DOSSIER D’APPEL D’OFFRES OUVERT LOCAL by Fondation Strømme Afrique de l'Ouest

PROGRAMME D’APPUI A L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL DU MALI (PROF) Convention de financement N°FED/038-307 Projet Expansion de la Stratégie de Scolarisation Accélérée / Passerelle (SSA/P) au Mali, Phase II Numéro d’identification CRIS du Contrat : FED/2019/407-625

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES OUVERT LOCAL TRAVAUX DE CONTRUCTION DE 18 BLOCS DE 2 SALLES DE CLASSES ET 33 BLOCS DE LATRINES DANS LES REGIONS DE KAYES (CERCLE DE KAYES), NIORO (CERCLE DE DIEMA) ET DE SÉGOU (CERCLE DE SEGOU, BARAOUELI ET MACINA)

FONDATION STROMME AFRIQUE DE L’OUEST

Document à compléter et à publier par le maître d’ouvrage

AVIS DE MARCHÉ DE TRAVAUX TRAVAUX DE CONTRUCTION DE 18 BLOCS DE 2 SALLES DE CLASSES ET 33 BLOCS DE LATRINES REGIONS DE KAYES (CERCLE DE KAYES), NIORO (CERCLE DE DIEMA) ET DE SÉGOU (CERCLE DE SEGOU, BARAOUELI ET MACINA) 1.

Référence de la publication N/Réf : 06-FSWA/Juin/2020

Procédure Ouverte

Intitulé du programme

« Expansion de la Stratégie de Scolarisation Accélérée / Passerelle (SSA/P) au Mali, Phase II » 4.

Financement Convention de financement N°FED/038-307, Numéro d’identification CRIS du Contrat : FED/2019/407-625

Maître d’ouvrage Fondation Stromme Afrique de l’Ouest

FALADIE SEMA II, Rues : 839 & 927 Lot No BZ/13014, Bamako-Mali B.P. 3202, Tél. : (+223) 20 20 38 84 / 20 20 38 91/ 44 90 44 62 / 44 90 44 63 Email : smfbamako@stromme.org; SPÉCIFICATIONS DU MARCHÉ 6.

Description du marché Le présent marché vise à construire des infrastructures scolaires (18 blocs de 2 salles de classe et 33 blocs de 3 latrines) dans 18 écoles d’accueil des apprenants du projet SSA/P-UE. Les écoles bénéficiaires se localisent dans les zones d’intervention des 6 ONG partenaires de mise en œuvre du projet « Expansion de la Stratégie de Scolarisation Accélérée / Passerelle (SSA/P) au Mali, Phase II) soit, dans les cercles de Kayes, région de Kayes (6 écoles), Diéma, région de Nioro (3 écoles), Ségou, Barouéli et Macina, région de Ségou (3 écoles chacun).

Nombre et intitulés des lots : Le présent marché est composé de 6 lots. Intitulé des lots : 01- Construction de 3 blocs de 2 salles de classe et de 6 blocs de 3 latrines dans les écoles de Siraokobougou, Dioni-Pissa et Guimbala dans le cercle de Barouéli ; 02- Construction de 3 blocs de 2 salles de classe et de 6 blocs de 3 latrines dans les écoles de Dougadougou, Séribougou et Ouendja dans le cercle de Ségou ; 03- Construction de 3 blocs de 2 salles de classe et de 6 blocs de 3 latrines dans les écoles de Kossouka, Kankan et Lafiabougou 1er Cycle dans le cercle de Macina ; 04- Construction de 3 blocs de 2 salles de classe et de 5 blocs de 3 latrines dans les écoles de Missira, Safora et Bendougou dans le cercle de Diéma ; 05- Construction de 3 blocs de 2 salles de classe et de 5 blocs de 3 latrines dans les écoles de Segala, ATTbougou et Diakalel dans le cercle de Kayes, CAP de Kayes Rive Droite ; 06- Construction de 3 blocs de 2 salles de classe et de 5 blocs de 3 latrines dans les écoles de Gnagagnaga, Fassokobougou et Draméko dans le cercle de Kayes, CAP de Kayes Rive Gauche. CONDITIONS DE PARTICIPATION

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

Page 2 sur 231

Éligibilité et règles d’origine La participation au marché est ouverte à égalité de conditions à toutes les personnes physiques et morales [qu'elles participent à titre individuel ou dans le cadre d'un groupement – consortium – de soumissionnaires] qui sont établies dans un État membre de l'Union européenne, dans un État ACP, ou dans un pays ou sur un territoire autorisé par l'accord de partenariat ACP-CE au titre duquel le marché est financé (voir également point 22 ci-après). La participation est également ouverte aux organisations internationales. Toutes les fournitures et tous les matériaux achetés dans le cadre du présent marché doivent provenir de l’un ou de plusieurs de ces pays éligibles. Ils peuvent toutefois provenir de n’importe quel pays si le montant des fournitures et des matériaux à acheter est inférieur à 100 000 EUR. Veuillez noter qu’après le retrait du Royaume-Uni de l’UE, les règles d’accès aux procédures de passation de marché de l’UE des opérateurs économiques établis dans des pays tiers et des biens originaires de pays tiers1 s’appliqueront aux candidats ou aux soumissionnaires du Royaume-Uni, ainsi qu’à tous les candidats ou soumissionnaires proposant des biens originaires du Royaume-Uni1 en fonction de l’issue des négociations. Si cet accès n’est pas prévu par les dispositions légales en vigueur au moment de l'attribution du marché, les candidats ou soumissionnaires du Royaume-Uni et les candidats ou soumissionnaires proposant des biens originaires du Royaume-Uni pourraient être écartés de la procédure de passation de marché. Ils peuvent néanmoins provenir de n’importe quel pays si le montant des fournitures à acheter est inférieur à 100 000 EUR.

Motifs d’exclusion Les soumissionnaires doivent présenter une déclaration signée (incluse dans le bordereau de soumission pour un marché de travaux) par laquelle ils attestent qu’ils ne se trouvent dans aucune des situations visées dans la section 2.6.10.1. du Guide pratique des procédures contractuelles applicables à l'action extérieure de l'UE (PRAG). Les soumissionnaires figurant sur les listes des personnes, groupes et entités faisant l’objet de mesures restrictives de l’UE (voir la section 2.4. du PRAG) au moment de la décision d’attribution ne peuvent se voir octroyer le marché.

10.

Nombre d’offres Les soumissionnaires ne peuvent soumettre qu’une offre par lot. Les offres ne portant que sur une partie d’un lot ne seront pas prises en considération. Tout soumissionnaire peut indiquer dans son offre qu'il consentira une remise si son offre est retenue pour plusieurs lots. Les soumissionnaires ne sont pas autorisés à soumettre une variante en plus de l'offre qu'ils soumettent pour les travaux requis dans le dossier d'appel d’offres.

11.

Garantie de soumission Les soumissionnaires doivent fournir une garantie de soumission d’un montant s’élevant à 1% de son offre lors de la soumission de leur offre. Cette garantie sera restituée aux soumissionnaires non retenus une fois que l’appel d’offres aura été mené à terme, et à l’attributaire ou aux attributaires après la signature du contrat par toutes les parties.

12.

Garantie de bonne exécution Il sera demandé à l’attributaire de fournir une garantie de bonne exécution égale à 10 % du montant du marché à la signature du contrat. Cette garantie doit être fournie avec le contrat contresigné dans un délai maximal de 30 jours à compter de la réception par le soumissionnaire du contrat signé par le maître d’ouvrage. Si l’attributaire ne fournit pas la garantie requise dans le délai imparti, le marché sera frappé de nullité et un nouveau contrat pourra être établi et adressé au soumissionnaire ayant présenté la deuxième offre conforme la moins-disante.

13.

Réunion d’information et/ou visite du chantier Aucune réunion d’information n’est prévue.

14.

Validité des offres Les offres doivent rester valables pendant une période de 90 jours à compter de la date limite de soumission des offres. Dans des circonstances exceptionnelles et avant l'expiration de la période

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

Page 3 sur 231

de validité, le maître d’ouvrage peut demander aux soumissionnaires de prolonger la validité de leurs offres pour une durée spécifique. Période de mise en œuvre des tâches

15.

La période de mise en œuvre des taches est de 3 mois allant de la signature du contrat jusqu’à la réception provisoire. CRITÈRES DE SÉLECTION ET D’ATTRIBUTION 16.

Critères de sélection Les critères de sélection pour les soumissionnaires de chaque lot sont les suivants :

Capacité économique et financière du candidat : •

le chiffre d'affaires annuel moyen des années 2017, 2018, 2019 du soumissionnaire doit être égal au moins à 60 000 000 F CFA pour un lot ; 100 000 000 F CFA pour 2 lots et 400 000 000 F CFA pour l’ensemble des lots.

•

le soumissionnaire doit avoir accès à un crédit ou à d'autres facilités financières suffisantes pour couvrir les flux de trésorerie requis pour la durée du marché. Le montant du crédit disponible doit dépasser l'équivalent de 35 000 000 F CFA par lot.

Capacité technique et professionnelle du candidat : •

il doit avoir achevé au moins 2 projets de même nature/montant/complexité comparable aux travaux couverts par l'offre qui ont été exécutés durant la période qui suit: 5 ans à compter du la fin du délai de soumission, le 12 août 2020. Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de demander des copies des certificats de réception finale signés par les maîtres d'œuvre/maîtres d'ouvrage pour les projets concernés. Cela signifie que le projet auquel le soumissionnaire se réfère pourrait avoir commencé où avoir été exécuté où avoir été achevé à n'importe quel moment durant la période indiquée.

•

17.

Critères d’attribution L'offre économiquement la plus avantageuse est l’offre conforme aux exigences techniques indiquant le prix le moins élevé.

SOUMISSION DES OFFRES 18.

Comment obtenir le dossier d’appel d’offres Le dossier d’appel d’offres est disponible à l’adresse suivante : FONDATION STROMME

Afrique de l’Ouest, sis à Faladié SEMA II, Rues : 839 & 927 Lot No BZ/13014, Bamako-Mali, moyennant le paiement de XOF 50 000, à payer sur le compte Numéro : ML045 - 01003 - 025175645002 – 06 de la BOA, livraison par messagerie exclue. Il peut également être consulté dans les locaux du maître d’ouvrage, à l’adresse mentionnée au point 5 ci-dessus. Les offres doivent être présentées au moyen du bordereau type de soumission inclus dans le dossier d'appel d'offres, dont le format et les instructions doivent être strictement respectés. 1.1

Toute question concernant le présent appel d’offres doit être adressée par écrit à Fondation Stromme Afrique de l’Ouest, Email : smfbamako@stromme.org , B.P. 3202, Bamako-Mali (avec mention de la référence de la publication indiquée au point 1) au moins 21 jours avant la

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

Page 4 sur 231

date limite de soumission des offres figurant au point 19. Le maître d’ouvrage doit répondre aux questions de tous les soumissionnaires au moins 11 jours avant la date limite de soumission des offres. D’éventuels éclaircissements ou changements mineurs au dossier d’appel d’offres seront publiés au plus tard 11 jours avant la date limite de soumission des offres sur la page Facebook de la FONDATION STROMME Afrique de l’Ouest : https://www.facebook.com/sfafriquedelouest/. 19.

Date limite de soumission des offres L’attention du soumissionnaire est attirée sur le fait qu’il existe deux systèmes différents pour l’envoi des offres ; celles-ci peuvent être : 1) soit envoyées par la poste ou par un service de messagerie privé, 2) soit remises en main propre. Dans le premier cas, l’offre doit être envoyée avant la date limite de soumission, le cachet de la poste ou le récépissé de dépôt faisant foi1, alors que dans le second cas, c’est l’accusé de réception délivré au moment de la réception de la candidature/offre qui fait foi. Les offres reçues par le maître d’ouvrage après la date limite ne seront pas prises en considération. Le maître d’ouvrage peut, pour des raisons d'efficience administrative, rejeter toute offre soumise à temps au service postal mais reçue, pour toute raison échappant au contrôle du maître d’ouvrage, après la date effective d'approbation du rapport d'évaluation, si le fait d'accepter des offres soumises à temps mais arrivées tardivement risque de retarder exagérément la procédure d'évaluation ou de remettre en cause des décisions déjà prises et communiquées. Modalités de soumission des offres Les offres doivent être rédigées en français, soumises, sous enveloppe scellée, exclusivement au maître d’ouvrage et être : •

SOIT envoyées par courrier postal ou par service de messagerie, auquel cas le cachet de la poste ou la date du récépissé de dépôt font foi ;

Personne de Contact : Ama Aka Rachelle KAKOU, Tél : (+223) 20 20 38 84 / 20 20 38 91/ 44 90 44 62 /44 90 44 63.

FONDATION STROMME Afrique de l’Ouest, B.P. 3202, Bamako-Mali Email : smfbamako@stromme.org. •

SOIT remises en main propre par le participant en personne ou par un agent directement dans les locaux du maître d’ouvrage contre remise d’un accusé de réception signé et daté, auquel cas l’accusé de réception fait foi.

Personne de contact : Ama Aka Rachelle KAKOU, Tél : (+223) 20 20 38 84 / 20 20 38 91/ 44 90 44 62 /44 90 44 63.

FONDATION STROMME Afrique de l’Ouest, Faladié SEMA II, Rues: 839 & 927 Lot No BZ/13014, Bamako-Mali. Heures d'ouverture : 8H00 – 17H00. L’intitulé du marché et la référence de la publication (voir point 1 ci-dessus) doivent être mentionnés sur l’enveloppe contenant l’offre et dans toute correspondance ultérieure avec le maître d’ouvrage. Les offres soumises par d’autres moyens ne seront pas prises en considération. En soumettant une offre, les soumissionnaires acceptent d'être informés des résultats de la procédure par voie électronique. Cette notification est réputée avoir été reçue à la date à laquelle le maître d’ouvrage l'a envoyée à l'adresse électronique indiquée dans l’offre.

Il est conseillé de recourir à l’envoi recommandé, au cas où le cachet de la poste ne serait pas lisible.

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

Page 5 sur 231

20.

Séance d’ouverture des offres Le 17 août 2020 dans les locaux de la Fondation Stromme Afrique de l’Ouest.

21.

Langue de la procédure Le français sera utilisé dans toute communication écrite relative au présent appel d’offres et au présent marché.

22.

Répétition de travaux similaires Non applicable.

23.

