Contratos Interapas Hurtado Construcciones Hidráulicas

Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantari o Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez.

CONTRATO No. INTERAPAS-PRODDER-07-2018-AD

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS •Y TIEMPO DETERMINADO CELEBRAN POR UNA PARTE EL ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO D AGUA POTABLE ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRA SÁNCHEZ, REPRESENTADA POR EL C. ING. ALFREDO ZÚÑIGA HERVERTH, E CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL Y POR LA OTRA, LA EMPRESA HURT CONSTRUCCIONES HIDRÁULICAS, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR LA C. A PALOMA MARTÍNEZ HURTADO, EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARÁ "INTERAPAS" Y EL "CONTRATISTA", RESPECTIVAMENTE, DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: DECLARACIONES 1.- "INTERAPAS" DECLARA QUE: 1.1.- Que es un Organismo Público Descentralizado de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, con personalidad jurídica y patrimonio propio, de conformidad con los artículos 1°, párrafo segundo del Decreto de creación N° 642, publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha 12 de agosto de 1996, y la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí.

1.2.- Su representante, el C. ING. ALFREDO ZÚÑIGA HERVERTH, con el carácter ya indicado, cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, en términos de lo dispuesto por los artículos 100 de la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí, 27 y 28 del Reglamento Interno de INTERAPAS. 1.3.- el presente contrato se adjudica directamente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27 fracción III, 41 y 42 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 73 de su Reglamento.

1.4.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del prelente contrato, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de la Comisión Nacional del Agua, autorizó la inversión correspondiente mediante el Programa de Devolución de Derechos de Extracción del Agua (PRODDER) del ejercicio 2018, por su parte el "Interapas" se obliga a aportar con recursos propios provenientes de su Generación Interna De Caja (GIC) referente al presente Ejercicio Fiscal 2018 la contraparte correspondiente.

1.5.- Su domicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en Avenida de los Pintores N° 3, Col. Los Filtros, C.P. 78210, de la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P. II. "EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

1

Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarill do, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez.

4+

4

44

11.1.- Tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse en los términos del presen contrato.

11.2.- Acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio de la escritura pú otorgada ante la fe del Lic. Alfre Noyola Robles, Notarío Público adscrito a la Notaria número 19, de la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., inscrita en el registro público de la propiedad y del comercio inscrita en registro público de comercio bajo el folio mercantil electrónico .11~11111111.11P 11.3.- La C. Arq. Paloma Martínez Hurtado, con el carácter ya indicado, cuenta con las facultades necesarias para suscribir el resente contrato de conformidad con el testimonio de la escritura pública número otorgada ante la fe del Lic. Alfredo Noyola Robles, Notario Público adscrito a la Notaria número 19, de la ciudad de San Luis Potosí S.L.P. inscrita en el re istro úblico de comercio bajo el folio mercantil electrónico 11.4- Su Registro Federal de Contribuyentes es:~111111~ 11.5.- Su representante, se identifica con quien se identifica con Paaporte Mexicano N° 11.6.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los requerimientos objeto del presente contrato.

11.7.- Tiene establecido su domicilio en la calle ismo que senala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

11.8.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las, Mismas y su Reglamento; las Normas para la Construcción e Instalaciones y de la Calidad de los Materiales; así como las demás normas que regulan la ejecución de los trabajos, incluyendo las especificaciones generales y particulares de la obra objeto de este contrato y, !en general, toda la información requerida para la obra materia del contrato.

11.9.- Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, así como las condiciones ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución.

Hl. DECLARAN "INTERAPAS" Y "EL CONTRATISTA" que:

111.1 La solicitud de cotización que origina el presente contrato, la-b propio contrato y sus anexos son los instrumentos que vincula6 a 1 y obligaciones.

a que se genere, el s en sus derechos

2

Organismo Interrnunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarilla Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez.

111.2.- Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la soli "tud cotización que le da origen.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes: CLÁUSULAS PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO. "INTERAPAS" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realización de una obra consistente en REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA; LINEA DE INTERCONEXION DE AGUA POTABLE DE 3" DE DIAMETRO DE PVC RD-26 EN CALLES XEL-HA, PORFIRIO DIAZ, PRIVADA DEL ARROYO EN SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, S.L.P., y este se obliga a realizarla hasta su total terminación, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas señalados en la declaración 11.6 del apartado de declaraciones de "EL CONTRATISTA", apegándose de igual modo a los programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y especificaciones generales y particulares, así como a las normas de construcción vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de esta cláusula.

Los programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y especificaciones a que se alude en esta cláusula, debidamente firmados por los otorgantes, como anexos, pasarán a formar parte integrante del presente instrumento.

Queda entendido por las partes que la bitácora que se genere con motivo de la realización de los trabajos materia de este contrato, formará parte del mismo y su uso será obligatorio.

De igual forma, queda pactado que el acta administrativa a que alude el artículo 172 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y que se genere con motivo de la realización de los trabajos materia de este instrumento, pasará a formar parte integrante del mismo.

SEGUNDA.? MONTO DEL CONTRATO.

4

• MONTO DEL CONTRATO SIN IVA. $ 489,186.01 (CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS, 01/100 M.N.) IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A. 16%): $ 78,269.76 (SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS, 76/100 M.N.) MONTO TOTAL DEL CONTRATO: $567,455.77 (QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATRQ ►), TOS CINCUENTA Y CINCO PESOS, 77/100 M.N.) I.V.A. INCLUID

3

n2

ternas

•

Organismo lntermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN. "EL CONTRATISTA", se obliga a realizar los trabajos materia del presente contrato en un plazo que no exceda de 09 días naturales. El inicio de los trabajos se efectuará el día 05 del mes de Septiembre de 2018 y se concluirán a más tardar el día 13 del mes de.

Septiembre de 2018 de conformidad con el programa de ejecución pactado.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. "INTERAPAS" se obliga a poner a disposición de "EL CONTRATISTA" el o los inmuebles en que deben llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, así como los dictámenes, permisos, licencias y demás autorizaciones que en su caso procedan para su realización. Por su parte, el contratista tramitará los permisos necesarios ante tránsito municipal para la autorización de cierre parcial o total de calles para la elaboración de estos trabajos.

QUINTA.- ANTICIPOS. No se otorgarán anticipos.

•

SEXTA.- FORMA DE PAGO. Las partes convienen en que los trabajos objeto del presente contrato se paguen mediante la formulación de estimaciones quincenales, en el entendido de que no podrá exceder de este período, en términos de los dispuesto por el artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, mismas que se acompañarán de la documentación que acredite la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del artículo 132 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, las que serán presentadas por EL CONTRATISTA al residente de la obra dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de su corte y serán pagadas por INTERAPAS por trabajos ejecutados, en Avenida de los Pintores N° 3, Col. Los Filtros, CP. 78210, San Luis Potosí, S.L.P., dentro de un plaZo no mayor a 20 días naturales, contados a partir de que hayan sido autorizadas por el residente de la obra y que EL CONTRATISTA haya presentado la factura correspondiente debidamente requisitada. EL CONTRATISTA será el único • responsable de que la factura que presente para su pago cumpla con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que la falta de pago por la omisión de alguno de éstos o por su presentación incorrecta no será motivo para solicitar pago de gastos financieros a que hace referencia el artículo 55 de la LEY. En caso de que la factura entregada por EL CONTRATISTA para su pago presente errores o deficiencias, INTERAPAS, dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito a EL CONTRATISTA las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurra entre la entrega del citado escrito y la presentación de las correcciones por parte de EL CONTRATISTA no se computará para efectos del segundo ' ,.fo del artículo 54 de la LEY.

•

ntro de los seis días En el caso de que EL CONTRATISTA no prese te las estimaeitS naturales siguientes a la fecha de su corte, , a timació.-6orre ondie te se presentará en 4

•

•

Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcanta' .ado Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de Sa Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez.

•

la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamación de gastos financi ros parte de EL CONTRATISTA, así como se podrá sancionar a éste mediante la Cantio:: • $10,000.00 (Diez Mil Pesos 00/100 M.N.) como pena convencional por la en -42,, extemporánea de la estimación.

Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el artículo 130 del Reglamento de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, los únicos tipos de estimaciones que se reconocerán para efectos del contrato correspondiente, serán por trabajos ejecutados; de pago de cantidades adicionales o conceptos no previstos en I catálogo original del contrato; de gastos no recuperables a que alude el artículo 62 de la LE y de los ajustes de costos.

111

El residente de obra efectuará la revisión y autorización de las estimaciones por trabajos ejecutados, en un plazo que no excederá de quince días naturales contados a partir de la fecha de su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación.

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de INTERAPAS, ésta a solicitud de EL CONTRATISTA y de conformidad con lo previsto en el primer párrafo del artículo 55 de la LEY, pagará gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de EL CONTRATISTA. De conformidad con lo establecido en el último párrafo del artículo 127 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas el retraso en el pago de estimaciones en que incurra INTERAPAS diferirá en igual plazo la fecha de terminación de los trabajos, circunstancia que deberá formalizarse, previa solicitud de EL CONTRATISTA, a través del convenio respectivo; no procederá dicho diferimiento cuando el retraso derive de causas imputables a EL CONTRATISTA: Tratándose de pagos en exceso *que haya recibido EL CONTRATISTA, éste debená reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme • a lo señalado en el párrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de INTERAPAS. No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de EL CONTRATISTA sean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.

•

SÉPTIMA.- GARANTÍAS.

5 •

Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez.

"El Contratista" se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos po Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas con fundamento en e Articulo 48 Fracc. I y II y su Reglamento, las garantías siguientes: A) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Fianza a favor de INTERAPAS por el diez por cie (10%) del monto total del presente contrato.

B) GARANTÍA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS."El Contratista" garantizará los trabajos dentro de los quince días naturales anteriores a I recepción formal de los mismos, sustituyendo la fianza vigente de cumplimiento por otr garantía que a su elección podrá ser mediante fianza por el equivalente al diez por cient (10%) del monto total ejercido de la obra, por carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total ejercido de la obra, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento (5%) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello, para responder de los defectos que resulten de la realización de los mismos, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecución. Esta garantía tendrá una vigencia de doce meses contados a partir de la fecha de entrega-recepción de los trabajos.

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS. Cuando concurran circunstancias de orden económico no previstas en el presente instrumento que determinen un aumento o reducción de los costos directos y del costo por financiamiento de los trabajos aún no ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos cuando procedan deberán ser ajustados conforme al procedimiento establecido en el artículo 57 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

No dará lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que conforme a la Ley de la materia pudiera estar sujeta la importación de los bienes contemplados en la realización de los trabajos.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, será "El Contratista" quien lo promueva; dentro dq los sesenta días naturales siguientes a la publicaciAn de los índices aplicables al mes correspondiente, mediante la presentación por escrito de la solicitud, estudios y documentación que la soporten. Si el referido porcentaje es a la baja, será, "INTERAPAS" quien lo determine en el mismo plazo, con base en la documentación comprobatoria que lo justifique, salvo en el caso del procedimiento de ajuste señalado en la fracción III del artículo 57 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, conforme al cual invariablemente "INTERAPAS" deberá efectuarlo con independencia de que sea a la alza o a la baja. Si transcurrido dicho plazo no promoviera "El Contratista" la solicitud señalada, precluirá para éste el derecho para reclamar el ajuste de costos del mes de que se trate y de realizarlo a la baja por parte de I ERAPAS".

"INTERAPAS" dentro de los sesenta días naturales siguiente ción de la solicitud de "El Contratista", deberá emitir por oficio la resolución que proc Er En caso contrario, la solicitud se tendrá por aprobada.

e

o

(-2

•

Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez.

Cuando la documentación mediante la que se promueva los ajustes de costos sea deficie o incompleta, "INTERAPAS" apercibirá por escrito a que "El Contratista" para que, en e plazo de diez días hábiles a partir de que le sea requerido, subsane el error o comple ente la información solicitada. Transcurrido dicho plazo sin que "El Contratista" diera respues al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendrá como no presentada solicitud de ajuste de costos.

El ajuste de costos directos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones correspondientes, deberá cubrirse por parte de "INTERAPAS" a solicitud de ' I Contratista", considerando el último porcentaje de ajuste que se tenga autorizado, en estimación siguiente al mes en que se haya autorizado el ajuste concedido, de conformida con lo dispuesto en el artículo 136 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y su pago se efectuará en Avenida de los Pintores N° 3, Col. Los Filtros, CP. 78210, San Luis Potosí, S.L.P. Los ajustes se calcularán a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos respecto de la obra faltante de ejecutar, conforme al programa de ejecución pactado o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, con respecto al programa convenido.

Cuando el atraso sea por causa imputable a "El Contratista", procederá el, ajuste de costos exclusivamente para la obra que debiera estar pendiente de ejecutar conforme al programa convenido.

Para efectos de cada una de las revisiones y ajuste de los costos, que se presenten durante la ejecución de los trabajos, el mes de origen de los precios será el del acto de presentación y apertura de proposiciones, aplicándose el último factor que se haya autorizado.

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, serán calculados con base en los índices de precios al productor y comercio exterior/actualización de costos de obras públicas que determine el Banco de México. Cuando los índices que requieran tanto "El Contratista" como "INTERAPAS", no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de Méxidb, "INTERAPAS" procederá a calcularlos en conjunto 'con "El Contratista" conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones especializadas nacionales o internacionales considerando al menos tres fuentes distintas ó utilizando los lineamientos y metodología que expida el Banco de México.

Los precios unitarios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados. El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estará sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés que el contr a considerado en su proposición y a los demás lineamientos que para tal efecto emita I retaría de la Función Pública.

Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantan o, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez.

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos éstos se aplicarán al importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario mo.icar la garantía de cumplimiento del contrato inicialmente otorgada.

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del período programado, por causa imputable anil "El Contratista", el ajuste se realizará considerando el período en que debieron s r ejecutados, conforme al programa convenido, salvo en el caso de que el factor de ajus correspondiente al mes en el que efectivamente se ejecutaron, sea inferior a aquél en qu debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicará este último.

"El Contratista" de no estar de acuerdo con la proporción de intervención de los insumos ni su forma de medición durante el proceso de construcción, podrá solicitar su revisión a "INTERAPAS" a efecto de que sean corregidos los ajustes de costos y de no llegarse a un acuerdo se aplicará el procedimiento enunciado en el artículo 57 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

NOVENA.- RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS. Para la recepción de los trabajos materia del presente contrato, las partes se sujetan al siguiente procedimiento.

Una vez concluidos los trabajos encomendados, "El Contratista" comunicará a "INTERAPAS" de dicha circunstancia, con objeto de que ésta dentro de un plazo que no exceda de los siguientes 15 días calendario contados a partir de la señalada comunicación, verifique la debida terminación de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el presente contrato.

Finalizada la verificación de los trabajos por parte de "INTERAPAS", ésta procederá a su recepción física, en un plazo que no exceda de 15 días naturales, lo cual se realizará mediante la suscripción del acta correspondiente en la que intervendrán los representantes de ambas partes, en los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, quedando los trabajos recibidos a partir de dicho acto, bajo la responsabilidad de "INTERAPAS".

"INTERAPAS" podrá efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse Una vez formalizada la recepción física de los trabajos, ambas partes procederán a los 60 días naturales contados a partir de dicha recepción, a elaborar el finiquito correspondiente. De existir deSacuerdo entre las partes o bien en el supuesto de que "El Contratista" no acuda a las instalaciones de "INTERAPAS" en la fecha indicada para la elaboración del finiquito, esta última procederá a elaborarlo, comunicando su resultado a "El Contratista" dentro de un plazo de diez días naturales, contado a partir de su emisión, quien • - • ce días naturales una vez notificado del resultado de dicho finiquito, tendrá un pla para alegar lo que a su derecho corresponda. Si transcurrido este p El Contratista" no realiza alguna gestión, el resultado del finiquito se dará por aceptado

1

o

Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarilla Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez.

Determinado el saldo total, "INTERAPAS" pondrá a disposición de "El Contratista" correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicit reintegro de los importes resultantes; y en forma simultánea, se levantará el a ‘, administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el presente contrato.

