Poys 2011 Construccion nichos cementerio rosildos

CONSTRUCCION DE 32 NICHOS EN EL CEMENTERIO DE ELS ROSILDOS - (SIERRA ENGARCERÁN)

CONSTRUCCION DE 32 NICHOS EN EL CEMENTERIO DE - ELS ROSILDOS -

0

Daniel J. MAS MATEU . Arquitecto San Roque 95 Ent. 3

12004 CASTELLÓN Tel-Fax 964 062662

CONSTRUCCION DE 32 NICHOS EN EL CEMENTERIO DE ELS ROSILDOS - (SIERRA ENGARCERÁN)

INDICE

1

1.-

MEMORIA ANTECEDENTES Y OBJETO JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS PLAZO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA DOCUMENTOS DEL PROYECTO REVISIÓN DE PRECIOS ANEXOS 1.- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 2.- PROGRAMA DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS 3.- ESTUDIO GEOTÉCNICO 4.- REPLANTEO 5.- SISTEMA Y BASES DE CALCULO 6.- CÁLCULO DE LOS COSTES INDIRECTOS 7.- CÁLCULO DE HONORARIOS 8.- EXPROPIACIONES 9.- CONTROL DE CALIDAD 10- FOTOGRAFIAS

2.-

PLANOS

3.-

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

4.-

PRESUPUESTO

5.-

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

Daniel J. MAS MATEU . Arquitecto San Roque 95 Ent. 3

12004 CASTELLÓN Tel-Fax 964 062662

CONSTRUCCION DE 32 NICHOS EN EL CEMENTERIO DE ELS ROSILDOS - (SIERRA ENGARCERÁN)

1.- MEMORIA

ANTECEDENTES Y OBJETO La redacción de este Proyecto ha sido encargado por el Ayuntamiento de Sierra Engarcerán y, en su nombre, el Alcalde D. Ricardo Sales Barreda.

Anteriormente, se ha realizado una toma de datos y se han obtenido datos planimétricos y altimétricos necesarios.

El objeto del presente Proyecto es la definición de las obras que se contemplan, mediante la adopción y justificación de soluciones concretas, con la determinación de los detalles y los materiales, elementos, equipos y sistemas constructivos, de manera que se puedan ejecutar según las indicaciones contenidas en el Pliego de Condiciones y demás documentos del Proyecto.

Su contenido es suficiente para obtener el Visado colegial, la Licencia Municipal y otras autorizaciones administrativas e iniciar las obras.

JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA Las obras se justifican por la escasez de nichos libres que existe en el cementerio municipal. Además existe una zona en la parte oeste del cementerio que se encuentra sin pavimentar y presenta fuertes desniveles. Esto provoca que se haya convertido en un espacio residual dentro del cementerio destinado a la acumulación de desechos y el crecimiento de malas hierbas.

Debido a las pendientes del terreno, se realizará un muro de contención de tierras de hormigón armado que servirá para rellenar todo este espacio y dejarlo a nivel del resto del cementerio. Posteriormente, se realizarán dos grupos de nichos y se pavimentará mediante una solera de hormigón el espacio destinado a circulación.

También se colocaran dos sumideros lineales que recogerán las aguas y las verterán al exterior mediante 2 tubos de pvc .

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS Se adopta la solución más adecuada y habitual para este tipo de obras. Se ha tenido en cuenta el transito de media densidad, la topografía y la geotecnia del terreno. Las obras a realizar son las siguientes.

Realizacion de la explanada oeste Se procederá al relleno de la parcela, tras la ejecución de los muros de contención que marca el proyecto en la parte inferior.(muro flexorresistente, de hormigóm armado HA-25/B/20/IIa, de 1m de altura y un espesor de 0,30m) En los primeros 60 cm. se realizará un relleno y extendido de tierras de prestamo seleccionadas y compactadas con bandeja vibratoria y riego, en capas de 25cm de espesor máximo, con grado de compactación 95% del Proctor normal.

En los ultimos 35 cm se realizara un relleno y extendido de zahorras artificiales con medios mecánicos, incluso compactación, con rodillo autopropulsado, en capas de 25cm de espesor máximo, con grado de compactación 95% del Proctor modificado.

Todas las operaciones de movimiento de tierras se realizarán desde la explanada inferior, quedando terminantemente prohibido el acceso de maquinaria a la parte superior del cementerio, donde se encuentra la solera de hormigón ya realizada.

Para poder acceder a la zona de las obras se derribara una porción de 2.65 m. de la tapia de cerramiento que posteriormente será reconstruida.

2

Daniel J. MAS MATEU . Arquitecto San Roque 95 Ent. 3

12004 CASTELLÓN Tel-Fax 964 062662

CONSTRUCCION DE 32 NICHOS EN EL CEMENTERIO DE ELS ROSILDOS - (SIERRA ENGARCERÁN)

Nichos Los nichos nuevos se realizarán sobre una losa de hormigón armado de 35 cm. de canto, sobre esta se apoyarán las paredes de ladrillos cerámicos perforados de 24x11.5x5cm que aguantarán las losas horizontales de hormigón armado de 12 cm. de espesor.

Se realizará un enfoscado de cemento sobre las paredes de panal.

Los frentes de las paredes de carga y los frentes de la losa se realizarán con ladrillo cara vista de 11.7 cm de espesor, construída con ladrillos cerámicos caravista tipo rojo klinker de 25x11.7x5cm, sentados a restregón con mortero de cemento y rejuntados.

El alero sera de ladrillo macizo cara vista de 25x12x5cm, en 2 hiladas y una hilada de teja, recibido con mortero de cemento y arena de río 1/6, con vuelo de 6 cm por hilada.

La cubierta se realizará con tabicones aligerados de ladrillo H/D, recibido con mortero de cemento y arena de río 1/6, separados 1m, con maestra de remate de yeso negro, tablero machihembrado de 100x30x4,5cm, capa de compresión de 3cm de mortero de cemento y arena de río 1/6, teja cerámica curva roja de 40x18cm recibida con mortero de cemento y arena de río 1/8, incluso p.p. de arriostramiento transversal, limas, caballetes, emboquillado y remates. Se incluye colocación de rejillas de ventilación en laterales y traseras de la cubierta. En la parte delantera se colocarán tejas de ventilación. Se realizarán tapas de hormigon para cerramiento de los nichos, de dimensiones totales 88x73cm y 4cm de espesor, realizadas con hormigón en masa H-150 kg/cm² reforzado con fibras de polipropileno.

Pavimentación Delante de los nichos, se realizará una solera de 15cm de espesor, de hormigón armado HA-25/B/20/I fabricado en central, armada con malla electrosoldada ME 15x15 de Ø 5 mm, acero B 500 T. Se realizará un fratasado mecánico de la solera y aserrado de las juntas de retracción, por medios mecánicos, con una profundidad de 1/3 del espesor de la solera y posterior sellado con masilla elástica.

Las aguas pluviales se recogerán en medio de la solera, mediante dos canales de hormigón polímero para drenaje lineal de superficies. Con bastidor integrado de acero inoxidable y sistema de fijación sin tornillos.

Con reja de cobertura de acero galvanizado.

Esta se conectará mediante dos arquetas de registro de 50x50 cm a una canalización para alcantarillado hecha con tubo para saneamiento sin presión, de PVC corrugado de doble pared color teja , que evacuará las aguas al exterior del recinto del cementerio.

PLAZO DE EJECUCION Para la realización de las presentes obras se estima un tiempo máximo de 3 meses contados desde el momento de la adjudicación de la obra.

PRESUPUESTO DE LAS OBRAS El Presupuesto de Ejecución Material de las obras asciende a la cantidad de VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS Y ONCE CENTIMOS ( 26.992,11 Euros ) El Presupuesto Subvencionable, en el que se incluye 13% de Gastos Generales, 6% de Beneficio Industrial, Honorarios Técnicos de Dirección de Obra, de Dirección de Ejecución de Obra, de Coordinación de Seguridad y Salud y el 18% de I.V.A., asciende a CUARENTA MIL ( 40.000 Euros )

3

Daniel J. MAS MATEU . Arquitecto San Roque 95 Ent. 3

12004 CASTELLÓN Tel-Fax 964 062662

CONSTRUCCION DE 32 NICHOS EN EL CEMENTERIO DE ELS ROSILDOS - (SIERRA ENGARCERÁN)

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA Y CATEGORÍA DEL CONTRATO •

Según ley-30-2007- de contratos dels sector-publico

Artículo122.Procedimiento de adjudicación.

3. Los contratos menores podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación, cumpliendo con las normas establecidas en el artículo 95.

Se consideran contratos menores los contratos de importe inferior a 50.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 18.000 euros, cuando se trate de otros contratos, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 190 en relación con las obras, servicios y suministros centralizados en el ámbito estatal.

Artículo95.Expedientede contratación en contratos menores.

1. En los contratos menores definidos en el artículo 122.3, la tramitación del expediente sólo exigirá la aprobación del gasto y la incorporación al mismo de la factura correspondiente, que deberá reunir los requisitos que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan.

2. En el contrato menor de obras, deberá añadirse, además, el presupuesto de las obras, sin perjuicio de que deba existir el correspondiente proyecto cuando normas específicas así lo requieran. Deberá igualmente solicitarse el informe de supervisión a que se refiere el artículo 109 cuando el trabajo afecte a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra.

Artículo 109. Supervisión de proyectos.

Antes de la aprobación del proyecto, cuando la cuantía del contrato de obras sea igual o superior a 350.000 euros, los órganos de contratación deberán solicitar un informe de las correspondientes oficinas o unidades de supervisión de los proyectos encargadas de verificar que se han tenido en cuenta las disposiciones generales de carácter legal o reglamentario así como la normativa técnica que resulten de aplicación para cada tipo de proyecto. La responsabilidad por la aplicación incorrecta de las mismas en los diferentes estudios y cálculos se exigirá de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108.4. En los proyectos de cuantía inferior a la señalada, el informe tendrá carácter facultativo, salvo que se trate de obras que afecten a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra en cuyo caso el informe de supervisión será igualmente preceptivo.

4

Daniel J. MAS MATEU . Arquitecto San Roque 95 Ent. 3

12004 CASTELLÓN Tel-Fax 964 062662

CONSTRUCCION DE 32 NICHOS EN EL CEMENTERIO DE ELS ROSILDOS - (SIERRA ENGARCERÁN)

DOCUMENTOS DEL PROYECTO 1.-

MEMORIA ANTECEDENTES Y OBJETO JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS PLAZO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA DOCUMENTOS DEL PROYECTO OBRA COMPLETA REVISIÓN DE PRECIOS ANEXOS 1.- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 2.- PROGRAMA DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS 3.- ESTUDIO GEOTÉCNICO 4.- REPLANTEO 5.- SISTEMA Y BASES DE CALCULO 6.- CÁLCULO DE LOS COSTES INDIRECTOS 7.- CÁLCULO DE HONORARIOS 8.- EXPROPIACIONES 9.- CONTROL DE CALIDAD 10- FOTOGRAFÍAS

2.-

PLANOS

3.-

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

4.-

PRESUPUESTO

5.-

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

REVISIÓN DE PRECIOS No se contempla la revisión de precios.

CONCLUSIÓN Con todo lo anteriormente expuesto y con los demás documentos que se acompañan, el Técnico que suscribe considera que queda suficientemente definido el presente Proyecto.

Castellón, Julio de 2010

El Arquitecto Daniel Mas Mateu

5

Daniel J. MAS MATEU . Arquitecto San Roque 95 Ent. 3

12004 CASTELLÓN Tel-Fax 964 062662

CONSTRUCCION DE 32 NICHOS EN EL CEMENTERIO DE ELS ROSILDOS - (SIERRA ENGARCERÁN)

ANEJOS 1.- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 1.1.- CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS 1.2.- CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

6

Daniel J. MAS MATEU . Arquitecto San Roque 95 Ent. 3

12004 CASTELLÓN Tel-Fax 964 062662

CONSTRUCCION DE 32 NICHOS EN EL CEMENTERIO DE ELS ROSILDOS - (SIERRA ENGARCERÁN)

1.1.- CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

7

Daniel J. MAS MATEU . Arquitecto San Roque 95 Ent. 3

12004 CASTELLÓN Tel-Fax 964 062662

Cuadro de maquinaria Importe Nº

Designación Precio (euros)

1

2

3

4

5

6 7 8 9 10

11 12 13

14

15 16

17 18

19

20

21

Amortización madera para encofrado de pino negral de Cuenca, suministrada en tabla, de 2.6cm de espesor, de 10 a 20cm de ancho y 2 y 2.50m de largo, considerando 4 usos.

Amortización madera para encofrado de pino negral de Cuenca, suministrada en tabla, de 2.6cm de espesor, de 10 a 20cm de ancho y 2 y 2.50m de largo, considerando 8 usos.

Amortización madera de pino negral de Cuenca, suministrada en tabla, tablones, listones, etc, considerando 4 usos.

Amortización madera de pino negral de Cuenca, suministrada en tabla, tablones, listones, etc, considerando 6 usos.

Amortización madera de pino negral de Cuenca, suministrada en tabla, tablones, listones, etc, considerando 8 usos.

Amortización puntal metálico telescópico de 3.50m de altura, considerando 50 usos.

Amortización placa metálica de 40x50cm para encofrado, considerando 100 usos.

Rodillo compactador autopropulsado de 10 toneladas.

Bandeja vibratoria compactadora de peso 90kg con una longitud de planchas de 490x450cm.

Motoniveladora provista de una hoja o cuchilla cortadora utilizada para nivelar suelos con una potencia de 140 CV. Regla vibrante de 3 a 6m.

Bomba hormigón sobre camión con una capacidad para amasado de 3060 litros.

Hormigonera convencional portátil accionada por motor eléctrico, con una capacidad de amasado de 160 litros, incluso seguro.

Hormigonera convencional portátil accionada por motor diésel, con una capacidad de amasado de 300 litros, incluso seguro.

Vibrador para hormigón de gasolina con aguja de diámetro 30-50mm incluso seguro.

Pala cargadora de neumaticos de potencia 179 caballos de vapor con una capacidad de carga en pala de 3,2m3.

Camión cuba de 10000 litros de capacidad.

Casco de protección de la cabeza contra choques o golpes producidos contra objetos inmóviles, estándar, según UNE-EN 812, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo.

Gafa protectora de tipo integral estándar, con protección antivaho, a los rayos ultravioleta y antirrayado, según normas UNE-EN 166, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo.

Par de guantes de uso general fabricados en lona., incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de Conformidad y Folleto informativo.

Gestion residuos

CONSTRUCCION DE 32 NICHOS EN EL CEMENTERIO DE ROSILDOS

Cantidad

Total (euros)

49,80

3,511 m3

174,85

24,90

0,822 m3

20,47

67,19

2,633 m3

176,91

44,79

0,016 m3

0,72

33,59

1,096 m3

36,81

0,36

254,562 u

91,64

0,14

6,230 u

0,87

60,30

0,889 h

53,61

9,25

11,733 h

108,53

61,64 4,00

0,889 h 7,242 h

54,80 28,97

142,50

2,313 h

329,60

1,43

18,691 h

26,73

2,40

1,234 h

2,96

3,38

17,742 h

59,97

51,85 47,70

0,889 h 0,889 h

46,09 42,41

2,33

0,400 u

0,93

6,85

0,800 u

5,48

1,98 46,75

1,000 u 1,000 u

1,98 46,75

Página 1

Cuadro de maquinaria Importe Nº

Designación Precio (euros)

22

23

24

25 26 27

Bota de seguridad fabricada en piel negra con cierre de cordones y suela de poliuretano con puntera y plantilla de seguridad,, según UNE-EN 344-1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345-1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346-1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347-1 y UNE-EN 347-2 incluso requisitos establecidos por R.D. 1407/1192, certificado CE expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo.

Cinturón de seguridad de suspensión con 1pto de amarre, según UNE-EN 358, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad, declaración de Conformidad y Folleto informativo.

Arnés anticaída encargado de ejercer presión en el cuerpo para sujetarlo y evitar su caída, formado por bandas, elementos de ajuste y hebillas, con dos puntos de amarre, según UNE-EN 361, UNE-EN 363, UNE-EN 362, UNE-EN 364 y UNE-EN 365, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad, declaración de Conformidad y Folleto.

Valla móvil galvanizada de dimensiones 3.00x2.00m.

Pie de hormigón para sujeción de vallas (amortizable 5 usos).

Soporte tubo redondo galvanizado para valla metálica de 2,00m de altura (amortizable en 5 usos).

Cantidad

Total (euros)

18,27

2,000 u

36,54

43,50

0,200 u

8,70

56,00

0,400 u

22,40

30,00

3,120 u

93,60

6,95

3,120 u

21,68

8,70

3,120 u

27,14

Importe total:

1.521,14

Castellon a 29 de Julio de 2010 El Arquitecto

D. Daniel Jose Mas Mateu

CONSTRUCCION DE 32 NICHOS EN EL CEMENTERIO DE ROSILDOS

Página 2

Cuadro de mano de obra Importe Nº

Designación Precio (euros)

1 2 3 4 5 6

Oficial 1° construcción.

Oficial 2° construcción.

Ayudante construcción.

Peón especializado construcción.

Peón ordinario construcción.

Oficial 1° fontanería.

19,06 17,90 17,50 16,92 16,68 17,08

Cantidad (Horas)

Total (euros)

235,832 h 12,038 h 8,842 h 150,240 h 184,652 h 21,600 h

4.494,96 215,48 154,74 2.542,06 3.080,00 368,93

Importe total:

10.856,17

Castellon a 29 de Julio de 2010 El Arquitecto

D. Daniel Jose Mas Mateu

CONSTRUCCION DE 32 NICHOS EN EL CEMENTERIO DE ROSILDOS

Página 1

Cuadro de materiales Importe Nº

Designación Precio (euros)

1 2

3

4 5

6

7

8

9

10

11

12 13

14

15

16

Agua.

Cemento portland con puzolana CEM II/A-P 32.5 R, según norma UNE-EN 197-1, a granel.

Cemento portland con adición puzolánica CEM II/A-P 42.5 R, según norma UNE-EN 197-1 a granel.

Desencofrante líquido para encofrados de madera, escayola y metálicos.

Impermeabilizante de fraguado normal para morteros y hormigones,distribuido en garrafa de 5 kg.

Hormigón preparado de resistencia caracteristica 10 N/mm2, de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 40 mm, transportado a una distancia máxima de 10 km, contados desde la central suministradora. Se consideran cargas completas de 6 ó 9 m3 y un tiempo máximo de descarga en obra de 45 minutos.

Hormigón preparado de resistencia caracteristica 25 N/mm2, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, en ambiente no agresivo I , transportado a una distancia máxima de 10 km, contados desde la central suministradora. Se consideran cargas completas de 6 ó 9 m3 y un tiempo máximo de descarga en obra de 45 minutos.

Hormigón preparado de resistencia caracteristica 25 N/mm2, de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 40 mm, en ambiente normal IIa , transportado a una distancia máxima de 10 km, contados desde la central suministradora. Se consideran cargas completas de 6 ó 9 m3 y un tiempo máximo de descarga en obra de 45 minutos.

Hormigón preparado de resistencia caracteristica 25 N/mm2, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, en ambiente normal IIa , transportado a una distancia máxima de 10 km, contados desde la central suministradora. Se consideran cargas completas de 6 ó 9 m3 y un tiempo máximo de descarga en obra de 45 minutos.

Arena triturada, lavada, de granulometria 0/3, a pie de obra, considerando transporte con camión de 25 t, a una distancia media de 10km.

Arena triturada, lavada, de granulometria 0/3, a pie de obra, considerando transporte con camión de 25 t, a una distancia media de 30km.

Arena triturada, sin lavar, de granulometria 0/5.

Arena triturada, lavada, de granulometria 0/6, a pie de obra, considerando transporte con camión de 25 t, a una distancia media de 10km.

Grava triturada caliza de granulometria 10/20, lavada, a pie de obra, considerando transporte con camión de 25 t, a una distancia media de 10km.

Grava triturada caliza de granulometria 20/40, lavada, a pie de obra, considerando transporte con camión de 25 t, a una distancia media de 10km.

Grava triturada caliza de granulometria 25/40, sin lavar.

CONSTRUCCION DE 32 NICHOS EN EL CEMENTERIO DE ROSILDOS

1,11

Cantidad Empleada

Total (euros)

144,440 m3

160,33

104,62

1,688 t

176,60

104,94

3,607 t

378,52

2,63

0,943 l

2,48

1,26

0,120 kg

0,15

86,58

5,046 m3

436,88

109,80

13,305 m3

1.460,89

84,99

16,192 m3

1.376,16

98,58

9,042 m3

891,36

18,15

10,263 t

186,27

19,65

0,022 t

0,43

15,88

0,585 t

9,29

17,23

7,351 t

126,66

18,65

14,189 t

264,62

18,38

0,068 t

1,25

16,82

0,585 t

9,84

Página 1

Cuadro de materiales Importe Nº

Designación Precio (euros)

17

18 19

20 21 22 23

24

25 26 27 28 29 30 31

32

33

34

35

Zahorra montera artificial, lavada, a pie de obra, considerando transporte con camión de 25 t, a una distancia media de 20km.

Material de préstamos.

Puntas de acero para construcción de 17x70mm (3mm), suministrado en cajas de 3 Kg aproximadamente.

Junta de estanqueidad perfil trapezoidal en plástico celular no absorbente.

Alambre recocido N° 13 (diámetro 2.0mm) suministrado en mazos de 5 Kg. Acero corrugado soldable B 500 S, de 32mm de diámetro, homologado, 6.31 kg/m.

Acero corrugado soldable B 500 S, de entre 6-16mm de diámetro, homologado, 1.029 kg/m y precio promedio.

Acero corrugado soldable B 500 S, de entre 6-25mm de diámetro, homologado, 1.43 kg/m y precio promedio.

Mallazo electrosoldado ME 15x15cm, de diámetros 5-5mm y acero B 500 T. Ladrillo cerámico hueco doble, de 24x11.5x9cm.

Ladrillo cerámico panal o perforado 24x11.5x5cm.

Ladrillo cerámico macizo realizado a mano de 28x14x4cm.

Pieza cerámica machihembra, tipo bardo 100x25x3.5cm.

Ladrillo refractario de 20x10x5cm.

Bloque de hormigón hueco de áridos densos, para revestir, con dimensiones nominales de 400mm de largo, 200mm de alto y 200mm de ancho, con una resistencia nominal de 4 N/mm2 y 16.5 kg de peso (AD-HEA 200 R4/I, según norma UNE-EN 771-3.

Panel de poliestireno expandido (EPS) de 30mm de espesor, mecanizado lateral recto y superficie lisa, con una conductividad térmica de 0.039 W/mK y resistencia térmica 0.75 m2K/W, reacción al fuego Euroclase E, con marcado CE, para aplicación en cubiertas inclinadas entre tabiquillos, código de designación EPS-EN 13163 T1-L1-W1-S1-P3-DS(N)5-BS50-MU20a40, según norma UNE-EN 13163.

Panel de poliestireno expandido (EPS) de 20mm de espesor, mecanizado lateral recto y superficie lisa, con una conductividad térmica de 0.034 W/mK y resistencia térmica 0.55 m2K/W, reacción al fuego Euroclase E, con marcado CE, para aplicación en cubiertas planas tradicionales transitables, código de designación EPS-EN 13163 T1-L1-W1-S2-P3-DS(N)5-BS250-CS(10)200-DLT(1 )5-MU40a100, según norma UNE-EN 13163.

Teja cerámica curva de dimensiones aproximadas 50x23x15cm, color oscuro o envejecida (25 ud/m2, 1.70 kg/ud).

Teja cerámica curva de dimensiones aproximadas 25x12x10cm, roja (60-75 ud/m2, 0.60 kg/ud).

CONSTRUCCION DE 32 NICHOS EN EL CEMENTERIO DE ROSILDOS

Cantidad Empleada

Total (euros)

16,33 5,16

94,270 t 117,331 m3

1.539,43 605,43

1,20

30,600 kg

36,72

1,67

4,000 m

6,68

1,04

75,729 kg

78,76

0,89

431,550 kg

384,08

0,88

1.003,200 kg

882,82

0,88

1.156,575 kg

1.017,79

1,78

101,050 m2

179,87

0,19

879,900 u

167,18

0,17

5.920,200 u

1.006,43

0,86

180,000 u

154,80

0,82 0,38

118,158 u 708,644 u

96,89 269,28

0,60

95,400 u

57,24

2,91

26,397 m2

76,82

3,41

4,210 m2

14,36

0,38

739,116 u

280,86

0,44

108,940 u

47,93

Página 2

Cuadro de materiales Importe Nº

Designación Precio (euros)

36

37

38

39

Canal hormigón polímero con bastidor de acero inoxidable integrado y sistema de fijación sin tornillos, para drenaje lineal de superficies. De ancho útil 10cm y altura inicial 15.0cm. Con fondo sin pendiente incorporada. Con preformado lateral para salida vertical de diámetro nominal 100mm.

Apto para cargas clase A156 a D400 según DIN 19.580. Suministrado en tramos de 1m de longitud. Con un incremento del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales.

Reja de cobertura de acero galvanizado, clase A15 según DIN 19.580. De ancho útil 10cm. Para canales de hormigón polímero con bastidor integrado. Suministrada en tramos de 1m.

Tapa de registro, de hormigón armado, de medidas interiores 50x50cm y exteriores 60x60cm.

Tubo para saneamiento sin presión, de PVC corrugado de doble pared color teja. Con rigidez nominal superior a 8 kN/m². De diámetro nominal 250mm y diámetro interior 226mm. Para unir mediante copa y junta elástica montada en el cabo del tubo, incluida. Según Proyecto Norma Europeo prEN 13476. Suministrado en tramos de 6m.

Cantidad Empleada

Total (euros)

92,99

6,000 m

557,94

10,52

6,000 u

63,12

21,40

2,000 u

42,80

17,66

10,238 m

180,80

Importe total:

13.229,76

Castellon a 29 de Julio de 2010 El Arquitecto

D. Daniel Jose Mas Mateu

CONSTRUCCION DE 32 NICHOS EN EL CEMENTERIO DE ROSILDOS

Página 3

CONSTRUCCION DE 32 NICHOS EN EL CEMENTERIO DE ELS ROSILDOS - (SIERRA ENGARCERÁN)

1.2.- CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

8

Daniel J. MAS MATEU . Arquitecto San Roque 95 Ent. 3

12004 CASTELLÓN Tel-Fax 964 062662

Cuadro de precios nº 2 Advertencia: Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos que sea preciso abonar obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas, sin que pueda pretenderse la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho cuadro.

Importe Nº

Designación Parcial (euros)

Total (euros)

1 EXCAVACIONES Y RELLENOS 1.1

m3 Relleno y extendido de zahorras con medios mecánicos, motoniveladora, incluso compactación, con rodillo autopropulsado, en capas de 25cm de espesor máximo, con grado de compactación 95% del Proctor modificado, según NTE/ADZ-12.

(Mano de obra) Peón ordinario construcción (Maquinaria) Rodll autpro 10 T Motoniveladora 140 CV Pala crgra de neum 179cv 3,2m3 Camión cuba 10000l (Materiales) Zahorra montera artificial 20km (Resto obra) 3% Costes indirectos

0,020 h

16,68

0,33

0,020 0,020 0,020 0,020

h h h h

60,30 61,64 51,85 47,70

1,21 1,23 1,04 0,95

2,120 t

16,33

34,62 1,18 1,22 41,78

1.2

m3 Relleno y extendido de tierras de prestamo seleccionadas con medios mecánicos, pala cargadora incluso compactación, con bandeja vibratoria y riego, en capas de 25cm de espesor máximo, con grado de compactación 95% del Proctor normal, según NTE/ADZ-12.

(Mano de obra) Peón ordinario construcción (Maquinaria) Band vibr 90kg 490x450 cm (Materiales) Agua Material de préstamos (Resto obra) 3% Costes indirectos

0,250 h

16,68

4,17

0,120 h

9,25

1,11

1,200 m3 1,200 m3

1,11 5,16

1,33 6,19 0,38 0,40 13,58

2 ESTRUCTURAS 2.1

m2 Capa de hormigón de limpieza HM 10/P/40/IIa preparado, de consistencia plástica, tamaño máximo del árido 40 mm. y 7 cm. de espesor, en la base de la cimentación, transportado y puesto en obra, según EHE. (Mano de obra) Oficial 1ª construcción Peón especializado construcción (Materiales) H 10 plástica tamaño máximo 40 (Resto obra) 3% Costes indirectos

0,035 h 0,070 h

19,06 16,92

0,67 1,18

0,080 m3

86,58

6,93 0,18 0,27 9,23

CONSTRUCCION DE 32 NICHOS EN EL CEMENTERIO DE ROSILDOS

Página 1

Cuadro de precios nº 2 Importe Nº

Designación Parcial (euros)

2.2

Total (euros)

m3 Hormigón armado HA 25/P/40/IIa preparado, de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 40 mm., con una cuantía media de acero B 500 S de 75 kg., vertido mediante bombeo, incluso recortes, separadores, alambre de atado, vibrado y curado.

(Mano de obra) Oficial 1ª construcción Peón especializado construcción (Maquinaria) Bom H sob cmn 3060l Vibrador gasolina aguja ø30-50mm (Materiales) Agua H 25 plástica TM 40 IIa. Alambre reco n.13ø2.0mm mazos5kg Acero corru B 500 S ø6-25 (Resto obra) 3% Costes indirectos

0,018 h 0,018 h

19,06 16,92

0,34 0,30

0,150 h 0,060 h

142,50 3,38

21,38 0,20

1,11 84,99 1,04 0,88

0,44 89,24 1,17 66,00 3,58 5,48

0,400 1,050 1,125 75,000

m3 m3 kg kg

188,13 2.3

m2 Losa horizontal realizada con hormigón de obra HA-25/B/20/IIa de 12cm de espesor con una cuantía media de 13 kg de acero B 500 S, encofrado, elaborado, vibrado, curado y desencofrado, según EHE. (Mano de obra) Oficial 1ª construcción Oficial 2ª construcción Peón especializado construcción Peón ordinario construcción (Maquinaria) Amtz mad tabl 2.6x10-20cm 4 us Amtz mad encf tabl 4 us Amtz puntal met 3.50m 50 us Hgn el conve 160l Vibrador gasolina aguja ø30-50mm (Materiales) Agua CEM II/A-P 42.5 R granel Desencofrante líquido Arena 0/6 triturada lvd 10km Grava caliza 10/20 lvd 10km Puntas a p/const 17x70 caja 3kg Alambre reco n.13ø2.0mm mazos5kg Acero corru B 500 S ø6-16 (Resto obra) 3% Costes indirectos

0,625 0,144 0,525 0,730

h h h h

19,06 17,90 16,92 16,68

11,91 2,58 8,88 12,18

0,042 0,032 3,045 0,223 0,152

m3 m3 u h h

49,80 67,19 0,36 1,43 3,38

2,09 2,15 1,10 0,32 0,51

0,128 0,041 0,005 0,079 0,153 0,315 0,600 12,000

m3 t l t t kg kg kg

1,11 104,94 2,63 17,23 18,65 1,20 1,04 0,88

0,14 4,30 0,01 1,36 2,85 0,38 0,62 10,56 1,37 1,90 65,21

2.4

m2 Fábrica para revestir, de 11.5cm de espesor, realizada con ladrillos cerámicos perforados de 24x11.5x5cm, aparejados a soga y recibidos con mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm de espesor, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un 20% de mermas de mortero, según DB SE-F del CTE y NTE-FFL. (Mano de obra) Oficial 1ª construcción Peón especializado construcción Peón ordinario construcción (Materiales) Agua CEM II/A-P 32.5 R granel Arena 0/3 triturada lvd 10km Ladrillo perf n/visto 24x11.5x5 (Resto obra) 3% Costes indirectos

0,800 h 0,400 h 0,078 h 0,007 0,007 0,049 69,000

m3 t t u

19,06 16,92 16,68

15,25 6,77 1,30

1,11 104,62 18,15 0,17

0,01 0,73 0,89 11,73 0,92 1,13 38,73

CONSTRUCCION DE 32 NICHOS EN EL CEMENTERIO DE ROSILDOS

Página 2

Cuadro de precios nº 2 Importe Nº

Designación Parcial (euros)

2.5

Total (euros)

m2 Encofrado metálico de zapatas, encepados y vigas riostras mediante paneles de 50x100cm, estimandose 100 usos, incluso desencofrado, limpieza y almacenamiento.

