yahoo.fr

‫محمد كرمالي‬

‫فاتح قيرواني‬

‫صبرينة خالد‬

KERMALI Mohamed

KEROUANI Fateh

KHALED Sabrina

11296 19 2011 L HACHEMI Cité 50 logements LSP Bt° 04 RDC SETIF Tél.: 036 63 02 67 / Fax: 036 63 02 67 mohamed.kermali@outlook.com

01491 19 1997 L Cité BIZARRE 65 Lots. N° 54 SETIF Tél.: 036 84 84 53 / Fax: 036 84 84 53 keroufat@yahoo.fr

13630 19 2012 L Rue BENCHEKRIBOU Abdelaziz SETIF Tél.: 036 93 84 04 elihem.archi@gmail.com

‫طارق خلفة‬

‫اسية خلفة‬

‫الهاشمي خلفاوي‬

KHALFA Tarek

KHALFA Assia

KHALFAOUI El Hachemi

02010 19 1998 L Cité financière rue BEGAG Bouzid immeuble EBACOM SETIF Tél.: 036 51 31 37 / Fax: 036 51 31 37 pyramide_khalfa@yahoo.fr

11297 19 2011 L 02 rue CHAABI Messoud Cité 08 MAI 1945 BIZARD SETIF Tél.Fax: 036 84 81 35 archi.design.setif@gmail.com

14291 19 2013 L Coop. Immobilier ENASR N° 19 BIR ELARCHE elhachemikh@hotmail.fr

83

K

‫اسماء خوني‬

K

‫عبد المنعم خلفي‬

‫ليندة كتفي‬

KHAOUNI Asma

KHALFI Abdelmounaime

KETFI Lynda

11299 19 2011 L Cité ZIGHEM Mohamed Bt° E2 600 Logts.

SETIF amasouni@yahoo.fr

14292 19 2013 L Cité 50 Logts. LSP Bt°04 RDC entrée 03 SETIF graphco.team@gmail.com

05793 19 2006 L Cité 100 Logts.

EL GUESRIA Bt° b5 N° 54 SETIF Tél.: 036 53 31 87

‫حليمة خلفي‬

‫حسين خليفي‬

‫نبيل خنتر‬

KHELFI Helima

KHELIFI Hocine

KHENTER Nabil

05686 19 2006 L Cité HACHEMI rue MOUYET Abess N°3 SETIF bet_interplan_kh@yahoo.fr

02285 19 1998 L Cité HACHEMI extension rue MERFOUD Rabah N°27 SETIF Tél.Fax: 036 52 02 69 khelifihocine@yahoo.fr

02841 19 1999 L Coop. frères HEBBACHE 52 Lots.

Cité YAHIAOUI SETIF Tél.: 036 51 99 81 / Fax: 036 51 99 81 khenternabil@live.fr

‫كمال خواثرة‬

‫سعد الدين خواثرة‬

‫حبيبة قريش‬

KHOUATRA Kamel

KHOUATRA Saad Eddine

KORICHE Habiba

05727 19 2006 L

11301 19 2011 L 02 rue SOULA Lakhder SETIF Tél.: 036 93 88 56 / Fax: 036 93 88 56 khouatra_saadeddine@hotmail.fr

04145 19 2002 L

Cité YAHIAOUI X B1 E22 SETIF khouatra.kamel@yahoo.fr

84

Cité 120 LSP Bt° 05 Logt. N°70 EL EULMA bet-maalem@hotmail.com

‫فارس قريشي‬

‫نوال كوسيم‬

KORICHI Fares

KOUCIM Nawel

04360 19 2002 L

03996 19 2002 L

15 rue DAICHE Said CHEMINOUX SETIF korrichifares@yahoo.fr

Cité TLIDJENE rue Med. SABER N°01 SETIF kn-archi@hotmail.fr

‫حسان كوسة‬

‫حليم كوسة‬

KOUSSA Hacéne

KOUSSA Halim

00994 19 1996 L Centre multifonctions AIN BOUAROUA SETIF Tél.: 036 83 11 78 / Fax: 036 83 11 78 h_koussa2002@yahoo.fr

04362 19 2002 L 26 rue Mohamed KHEMISTI EL EULMA Tél.: 036 87 29 08 / Fax: 036 87 29 08 halim-arch@live.fr

‫لخضر كراوشي‬

‫محمد ربيع كريم‬

KRAOUCHI Lakhdar

KRIM Mohamed Rabie

13091 19 2012 L Cité AIN TRIGUE 2éme tranche Lot N° 114 SETIF almimar@live.fr

10242 19 2010 L 130 Lots. Villa N°07/56 Cité BOUSSEKINE SETIF mhm419@yahoo.fr

85

K

‫بشرى لعجال‬

L

‫سهيلة العايب‬

‫أوسامة لخضاري‬

LADJAL Bouchra

LAIB Souhila

LAKHDARI Oussama

02353 19 1999 L Lotissement 8 MAI 45 rue BOUKAZOULA Khlifa N°02 SETIF Tél.: 036 84 70 57

06247 19 2008 L Cité 300 Lots. N° 28 Cité YAHIAOUI SETIF Tél.: 036 51 52 79 / Fax: 036 51 52 79 souarch@hotmail.fr

15514 19 2008 L Cité SAAOU Meziane Rue BAHAT Youcef N°52 EL EULMA oussama_archi@hotmail.com

‫مصطفى الفي‬

‫سماح لغوق‬

‫احسن لعمارة‬

LAFI Mustapha

LAGHOUAG Sameh

LAMARA Ahcene

05574 19 2006 L

05743 19 2006 L

15515 19 2006 L

Cité 435 Lots.