Ij DÉCIMA.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA. "El Contratista" se obliga a designar anticipadamente a la iniciación de los trabajos en el sitio de realización de los mismos, un representante permanente, que fungirá como superintendente de construcción, el cual debe estar facultado para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, aún las de carácter personal, así como contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.

"INTERAPAS" se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitución del superintendente de construcción, y "El Contratista" tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos exigidos en el presente contrato y en la correspondiente solicitud de cotización.

DÉCIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES. "El Contratista", como empresario y patrón del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social.

"El Contratista" conviene por tanto en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de "INTERAPAS", en relación con los trabajos del contrato, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a "INTERAPAS", a más tardar a los diez días naturales contados a partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta última y, en los supuestos de que con dicho motivo llegare a erogar alguna cantidad, "El Contratista" la reintegrará a "INTERAPAS" en igual término.

1

DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. "EL CONTRATISTA" será el único responsable de la ejecución de los trabajos y deberá sujetarse a todas las leyes, reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de Construcción, seguridad y uso de la vía pública, tránsito, protección civil, ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal, así como a las instrucciones que al efecto le señale "INTERAPAS", por lo que cualquier responsabilidad, daños y perjuicios en contra de INTERAPAS ó de 1, ente durante la terceros que resultaren por la inobservancia a la norma • a s que podrán ser ejecución de la obra, serán a cargo de "EL CONTRATISTA", mi s vías de apremio reclamadas tanto por los afectados como por el INTERAPAS que se consideren necesarios.

V9

o

z

Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarill o, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez.

Relativo a la protección de la obra, "EL CONTRATISTA" necesariamente deber contar con la señalética suficiente necesaria de Seguridad Vial en el(los) fres) de • trabajo de manera permanente, para evitar cualquier accidente tanto peatonal vehicular, por lo que deberá considerar la utilización de dispositivos de adverteri‘ como son trafitambos, conos de seguridad, cinta de precaución, entre otros; lo anterior para cumplir con lo señalado en el Reglamento de Tránsito Municipal, de Municipio de San Luis Potosí en su Art. 40 Capítulo VI. "Señales especiales • protección de obras". La inobservancia de este concepto hará acreedor a un penalización de hasta $10,000.00 que será descontada en la estimación en curso, una vez que se dé por enterado a la "Contratista", por lo que deberá sujetarse cabalmente a lo establecido en el numeral 30.3 SEÑALÉTICA de las bases de esta convocatoria cuyo alcance forma parte integrante del presente contrato.

Será responsabilidad del "CONTRATISTA" entregar a "INTERAPAS" de manera quincenal en forma impresa y digital, las estimaciones a que hace referencia la clausula SEXTA del presente contrato.

"EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las Normas de Calidad que INTERAPAS tiene en vigor, mismas que forman parte integrante del presente contrato, y a que la realización de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectúen de conformidad con el proyecto y/o las especificaciones generales y particulares para los trabajos materia del presente contrato, así como responder por los defectos y vicios ocultos que se llegaren a presentar en los trabajos y de los daños y perjuicios adicionales se lleguen a causar a INTERAPAS o a terceros, en cuyo caso se hará efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato o la garantía de vicios ocultos, hasta por el monto total de la misma. Igualmente se obliga "El Contratista" a no transferir a terceras personas físicas o morales sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este contrato, salvo los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se requerirá la pr9via aprobación expresa y por escrito de "INTERAPAr en los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.

• • "EL CONTRATISTA" deberá cumplir con el programa de obra propuesto.

Si con motivo de la transmisión de los derechos de cobro solicitada por el contratista se origina un retraso en el pago, no prodederá el pago de gastos financieros a que hace referencia el artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

"EL CONTRATISTA" deberá cumplir con el programa de obra propuesto.

DÉCIMA TERCERA.- PENAS CONVENCIONALES POR ATR LOS TRABAJOS.

N LA EJECUCIÓN DE

10 •

o

Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez.

• "INTERAPAS" tendrá la facultad de verificar si las obras objeto de este contrato s ejecutando por "El Contratista" de acuerdo con el programa de ejecución convenido, cual "INTERAPAS" comparará periódicamente el avance físico de las obras. Si consecuencia de dichas comparaciones el avance de las obras es menor que lo que debí realizarse, "INTERAPAS" procederá a: I.- Retener en total el dos punto cinco por ciento (2.5%) de las diferencias entre el import la obra realmente ejecutada (total estimado acumulado) y el importe de la que de realizarse (total programado acumulado). Por lo tanto, mensualmente, se hará la retención o devolución que corresponda.

Si al efectuarse la comparación correspondiente al último mes del programa general, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el impuesto al valor agregado, procede hacer alguna retención, su importe se aplicará en favor del "INTERAPAS", como pena convencional por el atraso en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de "El Contratista".

•

II.- Aplicará, para el caso de que "EL CONTRATISTA" no concluya la obra en la fecha señalada en el programa general considerando los ajustes de costos y sin aplicar el impuesto al valor agregado, una pena convencional consistente en una cantidad igual al dos punto cinco por ciento (2.5%) mensual del importe de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha de terminación Señalada en el programa general. Esta pena se ajustará a la obra faltante por ejecutar y la cubrirá "EL CONTRATISTA" mensualmente y hasta el momento en que las obras queden (.13 concluidas y recibidas a satisfacción de "INTERAPAS"; estas penas convencionales se aplicarán mensualmente en las estimaciones correspondientes. En el supuesto que persistan los atrasos en la terminación de la obra al extremo de no haber en un mes volúmenes de obra qué estimar y por lo mismo de los cuales se pueda efectuar la retención y aplicación, "EL CONTRATISTA" deberá entregar a "INTERAPAS" mediante cheque certificado a favor del INTERAPAS los importes que se generen por este motivo.

Para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas, no se tomará en cuenta las .demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas por "EL CONTRATISTA".

0 Estas penas, en 'ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento, en cuyo caso y llegado a dicho límite se dará inicio al procedimiento de rescisión administrativa.

Independientemente de la aplicación de las penas convencionales señaladas anteriormente, cuando no se haya llegado al límite de la fianza de cumplimiento, "INTERAPAS" podrá optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo.

•

ales que se impongan a Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas c des que le hayan sido se harán efectivas con cargo a las c "EL CONTRATISTA" rtplimiento, conforme a lo , la fian ,9cl , retenidas, aplicando además, si da lugar a el ~ estipulado en la Cláusula Décima Quinta.

Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillar\ Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez.

\4 DEL DÉCIMA CUARTA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL Y TERMINACIÓN ANTICIPADA CONTRATO. \_ "INTERAPAS" podrá suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contrata o e.., en cualquier momento por causa justificada para ello; temporalidad que no podrá ser indefinida.

En caso de suspensión del presente contrato, éste podrá continuar produciendo todos s efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.

La fecha de terminación del contrato se prorrogará en igual proporción al periodo que comprenda la suspensión, sin modificar el plazo de ejecución convenido, la formalización se realizará mediante el acta circunstanciada de suspensión, en términos de lo dispuesto por el artículo 144 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Cuando la suspensión derive de un caso fortuito o fuerza mayor únicamente se suscribirá un convenio donde se reconozca el plazo de la suspensión y las fechas de reinicio y terminación de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecución del presente contrato, en términos del artículo 149 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

o

"INTERAPAS" podrá dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por la Secretaría de la Función Pública, o por resolución de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos, "EL CONTRATISTA" podrá optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminación anticipada del contrato, deberá solicitarla a "INTERAPAS", quien determinará lo conducente dentro de los quince días naturales siguientes a la presentación del escrito respectivo, en caso de negativa, será necesario que el contratista obtenga de la autoridad judicial la • declaratoria correspondiente.

En el evento de que "INTERAPAS" no produzca contestación a la solicitud de "EL CONTRATISTA" dentro del plazo señalado, se tendrá por aceptada la petición de este último.

Una vez comunicada la terminación anticipada del contrato, "INTERAPAS" procederá a tomar posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las , levantando con o instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los estado en que se sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciad A" a devolver a encuentren los mismos, quedando obligado "EL CONTRA artir del inicio del "INTERAPAS", en un plazo de diez días naturales co torefb

12

•

•

•

Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarilla Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez.

procedimiento respectivo, toda la documentación que ésta le hubiere entregado realización de los trabajos.

DÉCIMA QUINTA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. Las partes convienen que "INTERAPAS" podrá en cualquier momento resci administrativamente este contrato, por cualesquiera de las causas que a continuación enumeran, es decir si "EL CONTRATISTA": a) Contraviene las disposiciones, lineamientos, solicitud de cotización, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y demás disposiciones administrativas sobre la materia. b) No cumple con los trabajos objeto de este contrato, conforme a los términos y condiciones pactados en el mismo y sus anexos. c) Suspende injustificadamente los trabajos objeto de este contrato.

o

d) Incurre en alguno de los supuestos previstos en el artículo 157 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. e) Incumple con cualesquiera de las obligaciones a su cargo en el presente instrumento.

Las causales referidas dan lugar a la rescisión inmediata de este contrato, sin responsabilidad para "INTERAPAS", además de que se le apliquen a "EL CONTRATISTA" las penas convencionales conforme a lo establecido por este contrato o el sobrecosto que resulte de la rescisión, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicación de uno o de otro, independientemente de hacer efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a "EL CONTRATISTA" los demás cargos que procedan.

Las partes convienen que cuando "INTERAPAS" determine justificadamente la rescisión administrativa del contrato, el inicio del procedimiento correspondiente se comunicará a "EL CONTRATISTA" exponiendo las razones que al efecto se tuvieren para que étte, dentro del término de quince 15 días hábiles contados a partir. del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del inicio de la rescisión, manifieste lo que a su derecho convenga y aporte en su caso las pruebas que estime pertinentes, en cuyo caso, transcurrido dicho plazo, "INTERAPAS" resolverá lo procedente, dentro del plazo de quince 15 días hábiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestación de "EL CONTRATISTA" considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer "EL CONTRATISTA". En el supuesto de no producir contestación "EL CONTRATISTA", dentro del plazo señalado, se emitirá la resolución respectiva, en los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglament así como en apego a los demás ordenamientos aplicables.

Una vez comunicado el inicio del procedimiento de rescisió de los trabájo "INTERAPAS" procederá a tomar pose ctivas, y e 's del inmueble y de las instalaciones re

inistrativa del contrato para hacerse cargo der a suspender los

rb 13

g

Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarilla.' y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez.

trabajos, levantando con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", ata circunstanciada del estado en que se encuentre la obra y "EL CONTRATISTA" - stará obligado a devolver a "INTERAPAS", en un plazo de diez días naturales contados a rtir del inicio del procedimiento, toda la documentación que éste le hubiere entregado para realización de los trabajos.

La determinación de dar por rescindido administrativamente el contrato, no podrá revocada o modificada por "INTERAPAS".

Iniciado el procedimiento de rescisión y antes de su conclusión, "INTERAPAS" podrá a s juicio, suspender el trámite del citado procedimiento, cuando se hubiere iniciado un procedimiento de conciliación respecto del presente contrato.

En el caso de que se determine no rescindir el contrato, se reprogramarán los trabajos una vez notificada la resolución correspondiente por "INTERAPAS" a "EL CONTRATISTA".

DÉCIMA SEXTA.- OBLIGACIONES. Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y demás normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

Así como, las partes pagarán todas y cada una de las contribuciones y demás cargas fiscales que conforme a las Leyes Federales, Estatales y Municipales de la materia tengan la obligación de cubrir durante la vigencia, ejecución y cumplimiento del presente contrato, sin perjuicio de que el "INTERAPAS" realice las retenciones que le impongan dichas Leyes.

DÉCIMA SÉPTIMA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECÍFICAS. "EL CONTRATISTA" aceptará ¿pe del importe de cada estimación le sea retenido el (0.5%) cinco al millar para cumplir con el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos en vigor, por conceptó de derechos de inspección, control y vigilancia de lós trabajos por la Contraloría General del Estado, de conformidad con el anexo 5 del Convenio de Colaboración Administrativa en materia Fiscal Federal, y cláusula 3a fracción VI del Acuerdo de Coordinación para el Combate a la Corrupción suscrito por la Contraloría General del Estado y la Secretaría de la Función Pública.

DÉCIMA OCTAVA.- JURISDICCIÓN. Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la aplicación de la legislación vigente en la materia, así como a la jurisdicción de-tes — •unales Estatales competentes ubicados en la Ciudad de San Luis Potosí, S. '" renunciando en consecuencia al fuero que pudiere corresponderles en razón_de-str),, omicilios presentes o futuros, o por cualquier otra causa.

14

o

pas

Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez.

El presente contrato se firma en la Ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., el día 04 del mes de Septiembre de 2018.

POR "LA CONTRATISTA"

POR "INTERAPAS"

II

4111h.

C. ARQ. PALOMA MA TiNEZ HURTADO APODERAD' LEGAL HURTADO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

ING. ALFRTO ZUNIGA' ERVERTH DIRECTOR GENERAL

TESTIGOS P R "INT APA^

POR "INTERAPAS"

1 \ 41111111r" DIRECTOR

LANEACION Y CONSTRUCCION

*1

PO "

.

> ,/ ■ 1~...

C.P. JESÚS SALVADO '"Wle O TRAL •

. ■ LE MARTINEZ

RNO.

•\ \ TERAPAS"

\ PAS"

0 \ 11 \_\

114

MUY

GUERRERO ITTRRAGUERRERO C.P. '"TvISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECT Ir'^—

LIC. JOIE HE-1.1""1" '1 ' ARDO BAEZ TITULAR DE 1 .VID ' lo JURÍDICA \

POR "INTERAPAS"

SANCH ING. PASCUA DIRECTOR DE OP RACIÓN Y MANTE "ESTE PROGRAMA ES PUBLIC •,

•_

IENTO.

IER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONTRATO N° INTERAPAS-PRODDER-07-2018-AD, CELEBRADO ENTRE EL INTERAPAS Y LA EMPRESA HURTADO CONSTRUCCIONES, S.A. DE CM., REFERENTE A LA OBRA DENOMINADA: REHABILJTACION Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA; LINEA DE INTERCONEXION DE AGUA POTABLE DE 3" DE DIAMETRO DE PVC RO-16 EN CALLES XEL-HA, PORFIRIO DIAZ, PRIVADA DEL ARROYO EN SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, S.L.P.

15 1-7-.71)

Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez.

CONTRATO No. INTERAPAS-PRODDER-26-2017-AD CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS -Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, REPRESENTADA POR EL C. ING. ALFREDO ZÚÑIGA HERVERTH, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL Y POR LA OTRA, LA EMPRESA HURTADO CONSTRUCCIONES HIDRÁULICAS, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR LA C. ARQ. PALOMA MARTÍNEZ HURTADO, EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARÁ "INTERAPAS" Y EL "CONTRATISTA", RESPECTIVAMENTE, DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: DECLARACIONES I.- "INTERAPAS" DECLARA QUE: 1.1.- Que es un Organismo Público Descentralizado de los Municipios de Cerro de San Pe San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, con personalidad jurídica y patrimonio propio, de conformidad con los artículos 1°, párrafo segundo del Decreto de creación N° 642, blicad en el Periódico Oficial del Estado de fecha 12 de agosto de 1996, y la Ley de Aguas p el Estado de San Luis Potosí.

1.2.- Su representante, el C. ING. ALFREDO ZÚÑIGA HERVERTH, con el car indicado, cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato; términos de lo dispuesto por los artículos 100 de la Ley de Aguas para el Estado de San Potosí, 27 y 28 del Reglamento Interno de INTERAPAS. 1.3.- el presente contrato se adjudica directamente, con fundamento en lo dispuesto por 1 artículos 27 fracción III, 41 y 42 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionado con las Mismas y 73 de su Reglamento.

1.4.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de la Comisión Nacional del Agua, autorizó la inversión correspondiente mediante el Programa de Devolución de Derechos de Extracción del Agua (PRODDER) del ejercicio 2017, por su parte el "Interapas" se obliga a aportar con recursos propios provenientes de su Generación Interna De Caja (GIC) referente al presente Ejercicio Fiscal 2017 la contraparte correspondiente.