Base juridique2 Annexe IV de l’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000, modifié à Luxembourg le 25 juin 2005 et à Ouagadougou le 22 juin 2010. Il est fait référence à l’annexe IV telle que révisée par la décision n° 1/2014 du Conseil des ministres ACP-UE du 20 juin 2014.

Indiquez toute particularité (par exemple géographique, thématique ou à court/ long terme) susceptible d’avoir un impact sur les règles de participation. Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

Page 6 sur 231

VOLUME 1 SECTION 1 : INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONNAIRES RÉFÉRENCE DE PUBLICATION : ____________________ En présentant son offre, le soumissionnaire accepte sans restriction, l’ensemble des conditions générales et particulières régissant le marché, comme seule base de cette procédure d'appel d'offres, quelles que soient ses propres conditions de vente auxquelles il déclare renoncer. Les soumissionnaires sont réputés avoir examiné attentivement et se conformer à tous les formulaires, instructions, dispositions contractuelles et spécifications contenus dans ce dossier d'appel d'offres. Le soumissionnaire qui ne fournit pas dans les délais requis toutes les informations et tous les documents nécessaires verra son offre rejetée. Aucune réserve émise dans l'offre par rapport au dossier d'appel d'offres ne peut être prise en compte ; toute réserve peut donner lieu au rejet immédiat de l'offre sans qu'il soit procédé plus avant à son évaluation. Les présentes instructions aux soumissionnaires définissent les règles de soumission, de sélection et de mise en œuvre des actions dans le cadre du présent appel d'offres, en conformité avec les dispositions du Guide pratique, qui s'applique au présent appel (disponible sur Internet à l’adresse suivante :http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do ).

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

Page 7 sur 231

TABLE DES MATIÈRES

PARTIE GÉNÉRALE ............................................................................................................. 9 1. .... INSTRUCTIONS GÉNÉRALES------------------------------------------------------------------------- 9 2. .... FINANCEMENT ------------------------------------------------------------------------------------------- 9 3. .... PARTICIPATION ------------------------------------------------------------------------------------------ 9 4. .... UNIQUEMENT UNE OFFRE PAR SOUMISSIONNAIRE -------------------------------------- 10 5. .... FRAIS DE SOUMISSION ------------------------------------------------------------------------------ 10 6. .... VISITE DU SITE ET RÉUNION DE CLARIFICATION ----------------------------------------- 10 7. .... CONTENU DES DOCUMENTS D’APPEL D’OFFRES ------------------------------------------ 10 8. .... EXPLICATIONS RELATIVES AUX DOCUMENTS DE L’APPEL D’OFFRES ------------ 11 9. .... MODIFICATIONS AUX DOCUMENTS DE L’APPEL D’OFFRES --------------------------- 11

PRÉPARATION DES OFFRES ........................................................................................... 11 10. .. LANGUE DES OFFRES -------------------------------------------------------------------------------- 11 11. .. CONTENU ET PRÉSENTATION DES OFFRES -------------------------------------------------- 12 12. .. INFORMATIONS/DOCUMENTS À FOURNIR PAR LE SOUMISSIONNAIRE ----------- 13 13. .. PRIX DES OFFRES -------------------------------------------------------------------------------------- 17 14. .. PÉRIODE DE VALIDITÉ DES OFFRES ------------------------------------------------------------ 17 15. .. GARANTIE DE SOUMISSION ----------------------------------------------------------------------- 17 16. .. SOLUTIONS VARIANTES ---------------------------------------------------------------------------- 18

SOUMISSION DES OFFRES ............................................................................................... 18 17. . SCELLAGE, MARQUAGE ET REMISE DES OFFRES ----------------------------------------- 18 18. .. EXTENSION DE LA PÉRIODE DE SOUMISSION DES OFFRES ---------------------------- 19 19. .. OFFRES TARDIVES ------------------------------------------------------------------------------------ 19 20. .. MODIFICATIONS ET RETRAIT DES OFFRES -------------------------------------------------- 19

OUVERTURE ET ÉVALUATION DES OFFRES ............................................................ 19 21. .. OUVERTURE DES OFFRES -------------------------------------------------------------------------- 19 22. .. ÉVALUATION DES OFFRES ------------------------------------------------------------------------- 20 23 ... CORRECTION DES ERREURS ----------------------------------------------------------------------- 21

ATTRIBUTION DU MARCHÉ ........................................................................................... 21 24. .. CRITÈRES D’ATTRIBUTION ------------------------------------------------------------------------ 21 25. .. NOTIFICATION DE L’ATTRIBUTION, ÉCLAIRCISSEMENTS FOURNIS CONCERNANT LE MARCHÉ -------------------------------------------------------------------- 21 26. .. SIGNATURE DU CONTRAT ET GARANTIE D’EXÉCUTION ------------------------------- 22 27. . ANNULATION DE LA PROCÉDURE D'APPEL D'OFFRES ----------------------------------- 22 28. .. CLAUSES DÉONTOLOGIQUES ET CODE DE CONDUITE ---------------------------------- 23 29. .. RECOURS ------------------------------------------------------------------------------------------------- 24

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

Page 8 sur 231

PARTIE GÉNÉRALE 1.

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

1.1.1

Les soumissionnaires doivent déposer des offres pour la totalité des travaux demandés dans le dossier. Aucune offre ne sera acceptée pour un lot incomplet.

1.1.2

Calendrier : DATE

HEURE*

Réunion d'information (facultative)

Visite du site (facultative)

Délai limite pour adresser une demande d'informations complémentaires au pouvoir adjudicateur

22 juillet 2020

Date limite pour la fourniture d'informations complémentaires par le pouvoir adjudicateur

01 août 2020

Délai ultime pour la remise des offres

12 août 2020

17 heures

Séance d'ouverture des offres

17 août 2020

10 heures

Notification de l'attribution du marché à l'attributaire

31 aout*

Signature du contrat

15 septembre*

17 heures

Toutes les heures sont celles propres au fuseau horaire du pays du pouvoir adjudicateur Date provisoire *

Données provisoires

FINANCEMENT Le projet est financé par l'Union européenne conformément aux règles du 11ème FED.

PARTICIPATION

3.1

La participation au marché est ouverte à égalité de conditions à toutes les personnes physiques et morales (qu'elles participent à titre individuel ou dans le cadre d'un groupement - consortium - de soumissionnaires) qui sont établies dans un État membre de l'Union européenne, dans un État ACP, ou dans un pays ou sur un territoire autorisé par l'accord de partenariat ACP-CE en vertu duquel le programme est financé. Par ailleurs, la participation est ouverte aux organisations internationales. Toutes les fournitures et le matériel achetés dans le cadre de ce marché doivent avoir pour origine un ou plusieurs de ces pays éligibles. Ils peuvent provenir de tout pays lorsque leur montant ne dépasse pas 100 000 euros.

3.2

Ces conditions visent tous les nationaux desdits États et toutes les personnes morales, sociétés et partenariats établis dans ces États. Afin de prouver leur éligibilité, les personnes morales soumissionnaires doivent présenter les documents requis par la législation de leur pays d'établissement.

3.3

Les conditions d'admissibilité détaillées aux points 3.1 et 3.2 s'appliquent à tous les membres d'une entreprise conjointe/d'un consortium et à tous les sous-traitants, ainsi qu'à toutes les entités aux capacités desquelles le soumissionnaire a recours pour les critères de sélection. Tous les soumissionnaires, tous les membres d'une entreprise conjointe/d'un consortium, toutes les entités pourvoyeuses de capacités, tous les sous-traitants fournissant plus de 10 % des travaux et tous les fournisseurs fournissant plus de 10 % des travaux doivent certifier qu’ils remplissent ces

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

Page 9 sur 231

conditions et prouver qu’ils remplissent les conditions d’éligibilité par des documents datés de moins d'un an avant la date limite de soumission des offres, établis conformément à leur droit national ou à la pratique ou en fournissant des copies des documents originaux relatifs à leur enregistrement et/ou leur statut juridique, qui établissent leur lieu d’enregistrement et/ou leur siège statutaire ainsi que, s’il diffère, le siège de leur administration centrale. Le pouvoir adjudicateur peut accepter d’autres preuves satisfaisantes que ces conditions sont remplies. 3.4

Sont exclues de la participation à la procédure d’appel d’offres et de l’attribution de marchés les personnes physiques, sociétés ou entreprises qui se trouvent dans l'une des situations mentionnées à la section 2.4 (mesures restrictives de l’UE), à la section 2.6.10.1 (critères d'exclusion) ou à la section 2.6.10.1.2 (rejet d'une procédure) du guide pratique. En cas de participation, leur offre sera considérée comme inadéquate ou irrégulière, respectivement. Les soumissionnaires doivent produire une déclaration selon laquelle ils ne se trouvent pas dans aucune des situations d'exclusion visées au point 2.6.10.1 du guide pratique. Cette déclaration doit englober tous les membres d'une entreprise conjointe/d'un consortium. Les soumissionnaires qui se sont rendus coupables de fausses déclarations peuvent en outre être frappés de sanctions financières représentant jusqu’à 10 % de la valeur totale du marché en cause et d’exclusion, conformément au règlement financier applicable.

3.5

Le cas d'exclusion visé au point 3.4. s’applique à tous les membres d’une entreprise conjointe/d’un consortium, à tous les sous-traitants et tous les fournisseurs des soumissionnaires, ainsi qu'à toutes les entités aux capacités desquelles le soumissionnaire a recours pour les critères de sélection.

3.6

La sous-traitance est autorisée mais le contractant reste entièrement responsable envers le pouvoir adjudicateur de l’exécution du contrat dans son ensemble. Dans la sélection des sous-traitants, la préférence sera accordée par le contractant aux personnes physiques, sociétés ou entreprises des États ACP aptes à mettre en œuvre les travaux requis à conditions égales.

UNIQUEMENT UNE OFFRE PAR SOUMISSIONNAIRE Une société ne peut soumissionner que pour une seule offre à titre individuel ou en tant que membre d’une entreprise conjointe/d’un consortium pour le même marché. La soumission ou la participation en tant que soumissionnaire dans plus d’une offre pour un marché entraînera la disqualification de toutes les offres incluant cette société. Une même société peut seulement participer en tant que sous-traitante dans plusieurs offres, si cela est justifié par les spécificités du marché et avec l’accord du pouvoir adjudicateur.

FRAIS DE SOUMISSION

5.1

Tous les frais associés à la préparation et à la soumission des offres sont à la charge du soumissionnaire. Le pouvoir adjudicateur n'encourt aucune responsabilité pour ces frais, et ce quel que soit le déroulement ou l'issue de la procédure.

5.2

Le pouvoir adjudicateur n’assumera aucun frais, ni ne couvrira aucune dépense ou perte éventuellement supportée par le soumissionnaire lors des visites et lors de l’examen du site ou pour tout autre aspect relatif à sa soumission.

VISITE DU SITE ET RÉUNION DE CLARIFICATION

6.1

Le soumissionnaire fortement invité à visiter et inspecter le site des travaux et ses alentours afin de déterminer, sous sa propre responsabilité, à ses frais et à ses risques, les éléments nécessaires à la préparation de son offre et à la signature du marché de travaux.

6.2

Une réunion de clarification et/ou une visite de site n’aura pas lieu à l’initiative du pouvoir adjudicateur

CONTENU DES DOCUMENTS D’APPEL D’OFFRES Le dossier d'appel d'offres comprend les documents spécifiés dans la lettre d'invitation à soumissionner.

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

Page 10 sur 231

Les soumissionnaires sont entièrement responsables de l’examen attentif du dossier d’appel d’offres, y compris les dessins disponibles pour vérification, toute modification envoyée lors de la période de soumission des offres, ainsi que pour l’obtention de l’information fiable sur les conditions et obligations susceptibles d’affecter le montant ou la nature de l’offre ou l’exécution des travaux. Dans l’hypothèse où son offre serait retenue, aucune demande de modification du montant découlant d’erreurs ou d’omission dans les obligations précédemment décrites ne sera admise.

8. 8.1

EXPLICATIONS RELATIVES AUX DOCUMENTS DE L’APPEL D’OFFRES Les soumissionnaires peuvent poser des questions par écrit jusqu’à 21 jours avant la date limite de soumission des offres, en précisant la référence de publication et l'intitulé du marché :

Emmanuel DEMBELE, Chef du projet SSA/P-UE FONDATION STROMME Afrique de l’Ouest, sis à Faladié SEMA II, Rues : 839 & 927 Lot No BZ/13014, B.P. 3202, Bamako-Mali Email : emmanuel.dembele@stromme.org; smfbamako@stromme.org. Le pouvoir adjudicateur n’est aucunement tenu de fournir des informations complémentaires après cette date. Le pouvoir adjudicateur doit répondre à toutes les questions des soumissionnaires au moins 11 jours avant la date de réception des offres.

8.2 9.

Les questions et réponses seront également publiées sur la page Facebook FONDATION STROMME Afrique de l’Ouest : https://www.facebook.com/sfafriquedelouest/. MODIFICATIONS AUX DOCUMENTS DE L’APPEL D’OFFRES

9.1

Le pouvoir adjudicateur peut modifier les documents de l’appel d’offres en publiant des modifications jusqu’à 11 jours avant la date de soumission des offres.

9.2

Chaque modification publiée fait partie des documents d’appel d’offres et sera publiée sur la page Facebook FONDATION STROMME Afrique de l’Ouest : https://www.facebook.com/sfafriquedelouest/

9.3

Le pouvoir adjudicateur peut, si nécessaire et en conformité avec la clause 18 ci-après, étendre la date limite de soumission des offres de manière à laisser aux soumissionnaires suffisamment de temps pour prendre en compte ces modifications dans la préparation de leurs offres.