SALEH BEY salmaneelfarissi79@gmail.com

Cité DIAR NAKHLA PI SOGIBAT Bt°A02 RDC SETIF slaghouag@gmail.com

18 rue Abdelaziz KHALED EL EULMA ahcene.lamara@yahoo.fr

‫صليحة لعمش‬

‫زهية لعمش‬

‫مصطفى لنقر‬

LAMECHE Saliha

LAMECHE Zahia

LANGUEUR Mustapha

00985 19 1996 L 12 rue DJAREF Boubakeur Cité TLIDJENE SETIF Tél.: 036 83 42 70 lamechesaliha@yahoo.fr

00984 19 1996 L 11 avenue 1er Novembre 54 SETIF Tél.: 036 83 34 55 / Fax: 036 83 34 55 zahialameche@yahoo.fr

04588 19 2003 L Cite BOUAROUA rue BEL MEHDI Rabeh N°183 3éme tranche SETIF Tél.: 036 51 92 27 / Fax:036 51 92 27 hpearchi@gmail.com

86

‫محمد لعوامري‬

‫نبيلة لصلﺞ‬

‫صالح لعريبة‬

LAOUAMRI Mohamed

LASLEDJ Nabila

LARIBA Salah

03995 19 2002 L Cité HACHEMI 2éme tranche C95 ABDELLAOUI Saleh SETIF m_laouamri@live.fr

13095 19 2012 L Cité 24 Logts.

BOUGAA las.archi_art9@yahoo.com

02865 19 1999 L Cité BAKHOUCJE Cherif (les remparts) Bt°C SETIF Tél.: 036 84 57 92 / Fax: 036 84 57 92 laribasalah@yahoo.fr

‫خير الدين لرقم‬

‫فريد لطرش‬

‫هواري لطرش‬

LARGUEM Kheireddine

LATRECHE Ferid

LATRECHE Houari

05521 19 2005 L Centre ville en face siège APC AIN OULMENE Tél.: 036 72 61 57 / Fax: 036 72 61 57 flarguem@yahoo.fr

14299 19 2013 L Cité 255 Lots. N° 87 AIN LAHDJAR Tél.: 06 57 52 51 / Fax: 06 57 52 51 elmouhandis.arch@gmail.com

17015 19 2008 L Coop. BEN BADISSE N°17 EL EULMA houariarchi17@yahoo.fr

‫سمير لطرش‬

‫عبد الكريم لعزلي‬

‫ليلى لبصير‬

LATRECHE Samir

LAZLI Abdelkrim

LEBSIR Leila

13096 19 2012 L 26 coopérative EL HIDHAB 1er tranche coopérative EL NEDJMA N°25 lot N°05 SETIF samir.arch@live.fr

01665 19 1998 L

05666 19 2006 L

N°C21 A15 Cité de l’avenir SETIF agauralazli@hotmail.com

07 rue KESKES Abdelhamid SETIF archi_cd@yahoo.fr

87

L

‫سيف الدين لقديم‬

‫المعتز باهلل لمعاوي‬

‫عبد الوهاب لمطاعي‬

LEKDIM Saifeddine

LEMAOUI Elmouatez Billah

LEMTAI Abdelouahab

10247 19 2010 L Cité 08 MAI 1945 AIN LEKBIRA Tél.: 036 89 40 03 archi_pros@yahoo.fr

13097 19 2012 L

02351 19 1999 L Cité du 1er Novembre promotion LEMTAI Bt°B N°17 BOUAROUA SETIF Tél.: 036 66 97 59 / Fax: 036 66 97 59 lemtaiabdelouahab@hotmail.com

Cité SAADA N°11 EL EULMA lem-kamel@live.fr

‫عبد الكريم لنقر‬

LENEGUER Abdelkrim 02358 19 1999 L Coopérative NOUR ELHOUDA N°2 SETIF aleneguer@gmail.com

‫فهيمة لواتي‬

LOUATI Fahima 13098 19 2012 L

L

MAOUKLANE centre zone N° 02 (30/100) N° 13 B MAOUKLAINE louatilila@gmail.com Masdjid Omar Ben Elkhatab

88

‫نور الدين معاش‬

‫فتيحة معاش‬

‫حبيب مهداوي‬

MAACHE Noureddine

MAACHE Fatiha

MAHDAOUI Habib

00998 19 1996 L Cité 583 Lots. Rue Ahmed KHOMS prés de l’école Amor BADJI AIN OULMENE Tél.: 036 72 75 85 / Fax: 036 72 75 85 maachenouredddine@yahoo.fr