1.5.- Su domicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en Avenida de los Pintores N° 3, Col. Los Filtros, C.P. 78210, de la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P.

II. "EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez.

11.1.- Tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse en los términos del presente contrato.

11.2.- Acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio de la escritura pública

ing.~.~~~aignmi~ otorgada ante la fe del Lic. Alfredo Noyola Robles, Notario Público adscrito a la Notaria número 19, de la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., inscrita en el registro público de la propiedad y del comercio inscrita en el registro público de comercio bajo el folio mercantil electrónico 0111111111~ 11.3.- La C. Arq. Paloma Martínez Hurtado, con el carácter ya indicado, cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el testimonio de otorgada ante la fe del la escritura pública número Lic. Alfredo Noyola Robles, Notario Público adscrito a la Notaria número 19, de la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., inscrita en el registro público de comercio bajo el folio mercantil electrónico 11.4- Su Registro Federal de Contribuyentes es:

mpi

11.5.- Su representante, se idéntifica con quien se identifica con Pasaporte Mexic 11111~ 11.6.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cu los requerimientos objeto del presente contrato.

11.7.- Tiene establecido su domicilio en la calle an Luis Potosí, con el siguiente teléfono móvi ismo que señala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

11.8.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; las Normas para la Construcción e Instalaciones y de la Calidad de los Materiales; así como las demás normas que regulan la ejecución de los trabajos, incluyendo las especificaciones generales y particulares de la obra objeto de este contrato y, en general, toda la información requerida para la obra materia del contrato.

11.9.- Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, así como las condiciones ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución.

9

o S o

III. DECLARAN "INTERAPAS" Y "EL CONTRATISTA" que:

111.1 La solicitud de cotización que origina el presente contrato, la bitác9. propio contrato y sus anexos son los instrumentos que vinculan a las parte y obligaciones.

se genere, el sus derechos

Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez.

111.2.- Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la solicitud de cotización que le da origen.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes: CLÁUSULAS PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO. "INTERAPAS" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realización de una obra consistente en REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA REPOSICIÓN DE BROCALES, REJILLAS, BOCA DE TORMENTA Y DESCARGAS SANITARIAS EN DIVERSAS CALLES Y COLONIAS DE LA CIUDAD ZONA A DE SAN LUIS POTOSÍ, SL.P. y este se obliga a realizarla hasta su total terminación, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas señalados en la declaración 11.6 del apartado de declaraciones de "EL CONTRATISTA", apegándose de igual mo•• a los programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y especificaciones genera -s y particulares, así como a las normas de construcción vigentes en el lugar donde deb realizarse los trabajos, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de esta cláusula.

d

,/ Los programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y especificaciones a que , alude en esta cláusula, debidamente firmados por los otorgantes, como anexos, pasarán a formar parte integrante del presente instrumento.

'N\ I/ Queda entendido por las partes que la bitácora que se genere con motivo de la realiza 1 '/Iyal de los trabajos materia de este contrato, formará parte del mismo y su uso será obligatorio.

De igual forma, queda pactado que el acta administrativa a que alude el artículo 172 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y que e genere con motivo de la realización de los trabajos materia de este instrumento, pasará formar parte integrante del mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.

MONTO DEL CONTRATO SIN IVA. $ 370,035.11 (TRESCIENTOS SETENTA MIL TREINTA Y CINCO PESOS, 11/100 M.N.) IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A. 16%): $ 59,205.62 (CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS, 62/100 M.N.) MONTO TOTAL DEL CONTRATO: $429,240.73 (CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS, 73/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.

Organismo Intemmnicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez.

"EL CONTRATISTA", se obliga a realizar los trabajos materia del presente contrato en un día 06 plazo que no exceda de 56 días naturales. El inicio de los trabajos se efectuará el Abril de 02 del mes de del mes de Febrero de 2018 y se concluirán a más tardar el día 2018, de conformidad con el programa de ejecución pactado. ' CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. el o los inmuebles "INTERAPAS" se obliga a poner a disposición de "EL CONTRATISTA" en que deben llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, así como los dictámenes, permisos, licencias y demás autorizaciones que en su caso procedan para su realización. Por su parte, el contratista tramitará los permisos necesarios ante tránsito municipal para la autorización de cierre parcial o total de calles para la elaboración de estos trabajos.

QUINTA.- ANTICIPOS. No se otorgarán anticipos.

SEXTA.- FORMA DE PAGO. Lasp artes convienen en que los trabajos objeto del presente contrato se paguen m diante la formulación de estimaciones quincenales, en el entendido de que no podrá excede de este período, en términos de los dispuesto por el artículo 54 de la Ley de Obras Públicas Servicios Relacionados con las Mismas, mismas que se acompañarán de la documentación que acredite la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del artículo . de Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, las 6 /IV serán presentadas por EL CONTRATISTA al residente de la obra dentro de los seis d as naturales siguientes a la fecha de su corte y serán pagadas por INTERAPAS por traba os ejecutados, en Avenida de los Pintores N° 3, Col. Los Filtros, CP. 78210, San L 's contados a partir de qu Potosí, S.L.P., dentro de un plazo no mayor a 20 días naturales, hayan sido autorizadas por el residente de la obra y que EL CONTRATISTA haya presentado la factura correspondiente debidamente requisitada. EL CONTRATISTA será el único responsable de que la factura que presente para su pago cumpla con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que la falta de pago por la omisión de alguno de éstos o por su presentación incorrecta no será motivo para solicitar pago de gastos financieros a que hace referencia el artículo 55 de la LEY. En caso-de que la factura entregada por EL CONTRATISTA para su pago presente errores o deficiencias, INTERAPAS, dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito a EL CONTRATISTA las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurra entre la entrega del citado escrito y la presentación de las correcciones por parte de EL CONTRATISTA no se computará para efectos del segundo párrafo del artículo 54 de la LEY. En el caso de que EL CONTRATISTA no presente las estimaciones dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de su corte, la estimación correspo e -nte -e presentará en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamación de g.1A •s financieros por te la Cantidad de parte de EL CONTRATISTA, así como se itad ' sancionar a éste 4 1,2117:i

apas

Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez.

$10,000.00 (Diez Mil Pesos 00/100 M.N.) como pena convencional por la entrega extemporánea de la estimación.

Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el artículo 130 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las' Mismas, los únicos tipos de estimaciones que se reconocerán para efectos del contrato correspondiente, serán por trabajos ejecutados; de pago de cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato; de gastos no recuperables a que alude el artículo 62 de la LEY y de los ajustes de costos.

El residente de obra efectuará la revisión y autorización de las estimaciones por trabajos ejecutados, en un plazo que no excederá de quince días naturales contados a partir de la fecha de su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación.

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por arte de INTERAPAS, ésta a solicitud de EL CONTRATISTA y de conformidad con lo previsto el primer párrafo del artículo 55 de la LEY, pagará gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cua • las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagada se computarán por días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de EL CONTRATISTA. De conf. idad .S con lo establecido en el último párrafo del artículo 127 del Reglamento de la Ley de •• b■ Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas el retraso en el pago de estimaciones que incurra INTERAPAS diferirá en igual plazo la fecha de terminación de los trabajo circunstancia que deberá formalizarse, previa solicitud de EL CONTRATISTA, a través • convenio respectivo; no procederá dicho diferimiento cuando el retraso derive de causas imputables a EL CONTRATISTA. Tratándose de pagos en exceso que haya recibido EL CONTRATISTA, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de INTERAPAS. No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de EL CONTRATISTA sean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.

SÉPTIMA.- GARANTÍAS. por la "El Contratista" se obliga a constituir en la forma, términos y procedimien .s previstos damento en el Servicios Relacionados con las Misma Ley de Obras Públicas y Articulo 48 Fracc. I y II y su Reglamento, las garantías siguientes:

rapas

Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez.

A) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Fianza a favor de INTERAPAS por el diez por ciento (10%) del monto total del presente contrato.

B) GARANTÍA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS."El Contratista" garantizará los trabajos dentro de los quince días naturales anteriores a la • recepción formal de los mismos, sustituyendo la fianza vigente de cumplimiento por otra garantía que a su elección podrá ser mediante fianza por el equivalente al diez por ciento (10%) del monto total ejercido de la obra, por carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total ejercido de la obra, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento (5%) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello, para responder de los defectos que resulten de la realización de los mismos, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecución. Esta garantía tendrá una vigencia de doce meses contados a partir de la fecha de entrega-recepción de los trabajos.

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS. Cuando concurran circunstancias de orden económico no previstas en el presen instrumento que determinen un aumento o reducción de los costos directos y del costo po financiamiento de los trabajos aún no ejecutados conforme al programa pactado, chos costos cuando procedan deberán ser ajustados conforme al procedimiento establecido e artículo 57 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

No dará lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que conforme a la Le materia pudiera estar sujeta la importación de los bienes contemplados en la realización los trabajos.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, será "El Contratista" quien lo promueva; dentro de los sesenta días naturales siguientes a la publicación de los índic aplicables al mes correspondiente, mediante la presentación por escrito de la solicitu•, estudios y documentación que la soporten. Si el referido porcentaje es a la baja, será "INTERAPAS" quien lo determine en el mismo plazo, con base en la documentación comprobatoria que lo justifique, salvo en el caso del procedimiento de ajuste señalado en la fracción III del artículo 57 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, conforme al cual invariablemente "INTERAPAS" deberá efectuarlo con independencia de que sea a la alza o a la baja. Si transcurrido dicho plazo no promoviera "El Contratista" la solicitud señalada, precluirá para éste el derecho para reclamar el ajuste de costos del mes de que se trate y de realizarlo a la baja por parte de "INTERAPAS".

"INTERAPAS" dentro de los sesenta días naturales siguientes a la recepción de la solicitud de "El Contratista", deberá emitir por oficio la resolución que proceda. En caso contrario, la solicitud se tendrá por aprobada.

Cuando la documentación mediante la que se promueva los ajustes de costos sea deficiente o incompleta, "INTERAPAS" apercibirá por escrito a que "El Contratista" para que, en el r re o complemente I plazo de diez días hábiles a partir de que le sea requerido, subsan- el la información solicitada. Transcurrido dicho plazo sin que "El Contrat' f- diera respuesta al

00 k

C5

D

terapas

Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez.

apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendrá como no presentada la solicitud de ajuste de costos.

El ajuste de costos directos que corresponda a los trabajbs ejecutados conforme a las estimaciones correspondientes, deberá cubrirse por parte de "INTERAPAS" a solicitud de "El Contratista", considerando el último porcentaje de ajuste que se tenga autorizado, en la estimación siguiente al mes en que se haya autorizado el ajuste concedido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y su pago se efectuará en Avenida de los Pintores N° 3, Col. Los Filtros, CP. 78210, San Luis Potosí, S.L.P. Los ajustes se calcularán a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos respecto de la obra faltante de ejecutar, confor al programa de ejecución pactado o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, c• respecto al programa convenido.

Cuando el atraso sea por causa imputable a "El Contratista", procederá el ajuste de c. tos exclusivamente para la obra que debiera estar pendiente de ejecutar conforme al progra convenido.

4 /1

Para efectos de cada una de las revisiones y ajuste de los costos, que se presenten dús=- .1 la ejecución de los trabajos, el mes de origen de los precios será el del acto de presentacio • y apertura de proposiciones, aplicándose el último factor que se haya autorizado.

N

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, serán calculados con base e los índices de precios al productor y comercio exterior/actualización de costos de obras públicas que determine el Banco de México. Cuando los índices que requieran tanto "El Contratista" como "INTERAPAS", no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, "INTERAPAS" procederá a calcularlos en conjunto con "El Contratista" conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones especializadas nacionales o internacionales considerando al menos tres fuentes distintas o utilizando los lineamientos y metodología que expida el Banco de México.

Los precios unitarios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados. El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estará sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones dé la tasa de interés que el contratista haya considerado en su proposición y a los demás lineamientos que para tal efecto emita la Secretaría de la Función Pública.

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicarán al importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantía de cumplimiento del contrato inicialmente otorgada.

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del período programado, por usa imputable a e debieron ser e "El Contratista", el ajuste se realizará considera do el perío

o

Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez.

ejecutados, conforme al programa convenido, salvo en el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se ejecutaron, sea inferior a aquél en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicará este último.

"El Contratista" de no estar de acuerdo con la proporción de'intervención de los insumos ni su forma de medición durante el proceso de construcción, podrá solicitar su revisión a "INTERAPAS" a efecto de que sean corregidos los ajustes de costos y de no llegarse a un acuerdo se aplicará el procedimiento enunciado en el artículo 57 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

NOVENA.- RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS. Para la recepción de los trabajos materia del presente contrato, las partes se s etan al siguiente procedimiento.

Una vez concluidos los trabajos encomendados, "El Contratista" comunicará a "INTERAPAS de dicha circunstancia, con objeto de que ésta dentro de un plazo que no exce• - de los siguientes 15 días calendario contados a partir de la señalada comunicación, verill's, debida terminación de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el presen contrato.

Finalizada la verificación de los trabajos por parte de "INTERAPAS", ésta procedera recepción física, en un plazo que no exceda de 15 días naturales, lo cual se real mediante la suscripción del acta correspondiente en la que intervendrán los representa - es de ambas partes, en los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, quedando los trabajos recibidos a partir de dicho acto, baj responsabilidad de "INTERAPAS".

"INTERAPAS" podrá efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.

Una vez formalizada la recepción física de los trabajos, ambas partes procederán a los 60 días naturales contados a partir de dicha recepción, a elaborar el finiquito correspondiente. De existir desacuerdo entre las partes o bien en el supuesto de que "El Contratista" no acuda a las instalaciones de "INTERAPAS" en la fecha indicada para la elaboración del finiquito, esta última procederá a elaborarlo, comunicando su resultado a "El Contratista" dentro de un plazo de diez días naturales, contado a partir de su emisión, quien una vez-notificado del resultado de dicho finiquito, tendrá un plazo de quince días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda. Si transcurrido este plazo "El Contratista" no realiza alguna gestión, el resultado del finiquito se dará por aceptado.

•

Determinado el saldo total, "INTERAPAS" pondrá a disposición de "El Contratista" el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los importes resultantes; y en forma simultánea, se levantará el acta 'dos por ambas administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligacione partes en el presente contrato.

4,

4

e -a p as

Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cene de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez.

DÉCIMA.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA. "El Contratista" se obliga a designar anticipadamente a la iniciación de los trabajos en el sitio de realización de los mismos, un representante peninanente, que fungirá como superintendente de construcción, el cual debe estar facultado para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, aún las de carácter personal, así como contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.

"INTERAPAS" se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitución del superintendente de construcción, y "El Contratista" tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos exigidos en el presente con, ato y en la correspondiente solicitud de cotización.

DÉCIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES. "El Contratista", como empresario y patrón del personal que ocupe con motivo •e los trabajos materia del contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de s disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social.

"El Contratista" conviene por tanto en responder de todas las reclamaciones que sus los trabajadores presentaren en su contra o en contra de "INTERAPAS", en relación trabajos del contrato, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y salvo y en paz de tales reclamaciones a "INTERAPAS", a más tardar a los diez d naturales contados a partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta última y, en supuestos de que con dicho motivo llegare a erogar alguna cantidad, "El Contratista" 1 reintegrará a "INTERAPAS" en igual término.

11 4

DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. "EL CONTRATISTA" será el único responsable de la ejecución de los trabajos y deberá sujetarse a todas las .leyes, reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad y uso de la vía pública, tránsito, protección civil, ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o por lo municipal, así como a las instrucciones que al efecto le señale "INTERAPAS", que cualquier responsabilidad, daños y perjuicios en contra de INTERAPAS ó de terceros que resultaren por la inobservancia a la normatividad vigente durante la mismas que podrán ser ejecución de la obra, serán a cargo de "EL CONTRATISTA", reclamadas tanto por los afectados como por el INTERAPAS, por las vías de apremio que se consideren necesarios. necesariamente deberá Relativo a la protección de la obra, "EL CONTRATISTA" contar con la señalética suficiente necesaria de Seguridad Vial en el(los) frente(s) de trabajo de manera permanente, para evitar cualquier accidente tanto peatonal como tivos de advertencia vehicular, por lo que deberá considerar la utilización de ión, entre otros; lo como son trafitambos, conos de seguridad, cinta de pre ránsito Municipal del anterior para cumplir con lo señalado en el Reglamento

o

Ó

Intera.pas

Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez.