PRÉPARATION DES OFFRES 10. LANGUE DES OFFRES 10.1 Les offres, la correspondance et les documents associés aux offres échangés entre le soumissionnaire et le pouvoir adjudicateur doivent être rédigés dans la langue de la procédure, qui est le français. Toute la correspondance relative aux paiements, en ce compris les factures et les certificats de paiements intermédiaires et finaux, doit également être envoyée au pouvoir adjudicateur en français. 10.2 Si les pièces justificatives demandées ne sont pas écrites dans une des langues officielles de l'Union européenne, une traduction dans la langue de l'appel d'offres doit être fournie. Lorsque les documents sont rédigés dans une langue officielle de l'Union européenne autre que celle Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

Page 11 sur 231

utilisée dans l'appel d'offres, il est vivement recommandé de fournir une traduction dans la langue de l'appel d'offres afin de faciliter l'évaluation des documents. 11. CONTENU ET PRÉSENTATION DES OFFRES 11.1 Les offres doivent remplir les conditions suivantes : 11.1.1 Les offres doivent contenir les documents et informations mentionnés au point 12 ci-dessous. 11.1.2 L'offre doit être signée pour le compte du soumissionnaire/de l’entreprise commune/du consortium par une ou plusieurs personnes dûment habilitées à le faire par une procuration qui est produite conformément au formulaire 4.3 du volume 1, section 4, du dossier d'appel d'offres. 11.1.3 Les pages pertinentes des documents spécifiés au point 12 doivent être signées comme indiqué. 11.1.4 Le soumissionnaire doit fournir tous les documents requis par les dispositions du dossier d'appel d'offres. Tous ces documents, sans exception, doivent se conformer strictement à ces conditions et dispositions, et ne peuvent pas contenir d'altérations faites par le soumissionnaire. Les offres qui ne sont pas conformes aux exigences du dossier d'appel d'offres peuvent être rejetées. 11.2 Les travaux ont été divisés en 6 lots ci-après cités. Le soumissionnaire peut remettre une offre pour un lot, plusieurs, ou tous les lots mais ne peut être attributaire que pour deux lots maximum :

Lots

CAP

Ecoles Sirakorobougou

Lot 1

Baraouéli

Dioni-Pissa Guimbala Dougadougou

Lot 2

Ségou

Séribougou Ouendja Kossouka

Lot 3

Macina

Kankan Lafiabougou 1er cycle Missira

Lot 4

Diéma

Safora Bendougou Segala

Lot 5

Kayes Rive Droite

ATTbougou Diakalel Gnagagnaga

Lot 6

Kayes Rive Gauche

Fassogobougou Draméko

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

Travaux Construction d’un bloc de deux salles de classes et deux blocs de trois latrines Construction d’un bloc de deux salles de classes et deux blocs de trois latrines Construction d’un bloc de deux salles de classes et deux blocs de trois latrines Construction d’un bloc de deux salles de classes et deux blocs de trois latrines Construction d’un bloc de deux salles de classes et deux blocs de trois latrines Construction d’un bloc de deux salles de classes et deux blocs de trois latrines Construction d’un bloc de deux salles de classes et deux blocs de trois latrines Construction d’un bloc de deux salles de classes et deux blocs de trois latrines Construction d’un bloc de deux salles de classes et deux blocs de trois latrines Construction d’un bloc de deux salles de classes et deux blocs de trois latrines Construction d’un bloc de deux salles de classes et un bloc de trois latrines Construction d’un bloc de deux salles de classes et deux blocs de trois latrines Construction d’un bloc de deux salles de classes et deux blocs de trois latrines Construction d’un bloc de deux salles de classes et deux blocs de trois latrines Construction d’un bloc de deux salles de classes et un bloc de trois latrines Construction d’un bloc de deux salles de classes et deux blocs de trois latrines Construction d’un bloc de deux salles de classes et deux blocs de trois latrines Construction d’un bloc de deux salles de classes et un bloc de trois latrines Page 12 sur 231

11.2.1 Chaque lot fera l’objet d’un contrat séparé et les quantités indiquées pour chacun des lots sont indivisibles. Le soumissionnaire doit offrir les quantités demandées dans leur ensemble ou par lot. En aucun cas, les offres portant sur une partie des quantités demandées ne seront prises en compte. 11.2.2 Un soumissionnaire peut inclure dans son offre la remise globale qu’il est prêt à accorder dans l’hypothèse où tout ou partie des lots pour lesquels il a soumissionné lui serait attribué. La remise doit être clairement indiquée, de manière à pouvoir être annoncée lors de la séance d’ouverture publique. 11.2.3. Les marchés sont attribués lot par lot, mais le pouvoir adjudicateur doit choisir la solution globale la plus favorable en tenant compte des remises proposées. 12. INFORMATIONS/DOCUMENTS À FOURNIR PAR LE SOUMISSIONNAIRE 12.1 Toutes les offres doivent comprendre les informations et les documents dûment complétés suivants : 12.1.1 Le formulaire de soumission ainsi que son annexe 1 «Déclaration sur l’honneur relative aux critères d’exclusion et de sélection»3, conformément au formulaire figurant au volume 1, section 2; 12.1.2 La documentation requise dans le questionnaire figurant au volume 1, section 4, y tous les formulaires qui y sont joints ; 12.1.3 Les formulaires qui figurent au volume 4 ; Volume 4.3.2 - Détail estimatif ; Volume 4.3.3 – Bordereau des prix ; Volume 4.3.5 – Sous-détail des prix. 12.1.3.1Les prix indiqués dans la section du volume 4 sont présumés avoir été déterminés sur la base des conditions en vigueur 30 jours avant la date ultime fixée pour la soumission des offres. Le sous-détail des prix devra être utilisé lorsque cela s'avère nécessaire à l'une des fins quelconques dans le cadre du marché, en particulier pour fournir la formule de révision des prix mentionnée à l'article 48.2 des conditions particulières. Le soumissionnaire doit justifier clairement, par un calcul mathématique, les coefficients proposés. 12.1.4 États des flux trésorerie, inclus dans le formulaire des états financiers (formulaire 4.4). 12.1.5 Copies des documents les plus récents contenant l'organigramme, le statut juridique et le lieu d'enregistrement du siège du soumissionnaire, une procuration habilitant la personne signataire de l'offre et toute la documentation y relative. Ces documents doivent être conformes aux modèles figurant dans le volume 1, section 4, du dossier d'appel d'offres :

•

Information générale sur le soumissionnaire (formulaire 4.1)

•

Descriptif de l'organisation (formulaire 4.2)

•

Procuration (formulaire 4.3)

•

État financier

•

Formulaire « signalétique financier » (Formulaires 4.5 a) + b)

•

Vue d’ensemble du personnel du soumissionnaire

(Formulaire 4.6.1.1)

•

Personnel à recruter dans le cadre du marché

(Formulaire 4.6.1.2)

•

Curriculum vitae

Formulaire 4.4

(Formulaire 4.6.1.3)

Voir la section 2.6.10.1.3 A) du PRAG.

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

Page 13 sur 231

•

Installations

•

Plan de travail et programme (Formulaire 4.6.3)

•

Expérience en tant que contractant (Formulaire 4.6.4)

•

Données sur les entreprises communes

•

Historique des litiges (Formulaire 4.6.6)

•

Système(s) d’assurance qualité (Formulaire 4.6.7)

•

Hébergement pour le maître d'œuvre (Formulaire 4.6.8)

•

Autres informations

(Formulaire 4.6.2)

(Formulaire 4.6.5)

(Formulaire 4.6.9)

12.1.6 Preuve démontrant que les actifs liquides et l'accès aux facilités de crédit sont adéquats aux fins du marché, confirmée par un état financier relatif aux trois dernières années, vérifiée par un expert-comptable. Cette preuve doit être fournie en utilisant le formulaire 4.4, état financier, du volume 1, section 4, du dossier d'appel d'offres. 12.1.7 Les projections financières pour les deux années à venir. Cette information doit être fournie en utilisant le formulaire 4.4, état financier, du volume 1, section 4, du dossier d'appel d'offres. 12.1.8 La fiche d’identification financière (formulaire 4.5a, volume 1) et la fiche d’entité juridique (formulaire 4.5b, volume 1). Lorsque le soumissionnaire a déjà signé un autre contrat financé par l'Union européenne, il peut fournir, au lieu des formulaires et des pièces justificatives, soit les numéros de dossier reçus, soit les copies des formulaires fournis à cette occasion, à moins qu'un changement ne soit intervenu entre-temps. 12.1.9 Les informations quant aux qualifications techniques du soumissionnaire. Ces informations doivent être fournies dans le cadre des formulaires figurant au volume 1, section 4, du dossier d'appel d'offres, et doivent contenir : •

une présentation de l'organisation du soumissionnaire, y compris le nombre total de ses effectifs (formulaire 4.6.1.1),

•

une liste du personnel proposé pour l'exécution du marché, avec les CV du personnel principal (formulaires 4.6.1.2 et 4.6.1.3),

•

une liste de l'équipement destiné à l'exécution du marché. Les descriptions doivent démontrer la capacité du soumissionnaire à réaliser les travaux.

Le soumissionnaire doit indiquer si ces équipements sont sa propriété, sont loués ou sont utilisés par un sous-traitant. Les documents du fabricant décrivant complètement l'équipement doivent être remis avec l'offre (formulaire 4.6.2). •

une liste des matériaux et fournitures éventuelles destinés à être utilisés dans les travaux, avec indication de leur origine.

•

un programme de travail comportant de brèves descriptions des activités principales (formulaire 4.6.3), indiquant le déroulement des tâches et le calendrier proposé pour l'exécution de celles-ci. En particulier, la proposition devra détailler les travaux temporaires et permanents à réaliser. Le soumissionnaire doit prendre en compte les conditions climatiques habituelles ainsi que de l'exigence de préparer des plans et d'obtenir les permis de bâtir préalablement à l'exécution des travaux de construction. En outre, le soumissionnaire doit fournir un exposé complet de ses méthodes de travail, avec des plans si nécessaire, indiquant les méthodes qu'il propose pour réaliser les travaux. En particulier, le soumissionnaire doit indiquer le nombre, les types et les capacités des équipements et des personnes qu'il propose d'utiliser pour la réalisation des principales activités des travaux.

•

diagramme en bâtons des dates clefs montrant les périodes et les tâches dévolues à son personnel sur ce marché (formulaire 4.6.3) ;

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

Page 14 sur 231

•

les données concernant les sous-traitants et le pourcentage des travaux à sous-traiter (formulaire 4.6.3),

•

les preuves d'une expérience pertinente dans l'exécution de travaux de nature similaire, intégrant la nature et la valeur des marchés pertinents, de même que les travaux en cours et engagés contractuellement (formulaire 4.6.4). Ces preuves devront inclure une expérience réussie, au cours des cinq dernières années (2015 à 2019), comme contractant principal dans la réalisation d'au moins deux (02) projets de même nature et de complexité comparable à celle des travaux qui font l'objet de l'appel d'offres (2 projets de même nature = projet de construction des salles de classe et des latrines).

•

des informations quant à la localisation du bureau principal qui est proposé sur le site (formulaire 4.6.3),

•

les grandes lignes du ou des système(s) d'assurance qualité proposé (formulaire 4.6.7),

•

le cas échéant, des informations sur les soumissionnaires faisant partie d'une entreprise conjointe/d'un consortium (formulaire 4.6.5),

•

les détails relatifs à l'historique de leurs litiges durant les 5 dernières années (formulaire 4.6.6),

•

les détails quant à l'hébergement et autres installations et services à mettre à la disposition du maître d'œuvre (formulaire 4.6.8),

•

toute autre information (formulaire 4.6.9).

12.1.10 Les pièces justificatives, déclarations et engagements conformément aux points 3.1 à 3.6 cidessus. Ces documents doivent couvrir tous les membres d'une entreprise conjointe/d'un consortium et tous les sous-traitants, comme stipulé. 12.1.11 Sauf dispositions contractuelles contraires, tous les biens acquis dans le cadre du marché doivent provenir d'un État membre de l'Union européenne ou d'un pays ou territoire des régions couvertes et/ou autorisées par les instruments spécifiques applicables au programme indiqué au point 3.1 ci-dessus. Toutefois, ils peuvent provenir de tout pays lorsque le montant ne dépasse pas 100 000 euros. Aux fins de la présente disposition, l'«origine» signifie l'endroit où les biens sont extraits, cultivés, produits ou manufacturés. L'origine des biens doit être déterminée conformément aux accords internationaux en la matière (notamment les accords de l'OMC), reflétés dans la législation européenne sur les règles d'origine du code des douanes (règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil) en particulier ses articles 22 à 26 inclus et les dispositions relatives à sa mise en œuvre (règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission). Les biens issus de l'Union européenne incluent ceux provenant des pays et territoire d'outre-mer. Les soumissionnaires doivent inclure dans leur formulaire de soumission d'offre un engagement signé par leur représentant par lequel ils certifient leur conformité à cette exigence. Le soumissionnaire est tenu de s’assurer de l’exactitude des informations fournies. À défaut, il s’expose à une exclusion pour négligence de fausse déclaration. Pour de plus amples détails, veuillez-vous référer à la section 2.3.5 du guide pratique. 12.1.12 Modifications (le cas échéant) ; 12.1.13 La garantie de soumission selon le modèle fourni au volume 1, section 3 ; 12.2 Afin d'être considérés comme éligibles pour l'attribution du marché, les soumissionnaires doivent fournir la preuve qu'ils répondent aux critères de sélection. Cette preuve doit être fournie par les soumissionnaires par le biais des informations et des documents décrits au point 12.1 ci-dessus et sous toute autre forme que les soumissionnaires souhaiteraient utiliser. Dans le cas d'une offre soumise par un consortium, et sauf disposition contraire, ces critères de Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

Page 15 sur 231

Les critères de sélection pour les soumissionnaires de chaque lot sont les suivants : Capacité économique et financière du candidat : •

•

Capacité technique et professionnelle du candidat : •

•

Tout son personnel d'encadrement doit avoir au moins 3 années d'expérience et doit avoir les qualifications, attestées, afférentes à des travaux de nature similaire à celle du projet considéré. Mais, le Directeur des travaux devra être un ingénieur spécialisé dans le domaine, avec cinq (05) années d’expérience pour des travaux de nature et de volume similaires, y compris au moins trois (03) ans d’expérience dans sa fonction dont deux (02) dans les pays tropicaux, ayant la maîtrise du français. Ces critères s’appliquent pour chaque lot. 12.2.1 Entités pourvoyeuses de capacités : Un opérateur économique peut, lorsque cela est approprié, et pour un marché particulier, invoquer les capacités d'autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens qu'il a avec elles. Dans ce cas, il doit prouver au pouvoir adjudicateur qu'il aura à sa disposition les ressources nécessaires pour l'exécution du marché en produisant un engagement, de la part de ces entités, de mettre ces ressources à sa disposition. Ces entités, par exemple la société mère de l’opérateur économique, sont tenues au respect des mêmes règles d’éligibilité – notamment celle de nationalité – que l'opérateur économique qui y fait appel et doivent répondre aux critères de sélection pour lesquels l'opérateur économique a fait valoir leurs capacités. En outre les informations relatives à cette/ces entité(s) tierce(s) pour les critères de sélection pertinents devront être reprises dans un document séparé. Les preuves de leur capacité devront également être fournies lorsque le pouvoir adjudicateur en fait la demande. En ce qui concerne les capacités techniques et professionnelles, un soumissionnaire peut uniquement invoquer les capacités d'autres entités si ces dernières exécuteront les travaux pour lesquels ces capacités sont nécessaires. En ce qui concerne les critères économiques et financiers, les entités sur les capacités desquelles le soumissionnaire s'appuie sont solidairement responsables de l’exécution du marché. 12.3 Les offres émanant de sociétés en partenariat formant une entreprise conjointe/un consortium doivent également remplir les conditions suivantes : • L’offre doit comprendre l’ensemble des informations requises au point 12.1 ci-dessus pour chaque membre de l'entreprise conjointe/du consortium, de même que les données de base pour l’exécution des travaux par le soumissionnaire. • L’offre doit être signée de manière à lier juridiquement tous les membres. L’un des membres doit être désigné partenaire principal et cette désignation doit être confirmée par la présentation des procurations signées par les personnes autorisées représentant