(Mano de obra) Oficial 1ª construcción Peón especializado construcción (Maquinaria) Amtz mad encf tabl 6 us Amtz pl met encf 40x50cm 100us (Materiales) Desencofrante líquido Puntas a p/const 17x70 caja 3kg (Resto obra) 3% Costes indirectos

0,400 h 0,500 h

19,06 16,92

7,62 8,46

0,005 m3 2,000 u

44,79 0,14

0,22 0,28

0,030 l 0,050 kg

2,63 1,20

0,08 0,06 0,33 0,51 17,56

2.6

m Muro flexorresistente, sin incluir la cimentación, de hormigóm armado HA-25/B/20/IIa, con una cuantia media de acero B 500 S de 15Kg/m, de 1m de altura y un espesor en el punto medio del alzado de 0,25m, incluso elaboración, ferrallado, puesta en obra, encofrado a una cara y vibrado, según EHE. (Mano de obra) Oficial 1ª construcción Peón especializado construcción Peón ordinario construcción (Maquinaria) Amtz mad tabl 2.6x10-20cm 8 us Amtz mad encf tabl 8 us Vibrador gasolina aguja ø30-50mm (Materiales) Desencofrante líquido H 25 blanda TM 20 IIa. Puntas a p/const 17x70 caja 3kg Alambre reco n.13ø2.0mm mazos5kg Acero corru B 500 S ø32 (Resto obra) 3% Costes indirectos

0,985 h 0,992 h 0,195 h

19,06 16,92 16,68

18,77 16,78 3,25

0,030 m3 0,040 m3 0,150 h

24,90 33,59 3,38

0,75 1,34 0,51

2,63 98,58 1,20 1,04 0,89

0,04 32,53 0,18 0,31 14,02 1,82 2,71

0,015 0,330 0,150 0,300 15,750

l m3 kg kg kg

93,01 2.7

m2 Fábrica para revestir de 20cm de espesor, realizada con bloques de hormigón de áridos densos de 40x20x20cm, recibidos con mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm de espesor, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas y piezas especiales (medio, esquina, etc.), humedecido de las partes en contacto con el mortero, rejuntado y limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un 30% de mermas de mortero,según DB SE-F del CTE y NTE/FFB. (Mano de obra) Oficial 1ª construcción Peón especializado construcción Peón ordinario construcción (Materiales) Agua CEM II/A-P 32.5 R granel Arena 0/3 triturada lvd 10km Bloque AD-HEA 200 R4/I (Resto obra) 3% Costes indirectos

0,600 h 0,300 h 0,050 h 0,005 0,004 0,032 12,000

m3 t t u

19,06 16,92 16,68

11,44 5,08 0,83

1,11 104,62 18,15 0,60

0,01 0,42 0,58 7,20 0,68 0,79 27,03

3 ALBAÑILERIA Y ACABADOS

CONSTRUCCION DE 32 NICHOS EN EL CEMENTERIO DE ROSILDOS

Página 3

Cuadro de precios nº 2 Importe Nº

Designación Parcial (euros)

3.1

Total (euros)

m2 Solera de 15cm de espesor, de hormigón armado HA-25/B/20/I fabricado en central, armada con malla electrosoldada ME 15x15 de Ø 5 mm, acero B 500 T; realizada sobre capa base existente (no incluida en este precio). Incluso curado y vibrado del hormigón con regla vibrante, formación de juntas de hormigonado y plancha de poliestireno expandido de 2cm de espesor para la ejecución de juntas de contorno, colocada alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros, según EHE. (Mano de obra) Oficial 1ª construcción Ayudante construcción Peón especializado construcción (Maquinaria) Regla vibrante (Materiales) Agua H 25 blanda TM 20 I Mallazo ME 15x15 ø 5-5 Panel EPS 0.034 e20mm (Resto obra) 3% Costes indirectos

0,105 h 0,105 h 0,053 h

19,06 17,50 16,92

2,00 1,84 0,90

0,086 h

4,00

0,34

1,11 109,80 1,78 3,41

0,11 17,35 2,14 0,17 0,50 0,76

0,100 0,158 1,200 0,050

m3 m3 m2 m2

26,11 3.2

m2 Fábrica de dos caras vistas de 10cm de espesor, realizada con ladrillos CARAVISTA klinker rojo de 25x11.7x5cm, sentados con mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm de espesor, aparejados, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, considerando un 3% en concepto de roturas y un 10% de perdidas de mortero, según DB SE-F del CTE y NTE/FFL. (Mano de obra) Oficial 1ª construcción Peón especializado construcción Peón ordinario construcción (Materiales) Agua CEM II/A-P 32.5 R granel Arena 0/3 triturada lvd 10km Ladrillo caravista 25x12x5 (Resto obra) 3% Costes indirectos

1,800 h 1,864 h 0,064 h 0,006 0,006 0,040 82,000

m3 t t u

19,06 16,92 16,68

34,31 31,54 1,07

1,11 104,62 18,15 0,38

0,01 0,63 0,73 31,16 2,95 3,07 105,47

3.3

m2 Tejado compuesto por capa de aislamiento, tabicones aligerados, tablero de machihembrados, cobertura con tejas cerámicas curvas, incluso parte proporcional de formación de aleros, cumbrera, limas y encuentros especiales, según NTE/QTT. Según DB HS-1 del CTE. (Mano de obra) Oficial 1ª construcción Peón especializado construcción Peón ordinario construcción (Materiales) Agua CEM II/A-P 32.5 R granel Arena 0/3 triturada lvd 10km Ladrillo hueco db 24x11.5x9 Bardo machihembrado 100x25x3.5 Panel EPS 0.039 e30mm Teja cerámica cur 50x23x15 envj (Resto obra) 3% Costes indirectos

0,500 h 0,500 h 0,669 h 0,010 0,008 0,070 35,000 4,700 1,050 29,400

m3 t t u u m2 u

19,06 16,92 16,68

9,53 8,46 11,16

1,11 104,62 18,15 0,19 0,82 2,91 0,38

0,01 0,84 1,27 6,65 3,85 3,06 11,17 1,70 1,73 59,43

CONSTRUCCION DE 32 NICHOS EN EL CEMENTERIO DE ROSILDOS

Página 4

Cuadro de precios nº 2 Importe Nº

Designación Parcial (euros)

3.4

Total (euros)

m Alero en tejados, según NTE/QTT-14, con tejas cerámicas curvas recibidas con mortero de cemento y 2 hiladas de ladrillo macizo, incluso limpieza y regado de la superficie replanteo y colocación de las tejas.

(Mano de obra) Oficial 1ª construcción Peón especializado construcción Peón ordinario construcción (Materiales) Agua CEM II/A-P 32.5 R granel Arena 0/3 triturada lvd 10km Teja cerámica cur 25x12x10 rj (Resto obra) 3% Costes indirectos

0,500 h 0,500 h 0,280 h 0,026 0,019 0,181 13,000

m3 t t u

19,06 16,92 16,68

9,53 8,46 4,67

1,11 104,62 18,15 0,44

0,03 1,99 3,29 5,72 0,67 1,03 35,39

3.5

m2 Enfoscado maestreado fratasado, con mortero de cemento M-15 en paramento vertical exterior, según NTE-RPE-7.

(Mano de obra) Oficial 1ª construcción Peón ordinario construcción (Materiales) Agua CEM II/A-P 32.5 R granel Arena 0/3 triturada lvd 10km (Resto obra) 3% Costes indirectos

0,260 h 0,294 h 0,003 m3 0,005 t 0,019 t

19,06 16,68

4,96 4,90

1,11 104,62 18,15

0,00 0,52 0,34 0,26 0,33 11,31

3.6

m Canal de hormigón polímero para drenaje lineal de superficies. Con bastidor integrado de acero inoxidable y sistema de fijación sin tornillos. De ancho útil 10cm y altura 15cm, sin pendiente incorporada. Con preformado lateral para salida vertical 100mm. Con reja de cobertura de acero galvanizado, para colocar en zonas con tráfico ligero (cargas de clase A15, según DIN 19.580). Suministrado en tramos de 1m. Incluso acometida a desagüe a red general.

(Mano de obra) Peón ordinario construcción Oficial 1ª fontanería (Materiales) Cnl H polim c/a inox 15.0cm 30% Rej cla A15 a galv p/cnl H polim (Resto obra) 3% Costes indirectos

0,500 h 0,400 h

16,68 17,08

8,34 6,83

1,000 m 1,000 u

92,99 10,52

92,99 10,52 2,37 3,63 124,68

CONSTRUCCION DE 32 NICHOS EN EL CEMENTERIO DE ROSILDOS

Página 5

Cuadro de precios nº 2 Importe Nº

Designación Parcial (euros)

3.7

Total (euros)

u Arqueta de registro de dimensiones interiores 50x50cm y altura 50cm, construida con fábrica de ladrillo macizo de medio pie de espesor, colocado sobre solera de hormigón H-100 de 10cm de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, con tapa de hormigón armado prefabricada de 5cm de espesor, con junta de goma, terminada, según indicaciones del Documento básico HS Salubridad del CTE, sin inlcuir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.

(Mano de obra) Oficial 1ª construcción Peón ordinario construcción (Maquinaria) Hgn el conve 160l (Materiales) Agua CEM II/A-P 32.5 R granel Impz normal mortero-hormigón Arena 0/3 triturada lvd 30km Arena 0/6 triturada lvd 10km Grava caliza 20/40 lvd 10km Junta estnq pfl trapecial plas Ladrillo c macizo 28x14x4 man Tapa registro HA 50x50 (Resto obra) 3% Costes indirectos

1,600 h 1,112 h

19,06 16,68

30,50 18,55

0,044 h

1,43

0,06

1,11 104,62 1,26 19,65 17,23 18,38 1,67 0,86 21,40

0,01 1,78 0,08 0,22 0,31 0,62 3,34 77,40 21,40 3,02 4,72

0,010 0,017 0,060 0,011 0,018 0,034 2,000 90,000 1,000

m3 t kg t t t m u u

162,01 3.8

m Canalización para alcantarillado hecha con tubo para saneamiento sin presión, de PVC corrugado de doble pared color teja. Con rigidez nominal superior a 8 kN/m². De diámetro nominal 250mm y diámetro interior 226mm.Para unir mediante copa y junta elástica montada en el cabo del tubo, incluida. Según el Proyecto Norma Europeo prEN 13.476. Suministrado en tramos de 6m. Colocado en zanja de ancho 500+250mm, sobre solera de hormigón de 15cm de espesor y lecho de material granular de grueso mínimo 10+250/10cm. Sin incluir relleno de la zanja ni compactación final.

(Mano de obra) Oficial 1ª construcción Peón ordinario construcción (Maquinaria) Hgn diesel conve 300l (Materiales) Agua CEM II/A-P 42.5 R granel Arena 0/5 triturada s/lvd Arena 0/6 triturada lvd 10km Grava caliza 10/20 lvd 10km Grava caliza 25/40 s/lvd Tubo san PVC corru dp DN250 (Resto obra) 3% Costes indirectos

0,250 h 0,477 h

19,06 16,68

4,77 7,96

0,127 h

2,40

0,30

1,11 104,94 15,88 17,23 18,65 16,82 17,66

0,03 2,31 0,95 1,26 2,63 1,01 18,54 0,79 1,22

0,025 0,022 0,060 0,073 0,141 0,060 1,050

m3 t t t t t m

41,77 3.9

u Tapas de hormigon para cerramiento de nichos, de dimensiones totales 88x73cm y 4cm de espesor, realizado con hormigón en masa H-150 kg/cm² reforzado con fibras de polipropileno.

(Mano de obra) Peón ordinario construcción Oficial 1ª fontanería (Materiales) H 10 plástica tamaño máximo 40 (Resto obra) 3% Costes indirectos

0,600 h 0,600 h

16,68 17,08

10,01 10,25

0,040 m3

86,58

3,46 0,47 0,73 24,92

4 SEGURIDAD Y SALUD

CONSTRUCCION DE 32 NICHOS EN EL CEMENTERIO DE ROSILDOS

Página 6

Cuadro de precios nº 2 Importe Nº

Designación Parcial (euros)

4.1

Total (euros)

u Arnés anticaída encargado de ejercer presión en el cuerpo para sujetarlo y evitar su caída, formado por bandas, elementos de ajuste y hebillas, con dos puntos de amarre, según UNE-EN 361, UNE-EN 363, UNE-EN 362, UNE-EN 364 y UNE-EN 365, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad, declaración de Conformidad y Folleto.

(Maquinaria) Arnés c/2 pto amarre (Resto obra) 3% Costes indirectos

0,200 u

56,00

11,20 0,11 0,34 11,65

4.2

u Cinturón de seguridad de suspensión con 1pto de amarre, según UNE-EN 358, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad, declaración de Conformidad y Folleto informativo.

(Maquinaria) Cintu seg suspensión 1pto amarre (Resto obra) 3% Costes indirectos

0,200 u

43,50

8,70 0,09 0,26 9,05

4.3

u Casco de protección de la cabeza contra choques o golpes producidos contra objetos inmóviles, estándar, según UNE-EN 812, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo, amortizable en 10 usos.

(Maquinaria) Casco ctr golpes estandar 3% Costes indirectos

0,100 u

2,33

0,23 0,01 0,24

4.4

u Gafa protectora de tipo integral estándar, con protección antivaho, a los rayos ultravioleta y antirrayado, según normas UNE-EN 166, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo, amortizable en 5 usos.

(Maquinaria) Ga est nor UV y a-ra (Resto obra) 3% Costes indirectos

0,200 u

6,85

1,37 0,01 0,04 1,42

4.5

u Par de guantes de uso general fabricados en lona., incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de Conformidad y Folleto informativo.

(Maquinaria) Guantes u gnal lo (Resto obra) 3% Costes indirectos

0,250 u

1,98

0,50 0,01 0,02 0,53

4.6

u Bota de seguridad fabricada en piel negra con cierre de cordones y suela de poliuretano con puntera y plantilla de seguridad,, según UNE-EN ISO 20344:2005, UNE-EN ISO 20345:2005, UNE-EN ISO 20346:2005, y UNE-EN ISO 20347:2005, incluso requisitos establecidos por R.D. 1407/1192, certificado CE expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo.

(Maquinaria) Bota seguridad (Resto obra) 3% Costes indirectos

0,500 u

18,27

9,14 0,09 0,28 9,51

CONSTRUCCION DE 32 NICHOS EN EL CEMENTERIO DE ROSILDOS

Página 7

Cuadro de precios nº 2 Importe Nº

Designación Parcial (euros)

4.7

Total (euros)

m Valla móvil galvanizada de dimensiones 3.00x2.00m, con soportes galvanizados colocados sobre bases de hormigón, incluso colocación.

(Mano de obra) Oficial 1ª construcción Peón ordinario construcción (Maquinaria) Valla móvil galvanizada Base de hormigón Soporte metálico (Resto obra) 3% Costes indirectos

0,200 h 0,200 h

19,06 16,68

3,81 3,34

0,200 u 0,200 u 0,200 u

30,00 6,95 8,70

6,00 1,39 1,74 0,16 0,49 16,93

5 GESTION DE RESIDUOS 5.1

u Coste de la correcta Gestion y tratamiento de los residuos de construccion generados durante la obra, segun presupuesto del estudio de gestion de residuos.

(Maquinaria) gestion de residuos 3% Costes indirectos

1,000 u

46,75

46,75 1,40 48,15

Castellon a 29 de Julio de 2010 El Arquitecto

D. Daniel Jose Mas Mateu

CONSTRUCCION DE 32 NICHOS EN EL CEMENTERIO DE ROSILDOS

Página 8

CONSTRUCCION DE 32 NICHOS EN EL CEMENTERIO DE ELS ROSILDOS - (SIERRA ENGARCERÁN)

2.- PROGRAMA DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS TOTAL 1 mes 2 mes 3 mes 12.892,15 8.299,57 5.800,39 P.E.M. 26992.11 3.- ESTUDIO GEOTÉCNICO El Arquitecto, autor del presente Proyecto, considera que la influencia del terreno sobre la obra a realizar, se refiere a la estabilidad de los taludes en la excavación de zanjas durante la realización de los trabajos y a la determinación del suelo que sirve de base al posterior firme a realizar.

En el caso que nos ocupa, y teniendo en cuenta la escasa entidad de la obra a realizar, no resulta económicamente aconsejable realizar un exhaustivo estudio del terreno.

4.- REPLANTEO Se situará dejando sobre el terreno señales o referencias que tengan suficiente garantía de permanencia, para que, durante la construcción pueda fijarse con relación a ellas, la situación en planta o altura, de cualquier parte de las obras, siendo por cuenta del contratista, conservar las señales o referencias citadas.

Los gastos derivados del replanteo serán por cuenta del contratista.

5.- SISTEMA Y BASES DE CALCULO

5.1. NORMAS VIGENTES. Este Proyecto cumple todas las NORMAS VIGENTES de ámbito NACIONAL, AUTONÓMICO Y LOCAL.

EHE-08

Instrucción de Hormigón Estructural.

DECRETO 39/2005, de 25 de febrero, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las prácticas de policía sanitaria mortuoria en el ámbito de la Comunidad Valenciana.

[2005/2524]

CTE

Codigo Técnico de la Edificacion DB SE Seguridad Estructural Bases de Calculo DB SE-C Seguridad Estructural Cimientos DB SE – AE Acciones en la Edificación

RC/97

Pliego de prescripciones técnicas generales para la Recepción de Cementos.

RD 1627/97

Prevención de riesgos laborales – Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción.

Este Proyecto se ajusta en todo a lo establecido en el PLIEGO DE CONDICIONES de la DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA.

9

Daniel J. MAS MATEU . Arquitecto San Roque 95 Ent. 3

12004 CASTELLÓN Tel-Fax 964 062662

CONSTRUCCION DE 32 NICHOS EN EL CEMENTERIO DE ELS ROSILDOS - (SIERRA ENGARCERÁN)

5.2 BASES DE CÁLCULO. 5.2.1. COMBINACIÓN DE ACCIONES.(estructura de hormigón) Se consideran las combinaciones de acciones establecidas en la Instruccion EHE , eligiéndose en cada caso la que resulte más desfavorable.

Para cada una de las situaciones de proyecto definidas en la Instrucción EHE se establecerán las posibles combinaciones de acciones, que para estructuras de edificación serán las siguientes: ESTADOS LÍMITES ÚLTIMOS 1.- Situaciones persistentes o transitorias (peso propio, sobrecarga, viento): - una acción variable:

∑j γ Gj ⋅ GKj + γ Q ⋅ QK

. ∑ γQ ∑ γ Gj ⋅ GKj + 09

⋅ QK i

i

i - dos o más acciones variables: j 2.- Situaciones sísmicas (peso propio, sobrecarga, sismo):

. ∑γQ ∑ γ Gj ⋅ GKj + 08 j

i

i

⋅ QK i + γ A ⋅ A E,K

Siendo: γGj: Coef. de mayoración de acciones permanentes (peso propio) γQj: Coef. de mayoración de acciones variables (sobrecarga, viento) γA: Coef. de mayoración de acciones sísmicas GKj: Valor característico de las acciones permanentes (peso propio) QKj: Valor característico de las acciones variables (sobrecarga, viento) AE,K: Valor característico de las acciones sísmicas Para los estados límite últimos (E.L.U.) el valor de los coeficientes parciales de seguridad de mayoración de acciones utilizados para las combinaciones es el que se muestra en la siguiente tabla.

Situación permanente y transitoria Tipo de acción Permanente (peso propio)

Variable

Favorable γG=1,00

γQ=0,00

Desfavorable γQ=1,60

c. reducido

γQ=1,50

c. normal

γQ=1,35

c. intenso

γQ=1,80

c. reducido

γQ=1,60

c. normal

γQ=1,50

c.intenso

Accidental (sismo)

Situación accidental Favorable

Desfavorable

γG=1,00

γG=1,00

γQ=0,00

γA= 1,00

γQ=1,00

γA=1,00

ESTADOS LÍMITES DE SERVICIO: para estos estados límites únicamente se consideran las situaciones persistentes y transitorias

10

Daniel J. MAS MATEU . Arquitecto San Roque 95 Ent. 3

12004 CASTELLÓN Tel-Fax 964 062662

CONSTRUCCION DE 32 NICHOS EN EL CEMENTERIO DE ELS ROSILDOS - (SIERRA ENGARCERÁN)

1.- Combinación poco probable o frecuente - una acción variable:

∑ γ Gj ⋅ GKj + γ Q ⋅ QK j

. ∑ γ Qi ⋅ QK i ∑ γ Gj ⋅ GKj + 09 i

- dos o más acciones variables: j 2.- Combinación cuasipermanente

ΣγG,j.Gk,j+0,6ΣγQi . Qk,i

Los estados límite de servicio (E.L.S.) tomarán siempre γg = γq = 1, y se aplican a Desplazamientos y Tensiones del terreno.

5.2.2. SISTEMA DE CÁLCULO. El sistema de cálculo seguido es el especificado en la Instrucción EHE, conocido como Método de los Estados Límites, y consistente en: 1º Obtención del efecto Sd de las acciones exteriores, relativo al estado límite en estudio, a partir de los valores ponderados de las acciones característica.

2º Obtención de la respuesta Rd de la estructura, correspondiente al estado límite en estudio, a partir de los valores minorados de las características de los materiales.

3º El criterio de aceptación consiste en la comprobación de que Rd es mayor o igual que Sd. 5.3. CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL HORMIGÓN SEGÚN EHE DESIGNACIÓN: CEMENTO: ÁRIDO:

CLASE DE EXPOSICIÓN

DOSIFICACIÓN

DOCILIDAD:

RESISTENCIA CARACTERÍSTICA:

ARMADURAS:

HM-20,HA-25 CEM II / B - M 42,5 R Tipo: De machaqueo y lavado Tamaño máximo: A/C HM I Cont.min.cemento A/C HA I Cont.min.cemento A/C HA IIa-H Cont.min.cemento A/C HA IIb-H Cont.min.cemento HM-20: Cemento: Grava: Arena: Agua: HA-25: Cemento: Grava: Arena: Agua: Consistencia: Plástica.

Compactación: Vibrado.

Asiento en cono de Abrams: HA-20: a 28 días a 7días: HA-25: a 28 días: a 7días:

3a5 20 13,6 25 13

mm Kg/m3 Kg/m3 Kg/m3 Kg/m3 kg kg kg l kg kg kg l

cm N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2

Tipo de acero:B 500 S Resistencia característica:

11

20 0,65 200 0,65 250 0,65 275 0,65 300 325 1.285 675 200 375 1.255 655 200

Daniel J. MAS MATEU . Arquitecto San Roque 95 Ent. 3

510 N/mm2 12004 CASTELLÓN Tel-Fax 964 062662

CONSTRUCCION DE 32 NICHOS EN EL CEMENTERIO DE ELS ROSILDOS - (SIERRA ENGARCERÁN)

CONTROL: COEFICIENTES DE SEGURIDAD:

Nivel: REDUCIDO Coeficiente de minoración de la resistencia del hormigón: Coeficiente de minoración por hormigonado vertical en pilares:

γc = 1,50 γp = 0,90 30 mm

RECUBRIMIENTOS MÍNIMOS:

CLASES GENERALES DE EXPOSICIÓN RELATIVAS A LA CORROSIÓN DE LAS ARMADURAS DESIGN TIPO DE ELEMENTO CLASE SUBCLASE DESCRIPCIÓN ACIÓN PROCESO Interiores de edificios no interior no agresiva no agresiva I ninguno edificio sometidos Corrosión de Elementos enterrados o origen cimentaciones normal humedad alta IIa sumergidos diferente de los cloruros.

Corrosión de Exteriores en ausencia origen exteriores normal humedad media IIb de cloruros diferente de los cloruros.

CLASES ESPECIFICAS DE EXPOSICIÓN RELATIVAS A OTROS PROCESOS DE DETERIORO DISTINTO DE LA CORROSIÓN CLASE GENERAL DE EXPOSICIÓN DESCRIPCIÓN TIPO DE Elementos situados en contacto CLASE SUBCLASE DESIGNAC IÓN PROCESO frecuente con agua, o zonas con Sin sales Ataque hielo- humedad relativa media ambiental en Con heladas H invierno superior al 75% y que fundentes deshielo tengan una probabilidad anual 5.4. CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL ACERO SEGÚN EHE. DESIGNACIÓN: LÍMITE ELÁSTICO: ALARGAMIENTO DE ROTURA: *RELACIÓN fs/fy: *CONTROL: *COEFICIENTES DE SEGURIDAD:

B 500 S 510 N/mm2 fy ≥ 14 % fs ≥ fs/fy 1,05 Nivel: NORMAL VER ANEXO A LA MEMORIA: CONTROL DE CALIDAD. Coeficiente de minoración de la resistencia del acero:

γs = 1,15

5.5. CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LA EJECUCIÓN SEGÚN EHE *CONTROL: *COEFICIENTES DE SEGURIDAD:

12

Nivel: REDUCIDO Coeficiente de mayoración del valor de las acciones:

Daniel J. MAS MATEU . Arquitecto San Roque 95 Ent. 3

γf = 1,80

12004 CASTELLÓN Tel-Fax 964 062662

CONSTRUCCION DE 32 NICHOS EN EL CEMENTERIO DE ELS ROSILDOS - (SIERRA ENGARCERÁN)

5.7 LISTADO DE CALCULO (programa informático )

13

Daniel J. MAS MATEU . Arquitecto San Roque 95 Ent. 3

12004 CASTELLÓN Tel-Fax 964 062662

Selección de listados Nombre Obra: C:\CYPE Ingenieros\Proyectos\Muros en ménsula de hormigón armado\Muro Serra.mct Muro Serra 1

Fecha:08/08/07

ÍNDICE 1.- NORMA Y MATERIALES 2.- ACCIONES 3.- DATOS GENERALES 4.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO 5.- GEOMETRÍA 6.- ESQUEMA DE LAS FASES 7.- CARGAS 8.- RESULTADOS DE LAS FASES 9.- COMBINACIONES 10.- DESCRIPCIÓN DEL ARMADO 11.- COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA 12.- COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (CÍRCULO DE DESLIZAMIENTO PÉSIMO) 13.- MEDICIÓN

Página 1

Selección de listados Nombre Obra: C:\CYPE Ingenieros\Proyectos\Muros en ménsula de hormigón armado\Muro Serra.mct Muro Serra 1

Fecha:08/08/07

1.- NORMA Y MATERIALES Norma: EHE-98 (España) Hormigón: HA-25, Control estadístico Acero de barras: B 500 S, Control Normal Tipo de ambiente: Clase IIa Recubrimiento en el intradós del muro: 3.0 cm Recubrimiento en el trasdós del muro: 3.0 cm Recubrimiento superior de la cimentación: 5.0 cm Recubrimiento inferior de la cimentación: 5.0 cm Recubrimiento lateral de la cimentación: 7.0 cm Tamaño máximo del árido: 20 mm 2.- ACCIONES Empuje en el intradós: Sin empuje Empuje en el trasdós: Activo 3.- DATOS GENERALES Cota de la rasante: 0.00 m Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m Enrase: Intradós Longitud del muro en planta: 4.00 m Sin juntas de retracción Tipo de cimentación: Zapata corrida 4.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 % Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 % Evacuación por drenaje: 80 % Tensión admisible: 0.20 MPa Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.60

ESTRATOS Referencias Cota superior Descripción Coeficientes de empuje 1 - Arcilla semidura 0.00 m Densidad aparente: 20.00 KN/m3 Activo trasdós: 0.53 Densidad sumergida: 9.00 KN/m3 Ángulo rozamiento interno: 18.00 grados Cohesión: 50.00 KN/m2

RELLENO EN TRASDÓS Referencias Descripción Coeficientes de empuje Relleno Densidad aparente: 20.00 KN/m3 Activo trasdós: 0.53 Densidad sumergida: 9.00 KN/m3 Ángulo rozamiento interno: 18.00 grados Cohesión: 50.00 KN/m2 5.- GEOMETRÍA

MURO Altura: 1.20 m Espesor superior: 25.0 cm Espesor inferior: 25.0 cm

ZAPATA CORRIDA Con puntera y talón Canto: 40 cm Vuelos intradós / trasdós: 30.0 / 30.0 cm Hormigón de limpieza: 10 cm

Página 2

Selección de listados Nombre Obra: C:\CYPE Ingenieros\Proyectos\Muros en ménsula de hormigón armado\Muro Serra.mct Muro Serra 1

Fecha:08/08/07

6.- ESQUEMA DE LAS FASES

Fase 1: Fase

7.- CARGAS

CARGAS EN EL TRASDÓS Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final Uniforme En superficie Valor: 4 KN/m2 Fase Fase 8.- RESULTADOS DE LAS FASES Esfuerzos sin mayorar.

FASE 1: FASE PESO PROPIO Y EMPUJE DE TIERRAS CON SOBRECARGAS Cota Ley de axiles Ley de cortantes Ley de momento flector Ley de empujes Presión hidrostática (m) (KN/m) (KN/m) (mKN/m) (KN/m2) (KN/m2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.11 0.67 0.01 0.00 0.00 0.21 -0.23 1.41 0.05 0.00 0.00 0.44 -0.35 2.15 0.12 0.01 0.00 0.68 -0.47 2.88 0.21 0.03 0.00 0.91 -0.59 3.62 0.34 0.07 0.00 1.15 -0.71 4.35 0.49 0.11 0.00 1.38 -0.83 5.09 0.67 0.18 0.00 1.62 -0.95 5.82 0.88 0.28 0.00 1.85 -1.07 6.56 1.11 0.39 0.00 2.09 -1.19 7.30 1.38 0.54 0.00 2.32 Máximos 7.36 1.40 0.56 0.00 2.35 Cota: -1.20 m Cota: -1.20 m Cota: -1.20 m Cota: 0.00 m Cota: -1.20 m Mínimos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Cota: 0.00 m Cota: 0.00 m Cota: 0.00 m Cota: 0.00 m Cota: 0.00 m

Página 3

Selección de listados Nombre Obra: C:\CYPE Ingenieros\Proyectos\Muros en ménsula de hormigón armado\Muro Serra.mct Muro Serra 1

Fecha:08/08/07

PESO PROPIO Y EMPUJE DE TIERRAS Cota Ley de axiles Ley de cortantes Ley de momento flector Ley de empujes Presión hidrostática (m) (KN/m) (KN/m) (mKN/m) (KN/m2) (KN/m2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.11 0.67 0.01 0.00 0.00 0.21 -0.23 1.41 0.05 0.00 0.00 0.44 -0.35 2.15 0.12 0.01 0.00 0.68 -0.47 2.88 0.21 0.03 0.00 0.91 -0.59 3.62 0.34 0.07 0.00 1.15 -0.71 4.35 0.49 0.11 0.00 1.38 -0.83 5.09 0.67 0.18 0.00 1.62 -0.95 5.82 0.88 0.28 0.00 1.85 -1.07 6.56 1.11 0.39 0.00 2.09 -1.19 7.30 1.38 0.54 0.00 2.32 Máximos 7.36 1.40 0.56 0.00 2.35 Cota: -1.20 m Cota: -1.20 m Cota: -1.20 m Cota: 0.00 m Cota: -1.20 m Mínimos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Cota: 0.00 m Cota: 0.00 m Cota: 0.00 m Cota: 0.00 m Cota: 0.00 m

9.- COMBINACIONES

HIPÓTESIS 1 - Peso propio 2 - Empuje de tierras 3 - Sobrecarga

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS Hipótesis Combinación 1 2 3 1 1.00 1.00 2 1.50 1.00 3 1.00 1.60 4 1.50 1.60 5 1.00 1.00 1.60 6 1.50 1.00 1.60 7 1.00 1.60 1.60 8 1.50 1.60 1.60

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO Hipótesis Combinación 1 2 3 1 1.00 1.00 2 1.00 1.00 0.60

Página 4

Selección de listados Nombre Obra: C:\CYPE Ingenieros\Proyectos\Muros en ménsula de hormigón armado\Muro Serra.mct Muro Serra 1

Fecha:08/08/07

10.- DESCRIPCIÓN DEL ARMADO CORONACIÓN Armadura superior: 2 Ø12 Anclaje intradós / trasdós: 10 / 15 cm TRAMOS Intradós

Núm.

1

Vertical

Trasdós

Horizontal Ø12c/25

Ø12c/20 Solape: 0.3 m

Vertical

Horizontal Ø12c/25

Ø12c/20 Solape: 0.45 m

ZAPATA Armadura

Longitudinal

Superior

Ø12c/15

Inferior

Ø12c/15

Transversal Ø12c/15 Longitud de anclaje en prolongación: 30 cm Patilla trasdós: 15 cm Ø12c/15 Patilla intradós / trasdós: 15 / 15 cm

Longitud de pata en arranque: 30 cm 11.- COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA Referencia: Muro: Muro Serra (Muro Serra 1) Comprobación Comprobación a rasante en arranque muro: Espesor mínimo del tramo: Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12)

Separación libre mínima armaduras horizontales: Norma EHE. Artículo 66.4.1 (pag.235).