00983 19 1996 L Centre commercial et administratif »EL AMIR« rue 1er Nov EL EULMA Tél.: 036 87 66 78

10248 19 2010 L 60 Lots. N°02 BOUSSKINE SETIF architecturehouse@yahoo.fr

‫رؤوف محجوبي‬

‫إيمان محنان‬

‫سفيان مخلوش‬

MAHDJOUBI Raouf

MAHNANE Imane

MAKHLOUCHE Sofienne

10249 19 2010 L 19 rue BRRARMA Abdellah Cité DALLAS SETIF raoufmahdjoubi@hotmail.com

14300 19 2013 L

17020 19 2013 L

Rue BOUCHELAGHEM Hocine N°18 LARRARSA SETIF neime02@hotmail.com

Cité des frères BOUDJEMLINE TIZI NBECHAR

‫جمال نور الدين مالك‬

‫سيد مالكي‬

‫منير مامي‬

MALEK Djamel Noureddine

MALKI Sid

MAMI Mounir

01841 19 1998 L

06248 19 2008 L Cité HACHEMI 90 Lots. N78 SETIF Tél.: 036 51 52 79 / Fax: 036 51 52 79 sidarch@hotmail.fr

04576 19 2003 L Cité OULED BRAHEM 387 SETIF Tél.: 036 52 39 73 / Fax: 036 52 39 73 mami.mounir19@gmail.com

Cité MGHU Bt°B6 N°33 SETIF did_malekdz@yahoo.fr

89

M

‫أمال منصوري‬

M

‫عبد الحليم معوش‬

‫صفية معزوز‬

MANSOURI Amel

MAOUCHE Abdelhalim

MAZOUZ Safia

14302 19 2013 L

05320 19 2005 L

Cité BOUREFREF lotissement 400 Lots.

EL EULMA koussa-khalil@hotmail.fr

07 Cité HOUARI Boumedienne EL EULMA maouchehalim161@gmail.com

10250 19 2010 L Cité 1er novembre 54 rue BOUREDJLA Hocine N° 70 SETIF Tél.: 036 66 72 28 / Fax: 036 66 72 28 archisaf1@hotmail.fr

‫سمير معزوزي‬

‫فرحة مباركي‬

‫مداني مشحوقي‬

MAZOUZI Samir

MEBARKI Farha

MECHAHOUGUI Madani

06178 16 2005 L

13102 19 2012 L

Commune de TALA IFACENE asser_arch@yahoo,fr

110 Logts. social batiment C N°04 CITE HACHEMI SETIF bet.mebarki@gmail.com

01668 19 1998 L 100 Logts. GETIC LSP Bt°07 loc N°51 GAOUA SETIF Tél.: 036 84 33 65 / Fax: 036 84 33 65 mechahouguimad@hotmail.fr

‫انور مجاني‬

‫خالد مجدوب‬

‫عبد الغاني مفوض‬

MEDJANI Anouar

MEDJDOUB Khaled

MEFOUED Abdelghani

11310 19 2011 L Rue DJELLOUL Djelloul Cité belle vue EL EULMA Tél.: 036 86 21 46 / Fax: 036 86 21 46 anou_ar87@hotmail.fr

14305 19 2013 L Cité EL HIDHAB 2éme tranche rue Lehleli El HACHEMI N° 258 Lots.

SETIF khaloud_7@hotmail.com

03040 19 2000 L Lotissement HIDHAB 1ére tranche Coop.

EL KALAA N°04 SETIF bet.adden@yahoo.com

90

‫نور الدين مخاشن‬

‫أنيس مخالف‬

‫كريم الدين مخالف‬

MEKHACHENE Noureddine

MEKHALEF Anis

MEKHALEF Karim Eddine

15517 19 2008 L Cité 50 Logts. LSP ZOUAOUI local 50 EL OURICIA Tél.: 036 94 61 60 / Fax: 036 94 61 60 nour.archi@yahoo.fr

14306 19 2013 L 52 Logts. et 06 locaux Bt° 01 local N° 02 Cité BOUAROUA SETIF mekhalefanis@gmail.com

15518 19 2006 L 52 rue TIAR Embarqua LARARSA SETIF Tél.: 036 83 96 50 / Fax: 036 83 96 50 mklf-karim@live.fr

‫عبد الحليم مليزي‬

‫ياسين مليزي‬

‫محمد منتر‬

MELIZI Abd-Elhalim

MELIZI Yacine

MENTER Mohamed

04303 19 2002 L

13104 19 2012 L

18 Coopérative ELMAHABA EL EULMA melizi.halim@yahoo.com

48 rue Mohamed KHEMISTI EL EULMA yacinearchidesign@yahoo.fr

10255 19 2010 L 161, rue des frères DILMI EL EULMA Tél.: 036 87 19 46 / Fax: 036 87 19 46 menter.mohamed@yahoo.fr

‫لطفي مرابطي‬

‫حسناء مراطلة‬

MERABTI Lotfi

MERATLA Hasna

15519 19 2006 L

11312 19 2011 L

33 rue MECHICHE Mohamed Cité belle vue EL EULMA lotfi_architecte19@hotmail.fr

Cité KAABOUB N° 09 SETIF

‫حسام الدين مريخي‬

MERIKHI Houssam-Eddine 13106 19 2012 L Cité 800 Logts. Bt° B27 N° 636 EL EULMA dark-3os@hotmail.fr

91

M

‫سميرة مريصاني‬

M

‫مفيد مرزوقي‬

‫رفيقة مرزوقي‬

MERISANI Samira

MERZOUKI Moufid

MERZOUGUI Rafika

01113 19 1997 L

11314 19 2011 L

54 rue des martyrs BOUGAA SETIF

14307 19 2013 L Cité 40 Logts.