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

Page 16 sur 231

individuellement chacun des membres. Voir le formulaire 4.6.5 du volume 1, section 4, du dossier d’appel d’offres. • Tous les membres de l'entreprise conjointe/du consortium sont tenus de rester au sein de

celle-ci/celui-ci pendant toute la période d’exécution du marché. Voir la déclaration dans le formulaire de soumission. 13. PRIX DES OFFRES 13.1 La monnaie de l'offre est XOF ( F CFA). 13.2 Le soumissionnaire doit fournir: un détail estimatif et un bordereau des prix. Le prix de l’offre doit couvrir l’ensemble des travaux décrits dans le dossier d’appel d’offres. Tous les montants figurant dans le détail estimatif et du bordereau des prix, le questionnaire et les autres documents doivent être libellés dans cette monnaie, à l’exception des originaux des états bancaires et des états financiers annuels. 13.3 Les soumissionnaires doivent chiffrer toutes les composantes du détail estimatif et du bordereau des prix. Les postes non chiffrés ne feront l’objet d'aucun paiement et seront réputés couverts par les autres postes du détail estimatif et du bordereau des prix. 13.4 Si le soumissionnaire offre une remise, elle doit figurer clairement dans du détail estimatif et du bordereau des prix fournie au volume 4 et être indiquée dans le formulaire de soumission du volume 1, section 1,2. La remise doit être indiquée pour l’ensemble des travaux. 13.5 Si le soumissionnaire offre une remise, chaque titre de paiement intermédiaire doit intégrer cette remise calculée sous la même base que dans l’offre. 14. PÉRIODE DE VALIDITÉ DES OFFRES 14.1 Les offres doivent rester valides durant une période de 90 jours à compter de la date limite de soumission des offres mentionnée dans l’avis de marché, l’invitation à soumissionner ou telle que modifiée conformément aux points 9 et/ou 18. 14.2 Dans des circonstances exceptionnelles et avant l'expiration de la période de validité des offres, le pouvoir adjudicateur peut demander aux soumissionnaires de prolonger la validité de leurs offres pour un nombre indiqué de jours, qui ne peut dépasser 40. Les demandes de clarifications et les réponses doivent être faites par écrit. Un soumissionnaire peut refuser de se conformer à cette demande sans confiscation de sa garantie. S’il décide de s’y conformer, son offre ne peut être modifiée et il est obligé d’étendre la validité de sa garantie de soumission à hauteur de la période révisée de validité des offres. Lorsque le pouvoir adjudicateur est tenu d'obtenir la recommandation de l'instance visée au point 2.6.10.1.1 du guide pratique, il peut demander, avant que celle-ci n'expire, à ce que la période de validité des offres soit prolongée jusqu'à l'adoption de cette recommandation. 14.3 Le soumissionnaire retenu doit maintenir son offre pour une période de 60 jours supplémentaires. Le délai supplémentaire est ajouté à la période de validité sans tenir compte de la date de notification.

15. GARANTIE DE SOUMISSION 15.1 Le soumissionnaire doit remettre, au titre de son offre, une garantie de soumission conforme au modèle décrit au volume 1, section 3 du dossier d'appel d'offres, ou tout autre modèle acceptable par le pouvoir adjudicateur remplissant les mêmes conditions essentielles. La garantie de Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

Page 17 sur 231

soumission devra présenter 1% du montant de l'offre du soumissionnaire. L’original de la garantie doit être inclus avec l’original de l’offre. 15.2 Elle peut être fournie conformément au modèle sous la forme d’une garantie bancaire, d’une traite bancaire, d’un chèque certifié, d’une garantie émanant d’une compagnie d’assurance et/ou de garantie ou d’une lettre de crédit irrévocable au profit du pouvoir adjudicateur. 15.3 La garantie doit avoir une validité d’au moins 45 jours au-delà de la période de validité des offres, prolongations éventuelles comprises. Elle doit être émise en faveur du pouvoir adjudicateur pour le montant requis. 15.4 Les garanties de soumission des soumissionnaires non retenus doivent être retournées avec la lettre informant que l'offre n'a pas été retenue. 15.5 La garantie de soumission du soumissionnaire retenu devra être libérée lorsque le soumissionnaire aura signé le contrat et fourni la garantie d’exécution. 16. SOLUTIONS VARIANTES Les solutions variantes ne seront pas prises en compte.

SOUMISSION DES OFFRES 17.

SCELLAGE, MARQUAGE ET REMISE DES OFFRES

17.1

L’offre complète doit être présentée sous la forme d’un original, clairement marqué comme « Original » et de 3 copies, également clairement marquées comme « Copie ». En cas de divergence, l’original prévaut.

17.2

L’offre technique et l’offre financière doivent être placées ensemble sous enveloppe scellée. L’enveloppe doit ensuite être placée dans une enveloppe scellée/un colis scellé, à moins que le volume n’implique un envoi séparé pour chacun des lots.

17.3

Toutes les offres doivent être envoyées au pouvoir adjudicateur avant la date limite spécifiée au point 19 de l’avis de marché. Les participants peuvent soumettre leur offre : a) soit par la poste ou par messagerie, auxquels cas le cachet de la poste ou la date du récépissé de dépôt fait foi4. L’offre doit alors être envoyée à l’adresse suivante :

Fondation Stromme Afrique de l’Ouest B.P. 3202, Bamako-Mali b) soit par dépôt dans les locaux du pouvoir adjudicateur directement par le participant en personne ou par un mandataire, auquel cas l'accusé de réception fait foi. Si les offres sont remises en mains propres, elles doivent être remises à l'adresse suivante :

Fondation Stromme Afrique de l’Ouest FALADIE SEMA II, Rues : 839 & 927 Lot No BZ/13014, Bamako-Mali. L’administration contractante peut, pour des raisons d’efficacité administrative, rejeter toute demande ou offre soumise à temps au service postal mais reçue, pour des raisons échappant à son contrôle, après la date d’approbation du rapport de présélection ou du rapport d’évaluation, si le fait d’accepter des 4

Il est recommandé de procéder à un envoi recommandé, dans le cas où le cachet de la poste ne serait pas lisible.

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

Page 18 sur 231

demandes ou des offres soumises à temps, mais arrivées tardivement risque de retarder exagérément la procédure d’évaluation ou de remettre en cause des décisions déjà prises et communiquées. 17.4

L’offre y compris ses annexes, ainsi que tous les documents d’accompagnement doivent être envoyés sous enveloppe scellée comportant uniquement : (a) l’adresse indiquée ci-dessus ; (b) le code de référence de la présente procédure d’appel d’offres (soit la <référence de publication>) ; (c) le numéro du ou des lot(s) soumissionné(s) ; (d) la mention «À ne pas ouvrir avant la séance d’ouverture des offres», dans la langue du dossier d’appel d’offres; (e) le nom du soumissionnaire.

18.

EXTENSION DE LA PÉRIODE DE SOUMISSION DES OFFRES Le pouvoir adjudicateur peut, à sa discrétion, étendre la période de soumission des offres par le biais d’une modification conformément au point 9. Dans ce cas, tous les droits et obligations du pouvoir adjudicateur et du soumissionnaire qui, dans l'avis de marché, se réfèrent à la date initialement indiquée, devront se comprendre comme se référant à la nouvelle date limite de soumission.

19.

OFFRES TARDIVES

19.1 Toutes les offres soumises après la date limite de soumission des offres indiquées dans l’avis de marché ou les présentes instructions seront conservées par le pouvoir adjudicateur. Les garanties liées seront retournées aux soumissionnaires. Voir également le dernier paragraphe de la section 17.3 ci-dessus. 19.2

Aucune responsabilité ne peut être assumée pour la délivrance tardive des offres. Les offres tardives seront rejetées et ne seront pas évaluées.

20.

MODIFICATIONS ET RETRAIT DES OFFRES

20.1

Les soumissionnaires peuvent modifier ou retirer leurs offres par notification écrite avant la date limite susmentionnée. Aucune offre ne peut être modifiée à l’expiration de cette date. Les retraits doivent être inconditionnels et mettent fin à toute participation à la procédure d’appel d’offres.

20.2

Toute notification de modification ou de retrait doit être préparée et présentée conformément aux dispositions du point 17 et l’enveloppe doit indiquer, de plus, « Modification » ou « Retrait ».

20.3

Le retrait d’une offre durant la période comprise entre la date limite de soumission et la date d’expiration de la validité de l’offre entraîne la confiscation de la garantie de soumission.

OUVERTURE ET ÉVALUATION DES OFFRES 21.

OUVERTURE DES OFFRES

21.1

L’ouverture et le dépouillement des offres ont pour objet de vérifier si les soumissions sont complètes, si les garanties de soumission requises ainsi que les documents demandés ont été fournis et si les soumissions sont, d’une manière générale, en ordre.

21.2

Les offres seront ouvertes en séance publique à la date et à l'endroit précisé au point 20 de l'avis de marché par le comité désigné. Le comité établira le procès-verbal de la réunion, mis à la disposition des soumissionnaires à leur demande.

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

Page 19 sur 231

Au cas où, à la date de la séance d’ouverture, certaines offres n’ont pas été remises au pouvoir adjudicateur, mais que leurs représentants peuvent prouver qu’elles ont été envoyées dans les délais, le pouvoir adjudicateur leur permettra de participer à la première séance d’ouverture et informera tous les représentants des soumissionnaires qu’une deuxième séance d’ouverture sera organisée. 21.3

Seront annoncés lors de la séance d’ouverture, les noms des soumissionnaires, les prix, les remises offertes, les notifications écrites des modifications et des retraits, la présence de la garantie de soumission (si demandée), ainsi que toute autre information jugée appropriée par le pouvoir adjudicateur.

21.4

Après la séance d’ouverture publique, aucune information relative à l’examen, la clarification, l’évaluation ou la comparaison des offres, ni aucune recommandation relative à l’attribution du marché ne pourra être divulguée jusqu'à ce que le marché ait été attribué. Toute tentative d’un soumissionnaire visant à influencer le comité d’évaluation dans la procédure d’examen, d’éclaircissement, d’évaluation et de comparaison des offres, à obtenir des informations sur le déroulement de la procédure ou à influencer le pouvoir adjudicateur dans sa décision relative à l’attribution du marché entraînera le rejet immédiat de son offre.

22.

ÉVALUATION DES OFFRES Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de demander au soumissionnaire des clarifications sur tout point de son offre que le comité d’évaluation jugera nécessaires à son évaluation. Les demandes de clarifications et les réponses doivent être faites par écrit. Elles ne peuvent en aucun cas viser à modifier ou changer le prix ou le contenu de l’offre, sauf pour corriger des erreurs arithmétiques découvertes par le comité d’évaluation lors de l’analyse des offres. Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de vérifier les informations fournies par le soumissionnaire si le comité d’évaluation le juge nécessaire.

22.1

Examen de la conformité administrative des offres Cette phase a pour objet de vérifier si l’offre est conforme, quant au fond, aux exigences du dossier d’appel d’offres. Une offre est réputée conforme lorsqu’elle respecte toutes les conditions, modalités et spécifications contenues dans le dossier d’appel d’offres, sans s'en écarter ni à ajouter des restrictions substantielles. Les écarts ou restrictions substantiels sont ceux qui affectent la portée, la qualité ou l’exécution du marché ou qui s’écartent du dossier d’appel d’offres ou limitent les droits du pouvoir adjudicateur ou les obligations du soumissionnaire au titre du marché ou portent atteinte à la situation, au regard de la concurrence, des soumissionnaires ayant présenté des offres conformes. La décision qu’une offre est non conforme devra être dûment justifiée dans le rapport d’évaluation. Le comité vérifie que chaque offre : − a été dûment signée ; et − comporte une garantie de soumission correcte (si demandée) ; − que tous les éléments de la grille d’évaluation de la conformité aux prescriptions administratives sont acceptables, − qu’elle est accompagnée de tous les documents et de toutes les informations requis, − se conforme en substance aux dispositions du présent dossier d’appel d’offres. Si une offre ne répond pas aux exigences de la grille d’évaluation de la conformité administrative, elle sera rejetée par le comité d’évaluation lors de la phase d’évaluation de la conformité.

22.2

Évaluation technique

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

Page 20 sur 231

Le comité d’évaluation doit évaluer les seules offres jugées substantiellement conformes au titre du point 22.1. À ce stade de la procédure d’évaluation, le comité analysera la conformité technique de chaque offre et classera les offres en deux catégories : techniquement conformes et techniquement non conformes. Les offres considérées comme techniquement non-conformes seront rejetées par le comité d'évaluation. 22.3 Évaluation financière Au terme de l’évaluation technique, le comité vérifie que les propositions financières ne comportent pas d’erreurs arithmétiques. Si l’appel d’offres porte sur plusieurs lots, les prix sont comparés pour chaque lot. L’évaluation financière doit déterminer la meilleure offre financière pour chaque lot, compte tenu des éventuels rabais consentis. Lors de l’analyse de l’offre, le comité établira le prix final de l’offre après correction sur la base des règles énoncées au point 23. 23

CORRECTION DES ERREURS

23.1

Les erreurs éventuelles dans l'offre financière seront corrigées par le comité d'évaluation de la manière suivante : − en cas de différence entre les montants en chiffres et en lettres, c’est le montant en lettres qui prévaut ; − à l’exception des marchés à forfait, en cas de différence entre un prix unitaire et le montant total découlant de la multiplication de ce prix par la quantité, c’est le prix unitaire qui prévaut.