Municipio de San Luis Potosí en su Art. 40 Capítulo VI. "Señales especiales para protección de obras". La inobservancia de este concepto hará acreedor a una penalización de hasta $10,000.00 que será descontada en la estimación en curso, una vez que se dé por enterado a la "Contratista", por lo que deberá sujetarse cabalmente a lo de las bases de esta convocatoria cuyo establecido en el numeral 30.3 SEÑALETICA alcance forma parte integrante del presente contrato. de manera quincenal, Será responsabilidad del "CONTRATISTA" entregar a "INTERAPAS" en forma impresa y digital, las estimaciones a que hace referencia la clausula SEXTA del presente contrato.

"EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipos que se utilices en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las Normas de Calidad que INTE "AS tiene en vigor, mismas que forman parte integrante del presente contrato, y a que realización de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectúen de conformidad con el proyecto y/o las especificaciones generales y particulares ra lo trabajos materia del presente contrato, así como responder por los defectos y ocultos que se llegaren a presentar en los trabajos y de los daños y perjuicios adicionales se lleguen a causar a INTERAPAS o a terceros, en cuyo case e hará efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato o la garantía de ':n„ ocultos, hasta por el monto total de la misma. Igualmente se obliga "El Contratista" transferir a terceras personas físicas o morales sus derechos y obligaciones derivadas de e te contrato y sus anexos, sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este contrato, sa o los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso requerirá la previa aprobación expresa y por escrito de "INTERAPAS", en los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.

"EL CONTRATISTA" deberá cumplir con el programa de obra propuesto.

Si con motivo de la transmisión de los derechos de cobro solicitada por el contratista se origina un retraso en el pago, no procederá el pago de gastos financieros a que hace referencia el artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

"EL CONTRATISTA" deberá cumplir con el programa de obra propuesto.

DÉCIMA TERCERA.- PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. "INTERAPAS" tendrá la facultad de verificar si las obras objeto de este contrato se están ejecutando por "El Contratista" de acuerdo con el programa de ejecución convenido, para lo comparará periódicamente el avance físico de las obras. Si como cual "INTERAPAS" menor que lo que debió consecuencia de dichas comparaciones el avance de las o. realizarse, "INTERAPAS" procederá a: r

int

Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez.

I.- Retener en total el dos punto cinco por ciento (2.5%) de las diferencias entre el importe de la obra realmente ejecutada (total estimado acumulado) y el importe de la que debió se hará la retención realizarse (total programado acumulado). Por lo tanto, mensualmente, o devolución que corresponda.

Si al efectuarse la comparación correspondiente al último mes del programa general, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el impuesto al valor agregado, procede hacer alguna retención, su importe se aplicará en favor del "INTERAPAS", como pena convencional por el atraso en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de "El Contratista". no concluya la obra en la -cha II.- Aplicará, para el caso de que "EL CONTRATISTA" general considerando los ajustes de costos y sin aplica señalada en el programa una pena convencional consistente en una cantidad igual al do impuesto al valor agregado, punto cinco por ciento (2.5%) mensual del importe de los trabajos que no se haya ealizado en la fecha de terminación Señalada en el programa general. Esta pena se ajustará a la obra faltante por ejecutar y la cubrirá "EL CONTRATISTA" mensualmente y hasta el momento en que las obras• eden concluidas y recibidas a satisfacción de "INTERAPAS"; estas penas convencionale aplicarán mensualmente en las estimaciones correspondientes. En el supuesto que pers los atrasos en la terminación de la obra al extremo de no haber en un mes volúmenes de qué estimar y por lo mismo de los cuales se pueda efectuar la retención y aplicación, " CONTRATISTA" deberá entregar a "INTERAPAS" mediante cheque certificado a favor d INTERAPAS los importes que se generen por este motivo.

Para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas, no se tomará en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas por "EL CONTRATISTA".

Estas penas, en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento, en cuyo caso y llegado a dicho límite se dará inicio al procedimiento de rescisión administrativa.

Independientemente de la aplicación de las penas convencionales señaladas anteriormente, cuando no se haya llegado al límite de la fianza de cumplimiento, "INTERAPAS" podrá optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo.

Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a "EL CONTRATISTA" se harán efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando además, si da lugar a ello, la fianza de cumplimiento, conforme a lo estipulado en la Cláusula Décima Quinta.

DÉCIMA CUARTA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL Y TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.

11

erapas

Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez.

"INTERAPAS" podrá suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados en cualquier momento por causa justificada para ello; temporalidad que no podrá ser indefinida.

En caso de suspensión del presente contrato, éste podrá continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.

La fecha de terminación del contrato se prorrogará en igual proporción al periodo que comprenda la suspensión, sin modificar el plazo de ejecución convenido, la formalización se realizará mediante el acta circunstanciada de suspensión, en términos de lo dispue o por el artículo 144 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados las Mismas.

Cuando la suspensión derive de un caso fortuito o fuerza mayor únicamente se suscribirá un convenio donde se reconozca el plazo de' la suspensión y las fechas de rei terminación de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecución del presente contrato, términos del artículo 149 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

"INTERAPAS" podrá dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurr razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por la Secretaría de la Función Pública, o por resolución de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos, "EL CONTRATISTA" podrá optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminación anticipada del contrato, deberá solicitarla a "INTERAPAS", quien determinará lo conducente dentro de los quince días naturales siguientes a la presentación del escrito respectivo, en caso de negativa, será necesario que el contratista obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

En el evento de que "INTERAPAS" no produzca contestación a la solicitud de "EL CONTRATISTA" dentro del plazo señalado, se tendrá por aceptada la petición de este último.

Una vez comunicada la terminación anticipada del contrato, "INTERAPAS" procederá a tomar posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos, quedando obligado "EL CONTRATISTA" a devolver a "INTERAPAS", en un plazo de diez días naturales contados a. •artir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que ésta le • •ier-i ntregado para la realización de los trabajos.

ra

Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez.

DÉCIMA QUINTA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. Las partes convienen que "INTERAPAS" podrá en cualquier momento rescindir administrativamente este contrato, por cualesquiera de las'causas que a continuación se enumeran, es decir si "EL CONTRATISTA": a) Contraviene las disposiciones, lineamientos, solicitud de cotización, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y demás disposiciones administrativas sobre la materia. b) No cumple con los trabajos objeto de este contrato, conforme a los términos y condiciones pactados en el mismo y sus anexos. c) Suspende injustificadamente los trabajos objeto de este contrato. d) Incurre en alguno de los supuestos previstos en el artículo 157 del Reglamento de la de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. e) Incumple con cualesquiera de las obligaciones a su cargo en el presente instrumento.

Las causales referidas dan lugar a la rescisión inmediata de este contrato, sin responsabilidad para "INTERAPAS", además de que se le apliquen a "EL CONTRATISTA" las penas convencionales conforme a lo establecido por este contrato o el sobrecosto que resulte de la rescisión, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicación de uno o de otro, independientemente de hacer efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a "EL CONTRATISTA" los demás cargos que procedan.

Las partes convienen que cuando "INTERAPAS" determine justificadamente la rescisión administrativa del contrato, el inicio del procedimiento correspondiente se comunicará a "EL CONTRATISTA" exponiendo las razones que al efecto se tuvieren para que éste, dentro del término de quince 15 días hábiles contados a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del inicio de la rescisión, manifieste lo que a su derecho convenga y aporte en su caso las pruebas que estime pertinentes, en cuyo caso, transcurrido dicho plazo, "INTERAPAS" resolverá lo procedente, dentro del plazo de quince 15 días hábiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestación de "EL CONTRATISTA" considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer "EL CONTRATISTA". En el supuesto de no producir contestación "EL CONTRATISTA", dentro del plazo señalado, se emitirá la resolución respectiva, en los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, así como en apego a los demás ordenamientos aplicables.

Una vez comunicado el inicio del procedimiento de rescisión administrativa del contrato "INTERAPAS" procederá a tomar posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta • STA" estará circunstanciada del estado en que se encuentre la obra y "EL C tados a partir obligado a devolver a "INTERAPAS", en un p azo de diez días naturales

o

•

Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez.

del inicio del procedimiento, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la realización de los trabajos.

La determinación de dar por rescindido administrativamente el contrato, no podrá ser revocada o modificada por "INTERAPAS".

Iniciado el procedimiento de rescisión y antes de su conclusión, "INTERAPAS" podrá a su juicio, suspender el trámite del citado procedimiento, cuando se hubiere iniciado un procedimiento de conciliación respecto del presente contrato.

En el caso de que se determine no rescindir el contrato, se reprogramarán los trabajos una vez notificada la resolución correspondiente por "INTERAPAS" a "EL CONTRATISTA".

DÉCIMA SEXTA.- OBLIGACIONES.

..,44

•

se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto de e pa Las partes contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públ' as y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y demás normas y disposicio -s administrativas que le sean aplicables.

al,

Así como, las partes pagarán todas y cada una de las contribuciones y demás cSIII , fiscales que conforme a las Leyes Federales, Estatales y Municipales de la materia -tengan y obligación de cubrir durante la vigencia, ejecución y cumplimiento del presente contrato, perjuicio de que el "INTERAPAS" realice las retenciones que le impongan dichas Leyes.

.44

DÉCIMA SÉPTIMA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECÍFICAS. "EL CONTRATISTA" aceptará que del importe de cada estimación le sea retenido el (0.5%) cinco al millar para cumplir con el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos en vigor, por concepto de derechos de inspección, control y vigilancia de los trabajos por la Contraloría General del Estado, de conformidad con el anexo 5 del Convenio de Colaboración Administrativa en materia Fiscal Federal, y cláusula 3a fracción VI del Acuerdo de Coordinación para el Combate a la Corrupción suscrito por la Contraloría General del Estado y la Secretaría de la Función Pública.

DÉCIMA OCTAVA.- JURISDICCIÓN.

•

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la aplicación de la legislación vigente en la materia, así como a la jurisdicción de los Tribunales Estatales competentes ubicados en la Ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., renunciando en consecuencia al fuero que pudiere corresponderles en razón de sus domicilios presentes o futuros, o por cualquier otra causa.

c5 o

Organismo IntermuniciPal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez.

El presente contrato se firma en la Ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., el día

02 del mes de

Febrero de 2018.

POR "LA CONTRATISTA"

POR "INTERAPAS"

I

1

Vckyyl cl„c,

411111b-

rodal

C. ARQ. PALOMA MARTÍNEZ HURTADO APODERADO LEGAL HURTADO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

ING. ALFR *O Z N GA ERVERTH DIRECTOR GEN RAL

TESTIGOS

POR "INTERAPAS"

,11:,...411111Z.V.Hr. ,sr4py»..1%, DIRECTOR

LANEACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

POR "INTERAPA

Z MARTÍNEZ

C.P. JESÚS S C

72

POR "I T

AS'.

001 1 51,

D

O A ;i1- • IBARRA GUERRERO TOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

y \

eia k O BAEZ LIC. JOSE HERMI DICA TITULAR DE LA U r o

POR "INTERAPAS"

ING. ASCUAL MARTI EZ SANCHEZ. Y MANTENIMIENTO. DIRECTO DE OPERACI LICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" "ESTE PROGRAM

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONTRATO N° INTERAPAS-PRODDER-26.2017-AD, CELEBRADO ENTRE EL INTERAPAS Y LA EMPRESA HURTADO CONSTRUCCIONES, S.A. DE CM., REFERENTE A LA OBRA DENOMINADA: REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA REPOSICIÓN DE BROCALES, SLP. REJILLAS, BOCA DE TORMENTA DESCARGAS SANITARIAS EN DIVERSAS CALLES Y COLONIAS DE LA CIUDAD ZONA A DE SAN LUIS POTOSI,

15

Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Ceno de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez.

CONTRATO No. INTERAPAS-PRODDER-27-2017-AD

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO. DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO EN SU SÁNCHEZ, REPRESENTADA POR EL C. ING. ALFREDO ZUÑIGA HERVERTH, HURTADO Y POR LA OTRA, LA EMPRESA CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL C. ARQ. CONSTRUCCIONES HIDRÁULICAS, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR LA ADMINISTRADOR ÚNICO, A PALOMA MARTINEZ HURTADO, EN SU CARÁCTER DE QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES RESPECTIVAMENTE, DE ACUERDO DENOMINARÁ "INTERAPAS" Y EL "CONTRATISTA", CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: DECLARACIONES

1.- "INTERAPAS" DECLARA QUE: 1.1.- Que es un Organismo Público Descentralizado de los Municipios de Cerro de San Ped Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, con personalidad jurídica y patrimonio propi conformidad con los artículos 1°, párrafo segundo del Decreto de creación N° 642, publicado Periódico Oficial del Estado de fecha 12 de agosto de 1996, y la Ley de Aguas para el Estado d Luis Potosí. con el carácter ya indicad 1.2.- Su representante, el C. ING. ALFREDO ZUÑIGA HERVERTH, cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, en términos de lo dispuesto por los artículos 100 de la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí, 27 y 28 del Reglamento Interno de INTERAPAS. 1.3.- El presente contrato se adjudica directamente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27 fracción III, 41 y 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 73 de su Reglamento.

1.4.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de la Comisión Nacional del Agua, autorizó la inversión correspondiente mediante el Programa de Devolución de Derechos de Extracción del Agua (PRODDER) del ejercicio 2017, por su parte el "Interapas" se obliga a aportar con recursos propios provenientes de su Generación Interna de Caja (GIC) referente al presente ejercicio fiscal la contraparte correspondiente.

1.5.- Su domicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en Aven N° 3, Col. Los Filtros, C.P. 78210, de la ciudad de San Luis Potosí, S.L.

s Pintores

1

e

o

•

Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez.

II. "EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

11.1.- Tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse en los términos del presente contrato.

11.2.- ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL DE LA SOCIEDAD CON LA ESCRITURA NUMERO~ OTORGADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO ALFREDO NOYOLA ROBLES, NOTARIO PUBLICO N° 19 EN EJERCICIO EN EL PRIMER DISTRITO DEL,,, JUDICIAL DEL ESTADO, E INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA 11111~11~1~ — COMERCIO BAJO EL FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO 11111111111111111 ine~§11111V LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P 11.3.- Su representante, el C. ARQ. PALOMA MARTINEZ HURTADO, con el carácter ya indicado, cuenta con las facultades necesarias para suscribir el resente contrato de co ormidad con el testimonio de la escritura pública número OTORGADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO ALFREDO NOYOLA ROBLES, NOTA PUBLICO N° 19 EN EJERCICIO EN EL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO, mandato que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo que declara bajo protesta de decir verdad.

11.4-

Su Registro Federal de Contribuyentes es: —

.•

11.5.- Su representante, se identifica con PASAPORTE DE LOS ESTADOS UNI MEXICANOS con fotografía 11.6.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con 1 requerimientos objeto del presente contrato.

11.7.- Tiene establecido su domicilio en la calle~~1MMEMMENE~ , mismo que señala para que se le practiquen todo tipo de notificaciones, aún las de carácter personal, las que surtirán sus efectos legales mientras no señale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos de este contrato.

11.8.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; las Normas para la Construcción e Instalaciones y de la Calidad de los Materiales; así como las demás normas que regulan la ejecución de los trabajos, incluyendo las especificaciones generales y particulares de la obra objeto de este contrato y, en general, toda la información requerida para la obra materia del contrato.

11.9.- Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, así como las condiciones ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución.

III. DECLARAN "INTERAPAS" Y "EL CONTRATISTA" que:

2

o

•

pas

Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez.

111.1 La solicitud de cotización que origina el presente contrato, la bitácora que se genere, el propio contrato y sus anexos son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones.

111.2.- Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la solicitud de cotización que le da origen.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes: CLÁUSULAS PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.