- Trasdós: - Intradós: Separación máxima armaduras horizontales: Norma EHE, artículo 42.3.1

- Trasdós: - Intradós: Cuantía geométrica mínima horizontal por cara: Artículo 42.3.5 de la norma EHE

- Trasdós (-1.20 m): - Intradós (-1.20 m): Cuantía mínima mecánica horizontal por cara: Criterio J.Calavera. Muros de contención y muros de sótano. (Cuantía horizontal > 20% Cuantía vertical)

- Trasdós: - Intradós: Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada: - Trasdós (-1.20 m): Artículo 42.3.5 de la norma EHE

Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada: - Trasdós (-1.20 m): Norma EHE, artículo 42.3.2 (Flexión simple o compuesta)

Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida: - Intradós (-1.20 m): Artículo 42.3.5 de la norma EHE

Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida: - Intradós (-1.20 m): Norma EHE, artículo 42.3.2 (Flexión simple o compuesta)

Cuantía máxima geométrica de armadura vertical total: - (0.00 m): EC-2, art. 5.4.7.2

Valores Estado Máximo: 125.2 KN/m Calculado: 2.2 KN/m Cumple Mínimo: 20 cm Calculado: 25 cm Cumple Mínimo: 2.5 cm Calculado: 23.8 cm Calculado: 23.8 cm

Cumple Cumple

Máximo: 30 cm Calculado: 25 cm Calculado: 25 cm

Cumple Cumple

Mínimo: 0.0016 Calculado: 0.0018 Calculado: 0.0018

Cumple Cumple

Mínimo: 0.00045 Calculado: 0.0018 Calculado: 0.0018

Cumple Cumple

Mínimo: 0.0009 Calculado: 0.00226

Cumple

Mínimo: 0.00153 Calculado: 0.00226

Cumple

Mínimo: 0.00027 Calculado: 0.00226

Cumple

Mínimo: 0 Calculado: 0.00226

Cumple

Máximo: 0.04 Calculado: 0.00452

Cumple

Página 5

Selección de listados Nombre Obra: C:\CYPE Ingenieros\Proyectos\Muros en ménsula de hormigón armado\Muro Serra.mct Muro Serra 1 Referencia: Muro: Muro Serra (Muro Serra 1) Comprobación Separación libre mínima armaduras verticales: Norma EHE. Artículo 66.4.1 (pag.235).

- Trasdós: - Intradós: Separación máxima entre barras: Norma EHE. Artículo 42.3.1 (pag.149).

- Armadura vertical Trasdós: - Armadura vertical Intradós: Comprobación a flexión compuesta: Comprobación realizada por unidad de longitud de muro

Comprobación a cortante: Artículo 44.2.3.2.1 (EHE-98)

Comprobación de fisuración: Artículo 49.2.4 de la norma EHE

Fecha:08/08/07

Valores

Estado

Mínimo: 2.5 cm Calculado: 17.6 cm Calculado: 17.6 cm

Cumple Cumple

Máximo: 30 cm Calculado: 20 cm Calculado: 20 cm

Cumple Cumple

Cumple Máximo: 95.5 KN/m Calculado: 1.5 KN/m Cumple Máximo: 0.3 mm Calculado: 0.003 mm Cumple

Longitud de solapes: Artículo 66.6.2 de la norma EHE

- Base trasdós:

Mínimo: 0.42 m Calculado: 0.45 m Mínimo: 0.3 m Calculado: 0.3 m

- Base intradós:

Cumple Cumple

Comprobación del anclaje del armado base en coronación: Criterio J.Calavera. Muros de contención y muros de sótano.

- Trasdós: - Intradós: Área mínima longitudinal cara superior viga de coronación: J.Calavera (Muros de contención y muros de sótano)

Mínimo: 15 cm Calculado: 15 cm Mínimo: 0 cm Calculado: 10 cm Mínimo: 2.2 cm2 Calculado: 2.2 cm2

Cumple Cumple Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones Información adicional: - Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Trasdós: -1.20 m - Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Intradós: -1.20 m - Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -1.20 m, Md: 0.89 mKN/m, Nd: 7.36 KN/m, Vd: 2.24 KN/m, Tensión máxima del acero: 2.260 MPa - Sección crítica a cortante: Cota: -0.99 m - Sección con la máxima abertura de fisuras: Cota: -1.20 m, M: 0.56 mKN/m, N: 7.36 KN/m Referencia: Zapata corrida: Muro Serra (Muro Serra 1) Comprobación Comprobación de estabilidad: - Coeficiente de seguridad al vuelco: Valor introducido por el usuario.

Canto mínimo: - Zapata: Norma EHE. Artículo 59.8.1.

Valores

Estado

Mínimo: 1.8 Calculado: 8.41

Cumple

Mínimo: 25 cm Calculado: 40 cm

Cumple

Tensiones sobre el terreno: Valor introducido por el usuario.

- Tensión media: - Tensión máxima: Flexión en zapata: Comprobación basada en criterios resistentes

- Armado superior trasdós: - Armado inferior trasdós: - Armado inferior intradós: Esfuerzo cortante: Norma EHE. Artículo 44.2.3.2.1.

Máximo: 0.2 MPa Calculado: 0.0274 MPa Cumple Máximo: 0.25 MPa Calculado: 0.0339 MPa Cumple Calculado: 7.54 cm2/m Mínimo: 0.03 cm2/m Cumple Mínimo: 0 cm2/m Cumple Mínimo: 0.08 cm2/m Cumple Máximo: 129.2 KN/m Página 6

Selección de listados Nombre Obra: C:\CYPE Ingenieros\Proyectos\Muros en ménsula de hormigón armado\Muro Serra.mct Muro Serra 1 Referencia: Zapata corrida: Muro Serra (Muro Serra 1) Comprobación - Trasdós: - Intradós: Longitud de anclaje:

Fecha:08/08/07

Valores Calculado: 0 KN/m Calculado: 0 KN/m

Estado Cumple Cumple

Norma EHE. Artículo 66.5.

- Arranque trasdós: - Arranque intradós: - Armado inferior trasdós (Patilla): - Armado inferior intradós (Patilla): - Armado superior trasdós (Patilla): - Armado superior intradós:

Mínimo: 15 cm Calculado: 32 cm Mínimo: 20 cm Calculado: 32 cm Mínimo: 15 cm Calculado: 15 cm Mínimo: 15 cm Calculado: 15 cm Mínimo: 15 cm Calculado: 15 cm Mínimo: 15 cm Calculado: 30 cm

Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple

Recubrimiento: Norma EHE. Artículo 37.2.4.

- Inferior: - Lateral: - Superior: Diámetro mínimo: Norma EHE. Artículo 59.8.2.

- Armadura transversal inferior: - Armadura longitudinal inferior: - Armadura transversal superior: - Armadura longitudinal superior: Separación máxima entre barras: Norma EHE. Artículo 42.3.1 (pag.149).

- Armadura transversal inferior: - Armadura transversal superior: - Armadura longitudinal inferior: - Armadura longitudinal superior: Separación mínima entre barras: J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, ed. INTEMAC. Apartado 3.16 (pag.129).

- Armadura transversal inferior: - Armadura transversal superior: - Armadura longitudinal inferior: - Armadura longitudinal superior: Cuantía geométrica mínima: Criterio de CYPE Ingenieros.

- Armadura longitudinal inferior: - Armadura longitudinal superior: - Armadura transversal inferior: - Armadura transversal superior: Cuantía mecánica mínima: - Armadura longitudinal inferior: Norma EHE. Artículo 56.2.

Mínimo: 3.5 cm Calculado: 5 cm Mínimo: 7 cm Calculado: 7 cm Mínimo: 3.5 cm Calculado: 5 cm

Cumple Cumple Cumple

Mínimo: Ø12 Calculado: Ø12 Calculado: Ø12 Calculado: Ø12 Calculado: Ø12

Cumple Cumple Cumple Cumple

Máximo: 30 cm Calculado: 15 cm Calculado: 15 cm Calculado: 15 cm Calculado: 15 cm

Cumple Cumple Cumple Cumple

Mínimo: 10 cm Calculado: 15 cm Calculado: 15 cm Calculado: 15 cm Calculado: 15 cm

Cumple Cumple Cumple Cumple

Mínimo: 0.001 Calculado: 0.00188 Calculado: 0.00188 Calculado: 0.00188 Calculado: 0.00188 Calculado: 0.00188

Cumple Cumple Cumple Cumple

Mínimo: 0.00047

Cumple

Mínimo: 0.00047

Cumple

Mínimo: 3e-005

Cumple

Mínimo: 1e-005

Cumple

- Armadura longitudinal superior: Norma EHE. Artículo 56.2.

- Armadura transversal inferior: Norma EHE. Artículo 42.3.2.

- Armadura transversal superior: Norma EHE. Artículo 42.3.2.

Página 7

Selección de listados Nombre Obra: C:\CYPE Ingenieros\Proyectos\Muros en ménsula de hormigón armado\Muro Serra.mct Muro Serra 1 Referencia: Zapata corrida: Muro Serra (Muro Serra 1) Comprobación Se cumplen todas las comprobaciones Información adicional: - Momento flector pésimo en la sección de referencia del trasdós: 0.57 mKN/m - Momento flector pésimo en la sección de referencia del intradós: 1.17 mKN/m

Valores

Fecha:08/08/07

Estado

12.- COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (CÍRCULO DE DESLIZAMIENTO PÉSIMO) Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Círculo de deslizamiento pésimo): Muro Serra (Muro Serra 1) Comprobación Valores Estado Círculo de deslizamiento pésimo: Combinaciones sin sismo: - Fase: Coordenadas del centro del círculo (-0.11 m ; 0.57 m) - Radio: 2.27 m: Mínimo: 1.5 Valor introducido por el usuario.

Calculado: 11.399 Cumple Se cumplen todas las comprobaciones 13.- MEDICIÓN Referencia: Muro Nombre de armado Armado base transversal

Longitud (m) Peso (Kg) Armado longitudinal Longitud (m) Peso (Kg) Armado base transversal Longitud (m) Peso (Kg) Armado longitudinal Longitud (m) Peso (Kg) Armado viga coronación Longitud (m) Peso (Kg) Armadura inferior - Transversal Longitud (m) Peso (Kg) Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m) Peso (Kg) Armadura superior - Transversal Longitud (m) Peso (Kg) Armadura superior - Longitudinal Longitud (m) Peso (Kg) Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m) Peso (Kg) Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m) Peso (Kg) Totales Longitud (m) Peso (Kg) Total con mermas Longitud (m) (10.00%) Peso (Kg)

B 500 S, CN Total Ø12 21x1.24 26.04 21x1.10 23.12 6x3.86 23.16 6x3.43 20.56 21x1.29 27.09 21x1.15 24.05 6x3.86 23.16 6x3.43 20.56 2x3.86 7.72 2x3.43 6.85 27x1.00 27.00 27x0.89 23.97 6x3.86 23.16 6x3.43 20.56 27x0.67 18.09 27x0.59 16.06 3x3.86 11.58 3x3.43 10.28 21x0.92 19.32 21x0.82 17.15 21x1.07 22.47 21x0.95 19.95 228.79 203.11 203.11 251.67 223.42 223.42

Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) B 500 S, CN (Kg) Hormigón (m3) Elemento Ø12 HA-25, Control estadístico Limpieza Referencia: Muro 223.42 2.56 0.34 Totales 223.42 2.56 0.34

Página 8

CONSTRUCCION DE 32 NICHOS EN EL CEMENTERIO DE ELS ROSILDOS - (SIERRA ENGARCERÁN)

6.- CÁLCULO DE LOS COSTES INDIRECTOS JUSTIFICACIÓN DEL COEFICIENTE “K” Según el Reglamento de contratación, la formación de los precios se obtiene mediante la aplicación de la siguiente fórmula.

Pn. = ( 1 + K / 100 ) x Cd Pn. Cn K

Coste Unitario de la Ejecución Material Coste directo de la unidad de obra = ( K1 + K2 )

K1

Porcentaje de imprevistos , de obra terrestre

P.P Técnicos titulados P.P Encargado P.P. Alquiler de local P.P Medios Auxiliares SUMA DE COSTES INDIRECTOS (Ci) PRESUPUESTO DE COSTES DIRECTOS (Cd) K2 K2=(Ci / Cd) x 100

1 251,20 22,63 273,83 13.691,66 2

K=K1+K2

3

Coeficiente “K” , por tanto para el presente proyecto es K=3%

14

Daniel J. MAS MATEU . Arquitecto San Roque 95 Ent. 3

12004 CASTELLÓN Tel-Fax 964 062662

CONSTRUCCION DE 32 NICHOS EN EL CEMENTERIO DE ELS ROSILDOS - (SIERRA ENGARCERÁN)

7.- CÁLCULO DE HONORARIOS HONORARIOS ARQUITECTO CONCEPTO

PROYECTO

P.E.M. PROYECTO Y DIRECCIÓN

DIRECCIÓN

26992,11 70%

30%

TOTAL HONS. PROY.SIN I.V.A.

1.511,56

647,81

I.V.A. 18%

272,08 1783,64 363,00 65,34 428,34

116,61 764,42

2.211,98

764,42

TOTAL HONS. PROY. CON I.V.A.

HONS. EST. BÁSICO S.S. I.V.A. 16% TOT. HONS. EST. BÁS. S.S. CON I.V.A.

TOTAL HONS. CON I.V.A.

TOTAL

100%

2.976,40

8.- EXPROPIACIONES No se contemplan 9.- CONTROL DE CALIDAD Lo especificado en el presente Anejo, tendrá la consideración de Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares en lo referido a Control de Calidad sin que suponga limitación alguna a condiciones de otra índole.

El coste de realización de las pruebas y ensayos que se deriven del presente Anejo, correrá a cargo del contratista.

La sobras se llevarán a cabo según cumplimiento de la Normativa vigente y de las Instrucciones: - Instrucción EHE-08 - Recomendaciones para la redacción de los estudios de carreteras ( M.O.P.U. 1983 ) - Recomendaciones para el control de calidad en obras de carreteras ( M.O.P.U. 1978 )

Castellón, Julio de 2010

El Arquitecto Daniel J. Mas Mateu

15

Daniel J. MAS MATEU . Arquitecto San Roque 95 Ent. 3

12004 CASTELLÓN Tel-Fax 964 062662

CONSTRUCCION DE 32 NICHOS EN EL CEMENTERIO DE ELS ROSILDOS - (SIERRA ENGARCERÁN)

10.- FOTOGRAFIAS . Estado Actual

ZONA DE ACTUACION, TRASERA DE LOS ACTUALES NICHOS

16

Daniel J. MAS MATEU . Arquitecto San Roque 95 Ent. 3

12004 CASTELLÓN Tel-Fax 964 062662

CONSTRUCCION DE 32 NICHOS EN EL CEMENTERIO DE ELS ROSILDOS - (SIERRA ENGARCERÁN)

ZONA DE ACTUACION – Escaleras de acceso a la explanada inferior

17

Daniel J. MAS MATEU . Arquitecto San Roque 95 Ent. 3

12004 CASTELLÓN Tel-Fax 964 062662

CONSTRUCCION DE 32 NICHOS EN EL CEMENTERIO DE ELS ROSILDOS - (SIERRA ENGARCERÁN)

2.- PLANOS

18

Daniel J. MAS MATEU . Arquitecto San Roque 95 Ent. 3

12004 CASTELLÓN Tel-Fax 964 062662

CONSTRUCCION DE 32 NICHOS EN EL CEMENTERIO DE ELS ROSILDOS - (SIERRA ENGARCERÁN)

3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES CONDICIONES GENERALES NATURALEZA Y OBJETIVO DEL PLIEGO GENERAL ArtÍculo 1.El presente Pliego General de Condiciones tiene carácter supletorio del Pliego de Condiciones Particulares del Proyecto.

Ambos, como parte del proyecto arquitectónico tienen por finalidad regular la ejecución de las obras fijando los niveles técnicos y de calidad exigibles, precisando las intervenciones que corresponden, según el contrato y con arreglo a la legislación aplicable, al Promotor o dueño de la obra, al Contratista o constructor de la misma, sus técnicos y encargados, al Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico, así como las relaciones entre todos ello y sus correspondientes obligaciones en orden al cumplimiento del contrato de obra.

DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA Artículo 2.Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de prelación en cuanto al valor de sus especificaciones en caso de omisión o aparente contradicción: 1.- Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o arrendamiento de obra, si existiese.

2.- El Pliego de Condiciones Particulares.

3.- El presente Pliego General de Condiciones.

4.- El resto de la documentación de Proyecto (memoria, planos, mediciones y presupuesto). En las obras que lo requieran, también formarán parte el Estudio de Seguridad e Higiene en el Trabajo y el Programa de Control de Calidad de la Edificación.

Las órdenes e instrucciones de la Dirección Facultativa de las obras se incorpora al Proyecto como interpretación, complemento o precisión de sus determinaciones.

En cada documento, las especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas y en los planos, la cota prevalece sobre la medida a escala.

CONDICIONES FACULTATIVAS 1.1.- DELIMITACIÓN GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS Artículo 3.- EL ARQUITECTO Corresponde al Arquitecto Director: a) Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su interpretación técnica, económica y estética. b) Redactar las modificaciones, adiciones o rectificaciones del proyecto que se precisen. c) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de resolver las contingencias que se produzcan e impartir las instrucciones precisas para asegurar la correcta interpretación y ejecución de lo proyectado d) Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones y las incidencias que estime convenientes e) Coordinar, junto al aparejador o Arquitecto Técnico, el programa de desarrollo de la obra y el programa de control de calidad de la obra, con sujeción al Código técnico de la Edificación y a las especificaciones del Proyecto. f) Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la dirección con función propia en aspectos de su especialidad. g) Comprobar, antes de comenzar las obras, la adecuación de la estructura proyectada con las características del suelo. h) Dar conformidad a las certificaciones parciales de obra y la liquidación final. i) Expedir el Certificado Final de obra, firmado también por el Aparejador o Arquitecto Técnico j) Asesorar al Promotor durante el proceso de construcción y especialmente en el acto de la recepción. k) Preparar con el Contratista, la documentación gráfica y escrita del proyecto definitivamente ejecutado.

19

Daniel J. MAS MATEU . Arquitecto San Roque 95 Ent. 3

12004 CASTELLÓN Tel-Fax 964 062662

CONSTRUCCION DE 32 NICHOS EN EL CEMENTERIO DE ELS ROSILDOS - (SIERRA ENGARCERÁN)

Artículo 4.- EL APAREJADOR O ARQUITECTO TÉCNICO. Corresponde al Aparejador o Arquitecto Técnico: a) Redactar el documento de estudio y análisis del Proyecto para elaborar los programas de organización y de desarrollo de la obra. b) Planificar, a la vista del proyecto arquitectónico, del contrato y de la normativa técnica de aplicación, el control de calidad y económico de las obras. c) Redactar, cuando se requiera, el estudio de los sistemas adecuados a los riesgos del trabajo en la realización de la obra y aprobar el Plan de seguridad e higiene para la aplicación del mismo. d) Redactar, cuando se requiera, del Programa de Control de Calidad de la Edificación, desarrollando lo especificado en el Proyecto de ejecución e) Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola en unión del Arquitecto y del Constructor. f) Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y medidas de seguridad e higiene en el trabajo, controlando su correcta ejecución. g) Realizar o disponer la pruebas y ensayos de materiales, instalaciones y demás unidades de obra según las frecuencias de muestreo programadas en el plan de control, así como efectuar las demás comprobaciones que resulten necesarias para asegurar la calidad constructiva de acuerdo con el proyecto y la normativa técnica aplicable. De los resultados informará puntualmente al Constructor, impartiéndole, en su caso, las ordenes oportunas; de no resolverse la contingencia adoptará las medidas que corresponda dando cuenta al Arquitecto. h) Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, según las relaciones establecidas, a las certificaciones valoradas y a la liquidación final de la obra. i) Suscribir, en unión del Arquitecto, el certificado final de obra.

Artículo 5.- EL CONSTRUCTOR Corresponde al Constructor: a) Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que se precisen y proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra b) Elaborar, cuando se requiera, el Plan de Seguridad e Higiene de la obra en aplicación del estudio correspondiente, y disponer, en todo caso, la ejecución de las medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por la observancia de la normativa vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo. c) Suscribir con el Arquitecto y el Aparejador o Arquitecto Técnico, el acta de replanteo de la obra. d) Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas y a las reglas dela buena construcción. A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordina las intervenciones de los subcontratistas. e) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que se utilicen, comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripción del Aparejador o Arquitecto Técnico, los suministros o prefabricados que no cuenten con las garantías o documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicación. f) Custodiar los Libros de órdenes y seguimiento de la obra, así como los de Seguridad e Higiene en el trabajo y el del Control de Calidad, éstos si los hubiere, y dar el enterado a las anotaciones que en ellos se practiquen. g) Facilitar al Aparejador o Arquitecto Técnico con antelación suficiente, los materiales precisos para el cumplimiento de su cometido. h) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final. i) Suscribir con el Promotor las actas de recepción provisional y definitiva. j) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la obra.

OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA Artículo 6.- VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO Antes de dar comienzo a las obras el Constructor consignará por escrito que la documentación aportada le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra contratada, o en caso contrario, solicitará las aclaraciones pertinentes.

Artículo 7.- PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE El Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecución conteniendo, en su caso, el Estudio de Seguridad e Higiene, presentará el Plan de Seguridad e Higiene de la obra a la aprobación del Arquitecto o Aparejador de la dirección facultativa, autor del citado Estudio.

20

Daniel J. MAS MATEU . Arquitecto San Roque 95 Ent. 3

12004 CASTELLÓN Tel-Fax 964 062662

CONSTRUCCION DE 32 NICHOS EN EL CEMENTERIO DE ELS ROSILDOS - (SIERRA ENGARCERÁN)

Artículo 8.- PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD El Constructor tendrá a su disposición el Programa de Control de Calidad, si para la obra fuera necesario, en el que se especificarán las características y requisitos que deberán cumplir los materiales y unidades de obra, y los criterios para la recepción de los materiales, según estén avalados o no por sellos marcas de calidad; ensayos, análisis y pruebas a realizar, determinación de lotes y otros parámetros definidos en el Programa por el Arquitecto o Aparejador de la Dirección facultativa.

Artículo 9.- OFICINA EN LA OBRA El Constructor habilitará en la obra una oficina en la que existirá una mesa o tablero adecuado, en la que puedan extenderse y consultarse los planos. En dicha oficina tendrá siempre el Contratista a disposición de la Dirección Facultativa: - El Proyecto de Ejecución completo, incluidos los complementos que en su caso redacte el Arquitecto.

- La Licencia de Obras.

- El Libro de Ordenes y Asistencia.

- El Plan de Seguridad e Higiene y su Libro de Incidencias, si hay para la obra.

- El Programa de Control de Calidad y su Libro de registro, si hay para la obra.

- El Reglamento y Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo.

- La documentación de los seguros mencionados en el artículo 5º j.

Artículo 10.- REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA El Constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada como delegado suyo en la obra, que tendrá el carácter de Jefe de la misma, con dedicación plena y con facultades para representarle y adoptar en todo momento cuantas decisiones completan la contrata.

Serán sus funciones las del Constructor según se especifica en el artículo 5º.

Cuando la importancia de la obra lo requiera y así se consigne en el Pliego de Condiciones Particulares de Índole facultativa, el Delegado del Contratista será un facultativo de grado superior o grado medio, según los casos.

El Pliego de Condiciones Particulares determinará el personal facultativo o especialista que el Constructor se obligue a mantener en la obra como mínimo, y el tiempo de dedicación comprometido.

El incumplimiento de esta obligación, en general, la falta de cualificación suficiente por parte del personal según la naturaleza de los trabajos, facultará al Arquitecto para ordenar la paralización de las obras, sin derecho a reclamación alguna, hasta que se subsane la deficiencia.

Artículo 11.- PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA El Jefe de obra, por si o por medio de sus técnicos, o encargados estará presente durante la jornada legal de trabajo y acompañara al Arquitecto, Aparejador o Arquitecto Técnico, en las visitas que hagan a las obras, poniéndose a su disposición para la práctica de los reconocimientos que se consideren necesarios y suministrándoles los datos precisos para la comprobación de mediciones y liquidaciones.

Artículo 12.- TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE Es obligación de la Contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena construcción y aspecto de las obras, aún cuando no se halle expresamente determinado en los Documentos de Proyecto, siempre que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga el Arquitecto dentro de los límites de posibilidades que los presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecución.

En defecto de especificación en el Pliego de Condiciones Particulares, se entenderá que requiere reformado de proyecto con consentimiento expreso de la propiedad, toda variación que suponga incremento de precios de alguna unidad de obra en más del 20 por 100 o del total del presupuesto en más de un 10 por 100.

Artículo 13.- INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DEL PROYECTO El Constructor podrá requerir del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, según sus respectivos cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y ejecución de lo proyectado.

Cuando se trate de interpretar, aclarar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones de los planos o croquis, las órdenes e instrucciones correspondientes se comunicarán precisamente por escrito al Constructor, estando éste a su vez obligado a devolver los originales o las copias suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie de todas las ordenes, avisos o instrucciones que reciba tanto del Aparejador o Arquitecto Técnico como del Arquitecto.

Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno hacer el Constructor, habrá de dirigirla, dentro del plazo de tres días, a quien la hubiere dictado, el cual dará al Constructor el correspondiente recibo, si éste lo solicitase.

21

Daniel J. MAS MATEU . Arquitecto San Roque 95 Ent. 3

12004 CASTELLÓN Tel-Fax 964 062662

CONSTRUCCION DE 32 NICHOS EN EL CEMENTERIO DE ELS ROSILDOS - (SIERRA ENGARCERÁN)

Artículo 14.- RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes o instrucciones dimanadas de la Dirección Facultativa, sólo podrá presentarlas, a través del Arquitecto, ante la Propiedad, si son de orden económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspondientes.

Contra disposiciones de orden técnico, no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición razonada dirigida al Arquitecto, el cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo, que en todo caso será obligatorio para este tipo de reclamaciones.

Artículo 15.- RECUSACIÓN POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO POR EL ARQUITECTO El Constructor no podrá recusar a los Arquitectos, Aparejadores, o personal encargado por éstos de la vigilancia de las obras, ni pedir que por parte de la propiedad se designen otros facultativos para los reconocimientos y mediciones.

Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos, procederá de acuerdo con lo estipulado en el artículo precedente, pero sin que por esta causa puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos.

Artículo 16.- FALTAS DEL PERSONAL El Arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta incompetencia o negligencia grave que comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podrá requerir al contratista para que aparte de la obra a los dependientes u operarios causantes de la perturbación.

Artículo 17- SUBCONTRATAS El Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros contratistas e industriales, con sujeción en su caso, a lo estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares y sin perjuicio de sus obligaciones como Contratista general de la obra.

1.3.- PRESCRIPCIONES RELATIVAS A TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES Artículo 18.- ACCESOS Y VALLADOS El Constructor dispondrá por su cuenta, los accesos a la obra, el cerramiento o vallado de ésta y su mantenimiento durante la ejecución de la obra. El Aparejador o Arquitecto Técnico podrá exigir su modificación o mejora.

Artículo 19.- REPLANTEO El Constructor iniciará las obras con el replanteo de las mismas en el terreno, señalando las referencias principales que mantendrá como base de ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se considerarán a cargo del Contratista e incluidos en su oferta.

El Constructor someterá el replanteo a la aprobación del Aparejador o Arquitecto Técnico y una vez éste haya dado su conformidad preparará un acta acompañada de un plano que deberá ser aprobada por el Arquitecto, siendo responsabilidad del Contratista la omisión de este trámite.

Artículo 20.- INICIO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS El Constructor dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el Pliego de Condiciones Particulares, desarrollándolas en la forma necesaria para que dentro de los períodos parciales en aquél señalados, queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en consecuencia, la ejecución total se lleve a efecto dentro del plazo exigido en el Contrato.

Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico del comienzo de los trabajos al menos con tres días de antelación.

Artículo 21.- ORDEN DE LOS TRABAJOS. En general, la determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo aquellos casos en que, por circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variación la Dirección Facultativa.

Artículo 22.- FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS. De acuerdo con lo requiera la Dirección Facultativa, el Contratista General deberá dar todas las facilidades razonables para la realización de los trabajos que le sean encomendados a los demás Contratistas que 22

Daniel J. MAS MATEU . Arquitecto San Roque 95 Ent. 3

12004 CASTELLÓN Tel-Fax 964 062662

CONSTRUCCION DE 32 NICHOS EN EL CEMENTERIO DE ELS ROSILDOS - (SIERRA ENGARCERÁN)

intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar entre Contratistas por utilización de medios auxiliares o suministros de energía u otros conceptos.

En caso de litigio, ambos Contratistas estarán a lo que resuelva la Dirección Facultativa.

Artículo 23.- AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el proyecto, no se interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones dadas por el Arquitecto en tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado.

El Constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la Dirección de las obras disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra obra de carácter urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo importe le será consignado en un presupuesto adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que se convenga.

Artículo 24.- PRÓRROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor, éste no pudiese comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una prórroga proporcionada para el cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del Arquitecto.

Para ello, el Constructor expondrá, en escrito dirigido al Arquitecto, la causa que impide la ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos acordados, razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita.

Artículo 25.- RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, alegando como causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiesen proporcionado.

Artículo 26.- CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, a las modificaciones del mismo que previamente hayan sido aprobadas y a las órdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito entreguen el Arquitecto o el Aparejador o Arquitecto Técnico al Constructor, dentro de las limitaciones presupuestarias y de conformidad con lo especificado en el artículo 12.

Artículo 27.- DOCUMENTACIÓN DE OBRAS OCULTAS De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminación del edificio, se levantarán los planos precisos para que queden perfectamente definidos; estos documentos se extenderán por triplicado, entregándose: uno, al Arquitecto; otro al Aparejador; y el tercero, al Contratista, firmados todos ellos por los tres. Dichos planos, que deberán ir suficientemente acotados, se considerarán documentos indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones.

Artículo 28.- TRABAJOS DEFECTUOSOS El Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en las “Condiciones generales y particulares de índole Técnica” del Pliego de Condiciones y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho documento.

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, es responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecución o por la deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que le exonere de responsabilidad el control que compete al Aparejador o Arquitecto Técnico, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en las certificaciones parciales de obra, que siempre se entenderán extendidas y abonadas a buena cuenta.

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Aparejador o Arquitecto Técnico advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no reunen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados éstos, y antes de verificarse la recepción definitiva de la obra, podrá disponer que las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa la decisión y se negase a la demolición y reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión ante el Arquitecto de la obra, quien resolverá.

23

Daniel J. MAS MATEU . Arquitecto San Roque 95 Ent. 3

12004 CASTELLÓN Tel-Fax 964 062662

CONSTRUCCION DE 32 NICHOS EN EL CEMENTERIO DE ELS ROSILDOS - (SIERRA ENGARCERÁN)

Artículo 29- VICIOS OCULTOS Si el Aparejador o Arquitecto Técnico tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepción definitiva, los ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajos que suponga defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al Arquitecto.

Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del Constructor, siempre que los vicios existan realmente, en caso contrario serán de la Propiedad.

Artículo 30.- DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS . SU PROCEDENCIA El Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en los puntos que le parezca conveniente, excepto en los casos en que el Pliego Particular de Condiciones Técnicas preceptúe una procedencia determinada.

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Constructor deberá presentar al Aparejador o Arquitecto Técnico una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se especifiquen todas las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos.

Artículo 31.- PRESENTACIÓN DE MUESTRAS A petición del Arquitecto, el Constructor le presentará las muestras de los materiales siempre con la antelación prevista en el Calendario de la Obra.

Artículo 32.- MATERIALES NO UTILIZABLES El Constructor, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos ordenadamente y en el lugar adecuado, los materiales procedentes de las excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en la obra.

Se retirarán de ésta o se llevarán al vertedero, cuando así estuviese establecido en el Pliego de Condiciones Particulares vigente en la Obra.

Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella cuando así lo ordene el Aparejador o Arquitecto Técnico, pero acordando previamente con el Constructor su justa tasación, teniendo en cuenta el valor de dichos materiales y los gastos de su transporte.