23.2

Le montant indiqué dans l’offre par le soumissionnaire peut être ajusté par le comité d’évaluation en cas d’erreur et le montant corrigé lie le soumissionnaire. En cas de refus de celui-ci, son offre est rejetée et sa garantie de soumission confisquée.

ATTRIBUTION DU MARCHÉ 24.

CRITÈRES D’ATTRIBUTION L'offre économiquement la plus avantageuse est l'offre techniquement conforme la moins disante. Pour encourager la participation la plus large possible des personnes physiques ou morales des États ACP, des préférences particulières seront accordées en vue de permettre l'optimisation des ressources physiques et humaines de ces États. Voir point 2.6.9 du guide pratique.

25. NOTIFICATION DE CONCERNANT LE MARCHÉ

L’ATTRIBUTION,

ÉCLAIRCISSEMENTS

FOURNIS

Avant l’expiration de la période de validité des offres, le pouvoir adjudicateur notifiera à l'attributaire par écrit que son offre a été sélectionnée et attirera son attention sur toute erreur arithmétique corrigée lors de l’évaluation. Cette notification peut prendre la forme d’une invitation à clarifier certains points contractuels qui y sont indiqués et auxquels le soumissionnaire doit se préparer à répondre. Ces clarifications se limitent à celles n’ayant pas d’impact direct dans le choix de l’offre retenue. Le résultat de ces clarifications figurera dans un mémorandum des clarifications, signé par les deux parties et intégré au contrat. [Pièces justificatives requises de l'attributaire : Avant que le pouvoir adjudicateur ne signe le contrat, l'attributaire doit fournir les pièces justificatives ou les déclarations requises suivant la législation nationale du pays dans lequel la société (ou chacune des sociétés dans le cas d'un consortium) est établie, et ce, afin de démontrer Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

Page 21 sur 231

qu'il ne se trouve pas dans l'un des cas mentionnés dans la section 2.6.10.1 du guide pratique. Ces pièces justificatives ou déclarations doivent porter une date qui ne peut être antérieure à plus d'un an suivant la date de soumission de l'offre. En outre, l'attributaire doit présenter une déclaration attestant que, depuis la date d’établissement de ces documents, sa situation n’a pas changé. Les documents mentionnés ci-dessus doivent être fournis par le soumissionnaire, chacun des membres d’une entreprise conjointe/d’un consortium, tous les sous-traitants assurant plus de 10 % des travaux et chacun des fournisseurs assurant plus de 10 % des travaux. Pour tout autre sous-traitant ou fournisseur, le contractant est tenu de remettre une déclaration établie par celui-ci selon laquelle il ne se trouve dans aucun des cas d’exclusion. En cas de doute à propos de cette déclaration sur l’honneur, le pouvoir adjudicateur exigera la production de documents prouvant que ces soustraitants ou fournisseurs ne se trouvent pas dans un cas d’exclusion. En outre, les pièces justificatives démontrant la capacité économique et financière ainsi que la capacité technique et professionnelle conformément aux critères de sélection précisés au point 12.2 ci-dessus seront exigées, sauf si des documents donnant satisfaction sur ce point sont déjà inclus dans l’offre. Si l'attributaire ne fournit pas les pièces justificatives ou la déclaration dans un délai de 15 jours calendrier suivant la date de notification de l'attribution ou s'il s'avère qu'il a soumis des fausses informations, l'attribution sera considérée nulle et non avenue. Dans ce cas, le pouvoir adjudicateur peut attribuer l'appel d'offres au soumissionnaire moins-disant immédiatement suivant ou annuler la procédure d'appel d'offres. Le pouvoir adjudicateur informe tous les soumissionnaires simultanément et individuellement de la décision d'attribution. Les garanties de soumission des soumissionnaires non retenus seront retournées une fois le contrat signé. En présentant son offre, le soumissionnaire accepte d'être informé des résultats de la procédure par voie électronique. Cette information est réputée reçue à la date à laquelle le pouvoir adjudicateur l'envoie à l'adresse de courrier électronique indiquée dans l'offre. 26.

SIGNATURE DU CONTRAT ET GARANTIE D’EXÉCUTION

26.1

Dans les 30 jours suivant la réception du contrat signé par le pouvoir adjudicateur, l’attributaire signe, date et retourne celui-ci avec la garantie de bonne exécution (s'il y a lieu). Par la signature du contrat, l’attributaire devient le titulaire et le contrat entre en vigueur.

26.2

Si l’attributaire ne signe pas le contrat et ne le renvoie pas avec la garantie financière demandée dans un délai de 30 jours après réception de la notification, le pouvoir adjudicateur peut considérer l’acceptation de l’offre comme nulle et non avenue, sans préjudice de la saisie de la garantie de soumission, des droits à compensation ou des recours dont il dispose du fait de cette défaillance et sans possibilité de contestation de la part de l’attributaire à son encontre.

26.3

La garantie de bonne exécution visée par les conditions générales est fixée à 10 %du montant du marché et devra être présentée selon le modèle figurant en annexe au dossier d'appel d'offres, sauf lorsqu'elle prend la forme d'un chèque certifié ou d'un dépôt en espèces. Cette garantie sera libérée conformément aux conditions particulières.

27.

ANNULATION DE LA PROCÉDURE D'APPEL D'OFFRES En cas d’annulation d’une procédure d'appel d’offres, les soumissionnaires seront avertis par le pouvoir adjudicateur. Lorsque l’appel d’offres est annulé avant la séance d’ouverture des offres, les enveloppes scellées sont retournées, non ouvertes, aux soumissionnaires. L’annulation peut intervenir, par exemple, dans les cas suivants : −

lorsque l’appel d’offres est infructueux, c’est-à-dire lorsqu’aucune offre méritant d’être retenue sur le plan qualitatif et/ou financier n’a été reçue ou lorsqu’il n’y a pas eu de réponse valable ;

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

Page 22 sur 231

−

lorsque les paramètres techniques ou économiques du projet ont été fondamentalement modifiés ; − lorsque des circonstances exceptionnelles ou de force majeure rendent impossible la mise en œuvre normale du projet ; − lorsque toutes les offres conformes sur le plan technique excèdent les ressources financières disponibles ; − lorsqu’il y a eu des irrégularités dans la procédure, notamment lorsqu'elles ont empêché une concurrence loyale ; − lorsque l’adjudication du marché ne respecte pas les principes de bonne gestion financière, à savoir les principes d'économie, d'efficience et d'efficacité (par exemple, lorsque le prix proposé par le soumissionnaire à qui le marché doit être attribué est objectivement disproportionné par rapport au prix du marché). En aucun cas le pouvoir adjudicateur ne peut être redevable de dommages et intérêts, quelle qu'en soit leur nature (en particulier les dommages pour pertes de profit) qui seraient liés d'une quelconque manière à l'annulation de la procédure d'appel d’offres, et ce, même dans le cas où le pouvoir adjudicateur aurait été informé de la possibilité d'un préjudice subi du fait de l'annulation. La publication d’un avis de marché n’engage nullement le pouvoir adjudicateur à mettre en œuvre le programme ou le projet annoncé. 28.

CLAUSES DÉONTOLOGIQUES ET CODE DE CONDUITE

28.1 Absence de conflit d’intérêts Le soumissionnaire ne peut avoir aucun conflit d'intérêts ni lien spécifique équivalent à ce sujet avec d'autres soumissionnaires ou d'autres parties au projet. Toute tentative d'un soumissionnaire visant à se procurer des informations confidentielles, à conclure des ententes illicites avec ses concurrents ou à influencer le comité d'évaluation ou l’administration contractante au cours de la procédure d'examen, de clarification, d'évaluation et de comparaison des offres entraîne le rejet de son offre et l'expose potentiellement à des sanctions administratives conformément au règlement financier en vigueur. 28.2

Respect des droits de l'homme ainsi que de la législation environnementale et des normes fondamentales en matière de travail Le soumissionnaire et son personnel doivent respecter les droits de l'homme et les règles applicables en matière de protection des données. En particulier et conformément à l’acte de base applicable, les soumissionnaires et les demandeurs qui se voient attribuer un marché ou une subvention respectent la législation environnementale, notamment les accords multilatéraux en matière environnementale, ainsi que les normes fondamentales en matière de travail, telles que celles applicables et définies dans les conventions pertinentes de l'Organisation internationale du travail (notamment les conventions sur la liberté syndicale et la négociation collective, sur l'élimination du travail forcé et obligatoire et sur l’abolition du travail des enfants). Tolérance zéro pour l’exploitation sexuelle et les abus sexuels : La Commission européenne applique une politique de « tolérance zéro » en ce qui concerne l’ensemble des conduites fautives ayant une incidence sur la crédibilité professionnelle du soumissionnaire. Sont interdits les violences physiques ou châtiments corporels, les menaces de violences physiques, les abus ou l’exploitation sexuels, le harcèlement et les violences verbales, ainsi que toutes les autres formes d'intimidations.

28.3

Lutte contre la corruption Le soumissionnaire doit respecter les lois, règlements et codes de conduite applicables en matière de lutte contre la corruption. La Commission européenne se réserve le droit de suspendre ou d'annuler le financement d'un projet si des pratiques de corruption de quelque nature qu'elles soient sont découvertes à une étape quelconque de la procédure d'attribution du marché ou durant l'exécution du

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

Page 23 sur 231

marché et si le pouvoir adjudicateur ne prend pas toutes les mesures appropriées pour remédier à cette situation. Au sens de la présente disposition, il y a lieu d'entendre par « pratique de corruption » toute proposition visant à donner, ou tout consentement à offrir, à quiconque un paiement illicite, un présent, une gratification ou une commission à titre d'incitation ou de récompense pour qu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir des actes ayant trait à l'attribution du marché ou à l’exécution d’un marché déjà passé avec le pouvoir adjudicateur. 28.4 Frais commerciaux extraordinaires Toute offre sera rejetée ou tout contrat annulé dès lors qu’il sera avéré que l’attribution du marché ou son exécution aura donné lieu au versement de frais commerciaux extraordinaires. Les frais commerciaux extraordinaires concernent toute commission non mentionnée au marché principal ou qui ne résulte pas d’un contrat en bonne et due forme faisant référence au marché principal, toute commission qui ne rétribue aucun service légitime effectif, toute commission versée dans un paradis fiscal, toute commission versée à un destinataire non clairement identifié ou à une société qui a toutes les apparences d’une société de façade. Les contractants, convaincus de frais commerciaux extraordinaires dans le cadre de projets financés par l'Union européenne s’exposent, en fonction de la gravité des faits constatés, à la résiliation du contrat, voire à l’exclusion définitive du bénéfice des financements de l'Union européenne. 28.5 Violation des obligations, irrégularités ou fraude L’administration contractante se réserve le droit de suspendre ou d'annuler la procédure s'il s'avère que la procédure d'attribution du marché a été entachée de violations des obligations, d'irrégularités ou de fraude. Lorsque de telles violations des obligations, irrégularités ou fraudes sont découvertes après l'attribution du marché, l’administration contractante peut s'abstenir de conclure le contrat. 29.

RECOURS Si un soumissionnaire s’estime lésé par une erreur ou irrégularité commise dans le cadre de la procédure d'attribution, il peut introduire une plainte. Voir la section 2.12 du guide pratique.

30.

PROTECTION DES DONNÉES Le traitement des données à caractère personnel relatives au présent appel d’offres par le pouvoir adjudicateur a lieu conformément à la législation nationale de l’État du pouvoir adjudicateur et aux dispositions de la convention de financement correspondante. La procédure d’appel d’offres et le contrat se rapportent à une action extérieure financée par l’UE, représentée par la Commission européenne. Si le traitement de votre réponse à l’appel d’offres implique le transfert de données à caractère personnel (telles que des noms, des coordonnées et des CV) à la Commission européenne, elles ne seront traitées qu’aux fins du suivi de la procédure de passation de marché et de l’exécution du marché par la Commission, pour que cette dernière puisse se conformer à ses obligations au titre du cadre législatif applicable et de la convention de financement conclue entre l’UE et le pays partenaire, sans préjudice de leur éventuelle transmission aux organismes chargés d’effectuer des tâches de contrôle ou d’inspection en application du droit de l’Union. Pour la partie des données transférée par le pouvoir adjudicateur à la Commission européenne, le responsable du traitement des données à caractère personnel effectué au sein de la Commission est: Le chef de l’unité « Affaires juridiques » de la DG Coopération internationale et développement. Des informations détaillées concernant le traitement de vos données à caractère personnel par la Commission sont disponibles dans la déclaration de confidentialité : Http: //ec.europa.eu/europeaid/prag/annexes.do?chapterTitleCode=A Dans les cas où vous traitez des données à caractère personnel dans le cadre de la participation à un appel d’offres (les CV des experts principaux et techniques, par exemple) et/ou de l’exécution d’un marché (remplacement d’experts, par exemple), vous devez informer les personnes

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

Page 24 sur 231

concernées de la transmission éventuelle de leurs données aux institutions et organismes de l’UE et leur communiquer la déclaration de confidentialité susmentionnée ci-dessus.

31.

SYSTÈME DE DÉTECTION RAPIDE ET D'EXCLUSION Les soumissionnaires et, s'ils sont des personnes morales, les personnes ayant un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle sur eux, sont informés du fait que, s'ils sont dans une des situations de détection rapide ou d'exclusion, leurs coordonnées (nom/dénomination, prénom si personne physique, adresse/siège social, forme juridique et nom et prénom des personnes ayant un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle, si personne morale) peuvent être enregistrées dans le système de détection rapide et d'exclusion (EDES) et communiquées aux personnes et entités concernées, en relation avec l'attribution ou l'exécution d'un marché.

***

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

Page 25 sur 231

VOLUME 1 SECTION 2 BORDEREAU DE SOUMISSION

BORDEREAU DE SOUMISSION POUR UN MARCHÉ DE TRAVAUX Référence de la publication : N/Réf : 06-FSWA/Juin/2020 Intitulé du marché : TRAVAUX DE CONTRUCTION DE 18 BLOCS DE 2 SALLES DE CLASSE ET 33 BLOCS DE 3 LATRINES DANS LES REGIONS DE KAYES (CERCLE DE KAYES), NIORO (CERCLE DE DIEMA) ET SEGOU (CERCLE DE SEGOU, BARAOUELI ET MACINA)

Fondation Stromme Afrique de l’Ouest FALADIE SEMA II, Rues : 839 & 927 Lot No BZ/13014, Bamako-Mali.