•

"INTERAPAS" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realización de una obra consiste , - en REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA REPOSICQ.i 4 DE BROCALES, REJILLAS, BOCA DE TORMENTA Y DESCARGAS SANITARIAS E DIVERSAS CALLES Y COLONIAS DE LA CIUDAD DE SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHE SL.P., y este se obliga a realizarla hasta su total terminación, acatando para ello lo estableci•:.or los diversos ordenamientos y normas señalados en la declaración 11.8 del apartado • jj declaraciones de "EL CONTRATISTA", apegándose de igual modo a los programas aut' .zados presupuestos, proyectos, planos y especificaciones generales y particulares, así como normas de construcción vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismos q e tienen por reproducidos como parte integrante de esta cláusula.

1 Los programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y especificaciones a que se alu en esta cláusula, debidamente firmados por los otorgantes, como anexos, pasarán a formar parte integrante del presente instrumento.

Queda entendido por las partes que la bitácora que se genere con motivo de la realización de los trabajos materia de este contrato, formará parte del mismo y su uso será obligatorio. De igual forma, queda pactado que el acta administrativa a que alude el artículo 172 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y que se genere con motivo de la realización de los trabajos materia de este instrumento, pasará a formar parte integrante del mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO. Monto del contrato: $ 190,041.64 (CIENTO NOVENTA MIL CUARENTA Y UN PESOS, 64/100 M.N.) Impuesto al Valor Agregado del contrato: $ 30,406.66 (TREINTA MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS, 66/100 M.N.)

•

Monto total del presente contrato, es de $ 220,448.30 (DOSCIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS, 30/100 M.N).

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.

3

o o

•

opas

Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez.

en un plazo "EL CONTRATISTA", se obliga a realizar los trabajos materia del presente contrato 06 del mes de El inicio de los trabajos se efectuará el día que no exceda de 56 días naturales.

02 del mes de ABRIL de 2018, de FEBRERO de 2018 y se concluirán a más tardar el día conformidad con el programa de ejecución pactado.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. "EL CONTRATISTA" el o los inmuebles en que "INTERAPAS" se obliga a poner a disposición de deben llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, así como los dictámenes, permisos, licencias y demás autorizaciones que en su caso procedan para su realización. Por su parte, el contratista tramitará los permisos necesarios ante transito municipal para la autorizació de cierre parcial o total de calles para la elaboración de estos trabajos.

QUINTA.- ANTICIPOS.

i4

INTERAPAS" NO otorgará ANTICIPO para esta licitación.

SEXTA.- FORMA DE PAGO.

•

Las partes convienen en que los trabajos objeto del presente contrato se paguen media e formulación de estimaciones mensuales, en el entendido de que no podrá exceder d 14 período, en términos de los dispuesto por el artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Se ic os Relacionados con las Mismas, mismas que se acompañarán de la documentación que acredit: la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del artículo 132 del Reglamento de la Ley e Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, las que serán presentadas por "EL CONTRATISTA" al residente de la obra dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de en Avenida de los su corte y serán pagadas por "INTERAPAS" por trabajos ejecutados, dentro de un plazo no Pintores N° 3, Col. Los Filtros, CP. 78210, San Luis Potosí, S.L.P., mayor a 20 días naturales, contados a partir de que hayan sido autorizadas por el residente de haya presentado la factura correspondiente debidamente la obra y que "EL CONTRATISTA" será el único responsable de que la factura que presente para requisitada. "EL CONTRATISTA" O su pago cumpla con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que la falta de pago por la omisión de alguno de éstos o por su presentación incorrecta no será motivo para solicitar pago de gastos financieros a que hace referencia el artículo 55 de la LEY.

E o

para su pago presente errores o En caso de que la factura entregada por "EL CONTRATISTA" dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción, indicará deficiencias, "INTERAPAS", las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurra por escrito a "EL CONTRATISTA" entre la entrega del citado escrito y la presentación de las correcciones por parte de "EL CONTRATISTA" no se computará para efectos del segundo párrafo del artículo 54 de la LEY. no presente las estimaciones dentro de los seis días En el caso de que "EL CONTRATISTA" naturales siguientes a la fecha de su corte, la estimación correspondiente se presentará en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamación de gastos financieros por parte de "EL CONTRATISTA", así como se podrá sancionar a éste mediante la Cant•. • 10,000.00 (Diez Mil Pesos 00/100 M.N.) como pena convencional por la entrega exte ' anea de la estimación.

40 Ir Li ~

4

•

te pas

Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez.

Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el artículo 130 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, los únicos tipos de estimaciones que se reconocerán para efectos del contrato correspondiente, serán por trabajos ejecutados; de pago de cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato; de gastos no recuperables a que alude el artículo 62 de la LEY y de los ajustes de costos.

El residente de obra efectuará la revisión y autorización de las estimaciones por trabajos ejecutados, en un plazo que no excederá de quince días naturales contados a partir de la fecha de su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación.

•

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte "INTERAPAS", ésta a solicitud de "EL CONTRATISTA" y de conformidad con lo pr visto en primer párrafo del artículo 55 de la LEY, pagará gastos financieros conforme a una tasa e - será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga pa pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes ten an definid el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computara naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivame cantidades a disposición de "EL CONTRATISTA". De conformidad con lo establecido en el párrafo del artículo 127 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionad las Mismas el retraso en el pago de estimaciones en que incurra "INTERAPAS" diferirá en plazo la fecha de terminación de los trabajos, circunstancia que deberá formalizarse, pr solicitud de "EL CONTRATISTA", a través del convenio respectivo; no procederá dicho diferimiento cuando el retraso derive de causas imputables a "EL CONTRATISTA".

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA", éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de "INTERAPAS".

No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de "EL CONTRATISTA" sean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.

E nC5

SÉPTIMA.- GARANTÍAS. "EL CONTRATISTA" se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, las garantías siguientes:

•

A) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Fianza a favor de INTERAPAS por el diez del monto total del presente contrato.

(10%)

5

•

Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez.

B) FIANZA DE GARANTÍA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS.- "El Contratista" garantizará los trabajos dentro de los quince días naturales anteriores a la recepción formal de los mismos, sustituyendo la fianza vigente de cumplimiento por otra garantía que a su elección podrá ser mediante fianza por el equivalente al diez por ciento (10%) del monto total ejercido de la obra, por carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total ejercido de la obra, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento (5%) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello, para responder de los defectos que resulten de la realización de los mismos, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecución. Esta garantía tendrá una vigencia de doce meses contados a partir de la fecha de entrega-recepción de los trabajos.

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS. Cuando concurran circunstancias de orden económico no previstas en el presente instr -.ento que determinen un aumento o reducción de los costos directos y del costo por financiamiento''• los trabajos aún no ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos cuando •rocedan ). deberán ser ajustados conforme al procedimiento establecido en el artículo 57 de la Ley>'---4(1.

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

•

No dará lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que conforme a la Ley de la materia pudiera estar sujeta la importación de los bienes contemplados en la realización de los trabajos. quien lo Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, será "EL CONTRATISTA" promueva; dentro de los sesenta días naturales siguientes a la publicación de los índices aplicables al mes correspondiente, mediante la presentación por escrito de la solicitud, estudios y quien documentación que la soporten. Si el referido porcentaje es a la baja, será "INTERAPAS" lo determine en el mismo plazo, con base en la documentación comprobatoria que lo justifique, salvo en el caso del procedimiento de ajuste señalado en la fracción III del artículo 57 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, conforme al cual invariablemente deberá efectuarlo con independencia de que sea a la alza o a la baja. Si "INTERAPAS" la solicitud señalada, precluirá para transcurrido dicho plazo no promoviera "EL CONTRATISTA" éste el derecho para reclamar el ajuste de costos del mes de que se trate y de realizarlo a la baja por parte de "INTERAPAS". dentro de los sesenta días naturales siguientes a la recepción de la solicitud de "INTERAPAS" "EL CONTRATISTA", deberá emitir por oficio la resolución que proceda. En caso contrario, la solicitud se tendrá por aprobada.

•

Cuando la documentación mediante la que se promueva los ajustes de costos sea deficiente o "EL CONTRATISTA" para que, en el incompleta, "INTERAPAS" apercibirá por escrito a que plazo de diez días hábiles a partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente la diera respuesta al información solicitada. Transcurrido dicho plazo sin que "EL CONTRATISTA" apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendrá como no presentada la solicitud de ajuste de costos.

El ajuste de costos directos que corresponda a los trabajos ejecutado co as estimaciones correspondientes, deberá cubrirse por parte de "INTERAPAS"

e a las ud de "EL

6

o

Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez.

considerando el último porcentaje de ajuste que se tenga autorizado, en la CONTRATISTA", estimación siguiente al mes en que se haya autorizado el ajuste concedido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y su pago se efectuará en Avenida de los Pintores N° 3, Col. Los Filtros, CP. 78210, San Luis Potosí, S.L.P. Los ajustes se calcularán a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos respecto de la obra faltante de ejecutar, conforme al programa de ejecución pactado o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, con respecto al programa convenido. procederá el ajuste de costos Cuando el atraso sea por causa imputable a "EL CONTRATISTA", exclusivamente para la obra que debiera estar pendiente de ejecutar conforme al programa convenido.

Para efectos de cada una de las revisiones y ajuste de los costos, que se presenten •urante la ejecución de los trabajos, el mes de origen de los precios será el del acto de presen•on apertura de proposiciones, aplicándose el último factor que se haya autorizado.

•

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, serán calculados con base en índices de precios al productor y comercio exterior/actualización de costos de obras públicas q determine el Banco de México. Cuando los índices que requieran tanto "EL CONTRATISTA no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, como "INTERAPAS", conforme a los procederá a calcularlos en conjunto con "EL CONTRATISTA" "INTERAPAS" precios que investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones especializadas nacionales o internacionales considerando al menos tres fuentes distintas o utilizando los lineamientos y metodología que expida el Banco de México.

Los precios unitarios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados. El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el ejercicio del contrato; el costo, por financiamiento estará sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés que el contratista haya considerado en su proposición y a los demás lineamientos que para tal efecto emita la Secretaría de la Función Pública.

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicarán al importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantía de cumplimiento del contrato inicialmente otorgada.

"EL Cuando existan trabajos ejecutados fuera del período programado, por causa imputable a CONTRATISTA", el ajuste se realizará considerando el período en que debieron ser ejecutados, conforme al programa convenido, salvo en el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se ejecutaron, sea inferior a aquél en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicará este último.

•

de no estar de acuerdo con la proporción de intervención de los insumos ni "EL CONTRATISTA" su forma de medición durante el proceso de construcción, podrá solicitar • re ón a a efecto de que sean corregidos los ajustes de costos y de no Ileg; - a un "INTERAPAS"

7

(13

•

as

Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez.

acuerdo se aplicará el procedimiento enunciado en el artículo 57 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

NOVENA. - RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS. Para la recepción de los trabajos materia del presente contrato, las partes se sujetan al siguiente procedimiento.

Una vez concluidos los trabajos encomendados, "EL CONTRATISTA" comunica "INTERAPAS" de dicha circunstancia, con objeto de que ésta dentro de un plazo que no exce de los siguientes 15 días calendario contados a partir de la señalada comunicación, erifique la ente debida terminación de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato.

•

Finalizada la verificación de los trabajos por parte de "INTERAPAS", ésta proce recepción física, en un plazo que no exceda de 15 días naturales, lo cual se realizará media suscripción del acta correspondiente en la que intervendrán los representantes de ambas pa en los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas Reglamento, quedando los trabajos recibidos a partir de dicho acto, bajo la responsabilidad "INTERAPAS".

"INTERAPAS" podrá efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.

Una vez formalizada la recepción física de los trabajos, ambas partes procederán a los 60 días naturales contados a partir de dicha recepción, a elaborar el finiquito correspondiente. De existir desacuerdo entre las partes o bien en el supuesto de que "EL CONTRATISTA" no acuda a las instalaciones de "INTERAPAS" en la fecha indicada para la elaboración del finiquito, esta última procederá a elaborarlo, comunicando su resultado a "EL CONTRATISTA" dentro de un plazo de diez días naturales, contado a partir de su emisión, quien una vez notificado del resultado de dicho finiquito, tendrá un plazo de quince días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda.

Si transcurrido este plazo "EL CONTRATISTA" no realiza alguna gestión, el resultado del finiquito se dará por aceptado.

Determinado el saldo total, "INTERAPAS" pondrá a disposición de "EL CONTRATISTA" el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los importes resultantes; y en forma simultánea, se levantará el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el presente contrato.

•

DÉCIMA.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA. "EL CONTRATISTA" se obliga a designar anticipadamente a la iniciación sitio de realización de los mismos, un representante permanente, superintendente de construcción, el cual debe estar facultado para oír y

Oh-"

trabajos en el fungirá como toda clase de

8

o

Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez.

notificaciones relacionadas con los trabajos, aún las de carácter personal, así como contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.

"INTERAPAS" se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitución del superintendente de construcción, y "EL CONTRATISTA" tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos exigidos en el presente contrato y en la correspondiente solicitud de cotización.

DÉCIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES.

•

"EL CONTRATISTA", como empresario y patrón del personal que ocupe con motiva de los trabajos materia del contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas - as disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. "E CONTRATISTA" conviene por tanto en responder de todas las reclamaciones sue sus jos trabajadores presentaren en su contra o en contra de "INTERAPAS", en relación con los del contrato, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y sacar a salvo y en pa 4111111k del tales reclamaciones a "INTERAPAS", a más tardar a los diez días naturales contados a partí de la fecha en que sea notificado de ello por esta última y, en los supuestos de que con dicho mitivo llegare a erogar alguna cantidad, "EL CONTRATISTA" la reintegrará a "INTERAPAS" en u término.

DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. "EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las Normas de Calidad que "INTERAPAS" tiene en vigor, mismas que forman parte integrante del presente contrato, y a que la realización de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectúen de conformidad con el proyecto y las especificaciones generales y particulares para los trabajos materia del presente contrato, así como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaren a presentar en los trabajos y de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "INTERAPAS" o a terceros, en cuyo caso, se hará efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma.

Igualmente se obliga "El Contratista" a no transferir a terceras personas físicas o morales sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este contrato, salvo los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo cáso se requerirá la previa aprobación expresa y por escrito de "INTERAPAS", en los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las \ Mismas y su Reglamento.

•

Si con motivo de la transmisión de los derechos de cobro solicitada por el contratista se origina un retraso en el pago, no procederá el pago de gastos financieros a que hace referencia el artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

El contratista se asegurara de contar con las señaleticas necesarias de seguri ad cualquier accidente tanto peatonal como vehicular, conside ando que todos los d-

para evitar y perjuicios

9

E o

•

Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez.

a terceros que por inobservancia o negligencia de su parte lleguen a causar a Interapas o a terceros, serán responsabilidad pecuniaria y lo que resulte por parte de la empresa contratada.

DÉCIMA TERCERA.- PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. "INTERAPAS" tendrá la facultad de verificar si las obras objeto de este contrato se esta ejecutando por "El Contratista" de acuerdo con el programa de ejecución convenido, par- lo cual "INTERAPAS" comparará periódicamente el avance físico de las obras. Si como consecb de dichas comparaciones el avance de las obras es menor que lo que debió realiza "INTERAPAS" procederá a: I.- Retener en total el cinco por ciento (5%) de las diferencias entre el importe de la obra reaal te ejecutada (total estimado acumulado) y el importe de la que debiórealizarse total• ro • ram acumulado). Por lo tanto, mensualmente, se hará la retención o devolución que correspon'.'a.

1/i

Si al efectuarse la comparación correspondiente al último mes del programa gener al, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el impuesto al valor agregado, proce' e hacer alguna retención, su importe se aplicará en favor del "INTERAPAS", como pen convencional por el atraso en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de "El Contratista".