Artículo 33.- MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad prescrita en este Pliego, o no tuvieran la preparación en él exigida o, en fin, cuando la falta de prescripciones formales de aquél, se reconociera o demostrara que no eran adecuados para su objeto, el Arquitecto a instancias del Aparejador o Arquitecto Técnico, dará orden al Constructor de sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o llenen el objeto a que se destinen.

Si a los 15 días de recibir el Constructor orden de que retire los materiales que no estén en condiciones, no ha sido cumplida, podrá hacerlo la Propiedad cargando los gastos a la contrata.

Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran defectuosos, pero aceptables a juicio del Arquitecto, se recibirán pero con la rebaja del precio que aquél determine, a no ser que el Constructor prefiera sustituirlos por otros en condiciones.

Artículo 34.- GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan en la ejecución de las obras, serán de cuenta de la Contrata.

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías podrá comenzarse de nuevo a cargo del mismo.

Artículo 35.- LIMPIEZA DE LAS OBRAS Es obligación del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de escombros como de materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto.

24

Daniel J. MAS MATEU . Arquitecto San Roque 95 Ent. 3

12004 CASTELLÓN Tel-Fax 964 062662

CONSTRUCCION DE 32 NICHOS EN EL CEMENTERIO DE ELS ROSILDOS - (SIERRA ENGARCERÁN)

Artículo 36.- OBRAS SIN PRESCRIPCIONES En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las obras y para los cuáles no existan prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego ni en la restante documentación del Proyecto, el Constructor se atendrá, en primer término, a las instrucciones que dicte la Dirección Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las reglas y prácticas de la buena construcción.

1.4.- DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS Artículo 37.- DE LAS RECEPCIONES PROVISIONALES Treinta días antes de dar fin a las obras, comunicará el Arquitecto a la Propiedad la proximidad de su terminación a fin de convenir la fecha para el acto de la recepción provisional.

Esta se realizará con la intervención de la Propiedad, del Constructor, del Arquitecto y del Aparejador o Arquitecto Técnico. Se convocará también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la dirección con función propia en aspectos parciales o unidades especializadas.

Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos ejemplares como intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezará a correr el plazo de garantía, si las obras se hallasen en estado de ser admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la Dirección Facultativa extenderán el correspondiente Certificado de final de obra.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y se darán al Constructor las oportunas instrucciones para remediar los defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos, expirado el cual, se efectuará un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepción provisional de la obra.

Si el Constructor no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con pérdida de la fianza.

Artículo 38.- DOCUMENTACIÓN FINAL DE LA OBRA El Arquitecto, asistido por el Contratista y los técnicos que hubieren intervenido en la obra, redactarán la documentación final de las obras, que se facilitará a la Propiedad, con las especificaciones y contenidos dispuestos por la legislación vigente; si se trata de viviendas, con lo que se establece en los párrafos 2, 3, 4 y 5, del apartado 2 del artículo 4º del Real Decreto 515/1989, de 21 de Abril.

Artículo 39.- MEDICIÓN DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el Aparejador o Arquitecto Técnico a su medición definitiva, con precisa asistencia del Constructor o de su representante. Se extenderá la oportuna certificación por triplicado que, aprobada por el Arquitecto con su firma, servirá para el abono por la Propiedad del saldo resultante salvo la cantidad retenida en concepto de fianza.

Artículo 40.- PLAZO DE GARANTÍA. El plazo de garantía deberá estipularse en el Pliego de Condiciones Particulares y en cualquier caso nunca deberá ser inferior a nueve meses.

Artículo 41.- CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las recepciones provisional y definitiva, correrán a cargo del Contratista.

Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guardería, limpieza y reparaciones causadas por el uso correrán a cargo del propietario y las reparaciones por vicios de obra o por defectos en las instalaciones, serán a cargo de la contrata.

Artículo 42.- DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA La recepción definitiva se verificará después de transcurrido el plazo de garantía en igual forma y con las mismas formalidades que la provisional, a partir de cuya fecha cesará la obligación del Constructor de reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la normal conservación de los edificios y quedarán sólo subsistentes todas las responsabilidades que pudieran alcanzarle por vicios de la construcción.

Artículo 43.- PRORROGA DEL PLAZO DE GARANTÍA Si al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se encontrase ésta en las condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el Arquitecto-Director marcará al Constructor 25

Daniel J. MAS MATEU . Arquitecto San Roque 95 Ent. 3

12004 CASTELLÓN Tel-Fax 964 062662

CONSTRUCCION DE 32 NICHOS EN EL CEMENTERIO DE ELS ROSILDOS - (SIERRA ENGARCERÁN)

los plazos y formas en que deberán realizarse las obras necesarias y, de no efectuarse dentro de aquellos, podrá resolverse el contrato con pérdida de la fianza.

Artículo 44.- DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA En el caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares, la maquinaria, medios auxiliares, instalaciones, etc., a resolver los subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones de ser reanudada por otra empresa.

Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los trámites establecidos en el artículo 35. Transcurrido el plazo de garantía se recibirán definitivamente según lo dispuesto en los artículos 39 y 40 de este Pliego.

Para las obras y trabajos no determinados pero aceptables a juicio del Arquitecto Director, se efectuará una sola y definitiva recepción.

El presente Pliego General de Condiciones Facultativas, que consta de 44 artículos (del 1 al 44), es suscrito en prueba de conformidad por la Propiedad y el Contratista por cuadruplicado, uno para cada una de las partes, el tercero para el Arquitecto - Director y el cuarto para el expediente del Proyecto depositado en el Colegio Oficial de Arquitectos, al cual se conviene que hará fe de su contenido en caso de dudas o discrepancias.

CONDICIONES ECONÓMICAS 1.- PRINCIPIO GENERAL Artículo 1.- Todos los que intervienen en el proceso de construcción tienen derecho a percibir puntualmente las cantidades devengadas por su correcta actuación con arreglo a las condiciones contractualmente establecidas.

La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse recíprocamente las garantías adecuadas al cumplimiento puntual de sus obligaciones de pago.

2.- FIANZAS Artículo 2.- El contratista prestará fianza con arreglo a alguno de los siguientes procedimientos, según se estipule: a) Depósito previo, en metálico, valores, o aval bancario, por importe entre el 4 por 100 y el 10 por 100 del precio total de contrata. b)Mediante retención en las certificaciones parciales o pagos a cuenta en igual proporción.

El porcentaje de aplicación para el depósito o la retención se fijará en el Pliego de Condiciones Particulares

Artículo 3.- FIANZA EN SUBASTA PÚBLICA En el caso de que la obra se adjudique por subasta pública, el depósito provisional para tomar parte en ella se especificará en el anuncio de la misma y su cuantía será de ordinario, y salvo estipulación distinta en el Pliego de Condiciones Particulares vigente en la obra, de un cuatro por ciento (4 por 100) como mínimo, del total del Presupuesto de contrata.

El Contratista a quien se haya adjudicado la ejecución de una obra o servicio para la misma, deberá depositar en el punto y plazo fijados en el anuncio de la subasta o el que se determine en el pliego de Condiciones Particulares del Proyecto, la fianza definitiva que se señale y, en su defecto, su importe será el diez por cien (10 por 100) de la cantidad por la que se haga la adjudicación de la obra, fianza que puede constituirse en cualquiera de las formas especificadas en el apartado anterior.

El plazo señalado en el párrafo anterior, y salvo condición expresada establecida en el Pliego de Condiciones Particulares, no excederá de treinta días naturales a partir de la fecha en que se le comunique la adjudicación, y dentro de él deberá presentar el adjudicatario la carta de pago o recibo que acredite la construcción de la fianza a que se refiere el mismo párrafo.

La falta de cumplimiento de este requisito dará lugar a que se declare nula la adjudicación, y el adjudicatario perderá el depósito provisional que hubiese hecho para tomar parte en la subasta.

Artículo 4.- EJECUCIÓN DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las condiciones contratadas, el Arquitecto Director, en nombre y representación del propietario, los ordenará ejecutar a un tercero, o, podrá realizarlos directamente por administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el Propietario, en el caso de que el 26

Daniel J. MAS MATEU . Arquitecto San Roque 95 Ent. 3

12004 CASTELLÓN Tel-Fax 964 062662

CONSTRUCCION DE 32 NICHOS EN EL CEMENTERIO DE ELS ROSILDOS - (SIERRA ENGARCERÁN)

importe de la fianza no bastare para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de la obra que no fuesen de recibo.

Artículo 5.- DEVOLUCIÓN DE FIANZAS La fianza retenida será devuelta al Contratista en un plazo que no excederá de treinta (30) días una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. La propiedad podrá exigir que el Contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus deudas causadas por la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros, subcontratos,...

Artículo 6.- DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA EN EL CASO DE EFECTUARSE RECEPCIONES PARCIALES Si la propiedad, con la conformidad del Arquitecto Director, accediera a hacer recepciones parciales, tendrá derecho el Contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la fianza.

CONDICIONES GENERALES DE ÍNDOLE LEGAL Artículo 1.- CONTRATISTAS Pueden ser contratistas de obras, los españoles y extranjeros que se hallan en posesión de sus derechos civiles con arreglo a las leyes, y las Sociedades y Compañías legalmente constituidas y reconocidas en España.

Quedan exceptuados: 1º Los que se hallen procesados criminalmente, si hubiese recaído contra ellos auto de prisión.

2º Los que estuviesen fallidos, con suspensión de pagos o con sus bienes intervenidos.

3ºLos que estuviesen apremiados como deudores a los caudales públicos en concepto de segundos contribuyentes.

4ºLos que en contratos anteriores con la Administración o Particulares hubieran faltado reconocidamente a sus compromisos.

Artículo 2.- CONTRATO La ejecución de las obras podrá contratarse por cualquiera de los sistemas siguientes: 1º Por tanto alzado: Comprenderá la ejecución de toda o parte de la obra, con sujeción estricta a los documentos del proyecto y en una cifra fija.

2º Por unidades de obra, ejecutadas asimismo, con arreglo a los documentos del proyecto y en cifras fijas.

3ºPor administración directa o indirecta, con arreglo a los documentos del proyecto y a las condiciones particulares que en cada caso se estipulen.

4º Por contratos, de mano de obra, siendo de cuenta de la propiedad el suministro de materiales y medios auxiliares, en condiciones idénticas a las anteriores.

En cualquier caso, en el “Pliego Particular de Condiciones económicas” deberá especificarse si se admiten o no los subcontratos y los trabajos que pueden ser adjudicados directamente por el Arquitecto Director a Casas especializadas.

Artículo 3.- ADJUDICACIÓN La adjudicación de las obras podrá efectuarse por cualquiera de los tres procedimientos siguientes: 1º Subasta pública o privada.

2º Concurso público o privado.

3º Adjudicación directa.

En el primer caso, será obligatoria la adjudicación al mejor postor, siempre que esté conforme con lo especificado en los documentos del Proyecto.

Artículo 4.- SUBASTAS Y CONCURSOS Las subastas y concursos se celebrarán en el lugar que previamente señalen las “Condiciones Particulares de índole legal” de la obra en cuestión, y ante las personas que los mismos señalen, entre las cuales han de figurar imprescindiblemente: el Arquitecto-Director o persona delegada, un representante del Propietario y un delegado por los concursantes.

El Arquitecto-Director tendrá la facultad de proponer al Propietario el establecimiento de un tope de baja (secreto), por bajo del cual todas las propuestas que lo rebasen serán rechazadas.

Artículo 5.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO Los contratos se formalizarán mediante documento privado en general, que podrá elevarse a escritura pública a petición de cualquiera de las partes y con arreglo a las disposiciones vigentes.

27

Daniel J. MAS MATEU . Arquitecto San Roque 95 Ent. 3

12004 CASTELLÓN Tel-Fax 964 062662

CONSTRUCCION DE 32 NICHOS EN EL CEMENTERIO DE ELS ROSILDOS - (SIERRA ENGARCERÁN)

El cuerpo de estos documentos, si la adjudicación se hace por subasta, contendrá: la parte del acta de subasta que haga referencia exclusivamente a la proposición del rematante, es decir la declarada más ventajosa; la comunicación de adjudicación, copia del recibo de depósito de la fianza, en el caso de que se haya exigido, y una cláusula en la que se exprese terminantemente que el Contratista se obliga al cumplimiento exacto del contrato, conforme a lo previsto en los Pliegos de Condiciones Generales y Particulares del proyecto y de la contrata, en los planos, memoria y en el presupuesto, es decir, en todos los documentos del proyecto.

Si la adjudicación se hace por concurso, la escritura contendrá los mismos documentos, sustituyendo al acta de la subasta la del contrato.

El Contratista, antes de firmar la escritura, habrá firmado también su conformidad al pie del “Pliego de Condiciones Generales y Particulares” que ha de regir en la obra, en los planos, cuadros de precios y presupuesto general.

Serán de cuenta del adjudicatario todos los gastos que ocasione la extensión del documento en que se consigne la contrata.

Artículo 6.- ARBITRAJE OBLIGATORIO Ambas partes se comprometen a someterse en sus diferencias al arbitraje de amigables componedores, designados uno de ellos por el Propietario, otro por la contrata y tres Arquitectos por el Colegio Oficial correspondiente, uno de los cuales será forzosamente el director de obra.

Artículo 7.- JURISDICCIÓN COMPETENTE En caso de no haberse llegado a un acuerdo, por el anterior procedimiento, ambas partes quedan obligadas a someter la discusión de todas las cuestiones que puedan surgir como derivadas de su contrato, a las Autoridades y Tribunales administrativos, con arreglo a la legislación vigente, renunciando al derecho común y al fuero de su domicilio, siendo competente la jurisdicción donde estuviese enclavada la obra.

Artículo 8.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA El contratista es responsable de la ejecución de las obras en las condiciones establecidas en el contrato y en los documentos que componen el proyecto.

Como consecuencia de esto, vendrá obligado a la demolición y reconstrucción de todo lo mal ejecutado, sin que pueda servir de excusa el que el Arquitecto-Director haya examinado y reconocido la construcción durante las obras, ni el que hayan sido abonadas en liquidaciones parciales.

Artículo 9.- ACCIDENTES DE TRABAJO En caso de accidentes ocurridos a los operarios, con motivo y en el ejercicio de los trabajos para la ejecución de las obras, el Contratista se atendrá a lo dispuesto a estos respectos en la legislación vigente, siendo en todo caso, único responsable de su incumplimiento y sin que por ningún concepto pueda quedar afectada la propiedad o la Dirección Técnica, por responsabilidades en cualquier aspecto.

El Contratista está obligado a adoptar todas las medidas de seguridad que las disposiciones vigentes preceptúan, para evitar en lo posible accidentes a los obreros o a los viandantes, no sólo en los andamios, sino en todos los lugares peligrosos de la obra.

En los accidentes y perjuicios de todo género que, por no cumplir el contratista lo legislado sobre la materia, pudieran acaecer o sobrevenir, será éste el único responsable, o sus representantes en la obra, ya que se considera que en los precios contratados están incluidos todos los gastos precisos para cumplimentar debidamente dichas disposiciones legales. Será preceptivo que en el “tablón de anuncios” de la obra y durante todo su transcurso figure el presente artículo del Pliego de Condiciones Generales de índole legal, sometiéndolo previamente a la firma del Aparejador.

Artículo 10.- DAÑOS A TERCEROS El contratista será responsable de todos los accidentes que por inexperiencia o descuido sobrevinieran tanto en la edificación donde se efectúen las obras, como en las contiguas. Será, por tanto, de su cuenta el abono de las indemnizaciones a quien corresponda y cuando a ello hubiere lugar, de todos los daños y perjuicios que puedan causarse en las operaciones de ejecución de las obras.

Artículo 11.- ANUNCIOS Y CARTELES Sin previa autorización del Propietario no podrán ponerse en las obras, ni en sus vallas, etc., más inscripciones o anuncios que los convenientes al régimen de los trabajos y la policía local.

28

Daniel J. MAS MATEU . Arquitecto San Roque 95 Ent. 3

12004 CASTELLÓN Tel-Fax 964 062662

CONSTRUCCION DE 32 NICHOS EN EL CEMENTERIO DE ELS ROSILDOS - (SIERRA ENGARCERÁN)

Artículo 12.- COPIA DE DOCUMENTOS El Contratista tiene derecho a sacar copias a su costa de la memoria, planos, presupuestos y pliegos de condiciones, y demás documentos del proyecto.

El Arquitecto, si el Contratista lo solicita, autorizará estas copias con su firma, una vez confrontadas.

Artículo 13.- HALLAZGOS El Propietario se reserva la posesión de las antigüedades, objetos de arte o sustancias minerales utilizables, que se encuentren en las excavaciones y demoliciones practicadas en sus terrenos o edificaciones, etc. El Contratista deberá emplear, para extraerlos, todas las precauciones que se le indiquen por el ArquitectoDirector.

El Propietario abonará al Contratista el exceso de obras o gastos especiales que estos trabajos ocasionen.

Serán, asimismo, de la exclusiva pertenencia del Propietario los materiales y corrientes de agua que, como consecuencia de la ejecución de las obras, aparecieran en los solares o terrenos en los que se realizan las obras. El Contratista tendrá el derecho de utilizarlas en la construcción; en el caso de tratarse de aguas, y si las utilizara, serán de cargo del Contratista las obras que sea conveniente ejecutar para recogerlas o desviarlas para su utilización.

La autorización para el aprovechamiento de gravas, arenas, y toda clase de materiales procedentes de los terrenos donde se ejecuten los trabajos, así como las condiciones técnicas y económicas de estos aprovechamientos, habrá de concederse y ejecutarse conforme lo señale el Arquitecto-Director para cada caso concreto.

Artículo 14.- CAUSAS DE RESCISIÓN DEL CONTRATO Se considerarán causas suficientes de rescisión las que a continuación se señalan: 1º La muerte o incapacitación del Contratista 2º La quiebra del Contratista.

En los casos anteriores, si los herederos o síndicos ofrecieran llevar a cabo las obras bajo las mismas condiciones estipuladas en el contrato, el Propietario puede admitir o rechazar el ofrecimiento sin que en este último caso tengan aquellos derecho a indemnización alguna.

3º Las alteraciones del contrato por las causas siguientes: A) La modificación del proyecto en forma tal, que representen alteraciones fundamentales del mismo a juicio del Arquitecto-Director y en cualquier caso, siempre que la variación del presupuesto de ejecución, como consecuencia de estas modificaciones, represente en más o en menos el 20 % , como mínimo del importe de aquél.

B) Las modificaciones de unidades de obra. Siempre que estas modificaciones representen variaciones, en más o en menos del 40% como mínimo de algunas de las unidades que figuren en las modificaciones del Proyecto, o más de un 50% de unidades del proyecto modificadas.

4º La suspensión de obra comenzada, y en todo caso, siempre que por causas ajenas a la contrata no se de comienzo a la obra adjudicada dentro del plazo de tres meses a partir de la adjudicación; en este caso, la devolución de fianza será automática.

5º La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión halla excedido de un año.

6º El no dar comienzo la contrata a los trabajos dentro del plazo señalado las condiciones particulares del proyecto.

7º El incumplimiento de las condiciones del contrato cuando implique descuido o mala fe, con perjuicio de los intereses de las obras.

8º La terminación del plazo de ejecución de la obra, sin haberse llegado a ésta.

9º El abandono de la obra sin causas justificadas.

10 La mala fe en la ejecución de la obra.

Artículo 15.- SUMINISTRO DE MATERIALES Obligatoria y minuciosamente se hará constar en los “Pliegos Particulares de Condiciones del Proyecto”, la forma en que el Contratista viene obligado a suministrar los materiales y si el ritmo de la obra ha de ajustarse al de suministros oficiales o particulares, etc.

Muy especialmente se especificará la responsabilidad que pueda caber al Contratista por retraso en el plazo de terminación o en plazos parciales, como consecuencia de deficiencias o faltas en los suministros.

29

Daniel J. MAS MATEU . Arquitecto San Roque 95 Ent. 3

12004 CASTELLÓN Tel-Fax 964 062662

CONSTRUCCION DE 32 NICHOS EN EL CEMENTERIO DE ELS ROSILDOS - (SIERRA ENGARCERÁN)

El presente Pliego General de Condiciones Legales, que consta de 15 artículos (del 81 al 95), es suscrito en prueba de conformidad por la Propiedad y el Contratista por cuadruplicado, uno para cada una de las partes, el tercero para el Arquitecto-Director y el cuarto para el expediente del Proyecto depositado en el Colegio Oficial de Arquitectos, al cual se conviene que hará fe de su contenido en caso de dudas o discrepancias.

Castellón, julio de 2010 El Arquitecto

Daniel Mas Mateu

30

Daniel J. MAS MATEU . Arquitecto San Roque 95 Ent. 3

12004 CASTELLÓN Tel-Fax 964 062662

CONSTRUCCION DE 32 NICHOS EN EL CEMENTERIO DE ELS ROSILDOS - (SIERRA ENGARCERÁN)

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

EXCAVACIONES DE ZANJAS Y POZOS Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutada Excavación de zanjas y pozos con o sin rampa de acceso, en cualquier tipo de terreno con medios mecánicos o con explosivos y carga sobre camión.

Se han considerado las siguientes dimensiones: Zanjas hasta mas de 4 m de profundidad.

Zanjas hasta más de 2 m de anchura en el fondo.

Pozos hasta 4 m de profundidad y hasta 2 m de anchura en el fondo.

Zanjas con rampa de más de 4 m de profundidad y más de 2 m de anchura.

Su ejecución comprende las operaciones que siguen a continuación: Preparación de la zona de trabajo.

Situación de los puntos topográficos.

Carga y encendido de los barrenos.

Excavación de las tierras.

Carga de las tierras sobre camión.

Se considera terreno blando, el atacable con pala, que tiene un ensayo de SPT < 20.

Se considera terreno compacto, el atacable con pico (no con pala), que tiene un ensayo SPT entre 20 y 50.

Se considera terreno de tránsito, el atacable con máquina o escarificadora (no con pico), que tiene un ensayo SPT> 50 sin rebote.

Se considera terreno no clasificado, desde el atable con pala, que tiene un ensayo SPT<20, hasta el atacable con máquina o escarificadora (no con pico), que tiene un ensayo SPT> 50 sin rebote.

Se considera roca si es atacable con martillo picador (no con máquina), que presenta rebote en el ensayo SPT. Excavaciones en tierra: El fondo de la excavación quedará plano y a nivel.

Los taludes perimetrales serán los fijados por D.F. Los taludes tendrán la pendiente especificada en la D.T. Excavaciones en roca: El fondo de la excavación quedará plano y a nivel.

Las rampas de acceso tendrán las características siguientes: - Anchura 4,5 m Pendiente: - Tramos rectos 12%.

- Curvas 8%.

-Tramos antes de salir a la vía de longitud ≥ 6.

El talud será el determinado por la D.F. 6%.

Tolerancias de ejecución: - Dimensiones ±50 mm.

Excavación de tierras: - Planeidad ±40 mm/n.

- Replanteo <0,25 %. ±100 mm.

- Niveles ±50 mm.

Condiciones del proceso de ejecución de las obras.

No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 Km/h.

Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras.

Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución de la partida.

Se seguirá el orden de trabajos previstos por la D.F. Habrá puntos fijos de referencia, exteriores a la zona de trabajo, a los cuales se referirán todas las lecturas topográficas.

Se debe prever un sistema de desagüe para evitar la acumulación de agua dentro de la excavación.

No se trabajará simultáneamente en zonas superpuestas.

Se impedirá la entrada de aguas superficiales.

Es necesario extraer las rocas suspendidas, las tierras y los materiales con peligro de desprendimiento.

Los trabajos se realizarán de manera que molesten lo menos posible a los afectados.

Es caso de improviso (terrenos inundados, olores a gas Etc.) o cuando la actuación pueda afectar a las construcciones vecinas, se suspenderán las obras y se avisará a la D.F. Excavaciones en tierra: Las tierras se sacarán de arriba hacia abajo sin socavarlas.

Es necesario extraer las rocas suspendidas, las tierras y los materiales con peligro de desprendimiento.

31

Daniel J. MAS MATEU . Arquitecto San Roque 95 Ent. 3

12004 CASTELLÓN Tel-Fax 964 062662

CONSTRUCCION DE 32 NICHOS EN EL CEMENTERIO DE ELS ROSILDOS - (SIERRA ENGARCERÁN) No se acumularán los productos de la excavación en el borde de la misma.

En terrenos cohesivos la excavación de los últimos 30 cm, no se hará hasta momentos antes de rellenar.

La aportación de tierras para corrección de niveles será la mínima posible, de las mismas existentes y de compacidad igual.

Se entibará siempre que conste en la D.T. y cuando lo determine la D.F. La entibación cumplirá las especificaciones fijadas en su pliego de condiciones.

Excavaciones en roca mediante voladura: La adquisición, el trasporte, el almacenamiento, la conservación, la manipulación, y el uso de mechas, detonadores y explosivos, se regirá por las disposiciones vigentes, complementadas con las instrucciones que figuren en la D.T. o en su defecto, fije la D.F. Se señalizará convenientemente la zona afectada para advertir al cúbico del trabajo con explosivos.

Se tendrá un cuidado especial con respecto a la carga y encendido de barrenos, es necesario avisar de las descargas con suficiente antelación para evitar posibles accidente.

La D.F. puede prohibir las voladuras o determinados métodos de barrenar si los considera peligrosos.

Si como consecuencia de las barrenadas las excavaciones tienen cavidades donde el agua puede quedar retenida, se rellenarán estas cavidades con material adecuado.

Se mantendrán los dispositivos de desagüe necesarios, para captar y reconducir las corrientes de aguas internas, en los taludes.

Control y criterios de aceptación y rechazo

m3 de volumen medido según las especificaciones de la D.T.

Normativa de obligado cumplimiento -* PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con las rectificaciones de las O.M. 8.5.89 (BOE 118-18.5.89) Y O.M. 28.8.89 (BOE 242-9.10.89)

Condiciones de uso y mantenimiento Según especificaciones de la D.T.

CARGA Y TRANSPORTE DE TIERRAS Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutada Carga y transporte de tierras dentro de la obra o al vertedero, con el tiempo de espera para la carga manual o mecánica sobre dúmper, camión, mototrailla o contenedor con un recorrido máximo de 2 km hasta 20 km.

Dentro de la obra: Transporte de tierras procedentes de excavación o rebaje entre dos puntos de la misma obra.

Las áreas de vertedero de estas tierras serán las definidas por la D.F. El vertido se hará en el lugar y con el espesor de capa indicados.

Las características de las tierras estarán en función de su uso, cumplirán las especificaciones de su pliego de condiciones y será necesaria la aprobación previa de la D.F. Los vehículos de transporte llevarán los elementos adecuados para evitar alteraciones perjudiciales del material.

El trayecto a recorrer cumplirá las condiciones de anchura libre y pendiente adecuadas a la maquinaria a utilizar.

Al vertedero: Se transportarán al vertedero autorizado todos los materiales procedentes de la excavación que la D.F. no acepte como útiles, o sobren.

Condiciones del proceso de ejecución de las obras La operación de carga se hará con las precauciones necesarias para conseguir unas condiciones de seguridad suficiente.

El transporte se realizará en un vehículo adecuado, para el material que se desea transportar, dotado de los elementos que hacen falta para su desplazamiento correcto.

Durante el transporte las tierras se protegerán de manera que no se produzcan pérdidas en los trayectos empleados.

Dentro de la obra: El trayecto cumplirá las condiciones de anchura libre y pendiente adecuada para la máquina a utilizar.

Control y criterios de aceptación y rechazo m3 de volumen medido según las especificaciones de la D.T. Tierras: Se considera un incremento por esponjamiento de acuerdo con los criterios siguientes: - Excavaciones en terreno blando 15%.

- Excavaciones en terreno compacto 20%.

- Excavaciones en terreno de tránsito 25%.

Roca: - Se considera un incremento por esponjamiento de un 25%.

Escombro: - Se considera un incremento por esponjamiento de un 35%.

Normativa de obligado cumplimiento 32

Daniel J. MAS MATEU . Arquitecto San Roque 95 Ent. 3

12004 CASTELLÓN Tel-Fax 964 062662

CONSTRUCCION DE 32 NICHOS EN EL CEMENTERIO DE ELS ROSILDOS - (SIERRA ENGARCERÁN) - No hay normativa de obligado cumplimiento.

Condiciones de uso y mantenimiento Según especificaciones de la D.T. ECMR – RELLENOS ESPECIFICACIONES Se definen como obras de relleno, las consistentes en la extensión y compactación de suelos procedentes de excavaciones o préstamos que se realizan en zanjas y pozos.

DE LOS COMPONENTES Productos constituyentes Tierras o suelos procedentes de la propia excavación o de préstamos autorizados por la dirección facultativa.

Control y aceptación Previa a la extensión del material se comprobará que es homogéneo y que su humedad es la adecuada para evitar su segregación durante su puesta en obra y obtener el grado de compactación exigido.

Los acopios de cada tipo de material se formarán y explotarán de forma que se evite su segregación y contaminación, evitándose una exposición prolongada del material a la intemperie, formando los acopios sobre superficies no contaminantes y evitando las mezclas de materiales de distintos tipos.

El soporte La excavación de la zanja o pozo presentará un aspecto cohesivo. Se habrán eliminado los lentejones y los laterales y fondos estarán limpios y perfilados.

DE LA EJECUCIÓN Preparación Cuando el relleno haya de asentarse sobre un terreno en el que existan corrientes de agua superficial o subálvea, se desviarán las primeras y captarán las segundas, conduciéndolas fuera del área donde vaya a realizarse el relleno, ejecutándose éste posteriormente.

Fases de ejecución En general, se verterán las tierras en el orden inverso al de su extracción cuando el relleno se realice con tierras propias.

Se rellenará por tongadas apisonadas de 20 cm, exentas las tierras de áridos o terrones mayores de 8 cm.

En los últimos 50 cm se alcanzará una densidad seca del 100% de la obtenida en el ensayo Próctor Normal y del 95% en el resto. Cuando no sea posible este control, se comprobará que el pisón no deje huella tras apisonarse fuertemente el terreno y se reducirá la altura de tongada a 10 cm y el tamaño del árido o terrón a 4 cm.

Si las tierras de relleno son arenosas, se compactará con bandeja vibratoria.

Control y aceptación Unidad y frecuencia de inspección: cada 50 m3 o fracción, y no menos de uno por zanja o pozo. · Compactación.

Rechazo: si no se ajusta a lo especificado o si presenta asientos en su superficie.

Se comprobará, para volúmenes iguales, que el peso de muestras de terreno apisonado no sea menor que el terreno inalterado colindante. · Normativa: ver Anexo de Normativa Técnica.

Conservación hasta la recepción de las obras El relleno se ejecutará en el menor plazo posible, cubriéndose una vez terminado, para evitar en todo momento la contaminación del relleno por materiales extraños o por agua de lluvia que produzca encharcamientos superficiales.

Si a pesar de las precauciones adoptadas, se produjese una contaminación en alguna zona del relleno, se eliminará el material afectado, sustituyéndolo por otro en buenas condiciones.

CRITERIOS DE MEDICIÓN · Metro cúbico de relleno y extendido de material filtrante.

Compactado, incluso refino de taludes. · Metro cúbico de relleno de zanjas o pozos.

Con tierras propias, tierras de préstamo y arena, compactadas por tongadas uniformes, con pisón manual o bandeja vibratoria.

SEGURIDAD Y SALUD Planificación de la prevención Organización del trabajo y medidas preventivas · Se tendrá en cuenta el punto 10 del Anexo de Seguridad y Salud. · Todos los conductores de vehículos y máquinas utilizadas en el relleno deben poseer la cualificación adecuada para su uso y manejo. · Los vehículos y máquinas empleados se mantendrán en perfectas condiciones de utilización, revisándose periódicamente. · Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas, conservarán el talud lateral que exija el terreno con ángulo de inclinación no mayor de 13°. El ancho mínimo de la rampa será de 4,50 m ensanchándose en las curvas y sus pendientes no serán mayores del 12% y 8% respectivamente, según se trate de tramos rectos o curvos. En cualquier caso se tendrá en cuenta la capacidad de maniobra de los vehículos utilizados. · Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Siempre que un vehículo o máquina parado inicie un movimiento imprevisto, lo anunciará con una señal acústica. Cuando sea marcha atrás o el conductor esté falto de visibilidad, estará auxiliado por otro operario en el exterior del vehículo. Se extremarán estas prevenciones cuando el vehículo o máquina cambie de tajo y/o se entrecrucen itinerarios.