Un bordereau de soumission signé doit être fourni (pour chaque lot, dans le cas où l'appel d'offres serait divisé en plusieurs lots), accompagné de copies dont le nombre est indiqué dans les instructions aux soumissionnaires. Le bordereau doit comporter une déclaration signée par chaque entité légale soumettant sa candidature, laquelle utilisera à cet effet le modèle joint en annexe. Tous les renseignements figurant dans le présent bordereau ne doivent concerner que la ou les entité(s) légale(s) soumettant la candidature. Les documents joints au présent bordereau (déclarations, preuves, par exemple) peuvent être soumis en version originale ou en copie. Si vous fournissez des copies, les originaux doivent être transmis au maître d’ouvrage s’il en fait la demande. Pour des motifs économiques et écologiques, nous vous recommandons vivement de soumettre votre dossier sur support papier (pas de chemise ou d'intercalaire en plastique). Nous vous suggérons également d'imprimer, autant que possible, votre dossier recto verso. Aucun autre document (brochure, lettre, etc.) joint au bordereau ne sera pris en considération. Les candidatures soumises par un consortium (c'est-à-dire soit un groupement permanent doté d'un statut juridique, soit un groupement informel créé aux fins d'un appel d'offres spécifique) doivent respecter les instructions applicables au chef de file du consortium et à ses membres.

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

Page 26 sur 231

SOUMIS PAR Nom du (des) soumissionnaire(s)

Nationalité5

Chef de file

Membre 2*

Etc.

PERSONNE DE CONTACT (pour la présente offre) Nom Adresse

Téléphone Fax Adresse électronique 3

DÉCLARATION(S) DU SOUMISSIONNAIRE Dans le cadre de la remise de l’offre, chaque entité légale mentionnée au point 1 du présent bordereau, y compris chaque membre du consortium (toutes les sections), ainsi que chaque entité pourvoyeuse de capacités (uniquement les sections 1 et 2, ainsi que les sections 7 à 14) et chaque sous-traitant fournissant plus de 10 % des travaux (uniquement les sections 1, 2 et 7, ainsi que les sections 9 à 15), doit soumettre une déclaration signée basée sur le modèle cidessous, accompagnée de la déclaration sur l'honneur concernant les critères d'exclusion et de sélection (annexe 1) . En réponse à votre lettre d'invitation à soumissionner pour le marché précité, nous, soussignés, déclarons par la présente que : 1. Nous avons examiné et nous acceptons dans sa totalité le contenu du dossier d’invitation à soumissionner n° [……………………………….] du [../../..]. Nous acceptons sans réserve ni restriction et intégralement ses dispositions.

Pays dans lequel l’entité légale est établie. Ajoutez ou supprimez autant de lignes que nécessaire pour les membres. Veuillez noter qu'un sous-traitant n’est pas considéré comme un membre aux fins du présent appel d'offres. Dans le cas où cette offre serait soumise par un soumissionnaire individuel, le nom de ce dernier devrait être indiqué sous la rubrique «Chef de file» (et toutes les autres lignes doivent être supprimées). 5 6

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

Page 27 sur 231

2. Nous proposons d’exécuter, conformément aux termes du dossier d’appel d’offres et selon les conditions et délais fixés, sans réserve ni restriction, les travaux suivants: Lot n° 1: [description des travaux] [pour les sous-contractants: description de la partie couverte par le contrat de sous-traitance] Lot n° 2: [description des travaux] [pour les sous-contractants: description de la partie couverte par le contrat de sous-traitance] Etc. 3. Le prix de notre offre [à l’exclusion des remises décrites au point 4] est de: Lot n° 1: [……………………………………………..] Lot n° 2: [……………………………………………..] Etc. 4. Nous accorderons une remise de [%], ou […………..] [dans le cas où le lot n°… et le lot n° … seraient attribués]. 5. Cette offre est valable pendant une période de 90 jours à compter de la date limite de soumission des offres. 6. Si notre offre est retenue, nous nous engageons à fournir une garantie de bonne exécution, comme demandé à l’article 15 des conditions particulières. 7. Notre société/entreprise [et nos sous-traitants] a/ont la nationalité suivante: <…………………………………………………> 8. Nous soumettons cette offre [à titre individuel/en tant que membre du consortium dirigé par < nom du chef de file / nous-mêmes>]. Nous confirmons que nous ne soumissionnons pas sous une autre forme pour le même marché. Nous confirmons, en tant que membre du consortium, que tous les membres sont conjointement et solidairement tenus au respect des obligations prévues par le marché, y compris tout montant recouvrable, que le chef de file est autorisé à lier et à recevoir des instructions au nom et pour le compte de chacun des membres, que l’exécution du marché, y compris les paiements, relève de la responsabilité du chef de file et que tous les membres de l'entreprise commune/du consortium sont liés pour toute la durée de l’exécution du marché. Nous confirmons, en tant qu'entité pourvoyeuse de capacités, que nous sommes conjointement et solidairement tenus au respect des obligations prévues par le marché, y compris pour tout montant recouvrable. 9. Dans l'éventualité où notre offre serait retenue, nous nous engageons, si cela est demandé, à fournir les preuves conformes à la législation du pays dans lequel nous sommes effectivement établis, attestant que nous ne nous trouvons dans aucune de ces situations d’exclusion. La date figurant sur la preuve ou sur les documents fournis ne sera pas antérieure de plus d’un an à la date de soumission de l'offre et, de surcroît, nous fournirons une déclaration indiquant que notre situation n'a pas changé durant la période qui s'est écoulée depuis l'établissement de la preuve en question. Nous sommes également conscients du fait que si nous ne fournissons pas ladite preuve dans un délai de 15 jours calendaires suivant la réception de la notification de l'attribution du marché ou si les informations fournies se sont avérées fausses, l'attribution pourra être considérée comme nulle et non avenue. 10. Nous acceptons de nous conformer aux clauses déontologiques figurant à l’article 28 des instructions aux soumissionnaires et affirmons en particulier que nous n’avons ni conflit Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

Page 28 sur 231

d’intérêts professionnel ni lien équivalent avec d’autres candidats ou d’autres parties à l’appel d’offres et n’adoptons pas de comportement susceptible de fausser la concurrence au moment de la soumission de la candidature conformément au point 2.5.4 du Guide pratique des procédures contractuelles applicables à l’action extérieure de l’UE (PRAG). Nous ne sommes pas partie prenante, à quelque titre que ce soit, à une autre offre dans la présente procédure. 11. Nous informerons immédiatement le maître d’ouvrage de tout changement concernant les circonstances susmentionnées à n'importe quel stade de l'exécution du marché. Nous sommes parfaitement conscients et acceptons aussi que toute information inexacte ou incomplète communiquée intentionnellement dans le présent formulaire de candidature puisse entraîner notre exclusion du présent marché et de tout autre marché financé par l'UE/le FED. 12. Nous prenons note du fait que le maître d’ouvrage n’est pas tenu de poursuivre cette invitation à soumissionner et se réserve le droit de n’attribuer qu’une partie du marché. S’il devait agir ainsi, sa responsabilité à notre égard ne sera pas engagée. 13. Nous sommes parfaitement conscients et acceptons que si les personnes susmentionnées participent tout en se trouvant dans l’une des situations prévues au point 2.6.10.1.1. du PRAG ou, si les déclarations ou les informations fournies s’avèrent fausses, elles s’exposent à être exclues de cette procédure et sont passibles de sanctions administratives sous la forme d'une exclusion et de sanctions financières représentant jusqu’à 10 % de la valeur totale estimée du marché attribué et que ces informations puissent être publiées sur le site internet de la Commission, conformément au règlement financier en vigueur. 14. Nous sommes conscients que, pour assurer la protection des intérêts financiers de l'UE, nos données à caractère personnel peuvent être communiquées aux services d'audit interne, au système de détection rapide et d'exclusion, à la Cour des comptes européenne, à l'instance spécialisée en matière d'irrégularités financières ou à l'Office européen de lutte antifraude. 15. Nous certifions que les biens acquis dans le cadre du marché respectent les règles d’origine fixées pour le présent appel d’offres. [* Supprimer, le cas échéant]

Nom et prénom: […………………………………………………………………] Dûment autorisé à signer cette offre au nom de : […………………………………………………………………………………… …] Lieu et date : [………………………………………………………………………] Cachet de la société/de l’entreprise :

La présente offre comprend les annexes suivantes : [Liste numérotée des annexes avec les titres]

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

Page 29 sur 231

ANNEXE 1 – DÉCLARATION SUR L'HONNEUR RELATIVE AUX CRITÈRES D'EXCLUSION ET DE SÉLECTION

Déclaration sur l’honneur relative aux critères d'exclusion et aux critères de sélection [Le][La] soussigné[e] [nom du signataire du présent formulaire]: (uniquement pour les personnes physiques) se représentant [lui][elle]-même Numéro de carte d'identité ou de passeport : («la personne »)

(uniquement pour les personnes morales) représentant la personne morale suivante : Dénomination officielle complète : Forme juridique officielle : Numéro d'enregistrement légal : Adresse officielle complète : N° d’immatriculation à la TVA : («la personne »)

La personne n’est pas tenue de présenter la déclaration relative aux critères d'exclusion lorsque celle-ci a déjà été présentée aux fins d’une autre procédure d’attribution du même pouvoir adjudicateur/administration contractante7, pour autant que la situation n’ait pas changé et que la période de temps écoulée depuis la date de la déclaration ne dépasse pas un an. En pareil cas, le signataire déclare que la personne a déjà fourni la même déclaration relative aux critères d'exclusion aux fins d'une précédente procédure et confirme qu'aucun changement n'est intervenu dans sa situation : Date de la déclaration

Référence complète de la précédente procédure

Le signataire déclare que la personne a déjà fourni les preuves documentaires aux fins d’une précédente procédure et confirme qu’aucun changement n’est intervenu dans sa situation : Document

Référence complète de la précédente procédure

Insérer autant de lignes que nécessaire. [VII] [VIII] – CRITERES DE SELECTION [8)] [9)] déclare que la personne susmentionnée satisfait aux critères OUI de sélection qui lui sont applicables à titre individuel, tels que prévus par les documents de l’appel d’offres, à savoir :

NON Sans objet

a) elle a la capacité d'exercer l'activité professionnelle d'un point de vue légal et réglementaire, nécessaire à l'exécution du marché, conformément aux dispositions de la section [insérer] de l’avis de marché/des instructions aux soumissionnaires ;

La même institution ou agence.

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

Page 30 sur 231

b) elle remplit les critères économiques et financiers applicables, mentionnés à la section [insérer] de l’avis de marché/des instructions aux soumissionnaires; c) elle remplit les critères techniques et professionnels applicables, mentionnés à la section [insérer] de l’avis de marché/des instructions aux soumissionnaires.

[9)] [10)] si la personne susmentionnée est soumissionnaire unique ou OUI chef de file dans le cas d'un consortium, elle déclare que :

NON Sans objet

d) le soumissionnaire (y compris tous les membres du groupement en cas de consortium et les sous-traitants, le cas échéant) respecte l'ensemble des critères de sélection pour lesquels il sera procédé à une évaluation d'ensemble conformément aux documents de l’appel d’offres. [VIII] [IX] – JUSTIFICATIFS AUX FINS DE LA SELECTION Le signataire déclare que la personne susmentionnée peut fournir, sur demande et sans tarder, les documents justificatifs nécessaires énumérés dans les sections correspondantes des documents de l’appel d’offres et qui ne sont pas disponibles sous forme électronique. La personne n'est pas tenue de fournir les justificatifs si elle les a déjà présentés aux fins d'une autre procédure de passation de marché du même pouvoir adjudicateur8. Les documents ne doivent pas avoir été délivrés plus d'un an avant la date à laquelle ils ont été demandés par le pouvoir adjudicateur et doivent être toujours valables à cette date. Le signataire déclare que la personne a déjà fourni les preuves documentaires aux fins d'une précédente procédure et confirme qu'aucun changement n'est intervenu dans sa situation : Document

Référence complète de la précédente procédure

Insérer autant de lignes que nécessaire. La personne susmentionnée est susceptible d'être rejetée de la présente procédure et est passible de sanctions administratives (exclusion ou sanction financière) s'il est établi que de fausses déclarations ont été faites ou que de fausses informations ont été fournies pour participer à la présente procédure. Nom et prénoms

Date

Signature

La même institution ou agence.

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

Page 31 sur 231

VOLUME 1 SECTION 3 MODÈLE DE GARANTIE DE SOUMISSION Marché de travaux (Sur papier à en-tête de l'institution financière) À l'attention de

Fondation Stromme Afrique de l’Ouest FALADIE SEMA II, Rues : 839 & 927 Lot No BZ/13014, Bamako-Mali. Ci-après le « pouvoir adjudicateur », Intitulé du marché : TRAVAUX DE CONTRUCTION DE 18 BLOCS DE 2 SALLES DE CLASSE ET 33 BLOCS DE 3 LATRINES DANS LES REGIONS DE KAYES (CERCLE DE KAYES), NIORO (CERCLE DE DIEMA) ET SEGOU (CERCLE DE SEGOU, BARAOUELI ET MACINA) Numéro d'identification : N/Réf : 05-FSWA/Mai/2020 Nous soussignés, [nom et adresse de l’institution financière] déclarons irrévocablement par la présente garantir, comme débiteur principal, et non pas seulement comme caution solidaire, pour le compte de <nom et adresse du soumissionnaire>, le paiement au pouvoir adjudicateur de <montant de la garantie de soumission>, représentant la garantie de soumission mentionnée au point 11 de l'avis de marché. Les paiements sont effectués sans contestation ni procédure judiciaire, dès réception de votre première demande écrite (par lettre recommandée avec accusé de réception), déclarant que le soumissionnaire n'a pas satisfait aux obligations du dossier d'appel d'offres. Nous ne retarderons pas le paiement et nous ne nous y opposerons pour aucune raison. Nous ne pourrons en aucun cas bénéficier des exceptions de la caution. Nous vous informerons par écrit dès que le paiement aura été effectué. Nous prenons note que la libération de la garantie s'effectuera dans les 45 jours après l’expiration de la période de validité de la soumission, incluant les éventuelles extensions, conformément au point 15 des instructions aux soumissionnaires. Le droit applicable à la présente garantie est celui de la République du Mali. Tout litige découlant ou relatif à la présente garantie sera porté devant les tribunaux de la République du Mali. La présente garantie entrera en vigueur et prendra effet dès la date limite de soumission de l'offre. Fait à : ……………, le …………. Nom : ……………………………au nom de ………………… Signature : ……………. [Cachet de l'organisme garant]

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

Page 32 sur 231

VOLUME 1 SECTION 4 MODÈLE 4.1 INFORMATION GÉNÉRALE SUR LE SOUMISSIONNAIRE 4.1.1.