II.- Aplicará, para el caso de que "EL CONTRATISTA" no concluya la obra en la fecha señalada en el programa general considerando los ajustes de costos y sin aplicar el impuesto al valor agregado, una pena convencional consistente en una cantidad igual al cinco por ciento (5%) mensual del importe de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha de terminación señalada en el programa general. Esta pena se ajustará a la obra faltante por ejecutar y la cubrirá "EL CONTRATISTA" mensualmente y hasta el momento en que las obras queden concluidas y recibidas a satisfacción de "INTERAPAS"; estas penas convencionales se aplicarán mensualmente en las estimaciones correspondientes. En el supuesto que persistan los atrasos en la terminación de la obra al extremo de no haber en un mes volúmenes de obra qué estimar y por lo mismo de los cuales se pueda efectuar la retención y aplicación, "EL CONTRATISTA" deberá entregar a "INTERAPAS" mediante cheque certificado a favor del INTERAPAS los importes que se generen por este motivo.

Para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas, no se tomará en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas por "EL CONTRATISTA".

Estas penas, en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento, en cuyo caso y llegado a dicho límite se dará inicio al procedimiento de rescisión administrativa. nteriormente, Independientemente de la aplicación de las penas convencionales seña rá optar entre cuando no se haya llegado al límite de la fianza de cumplimiento, "INTERA exigir el cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo.

10

o

E

Organismo Intennunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez.

Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a "EL CONTRATISTA" se harán efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando además, si da lugar a ello, la fianza de cumplimiento, conforme a lo estipulado en la Cláusula Décima Quinta.

DÉCIMA CUARTA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL Y TERMINACIÓN ANTICIP DA DEL CONTRATO. "INTERAPAS" podrá suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados cualquier momento por causa justificada para ello; temporalidad que no podrá ser indefi 'da.

En caso de suspensión del presente contrato, éste podrá continuar produciendo todos sus efec legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.

s

a La fecha de terminación del contrato se prorrogará en igual proporción al periodo que compr la suspensión, sin modificar el plazo de ejecución convenido, la formalización se rea ar mediante el acta circunstanciada de suspensión, en términos de lo dispuesto por el artículo 144 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Cuando la suspensión derive de un caso fortuito o fuerza mayor únicamente se suscribirá convenio donde se reconozca el plazo de la suspensión y las fechas de reinicio y terminación de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecución del presente contrato, en términos del artículo 149 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

"INTERAPAS" podrá dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por la Secretaría de la Función Pública, o por resolución de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos, "EL CONTRATISTA" podrá optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminación anticipada del contrato, deberá solicitarla a "INTERAPAS", quien determinará lo conducente dentro de los quince días naturales siguientes a la presentación del escrito respectivo, en caso de negativa, será necesario que el contratista obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

En el evento de que "INTERAPAS" no produzca contestación a la solicitud de "EL CONTRATISTA" dentro del plazo señalado, se tendrá por aceptada la petición de este último.

Una vez comunicada la terminación anticipada del contrato, "INTERAPAS" procederá a tomar posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones on o sin la respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levan G .e encuentren comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estad. en en un plazo los mismos, quedando obligado "EL CONTRATISTA" a devolver a "INTE - rjk ",

11

1

1

•

Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez.

de diez días naturales contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la realización de los trabajos.

DÉCIMA QUINTA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. Las partes convienen que "INTERAPAS" podrá en cualquier momento resci>" ción s administrativamente este contrato, por cualesquiera de las causas que a conti enumeran, es decir si "EL CONTRATISTA": a) Contraviene las disposiciones, lineamientos, solicitud de cotización, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reo• -- ento y demás disposiciones administrativas sobre la materia. b) No cumple con los trabajos objeto de este contrato, conforme a los términos y condici 'nes I pactados en el mismo y sus anexos.

•

c) Suspende injustificadamente los trabajos objeto de este contrato. d) Incurre en alguno de los supuestos previstos en el artículo 157 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. e) Incumple con cualesquiera de las obligaciones a su cargo en el presente instrumento.

Las causales referidas dan lugar a la rescisión inmediata de este contrato, sin responsabilidad las penas para "INTERAPAS", además de que se le apliquen a "EL CONTRATISTA" convencionales conforme a lo establecido por este contrato o el sobrecosto que resulte de la rescisión, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicación de uno o de otro, independientemente de hacer efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a "EL CONTRATISTA" los demás cargos que procedan.

•

Las partes convienen que cuando "INTERAPAS" determine justificadamente la rescisión administrativa del contrato, el inicio del procedimiento correspondiente se comunicará a "EL CONTRATISTA" exponiendo las razones que al efecto se tuvieren para que éste, dentro del término de quince 15 días hábiles contados a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del inicio de la rescisión, manifieste lo que a su derecho convenga y aporte en su caso las pruebas que estime pertinentes, en cuyo caso, transcurrido dicho plazo, "INTERAPAS" resolverá lo procedente, dentro del plazo de quince 15 días hábiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestación de "EL CONTRATISTA" considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer "EL CONTRATISTA". En el supuesto de no producir contestación "EL CONTRATISTA", dentro del plazo señalado, se emitirá la resolución respectiva, en los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionad Mismas y su Reglamento, así como en apego a los demás ordenamientos aplicables.

12

as

Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez.

Una vez comunicado el inicio del procedimiento de rescisión administrativa del contrato "INTERAPAS" procederá a tomar posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra y "EL CONTRATISTA" estará obligado a devolver a "INTERAPAS", en un plazo de diez días naturales contados a partir del inicio del procedimiento, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la realización de los trabajos.

La determinación de dar por rescindido administrativamente el contrato, no podrá ser revoca modificada por "INTERAPAS".

Iniciado el procedimiento de rescisión y antes de su conclusión, "INTERAPAS" podrá a su jui suspender el trámite del citado procedimiento, cuando se hubiere iniciado un proced. lento de conciliación respecto del presente contrato.

En el caso de que se determine no rescindir el contrato, se reprogramarán los trabajos un • ved" notificada la resolución correspondiente por "INTERAPAS" a "EL CONTRATISTA".

DÉCIMA SEXTA.- OBLIGACIONES. Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y demás normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

Así como, las partes pagarán todas y cada una de las contribuciones y demás cargas fiscales que conforme a las Leyes Federales, Estatales y Municipales de la materia tengan la obligación de cubrir durante la vigencia, ejecución y cumplimiento del presente contrato, sin perjuicio de que el "INTERAPAS" realice las retenciones que le impongan dichas Leyes.

DÉCIMA SÉPTIMA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECÍFICAS.

(j_.)

"EL CONTRATISTA" aceptará que del importe de cada estimación le sea retenido el (0.5%) cinco al millar para cumplir con el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos en vigor, por concepto de derechos de inspección, control y vigilancia de los trabajos por la Contraloría General del Estado, de conformidad con el anexo 5 del Convenio de Colaboración Administrativa en materia Fiscal Federal, y cláusula 3a fracción VI del Acuerdo de Coordinación para el Combate a la Corrupción suscrito por la Contraloría General del Estado y la Secretaría de la Función Pública.

Del (0.2%) dos al millar del importe de cada estimación, para aportarlo voluntariamente a los programas de capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción que desarrolla el instituto de capacitación de la industria de la construcción, en cumplimiento al APAS" y la convenio de colaboración de fecha 9 de enero de 1998, celebrado entre " cámara mexicana de la industria de la construcción, de la cual es socio ' EL C gol TRATISTA" y ratifica para todos los efectos legales a que haya lugar.

13

•

tipas

Organismo lntermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez.

DÉCIMA OCTAVA.- JURISDICCIÓN. Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la aplicación de la legislación vigente en la materia, así como a la jurisdicción de los Tribunales Estatales competentes ubicados en la Ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., renunciando en consecuencia al fuero que pudiere corresponderles en razón de sus domicilios presentes o futuros, o por cualquier otra causa.

El presente contrato se firma en la Ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., el día de 2018.

POR "LA CONTRATISTA"

POR "INTERAPAS"

•

02 del mes de febrero

HURTADO CONSTRUCCIONES HIDRÁULICAS, S.A. DE C.V. ARQ. PALOMA MARTINEZ HURTADO ADMINISTRADOR ÚNICO.

ING. ALFREDO ZUNIGA ERVERTH DIRECTOR GENERAL

R.F.C. HCH171117AN3

TESTIGOS

POR "INTERAPAS"

POR "INT APAS"

\\\ ‘1111111141.

DIRECTOR

PLANEACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

C.P. JESUS SA ADN .44 • L MARTÍNEZ CONTRALO/ RNO.

14

a pa 5

•

Organismo lntermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez.

POR "INTERAPAS"

PO

TERAPAS"

11 11 11fr ,441110 RTO IBARRA GUERRERO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LIC. JO HBRMI TITULAR DE LA U

POR "INTERAPAS"

9

ING. PAS DIRECTO

HEZ. TENIMIENTO.

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLB7CO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONTRATO N' INTERAPAS-PRODDER-27-2017-AD, CELEBRADO ENTRE EL INTERAPAS y LA EMPRESA HURTADO CONSTRUCCIONES HIDRÁULICAS, S.A. DE C.V., REFERNTE A LA OBRA DENOMINADA: REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA REPOSICIÓN DE BROCALES, REJILLAS, BOCA DE TORMENTA Y DESCARGAS SANITARIAS EN DIVERSAS CALLES Y COLONIAS DE LA CIUDAD DE SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, SL.P.

15

Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez.

CONTRATO No. INTERAPAS-PRODDER-37-2017-AD

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, REPRESENTADA POR EL C. ING. ALFREDO ZÚÑIGA HERVERTH, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL Y POR LA OTRA, LA EMPRESA HURTADO CONSTRUCCIONES HIDRÁULICAS, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR LA C. ARQ. PALOMA MARTÍNEZ HURTADO, EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARÁ "INTERAPAS" Y EL "CONTRATISTA", RESPECTIVAMENTE, DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: DECLARACIONES 1.- "INTERAPAS" DECLARA QUE: 1.1.- Que es un Organismo Público Descentralizado de los Municipios de Cerro de San San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, con personalidad jurídica y patrimonio propio, de conformidad con los artículos 1°, párrafo segundo del Decreto de creación N° 642, publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha 12 de agosto de 1996, y la Ley de Aguas a el Estado de San Luis Potosí.

1.2.- Su representante, el C. ING. ALFREDO ZÚÑIGA HERVERTH, con el carácter ya indicado, cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, términos de lo dispuesto por los artículos 100 de la Ley de Aguas para el Estado de San Potosí, 27 y 28 del Reglamento Interno de INTERAPAS. 1.3.- el presente contrato se adjudica directamente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27 fracción III, 41 y 42 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 73 de su Reglamento.

1.4.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de la Comisión Nacional del Agua, autorizó la inversión correspondiente mediante el Programa de Devolución de Derechos de Extracción del Agua (PRODDER) del ejercicio 2017, por su parte el "Interapas" se obliga a aportar con recursos propios provenientes de su Generación Interna De Caja (GIC) referente al presente Ejercicio Fiscal 2017 la contraparte correspondiente.

1.5.- Su domicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en Avenida de los uis Potosí, S.L.P. Pintores N° 3, Col. Los Filtros, C.P. 78210, de la ciuda

II. "EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez.

11.1.- Tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse en los términos del presente contrato.

11.2.- Acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio de la escritura pública apieumwmaMe~M1, otorgada ante la fe del Lic. Alfredo Noyola Robles, Notario Público adscrito a la Notaria número 19, de la ciudad de San Luis Potosí; S.L.P., inscrita en el registro público de la propiedad del comercio inscrita en el registro público de comercio bajo el folio 'mercantil electrónico aNIMIMWal, 11.3.- La C. Arq. Paloma Martínez Hurtado, con el carácter ya indicado, cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el testimonio de la escritura pública número 1111~§W~Iggallgsdorgada ante la fe del Lic. Alfredo Noyola Robles, Notario Público adscrito a la Notaria número 19, de la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., inscrita en el registro público de comercio bajo el folio mercantil electrónico 11.11111111~~~~~ 11.4- Su Registro Federal de Contribuyentes es: affir~ill» 11.5.- Su representante, se identifica con quien se identifica con Pasaporte Mexicano N° 11.6.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los requerimientos objeto del presente contrato.

11.7.- Tiene establecido su domicilio en la calle , con el siguiente teléfono movi 011.1111111.111111Inismo que señala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

11.8.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Públicas Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; las Normas para la Construcción e Instalaciones y de la Calidad de los Materiales; así como las demás normas que regulan la ejecución de los trabajos, incluyendo las especificaciones generales y particulares de la obra objeto de este contrato y, en general, toda la información requerida para la obra materia del contrato.

11.9.- Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, así como las condiciones ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución.

III. DECLARAN "INTERAPAS" Y "EL CONTRATISTA" que:

111.1 La solicitud de cotización que origina el presente contrato propio contrato y sus anexos son los instrumentos que vi y obligaciones.

itácora que se genere, el las partes en sus derechos

2

Organismo lntermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez.

111.2.- Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la solicitud de cotización que le da origen.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes: CLÁUSULAS PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO. "INTERAPAS" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realización de una obra consistente en REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA CAJAS DE VALCULAS, INTERCONEXIONES Y SUS ACCESORIOS, EN DIVERSAS CALLES Y COLONIAS DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. y este se obliga a realizarla hasta su total terminación, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas señalados en la declaración 11.6 del apartado de declaraciones CONTRATISTA", apegándose de igual modo a los programas autorizados, presupue proyectos, planos y especificaciones generales y particulares, así como a las normas construcción vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de esta cláusula.

Los programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y especificaciones a que alude en esta cláusula, debidamente firmados por los otorgantes, corno anexos, pasarán a formar parte integrante del presente instrumento.

Queda entendido por las partes que la bitácora que se genere con motivo de la realizad' de los trabajos materia de este contrato, formará parte del mismo y su uso será obligato De igual forma, queda pactado que el acta administrativa a que alude el artículo 172 Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y que genere con motivo de la realización de los trabajos materia de este instrumento, pasar formar parte integrante del mismo.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.

MONTO DEL CONTRATO SIN IVA. $ 465,881.49 (CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS, 49/100 M.N.) IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A. 16%): $ 74,541.04 (SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS, 04/100 M.N.) MONTO TOTAL DEL CONTRATO: $540,422.53 (QUINIENTOS CUARENTA MIL CUATROCyl-T 53/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO

VEINTIDÓS PESOS,

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.

%\ °Vi\ 13 ej 3

Organismo lntermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez.

"EL CONTRATISTA", se obliga a realizar los trabajos materia del presente contrato en un plazo que no exceda de 12 días naturales. El inicio de los trabajos se efectuará el día 16 del mes de Abril de 2018 y se concluirán a más tardar el díá 27 del mes de Abril de 2018, de conformidad con el programa de ejecución pactado.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. "INTERAPAS" se obliga a poner a disposición de "EL CONTRATISTA" el o los inmuebles en que deben llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, así como los dictámenes, permisos, licencias y demás autorizaciones que en su caso procedan para su realización. Por su parte, el contratista tramitará los permisos necesarios ante tránsito municipal para la autorización de cierre parcial o total de calles para la elaboración de estos trabajos.

QUINTA.- ANTICIPOS. No se otorgarán anticipos.

SEXTA.- FORMA DE PAGO. Las partes convienen en que los trabajos objeto del presente contrato se paguen mediante la formulación de estimaciones quincenales, en el entendido de que no podrá exc der de este período, en términos de los dispuesto por el artículo 54 de la Ley de Obras Púb Servicios Relacionados con las Mismas, mismas que se acompañarán de la documentac que acredite la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del artículo 132 •el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, las que serán presentadas por EL CONTRATISTA al residente de la obra dentro de los seis dí s naturales siguientes a la fecha de su corte y serán pagadas por INTERAPAS por trabaj ejecutados, en Avenida de los Pintores N° 3, Col. Los Filtros, CP. 78210, San Luis Potosí, S.L.P., dentro de un plazo no mayor a 20 días naturales, contados a partir de que hayan sido autorizadas por el residente de la obra y que EL CONTRATISTA haya presentado la factura correspondiente debidamente requisitada. EL CONTRATISTA será el único responsable de que la factura que presente para su pago cumpla con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que la falta de pago por la omisión de alguno de éstos o por su presentación incorrecta no será motivo para solicitar pago de gastos financieros a que hace referencia el artículo 55 de la LEY. En caso de que la factura entregada por EL CONTRATISTA para su pago presente errores o deficiencias, INTERAPAS, dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito a EL CONTRATISTA las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurra entre la entrega del citado escrito y la presentación de las correcciones por parte de EL CONTRATISTA no se computará para efectos del segundo párrafo del artículo 54 de la LEY. En el caso de que EL CONTRATISTA no presente las estima he e ro de los seis días naturales siguientes a la fecha de su corte, la estimación correspori r , ente se presentará en • -stos financieros por la siguiente fecha de corte, sin que ello d= lugar a la reclam. •n

Ayas

Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez.

parte de EL CONTRATISTA, así como se podrá sancionar a éste mediante la Cantidad de $10,000.00 (Diez Mil Pesos 00/100 M.N.) como pena convencional por la entrega extemporánea de la estimación.

Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el artículo 130 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, los únicos tipos de estimaciones que se reconocerán para efectos del contrato correspondiente, serán por trabajos ejecutados; de pago de cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato; de gastos no recuperables a que alude el artículo 62 de la LEY y de los ajustes de costos.

El residente de obra efectuará la revisión y autorización de las estimaciones por trabajos ejecutados, en un plazo que no excederá de quince días naturales contados a partir de la fecha de su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación.

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por pa de INTERAPAS, ésta a solicitud de EL CONTRATISTA y de conformidad con lo previsto en el primer párrafo del artículo 55 de la LEY, pagará gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los cas de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando I partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en .ue se pongan efectivamente las cantidades a disposición de EL CONTRATISTA. De conform con lo establecido en el último párrafo del artículo 127 del Reglamento de la Ley de Obra Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas el retraso en el pago de estimaciones en que incurra INTERAPAS diferirá en igual plazo la fecha de terminación de los trabajos, circunstancia que deberá formalizarse, previa solicitud de EL CONTRATISTA, a través de convenio respectivo; no procederá dicho diferimiento cuando el retraso derive de causas imputables a EL CONTRATISTA, Tratándose de pagos en exceso que haya recibido EL CONTRATISTA, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de INTERAPAS. No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de EL CONTRATISTA sean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.

SÉPTIMA.- GARANTÍAS. "El Contratista" se obliga a constituir en la forma, términos Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mi. Articulo 48 Fracc. I y II y su Reglamento, las garantías si

ientos previstos por la con fundamento en el

`J i\ ov\r>ot o

5

Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez.

A) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Fianza a favor de INTERAPAS por el diez por ciento (10%) del monto total del presente contrato.

B) GARANTÍA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS.— "El Contratista" garantizará los trabajos dentro de los quince días naturales anteriores a la recepción formal de los mismos, sustituyendo la fianza vigente de cumplimiento por otra garantía que a su elección podrá ser mediante fianza por el equivalente al diez por ciento (10%) del monto total ejercido de la obra, por carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total ejercido de la obra, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento (5%) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello, para responder de los defectos que resulten de la realización de los mismos, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecución. Esta garantía tendrá una vigencia de doce meses contados a partir de la fecha de entrega-recepción de los trabajos.

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS. Cuando concurran circunstancias de orden económico no previstas en el presente instrumento que determinen un aumento o reducción de los costos directos y del osto por financiamiento de los trabajos aún no ejecutados conforme al programa pactado, 'chas costos cuando procedan deberán ser ajustados conforme al procedimiento establecido e artículo 57 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

No dará lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que conforme a la L clel materia pudiera estar sujeta la importación de los bienes contemplados en la realizacio los trabajos.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, será "El Contratista" quien promueva; dentro de los sesenta días naturales siguientes a la publicación de los índices aplicables al mes correspondiente, mediante la presentación por escrito de la solicitud, estudios y documentación que la soporten. Si el referido porcentaje es a la baja, será "INTERAPAS" quien lo determine en el mismo plazo, con base en la documentación comprobatoria que lo justifique, salvo en el caso del procedimiento de ajuste señalado en la fracción III del artículo 57 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, conforme al cual invariablemente "INTERAPAS" deberá efectuarlo con independencia de que sea a la alza o a la baja. Si transcurrido dicho plazo no promoviera "El Contratista" la solicitud señalada, precluirá para éste el derecho para reclamar el ajuste de costos del mes de que se trate y de realizarlo a la baja por parte de "INTERAPAS".

"INTERAPAS" dentro de los sesenta días naturales siguientes a la recepción de la solicitud de "El Contratista", deberá emitir por oficio la resolución que proceda. En caso contrario, la solicitud se tendrá por aprobada.

Cuando la documentación mediante la que se promueva los ajustes de costos sea deficiente o incompleta, "INTERAPAS" apercibirá por escrito a qu ntratista" para que, en el plazo de diez días hábiles a partir de que le sea requerido, s ¿P ne el error o complemente 'ntratista" diera respuesta a la información solicitada. Transcurrido di cho plazo sin q -

V—,\\ Orna o 6

Organismo lntennunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez.

apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendrá como no presentada la solicitud de ajuste de costos.

El ajuste de costos directos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones correspondientes, deberá cubrirse por parte de "INTERAPAS" a solicitud de "El Contratista", considerando el último porcentaje de ajuste que se tenga autorizado, en la estimación siguiente al mes en que se haya autorizado el ajuste concedido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y su pago se efectuará en Avenida de los Pintores N° 3, Col. Los Filtros, CP. 78210, San Luis Potosí, S.L.P. Los ajustes se calcularán a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos respecto de la obra faltante de ejecutar, co orme al programa de ejecución pactado o, en caso de existir atraso no imputable al contratis con respecto al programa convenido.

Cuando el atraso sea por causa imputable a "El Contratista", procederá el ajuste de costos exclusivamente para la obra que debiera estar pendiente de ejecutar conforme al p rama convenido.

Para efectos de cada una de las revisiones y ajuste de los costos, que se presenten dura ta la ejecución de los trabajos, el mes de origen de los precios será el del acto de pre y apertura de proposiciones, aplicándose el último factor que se haya autorizado.

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, serán calculados con base en los índices de precios al productor y comercio exterior/actualización de costos de obras públicas que determine el Banco de México. Cuando los índices que requieran tanto " Contratista" como "INTERAPAS", no se encuentren dentro de los publicados por el Banco d México, "INTERAPAS" procederá a calcularlos en conjunto con "El Contratista" conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones especializadas nacionales o internacionales considerando al menos tres fuentes distintas o utilizando los lineamientos y metodología que expida el Banco de México.

Los precios unitarios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados. El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originaleS durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estará sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones dé la tasa de interés que el contratista haya considerado en su proposición y a los demás lineamientos que para tal efecto emita la Secretaría de la Función Pública.

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicarán al importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantía de cumplimiento del contrato inicialmente otorga Cuando existan trabajos ejecutados fuera del período pr "El Contratista", el ajuste se rea .zará considerad

mado, por causa imputable a odo en que debieron ser

pas

Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez.

ejecutados, conforme al programa convenido, salvo en el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se ejecutaron, sea inferior a aquél en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicará este último.

"El Contratista" de no estar de acuerdo con la proporción de' intervención de los insumos ni su forma de medición durante el proceso de construcción, podrá solicitar su revisión a• "INTERAPAS" a efecto de que sean corregidos los ajustes de costos y de no llegarse a un acuerdo se aplicará el procedimiento enunciado en el artículo 57 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

NOVENA.- RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.

Para la recepción de los trabajos materia del presente contrato, las partes se sujetan al siguiente procedimiento.

Una vez concluidos los trabajos encomendados, "El Contratista" comunicará a "IN . -APAS" de dicha circunstancia, con objeto de que ésta dentro de un plazo que no exceda ‘•e los siguientes 15 días calendario contados a partir de la señalada comunicación, verifiq =‘, a debida terminación de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el present contrato.

Finalizada la verificación de los trabajos por parte de "INTERAPAS", ésta procedera recepción física, en un plazo que no exceda de 15 días naturales, lo cual se realizar mediante la suscripción del acta correspondiente en la que intervendrán los representantes de ambas partes, en los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacion •os con rt de dicho acto,::= las Mismas y su Reglamento, quedando los trabajos recibidos a partir responsabilidad de "INTERAPAS".

'11 114 • t "INTERAPAS" podrá efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.

Una vez formalizada la recepción física de los trabajos, ambas partes procederán a los días naturales contados a partir de dicha recepción, a elaborar el finiquito correspondiente. De existir desacuerdo entre las partes o bien en el supuesto de que "El Contratista" no acuda a las instalaciones de "INTERAPAS" en la fecha indicada para la elaboración del finiquito, esta última procederá a elaborarlo, comunicando su resultado a "El Contratista" dentro de un plazo de diez días naturales, contado a partir de su emisión, quien una vez _notificado del resultado de dicho finiquito, tendrá un plazo de quince días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda. Si transcurrido este plazo "El Contratista" nó realiza alguna gestión, el resultado del finiquito se dará por aceptado.

Determinado el saldo total, "INTERAPAS" pondrá a disposición de "El Contratista" el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los importes resultantes; y en forma simultán-el, se levantará el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y 015Ifg hs asumidos por ambas partes en el presente contrato.

lomo

o

pas

Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez.

DÉCIMA.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA. "El Contratista" se obliga a designar anticipadamente a la iniciación de los trabajos en el sitio de realización de los mismos, un representante perfnanente, que fungirá como superintendente de construcción, el cual debe estar facultado para oír y recibir toda clase de• notificaciones relacionadas con los trabajos, aún las de carácter personal, así como contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.

"INTERAPAS" se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitución del superintendente de construcción, y "El Contratista" tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos exigidos en el presente contrato y en la correspondiente solicitud de cotización.

DÉCIMA PRIMERA. - RELACIONES LABORALES. "El Contratista", como empresario y patrón del personal que ocupe con motivo de trabajos materia del contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad soci es "El Contratista" conviene por tanto en responder de todas las reclamaciones trabajadores presentaren en su contra o en contra de "INTERAPAS", en relación co trabajos del contrato, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a "INTERAPAS", a más tardar a los diez días n los naturales contados a partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta última supuestos de que con dicho motivo llegare a erogar alguna cantidad, "El Contratis reintegrará a "INTERAPAS" en igual término.

DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. "EL CONTRATISTA" será el único responsable de la ejecución de los traba deberá sujetarse a todas las, leyes, reglamentos y ordenamientos de las autorida competentes en materia de construcción, seguridad y uso de la vía pública, tránsito, protección civil, ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal, así como a las instrucciones que al efecto le señale "INTERAPAS", por lo que cualquier responsabilidad, daños y perjuicios en contra de INTERAPAS ó de terceros que resultaren por la inobservancia a la normatividad vigente durante la ejecución de la obra, serán a cargo de "EL CONTRATISTA", mismas que podrán ser reclamadas tanto por los afectados como por el INTERAPAS, por las vías de apremio que se consideren necesarios.

Relativo a la protección de la obra, "EL CONTRATISTA" necesariamente deberá contar con la señalética suficiente necesaria de Seguridad Vial en el(los) frente(s) de trabajo de manera permanente, para evitar cualquier aóc tanto peatonal como vehicular, por lo que deberá considerar la utilización•sitivos de advertencia como son trafitambos, conos de seguridad, cinta de e caución, entre otros; lo Tránsito Municipal del anterior para cumplir con lo se -- .lado en el Regl

PCX\ Orna

Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez.

Municipio de. San Luis Potosí en su Art. 40 Capítulo VI. "Señales especiales para protección de obras". La inobservancia de este concepto hará acreedor a una penalización de hasta $10,000.00 que será descontada en la estimación en curso, una vez que se dé por enterado a la "Contratista", por lo que deberá sujetarse cabalmente a lo establecido en el numeral 30.3 SEIIALÉTICA de las bases de esta convocatoria cuyo alcance forma parte integrante del presente contrato.

Será responsabilidad del "CONTRATISTA" entregar a "INTERAPAS" de manera quincenal, en forma impresa y digital, las estimaciones a que hace referencia la clausula SEXTA del presente contrato.

"EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las Normas de Calidad que INTERAPAS tiene en vigor, mismas que forman parte integrante del presente contrato, y a que la realización de todas y cada una de las partes de dicha obra se ef ctúen de conformidad con el proyecto y/o las especificaciones generales y particulares ra los trabajos materia del presente contrato, así como responder por los defectos y v • ocultos que se llegaren a presentar en los trabajos y de los daños y perjuicio adicionales se lleguen a causar a INTERAPAS o a terceros, en cuyo ca • se har efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato o la garantía d ocultos, hasta por el monto total de la misma. Igualmente se obliga "El Contratista" a transferir a terceras personas físicas o morales sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este contra salvo se los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo ca requerirá la previa aprobación expresa y por escrito de "INTERAPAS", en los términos de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.

"EL CONTRATISTA" deberá cumplir con el programa de obra propuesto.

Si con motivo de la transmisión de los derechos de cobro solicitada por el contratista se o un retraso en el pago, no procederá el pago de gastos financieros a que hace referencia e artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

"EL CONTRATISTA" deberá cumplir con el programa de obra propuesto.

DÉCIMA TERCERA.- PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. "INTERAPAS" tendrá la facultad de verificar si las obras objeto de este contrato se están ejecutando por "El Contratista" de acuérdo con el programa de ejecución convenido, para lo fisico3 de las obras. Si como cual "INTERAPAS" comparará periódicamente el avance` consecuencia de dichas comparaciones el avance de las obra menor que lo que debió realizarse, "INTERAPAS" procederá a:

X10

o

Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez.

I.- Retener en total el dos punto cinco por ciento (2.5%) de las diferencias entre el importe de la obra realmente ejecutada (total estimado acumulado) y el importe de la que debió realizarse (total programado acumulado). Por lo tanto, mensualmente, se hará la retención o devolución que corresponda.

Si al efectuarse la comparación correspondiente al último mes del programa general, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el impuesto al valor agregado, procede hacer alguna retención, su importe se aplicará en favor del "INTERAPAS", como pena convencional por el atraso en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de "El Contratista".

II.- Aplicará, para el caso de que "EL CONTRATISTA" no concluya la obra en la fecha señalada en el programa general considerando los ajustes de costos y sin aplicar el impuesto al valor agregado, una pena convencional consistente en una cantidad igual al dos punto cinco por ciento (2.5%) mensual del importe de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha de terminación la Señalada en el programa general. Esta pena se ajustará a la obra faltante por ejes' cubrirá "EL CONTRATISTA" mensualmente y hasta el momento en que las obras que concluidas y recibidas a satisfacción de "INTERAPAS"; estas penas convencionales se aplicarán mensualmente en las estimaciones correspondientes. En el supuesto que 'ersist los atrasos en la terminación de la obra al extremo de no haber en un mes volúmenes qué estimar y por lo mismo de los cuales se pueda efectuar la retención y aplicación, CONTRATISTA" deberá entregar a "INTERAPAS" mediante cheque certificado a favor del INTERAPAS los importes que se generen por este motivo.

Para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas, no se tomará en cuenta la demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas por "EL CONTRATISTA".

Etas penas, en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía cumplimiento, en cuyo caso y llegado a dicho límite se dará inicio al procedimiento de rescisión administrativa.

Independientemente de la aplicación de las penas convencionales señaladas anteriormente, cuando no se haya llegado al límite de la fianza de cumplimiento, "INTERAPAS" podrá optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo.

Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a "EL CONTRATISTA" se haráh efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando además, si da lugar a ello, la fianza de cumplimiento, conforme a lo estipulado en la Cláusula Décima Quinta.

DÉCIMA CUARTA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL Y TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.

,,\Onma o

Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez.

"INTERAPAS" podrá suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados en cualquier momento por causa justificada para ello; temporalidad que no podrá ser indefinida.

En caso de suspensión del presente contrato, éste podrá continuar produciendo todos susefectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.