EL HIDHAB LSP NEZZAR Bt° 02 local N°18 SETIF

Cité KANOUNI Ahmed AIN OULMENE rafika.archi@yahoo.com

‫فاطمة مساهل‬

‫نعيمة مساهل‬

‫عبد الكريم مسعي‬

MESSAHEL Fatma

MESSAHEL Naima

MESSAI Abdelkarim

13107 19 2012 L

14309 19 2013 L

Rue KANOUNI Authmane AIN OULMENE mouh_architecte@yahoo.com

14308 19 2013 L Cité HEDDAR Abderrahmene OULED TEBBEN SALEH BEY archiartnouveau@gmail.com

Cité 150 Logts. Et 45 locaux el hidhab SETIF messai abdelkrim@gmail.com

‫محمد الهادي مسعي‬

‫نرجس مسعي‬

‫صوفية مسلم‬

MESSAI Mohamed El Hadi

MESSAI Nardjes

MESSELEM Sofia

03414 19 2001 L Coop. BOUTALEB N°11 LARARSA SETIF Tél.: 036 51 32 66 / Fax: 036 51 32 66 acher-houssem@live.fr

11315 19 2011 L 05 Coop. AMEN EL HAYET Cité 1er Novembre 54 SETIF Tél.: 036 92 84 11 bet_tabet@yahoo.fr

10258 19 2010 L

92

GUEDJEL CENTRE GUEDJEL soffilem@yahoo.fr

‫بوجمعة مطروني‬

‫علي مزهود‬

‫راوية مزيان‬

METROUNI Boudjemaa

MEZHOUD Ali

MEZIANE Raouia

01992 19 1998 L Résidence EL BACHA Bt° D05 ARRARSA SETIF metrouniboudjemaa@gmail.com

13110 19 2012 L

13111 19 2012 L Centre administratif et commercial SAMAI rue 1er Novembre 1954 EL EULMA mera.kaizen23@gmail.com

‫منير مزاية‬

Cité 55 Lots. Lot N°48 AIN ABASSA aky@hotmail.fr

‫المولود مقران‬

‫النوي مجاهد‬

MEZAIA Mounir

MOKRANE El Mouloud

MOUDJAHED Noui

10259 19 2010 L Les 120 locaux EL HIDHAB N°113/114 SETIF Tél.: 036 84 96 04 mezaia.arch@gmail.com

04361 19 2002 L Promotion HADAD et TAHAR Bt°: 4-N°:42 EL EULMA Tél.: 036 86 60 42 alhambra_architek@yahoo.fr

03220 19 2000 L Coopérative amn EL HAYET ilot 06 N°02 SETIF Tél.: 036 66 79 87 noui19@hotmail.fr

‫كمال موفق‬

‫ريضه موفق‬

‫فرحات موهوبي‬

MOUFFOK Kamel

MOUFFOK Redha

MOUHOUBI Ferhat

00923 19 1996 L N° 57 bloc Cité des 40 Logts. Participatifs SAMARRA EL EULMA Tél.: 036 65 01 01 / Fax: 036 65 01 01 mofokk@hotmail.fr

08885 19 2009 L 41rue ROMANE Tahar Cité de l’independance EL EULMA Tél.: 036 65 01 01 / Fax: 036 65 01 01 bet_mouffok@yahoo.co.uk

02842 19 1999 L Cité KEDDAD Ethaouadi (DIAR ENAKHLA) bloc A2 N°20 SETIF Tél.: 036 84 69 80 / Fax: 036 84 69 80 andalouse_archi@yahoo.fr

93

M

‫الخير مونس‬

MOUNNES Khier 10263 19 2010 L 60 Lots. N°02 BOUSSEKKINE SETIF architecturekhier@yahoo.fr

M

Gare ferroviaire

94

‫وليد نعمون‬

‫لزهر نعاس‬

‫هشام نايلي‬

NAAMOUNE Oualid

NAAS Lazhar

NAILI Hichem

08887 19 2009 L

14310 19 2013 L

15521 19 2008 L

23 rue GHARZOULI Mohamed SETIF mediarch@hotmail.fr

Cité des jardins N°02 GP 82 classe 249 SETIF nlbw_2010@hotmail.com

Cité HADDAD Layachi EL EULMA naili_arch@hotmail.fr

‫مريم نسر‬

‫الهاشمي نفير‬

NECER Meriem

NEFIR El Hachemi

13115 19 2012 L Centre commercial et administratif »HADJ SAHRAOUI« EL EULMA me_riemn@hotmail.fr