33

Daniel J. MAS MATEU . Arquitecto San Roque 95 Ent. 3

12004 CASTELLÓN Tel-Fax 964 062662

CONSTRUCCION DE 32 NICHOS EN EL CEMENTERIO DE ELS ROSILDOS - (SIERRA ENGARCERÁN) · Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga durante o después del trabajo se acerque al borde del mismo, se dispondrán topes de seguridad, a una distancia igual a la altura y no menor de 2 m, comprobándose previamente la resistencia del terreno al peso del mismo. · No se acumulará el terreno de excavación, ni otros materiales, junto a bordes de coronación de taludes, salvo autorización, en cada caso, de la dirección facultativa. · Se evitará la formación de polvo y los operarios estarán protegidos adecuadamente en ambientes con polvo. · No se sobrepasará la carga máxima de los vehículos de transporte. · Se deberán señalizar los accesos y recorridos de los vehículos.

Equipos de protección personal (con marcado CE) · Casco de seguridad contra riesgos mecánicos. · Mono de trabajo. · Botas de seguridad. · Cinturón antivibratorio. · Mascarillas autofiltrantes contra polvo.

SEGURIDAD Y SALUD. RIESGOS LABORABLES Riesgos laborales · Caídas de los materiales transportados. · Vuelco del vehículo de transporte de cargas. · Atropello por interferencia entre vehículos y trabajadores. · Ruidos y vibraciones por vehículos de transporte ó maquinas de compactación. · Riesgo higiénico por inhalación de polvo.

ECSC – ZAPATAS CONTINUAS ESPECIFICACIONES Elementos de hormigón en masa o armado de desarrollo lineal rectangular como cimentación de muros verticales de carga, cerramiento o arriostramiento, centrados o de medianería, pertenecientes a estructuras de edificación, sobre suelos homogéneos de estratigrafía sensiblemente horizontal.

DE LOS COMPONENTES Productos constituyentes · Hormigón en masa (HM) o para armar (HA), de resistencia o dosificación especificados en proyecto. · Barras corrugadas de acero, de características físicas y mecánicas indicadas en proyecto. · Mallas electrosoldadas de acero de características físicas y mecánicas indicadas en proyecto.

Control y aceptación Según las indicaciones iniciales del pliego sobre el control y la aceptación de los componentes, el control que podrá llegar a realizarse sobre estos, se expone a continuación. Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los productos, según su utilización, estos podrán ser los que se indican, además de la comprobación de la documentación de suministro en todos los casos. · El hormigón para armar, las barras corrugadas y mallas electrosoldadas de acero deberán cumplir las condiciones indicadas en el subcapítulo EEH-Hormigón armado, para su aceptación.

El soporte El terreno de apoyo, tras la excavación.

El plano de apoyo presentará una superficie limpia y plana, será horizontal, fijándose su profundidad según los estudios geotécnicos, recomendándose una profundidad mínima de 80 cm.

Compatibilidad Se considerará las oscilaciones del nivel freático. Es recomendable que el plano de apoyo quede siempre por debajo de la cota más baja previsible del nivel freático, con el fin de evitar que el terreno por debajo del cimiento se vea afectado por posibles corrientes, lavados, variaciones de pesos específicos, etc.

Se tomarán las precauciones necesarias en terrenos agresivos o con presencia de agua que pueda contener sustancias potencialmente agresivas en disolución, respecto a la durabilidad del hormigón y de las armaduras, de acuerdo con el artículo 37 de la Instrucción EHE, indicadas en el subcapítulo EEH-Hormigón armado.

Estas medidas incluyen la adecuada elección del tipo de cemento a emplear (según la Instrucción RC-97), de la dosificación y permeabilidad del hormigón, del espesor de recubrimiento de las armaduras, etc.

DE LA EJECUCIÓN Preparación · Información previa.

- Localización y trazado de las instalaciones de los servicios que existan, y las previstas para el edificio en la zona de terreno donde se va a actuar.

- Informe geotécnico del terreno. · Condiciones de diseño.

Las juntas de la estructura no se prolongarán en la cimentación, siendo, por tanto, la zapata continua en toda la zanja.

En muros con huecos de paso o perforaciones cuyas dimensiones sean menores que los valores límite establecidos, la zapata será pasante, en caso contrario se interrumpirá como si se tratara de dos muros independientes.

Las zapatas se prolongarán una dimensión igual a su vuelo, en los extremos libres de los muros.

34

Daniel J. MAS MATEU . Arquitecto San Roque 95 Ent. 3

12004 CASTELLÓN Tel-Fax 964 062662

CONSTRUCCION DE 32 NICHOS EN EL CEMENTERIO DE ELS ROSILDOS - (SIERRA ENGARCERÁN) Fases de ejecución · Excavación.

Se realizará según condiciones establecidas en el apartado ECMZ-Zanjas, pozos y bataches.

En el caso de excavaciones para zapatas a diferente nivel, ésta se realizará de forma que no se produzca deslizamiento de las tierras entre dos niveles.

Para excavar en presencia de agua en suelos permeables, se precisará el agotamiento de ésta, sin comprometer la estabilidad de taludes o de las obras vecinas.

Las excavaciones ejecutadas sin agotamiento en suelos sensibles y con un contenido de humedad próximo al límite líquido, se procederá a un saneamiento temporal del fondo de la zanja, por absorción capilar del agua del suelo con materiales permeables que permita la ejecución en seco del proceso de hormigonado.

Si el saneamiento se realiza mediante drenaje, se seguirán las prescripciones del apartado ECMD-Drenajes.

Se acondicionará el terreno para que las zapatas apoyen en condiciones homogéneas, eliminando rocas, lentejones de terreno más resistentes, etc. Los elementos extraños de menor resistencia, serán sustituidos por un suelo de relleno compactado de una compresibilidad equivalente a la del conjunto.

La terminación de la excavación en el fondo y paredes de la misma, se realizará inmediatamente antes de hormigonar la capa de limpieza, quedando la cota provisional del fondo 15 cm por encima de la definitiva.

Deberán adoptarse las medidas necesarias que eviten el tener que utilizar encofrados.

El plano de apoyo de las zapatas quedará empotrado en el firme elegido un mínimo de 10 cm.

La profundidad del firme será tal, que el terreno subyacente no quede sometido a eventuales alteraciones debidas a los agentes climatológicos, como escorrentías y heladas. · Hormigón de limpieza.

Sobre la superficie del terreno se dispondrá una capa de hormigón de regularización, de baja dosificación, de 5 a 10 cm de espesor.

El hormigón de limpieza, en ningún caso servirá para rasantear cuando en el fondo de la excavación existan fuertes irregularidades. · Colocación de las armaduras y hormigonado: Se seguirán las indicaciones del subcapítulo EEH-Hormigón armado.

Los emparrillados o armaduras que se coloquen en el fondo de las zapatas, se apoyarán sobre tacos de mortero rico que sirvan de espaciadores.

No se apoyarán sobre camillas metálicas que después del hormigonado queden en contacto con la superficie del terreno, por facilitar la oxidación de las armaduras.

Se cumplirán las dimensiones y armaduras mínimas de zapatas que se especifican en el artículo 59.8 de la Instrucción EHE: - El canto mínimo en el borde de las zapatas no será inferior a 35 cm, si son de hormigón en masa, ni a 25 cm, si son de hormigón armado.

- La armadura dispuesta en la cara superior, inferior y laterales no distará más de 30 cm.

Las distancias máximas de los separadores serán de 50 diámetros ó 100 cm, para las armaduras del emparrillado inferior y de 50 diámetros ó 50 cm, para las armaduras del emparrillado superior.

Es conveniente colocar también separadores en la parte vertical de ganchos o patillas para evitar el movimiento horizontal de la parrilla del fondo.

La puesta a tierra de las armaduras, se realizará antes del hormigonado según el apartado IEP-Instalaciones de electricidad. Puesta a tierra.

El hormigón se verterá mediante conducciones apropiadas desde la profundidad del firme hasta la cota de la zapata. En zapatas continuas pueden realizarse juntas, en general en puntos alejados de zonas rígidas y muros de esquina, disponiéndolas en puntos situados en los tercios de la distancia entre pilares.

No se hormigonará cuando el fondo de la excavación esté inundado o helado.

En el hormigonado ciclópeo, se verterá una capa de hormigón que aísle los cantos rodados de un contacto con el terreno del fondo de la zanja, a continuación se colocarán los grandes trozos de piedra, lavada, exenta de impurezas y de forma que no se toquen, quedando todos los trozos de piedra recubiertos de hormigón.

Control y aceptación Unidad y frecuencia de inspección: 2 por cada 1000 m2 de planta.

Controles durante la ejecución: Puntos de observación. · Replanteo ejes. · Comprobación de cotas entre ejes de zanjas. · Comprobación de las dimensiones en planta de zanjas. · Excavación del terreno. Según apartado ECMZ-Zanjas, pozos y bataches. · Operaciones previas a la ejecución.

- Eliminación del agua de la excavación (en su caso).

- Rasanteo del fondo de la excavación.

- Colocación de encofrados laterales, en su caso.

- Drenajes permanentes bajo el edificio, en su caso.

- Hormigón de limpieza. Nivelación.

- No interferencia entre conducciones de saneamiento y otras. Pasatubos. · Colocación de armaduras.

- Separación de la armadura inferior del fondo (tacos de mortero, 5 cm).

- Suspensión y atado de armaduras superiores en vigas y losas (canto útil). · Vertido y compactación del hormigón.

En la puesta en obra del hormigón ciclópeo, además se comprobará: - Disposición de las grandes piedras, lavado de las mismas. · Curado del hormigón. · Juntas. · Comprobación final: - Tolerancias. Según Anejo 10 de la Instrucción EHE. · Se realizarán además las comprobaciones correspondientes del subcapítulo EEH-Hormigón armado.

35

Daniel J. MAS MATEU . Arquitecto San Roque 95 Ent. 3

12004 CASTELLÓN Tel-Fax 964 062662

CONSTRUCCION DE 32 NICHOS EN EL CEMENTERIO DE ELS ROSILDOS - (SIERRA ENGARCERÁN) · Normativa: ver Anexo de Normativa Técnica.

CRITERIOS DE MEDICIÓN · Metro lineal de zapata continua de hormigón armado.

Completamente teminada, de las dimensiones especificadas, de hormigón de resistencia o dosificación especificados, de la cuantía de acero especificada, para un recubrimiento de la armadura principal y una tensión admisible del terreno determinadas, incluyendo elaboración, ferrallado, separadores de hormigón, puesta en obra y vibrado, según Instrucción EHE. No se incluye la excavación ni el encofrado, su colocación y retirada. · Kilogramo de acero montado en zapatas continuas.

Acero del tipo y diámetro especificados, incluyendo corte, colocación y despuntes según Instrucción EHE. · Metro cúbico de hormigón en masa o para armar en zapatas continuas.

Medido el volumen a excavación teórica llena, hormigón de resistencia o dosificación especificados, puesto en obra según Instrucción EHE. · Metro cúbico de hormigón armado en zapatas continuas.

Hormigón de resistencia o dosificación especificados, con una cuantía media del tipo de acero especificada, incluso recortes, separadores, alambre de atado, puesta en obra, vibrado y curado del hormigón según Instrucción EHE. · Metro cuadrado de capa de hormigón de limpieza en la base de la cimentación.

Del espesor determinado, de hormigón de resistencia o dosificación especificados, puesto en obra según Instrucción EHE. SEGURIDAD Y SALUD Planificación de la prevención Organización del trabajo y medidas preventivas · Se tendrá en cuenta el punto 10 del Anexo de Seguridad y Salud. · Las maniobras de la maquinaria y camiones se dirigirán por personal distinto al conductor. · Cuando la grúa eleve la ferralla o el hormigón, el personal no estará bajo el radio de acción de la misma. · El perímetro de la excavación será cerrado al tránsito de personas.

Equipos de protección personal (con marcado CE) · Casco de seguridad. · Guantes de cuero para manejo de ferralla. · Mono de trabajo. · Botas de agua. · Botas de seguridad.

SEGURIDAD Y SALUD. RIESGOS LABORABLES Riesgos laborales · Caídas al mismo nivel. · Caídas a distinto nivel. · Atropellos por maquinaria. · Vuelcos de vehículos de obra. · Cortes, golpes y pinchazos. · Polvo ambiental.

ERSS – SOLERAS ESPECIFICACIONES Revestimiento de suelos naturales con capa resistente de hormigón en masa, utilizada bien para base de apoyo de instalaciones, bien para locales con sobrecarga estática de valores variables (ligera, semipesada o pesada), cuya superficie superior quedará vista o recibirá un revestimiento de acabado.

DE LOS COMPONENTES Productos constituyentes · Capa subbase: podrá ser de gravas, zahorras compactadas, etc. · Impermeabilización: podrá ser de lámina de polietileno, etc. · Hormigón en masa: - Cemento: cumplirá las exigencias en cuanto a composición, características mecánicas, físicas y químicas que establece la Instrucción para la recepción de cementos RC-97.

- Áridos: cumplirán las condiciones físico- químicas, físico - mecánicas y granulométricas establecidas en la Instrucción de hormigón estructural EHE. - Agua: se admitirán todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. En caso de duda, el agua deberá cumplir las condiciones de acidez, contenido en sustancias disueltas, sulfatos, cloruros,... especificadas en las normas UNE. · Armadura de retracción: será de malla electrosoldada de barras o alambres corrugados que cumplen las condiciones en cuanto a adherencia y características mecánicas mínimas establecidas en la Instrucción de hormigón estructural EHE. · Material de juntas: - Sellador de juntas de retracción: será de material elástico, de fácil introducción en las juntas y adherente al hormigón.

- Relleno de juntas de contorno: podrá ser de poliestireno expandido, etc.

36

Daniel J. MAS MATEU . Arquitecto San Roque 95 Ent. 3

12004 CASTELLÓN Tel-Fax 964 062662

CONSTRUCCION DE 32 NICHOS EN EL CEMENTERIO DE ELS ROSILDOS - (SIERRA ENGARCERÁN) Control y aceptación · Cementos: - Identificación, tipo, clase y categoría.

- Distintivos: Marca AENOR u Homologación por el Ministerio de Fomento.

- Ensayos: resistencia a compresión. Tiempos de fraguado. Expansión por agujas de Le Chatelier. Pérdida al fuego. Residuo insoluble. Trióxido de azufre. Cloruros Cl. Sulfuros. Oxido de aluminio. Puzolanidad.

- Lotes: según EHE y RC-97. · Agua: - Fuente de suministro.

- Ensayos: exponente de hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos SO3, ión Cloro Cl-, hidratos de carbono, sustancias orgánicas solubles en éter.

- Lotes: según EHE suministro de aguas no potables sin experiencias previas. · Arenas (áridos): - Identificación, tipo y tamaño máximo.

- Distintivos: Marca AENOR u Homologación por el Ministerio de Fomento.

- Ensayos: terrones de arcilla, partículas blandas (en árido grueso), materia que flota en líquido de p.e=2, compuesto de azufre, materia orgánica (en árido fino), equivalente de arena, azul de metileno, granulometría, coeficiente de forma, finos que pasan por el tamiz 0,08, determinación de cloruros.

- Lotes: según EHE. · Mallas electrosoldadas: - Distintivos: Marca AENOR. - Ensayos: sección media equivalente, características geométricas de corrugado, doblado simple, doblado - desdoblado, ensayo de tracción (límite elástico, carga de rotura y alargamiento en rotura, despegue de barra, características geométricas de la malla.

- Lotes: para cada nivel de control, según EHE. Los materiales y equipos de origen industrial, deberán cumplir las condiciones funcionales y de calidad que se fijan en las correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas a fabricación y control industrial. Cuando el material o equipo llegue a obra con certificado de origen industrial que acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas o disposiciones, su recepción se realizará comprobando, únicamente, sus características aparentes.

El soporte Se compactarán y limpiarán los suelos naturales.

Compatibilidad No se dispondrán soleras en contacto directo con suelos de arcillas expansivas, ya que podrían producirse abombamientos, levantamientos y roturas de los pavimentos, agrietamiento de particiones interiores, etc.

En la elaboración del hormigón, se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables.

DE LA EJECUCIÓN Preparación.

Las instalaciones enterradas estarán terminadas.

Se dispondrá la capa subbase.

Se fijarán puntos de nivel para la realización de la solera.

Antes de verter el hormigón se colocará el elemento separador de poliestireno expandido que formará la junta de contorno alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros.

Fases de ejecución · En general: se ejecutarán juntas de retracción, mediante cajeados previstos o realizados posteriormente a máquina, no separadas más de 6 m, que penetrarán en un tercio del espesor de la capa de hormigón. · En caso de solera para base de apoyo de instalaciones, como canalizaciones, arquetas y pozos: será con hormigón de resistencia característica 100 kg/cm2, formando una capa de 15 cm de espesor, extendido sobre terreno limpio y compactado a mano. · En caso de solera para locales con una sobrecarga estática máxima prevista de entre 1 t/m2 y 5 t/m2, y vehículos en circulación de hasta 2,50 t por eje: se colocará una primera capa de arena de río de 15 cm, con tamaño de grano máximo de 5 mm, extendida sobre terreno limpio, bien enrasada y compactada mecánicamente. Posteriormente se extenderá sobre está una lámina de polietileno y una capa de hormigón de resistencia 200 kg/cm2, con un espesor de 15 cm.

Acabados El acabado de la superficie podrá ser mediante reglado o ruleteado.

El curado se realizará mediante riego, cuidando que no se produzca deslavado.

Control y aceptación Controles durante la ejecución. Puntos de observación.

Unidad y frecuencia de inspección: · Ejecución - Compacidad del terreno, planeidad de la capa de arena, espesor de la capa de hormigón, planeidad de la solera: uno cada 100 m2.

- Resistencia característica del hormigón: 2 tomas de 4 probetas por cada lote de control. (Lote = zona de solera de 500 m2, pero no más de una planta.

- Compacidad del terreno será de valor igual o mayor al 80% del Próctor Normal en caso de solera semipesada y 85% en caso de solera pesada.

- Planeidad de la capa de arena medida con regla de 3 m, no presentará irregularidades locales superiores a 20 mm.

37

Daniel J. MAS MATEU . Arquitecto San Roque 95 Ent. 3

12004 CASTELLÓN Tel-Fax 964 062662

CONSTRUCCION DE 32 NICHOS EN EL CEMENTERIO DE ELS ROSILDOS - (SIERRA ENGARCERÁN) - Resistencia característica del hormigón: no será inferior al noventa por ciento (90%) de la especificada. (La resistencia de proyecto del hormigón en masa no será inferior a 20 N/mm2, no obstante, cuando el proyecto establezca un nivel de control reducido del hormigón en masa, deberá adoptarse un valor de la resistencia de cálculo a compresión no superior a 10 N/mm2).

- Espesor de la capa de hormigón: no presentará variaciones superiores a -1 cm o +1,50 cm respecto del valor especificado. · Comprobación final: - Planeidad de la solera, medida por solape de 1,50 m de regla de 3 m, no presentará variaciones superiores a 5 mm, si no va a llevar revestimiento posterior.

- Junta de retracción: la distancia entre juntas no será superior a 6 m.

- Junta de contorno: el espesor y altura de la junta no presentará variaciones superiores a -0,50 cm o +1,50 cm respecto a lo especificado. · Normativa: ver Anexo de Normativa Técnica.

CRITERIOS DE MEDICIÓN Metro cuadrado de solera realizada, con sus distintos espesores y características del hormigón, sobre terrenos limpios y compactados, con terminación mediante reglado y curado.

Las juntas se medirán y valorarán por metro lineal, incluso separadores de poliestireno, con corte y colocación del sellado.

MANTENIMIENTO Uso No se superarán las cargas normales previstas.

Se evitará la permanencia en el suelo de los agentes agresivos admisibles y la caída de los no admisibles.

No se someterá directamente la solera a la acción de: aguas con pH menor de 6 o mayor de 9, o con una concentración en sulfatos superior a 0,20 gr/l, aceites minerales orgánicos y pesados, ni a temperaturas superiores a 40 ºC. Conservación La limpieza se realizará mediante fregado con jabón neutro. En caso de manchas difíciles se utilizarán productos que no afecten a los componentes del hormigón.

No se utilizarán productos de limpieza agresivos, especialmente los abrasivos.

Reparación. Reposición Se inspeccionará la solera observando si aparecen grietas, fisuras, roturas o humedades, asimismo se inspeccionarán las juntas de retracción y de contorno en caso afirmativo, serán estudiadas estás anomalías por técnico cualificado, que dictaminará cuantas reparaciones considere pertinentes.

En caso de tener tratamiento superficial, éste será saneado o repuesto cada 10 años o menos si lo indica el fabricante.

SEGURIDAD Y SALUD Planificación de la prevención Organización del trabajo y medidas preventivas · Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del funcionamiento correcto de las protecciones eléctricas con toma de tierra o doble aislamiento y resguardos con carcasas de seguridad ante la presencia de elementos móviles agresivos. · Ejecución de los trabajos en posturas no forzadas.

Equipos de protecciones colectivas · Protecciones contra el riesgo eléctrico, en caso de utilización de herramientas y equipos o receptores eléctricos.

Equipos de protección personal (con marcado CE) · Casco. · Botas de agua de caña alta. · Fajas y muñequeras contra sobreesfuerzos. · Guantes de goma o PVC. SEGURIDAD Y SALUD. RIESGOS LABORABLES Riesgos Laborales · Caída al mismo nivel. · Golpes en las manos y en los miembros inferiores. · Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas.

· Riesgos derivados del uso de medios auxiliares, que debe definir y evaluar el usuario.

Daniel J. Mas Mateu Castellon julio de 2010

38

Daniel J. MAS MATEU . Arquitecto San Roque 95 Ent. 3

12004 CASTELLÓN Tel-Fax 964 062662

CONSTRUCCION DE 32 NICHOS EN EL CEMENTERIO DE ELS ROSILDOS - (SIERRA ENGARCERÁN)

ANEXO 1 Normas especiales para contratos de obras, concesión de obra pública, gestión de servicios públicos, suministros, servicios y de colaboración entre el sector público y el sector privado

Sección 1.ª Ejecución del contrato de obras El contrato de obra regula la contratación de una persona física o jurídica para la ejecución de una determinada obra.

Mediante el contrato de obra se contrata a un profesional o a una empresa para que haga una obra determinada que será descrita detalladamente en el contrato. Hemos de diferenciar los contratos de obra de los contratos de prestación de servicios. En los contratos de obra, para dar como concluido el mismo, el constructor deberá haber terminado (ejecutado) la obra encargada y obtenido el resultado especificado en el contrato. En cambio en el contrato de prestación de servicios el constructor, la persona que presta el servicio, no se obliga a obtener un resultado concreto, sino simplemente a realizar una actividad determinada

Artículo 212. Comprobación del replanteo.

La ejecución del contrato de obras comenzará con el acta de comprobación del replanteo. A tales efectos, dentro del plazo que se consigne en el contrato que no podrá ser superior a un mes desde la fecha de su formalización salvo casos excepcionales justificados, el servicio de la Administración encargada de las obras procederá, en presencia del contratista, a efectuar la comprobación del replanteo hecho previamente a la licitación, extendiéndose acta del resultado que será firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al órgano que celebró el contrato.

Artículo 213. Ejecución de las obras y responsabilidad del contratista.

1. Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el pliego de cláusulas administrativas particulares y al proyecto que sirve de base al contrato y conforme a las instrucciones que en interpretación técnica de éste dieren al contratista el Director facultativo de las obras, y en su caso, el responsable del contrato, en los ámbitos de su respectiva competencia.

2. Cuando las instrucciones fueren de carácter verbal, deberán ser ratificadas por escrito en el más breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes.

3. Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía el contratista es responsable de los defectos que en la construcción puedan advertirse.

Artículo 214. Fuerza mayor.

1. En casos de fuerza mayor y siempre que no exista actuación imprudente por parte del contratista, éste tendrá derecho a una indemnización por los daños y perjuicios que se le hubieren producido.

2. Tendrán la consideración de casos de fuerza mayor los siguientes: a) Los incendios causados por la electricidad atmosférica. b) Los fenómenos naturales de efectos catastróficos, como maremotos, terremotos, erupciones volcánicas, movimientos del terreno, temporales marítimos, inundaciones u otros semejantes. c) Los destrozos ocasionados violentamente en tiempo de guerra, robos tumultuosos o alteraciones graves del orden público.

39

Daniel J. MAS MATEU . Arquitecto San Roque 95 Ent. 3

12004 CASTELLÓN Tel-Fax 964 062662

CONSTRUCCION DE 32 NICHOS EN EL CEMENTERIO DE ELS ROSILDOS - (SIERRA ENGARCERÁN)

Artículo 215. Certificaciones y abonos a cuenta.

1. A los efectos del pago, la Administración expedirá mensualmente, en los primeros diez días siguientes al mes al que correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada durante dicho período de tiempo, salvo prevención en contrario en el pliego de cláusulas administrativas particulares, cuyos abonos tienen el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer en forma alguna, aprobación y recepción de las obras que comprenden.

2. El contratista tendrá también derecho a percibir abonos a cuenta sobre su importe por las operaciones preparatorias realizadas como instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada adscritos a la obra, en las condiciones que se señalen en los respectivos pliegos de cláusulas administrativas particulares y conforme al régimen y los límites que con carácter general se determinen reglamentariamente, debiendo asegurar los referidos pagos mediante la prestación de garantía.

Artículo 216. Obras a tanto alzado y obras con precio cerrado.

1. Cuando la naturaleza de la obra lo permita, se podrá establecer el sistema de retribución a tanto alzado, sin existencia de precios unitarios, de acuerdo con lo establecido en los apartados siguientes cuando el criterio de retribución se configure como de precio cerrado o en las circunstancias y condiciones que se determinen en las normas de desarrollo de esta Ley para el resto de los casos.

2. El sistema de retribución a tanto alzado podrá, en su caso, configurarse como de precio cerrado, con el efecto de que el precio ofertado por el adjudicatario se mantendrá invariable no siendo abonables las modificaciones del contrato que sean necesarias para corregir deficiencias u omisiones del proyecto sometido a licitación. Esta disposición no obsta al derecho del contratista a ser indemnizado por las modificaciones del contrato que se acuerden conforme a lo previsto en el artículo 217 con el fin de atender nuevas necesidades o de incorporar nuevas funcionalidades a la obra.

3. La contratación de obras a tanto alzado con precio cerrado requerirá que se cumplan las siguientes condiciones: a) Que así se prevea en el pliego de cláusulas administrativas particulares del contrato, pudiendo éste establecer que algunas unidades o partes de la obra se excluyan de este sistema y se abonen por precios unitarios. b) Las unidades de obra cuyo precio se vaya a abonar con arreglo a este sistema deberán estar previamente definidas en el proyecto y haberse replanteado antes de la licitación. El órgano de contratación deberá garantizar a los interesados el acceso al terreno donde se ubicarán las obras, a fin de que puedan realizar sobre el mismo las comprobaciones que consideren oportunas con suficiente antelación a la fecha límite de presentación de ofertas. c) Que el precio correspondiente a los elementos del contrato o unidades de obra contratados por el sistema de tanto alzado con precio cerrado sea abonado mensualmente, en la misma proporción que la obra ejecutada en el mes a que corresponda guarde con el total de la unidad o elemento de obra de que se trate. d) Cuando, de conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo 131, se autorice a los licitadores la presentación de variantes o mejoras sobre determinados elementos o unidades de obra que de acuerdo con el pliego de cláusulas administrativas particulares del contrato deban ser ofertadas por el precio cerrado, las citadas variantes deberán ser ofertadas bajo dicha modalidad.

En este caso, los licitadores vendrán obligados a presentar un proyecto básico cuyo contenido se determinará en el pliego de cláusulas administrativas particulares del contrato.

El adjudicatario del contrato en el plazo que determine dicho pliego deberá aportar el proyecto de construcción de las variantes o mejoras ofertadas, para su preceptiva supervisión y aprobación. En ningún caso el precio o el plazo de la adjudicación sufrirá variación como consecuencia de la aprobación de este proyecto.

40

Daniel J. MAS MATEU . Arquitecto San Roque 95 Ent. 3

12004 CASTELLÓN Tel-Fax 964 062662

CONSTRUCCION DE 32 NICHOS EN EL CEMENTERIO DE ELS ROSILDOS - (SIERRA ENGARCERÁN)

Sección 2.ª Modificación del contrato de obras Artículo 217. Modificación del contrato de obras.

1. Serán obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras que, siendo conformes con lo establecido en el artículo 202, produzcan aumento, reducción o supresión de las unidades de obra o sustitución de una clase de fábrica por otra, cuando ésta sea una de las comprendidas en el contrato, siempre que no se encuentren en los supuestos previstos en la letra e) del artículo 220. En caso de supresión o reducción de obras, el contratista no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna.

2. Cuando las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra no comprendidas en el proyecto o cuyas características difieran sustancialmente de ellas, los precios de aplicación de las mismas serán fijados por la Administración, previa audiencia del contratista por plazo mínimo de tres días hábiles. Si éste no aceptase los precios fijados, el órgano de contratación podrá contratarlas con otro empresario en los mismos precios que hubiese fijado o ejecutarlas directamente. La contratación con otro empresario podrá realizarse por el procedimiento negociado sin publicidad siempre que su importe no exceda del 20 por ciento del precio primitivo del contrato.

3. Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una modificación del proyecto, recabará del órgano de contratación autorización para iniciar el correspondiente expediente, que se sustanciará con carácter de urgencia con las siguientes actuaciones: a) Redacción de la modificación del proyecto y aprobación técnica de la misma. b) Audiencia del contratista, por plazo mínimo de tres días. c) Aprobación del expediente por el órgano de contratación, así como de los gastos complementarios precisos.

No obstante, podrán introducirse variaciones sin necesidad de previa aprobación cuando éstas consistan en la alteración en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto, siempre que no representen un incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio primitivo del contrato.

4. Cuando la tramitación de un modificado exija la suspensión temporal parcial o total de la ejecución de las obras y ello ocasione graves perjuicios para el interés público, el Ministro, si se trata de la Administración General del Estado, sus Organismos autónomos, Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social y demás Entidades públicas estatales, podrá acordar que continúen provisionalmente las mismas tal y como esté previsto en la propuesta técnica que elabore la dirección facultativa, siempre que el importe máximo previsto no supere el 20 por ciento del precio primitivo del contrato y exista crédito adecuado y suficiente para su financiación.

El expediente de modificado a tramitar al efecto exigirá exclusivamente la incorporación de las siguientes actuaciones: a) Propuesta técnica motivada efectuada por el director facultativo de la obra, donde figurará el importe aproximado de la modificación así como la descripción básica de las obras a realizar. b) Audiencia del contratista. c) Conformidad del órgano de contratación. d) Certificado de existencia de crédito.

En el plazo de seis meses deberá estar aprobado técnicamente el proyecto, y en el de ocho meses el expediente del modificado.

Dentro del citado plazo de ocho meses se ejecutarán preferentemente, de las unidades de obra previstas, aquellas partes que no hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas. La autorización del Ministro 41

Daniel J. MAS MATEU . Arquitecto San Roque 95 Ent. 3

12004 CASTELLÓN Tel-Fax 964 062662

CONSTRUCCION DE 32 NICHOS EN EL CEMENTERIO DE ELS ROSILDOS - (SIERRA ENGARCERÁN)

para iniciar provisionalmente las obras implicará en el ámbito de la Administración General del Estado, sus Organismos autónomos y Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social la aprobación del gasto, sin perjuicio de los ajustes que deban efectuarse en el momento de la aprobación del expediente del gasto.

Sección 3.ª Cumplimiento del contrato de obras Artículo 218. Recepción y plazo de garantía.

1. A la recepción de las obras a su terminación y a los efectos establecidos en el artículo 205.2 concurrirá el responsable del contrato a que se refiere el artículo 41 de esta Ley, si se hubiese nombrado, o un facultativo designado por la Administración representante de ésta, el facultativo encargado de la dirección de las obras y el contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo.

Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción, el órgano de contratación deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada al contratista a cuenta de la liquidación del contrato.

2. Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el funcionario técnico designado por la Administración contratante y representante de ésta, las dará por recibidas, levantándose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantía.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y el Director de las mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.

3. El plazo de garantía se establecerá en el pliego de cláusulas administrativas particulares atendiendo a la naturaleza y complejidad de la obra y no podrá ser inferior a un año salvo casos especiales.

Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedará relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el artículo siguiente, procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes que deberá efectuarse en el plazo de sesenta días. En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantía, el director facultativo procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará encargado de la conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía.

4. No obstante, en aquellas obras cuya perduración no tenga finalidad práctica como las de sondeos y prospecciones que hayan resultado infructuosas o que por su naturaleza exijan trabajos que excedan el concepto de mera conservación como los de dragados no se exigirá plazo de garantía.