Nom de l'entreprise .............................................................................. ............................................................................................................

4.1.2.

Siège social .............................................................................. ......................................................................................................................................................... ................................................................. Téléphone ................ Télécopie...................... Télex..............Courriel….

4.1.3.

Nom et nationalité des principaux directeurs et associés............................................................................................................................................ ......................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................

4.1.4.

Type d'entreprise (personne physique, société en nom collectif, société anonyme, etc.) .............................................................................................................

4.1.5.

Description de l'entreprise (par exemple, entreprise générale de travaux publics)

4.1.6.

Nationalité de l'entreprise...........................................................

4.1.7.

Nombre d’années d’expérience comme entrepreneur - au niveau national ...................... - au niveau international ......................

4.1.8.

Données relatives à l’enregistrement de l’entreprise ....................................................................... ............................................................................................................ Veuillez joindre une copie du certificat d’enregistrement de l'entreprise

4.1.9.

Participations dans l'entreprise Parts (%) ............................................................................................................ ............................................................................................................

4.1.10. Nom(s) et adresse(s) des sociétés associées à la réalisation du projet et statut (société mère, filiale, sous-traitant,…): ............................................................................................................. ............................................................................................................. ............................................................................................................. 4.1.11. Si l'entreprise est une filiale, quelle sera l'implication éventuelle de la société mère dans le projet? ............................................................................................... 4.1.12. Les entreprises étrangères doivent indiquer si elles sont établies dans le pays du pouvoir adjudicateur conformément au droit applicable (Pour information seulement) Signature :

..................................................................................

(personne(s) autorisée(s) à signer au nom du soumissionnaire) Date:

.....................

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

Page 33 sur 231

VOLUME 1 SECTION 4 MODÈLE 4.2 ORGANIGRAMME Veuillez fournir ci-après l'organigramme de votre entreprise, montrant la position des directeurs, du personnel principal et leurs fonctions.

Signature:

...........................................................

(personne(s) autorisée(s) à signer au nom du soumissionnaire)

Date :

..........................................

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

Page 34 sur 231

VOLUME 1 SECTION 4 : MODÈLE 4.3 PROCURATION

Veuillez joindre la procuration autorisant la personne à signer l’offre et toute la documentation correspondante.

Signature:

..................................................................................

(personne(s) autorisée(s) à signer au nom du soumissionnaire)

Date:

.....................

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

Page 35 sur 231

VOLUME 1 SECTION 4 MODÈLE 4.4 FICHE FINANCIÈRE Veuillez fournir toutes les informations demandées en euros ou en monnaie nationale (MN). 4.4.1

Fonds propre Montant.................................... Monnaie.................................. Autorisé............................... Souscrit......................................

4.4.2

XOF ou EUR XOF ou EUR XOF ou EUR XOF ou EUR

[Valeur annuelle des travaux entrepris] [Chiffre d’affaires annuel] au cours des trois dernières années et projetés pour les deux années à venir

XOF ou EUR

Année -3

Année -2

Année -1

Année en cours

Année

Au niveau national Au niveau international Total 4.4.3

Valeur approximative des travaux en cours (aux niveaux national et international) .......................................EUR ou MN

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

Page 36 sur 231

4.4.49 Veuillez joindre des copies des bilans certifiés de l’entreprise pour les trois derniers exercices (accompagnés de traductions dans la langue de la procédure, si nécessaire) dont les données de base suivantes seront extraites. Veuillez fournir des estimations des mêmes données pour les deux exercices à venir. EUR OU MN 1. Total de l’actif 2. Total du passif Valeur nette (1 moins 2) 3. Actifs liquides 4. Dettes à court terme Fonds de roulement (3 moins 4) 5. Bénéfice avant impôts 6. Pertes

Exercice -2

Exercice -1

Dernier exercice

Exercice en cours

Exercice

................. ...

.............. ......

............. .......

............... .....

.............. ......

................. ...

.............. ......

............. .......

............... .....

.............. ......

................. ...

.............. ......

............. .......

............... .....

.............. ......

................. ...

.............. ......

............. .......

............... .....

.............. ......

................. ...

................. ................. ................. .................

.............. .............. .............. ..........

............. ............. ............. ............. .…

............... ............... ............... .......

.............. .............. .............. .............. .............. ..

................. ................. ................. ................. ....

4.4.5

Nom et adresse des banques (principale/autres): ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ .....................

4.4.6

Veuillez joindre une référence/un certificat sur la situation financière de l’entreprise et son accès à des facilités de crédit (montant maximal de la facilité de crédit à indiquer en EUR ou en MN).

Signature:

..................................................................................

(personne(s) autorisée(s) à signer pour le compte du soumissionnaire)

Date:

.....................

Se référer à la section 4 des instructions aux soumissionnaires pour savoir si des pièces justificatives sont exigées.

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

Page 37 sur 231

MODÃ&#x2C6;LE 4.5 a) Formulaire de notification de compte bancaire

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

Page 38 sur 231

b) Formulaire « entité légale » (entreprises privées)

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

Page 39 sur 231

VOLUME 1 SECTION 4 FORMULAIRES 4.6 QUALIFICATIONS TECHNIQUES

4.6.1 Personnel 4.6.1.1 VUE D’ENSEMBLE DU PERSONNEL DUSOUMISSIONNAIRE (à adapter) i-

Vue d'ensemble a - Directeurs et personnel d'encadrement ........................ b - Personnel administratif ........................ c - Personnel technique - Ingénieurs ........................ - Géomètres - Contremaîtres ........................ - Mécaniciens - Techniciens ........................ - Conducteurs de machine - Chauffeurs ........................ - Autre personnel qualifié - Ouvriers et personnel non qualifié ........................ ________________________________________________ Total

===========

ii - Personnel à recruter sur le chantier dans le cadre du marché (si nécessaire) a - Personnel d'encadrement sur le chantier ........................ b - Personnel administratif ........................ c - Personnel technique - Ingénieurs ........................ - Géomètres - Contremaîtres ........................ - Mécaniciens - Techniciens ........................ - Conducteurs de machine - Chauffeurs ........................ - Autre personnel qualifié - Ouvriers et personnel non qualifié ........................ _______________________________________________ Total

===========

Signature .................................................... [personne(s) autorisée(s) à signer au nom du soumissionnaire] Date ............................................ Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

Page 40 sur 231

4.6.1.2 PERSONNEL À RECRUTER DANS LE CADRE DU MARCHÉ

Fonction/Nom

Nationalité

Âg e

Niveau d'études

Contrôle qualité ......................... ................

Autres responsables de ......................... ................

Années d’expérience (au sein de l’entreprise/dans le secteur de la construction)

Principaux travaux en tant que responsable (projet/valeur)

Employé(e) par (dans le cas d’une procédure conjointe de passation de marché, indiquez le nom du membre du consortium qui emploie le personnel)

......................... ................

Signature ...................................................... [personne(s) autorisée(s) à signer au nom du soumissionnaire] Date .........................................

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

Page 41 sur 231

4.6.1.3 EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE DU PERSONNEL PRINCIPAL

CURRICULUM VITAE (Maximum 3 pages + 3 pages d’annexes) Fonction proposée dans le contrat : 1. 2. 3. 4. 5.

Nom : Prénom : Date et lieu de naissance : Nationalité : État civil : Adresse (téléphone/fax/adresse électronique): 6. Niveau d'études : Établissements : Date : De (mois/année) à (mois/année) Diplôme ou qualification : 7. Compétences linguistiques Indiquer vos connaissances sur une échelle de A1 à C2 (A1 — débutant ; C2 — expérimenté)10: Langue Niveau Passif Parlé Écrit Langue maternelle

8. 9. 10. 11. 12. 13.

Appartenance à une organisation professionnelle : Autres compétences (par ex. maîtrise de l’informatique, etc.): Fonction actuelle : Années d’expérience professionnelle : Qualifications principales : Expérience spécifique dans les pays en développement : Pays Date : de (mois/année) à Nom et brève description du (mois/année) projet

Le niveau de compétence se fonde sur le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues. Voir: https://www.coe.int/fr/web/common-european-framework-reference-languages/table-1-cefr-3.3-common-referencelevels-global-scale. Les compétences linguistiques doivent être attestées par un certificat ou une expérience antérieure pertinente. Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

Page 42 sur 231

14. Expérience professionnelle : Date : de (mois/année) à (mois/année) Lieu Entreprise/Organisation Fonction Description du poste 15. 15a. 15b.

Autres : Publications et séminaires : Références :

Signature ............................................ [personne(s) autorisée(s) à signer au nom du soumissionnaire]

Date ...........................

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

Page 43 sur 231

VOLUME 1 SECTION 4 FORMULAIRES 4.6 QUALIFICATIONS TECHNIQUES 4.6.2 EQUIPEMENT Installations proposées et disponibles pour l’exécution du marché11

DESCRIPTION (type/fabricant/ modèle)

Puissan ce/ capacité

Nbre d’unités

Âge (années )

Possédé (P) ou loué (L) et pourcent age de propriété

Origine (pays)

Valeur approximati ve actuelle en euros ou en monnaie nationale

Proposées par (dans le cas d’une procédure conjointe de passation de marché conjointe, indiquez le nom du membre du consortium qui propose l’installatio n)

ENGINS DE CHANTIER / / / / / / / / / / / / /

Pas la totalité des installations appartenant à l’entreprise.

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

Page 44 sur 231

DESCRIPTION (type/fabricant/modè le)

Puissanc e/ capacité

Nbre d’unités

Âge (années )

Possédé (P) ou loué (L) et pourcentage de propriété

Origine (pays)

Valeur approximativ e actuelle en euros ou en monnaie nationale

VÉHICULES ET CAMIONS / / / / /

AUTRES INSTALLATIONS

/ / / / / / / / / / / / / / /

Signature ........................................................... [personne(s) autorisée(s) à signer au nom du soumissionnaire] Date................................................

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

Page 45 sur 231

VOLUME 1 SECTION 4 FORMULAIRES 4.6 QUALIFICATIONS TECHNIQUES 4.6.3 PLAN DE TRAVAIL ET PROGRAMME 4.6.3.1

Indiquez l’emplacement proposé pour votre bureau principal sur le chantier, les stations (structures métalliques/béton/asphalte), les entrepôts, les laboratoires, l’hébergement, etc. (joindre les croquis si nécessaire).

4.6.3.2

Donnez une brève description de votre programme d’exécution des travaux en conformité avec la méthode de construction requise et la date d’achèvement indiquée.

4.6.3.3

Joignez un diagramme en bâton des étapes critiques (échéancier d’exécution) indiquant le programme de construction et les activités pertinentes, les dates, la répartition des ressources en termes de main-d’œuvre et d’installations, etc.

4.6.3.4

Si le soumissionnaire envisage de sous-traiter une partie des travaux, il doit fournir les détails suivants:

Travaux proposés pour la sous-traitance

Nom et coordonnées des sous-traitants

Valeur en % de la sous-traitance rapportée au coût total du projet

Expérience de travaux similaires (détailler)

Signature ....................................................... [personne(s) autorisée(s) à signer au nom du soumissionnaire]

Date .....................................

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

Page 46 sur 231

VOLUME 1 SECTION 4 FORMULAIRES 4.6 QUALIFICATIONS TECHNIQUES 4.6.4 EXPÉRIENCE EN TANT QUE CONTRACTANT 4.6.4.1 Liste des marchés de nature et d'ampleur similaires exécutés au cours des 5 dernières années

Nom du projet/type de travaux

Valeur Périod Date de totale des e du début travaux marché réalisés sous la responsab ilité du contracta nt2

% des travaux réalisés

Maître d’ouvrage et lieu

Maître d'œuvre (M) ou soustraitant (S)

Réception définitive? - Oui - Pas encore (marchés en cours) – Non

A) Dans le pays du siège social

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

Page 47 sur 231

Nom du projet/type de travaux

Valeur totale des travaux réalisés sous la responsabilité du contractant12

Période du marché

Date % des Pouvoir Maître Réception de travaux adjudica d'ouvrage définitive? début réalisés teur et (M) ou - Oui lieu sous- Pas encore traitant (marchés en cours) (S) – Non

B) À l'étranger

4.6.4.213Joignez les références et certificats disponibles des pouvoirs adjudicateurs concernés

Signature ....................................................................................... [personne(s) autorisée(s) à signer au nom du soumissionnaire]

Date ..................

12 13

Montants effectivement payés sans tenir compte de l'inflation. Se référer à la section 4 des instructions aux soumissionnaires pour savoir si des pièces justificatives sont exigées.

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

Page 48 sur 231

VOLUME 1 SECTION 4 FORMULAIRES 4.6 QUALIFICATIONS TECHNIQUES 4.6.5 DONNÉES SUR LES ENTREPRISES COMMUNES 4.6.5.1 4.6.5.2

4.6.5.3

4.6.5.4

4.6.5.5

4.6.5.6

4.6.5.7

Signature:

Nom ...................................................................................... Adresse du comité de direction .................................................. .................................................................................................. Télex ....................................................... Téléphone .........................Fax.................................Adresse électronique..... Agence dans le pays du maître d’ouvrage, si elle existe (dans le cas d’une entreprise commune/d’un consortium avec un chef de file étranger) Adresse administrative ................................................................ .................................................................................................. Télex ....................................................... Téléphone ..............................Fax......................................... Noms des membres i) .............................................................................................. ii) .............................................................................................. iii) .............................................................................................. Etc. ............................................................................................ Nom du chef de file .................................................................................................. .................................................................................................. Accord portant création de l'entreprise commune/du consortium i) Date de signature: .............................................................. ii) Lieu: ................................................................................... iii) Pièce jointe — accord d’entreprise commune/de consortium Partage proposé des responsabilités entre les membres (en %) en précisant le type de travaux à réaliser par chacun .................................................................................................. .................................................................................................. .................................................................................................. ..................................................................................................

..................................................................................

[personne(s) autorisée(s) à signer au nom du soumissionnaire]

Date:

.....................

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

Page 49 sur 231

VOLUME 1 SECTION 4 FORMULAIRES 4.6 QUALIFICATIONS TECHNIQUES 4.6.6 HISTORIQUE DES LITIGES Veuillez fournir des informations sur un éventuel historique des litiges et des arbitrages découlant de l’exécution des marchés, soit en tant que contractant principal, soit en tant que membre du consortium, au cours des 5 dernières années ou en cours d’exécution. Un feuillet séparé doit être utilisé pour chaque partenaire d’une entreprise commune/d’un consortium.