02281 19 1998 L 11 rue GUECHI El tounssi SETIF Tél.: 036 93 00 28 / Fax: 036 93 00 28 nefir_a@yahoo.fr

‫سعاد نحاوة‬

‫عمر نكاع‬

NEHAOUA Souad

NEKKA Amor

08890 19 2009 L EL OURICIA centre 50 Logts. LSP Bt°»D« EL OURICIA baticoncept.SETIF@gmail.com

02522 19 1999 L Rue OUCIF Ammar AIN AZEL Tél.: 036 95 41 62 / Fax: 036 95 41 62 bureauamor@yahoo.fr

95

N

‫أسيا عماري‬

O

‫راضية عماري‬

OMARI Assia

OMARI Radhia

00921 19 1996 L 24 Logts. promotionel GETIC local N°07 Cité TLIDJENE SETIF Tél.: 036 83 42 22 / Fax: 036 83 42 22 assiaomari@gmail.com

04985 19 2004 L Cité 30 logements LSP Bt° 01 cage N°13 GAOUA SETIF Tél.: 036 63 40 81 / Fax: 036 63 40 81 radiaomari@gmail.com

‫سمير عصماني‬

‫رضوان وهاب‬

OSMANI Samir

OUAHAB Radoune

03223 19 2000 L 23 rue AOUN Miloud SETIF Tél.: 036 66 79 87 / Fax: 036 66 79 87 betosmani@yahoo.fr

05878 19 2006 L Cité 363 Lots. N°301 EL OURICIA

‫نجاة اوتمون‬

‫أمال وزناجي‬

OUTMOUNE Nadjat

OUZNADJI Amel

11557 05 2011 L

04351 19 2002 L

Local N°31 - 70 local commercial BENI OURTILANE betamodulor@gmail.com

Cité diar NAKHLA PI SOGIBAT Bt°A local N°2 SETIF ouznadji.amel@yahoo.fr

96

‫عبد المالك راشدي‬

‫محمد اليامين راشدي‬

‫علي رحمان‬

RACHEDI Abdelmalek

RACHEDI Mohamed liamine

RAHMANE Ali

00947 19 1996 L Rue Mohamed CHINOUNE BOUGAA SETIF Tél.: 036 80 32 14 / Fax: 036 80 32 14 archi_assava@yahoo.fr

14946 19 2013 L Coop. KASDI MERBEH Lot. N°03 KAABOUB SETIF rachedimohamedamine@hotmail.fr

03043 19 2000 L Coop. Frères HEBBACHE 52 Lots.

YAHIAOUI SETIF Tél.: 036 51 99 81 / Fax: 036 51 99 81 rahmaneali@gmail.com

‫عمر رحماني‬

‫سميرة راي السمش‬

‫ياسين ربوح‬

RAHMANI Omar

RAISEMCHE Samira

REBBOUH Yacine

10266 19 2010 L

03653 19 2001 L

Rue des frères AMROUN TIZI NBECHAR rahmaniomar@gmail.com

03217 19 2000 L Cité 150 Logts. Coopérative mokhtar LARIBI Bt°1 N°03 BP320 SETIF Tél.: 036 63 51 60 / Fax: 036 63 51 60 s.raisemche@gmail.com

230 logements Cité ZADI Messaoud Bloc A local N°232 SETIF rebbouhyacine@yahoo.fr

‫حسان رداف‬

‫عبد اهلل رقيق‬

‫محمد رزوق‬

REDDAF Hassen

REGUIG Abdellah

REZZOUG Mohamed

04581 19 2003 L 27 rue MOUINE Achour Cité 1er Novembre 54 SETIF Tél.: 036 66 41 61 / Fax: 036 66 41 61 reddaf.hacen@gmail.com

05873 19 2006 L

08893 19 2009 L Cité KAABOUB promo RAIS CHEMS N°6, 7, 8 SETIF Tél.: 036 61 43 20 / Fax: 036 61 43 20 archigate19@gmail.com

Coop. EL MOUTADAMINOUNE EL EULMA nacireg02@yahoo.fr

97

R

‫حياة رياش‬

‫سفيان رجالين‬

RIACHE Hayette

RIAHI Abdelmalek

RIDJALINE Sofiane

00938 19 1996 L Cité 400 Logts. Bt° B6 N°173 EL EULMA Tél.: 036 87 12 20 / Fax: 036 87 12 20 hayetteriache@hotmail.com

11318 19 2011 L 60 Lots. N° 02 BOUSSKINE SETIF riahimalek@gmail.com

05144 19 2004 L 25 rue SAOUD Belgacem Cité BOUAROUA SETIF Tél.: 036 66 93 23 / Fax: 036 66 93 23 betarchisof@gmail.com

‫فريدة رواق‬

‫محمد رواق‬

‫عبد الجبار روازقي‬

ROUAG Farida

ROUAG Mohamed

ROUAZGUI Abdeldjabar

03923 19 2002 L

02350 19 1999 L Cité 104 Logts. Lot N°05 MEZLOUG Tél.: 036 93 47 31 / Fax: 036 93 47 31 mezloug_19@yahoo.fr