5. Podrán ser objeto de recepción parcial aquellas partes de obra susceptibles de ser ejecutadas por fases que puedan ser entregadas al uso público, según lo establecido en el contrato.

6. Siempre que por razones excepcionales de interés público debidamente motivadas en el expediente el órgano de contratación acuerde la ocupación efectiva de las obras o su puesta en servicio para el uso público, aún sin el cumplimiento del acto formal de recepción, desde que concurran dichas circunstancias se producirán los efectos y consecuencias propios del acto de recepción de las obras y en los términos en que reglamentariamente se establezcan.

Artículo 219. Responsabilidad por vicios ocultos.

1. Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, responderá éste de los daños y perjuicios que se manifiesten durante un plazo de quince años a contar desde la recepción.

42

Daniel J. MAS MATEU . Arquitecto San Roque 95 Ent. 3

12004 CASTELLÓN Tel-Fax 964 062662

CONSTRUCCION DE 32 NICHOS EN EL CEMENTERIO DE ELS ROSILDOS - (SIERRA ENGARCERÁN)

2. Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, quedará totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

Sección 4.ª Resolución del contrato de obras Artículo 220. Causas de resolución.

Son causas de resolución del contrato de obras, además de las señaladas en el artículo 206, las siguientes: a) La demora en la comprobación del replanteo, conforme al artículo 212. b) La suspensión de la iniciación de las obras por plazo superior a seis meses por parte de la Administración. c) El desistimiento o la suspensión de las obras por un plazo superior a ocho meses acordada por la Administración. d) Los errores materiales que pueda contener el proyecto o presupuesto elaborado por la Administración que afecten al presupuesto de la obra al menos en un 20 por ciento. e) Las modificaciones en el contrato, aunque fueran sucesivas, que impliquen, aislada o conjuntamente, alteraciones del precio del contrato, en cuantía superior, en más o en menos, al 20 por ciento del precio primitivo del contrato, con exclusión del Impuesto sobre el Valor Añadido, o representen una alteración sustancial del proyecto inicial.

Artículo 221. Alteración sustancial y suspensión de la iniciación de la obra.

1. En relación con la letra e) del artículo anterior se considerará alteración sustancial, entre otras, la modificación de los fines y características básicas del proyecto inicial, así como la sustitución de unidades que afecten, al menos, al 30 por ciento del precio primitivo del contrato, con exclusión del Impuesto sobre el Valor Añadido.

2. En la suspensión de la iniciación de las obras por parte de la Administración, cuando ésta dejare transcurrir seis meses a contar de la misma sin dictar acuerdo sobre dicha situación y notificarlo al contratista, éste tendrá derecho a la resolución del contrato.

Artículo 222. Efectos de la resolución.

1. La resolución del contrato dará lugar a la comprobación, medición y liquidación de las obras realizadas con arreglo al proyecto, fijando los saldos pertinentes a favor o en contra del contratista. Será necesaria la citación de éste, en el domicilio que figure en el expediente de contratación, para su asistencia al acto de comprobación y medición.

2. Si se demorase la comprobación del replanteo, según el artículo 212, dando lugar a la resolución del contrato, el contratista sólo tendrá derecho a una indemnización equivalente al 2 por ciento del precio de la adjudicación.

3. En el supuesto de suspensión de la iniciación de las obras por parte de la Administración por tiempo superior a seis meses el contratista tendrá derecho a percibir por todos los conceptos una indemnización del 3 por ciento del precio de adjudicación.

4. En caso de desistimiento o suspensión de las obras iniciadas por plazo superior a ocho meses, el contratista tendrá derecho al 6 por ciento del precio de las obras dejadas de realizar en concepto de beneficio industrial, entendiéndose por obras dejadas de realizar las que resulten de la diferencia entre las reflejadas en el contrato primitivo y sus modificaciones y las que hasta la fecha de notificación de la suspensión se hubieran ejecutado.

5. Cuando las obras hayan de ser continuadas por otro empresario o por la propia Administración, con 43

Daniel J. MAS MATEU . Arquitecto San Roque 95 Ent. 3

12004 CASTELLÓN Tel-Fax 964 062662

CONSTRUCCION DE 32 NICHOS EN EL CEMENTERIO DE ELS ROSILDOS - (SIERRA ENGARCERÁN)

carácter de urgencia, por motivos de seguridad o para evitar la ruina de lo construido, el órgano de contratación, una vez que haya notificado al contratista la liquidación de las ejecutadas, podrá acordar su continuación, sin perjuicio de que el contratista pueda impugnar la valoración efectuada ante el propio órgano. El órgano de contratación resolverá lo que proceda en el plazo de quince días

Castellón julio de 2010 El arquitecto – Daniel J. Mas Mateu

44

Daniel J. MAS MATEU . Arquitecto San Roque 95 Ent. 3

12004 CASTELLÓN Tel-Fax 964 062662

CONSTRUCCION DE 32 NICHOS EN EL CEMENTERIO DE ELS ROSILDOS - (SIERRA ENGARCERÁN)

4.- PRESUPUESTO

45

Daniel J. MAS MATEU . Arquitecto San Roque 95 Ent. 3

12004 CASTELLÓN Tel-Fax 964 062662

CONSTRUCCION DE 32 NICHOS EN EL CEMENTERIO DE ROSILDOS Presupuesto parcial nº 1 EXCAVACIONES Y RELLENOS Código

Ud

1.1 ECAR.6cc

m3

Denominación

Medición

1 -1

19,40 13,30

8,40 2,70

Total m3 ............:

Relleno de la explanada inferior para posterior realizacion de nuevos nichos ( primeros 60 cm.)

Precio

Total

Relleno y extendido de zahorras con medios mecánicos, motoniveladora, incluso compactación, con rodillo autopropulsado, en capas de 25cm de espesor máximo, con grado de compactación 95% del Proctor modificado, según NTE/ADZ-12.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

relleno de la explanada inferior para posterior construccion de nichos ( ultimos 30 cm.) losa nichos

1.2 ECAR.6bb

Página 1

0,35 0,35

57,036 -12,569

44,467

41,78

1.857,83

m3

Relleno y extendido de tierras de prestamo seleccionadas con medios mecánicos, pala cargadora incluso compactación, con bandeja vibratoria y riego, en capas de 25cm de espesor máximo, con grado de compactación 95% del Proctor normal, según NTE/ADZ-12.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

1

19,40

8,40

Total m3 ............:

0,60

97,776

97,776

Total presupuesto parcial nº 1 ...

13,58

1.327,80

3.185,63

CONSTRUCCION DE 32 NICHOS EN EL CEMENTERIO DE ROSILDOS Presupuesto parcial nº 2 ESTRUCTURAS Código

Ud

2.1 ECDZ.2aaaa

m2

Denominación

Medición

1

11,33

2,70

1

19,40

0,85

Total m2 ............:

16,490 47,081

434,56

Hormigón armado HA 25/P/40/IIa preparado, de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 40 mm., con una cuantía media de acero B 500 S de 75 kg., vertido mediante bombeo, incluso recortes, separadores, alambre de atado, vibrado y curado.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

1

6,23

2,80

0,35

0,000 6,105 0,000

1 2

19,40 4,00

0,85 0,85

0,40 0,40

6,596 2,720

Total m3 ............:

15,421

188,13

2.901,15

m2

Losa horizontal realizada con hormigón de obra HA-25/B/20/IIa de 12cm de espesor con una cuantía media de 13 kg de acero B 500 S, encofrado, elaborado, vibrado, curado y desencofrado, según EHE. Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Losas de los nichos

4 4

6,23 2,13

2,50 2,50

Total m2 ............:

62,300 21,300 83,600

65,21

5.451,56

m2

Fábrica para revestir, de 11.5cm de espesor, realizada con ladrillos cerámicos perforados de 24x11.5x5cm, aparejados a soga y recibidos con mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm de espesor, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un 20% de mermas de mortero, según DB SE-F del CTE y NTE-FFL. Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

muros de los nichos 7 4

2,60 2,60 Total m2 ............:

2.5 EEET.1dd

9,23

m3

CIMENTACION DE LOS MUROS DE CONTENCION EN LA PARTE INFERIOR

2.4 EFFC.1bbfa

Total

30,591

Losa de cimentacion de los nichos a realizar

2.3 EEHL.5aaa

Precio

Capa de hormigón de limpieza HM 10/P/40/IIa preparado, de consistencia plástica, tamaño máximo del árido 40 mm. y 7 cm. de espesor, en la base de la cimentación, transportado y puesto en obra, según EHE. Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

hormigon de limpieza en losa nichos hormigon de limpieza en zapata muro de contencion

2.2 ECDL.4aaaa

Página 2

3,00 3,00

0,000 54,600 31,200 0,000

85,800

38,73

3.323,03

m2

Encofrado metálico de zapatas, encepados y vigas riostras mediante paneles de 50x100cm, estimandose 100 usos, incluso desencofrado, limpieza y almacenamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

encofrado de la losa de los nichos 1

6,23 Total m2 ............:

0,50

0,000 3,115

3,115

Suma y sigue ...

17,56

54,70

12.165,00

CONSTRUCCION DE 32 NICHOS EN EL CEMENTERIO DE ROSILDOS Presupuesto parcial nº 2 ESTRUCTURAS Código

Ud

2.6 ECCM21aaab

m

Denominación

1 2

19,40 4,00 Total m ............:

reconstruccion tapia del cementerio para acceso a la obra

Precio

Total

Muro flexorresistente, sin incluir la cimentación, de hormigóm armado HA-25/B/20/IIa, con una cuantia media de acero B 500 S de 15Kg/m, de 1m de altura y un espesor en el punto medio del alzado de 0,25m, incluso elaboración, ferrallado, puesta en obra, encofrado a una cara y vibrado, según EHE. Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

muro de contencion en zona inferior del cementerio para aguantar las tierras de relleno laterales

2.7 EFFH.1ea

Medición

Página 3

19,400 8,000 27,400

93,01

2.548,47

m2

Fábrica para revestir de 20cm de espesor, realizada con bloques de hormigón de áridos densos de 40x20x20cm, recibidos con mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm de espesor, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas y piezas especiales (medio, esquina, etc.), humedecido de las partes en contacto con el mortero, rejuntado y limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un 30% de mermas de mortero,según DB SE-F del CTE y NTE/FFB. Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

1

2,65 Total m2 ............:

3,00

7,950

7,950

Total presupuesto parcial nº 2 ...

27,03

214,89

14.928,36

CONSTRUCCION DE 32 NICHOS EN EL CEMENTERIO DE ROSILDOS Presupuesto parcial nº 3 ALBAÑILERIA Y ACABADOS Código

Ud

3.1 ECSS11gaab

m2

Denominación

Medición

1

11,30 7,80

84,208

2.198,67

Fábrica de dos caras vistas de 10cm de espesor, realizada con ladrillos CARAVISTA klinker rojo de 25x11.7x5cm, sentados con mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm de espesor, aparejados, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, considerando un 3% en concepto de roturas y un 10% de perdidas de mortero, según DB SE-F del CTE y NTE/FFL. Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

7 4 4 4

0,12 0,12 0,12 0,12 Total m2 ............:

3,50 6,23 3,50 2,15

2,940 2,990 1,680 1,032

8,642

105,47

911,47

m2

Tejado compuesto por capa de aislamiento, tabicones aligerados, tablero de machihembrados, cobertura con tejas cerámicas curvas, incluso parte proporcional de formación de aleros, cumbrera, limas y encuentros especiales, según NTE/QTT. Según DB HS-1 del CTE. Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

NICHOS PARTE INFERIOR GRUPO A 1

6,23

3,00

0,000 18,690

1

2,15

3,00

0,000 6,450

NICHOS PARTE SUPERIOR GRUPO B Total m2 ............:

NICHOS GRUPO A NICHOS GRUPO B

26,11

m2

FRONTALES DE LOS NICHOS

3.4 EQTW40b

Total

0,000 36,160 48,048

3,20 6,16

Total m2 ............:

3.3 EQTH.3bca

Precio

Solera de 15cm de espesor, de hormigón armado HA-25/B/20/I fabricado en central, armada con malla electrosoldada ME 15x15 de Ø 5 mm, acero B 500 T; realizada sobre capa base existente (no incluida en este precio). Incluso curado y vibrado del hormigón con regla vibrante, formación de juntas de hormigonado y plancha de poliestireno expandido de 2cm de espesor para la ejecución de juntas de contorno, colocada alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros, según EHE. Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Solera enfrente de los nichos nuevos

3.2 EFFC.3bcaa

Página 4

25,140

59,43

1.494,07

m

Alero en tejados, según NTE/QTT-14, con tejas cerámicas curvas recibidas con mortero de cemento y 2 hiladas de ladrillo macizo, incluso limpieza y regado de la superficie replanteo y colocación de las tejas.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal 6,23

6,230

2,15 Total m ............:

2,150 8,380

Suma y sigue ...

35,39

296,57

4.900,78

CONSTRUCCION DE 32 NICHOS EN EL CEMENTERIO DE ROSILDOS Presupuesto parcial nº 3 ALBAÑILERIA Y ACABADOS Código

Ud

3.5 ERPE.1caab

m2

Denominación

7 5

enfoscado de la tapia del cementerio en el muro derribado para acceso a a la obra

2

2,70 2,70

3,00 3,00

56,700 40,500

2,65

3,50

18,550

Total m2 ............:

115,750

2

3,00

6,000 6,000

124,68

748,08

Arqueta de registro de dimensiones interiores 50x50cm y altura 50cm, construida con fábrica de ladrillo macizo de medio pie de espesor, colocado sobre solera de hormigón H-100 de 10cm de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, con tapa de hormigón armado prefabricada de 5cm de espesor, con junta de goma, terminada, según indicaciones del Documento básico HS Salubridad del CTE, sin inlcuir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

2

2,000 Total u ............:

2,000

162,01

324,02

m

Canalización para alcantarillado hecha con tubo para saneamiento sin presión, de PVC corrugado de doble pared color teja. Con rigidez nominal superior a 8 kN/m². De diámetro nominal 250mm y diámetro interior 226mm.Para unir mediante copa y junta elástica montada en el cabo del tubo, incluida. Según el Proyecto Norma Europeo prEN 13.476. Suministrado en tramos de 6m. Colocado en zanja de ancho 500+250mm, sobre solera de hormigón de 15cm de espesor y lecho de material granular de grueso mínimo 10+250/10cm. Sin incluir relleno de la zanja ni compactación final.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

canalizaciones desagüe pluviales 1 1

0,000 5,600 4,150

5,60 4,15 Total m ............:

tapas de cerramiento de los nuevos nichos

1.309,13

u

arquetas de registro en sumideros

3.9 UICA.4a

11,31

Canal de hormigón polímero para drenaje lineal de superficies. Con bastidor integrado de acero inoxidable y sistema de fijación sin tornillos. De ancho útil 10cm y altura 15cm, sin pendiente incorporada. Con preformado lateral para salida vertical 100mm. Con reja de cobertura de acero galvanizado, para colocar en zonas con tráfico ligero (cargas de clase A15, según DIN 19.580). Suministrado en tramos de 1m. Incluso acometida a desagüe a red general.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Total m ............:

3.8 UICC.3da

Total

m

sumideros recogida de aguas pluviales

3.7 UICA.6ba

Precio

Enfoscado maestreado fratasado, con mortero de cemento M-15 en paramento vertical exterior, según NTE-RPE-7.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Enfoscado de las paredes de panal de los nichos

3.6 UICA.5baaa

Medición

Página 5

9,750

41,77

407,26

u

Tapas de hormigon para cerramiento de nichos, de dimensiones totales 88x73cm y 4cm de espesor, realizado con hormigón en masa H-150 kg/cm² reforzado con fibras de polipropileno.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

32

32,000 Total u ............:

32,000

Total presupuesto parcial nº 3 ...

24,92

797,44

8.486,71

CONSTRUCCION DE 32 NICHOS EN EL CEMENTERIO DE ROSILDOS Presupuesto parcial nº 4 SEGURIDAD Y SALUD Código

Ud

Denominación

4.1 SPIX13b

u

Arnés anticaída encargado de ejercer presión en el cuerpo para sujetarlo y evitar su caída, formado por bandas, elementos de ajuste y hebillas, con dos puntos de amarre, según UNE-EN 361, UNE-EN 363, UNE-EN 362, UNE-EN 364 y UNE-EN 365, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad, declaración de Conformidad y Folleto.

Total u ............:

4.2 SPIX.7b

u

u

u

u

u

cERRAMIENTO PROVISIONAL DE LAS ZONAS DE OBRAS

1,000

9,05

9,05

4,000

0,24

0,96

4,000

1,42

5,68

4,000

0,53

2,12

Bota de seguridad fabricada en piel negra con cierre de cordones y suela de poliuretano con puntera y plantilla de seguridad,, según UNE-EN ISO 20344:2005, UNE-EN ISO 20345:2005, UNE-EN ISO 20346:2005, y UNE-EN ISO 20347:2005, incluso requisitos establecidos por R.D. 1407/1192, certificado CE expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo.

Total u ............:

4.7 SPST.2a

23,30

Par de guantes de uso general fabricados en lona., incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de Conformidad y Folleto informativo.

Total u ............:

4.6 SPIP.1aa

11,65

Gafa protectora de tipo integral estándar, con protección antivaho, a los rayos ultravioleta y antirrayado, según normas UNE-EN 166, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo, amortizable en 5 usos.

Total u ............:

4.5 SPIM.1aa

2,000

Total

Casco de protección de la cabeza contra choques o golpes producidos contra objetos inmóviles, estándar, según UNE-EN 812, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo, amortizable en 10 usos.

Total u ............:

4.4 SPIJ.1aac

Precio

Cinturón de seguridad de suspensión con 1pto de amarre, según UNE-EN 358, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad, declaración de Conformidad y Folleto informativo.

Total u ............:

4.3 SPIC.1a

Medición

Página 6

4,000

9,51

38,04

m

Valla móvil galvanizada de dimensiones 3.00x2.00m, con soportes galvanizados colocados sobre bases de hormigón, incluso colocación.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

1 1

12,00 3,60 Total m ............:

12,000 3,600 15,600

Total presupuesto parcial nº 4 ...

16,93

264,11

343,26

CONSTRUCCION DE 32 NICHOS EN EL CEMENTERIO DE ROSILDOS Presupuesto parcial nº 5 GESTION DE RESIDUOS Código

Ud

Denominación

5.1 SPIO.4a

u

Coste de la correcta Gestion y tratamiento de los residuos de construccion generados durante la obra, segun presupuesto del estudio de gestion de residuos.

Total u ............:

Medición

Página 7

1,000

Total presupuesto parcial nº 5 ...

Precio

48,15

Total

48,15

48,15

Presupuesto de ejecución material 1 2 3 4 5

EXCAVACIONES Y RELLENOS ............................…

ESTRUCTURAS ........................................…

ALBAÑILERIA Y ACABADOS .............................…

SEGURIDAD Y SALUD ..................................…

GESTION DE RESIDUOS ................................…

Total:

3.185,63 14.928,36 8.486,71 343,26 48,15 26.992,11

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON ONCE CÉNTIMOS. Castellon a 29 de Julio de 2010 El Arquitecto

D. Daniel Jose Mas Mateu

CONSTRUCCION DE 32 NICHOS EN EL CEMENTERIO DE ROSILDOS

P.E.M. 13% GASTOS GENERALES 6% BENEFICIO INDUSTRIAL SUMA 18% I.V.A. PRESUPUESTO EJECUCIÓN CONTRATA HONORARIOS DIRECCIÓN OBRA 18% I.V.A. SUMA HONORARIOS DIRECCIÓN EJECUCIÓN OBRA 18% I.V.A. SUMA HONORARIOS COORDINACIÓN SEG. Y SALUD 18% I.V.A. SUMA Total Honorarios TOTAL PRESUPUESTO SUBVENCIONABLE

26992,11 3508,97 1619,53 32120,61 5781,71 37902,32 647,81 116,61 764,42 647,81 116,61 764,42 490,38 88,27 578,65 2097,68 40000,00

HONORARIOS ESTUDIO BASICO 18% I.V.A. SUMA HONORARIOS REDACCION PROYECTO 18% I.V.A. SUMA PR. FINANCIACION HONORARIOS

363,00 65,34 428,34 1511,56 272,08 1783,64 2211,98

TOTAL PR. CONOCIMIENTO ADMON

Castellón , JULIO de 2010

DANIEL MAS MATEU Arquitecto

42211,98

CONSTRUCCION DE 32 NICHOS EN EL CEMENTERIO DE ELS ROSILDOS - (SIERRA ENGARCERÁN)

5.- ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD INDICE 1.- DATOS DE LA OBRA 2.- DATOS TÉCNICOS DEL EMPLAZAMIENTO 3.- CUMPLIMIENTO DEL R.D. 1627/97 DE 24 DE OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DATOS DE LA OBRA 1.- Tipo de obra CONSTRUCCIÓN DE 32 NICHOS EN EL CEMENTERIO DE ELS ROSILDOS 2.- Emplazamiento ELS ROSILDOS - SIERRA ENGARCERÁN 3.- Superficie 27 m2 .

4.- Promotor AYUNTAMIENTO DE SIERRA ENGARCERÁN 5.- Arquitecto autor del proyecto de ejecución DANIEL J. MAS MATEU 6.- Técnico redactor del Estudio Básico de Seguridad y Salud DANIEL J. MAS MATEU DATOS TÉCNICOS DEL EMPLAZAMIENTO 1.- Topografía PENDIENTES Y DESNIVELES. 2.- Características del terreno: resistencia, cohesión, NORMAL, nivel freático BAJO. 3.- Condiciones físicas y de uso de los edificios del entorno NO EXISTEN EDIFICACIONES 4.- Instalaciones de servicios públicos, tanto vistas como enterradas EN LA ZONA NO EXISTEN SERVICIOS PUBLICOS 5.- Ubicación de viales (anchura, número, densidad de circulación) y anchura de aceras CUMPLIMIENTO DEL R.D. 1627/97 DE 24 DE OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 1.- INTRODUCCIÓN 2.- PRINCIPIOS GENERALES APLICABLES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 3.- IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS 4.- MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN 5.- PRIMEROS AUXILIOS 6.- NORMATIVA APLICABLE 1.- INTRODUCCIÓN El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud establece, durante la ejecución de esta obra, las previsiones respecto a la prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así como información útil para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores de mantenimiento.

Servirá para proporcionar unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar a cabo sus obligaciones en el terreno de la prevención de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo, conforme al Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.

46

Daniel J. MAS MATEU . Arquitecto San Roque 95 Ent. 3

12004 CASTELLÓN Tel-Fax 964 062662

CONSTRUCCION DE 32 NICHOS EN EL CEMENTERIO DE ELS ROSILDOS - (SIERRA ENGARCERÁN)

conforme al Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.

En base al artículo 7º, y en aplicación de este Estudio Básico de Seguridad y Salud, el contratista deberá elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el presente documento.

El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado antes del inicio de la obra por el Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra o, cuando no exista Coordinador, por la Dirección Facultativa. En el caso de obras de las Administraciones Públicas deberá someterse a la aprobación de dicha Administración.

Se recuerda la obligatoriedad de que en cada centro de trabajo exista un Libro de Incidencias para el seguimiento del Plan. Cualquier anotación que se realice en el Libro de Incidencias deberá ponerse en conocimiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de 24 horas.Así mismo se recuerda que, según el artículo 15º del Real Decreto, los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban la información adecuada de todas las medidas de seguridad y salud en la obra.

Antes del inicio de los trabajos el promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente, según modelo incluido en el anexo III del Real Decreto.

La comunicación de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente deberá ir acompañada del Plan de Seguridad y Salud.

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra o cualquier integrante de la Dirección Facultativa, caso de apreciar un riesgo grave inminente para la seguridad de los trabajadores, podrá detener la obra parcial o totalmente, comunicándolo a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, al contratista, al subcontratista y a los representantes de los trabajadores.

Las responsabilidades de los coordinadores, de la Dirección Facultativa y del promotor no eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y subcontratistas (artículo 11º).

2.- PRINCIPIOS GENERALES APLICABLES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA El artículo 10 del R.D. 1627/1997 establece que se aplicarán los principios de acción preventiva contenidos en el artículo 15º de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre) durante la ejecución de la obra y, en particular, en las siguientes actividades: a) El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. b) La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus condiciones de acceso y la determinación de las vias o zonas de desplazamiento o circulación. c) La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios auxiliares. d) El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico de las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. e) La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de los distintos materiales, en particular si se trata de materias o sustancias peligrosas. f) La recogida de los materiales peligrosos utilizados. g) El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros. h) La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo. i) La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos. j) Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se realice en la obra o cerca del lugar de la obra. Los principios de acción preventiva establecidos en el artículo 15º de la Ley 31/95 son los siguientes: 1 47

El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención, con arreglo a los siguientes principios generales: Daniel J. MAS MATEU . Arquitecto San Roque 95 Ent. 3

12004 CASTELLÓN Tel-Fax 964 062662

CONSTRUCCION DE 32 NICHOS EN EL CEMENTERIO DE ELS ROSILDOS - (SIERRA ENGARCERÁN)

a) b) c) d)

2 3

4

5

Evitar los riesgos Evaluar los riesgos que no se puedan evitar Combatir los riesgos en su origen Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de producción, con miras, en particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud e) Tener en cuenta la evolución de la técnica f) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro g) Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la organización del trabajo y las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo h) Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual i) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.

El empresario tomará en consideración las capacidades profesionales de los trabajadores en materia de seguridad y de salud en el momento de encomendarles las tareas.

El empresario adoptará las medidas necesarias a fin de garantizar que sólo los trabajadores que hayan recibido información suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y específico.

La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador. Para su adopción se tendrán en cuenta los riesgos adicionales que pudieran implicar determinadas medidas preventivas, las cuales sólo podrán adoptarse cuando la magnitud de dichos riesgos sea sustancialmente inferior a la de los que se pretende controlar y no existan alternativas más seguras.

Podrán concertar operaciones de seguro que tengan como fin garantizar como ámbito de cobertura la previsión de riesgos derivados del trabajo, la empresa respecto de sus trabajadores, los trabajadores autónomos respecto a ellos mismos y las sociedades cooperativas respecto a los socios, cuya actividad consista en la prestación de su trabajo personal.

3.- IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS Sin perjuicio de las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud aplicables a la obra establecidas en el anexo IV del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, se enumeran a continuación los riesgos particulares de distintos trabajos de obra, considerando que algunos de ellos pueden darse durante todo el proceso de ejecución de la obra o bien ser aplicables a otros trabajos.

Deberá prestarse especial atención a los riesgos más usuales en las obras, como por ejemplo caídas, cortes, quemaduras, erosiones y golpes, debiéndose adoptar en cada momento la postura más idónea según el trabajo que se realice.

Además, habrá que tener en cuenta las posibles repercusiones en las estructuras de edificación vecinas y procurar minimizar en todo momento el riesgo de incendio.

Así mismo, los riesgos relacionados deberán tenerse en cuenta en los previsibles trabajos posteriores (reparación, mantenimiento...).

3.1 MEDIOS Y MAQUINARIA - Atropellos, choques con otros vehículos, cogidas - Interferencias con instalaciones de suministro público (agua, luz, gas...)

- Desplome y/o caída de maquinaria de obra (silos, grúas...)

- Riesgos derivados del funcionamiento de grúas - Caída de la carga transportada - Generación excesiva de polvo o emanación de gases tóxicos 48

Daniel J. MAS MATEU . Arquitecto San Roque 95 Ent. 3

12004 CASTELLÓN Tel-Fax 964 062662

CONSTRUCCION DE 32 NICHOS EN EL CEMENTERIO DE ELS ROSILDOS - (SIERRA ENGARCERÁN)

- Caídas desde puntos altos y/o desde elementos provisionales de acceso plataformas) - Golpes y tropiezos - Caída de materiales, rebotes - Ambiente excesivamente ruidoso - Contactos eléctricos directos o indirectos - Accidentes derivados de condiciones atmosféricas 3.2 TRABAJOS PREVIOS - Interferencias con instalaciones de suministro público (agua, luz, gas...)

- Caídas desde puntos altos y/o desde elementos provisionales de acceso plataformas...)

- Golpes y tropiezos - Caída de materiales, rebotes - Sobreesfuerzos por posturas incorrectas - Vuelco de pilas de material - Riesgos derivados del almacenaje de materiales (temperatura, humedad, químicas) 3.3 MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y EXCAVACIONES - Interferencias con instalaciones de suministro público (agua, luz, gas...)

- Generación excesiva de polvo o emanación de gases tóxicos - Caídas desde puntos altos y/o desde elementos provisionales de acceso plataformas) - Golpes y tropiezos - Desprendimiento y/o corrimiento de tierras y/o rocas - Caída de materiales, rebotes - Ambiente excesivamente ruidoso - Desplome y/o caída de las paredes de contención, pozos y zanjas - Desplome y/o caída de las edificaciones vecinas - Accidentes derivados de condiciones atmosféricas - Sobreesfuerzos por posturas incorrectas 3.5 CIMIENTOS - Interferencias con instalaciones de suministro público (agua, luz, gas...)

- Proyección de partículas durante los trabajos - Caídas desde puntos altos y/o desde elementos provisionales de acceso plataformas) - Contactos con materiales agresivos - Cortes y pinchazos - Golpes y tropiezos - Caída de materiales, rebotes - Ambiente excesivamente ruidoso - Desplome y/o caída de las paredes de contención, pozos y zanjas - Desplome y/o caída de las edificaciones vecinas - Desprendimiento y/o corrimiento de tierras y/o rocas - Contactos eléctricos directos e indirectos - Sobreesfuerzos por posturas incorrectas - Fallos de encofrados 49

Daniel J. MAS MATEU . Arquitecto San Roque 95 Ent. 3

12004 CASTELLÓN Tel-Fax 964 062662

(escaleras,

(escaleras,

reacciones

(escaleras,

(escaleras,

CONSTRUCCION DE 32 NICHOS EN EL CEMENTERIO DE ELS ROSILDOS - (SIERRA ENGARCERÁN)

- Generación excesiva de polvo o emanación de gases tóxicos - Vuelco de pilas de material - Riesgos derivados del almacenaje de materiales (temperatura, humedad, reacciones químicas) 3.6 ALBAÑILERIA - Generación excesiva de polvo o emanación de gases tóxicos - Proyección de partículas durante los trabajos - Caídas desde puntos altos y/o desde elementos provisionales de acceso (escaleras, plataformas) - Contactos con materiales agresivos - Cortes y pinchazos - Golpes y tropiezos - Caída de materiales, rebotes - Ambiente excesivamente ruidoso - Sobreesfuerzos por posturas incorrectas - Vuelco de pilas de material - Riesgos derivados del almacenaje de materiales (temperatura, humedad, reacciones químicas) 3.7 REVESTIMIENTOS Y ACABADOS - Generación excesiva de polvo o emanación de gases tóxicos - Proyección de partículas durante los trabajos - Caídas desde puntos altos y/o desde elementos provisionales de acceso (escaleras, plataformas) - Contactos con materiales agresivos - Cortes y pinchazos - Golpes y tropiezos - Caída de materiales, rebotes - Sobreesfuerzos por posturas incorrectas - Vuelco de pilas de material - Riesgos derivados del almacenaje de materiales (temperatura, humedad, reacciones químicas)

50

Daniel J. MAS MATEU . Arquitecto San Roque 95 Ent. 3

12004 CASTELLÓN Tel-Fax 964 062662

CONSTRUCCION DE 32 NICHOS EN EL CEMENTERIO DE ELS ROSILDOS - (SIERRA ENGARCERÁN)

3.9 RELACIÓN NO EXHAUSTIVA DE LOS TRABAJOS QUE IMPLICAN RIESGOS ESPECIALES (Anexo II del R.D. 1627/1997) 1 Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o caída de altura, por las particulares características de la actividad desarrollada, los procedimientos aplicados o el entorno del puesto de trabajo 2 Trabajos en los que la exposición a agentes químicos o biológicos suponga un riesgo de especial gravedad, o para los que la vigilancia específica de la salud de los trabajadores sea legalmente exigible 3 Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes para los que la normativa específica obliga a la delimitación de zonas controladas o vigiladas 4 Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión 5 Trabajos que expongan a riesgo de ahogamiento por inmersión 6 Obras de excavación de túneles, pozos y otros trabajos que supongan movimientos de tierra subterráneos 7 Trabajos realizados en inmersión con equipo subacuático 8 Trabajos realizados en cajones de aire comprimido 9 Trabajos que impliquen el uso de explosivos 10 Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados.

