Blad 2 (van 40) Datum: 16-10-2009 Reuvers Bouw en Ontwikkeling, Maaskade 18, 5347 KD OSS Tel.: 0412-630100 Fax.: 0412-626791 Bouwkavel - «Kavelnummer» Project: 17 vrijstaande woningen type -F- en -Fv- in plan Leusinkbrink te Ruurlo
2.
Vervolg Algemeen: Voor alle vloerafwerkingen en wandafwerking en plafondafwerkingen geldt dat mogelijke krimpscheuren voor risico van de koper zijn, hier wordt dus geen garantie op verleend. Meerwerk kan invloed hebben op het aantal werkbare dagen (een verruiming van het aantal dagen t.o.v. het contract). Bepaalde meerwerk wensen waarvoor een koper opdracht geeft, kunnen de regels uit het bouwbesluit doorkruisen (uitvoering van de meerwerkoptie is dan officieel niet toegestaan). Dan komt het mogelijke risico als gevolg van de afwijking op het bouwbesluit bij de koper te liggen. Reuvers Bouw en Ontwikkeling kan te allen tijde de opdracht op deze gronden weigeren. De aanvraag voor de levering gas en stroom wordt door ons verzorgd, de leverancier wordt door Reuvers Bouw en Ontwikkeling aangewezen. Tijdens de oplevering vullen we samen met u een verhuisbericht in en worden de geldende meterstanden ingevuld, daarna wordt dit bericht door ons naar de leverancier gezonden en daarmee staan de meters op uw naam (eventuele verdere informatie volgt nog via Reuvers Bouw en Ontwikkeling tijdens de bouwtijd). Vanaf de dag van de oplevering komt het gas- en stroomverbruik voor uw rekening. U kunt na de oplevering zelf bepalen of het aangewezen bedrijf uw leverancier blijft of dat u op zoek gaat naar een andere stroom- en gasleverancier. Hiervoor hebt u dan een zogenaamde EAN-code nodig, deze code krijgen wij door van de Netbeheerder, na ontvangst hiervan zullen we u deze code toezenden. De facturering van de in deze lijst genoemde opties (ruwbouwfase) volgt na goedkeuring en verwerking door ons van uw opdracht. 1e Termijn van 25% bij start bouw en 2e termijn van 75% voor de oplevering. De facturering van uw keuze van keukenaansluitingen, wand- en vloertegels, sanitair, CV-installatie, alarminstallatie en open haard (afbouwfase) volgt na uw goedkeuring van onze totale opzet / berekening. Deze opzet / berekening volgt ongeveer op het moment dat de zoldervloer gelegd wordt. 1e Termijn van 25% bij goedkeuring en 2e termijn van 75% voor de oplevering. Betalingsconditie binnen 14 dagen na factuurdatum (indien factuurdatum binnen 14 dagen voor de oplevering ligt, in ieder geval voor de oplevering).
Voor akkoord punt............................................................ «DhrMevr» «Achternaam» «DhrMevr2» «Achternaam2» ........................................................................................ Reuvers Bouw en Ontwikkeling is een handelsnaam van Aannemersbedrijf Reuvers B.V.