11321 19 2011 L Cité 08 Mai 45, 02 rue CHAABI MESSAOUD BIZARD SETIF Tél.: 036 84 81 35 / Fax: 036 84 81 35 archi.design.SETIF@gmail.com

15 rue ADJISSI Ahmed SETIF rouagfarida@yahoo.fr

‫نبيل روميلي‬

ROUMILI Nabil 09601 19 2005 L

R

‫عبد المالك رياحي‬

Cité HACHEMI rue SAOUDI Abdelkader N°C 81 SETIF roum_nabil@yahoo.fr

98

‫محمد سعدون‬

‫عبد الحق سعدون‬

‫فاتح صحراوي‬

SAADOUNE Mohammed

SADOUNE Abdelhak

SAHRAOUI Fateh

2014

08894 19 2009 L

10268 19 2010 L

72, rue Mohamed KHEMISTI EL EULMA saamoham@hotmail.com

Cité 486 Logts. G 28 N°03 EL EULMA archi307@yahoo.fr

149 rue ABDELAZIZ Khaled EL EULMA fateharchi23@yahoo.fr

‫زيتوني سعيدي‬

‫الطيب صخري‬

‫محمود صلعودة‬

SAIDI Zitouni

SAKHRI Tayeb

SALAOUDA Mahmoud

04151 19 2002 L

00937 19 1996 L

02 Coopérative Mohamed BOUDIAF SETIF saidizitouni@yahoo.fr

03039 19 2000 L 133 rue Mohamed KHEMISTI EL EULMA Tél.: 036 86 24 61 archi_yeb@yahoo.fr

Cité 40 Logts. LSP LEGHEZAL EL HIDHAB SETIF madaine_arch@hotmail.fr

‫فوزية صندل‬

‫مهدي سامعي‬

‫عثمان سعودي‬

SANDEL Fouzia

SAMAI Mahdi

SAOUDI Athmane

05469 19 2005 L

08895 19 2009 L 232, Cité 300 Lots. YAHIAOUI Rue ZITOUNI Ammar SETIF Tél.: 036 52 96 07 / Fax: 036 52 96 07 samaimehdi@smarchitectes.net

01671 19 1998 L

Cité HACHEMI 1er tranche D01 N°10 SETIF fouziamaya@yahoo.fr

Cité des remparts Coop. BOUGAHGOUH lot N°11 SETIF saoudietdes@yaho.fr

99

S

‫ريمة صاولي‬

S

‫كريم الدين صاري‬

‫محمد ساري‬

SAOULI Rima

SARI Karim Eddine

SARI Mohammed

05667 19 2006 L N°53 rue BARNAOUI Saad Cité YAHIAOUI SETIF Tél.: 036 51 83 30 architecterima@gmai.com

03568 19 2001 L Cité HACHEMI 500 logements AADL BATIMENT 12 N°56 SETIF Tél.: 036 62 41 95 archilab_sari@hotmail.fr

14317 19 2013 L Cité Ouled Brahem N°13 KHALOUTA Tayeb SETIF sari.mohamed@live.fr

‫عبد الكريم ساري‬

‫لياس عبد الرحمان سماتي‬

‫وسيم سايح‬

SARRI Abdelkrim

SMATI Lyes Abderrahmane

SAYEH Ouassim

05700 19 2006 L 65 Lots. Cité 08 MAI 45 SETIF Tél.: 036 84 77 69 / Fax: 036 84 77 69 sarri_abdelkrim@yahoo.fr

10270 19 2010 L Cité 252 Lots. N°09 BEL AIR SETIF Tél.: 036 61 22 86 / Fax: 036 61 22 86 lyessmati@hotmail.com

03219 19 2000 L 57 rue Mohamed KHEMISTI EL EULMA sayehwassim@gmail.com

‫فايزة سباعي‬

‫عبد العزيز سبيحي‬

‫يحيى سبوعي‬

SEBAI Faiza

SEBIHI Abdelaziz

SEBOUAI Yahia

05968 19 2006 L Cité 35 Logts. Promotion AICHOUR SETIF Tél.: 036 93 50 25 / Fax: 036 93 50 25 sosdeco@live.fr

01490 19 1997 L 72 rue Mohamed KHEMISTI centre administratif EL KHALIDJ EL EULMA Tél.: 036 86 39 15 / Fax: 036 86 39 15 aziz_sebihi@yahoo.com

04669 19 2003 L Cité 89 Lots. (EX 92) AIN OULMENE Tél.: 036 72 61 16 / Fax: 036 72 61 16 badroyahia19@gmail.com

100

‫ياسين صفيح‬

‫عيسى سامي‬

‫نصر الدين سليم سمش الدين‬

SEFFIH Yacine

SELLAMI Aissa

SEMCHEDDINE Nacerddine salim

05323 19 2005 L

17037 19 2006 L

Cité des 40 Logts. Bt° G N°39 SETIF yac1977@yahoo.fr

00924 19 1996 L Cité 50 Logts. Bt° 07 N° 07 HAMMAM SOKHNA Tél.: 036 95 82 34 / Fax: 036 95 82 34 aiss_arch@yahoo.fr