La fecha de terminación del contrato se prorrogará en igual proporción al periodo que comprenda la suspensión, sin modificar el plazo de ejecución convenido, la formalización se realizará mediante el acta circunstanciada de suspensión, en términos de lo dispuesto por el artículo 144 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Cuando la suspensión derive de un caso fortuito o fuerza mayor únicamente se susc ibirá un convenio donde se reconozca el plazo de la suspensión y las fechas de rei 'o y terminación de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecución del presente contrato, términos del artículo 149 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

"INTERAPAS" podrá dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concu razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un al daño o perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad de actos que dieron or contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio em e por la Secretaría de la Función Pública, o por resolución de autoridad judicial competente ">-1111" bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos, "EL CONTRATISTA" podrá optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminaci n anticipada del contrato, deberá solicitarla a "INTERAPAS", quien determinará lo conducen dentro de los quince días naturales siguientes a la presentación del escrito respectivo, en caso de negativa, será necesario que el contratista obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

En el evento de que "INTERAPAS" no produzca contestación a la solicitud de "EL CONTRATISTA" dentro del plazo señalado, se tendrá por aceptada la petición de este último.

Una vez comunicada la terminación anticipada del contrato, "INTERAPAS" procederá a tomar posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos, quedando obligado "EL CONTRATISTA" a devolver a "INTERAPAS", en un plazo de diez días naturales cont a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que és•iere entregado para la realización de los trabajos.

OrrO c.:12

Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez.

DÉCIMA QUINTA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. Las partes convienen que "INTERAPAS" podrá en cualquier momento rescindir administrativamente este contrato, por cualesquiera de las 'causas que a continuación se enumeran, es decir si "EL CONTRATISTA": a) Contraviene las disposiciones, lineamientos, solicitud de cotización, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y demás disposiciones administrativas sobre la materia. b) No cumple con los trabajos objeto de este contrato, conforme a los términos y condiciones pactados en el mismo y sus anexos. c) Suspende injustificadamente los trabajos objeto de este contrato. d) Incurre en alguno de los supuestos previstos en el artículo 157 del Reglamento de la Ley. de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. e) Incumple con cualesquiera de las obligaciones a su cargo en el presente instrumen Las causales referidas dan lugar a la rescisión inmediata de este contrato, si IST responsabilidad para "INTERAPAS", además de que se le apliquen a "EL CONT las penas convencionales conforme a lo establecido por este contrato o el sobrecost resulte de la rescisión, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicación de uno o de otro, independientemente de hacer efectiva la garantía otorgada para el cumpl' iento del mismo y aplicarse en su caso a "EL CONTRATISTA" los demás cargos que proce Las partes convienen que cuando "INTERAPAS" determine justificadamente la resc administrativa del contrato, el inicio del procedimiento correspondiente se comunicar a "EL CONTRATISTA" exponiendo las razones que al efecto se tuvieren para que éste, dentro del término de quince 15 días hábiles contados a partir del día siguiente en que surt su efectos la notificación del inicio 'de la rescisión, manifieste lo que a su derecho conve aporte en su caso las pruebas que estime pertinentes, en cuyo caso, transcurrido di plazo, "INTERAPAS" resolverá lo procedente, dentro del plazo de quince 15 días hábiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestación de "EL CONTRATISTA" considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer "EL CONTRATISTA". En el supuesto de no producir contestación "EL CONTRATISTA", dentro del plazo señalado, se emitirá la resolución respectiva, en los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, así como en apego a los demás ordenamientos aplicables.

Una vez comunicado el inicio del procedimiento de rescisión administrativa del contrato "INTERAPAS" procederá a tomar posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de E CONTRATISTA", acta CONTRATISTA" estará circunstanciada del estado en que se encuentre la obre y aturales contados a partir en un plazo de diez obligado a devolver a "INTERAPAS",

\- )X0mOlj 3

e

Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez.

del inicio del procedimiento, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la realización de los trabajos.

La determinación de dar por rescindido administrativamente el contrato, no podrá ser revocada o modificada por "INTERAPAS".

Iniciado el procedimiento de rescisión y antes de su conclusión, "INTERAPAS" podrá a su juicio, suspender el trámite del citado procedimiento, cuando se hubiere iniciado un procedimiento de conciliación respecto del presente contrato.

En el caso de que se determine no rescindir el contrato, se reprogramarán los trabajos una vez notificada la resolución correspondiente por "INTERAPAS" a "EL CONTRATISTA".

DÉCIMA SEXTA.- OBLIGACIONES. de este Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra obj contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los te nos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Pública Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y demás normas y disposicio administrativas que le sean aplicables.

Así como, las partes pagarán todas y cada una de las contribuciones y demás ca fiscales que conforme a las Leyes Federales, Estatales y Municipales de la materia tengan la obligación de cubrir durante la vigencia, ejecución y cumplimiento del presenteA1 trato, sin perjuicio de que el "INTERAPAS" realice las retenciones que le impongan dichas Le DÉCIMA SÉPTIMA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECÍFICAS. "EL CONTRATISTA" aceptará que del importe de cada estimación le sea retenido el (0.5%) cinco al millar para cumplir con el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos en vigo por concepto de derechos de inspección, control y vigilancia de los trabajos por la Contra ` a, la General del Estado, de conformidad con el anexo 5 del Convenio de Colaboracio Administrativa en materia Fiscal Federal, y cláusula 3a fracción VI del Acuerdo de Coordinación para el Combate a la Corrupción suscrito por la Contraloría General del Estado y la Secretaría de la Función Pública.

DÉCIMA OCTAVA.- JURISDICCIÓN. Para la interpretación y cumpliMiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la aplicación dé la legislación vigente en la materia, así como a la jurisdicción de los Tribunales Estatales competentes ubicados en la Ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., renunciando en consecuencia al fuero que pudiere corresponderles en raza sus domicilios presentes o futuros, o por cualquier otra causa.

WOrn o 14'

Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cetro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez.

•

El presente contrato se firma en la Ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., el día 13 del mes de Abril de 2018.

POR "LA CONTRATISTA"

POR "INTERAI

" 1III

Omo C. ARQ. PALOMA MARTÍNEZ HURTADO APODERADO LEGAL HURTADO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

ING. ALFR NO ZUÑI A HERVERTH DIRECTOR GENERAL

TESTIGOS

POR "INTERAPAS"

E PLANEACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

POR "INTE AS"

r-

•

'N

POR "INTER

LEZ MARTÍNEZ TE O.

C.P. JESUS SAL CO

1

tAPAS"

1,41.

'NSAL 1s .101■ )411

- * IBARRA GUERRERO C.P. M dIrjrALB DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. JOSE HERMINI I- • L 1 - DO BAEZ ÍDICA TITULAR DE LA U DAD

POR "INTERAPAS"

ING. DIRECTO

ANCHEZ. ANTENIMIENTO. A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONTRATO N° INTERAPAS-PRODDER-26-2517-AD, CELEBRADO ENTRE EL INTERAPAS Y LA EMPRESA HURTADO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., REFERENTE A LA OBRA DENOMINADA: REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIORAULICA CAJAS DE VALCULAS, INTERCONEXIONES Y SUS ACCESORIOS, EN DIVERSAS CALLES Y COLONIAS DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

15

ACuSL e

terap a.s

esfuerzo compartido

SAN LUIS POTOSI, SL.P. A 9 OCTUBRE DE 2018.

Memorándum IN/DG/UT/233/2018 Folio: 00755818

PARA: LIC.RAMON FARIAS ORTEGA DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE: MDC. JOSE LUIS MENDOZA PEREZ TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Por medio del presente y en auxilio a las labores de esta unidad a mi cargo solicito su colaboración para que gire sus atentas órdenes a quien corresponda a fin de que se realice la búsqueda de la información que se describe en la solicitud de información, misma que se anexa a la presente. Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier aclaración y/o duda.

En caso de no contar con la información hacerlo saber a esta unidad, a fin de realizar el acta correspondiente, lo anterior deberá realizarse en 3 días hábiles.

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier aclaración y/o duda.

A TENT

ENTE

UIS MENDOZA PEREZ -

terapas

uerzo compartido

SAN LUIS POTOSI, SL.P. A 9 OCTUBRE DE 2018.

Memorandum IN/DG/UT/234/2018 Folio: 00755818

PARA: ING. JOSE ANTONIO RAMÍREZ GUTIERREZ DIRECTOR DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE: MDC. JOSE LUIS MENDOZA PEREZ

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Por medio del presente y en auxilio a las labores de esta unidad a mi cargo solicito su colaboración para que gire sus atentas órdenes a quien corresponda a fin de que se realice la búsqueda de la información que se describe en la solicitud de información, misma que se anexa a la presente, solo de los puntos que le competan a su área. Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier aclaración y/o duda.

En caso de no contar con la información hacerlo saber a esta unidad, a fin de realizar el acta correspondieme, lo anterior deberá realizarse en 3 días hábiles.

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier aclaración y/o duda.

ATENTA

M

.__WA302,(1'‘ » E.. .7 ir, 111 n

Dirección de Administración y Finanzas

UIS MENDOZA PEREZ

PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA SAN LUIS POTOSI

TAVORMA NACIONAL T

Acuse de recibo a la Solicitud de información C.J ime Nava Noriega La s ilicitud con el número de folio 00755818, presentada el día 08del mes de octubre, del año 2018, a las 13:53 horas, ha sido recibi a exitosamente por el (la) Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y

Servi ios Conexos (INTERAPAS).

Cuyo .ntenido es: Salid o me proporcione en versión digital la siguiente información:

1. Nú ero de contratos firmados entre Interapas y la empresa HURTADO CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS, S.A. DE C.V 2. Mo lo individual de cada uno de los contratos firmadas con la empresa HURTADO CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS, S.A. DE :.V Cc a en formato digital de todas las facturas pagadas a la empresa HURTADO CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS, S.A. DE C.V desd el 1 de octubre del 2015 a la fecha 4. Co a en formato digital de todos los contratos asignados a la empresa HURTADO CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS, S.A. DE CV 5 Int rme en cada caso si los contratos fueron asignados de manera directa, a través de un proceso de licitación o mediante invitación re.Stri

ida

b. I nif rme el nombre de las empre,as subcontratadas por HURTADO CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS, S.A. DE C.V para llevar a ca 00 as obras asignadas 7. En regue copia en formato digital de los contratos firmados para la subcontratación de empresas a obras asignadas a HURTADO CON TRUCCIONES HIDRAULICAS, S.A. DE C.V 8. Copia en formato digital de todas las facturas pagadas por Interapas a empresas subcontratadas por HURTADO CoN TRUCCIONES HIDRAULICAS, S.A. DE C.V 9 la en formato digital de las bitácoras de cada una de las obras asginadas a HURTADO CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS S A. IlE C.V y a las empresas subcontratadas 10. Copia en formato digital de todas las actas del comité de adquisiciones, consejo de Interapas y junta de gobierno relacionadas con todas las obras asignadas a HURTADO CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS, S.A. DE C.V El ac eso a la información pública es gratuito, la reproducción en copias simples, certificadas o cualquier otro soporte tiene un costo confo me a las disposiciones legales aplicables.

SI se equiere completar, corregir o ampliar los datos de la.solicitud, el (la) Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua

Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicio,.: conexas (INTERAPAS)comunicará por esta vía dicha situación en un plazo no rn yor de 3 días hábiles. Posterior a ello, se contará con un plazo improrrogable de 3 días hábiles para completar corregir o arnpli r la solicitud, en caso de no hacerlo la solicitud será desechada.

E! he ipo de respuesta para la solicitud será de 10 días hábiles, mismos que podrán prorrogarse por una sola ocasión hasta por el mismo plazo, previa notificación por esta vía. En caso que el Ente Obligado no responda, aplicara el principio de afirmativa ficta.

Para cualquier inconformidad relacionada con la respuesta a la solicitud de información, el solicitante tiene 15 días hábiles para inter oner el Recurso de Queja o Recurso de Revisión por este medio ante la CEGAIP, siendo indispensable proporcionar una direc ión de correo electrónico válida para recibir notificaciones, la cual deberá estar acompañanda del acuse de recibo a la Solicitud de In ormación, así como el Acuse de la respuesta proporcionada por el Ente obligado, ambos en archivo electrónico, o bien presentar dich información en la CEGAIP previo al vencimiento que otorga la Ley, para interponer el Recurso antes mencionado, ver Artículos 166 67 y 169 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosi.

El horario de atención de los Entes obligados es de 8:00 a 15:00 horas, por lo que en caso de ingresar la solicitud fuera de dicho hora io, se registrará su ingreso hasta la primera hora del día hábil siguiente al dia en que se ingresó la solicitud de información.

En c. so de que no esté disponible el sistema, favor de reportarlo a los Teléfonos 444 8-25-10-20, 8-25-64-68, 8-25-25-83, 8-25-25-84 y 01-:00-2234247 de lunes a jueves en horario de 8:00 a 15:30 horas y viernes de 8:00 a 14:30 hrs, con la L.I. María del Carmen Lópe' Pérez, o a los correos electrónicos informatica.difusion@cegaipslp.org.mx , cegaip.slp@gmail.com

Para •arfe seguimiento a la solicitud de información, es necesario consultar el sistema, ingresando nombre de usuario y contraseña, y el nú ero de folio de la solicitud.

Grac s por ejercer su derecho a la información.

ATENTAMENTE, UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA

nte rapas

un esfuerzo compartido

Dirección de Administración y Finanzas Área: Recursos Financieros Memorándum: No. IN/DAF/ RF/ 249 /2018 Asunto: El que se indica JNiDAD ACC

A U:5 ÚiCMACION

San Luis Potosí, S.L.P., a 09 de Octubre de 2018

MDC JOSÉ LUIS MENDOZA PÉREZ TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA PRESENTE

En respuesta a su memorándum IN/DG/UT/233/2018 de fecha 09 de octubre de 2018, en el que se solicita la siguiente información: "La solicitud con el número de folio 00755818 presentada el día 08 de octubre del año 2018, a las 13:53 horas presentada por el C. Jaime Nava Noriega, en el que solicita se le proporcione en versión digital la siguiente información: (10 puntos) de los cuales únicamente se pueden contestar los siguientes de acuerdo con la información que obra en los archivos de la Dirección a mi cargo: 1. Número de contratos firmados entre lnterapas y la empresa HURTADO CONSTRUCCIONES HIDRÁULICAS, S.A. DE C.V. Respuesta: 3 2. Monto individual de cada uno de los contratos firmados con la empresa HURTADO CONSTRUCCIONES HIDRÁULICAS, S.A. DE C.V. Respuesta:

INTERAPAS-PRODDER-26-2017-AD INTERAPAS-PRODDER-27-2017-1D INTERAPAS-PRODDER-37-2017-AD

$429, 240.73 $220, 448.30 $540, 422.53

3. Copia en formato digital de todas las facturas pagadas a la empresa HURTADO CONSTRUCCIONES HIDRÁULICAS, S.A. DE C.V., desde el 1 de octubre del 2015 a la fecha.

Respuesta: Se anexan las facturas en formato PDF, identificándose por número de contrato en carpetas independientes.

4. Copia en formato digital de todos los contratos asignados a la empresa HURTADO CONSTRUCCIONES HIDRÁULICAS, S.A. DE C.V. Respuesta: Se anexan los contratos en versión digital PDF de acuerdo a la solicitud, identificándose por número de carpeteas independientes.

Página I de 2

5. Informe en cada caso si los contratos fueron asignados de manera directa, a través de un proceso de licitación o mediante invitación restringida.

Respuesta: INTERAPAS-PRODDER-26-2017-AD INTERAPAS-PRODDER-27-2017-1D INTERAPAS-PRODDER-37-2017-AD

Adjudicación directa Adjudicación directa Adjudicación directa

A partir del punto No. 6 a la 10 está información corresponde a la Dirección de Planeación y Construcción proporcionarla.

Cabe hacer mención que el manejo de estas obras corresponde a la administración anterior, de esta Dirección a mi cargo. Es conveniente establecer el deslinde correspondiente.

Agradeciendo de antemano las atenciones que se sirva dar al presente quedo a sus órdenes para cualquier aclaración correspondiente.

ATENTAME

LIC RAMÓN FARIAS O TEGA. DIRECTOR DE ADMINIS RACIÓN Y FINANZAS.

Página 2 de 2