4.- MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN Como criterio general primarán las protecciones colectivas frente a las individuales. Además, tendrán que mantenerse en buen estado de conservación los medios auxiliares, la maquinaria y las herramientas de trabajo. Por otro lado, los medios de protección deberán estar homologados según la normativa vigente.

Las medidas relacionadas también deberán tenerse en cuenta para los previsibles trabajos posteriores (reparación, mantenimiento...).

4.1 MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA - Organización y planificación de los trabajos para evitar interferencias entre los distintos trabajos y circulaciones dentro de la obra - Señalización de las zonas de peligro - Prever el sistema de circulación de vehículos y su señalización, tanto en el interior de la obra como en relación a los viales exteriores - Dejar una zona libre alrededor de la zona excavada para el paso de maquinaria - Inmovilización de camiones mediante cuñas y/o topes durante las tareas de carga y descarga - Respetar las distancias de seguridad con las instalaciones existentes - Los elementos de las instalaciones deben estar con sus protecciones aislantes - Cimentación correcta de la maquinaria de obra - Montaje de grúas realizado por una empresa especializada, con revisiones periódicas, control de la carga máxima, delimitación del radio de acción, frenos, bloqueo, etc.

- Revisión periódica y mantenimiento de maquinaria y equipos de obra - Sistema de riego que impida la emisión de polvo en gran cantidad - Comprobación de la adecuación de las soluciones de ejecución al estado real de los elementos (subsuelo, edificaciones vecinas) - Comprobación de apuntalamientos, condiciones de entibado y pantallas de protección de zanjas 51

Daniel J. MAS MATEU . Arquitecto San Roque 95 Ent. 3

12004 CASTELLÓN Tel-Fax 964 062662

CONSTRUCCION DE 32 NICHOS EN EL CEMENTERIO DE ELS ROSILDOS - (SIERRA ENGARCERÁN)

-

Utilización de pavimentos antideslizantes Colocación de barandillas de protección en lugares con peligro de caída Colocación de mallazos en agujeros horizontales Protección de agujeros y fachadas para evitar la caída de objetos (redes, lonas) Uso de canalizaciones para la evacuación de escombros, correctamente instaladas Uso de escaleras de mano, plataformas de trabajo y andamios Colocación de plataformas de recepción de materiales en las plantas altas

4.2.- MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL - Utilización de mascarillas y gafas homologadas contra el polvo y/o proyección de partículas - Utilización de calzado de seguridad - Utilización de casco homologado - En todas las zonas elevadas en las que no existan sistemas fijos de protección deberán establecerse puntos de anclaje seguros para poder sujetar el cinturón de seguridad homologado, cuya utilización será obligatoria.

- Utilización de guantes homologados para evitar el contacto directo con materiales agresivos y minimizar el riesgo de cortes y pinchazos.

- Utilización de protectores auditivos homologados en ambientes excesivamente ruidosos - Utilización de mandiles - Sistemas de sujeción permanente y de vigilancia por más de un operario, en los trabajos con peligro de intoxicación. Utilización de equipos de suministro de aire 4.3 MEDIDAS DE PROTECCIÓN A TERCEROS - Vallado, señalización y alumbrado de la obra. En el caso de que el vallado invada la calzada debe preverse un paso protegido para la circulación de peatones. El vallado ha de impedir que personas ajenas a la obra puedan entrar en ella - Prever el sistema de circulación de vehículos tanto en el interior de la obra como en relación a los viales exteriores - Inmovilización de camiones mediante cuñas y/o topes durante las tareas de carga y descarga - Comprobación de la adecuación de las soluciones de ejecución al estado real de los elementos (subsuelo, edificaciones vecinas) - Protección de huecos y fachadas para evitar la caída de objetos (redes, lonas) 5.- PRIMEROS AUXILIOS Se dispondrá de un botiquín cuyo contenido será el especificado en la normativa vigente.

Se informará, al inicio de la obra, de la situación de los distintos centros médicos a los que se deberá trasladar los accidentados. Es conveniente disponer en la obra, y en un lugar bien visible, de una lista con los teléfonos y direcciones de los centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc. para garantizar el rápido traslado de los posibles accidentados.

6.- NORMATIVA APLICABLE Ver Anexo Castellón, julio de 2010 El Arquitecto - Daniel J. Mas Mateu

52

Daniel J. MAS MATEU . Arquitecto San Roque 95 Ent. 3

12004 CASTELLÓN Tel-Fax 964 062662

CONSTRUCCION DE 32 NICHOS EN EL CEMENTERIO DE ELS ROSILDOS - (SIERRA ENGARCERÁN)

ANEXO NORMATIVA LEGAL DE APLICACION El edificio del Estudio de Seguridad, estará regulado a lo largo de su ejecución por los textos que a continuación se citan, siendo de obligado cumplimiento para las partes implicadas.

-

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE 8 DE NOVIEMBRE DE 1.995.

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION. RD 1627/97 DE 24 OCTUBRE. ORDENANZA DE TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERAMICA DE 28 DE AGOSTO DE 1.970, con especial atención a: Art. 165 a 176 - Disposiciones generales.

Art. 183 a 291 - Construcción en general.

Art. 334 a 341 - Higiene en el Trabajo.

CONVENIO COLECTIVO DEL GRUPO DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS DE VALENCIA. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA. ORDENANZAS MUNICIPALES SOBRE EL USO DEL SUELO Y EDIFICACION. OTRAS DISPOSICIONES DE APLICACION. Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. * B.O.E. 9-10-73,instrucciones complementarias. * Instrucción Técnica Complementaria del Reglamento de Aparatos de Elevación.B.O.E. 7-7-88. * Reglamento de Régimen Interno de la Empresa Constructora. * Ley 8/1.988 de 7 de Abril sobre Infracción y Sanciones de Orden Social. * Real Decreto 1495/1.986 de 26 de Mayo sobre Reglamento de Seguridad en las Máquinas. * Real Decreto 485/1997 de 14 de Abril sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. * Real Decreto 486/1997 de 14 de Abril por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad en los lugares de trabajo. * Real Decreto 487/1997 de 14 de Abril sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. * Real Decreto 488/ 1997 de 14 de Abril sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. * Real Decreto 664/1997 de 12 de Mayo sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. * Real Decreto 665/1997 de 12 de Mayo sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. * Real Decreto 773/1997, de 30 de Mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. * Orden de 27 de junio de 1997 por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación con las condiciones de acreditación a las entidades especializadas como Servicios de Prevención ajenos a las empresas, de autorización de las personas o entidades especializadas que pretendan desarrollar la actividad de auditoria del sistema de prevención de las empresas y de autorización de las entidades públicas o privadas para desarrollar y certificar actividades formativas en materia de prevención de riesgos laborales. * Real Decreto 949/97 de 20 de junio, por el que se establece el certificado de profesionalidad de la ocupación de prevencionista de riesgos laborales. * Real Decreto 1316/1989, de 27de Octubre sobre protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. * Real Decreto 1407/1992 de 20 de Noviembre por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intercomunitaria de los equipos de protección individual (modificación Real Decreto 159/1995 de 3 de Febrero). * Real Decreto 1535/1992 de 27 de Noviembre por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre máquinas (modificado por Real Decreto 56/1995 de 20 de Enero). *Real Decreto 1215/1997, de 18 de Julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.

53

Daniel J. MAS MATEU . Arquitecto San Roque 95 Ent. 3

12004 CASTELLÓN Tel-Fax 964 062662

CONSTRUCCION DE 32 NICHOS EN EL CEMENTERIO DE ELS ROSILDOS - (SIERRA ENGARCERÁN) PLIEGO SEGURIDAD Y SALUD ESPECIFICACIONES ANEXO DE SEGURIDAD Y SALUD

1.- Equipos de protecciones colectivas. · Eslingas con guardagazas para el transporte de armaduras y balde de hormigón. · Ganchos con pestillo de seguridad. · Se habilitarán los accesos a los distintos niveles de la estructura con escaleras fijas o rampas, de anchura mínima 60 cm, barandilla de 90 cm de altura, con rodapié de 20 cm y tabla intermedia, para trabajos realizados a una altura superior a 2 m, o escaleras móviles, separadas del paramento 1/4 de la altura a salvar, y sobresaliendo del apoyo superior 1 m. · Los andamios (generalmente borriquetas) cumplirán la normativa vigente de seguridad. · Los vibradores eléctricos dispondrán de doble aislamientos, situando al operario que lo maneja fuera de la masa a hormigonar. · La maquinaria, tanto de elevación como de mezclado y batido de los diferentes componentes para la obtención del hormigón, cumplirá lo dispuesto en el R.E. de Baja Tensión y la normativa de puesta a tierra. · Cuando el vertido del hormigón se realice por el sistema de bombeo, los tubos de conducción estarán convenientemente anclados y se pondrá especial cuidado en limpiar la tubería después del hormigonado, pues la presión de salida de los áridos puede ser causa de accidente, suspendiéndose dicho bombeo a la menor señal de obstrucción. · Se evitará la permanencia de personas o su tránsito bajo cargas suspendidas, acotándose las áreas de trabajo, carga y descarga.

2.- Utilización de herramientas manuales.

La utilización de herramientas manuales se realizará teniendo en cuenta: · Se usarán únicamente las específicamente concebidas para el trabajo a realizar. · Se encontrarán en buen estado de limpieza y conservación. · Serán de buena calidad, no poseerán rebabas y sus mangos estarán en buen estado y sólidamente fijados. · Los operarios utilizarán portaherramientas. Las cortantes o punzantes se protegerán cuando no se utilicen. · Cuando no se utilicen se almacenarán en cajas o armarios portaherramientas.

3.- Imprimación y pintura. · Las operaciones de imprimación y pintura se realizarán utilizando los trabajadores protección respiratoria debidamente seleccionada en función del tipo de imprimación y pintura a utilizar. Dichas medidas se extremarán en caso de que la aplicación sea por procedimientos de aerografía o pulverización.

4.- Máquinas eléctricas. · Toda máquina eléctrica a utilizar deberá ser de doble aislamiento o dotada de sistema de protección contra contactos eléctricos indirectos, constituido por toma de tierra combinada con disyuntores diferenciales.

5.- De carácter general. · La realización de los trabajos deberá llevarse a cabo siguiendo todas las instrucciones contenidas en el Plan de Seguridad. · Asimismo los operarios deberán poseer la adecuada cualificación y estar correctamente formados e informados no sólo de la forma de ejecución de los trabajos sino también de sus riesgos y formas de prevenirlos. · Los trabajos se organizarán y planificarán de forma que se tengan en cuenta los riesgos derivados del lugar de ubicación o del entorno en que se vayan a desarrollar los trabajos y en su caso la corrección de los mismos.

– PROTECCIONES COLECTIVAS SEGURIDAD Y SALUD Normas y condiciones técnicas a cumplir por todos los medios de protección colectiva El contratista es el responsable de que todos los medios de protección colectiva cumplan con las siguientes condiciones generales: 1. - El Plan de seguridad y salud respetará fielmente las protecciones colectivas diseñadas en el estudio de seguridad y salud, o bien podrán ser modificadas, tras su justificación y aprobación por el coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.

2. - El montaje y uso correcto de la protección colectiva, son preferibles al uso de equipos de protección individual para defenderse de idénticos riesgos; en consecuencia, no se admitirá el cambio de uso de protección colectiva por el de equipos de protección individual.

3. - Las protecciones colectivas estarán disponibles para uso inmediato, dos días antes de la fecha decidida para su montaje; serán nuevas, a estrenar, si sus componentes tienen caducidad de uso reconocida.

4. - Serán instaladas previamente al inicio de cualquier trabajo que requiera su montaje, quedando prohibida la iniciación del trabajo o actividad hasta que no esté montada por completo en el ámbito del riesgo que neutraliza o elimina.

5. - El Contratista, queda obligado a incluir y suministrar en su plan de ejecución de obra, la fecha de montaje, mantenimiento, cambio de ubicación y retirada de cada una de las protecciones colectivas.

6. - Serán desmontadas de inmediato, las protecciones colectivas en uso en las que se aprecien deterioros con merma efectiva de su calidad real. Se sustituirá el componente deteriorado y se volverá a montar la protección colectiva. Entre tanto se realiza esta operación, se suspenderán los trabajos protegidos por el tramo deteriorado.

7. - Si durante la realización de la obra se hace necesario variar el modo o la disposición de la instalación de la protección colectiva prevista en el plan de seguridad y salud aprobado, deberá presentarse para su aprobación al Coordinador de seguridad y salud, los nuevos planos de instalación.

El Real Decreto 1627/97, de 24 de Octubre, en su Anexo IV, regula las disposiciones mínimas de seguridad y salud que deberán aplicarse en las obras, dentro de tres apartados: Disposiciones mínimas generales relativas a los lugares de trabajo en las obras.

Disposiciones mínimas específicas relativas a los puestos de trabajo en las obras en el interior de los locales.

Disposiciones mínimas específicas relativas a los puestos de trabajo en las obras en el exterior de los locales.

54

Daniel J. MAS MATEU . Arquitecto San Roque 95 Ent. 3

12004 CASTELLÓN Tel-Fax 964 062662

CONSTRUCCION DE 32 NICHOS EN EL CEMENTERIO DE ELS ROSILDOS - (SIERRA ENGARCERÁN) La Norma UNE establece las características y requisitos generales que han de satisfacer las redes de seguridad utilizadas en determinados lugares de trabajo para proteger a las personas expuestas a los riesgos derivados de caída de altura.

Las protecciones colectivas requieren una vigilancia en su mantenimiento que garantice la idoneidad de su funcionamiento para el fin que fueron instaladas. El Delegado de Prevención será el encargado de revisar la situación de estos elementos con la periodicidad que se determine en cada caso y que como pauta general será semanalmente en: elementos de redes y protecciones exteriores en general, barandillas, antepechos, etc. Elementos de andamiaje, apoyos, anclajes, arriostramientos, plataformas, etc. Estado del cable de las grúas-torre, independientemente de la revisión diaria de las personas que manejen grúas.

– CONTRA CONTACTOS ELECTRICOS SEGURIDAD Y SALUD Mango aislante y cesto protector cable, con pinza de plástico orientable en todas las posiciones, para lámpara portátil de mano.

En trabajos nocturnos y/o con poca visibilidad, para suministrar la intensidad de luz necesaria en obra, se emplearán focos de alumbrado portátiles que, o bien se alimenten a 24 V mediante transformadores de separación de circuitos, o bien dispondrán de doble aislamiento. Tendrán sus piezas metálicas, bajo tensión, protegidas.

Los portalámparas, pantallas y rejillas deberán ser de material aislante.

Los cables de alimentación estarán protegidos por material resistente que no se deteriore por roces o torsiones. Serán del tipo flexible de aislamiento reforzado, de 440 V de tensión nominal como mínimo.

La tensión de alimentación no podrá exceder de 250 V con relación a tierra.

Cuando se empleen en emplazamientos muy conductores, estarán alimentadas por una tensión no superior a 24 V, si no son alimentadas por medio de un transformador de separación de circuitos.

Las asas, palancas de maniobra y los órganos análogos deberán estar fijadas de manera, que no puedan aflojarse como consecuencia de calentamiento, vibraciones, etc.

Las tapas deberán estar fijadas de forma que no puedan girarse.

Los portátiles de potencias nominales no superiores a 2,50 kA en el caso de transformadores monofásicos, 6,30 kA en el caso de trifásicos, que estén protegidos contra proyecciones o caídas de agua, deberán estar provistos de una envoltura totalmente cerrada salvo en el caso de que se haya previsto un orificio de desagüe eficaz de 5 mm de diámetro como mínimo.

Los transformadores alimentados por medio de un cable flexible permanente, deberán estar provistos de bornes en los que las conexiones queden aseguradas por medio de tornillos, tuercas u otros medios eficaces.

Interruptor diferencial para instalaciones a 220 V. Cuando sea necesario suministrar fluido eléctrico a la obra mediante una instalación provisional eléctrica, se emplearán cuadros eléctricos con interruptor diferencial en la cabecera de cada línea de distribución.

Las protecciones colectivas requieren una vigilancia en su mantenimiento que garantice la idoneidad de su funcionamiento para el fin que fueron instaladas. El Delegado de Prevención será el encargado de revisar la situación de estos elementos con la periodicidad que se determine en cada caso y que como pauta general será semanalmente en: instalación provisional de electricidad, situación de cuadros auxiliares de plantas, cuadros secundarios, clavijas, etc.

Los interruptores deberán proyectarse de tal manera, que cuando se encuentren ya montados e instalados, con sus conductores de conexión como en uso normal, las partes activas no sean accesibles.

Las partes exteriores que son accesibles cuando el interruptor ya esta montado e instalado con sus conductores de conexión como en uso normal, deberán ser de material aislante o forradas interiormente con un revestimiento aislante, a menos que las partes activas estén dentro de una envoltura interna de material aislante.

Los revestimientos aislantes deberán sujetarse de manera que no puedan perderse cuando se instale el interruptor.

Las entradas para los conductores deberán ser de material aislante o estar provistas de pasatapas o de dispositivos análogos de material aislante, sujetos de manera segura y con resistencia mecánica suficiente.

Para la entrada de cables no debe utilizarse prensaestopas metálicos.

Las envolventes metálicas no deberán estar provistas de un borne de tierra.

Los interruptores diferenciales, con una intensidad de 30 A, deberán disponer de 4 bornes para conductores externos, con una sección nominal entre 2,50 y 6 mm2.

Tensión nominal: - Los valores normales de la tensión nominal serán 250, 350 y 500 V. - Si se prevén otras tensiones nominales, éstas deberán ser como mínimo iguales a 220 V. Intensidad nominal: - Los valores normales de la intensidad nominal serán: 6, 10, 16, 25, 32, 40 y 63 n.

Intensidad diferencial: - Los valores normales de la intensidad diferencial nominal de disparo 0,03; 0,10; 0,30; 0,50 y 1 A. Frecuencia: La frecuencia nominal normal será de 50 Hz. - Los protegidos contra la entrada de agua, deberán haber verificado el grado de protección contra la humedad que corresponda a su clasificación. Asimismo, deberán resistir la humedad atmosférica susceptible de producirse en uso normal.

- Los bornes tendrán una resistencia mecánica suficiente.

- Los tornillos y tuercas destinados al apretado de los conductores irán provistos de una rosca métrica.

- Deberán permitir la conexión de los conductores de cobre que tengan las secciones nominales indicadas en la UNE correspondiente.

Interruptor diferencial para instalaciones a 380 V. Cuando sea necesario suministrar fluido eléctrico a la obra mediante una instalación provisional eléctrica, se emplearán cuadros eléctricos con interruptor diferencial en la cabecera de cada línea de distribución.

Las protecciones colectivas requieren una vigilancia en su mantenimiento que garantice la idoneidad de su funcionamiento para el fin que fueron instaladas. El Delegado de Prevención será el encargado de revisar la situación de estos elementos con la periodicidad que se determine en cada caso y que como pauta general será semanalmente en: instalación provisional de electricidad, situación de cuadros auxiliares de plantas, cuadros secundarios, clavijas, etc.

Los interruptores deberán proyectarse de tal manera, que cuando se encuentren ya montados e instalados, con sus conductores de conexión como en uso normal, las partes activas no sean accesibles.

55

Daniel J. MAS MATEU . Arquitecto San Roque 95 Ent. 3

12004 CASTELLÓN Tel-Fax 964 062662

CONSTRUCCION DE 32 NICHOS EN EL CEMENTERIO DE ELS ROSILDOS - (SIERRA ENGARCERÁN) Las partes exteriores que son accesibles cuando el interruptor ya esta montado e instalado con sus conductores de conexión como en uso normal, deberán ser de material aislante o forradas interiormente con un revestimiento aislante, a menos que las partes activas estén dentro de una envoltura interna de material aislante.

Los revestimientos aislantes deberán sujetarse de manera que no puedan perderse cuando se instale el interruptor.

Las entradas para los conductores deberán ser de material aislante o estar provistas de pasatapas o de dispositivos análogos de material aislante, sujetos de manera segura y con resistencia mecánica suficiente.

Para la entrada de cables no debe utilizarse prensaestopas metálicos.

Las envolventes metálicas no deberán estar provistas de un borne de tierra.

Los interruptores diferenciales, con una intensidad de 40 A., deberán disponer de 6 bornes para conductores externos, con una sección nominal entre 6 y 16 mm2.

Tensión nominal: - Los valores normales de la tensión nominal serán 250, 350 y 500 V. - Si se prevén otras tensiones nominales, éstas deberán ser como mínimo, iguales a 220 V. Intensidad nominal: - Los valores normales de la intensidad nominal serán: 6, 10, 16, 25, 32, 40 y 63 n.

Intensidad diferencial: - Los valores normales de la intensidad diferencial nominal de disparo serán 0,03; 0,10; 0,30; 0,50 y 1 A. Frecuencia: - La frecuencia nominal normal será la de 50 Hz. - Los protegidos contra la entrada de agua, deberán haber verificado el grado de protección contra la humedad que corresponda a su clasificación. Asimismo, deberán resistir la humedad atmosférica susceptible de producirse en uso normal.

- Los bornes tendrán una resistencia mecánica suficiente.

- Los tornillos y tuercas destinados al apretado de los conductores deberán tener una rosca métrica.

- Deberán permitir la conexión de los conductores de cobre que tengan las secciones nominales indicadas en la UNE correspondiente.

Transformador de seguridad.

Los valores de la tensión secundaria nominal pueden ser: 6, 12, 24 y 42 V. Los de la potencia nominal: - En los transformadores monofásicos: 25, 63, 100, 160, 250, 400, 630, 1000, 1600, 2500, 4000, 6300, 10000, UA. - En los transformadores trifásicos: 630, 1000, 1600, 2500, 4000, 6300, 10000, UA. - Los transformadores portátiles de potencia nominal no superior a 630 UA provistos de partes metálicas accesibles, deben estar provistos de una barrera aislante en forma de envoltura interna, o de una protección similar.

- Los bornes del primario y secundario colocados en la misma cara deben estar separados por una barrera de material aislante y su distancia no debe ser inferior a: * 25 mm en el caso de transformadores portátiles. * 50 mm en el caso de transformadores fijos.

Tomas de tierra Todos los elementos metálicos, que en un momento dado puedan entrar en tensión por efecto de una derivación, deberán tener su correspondiente toma de tierra.

La toma de tierra deberá encontrarse protegida mediante una funda en colores amarillo y verde.

Cuando existan cuadros eléctricos generales distintos, las tomas de tierra serán independientes eléctricamente.

En el caso de encontrarse en la obra máquinas-herramientas sin doble aislamiento, su toma de tierra se realizará a través del neutro en combinación con el cuadro de distribución correspondiente y el cuadro general de obra.

El transformador general de la obra estará dotado de su correspondiente toma de tierra.

En el terreno donde se encuentra hincada la pica, se mejorará su conductividad vertiendo agua de forma periódica.

– SEÑALIZACIÓN SEGURIDAD Y SALUD Normas y condiciones técnicas a cumplir en la señalización de la obra Toda señalización a utilizar en la obra deberá cumplir las siguientes condiciones: 1. - La señalización cumplirá el contenido del R.D. 485/97.

2. - En las mediciones y presupuesto se debe especificar, el tipo, modelo, tamaño y material de cada una de las señales previstas para ser utilizadas en la obra.

3. - Las señales se ubicarán según lo descrito en los planos.

4. - El cambio de ubicación de señales se debe realizar mensualmente como mínimo, para garantizar su máxima eficacia.

Baliza intermitente impulso.

Balizas cono, utilizadas para señalización de obras, con dimensiones diferentes, pueden tener una altura de 30, 50 ó 70 cm.

Pintadas en franjas rojas y blancas, disponiendo de una base de apoyo, de forma cuadrada, de color blanco. En su parte superior dispondrá de una luz intermitente.

Baliza troncocónica fluorescente de 50 cm de altura.

Balizas cono, utilizadas para señalización de obras, de 50 cm de altura.

Pintadas en franjas rojas y blancas, fluorescentes, con una base de apoyo, de forma cuadrada, de color blanco. Se utilizan para señalizaciones nocturnas.

Señal de seguridad circular de diámetro 60 cm.

Si el color de seguridad es rojo, la señal es indicativa de prohibición, siendo el color de contraste blanco y el del símbolo negro. El color de seguridad ocupará el borde de la señal y una franja vertical colocada a 135 º, cubriendo como mínimo el 35% de la señal.

Si el color de seguridad es azul, la señal es indicativa de obligación, siendo el color de contraste blanco, así como el del símbolo.

Señal de seguridad de 60x60 cm.

56

Daniel J. MAS MATEU . Arquitecto San Roque 95 Ent. 3

12004 CASTELLÓN Tel-Fax 964 062662

CONSTRUCCION DE 32 NICHOS EN EL CEMENTERIO DE ELS ROSILDOS - (SIERRA ENGARCERÁN) Si el color de seguridad es rojo, indica la ubicación de equipos de lucha contra incendios, el color de contraste será blanco y el del símbolo negro.

Si color de seguridad es verde, puede estar indicando: - Situación de seguridad.

- Salida de socorro.

- Dispositivos de socorro.

- Primeros auxilios.

En estos casos, el color de contraste y el color de los símbolos será el blanco.

Si el color de seguridad es azul, la señalización puede indicar: - Información o instrucciones.

- Otras indicaciones.

Cuando el color de seguridad de la señal es azul, el color de contraste y símbolos será blanco.

Señal de seguridad triangular de 70 cm de lado.

Señal cuyo color de seguridad es el amarillo, con color de contraste, así como el del símbolo negro.

El color de seguridad empleado deberá cubrir al menos el 50%, de la superficie de la señal.

Señal de tráfico de plástico, colocada sobre bastidor metálico.

Señal indicativa, pintada sobre un plástico, que posteriormente se coloca sobre un soporte metálico.

Son generalmente señales utilizadas para indicar de forma provisional unas determinadas obligaciones o prohibiciones, siendo, por su fácil manejo, idóneas para ser transportadas de un lugar a otro.

PROTECCIONES– INDIVIDUALES

SEGURIDAD Y SALUD Normas y condiciones técnicas a cumplir por todos los Equipos de Protección Individual (E.P.I.s) Los Equipos de Protección Individual (E.P.I.s), deberán utilizarse cuando existan riesgos para la seguridad o salud de los trabajadores que no hayan podido evitarse o limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de Organización del trabajo.

Todos los Equipos de protección individual, deberán cumplir las siguientes condiciones: 1. - Tendrán la marca "CE" según R.D. 1407/92, de 20 de Noviembre, que establece las condiciones mínimas que deben cumplir los E.P.I.s, el procedimiento mediante el cual el organismo de control comprueba y certifica que el modelo tipo de E.P.I. cumple las exigencias esenciales de seguridad requeridas en este Real Decreto, y el control por el fabricante de los E.P.I.s Si la marca "CE" no existiese para un determinado equipo de protección individual, se autorizará el uso a aquellos: A)Que se ajusten a las Normas Técnicas Reglamentarias MT, de homologación del Ministerio de Trabajo (O.M. 17-5-74)(B.O.E. 27-51974), siempre que exista Norma.

B)Que estén en posesión de una homologación de cualquiera de los Estados Miembros de la Unión Europea o de los Estados Unidos del Norte de América.

2. - Su utilización se regirá por el R.D. 773/97, de 30 de Mayo, que establece en el marco de la Ley 31/95, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en sus artículos 5, 6 y 7, las disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la elección, utilización por los trabajadores en el trabajo y mantenimiento de los equipos de protección individual (E.P.I.s) 3. - Los E.P.I.s en uso que estén rotos o deteriorados, serán reemplazados de inmediato.

4. - Se elegirán preferentemente todos aquellos E.P.I.s que ofrezcan condiciones ergonómicas.

5. - Todo equipo de protección individual estará adecuadamente concebido y suficientemente acabado para que su uso nunca represente un riesgo o daño en sí mismo.

6. - Se garantizará un adecuado mantenimiento del equipo de protección individual, el control efectivo de su uso, así como la difusión de las condiciones de utilización.

7. - Por su parte el trabajador, deberá respetar las instrucciones de uso; estará obligado a indicar cualquier tipo de anomalía o defecto y sobre todo, deberá tener voluntad de protegerse.

Los Equipos de Protección Individual requieren una vigilancia en su mantenimiento. El Delegado de Prevención será el encargado de revisar la situación de estos elementos con la periodicidad que se determine en cada caso y que como pauta general será mensualmente para el almacén de medios de protección personal.

CASTELLON julio de 2010 DANIEL J. MAS MATEU . Arquitecto

57

Daniel J. MAS MATEU . Arquitecto San Roque 95 Ent. 3

12004 CASTELLÓN Tel-Fax 964 062662

CONSTRUCCION DE 32 NICHOS EN EL CEMENTERIO DE ROSILDOS

ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS

Índice 1

Memoria Informativa del Estudio

2

Definiciones

3

Medidas Prevención de Residuos

4

Cantidad de Residuos

5

Separación de Residuos

6

Medidas para la Separación en Obra

7

Destino Final

8

Prescripciones del Pliego sobre Residuos

9

Presupuesto

10

Plantillas de Impresos

11

Documentación Gráfica

Página 1 de 19

CONSTRUCCION DE 32 NICHOS EN EL CEMENTERIO DE ROSILDOS

1 Memoria Informativa del Estudio Se redacta este Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición en cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 Febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y de demolición que establece, en su artículo 4, entre las obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición la de incluir en proyecto de ejecución un Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra.

En base a este Estudio, el poseedor de residuos redactará un plan que será aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad y pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra.

Este Estudio de Gestión los Residuos cuenta con el siguiente contenido: • Estimación de la CANTIDAD, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

• Relación de MEDIDAS para la PREVENCIÓN de residuos en la obra objeto del proyecto.

• Las operaciones de REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN o ELIMINACIÓN a que se destinarán los residuos que se generarán en la obra.

• Las MEDIDAS para la SEPARACIÓN de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento por parte del poseedor de los residuos, de la obligación de separación establecida en el artículo 5 del citado Real Decreto 105/2008.

• Las prescripciones del PLIEGO de PRESCRIPCIONES técnicas particulares del proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra.

• Una VALORACIÓN del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente.

• En su caso, un INVENTARIO de los RESIDUOS PELIGROSOS que se generarán.

• PLANOS de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra.

Los datos informativos de la obra son: Proyecto:

CONSTRUCCION DE 32 NICHOS EN EL CEMENTERIO DE

ROSILDOS Dirección de la obra: Localidad: Provincia: Promotor: N.I.F. del promotor: Técnico redactor de este Estudio: Titulación o cargo redactor: Fecha de comienzo de la obra:

CEMENTERIO DE ROSILDOS ELS ROSILDOS - SIERRA ENGARCERAN CASTELLON AYUNTAMIENTO DE SIERRA ENGARCERAN B-120500C DANIEL JOSE MAS MATEU Sustituya por titulación o cargo REDACTOR 26-05-11

2 Definiciones Para un mejor entendimiento de este documento se realizan las siguientes definiciones dentro del ámbito de la gestión de residuos en obras de construcción y demolición: • Residuo: Según la ley 10/98 se define residuo a cualquier sustancia u objeto del que su poseedor se desprenda o del que tenga la intención u obligación de desprenderse.

• Residuo peligroso: Son materias que en cualquier estado físico o químico contienen elementos o sustancias que pueden representar un peligro para el medio ambiente, la salud humana o los recursos naturales. En última instancia, se considerarán residuos peligrosos los indicados en la "Orden MAM/304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos" y en el resto de normativa nacional y comunitaria. También tendrán consideración de residuo peligroso los envases y recipientes que hayan contenido residuos o productos peligrosos.

• Residuos no peligrosos: Todos aquellos residuos no catalogados como tales según la definición anterior.

• Residuo inerte: Aquel residuo No Peligroso que no experimenta transformaciones físicas, químicas o

Página 2 de 19

CONSTRUCCION DE 32 NICHOS EN EL CEMENTERIO DE ROSILDOS

• • •

•

• • • • • • • •

biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixivialidad total, el contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes y en particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales o subterráneas.

Residuo de construcción y demolición: Cualquier sustancia u objeto que cumpliendo con la definición de residuo se genera en una obra de construcción y de demolición.

Código LER: Código de 6 dígitos para identificar un residuo según la Orden MAM/304/2002.

Productor de residuos: La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración de productor de residuos la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de construcción o demolición.

Poseedor de residuos de construcción y demolición: la persona física o jurídica que tenga en su poder los residuos de construcción y demolición y que no ostente la condición de gestor de residuos. En todo caso, tendrá la consideración de poseedor la persona física o jurídica que ejecute la obra de construcción o demolición, tales como el constructor, los subcontratistas o los trabajadores autónomos.