‫خيرة سمارة‬

‫حنان سويسي‬

SMARA Khira

SOUICI Hanane

13119 19 2012 L Cité HOUARI Boumedienne Coop EL HIDHAB N° 38 EL EULMA khirosama87@live.fr

08897 19 2009 L 74 rue MESGHOUNI Mohamed Cité du 1er Novembre 54 (dallas 3éme tranche)SETIF Tél.: 036 66 61 35 / Fax: 036 66 61 35 souici_box@hotmail.fr

‫أسية ستول‬

‫سفيان سطايفي‬

SETTOUL Assia

STAIFI Sofiane

03573 19 2001 L 48 Logts. MGHU Bt° B03 N°15 SETIF Tél.: 036 51 11 30 settas@yahoo.fr

11322 19 2011 L 12 rue BENCHEIKH Mohamed SETIF Tél.: 036 62 12 27 / Fax: 036 62 12 27 bet.staifi@gmail.com

Cité MAKAM ECHAHID 25 Lots. N° 01 SETIF

101

S

‫هشا� سيد علي ثابت‬

T

‫سعاد ثابت‬

‫محمد الهادي طيير‬

TABET Hichem sid ali

TABET Souad

TAIR Mohamed El Hadi

05949 19 2006 L 56 rue HAOUCHI Amor Cité HACHEMI SETIF Tél.: 036 92 84 10 / Fax: 036 92 84 10 bet_tabet@yahoo.fr

05467 19 2005 L Rue Mohamed KHEMISTI Centre administratif BOULANWAR Khotir EL EULMA tabet29arch@hotmail.com

05972 19 2006 L Cité du 1er Novembre 54 rue MESGHOUNI Mohamed N°37 SETIF tair_elhadi@hotmail.fr

‫الطييب تاكليت‬

‫بوبكر الصديق تشير‬

‫نسمة تريفي‬

TAKLIT Tayeb

TCHIER Boubaker Seddik

TRIFI Nesma

01987 19 1998 L

13120 19 2012 L

03 rue feria kouider setif Tél.: 036 84 34 12 tayeb_taklit@yahoo.fr

Cité 506 Lots. N°366 AIN ARNAT sitifisarchi@gmai.com

08898 19 2009 L 02 Cité 24 Logts. Local N°2 OSMANI SETIF Tél.: 036 84 02 71 tnnesma@gmail.com

‫فاتح تغليت‬

‫حورية تواتي‬

‫نجوى طوشال‬

TIGHLIT Fateh

TOUATI Houria

TOUCHAL Nadjoua

15522 19 2006 L

14321 19 2013 L Cité 90 Logts.

BOUGAA

04585 19 2003 L Rue ABDELAZZIZ Khaled EL EULMA Tél.: 036 86 54 25 / Fax: 036 86 54 25 nadjouat1234@gmail.com

22 rue HAMADOU Arres Cité HACHEMI SETIF fatehtig@yahoo.fr

102

archi.design@live.fr

‫ايمان طرش‬

‫بشير فيصل توهامي‬

‫نزيم طرابلسي‬

TORCHE Imene

TOUHAMI Bachir Fayçal

TRABELSI Nezim

15523 19 2008 L

10273 19 2010 L

27 rue GUENIFI Lahcene Cité HACHEMI SETIF torche-im@hotmail.com

41 Cité RIGHI Sighir SETIF tbfr1983@gmail.com

00922 19 1996 L Cité du 1er Novembre 54 N°191 SETIF Tél.: 036 66 95 98 / Fax: 036 66 95 98 trabelsi_cau@yahoo.fr

Beni Ouertilane

103

T

‫سمير زعبوب‬

Z

‫وفاء زادي‬

‫زوهير زميط‬

ZABOUB Samir

ZADI Wafa

ZAMMIT Zoheir

06095 19 2007 L 33 rue Brahim ZOGGAR EL EULMA alalamia-architecture@hotmail.fr

14323 19 2013 L Cité YAHIAOUI XB A03 Coop.

LARARSA N°01 SETIF Tél.: 036 51 19 31 / Fax: 036 51 19 31 wafazad@yahoo.fr

10275 19 2010 L 37 Cité TALI Said lot 42 Cinqu Fusillee SETIF Tél.: 036 84 69 90 / Fax: 036 84 69 90 z.zammit@hotmail.com

‫سامي زعيم‬

‫عمر زروقي‬

‫جبير زباش‬

ZAIM Sami

ZARROUGUI Amor

ZEBBACHE Djoubair

08902 19 2009 L

04678 19 2003 L

13123 19 2012 L

Cité BAHLOULI N°08 EL EULMA architecte@ymail.com

Cité 17 Logts. N°08 SALEH BEY betzarrougui@gmail.com

Rue DAOUD Saleh AIN AZEL djoubairzebbache@yahoo.fr

‫أمين زقادي‬

‫رفية زهاني‬

‫شبيلة زهيدة‬

ZEGADI Amine

ZEHANI Rofia

ZEHIDA Choubeila

10276 19 2010 L Lotissement EL HIDHAB lot 408 SETIF Tél.: 036 93 09 89 / Fax: 036 93 09 389 zegadiamine@gmail.com

15524 19 2008 L

01282 25 1997 L 127/500 Logts. zhun (1014 Logts.)