En todo caso, no tendrán la consideración de poseedor de residuos de construcción y demolición los trabajadores por cuenta ajena.

Volumen aparente: volumen total de la masa de residuos en obra, espacio que ocupan acumulados sin compactar con los espacios vacíos que quedan incluidos entre medio. En última instancia, es el volumen que realmente ocupan en obra.

Volumen real: Volumen de la masa de los residuos sin contar espacios vacíos, es decir, entendiendo una teórica masa compactada de los mismos.

Gestor de residuos: La persona o entidad pública o privada que realice cualquiera de las operaciones que componen la gestión de los residuos, sea o no el productor de los mismos. Han de estar autorizados o registrados por el organismo autonómico correspondiente.

Destino final: Cualquiera de las operaciones de valorización y eliminación de residuos enumeradas en la "Orden MAM/304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos".

Reutilización: El empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue diseñado originariamente.

Reciclado: La transformación de los residuos, dentro de un proceso de producción para su fin inicial o para otros fines, incluido el compostaje y la biometanización, pero no la incineración con recuperación de energía.

Valorización: Todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente.

Eliminación: todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien a su destrucción, total o parcial, realizado sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente.

3 Medidas Prevención de Residuos Prevención en Tareas de Derribo • •

En la medida de lo posible, las tareas de derribo se realizarán empleando técnicas de desconstrucción selectiva y de desmontaje con el fin de favorecer la reutilización, reciclado y valoración de los residuos.

Como norma general, el derribo se iniciará con los residuos peligrosos, posteriormente los residuos destinados a reutilización, tras ellos los que se valoricen y finalmente los que se depositarán en vertedero.

Prevención en la Adquisición de Materiales • La adquisición de materiales se realizará ajustando la cantidad a las mediciones reales de obra, ajustando al máximo las mismas para evitar la aparición de excedentes de material al final de la obra.

• Se requerirá a las empresas suministradoras a que reduzcan al máximo la cantidad y volumen de embalajes priorizando aquellos que minimizan los mismos.

• Se realizará un plan de entrega de los materiales en que se detalle para cada uno de ellos la cantidad, fecha de llegada a obra, lugar y forma de almacenaje en obra, gestión de excedentes y en su caso gestión de residuos.

Página 3 de 19

CONSTRUCCION DE 32 NICHOS EN EL CEMENTERIO DE ROSILDOS • Se priorizará la adquisición de productos "a granel" con el fin de limitar la aparición de residuos de envases en obra.

• Aquellos envases o soportes de materiales que puedan ser reutilizados como los palets, se evitará su deterioro y se devolverán al proveedor.

• Se incluirá en los contratos de suministro una cláusula de penalización a los proveedores que generen en obra más residuos de los previstos y que se puedan imputar a una mala gestión.

• Se intentará adquirir los productos en módulo de los elementos constructivos en los que van a ser colocados para evitar retallos.

Prevención en la Puesta en Obra • Se optimizará el empleo de materiales en obra evitando la sobredosificación o la ejecución con derroche de material especialmente de aquellos con mayor incidencia en la generación de residuos.

• Los materiales prefabricados, por lo general, optimizan especialmente el empleo de materiales y la generación de residuos por lo que se favorecerá su empleo.

• En la puesta en obra de materiales se intentará realizar los diversos elementos a módulo del tamaño de las piezas que lo componen para evitar desperdicio de material.

• Se vaciarán por completo los recipientes que contengan los productos antes de su limpieza o eliminación, especialmente si se trata de residuos peligrosos.

• En la medida de lo posible se favorecerá la elaboración de productos en taller frente a los realizados en la propia obra que habitualmente generan mayor cantidad de residuos.

• Se primará el empleo de elementos desmontables o reutilizables frente a otros de similares prestaciones no reutilizables.

• Se agotará la vida útil de los medios auxiliares propiciando su reutilización en el mayor número de obras para lo que se extremarán las medidas de mantenimiento.

• Todo personal involucrado en la obra dispondrá de los conocimientos mínimos de prevención de residuos y correcta gestión de ellos.

• Se incluirá en los contratos con subcontratas una cláusula de penalización por la que se desincentivará la generación de más residuos de los previsibles por una mala gestión de los mismos.

Prevención en el Almacenamiento en Obra • Se realizará un almacenamiento correcto de todos los acopios evitando que se produzcan derrames, mezclas entre materiales, exposición a inclemencias meteorológicas, roturas de envases o materiales, etc.

• Se extremarán los cuidados para evitar alcanzar la caducidad de los productos sin agotar su consumo.

• Los responsables del acopio de materiales en obra conocerán las condiciones de almacenamiento, caducidad y conservación especificadas por el fabricante o suministrador para todos los materiales que se recepcionen en obra.

• En los procesos de carga y descarga de materiales en la zona de acopio o almacén y en su carga para puesta en obra se producen percances con el material que convierten en residuos productos en perfecto estado.

Es por ello que se extremarán las precauciones en estos procesos de manipulado.

• Se realizará un plan de inspecciones periódicas de materiales, productos y residuos acopiados o almacenados para garantizar que se mantiene en las debidas condiciones.

4 Cantidad de Residuos A continuación se presenta una estimación de las cantidades, expresadas en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

Siguiendo lo expresado en el Real Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, no se consideran residuos y por tanto no se incluyen en la tabla las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la misma obra, en una obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización.

La estimación de cantidades se realiza tomando como referencia los ratios estándar publicados en el país sobre volumen y tipificación de residuos de construcción y demolición más extendidos y aceptados. Dichos ratios han sido ajustados y adaptados a las características de la obra según cálculo automatizado realizado con ayuda del programa informático específico CONSTRUBIT RESIDUOS. La utilización de ratios en el cálculo de residuos permite la realización de una "estimación inicial" que es lo que la normativa requiere en este documento, sin embargo los ratios establecidos para "proyectos tipo" no permiten una definición

Página 4 de 19

CONSTRUCCION DE 32 NICHOS EN EL CEMENTERIO DE ROSILDOS exhaustiva y precisa de los residuos finalmente obtenidos para cada proyecto con sus singularidades por lo que la estimación contemplada en la tabla inferior se acepta como estimación inicial y para la toma de decisiones en la gestión de residuos pero será el fin de obra el que determine en última instancia los residuos obtenidos.

Código Descripción LER del Residuo 150110 Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados por ellas.

160504 Gases en recipientes a presión [incluidos los halones] que contienen sustancias peligrosas.

170101 Hormigón, morteros y derivados.

170102 Ladrillos.

170201 Madera.

170203 Plástico.

170407 Metales mezclados.

170802 Materiales de construcción a partir de yeso distintos de los especificados en el código 17 08 01.

170904 Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03.

200101 Papel y cartón.

Total :

Cantidad Peso 1,04 Kg

m3 Volumen Aparente 0,02

0,45 Kg

0,00

1,22 Tn 0,00 Tn 0,00 Tn 0,02 Tn 0,00 Tn 0,00 Tn

0,83 0,69 0,17 0,04 0,02 0,52

1,11 Tn

0,04

0,00 Tn 2,35 Tn

0,02 2,33

5 Separación de Residuos Según el Real Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición los residuos de construcción y demolición deberán separarse en las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: Descripción Hormigón Ladrillos, tejas, cerámicos Metal Madera Vidrio Plástico Papel y cartón

Cantidad 80 t.

40 t.

2 t.

1 t.

1 t.

0,5 t.

0,5 t.

De este modo los residuos se separarán de la siguiente forma:

Página 5 de 19

CONSTRUCCION DE 32 NICHOS EN EL CEMENTERIO DE ROSILDOS

Código LER

150110

160504

170101

170102

170201

170203

170407

170802

170904

200101

Descripción del Residuo

Cantidad Peso

m3 Volumen Aparente

Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados por ellas.

Opción de separación: Separado Gases en recipientes a presión [incluidos los halones] que contienen sustancias peligrosas.

Opción de separación: Separado Hormigón, morteros y derivados.

Opción de separación: Residuos inertes Ladrillos.

Opción de separación: Residuos inertes Madera.

Opción de separación: Residuos mezclados no peligrosos Plástico.

Opción de separación: Residuos mezclados no peligrosos Metales mezclados.

Opción de separación: Residuos metálicos Materiales de construcción a partir de yeso distintos de los especificados en el código 17 08 01.

Opción de separación: Residuos inertes Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03.

Opción de separación: Residuos mezclados no peligrosos Papel y cartón.

Opción de separación: Residuos mezclados no peligrosos

1,04 Kg

0,02

0,45 Kg

0,00

1,22 Tn

0,83

0,00 Tn

0,69

0,00 Tn

0,17

0,02 Tn

0,04

0,00 Tn

0,02

0,00 Tn

0,52

1,11 Tn

0,04

0,00 Tn

0,02

Total :

2,35 Tn

2,34

Página 6 de 19

CONSTRUCCION DE 32 NICHOS EN EL CEMENTERIO DE ROSILDOS

6 Medidas para la Separación en Obra Con objeto de conseguir una mejor gestión de los residuos generados en la obra de manera que se facilite su reutilización, reciclaje o valorización y para asegurar las condiciones de higiene y seguridad requeridas en el artículo 5.4 del Real Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y de demolición se tomarán las siguientes medidas: • Las zonas de obra destinadas al almacenaje de residuos quedarán convenientemente señalizadas y para cada fracción se dispondrá un cartel señalizador que indique el tipo de residuo que recoge.

• Todos los envases que lleven residuos deben estar claramente identificados, indicando en todo momento el nombre del residuo, código LER, nombre y dirección del poseedor y el pictograma de peligro en su caso.

• Los residuos químicos peligrosos como restos de desencofrantes, pinturas, colas, ácidos, etc. se almacenarán en casetas ventiladas, bien iluminadas, ordenadas, cerradas, cubiertas de la intemperie, sin sumideros por los que puedan evacuarse fugas o derrames, cuidando de mantener la distancia de seguridad entre residuos que sean sinérgicos entre sí o incompatibles, agrupando los residuos por características de peligrosidad y en armarios o estanterías diferenciadas, en envases adecuados y siempre cerrados, en temperaturas comprendidas entre 21º y 55º o menores de 21º para productos inflamables. También contarán con cubetas de retención en función de las características del producto o la peligrosidad de mezcla con otros productos almacenados.

• Todos los productos envasados que tengan carácter de residuo peligroso deberán estar convenientemente identificados especificando en su etiquetado el nombre del residuo, código LER, nombre y dirección del productor y el pictograma normalizado de peligro.

• Las zonas de almacenaje para los residuos peligrosos habrán de estar suficientemente separadas de las de los residuos no peligrosos, evitando de esta manera la contaminación de estos últimos.

• Los residuos se depositarán en las zonas acondicionadas para ellos conforme se vayan generando.

• Los residuos se almacenarán en contenedores adecuados tanto en número como en volumen evitando en todo caso la sobrecarga de los contenedores por encima de sus capacidades límite.

• Para aquellas obras en la que por falta de espacio no resulte técnicamente viable efectuar la separación de los residuos, esta se podrá encomendar a un gestor de residuos en una instalación de residuos de construcción y demolición externa a la obra.

Página 7 de 19

CONSTRUCCION DE 32 NICHOS EN EL CEMENTERIO DE ROSILDOS

7 Destino Final Se detalla a continuación el destino final de todos los residuos de la obra, excluidos los reutilizados, agrupados según las fracciones que se generarán en base a los criterios de separación diseñados en puntos anteriores de este mismo documento.

Los principales destinos finales contemplados son: vertido, valorización, reciclado o envío a gestor autorizado.

Código LER

150110

160504

170107

170407 170904

Descripción del Residuo

Cantidad Peso

Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados por ellas.

Destino: Envío a Gestor para Tratamiento Gases en recipientes a presión [incluidos los halones] que contienen sustancias peligrosas.

Destino: Envío a Gestor para Tratamiento Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las especificadas en el código 17 01 06.

Destino: Valorización Externa Metales mezclados.

Destino: Valorización Externa Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03.

Destino: Envío a Gestor para Tratamiento Total :

m3 Volumen Aparente

1,04 Kg

0,02

0,45 Kg

0,00

1,22 Tn

2,04

0,00 Tn

0,02

1,13 Tn

0,25

2,35 Tn

2,34

8 Prescripciones del Pliego sobre Residuos Obligaciones Agentes Intervinientes •

•

• •

•

Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o jurídica que ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra. El plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra.

El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización y en última instancia a depósito en vertedero.

Según exige el Real Decreto 105/2008, que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y de demolición, el poseedor de los residuos estará obligado a sufragar los correspondientes costes de gestión de los residuos.

El productor de residuos (promotor) habrá de obtener del poseedor (contratista) la documentación acreditativa de que los residuos de construcción y demolición producidos en la obra han sido gestionados en la misma ó entregados a una instalación de valorización ó de eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos regulados en la normativa y, especialmente, en el plan o en sus modificaciones. Esta documentación será conservada durante cinco años.

En las obras de edificación sujetas a licencia urbanística la legislación autonómica podrá imponer al promotor (productor de residuos) la obligación de constituir una fianza, o garantía financiera equivalente, que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha licencia en relación con los residuos

Página 8 de 19

CONSTRUCCION DE 32 NICHOS EN EL CEMENTERIO DE ROSILDOS

•

de construcción y demolición de la obra, cuyo importe se basará en el capítulo específico de gestión de residuos del presupuesto de la obra.

Todos los trabajadores intervinientes en obra han de estar formados e informados sobre el procedimiento de gestión de residuos en obra que les afecta, especialmente de aquellos aspectos relacionados con los residuos peligrosos.

Gestión de Residuos • • • • • • •

•

Según requiere la normativa, se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y demolición que no hayan sido sometidos a alguna operación de tratamiento previo.

El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación.

Se debe asegurar en la contratación de la gestión de los residuos, que el destino final o el intermedio son centros con la autorización autonómica del organismo competente en la materia. Se debe contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dichos organismos e inscritos en los registros correspondientes.

Para el caso de los residuos con amianto se cumplirán los preceptos dictados por el RD 396/2006 sobre la manipulación del amianto y sus derivados.

Las tierras que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos degradados, serán retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, en condiciones de altura no superior a 2 metros.

El depósito temporal de los residuos se realizará en contenedores adecuados a la naturaleza y al riesgo de los residuos generados.

Dentro del programa de seguimiento del Plan de Gestión de Residuos se realizarán reuniones periódicas a las que asistirán contratistas, subcontratistas, dirección facultativa y cualquier otro agente afectado. En las mismas se evaluará el cumplimiento de los objetivos previstos, el grado de aplicación del Plan y la documentación generada para la justificación del mismo.

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final (Planta de Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos/Madera...) sean centros autorizados. Así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados e inscritos en los registros correspondientes. Se realizará un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCDs deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final.

Separación • • • • •

• •

El depósito temporal de los residuos valorizables que se realice en contenedores o en acopios, se debe señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado.

Los contenedores o envases que almacenen residuos deberán señalizarse correctamente, indicando el tipo de residuo, la peligrosidad, y los datos del poseedor.

El responsable de la obra al que presta servicio un contenedor de residuos adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Igualmente, deberá impedir la mezcla de residuos valorizables con aquellos que no lo son.

El poseedor de los residuos establecerá los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación que se dedicarán a cada tipo de residuo generado.

Los contenedores de los residuos deberán estar pintados en colores que destaquen y contar con una banda de material reflectante. En los mismos deberá figurar, en forma visible y legible, la siguiente información del titular del contenedor: razón social, CIF, teléfono y número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos.

Cuando se utilicen sacos industriales y otros elementos de contención o recipientes, se dotarán de sistemas (adhesivos, placas, etcétera) que detallen la siguiente información del titular del saco: razón social, CIF, teléfono y número de inscripción en el Registro de Transportistas o Gestores de Residuos.

Los residuos generados en las casetas de obra producidos en tareas de oficina, vestuarios, comedores, etc. tendrán la consideración de Residuos Sólidos Urbanos y se gestionarán como tales según estipule la normativa reguladora de dichos residuos en la ubicación de la obra,

Documentación •

La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos

Página 9 de 19

CONSTRUCCION DE 32 NICHOS EN EL CEMENTERIO DE ROSILDOS

• • •

•

•

• •

entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero y la identificación del gestor de las operaciones de destino.

El poseedor de los residuos estará obligado a entregar al productor los certificados y demás documentación acreditativa de la gestión de los residuos a que se hace referencia en el Real Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y de demolición.

El poseedor de residuos dispondrá de documentos de aceptación de los residuos realizados por el gestor al que se le vaya a entregar el residuo.

El gestor de residuos debe extender al poseedor un certificado acreditativo de la gestión de los residuos recibidos, especificando la identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, y el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002.

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinan los residuos.

Según exige la normativa, para el traslado de residuos peligrosos se deberá remitir notificación al órgano competente de la comunidad autónoma en materia medioambiental con al menos diez días de antelación a la fecha de traslado. Si el traslado de los residuos afecta a más de una provincia, dicha notificación se realizará al Ministerio de Medio Ambiente.

Para el transporte de los residuos peligrosos se completará el Documento de Control y Seguimiento. Este documento se encuentra en el órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma.

El poseedor de residuos facilitará al productor acreditación fehaciente y documental que deje constancia del destino final de los residuos reutilizados. Para ello se entregará certificado con documentación gráfica.

Normativa • • • • •

Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba, el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos.

Real Decreto 952/1997, que modifica el Reglamento para la ejecución de la ley 20/1986 básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1998.

LEY 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.

REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.

REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

Página 10 de 19

CONSTRUCCION DE 32 NICHOS EN EL CEMENTERIO DE ROSILDOS •

9 Presupuesto A continuación se detalla listado de partidas estimadas inicialmente para la gestión de residuos de la obra.

Esta valoración forma parte del del presupuesto general de la obra como capítulo independiente.

Resumen 1-GESTIÓN RESIDUOS INERTES MEZCL. VALORIZACIÓN EXT. Tasa para el envío directo de residuos inertes mezclados entre sí exentos de materiales reciclables a un gestor final autorizado por la comunidad autónoma correspondiente, para su valorización. Sin incluir carga ni transporte. Según operación enumerada R5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.

2-GESTIÓN RESIDUOS MEZCL. C/ MATERIAL NP GESTOR Tasa para la gestión de residuos mezclados de construcción no peligrosos en un gestor autorizado por la comunidad autónoma correspondiente. Sin incluir carga ni transporte.

3-GESTIÓN RESIDUOS ENVASES PELIGROSOS GESTOR Precio para la gestión del residuo de envases peligrosos con gestor autorizado por la comunidad autónoma para su recuperación, reutilización, o reciclado. Según operación enumerada R 04 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.

Cantidad 1,22 t

Precio 3,54 €

Subtotal 4,32 €

1,13 t

23,23 €

26,25 €

1,04 kg

0,35 €

0,36 €

4-GESTIÓN RESIDUOS AEROSOLES GESTOR Precio para la gestión del residuo aerosoles con gestor autorizado por la comunidad autónoma para su recuperación, reutilización, o reciclado. Según operación enumerada R13 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.

0,45 kg

0,95 €

0,43 €

5-SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA Separación manual de residuos en obra por fracciones según normativa vigente. Incluye mano de obra en trabajos de separación y mantenimiento de las instalaciones de separación de la obra.

6-ALQUILER DE CONTENEDOR RESIDUOS Tasa para el alquiler de un contenedor para almacenamiento en obra de residuos de construcción y demolición. Sin incluir transporte ni gestión.

1,22 t

1,17 €

1,43 €

2,35 t

3,34 €

7,85 €

7-TRANSPORTE RESIDUOS NO PELIGROSOS Tasa para el transporte de residuos no peligrosos de construcción y demolición desde la obra hasta las instalaciones de un gestor autorizado por la comunidad autónoma hasta un máximo de 20 km. Sin incluir gestión de los residuos.

7-TRANSPORTE RESIDUOS NO PELIGROSOS

2,35 t

2,60 €

6,11 €

2,35 t

2,60 €

6,11 €

Página 11 de 19

CONSTRUCCION DE 32 NICHOS EN EL CEMENTERIO DE ROSILDOS Tasa para el transporte de residuos no peligrosos de construcción y demolición desde la obra hasta las instalaciones de un gestor autorizado por la comunidad autónoma hasta un máximo de 20 km. Sin incluir gestión de los residuos.

Total Presupuesto:

Página 12 de 19

46,75 €

CONSTRUCCION DE 32 NICHOS EN EL CEMENTERIO DE ROSILDOS

ACTA DE APROBACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA Y ACEPTACIÓN POR LA PROPIEDAD Proyecto:

CONSTRUCCION DE 32 NICHOS EN EL CEMENTERIO DE

ROSILDOS Dirección de la obra: CEMENTERIO DE ROSILDOS Localidad: ELS ROSILDOS - SIERRA ENGARCERAN Provincia: CASTELLON Redactor Estudio de Gestión:DANIEL JOSE MAS MATEU Presupuesto Ejecución Material: 26992.11 Presupuesto Gestión Residuos: 312 Promotor: AYUNTAMIENTO DE SIERRA ENGARCERAN Director de Obra: DANIEL JOSE MAS MATEU Director de Ejecución Material de la Obra: SE DESIGNARA AL AMPEZAR LAS OBRAS Contratista redactor del Plan: PENDIENTE DE ASIGNACION Fecha prevista de comienzo de la obra: 26-05-11 En cumplimiento de lo estipulado en el RD 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, es requisito necesario aprobar por parte de la Dirección Facultativa y sus representantes el Director de Obra y el Director de Ejecución Material de la Obra y aceptar por parte de la Propiedad el Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición presentado por el Contratista para la obra reseñada en el inicio del acta.

Una vez analizado el contenido del mencionado Plan de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición, se hace constar la conformidad con el mismo considerando que reúne las condiciones técnicas requeridas por el R.D.105/2008 para su aprobación.

Dicho Plan pasa a formar parte de los documentos contractuales de la obra junto a la documentación acreditativa de la correcta gestión de los residuos, facilitadas a la Dirección Facultativa y a la Propiedad por el Poseedor y el Gestor de Residuos.

En consecuencia, la Dirección Facultativa, que suscribe, procede a la aprobación formal y el Promotor, que suscribe, procede a la aceptación formal, del reseñado Plan de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición, quedando enterado el Contratista.

Se advierte que, cualquier modificación que se pretenda introducir al Plan de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición, aprobado, en función del proceso de ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos o de las incidencias y modificaciones que pudieran surgir durante su ejecución, requerirá de la aprobación de la Dirección Facultativa y la aceptación por la propiedad, para su efectiva aplicación.

El Plan de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición, objeto de la presente Acta habrá de estar en la obra, en poder del Contratista o persona que le represente, a disposición permanente de la Dirección Facultativa, además de a la del personal y servicios de los Órganos Técnicos en esta materia de la Comunidad Autónoma.

Firmado en SIERRA ENGARCERAN, a Sustituya por Fecha Firma Acta

Representante Promotor

Director de Obra

Director Ejecución

Página 13 de 19

Representante Contratista

CONSTRUCCION DE 32 NICHOS EN EL CEMENTERIO DE ROSILDOS

TABLA CONTROL SALIDA RESIDUOS OBRA Obra: CONSTRUCCION DE 32 NICHOS EN EL CEMENTERIO DE ROSILDOS Productor Residuos: AYUNTAMIENTO DE SIERRA ENGARCERAN Poseedor Residuos: PENDIENTE DE ASIGNACION Fecha: Albarán/DCS: Transportista:

Residuo:

Fecha: Albarán/DCS: Transportista:

Residuo:

Fecha: Albarán/DCS: Transportista:

Residuo:

Fecha: Albarán/DCS: Transportista:

Residuo:

Fecha: Albarán/DCS: Transportista:

Residuo:

Fecha: Albarán/DCS: Transportista:

Residuo:

Fecha: Albarán/DCS: Transportista:

Residuo:

Fecha: Albarán/DCS: Transportista:

Residuo:

Fecha: Albarán/DCS: Transportista:

Residuo:

Fecha: Albarán/DCS: Transportista:

Residuo:

LER: Cantidad (Tn): Gestor: LER: Cantidad (Tn): Gestor: LER: Cantidad (Tn): Gestor: LER: Cantidad (Tn): Gestor: LER: Cantidad (Tn): Gestor: LER: Cantidad (Tn): Gestor: LER: Cantidad (Tn): Gestor: LER: Cantidad (Tn): Gestor: LER: Cantidad (Tn): Gestor: LER: Cantidad (Tn): Gestor:

Página 14 de 19

CONSTRUCCION DE 32 NICHOS EN EL CEMENTERIO DE ROSILDOS ALBARAN DE RETIRADA DE RESIDUOS NO PELIGROSOS Nº IDENTIFICACION DEL PRODUCTOR Nombre o razón social: Dirección: Localidad: N.I.F.: Teléfono: Persona Responsable:

Código postal: N.I.R.I.: Fax:

IDENTIFICACION DEL GESTOR Nombre o razón social: Dirección: Nº de Gestor Autorizado: Localidad: N.I.F.: Teléfono: Persona Responsable:

Código postal: N.I.R.I.: Fax:

IDENTIFICACION DEL TRANSPORTE Nombre o razón social: Dirección: Nº de Gestor Autorizado: Localidad: N.I.F.: Teléfono: Persona Responsable:

Código postal: N.I.R.I.: Fax:

IDENTIFICACION DEL RESIDUO Denominación descriptiva: Descripción L.E.R.: Código L.E.R.: CANTIDAD A GESTIONAR (Peso y Volumen): TIPO DE ENVASE: FECHA:

Fdo. (Responsable de residuos de la empresa productora)

Página 15 de 19

CONSTRUCCION DE 32 NICHOS EN EL CEMENTERIO DE ROSILDOS NOTIFICACIÓN PREVIA DE TRASLADO DE RESIDUOS PELIGROSOS Art. 41.c R.D. 833/88, R.D. 952/97 y Orden MAM/304/2002 1.- Datos del PRODUCTOR Razón Social Dirección: Municipio Teléfono: Persona de contacto:

Comunidad Autónoma:

Provincia Fax:

2.- Datos del DESTINATARIO

Comunidad Autónoma:

Razón Social N.I.F. Dirección del domicilio social: Municipio Provincia Teléfono: Fax: Persona de contacto: 3.- Datos del TRANSPORTISTA

N.I.F.: Nº Productor Código Postal E-mail:

Nº Gestor Autorizado Código Postal E-mail:

Comunidad Autónoma:

Razón Social N.I.F. Dirección del domicilio social: Municipio Provincia Teléfono: Fax: Persona de contacto:

Matrícula Vehículo Código Postal E-mail:

4.- Identificación del RESIDUO 4.1. Código LER Descripción habitual: 4.2.- Código del Residuo ( según tablas Anexo 1 R.D. 952/97) Tabla 1 Tabla 2 Tabla 3 Tabla 4 Tabla 5 Tabla 6 Tabla 7 Q D L C H A B R C H 4.3.- Gestión final a realizar (orden MAM 304/2002): Cant. Total anual (kg): 4.4.- En caso de Traslado Transfronterizo: NºDoc. Notificación: Nº de orden del envío: 4.5.Medio Transporte: 4.6. Itinerario: 4.7.- CC.AA. de Tránsito: 4.8.- Fecha de notificación: 4.9.- Fecha envío:

Página 16 de 19

CONSTRUCCION DE 32 NICHOS EN EL CEMENTERIO DE ROSILDOS SOLICITUD DE ADMISION DE RESIDUOS PELIGROSOS (R.D. 833/88 y R.D. 952/97)

IDENTIFICACION DEL PRODUCTOR Nombre o razón social: Dirección: Localidad: N.I.F.: Teléfono: Persona Responsable:

Código postal: N.I.R.I.: Fax:

IDENTIFICACION DEL GESTOR Nombre o razón social: Dirección: Nº de Gestor Autorizado: Localidad: N.I.F.: Teléfono: Persona Responsable:

Código postal: N.I.R.I.: Fax:

IDENTIFICACION DEL RESIDUO Denominación descriptiva: Descripción L.E.R.: Código L.E.R.: Composición química: Propiedades Físico-químicas:

CODIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL RESIDUO Razón por la que el residuo debe ser gestionado Operación de gestión Tipo genérico del residuo peligroso Constituyentes que dan al residuo su carácter peligroso Características de peligrosidad Actividad generadora del residuo peligroso Proceso generador del residuo peligroso CANTIDAD A GESTIONAR (Peso y Volumen): TIPO DE ENVASE: FECHA:

Fdo.

(Responsable de residuos de la empresa productora)

Página 17 de 19

Q D/R L/P/S/G C H A B

CONSTRUCCION DE 32 NICHOS EN EL CEMENTERIO DE ROSILDOS

E Explosivo

Clasificación: Sustancias y preparaciones que reaccionan exotérmicamente también sin oxígeno y que detonan según condiciones de ensayo fijadas, pueden explotar al calentar bajo inclusión parcial.

Precaución: Evitar el choque, Percusión, Fricción, formación de chispas, fuego y acción del calor.

Clasificación: Líquidos con un punto de inflamación inferior a 21ºC, pero que NO son altamente inflamables. Sustancias sólidas y preparaciones que por acción breve de una fuente de inflamación pueden inflamarse fácilmente y Fácilmente luego pueden continuar quemándose ó permanecer incandescentes. inflamable Precaución: Mantener lejos de llamas, chispas y fuentes de calor.

F

F+

Clasificación: Líquidos con un punto de inflamación inferior a 0ºC y un punto de ebullición de máximo de 35ºC. Gases y mezclas de gases, que a presión Extremada normal y a temperatura usual son inflamables en el aire.

Precaución: Mantener lejos de llamas, chispas y fuentes de calor. mente

inflamable

C Corrosivo

T Tóxico

Clasificación: Destrucción del tejido cutáneo en todo su espesor en el caso de piel sana, intacta.

Precaución: Mediante medidas protectoras especiales evitar el contacto con los ojos, piel e indumentaria. NO inhalar los vapores. En caso de accidente o malestar consultar inmediatamente al médico.

Clasificación: La inhalación y la ingestión o absorción cutánea en pequeña cantidad, pueden conducir a daños para la salud de magnitud considerable, eventualmente con consecuencias mortales.

Precaución: Evitar contacto con el cuerpo humano. En caso de manipulación de estas sustancias deben establecerse procedimientos especiales.

Clasificación: La inhalación y la ingestión o absorción cutánea en MUY pequeña cantidad, pueden conducir a daños de considerable magnitud para la salud, posiblemente con consecuencias mortales.

Precaución: Evitar cualquier contacto con el cuerpo humano, en caso de Muy Tóxico malestar consultar inmediatamente al médico.

T+

Clasificación: (Peróxidos orgánicos). Sustancias y preparados que, en contacto con otras sustancias, en especial con sustancias inflamables, producen reacción fuertemente exotérmica.

Comburent Precaución: Evitar todo contacto con sustancias combustibles.

Peligro de inflamación: Pueden favorecer los incendios comenzados y e dificultar su extinción.

O

Xn Nocivo

Xi Irritante

Clasificación: La inhalación, la ingestión o la absorción cutánea pueden provocar daños para la salud agudos o crónicos. Peligros para la reproducción, peligro de sensibilización por inhalación, en clasificación con R42.

Precaución: evitar el contacto con el cuerpo humano.

Clasificación: Sin ser corrosivas, pueden producir inflamaciones en caso de contacto breve, prolongado o repetido con la piel o en mucosas. Peligro de sensibilización en caso de contacto con la piel. Clasificación con R43.

Precaución: Evitar el contacto con ojos y piel; no inhalar vapores.

Clasificación: En el caso de ser liberado en el medio acuático y no acuático puede producir daño del ecosistema inmediatamente o con posterioridad.

Ciertas sustancias o sus productos de transformación pueden alterar Peligro para simultáneamente diversos compartimentos. el medio Precaución: Según sea el potencial de peligro, no dejar que alcancen la ambiente canalización, en el suelo o el medio ambiente.

N

Página 18 de 19

CONSTRUCCION DE 32 NICHOS EN EL CEMENTERIO DE ROSILDOS

11 Documentación Gráfica Entre la documentación gráfica que se acompaña a este documento de Gestión de Residuos se incluye un plano de planta que incorpora detalle de los siguientes aspectos: •

Zona de almacenaje de residuos peligrosos.

•

Zonas para residuos sólidos urbanos.

•

Este plano se encuentra con el resto de planos de la obra.

CASTELLON DE LA PLANA, 29 de julio de 2010

D. DANIEL JOSE MAS MATEU ARQUITECTO

Página 19 de 19