Local N°526 SETIF Tél.: 036 83 57 38 / Fax: 036 83 57 38 archizch@hotmail.fr

104

90 Lots. Cité HACHEMI lot N°59 rue DJABOU Said SETIF rofia_zehani@yahoo.fr

‫حسينة زالقي‬

‫مكي زرارقة‬

‫أمال زرقين‬

ZELLAGUI Hassina

ZERARKA Mekki

ZERGUINE Amel

02833 19 1999 L Cité HACHEMI rue DALI Ahmed NJ 183 SETIF Tél.: 036 91 12 35 yac1977@yahoo.fr

02343 19 1999 L Coop ENADJAH Cité frères RAZI SETIF

00907 19 1996 L Cité 180 Logts. MGHU Bt° D04 local N°09 SETIF Tél.: 036 51 17 05 / Fax: 036 51 11 14 archiamel_dz@yahoo.fr

‫مالك زروق‬

‫الهاشمي زروق‬

‫نسرين زبيري‬

ZERROUG Malek

ZERROUG El hachemi

ZOUBIRI Nesrine

03655 19 2001 L 140 rue ferras houcine,Cité 300 Lots.

YAHIAOUI SETIF Tél.: 036 52 91 28 / Fax: 036 52 91 28 art_tech_2004_archi@yahoo.fr

03999 19 2002 L 26 rue GUENIFI Lahcene Cité HACHEMI SETIF Tél.: 036 84 60 55 / Fax: 036 84 19 57 bet.zerroug@yahoo.fr

13125 19 2012 L 04 rue LARBI BEN MHIDI SETIF Tél.: 036 83 46 68 / Fax: 036 83 46 68 zoubirinesrine@yahoo.fr

105

Z

106

2015 ‫نموذج لشهادة اإلعتماد‬ Spécimen de l’agrément 2015

‫نموذج للبطاقة المهنية‬ Spécimen de la Carte Professionnelle 107

Voyage organisé par le CLOA de Setif Andalousie 2012

Voyage organisé par le CLOA de Setif Tunisie 2012

Journée d’études sur les risques et les assurances 2015

Voyage organisé par le CLOA de Setif Tunisie 2012

108

Cérémonie de remise des attestation de prestation de serment Mai 2015

Cérémonie de remise des attestation de prestation de serment Mai 2015

Hommage a l’administration fiscale de Sétif

Journée d’études sur la loi de finances 19 fev 2015

109

Notes: ....................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................ ....................................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................................................................

110

Notes: ....................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................ ....................................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................................................................

111

SARL LNTRA Promotion Immobilière et Travaux Publics

Adresses: Siège (1): Cité El Hidhab 2eme tranche, N°360, Setif.

Siège (2): 12 rue Rekaif Ali, cité la gare, Setif.

Siège (3): Zone industirelle 1er tranche, Setif.

Numéros de Téléphone Mobile: +213 (0) 561 65 37 89 / +213 (0) 561 61 00 23 Fixe: +213 (0) 36 52 75 54 / Fax: +213 (0) 36 52 75 53 / lntra@live.fr www.lntra.com

Representant Le Partenaire officiel de l’ordre des architectes CLOA Setif

Adresse: Cité les Remparts BP N:07 SETIF Téléphone 1: + 213 (0) 36 843 333 / +213 (0)36 913 086 Fax : +213 (0) 36 843 300 / GSM :+213 (0) 661 356 215 E‐mail: agtecanon@gmail.com www.agtec-algerie.com

Réhabilitation du Lycée KEROUANI

Réhabilitation du Lycée KEROUANI

Aubèrge de jeunes Ain Oulmene

Bibliothèque municipale TIZI N'BRAHEM

Lycée OUED WIRANE

Crèche TIZI N'BRAHEM

BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS HYDRAULIQUE

Adresses: VILLAGE TIZI N'BRAHAM CNE TALAIFACENE W SETIF Tala Ifacene, Setif (19), Algérie Tél. 0772 58 03 19 / 0772 42 64 64 0555 76 28 68 / 0777 08 99 76 Mail: zinochelghoum@yahoo.fr

Offres Exceptionnelles pour les Architectes et leurs familles ‫م‬‫عروض خاصة للمهندسين المعماريين وعائلت‬

‫مجموعة خادري للسياحة واألسفار‬ GROUPE KHADRI TOURISME ET VOYAGES

Réservation et émission de billets Voyages organisés Location de Bus

Cité AMAR DEGOU BT°H1 N°352-353 en face Cité 1000 Logts, SETIF Tel/fax +213 (0) 36 849 808 Mob. +213 (0) 550 531 Tel +213 (0) 36 840 436 763 Mob. +213 (0) 770 715 957 Mob. +213 (0) 661 350 266 Secursales: Tadjenante Wilaya de Mila Ain Naadja Gué de Constantine Cité 201 Logts Bt 09 Alger