Année Décision FAVORABLE Nom du client, cause et ou DÉFAVORABLE au objet du litige soumissionnaire

Montant en jeu (valeur courante en euros ou en monnaie nationale)

Signature ...................................................................................... [personne(s) autorisée(s) à signer au nom du soumissionnaire]

Date .................. Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

Page 50 sur 231

VOLUME 1 SECTION 4 FORMULAIRES 4.6 QUALIFICATIONS TECHNIQUES 4.6.7 SYSTÈME(S) D’ASSURANCE QUALITÉ Veuillez fournir des informations détaillées concernant le ou les systèmes d’assurance qualité que vous proposez afin de garantir la bonne exécution des travaux.

Signature ................................................. [personne(s) autorisée(s) à signer au nom du soumissionnaire]

Date .................. Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

Page 51 sur 231

VOLUME 1 SECTION 4 FORMULAIRES 4.6 QUALIFICATIONS TECHNIQUES 4.6.8 HÉBERGEMENT POUR LE MAÎTRE D'ŒUVRE Veuillez fournir les croquis et données décrivant l’hébergement et les facilités que le soumissionnaire doit mettre à disposition sous les rubriques correspondantes du détail estimatif/de la décomposition du prix global.

Signature ................................................. [personne(s) autorisée(s) à signer au nom du soumissionnaire]

Date .................. Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

Page 52 sur 231

VOLUME 1 SECTION 4 FORMULAIRES 4.6 QUALIFICATIONS TECHNIQUES 4.6.9 AUTRES INFORMATIONS

Les soumissionnaires peuvent fournir ici toute autre information qu’ils jugent nécessaire à l’évaluation de leurs offres.

Signature ............................................ [personne(s) autorisée(s) à signer au nom du soumissionnaire]

Date .................. Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

Page 53 sur 231

VOLUME 1

SECTION 5 GRILLE DE CONFORMITÉ ADMINISTRATIVE ET GRILLE D'ÉVALUATION

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

Page 54 sur 231

N° de l'enveloppe de l'offre

Date Nom du soumissionnaire

Nom du président

Signature du président (Accepté / Rejeté)

Décision globale?

(Oui/Non)

La nationalité des soustraitants est-elle éligible ?

(Oui/Non/ NonApplicable)

La déclaration de soustraitance est-elle acceptable?

Langue de l'offre comme requis?

Intitulé du marché :

Déclaration du soumissionnaire signée (le cas échéant, par chaque membre du consortium)? (Oui/Non)

Autres

(Oui/Non)

Formulaire de soumission de l'offre dûment rempli?

GRILLE DE CONFORMITE ADMINISTRATIVE Référence de la publication :

GRILLE D'ÉVALUATION Chaque évaluateur doit compléter cette grille.

Nationalités des sous-traitants éligibles? (O/N)

Nom de l’évaluateur Signature de l’évaluateur Date

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

Page 56 sur 231

Autres exigences techniques du dossier (O/N/Non applicable)

Conformité technique? (O/N)

Services connexes exigés? (OK/a/b/…/NA)

Conformité aux spécifications techniques? (OK/a/b/…)

Capacité technique? (OK/a/b/…)

(O/N)

Capacité professionnelle? (OK/a/b/…)

Respect des règles d’origine?

Enveloppe No

Nom du soumissionnaire

Réf. de publication :

Capacité économique et financière ? (OK/a/b/…)

Titre du contrat :

Commentaires

VOLUME 2 SECTION 1 : FORMULAIRE DE MARCHÉ SECTION 2 : CONDITIONS PARTICULIÈRES SECTION 3 : CONDITIONS GÉNÉRALES DES MARCHÉS DE TRAVAUX SECTION 4 : SPÉCIMEN DE GARANTIE DE BONNE EXÉCUTION SECTION 5 : SPÉCIMEN DE GARANTIE DE PRÉFINANCEMENT SECTION 6 : SPÉCIMEN DE GARANTIE DE RÉTENTION SECTION 7 : RÉGIME FISCAL ET DOUANIER

Août 2018 Page 57 sur 232 DAO construction salles de classe et latrines FONATION STROMME

VOLUME 2 : SECTION 1 CONTRAT MARCHÉ DE TRAVAUX POUR LES ACTIONS EXTÉRIEURES DE L’UNION EUROPÉENNE N° <numéro du contrat>

FINANCÉ SUR LE FED Entre Fondation Stromme Afrique de l’Ouest FALADIE SEMA II, Rues : 839 & 927 Lot No BZ/13014, Bamako-Mali. (le «maître d’ouvrage»), d’une part, et <Dénomination officielle complète du contractant> [<Forme juridique/titre>]14 [<Numéro d’enregistrement légal>]15 [<Adresse officielle complète>] [<Numéro de TVA>]16, (le «contractant») d’autre part, sont convenus de ce qui suit: PROJET « Expansion de la Stratégie de Scolarisation Accélérée / Passerelle (SSA/P) au Mali,

Phase II » INTITULÉ DU CONTRAT : Travaux de construction de 18 blocs de 2 salles de classe et 33

blocs de 3 latrines dans les régions de Kayes (cercle de Kayes), Nioro (cercle de Diéma) et Ségou (cercle de Ségou, Barouéli et Macina) Numéro d’identification <Référence de publication> Attendu que le maître d’ouvrage souhaite que le contractant effectue les travaux suivants : Lot… : ……. Lot… : ……

Si le contractant est une personne physique. Le cas échéant. 16 Sauf si le contractant n'a pas de numéro de TVA. 15

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

Page 58 sur 231

et qu’il a accepté l’offre remise par le contractant en vue de l’exécution et de l’achèvement de ces travaux ainsi que de la réparation de tous les vices éventuels liés à ces travaux, il a été convenu ce qui suit: (1)

Dans le présent contrat, les mots et expressions ont la signification qui leur est attribuée dans les conditions contractuelles énoncées ci-après.

(2)

Les documents suivants seront considérés, lus et interprétés comme faisant partie intégrante du présent contrat dans l’ordre hiérarchique suivant: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g)

le contrat; les conditions particulières; les conditions générales; le bordereau rempli (après corrections arithmétiques) et le détail des prix ;

les spécifications techniques et/ou de performance; les documents de conception (plans); tout autre document faisant partie du contrat.

Les différents documents constituant le contrat doivent être considérés comme mutuellement explicites; en cas d’ambiguïté ou de divergences, ces documents seront appliqués selon l’ordre hiérarchique ci-dessus. Les avenants suivent l’ordre hiérarchique du document qu’ils modifient. (3)

En contrepartie des paiements effectués le maître d’ouvrage au contractant comme mentionné ciaprès, le contractant s’engage à exécuter et achever les travaux et à réparer tous les vices afférents en conformité absolue avec les dispositions du marché.

(4)

Le pouvoir adjudicateur s’engage par les présentes à payer au contractant à titre de rétribution pour l’exécution et l’achèvement des ouvrages et la réparation des vices afférents un montant de: - Prix (excluant la TVA et les autres taxes) EUR<montant> Contribution de l’UE17<montant>EUR

ou toute autre somme exigible au titre des dispositions du contrat au moment et selon les modalités du contrat. La TVA sera payée conformément aux règles, lois nationales et conventions internationales applicables concernant l’exécution du projet. La TVA et les autres taxes ne doivent pas être payées sur les fonds ayant leur origine dans l’UE.

En foi de quoi les parties ont signé le contrat. Le présent contrat prend effet à la date de sa signature par la dernière partie, à savoir le contractant. Fait en français en trois originaux :un original remis au maître d’ouvrage, un autre à la Commission européenne et un original remis au contractant.

En cas de cofinancement, la contribution de l’UE doit normalement figurer de manière forfaitaire en euros.

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

Page 59 sur 231

Pour le contractant,

Pour le maître d’ouvrage,

Nom:

Titre:

Signature:

Date:

Endossé pour financement par l’Union européenne Nom: Titre: Signature:

Date:

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

Page 60 sur 231

VOLUME 2 SECTION 2 CONDITIONS PARTICULIÈRES TABLE DES MATIÈRES Les présentes conditions particulières précisent et complètent les conditions générales applicables au marché. Sauf dispositions contraires des conditions particulières, les dispositions des conditions générales demeurent pleinement applicables. La numérotation des articles des conditions particulières n’est pas consécutive et suit la numérotation des articles des conditions générales. Les autres conditions particulières doivent être indiquées ensuite.

Article 2 2.1

Article 4 4.1

Langue applicable au marché La langue utilisée est le français.

Communications Les adresses ci-après sont indiquées pour les notifications et communications écrites :

Autorité contractante (Maître d’ouvrage) :

Fondation Stromme Afrique de l’Ouest

Maître d’œuvre :

SERTAS Banankabougou-Bolé, Face au tribunal Administratif, BP E : 43 03 Bamako

FALADIE SEMA II, Rues : 839 & 927 Lot No BZ/13014, Bamako-Mali.

Tél. : (223) 20 20 13 03 (223) 66 71 97 17 Bailleur des fonds :

E-mail :sertasconseil@gmail.com – info@sertas-mali.com Délégation de l’Union Européenne en République du Mali

Immeuble UATT – Quartier du fleuve BP 115 - Bamako- République du Mali Tél. : (223) 44 92 92 92 / 44 98 34 10 Fax : (223) 44 91 91 91 E-mail : delegation-mali@eeas.europa.eu

Article 5

Le maître d'œuvre et le représentant du maître d'œuvre

5.2

Le Maître d’œuvre est représenté sur le terrain par le Maître d’œuvre Délégué. Le Maître d’œuvre Délégué dispose d’instruments indispensables pour l’accomplissement de sa mission dans les règles de l’art, tels que le journal des travaux, le cahier des procès-verbaux, le cahier de notes de services, les documents techniques, ainsi que les matériels techniques appropriés : sonde piézométrique, kit d’analyse d’eau de terrain, conductivimètre de terrain, GPS, etc

5.3

Les compétences du Maître d’œuvre sont celles de surveiller et de contrôler les travaux et de tester et d’examiner les matériaux mis en œuvre ainsi que la qualité d’exécution des ouvrages. Le Maître d'œuvre, le Maître d’œuvre délégué et leurs représentants n’auront, en aucun cas, le pouvoir de relever le titulaire de ses obligations découlant du marché.

5.4

Le Maître d'œuvre donne au titulaire, par ordre de service, toutes les instructions nécessaires portant sur la qualité des matériaux ou leur mise en œuvre sans modification de la portée des travaux. Il ne peut, en aucun cas, commander tous travaux entraînant des délais

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

Page 61 sur 231

supplémentaires ou des coûts excédentaires ni introduire des variations dans la nature ou l’importance des travaux, sans accord écrit du Maître d’Ouvrage.

Article 7 7.3

Article 8 8.1

Article 9 9.1

Sous-traitance Lors de la sélection des sous-traitants, le contractant donne la préférence aux personnes physiques, sociétés ou entreprises des États ACP aptes à exécuter les travaux requis dans les mêmes conditions.

Documents à fournir Le maître d'œuvre fournira à l’entreprise les documents techniques de conception et les plans des ouvrages à réaliser dans les différents centres.

Accès au chantier L'attention du contractant est attirée sur le fait qu'il existe un chef de délégation de l'Union européenne dans l'État du maître d'ouvrage. Le contractant est tenu de lui donner libre accès à ses chantiers, usines, ateliers, etc., et, d’une manière générale, de lui accorder toutes facilités utiles pour l'accomplissement de ses fonctions au même titre qu'au maître d’œuvre. Ces mêmes dispositions s’appliquent également aux représentants du chef de délégation par lui désignés. Une copie de toute correspondance échangée entre le contractant et le maître d'ouvrage ou le maître d’œuvre doit être envoyée, pour information, au chef de la délégation de l'Union européenne à l’adresse administrative suivante : Délégation de l’Union Européenne en République du Mali Immeuble UATT – Quartier du fleuve BP 115 - Bamako- République du Mali Tél. : (223) 44 92 92 92 / 44 98 34 10 Fax : (223) 44 91 91 91 E-mail : delegation-mali@eeas.europa.eu

Article 12 Obligations générales 12.9 Le contractant prendra les mesures nécessaires pour assurer la visibilité du financement de l'Union européenne. Ces activités doivent être conformes au manuel de communication et de visibilité pour les actions extérieures de l’Union européenne publié par la Commission européenne.

Article 15 15.1

Article 16

Garantie de bonne exécution Le montant de la garantie de bonne exécution est fixé à 10 % du montant du marché et de ses avenants éventuels.

Responsabilité et assurances Voir conditions générales

Article 17

Programme de mise en œuvre des tâches

Dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'attribution du marché, le Titulaire doit établir et soumettre à l'approbation du Maître d’œuvre délégué et de l’ingénieur Conseil un programme définitif d'exécution du marché, détaillé par nature et par mois et comportant les documents suivants : • l'organigramme du personnel dirigeant du chantier avec indication du nom des divers agents, leurs qualifications, curricula vitæ et la date de leur mise en place sur le chantier ; • Un projet d’installation de la « base vie » et d’organisation des chantiers ; • l'ordre dans lequel le Titulaire propose d'exécuter les travaux par mois et par nature comportant les prévisions d'effectifs et d'approvisionnement en matériels, matériaux, etc. ; Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

Page 62 sur 231

• • •

une description générale des méthodes que le Titulaire propose d'adopter pour exécuter les travaux ; les moyens de mesures affectés au chantier, un plan de gestion des déchets de chantier et de la base-vie (type de déchets prévus, mode de récolte, mode et lieu de stockage, mode et lieu d’élimination, etc.).

Article 19 19.1

Plans et études d’exécutions du contractant En cours d’exécution du marché, le titulaire établi et soumet à l’approbation du maître d’œuvre les documents suivants :

De façon hebdomadaire, en fonction de l’avancement des travaux : -

un point sur le niveau de sécurité sur les chantiers et les mesures mises en œuvre pour maintenir celui-ci à un niveau élevé ; un point sur l’état et sur les pannes des engins affectés aux chantiers.

A la fin des travaux : - le rapport de fin exécution des travaux de forage comportant : - les coordonnées GPS de l’ouvrage ; - les plans de recollement. Les plans et quantités contenus dans le présent dossier seront considérés comme de base. L'Entrepreneur devra vérifier toutes les côtes, les dimensions, les quantités des travaux afin d'y déceler des éventuelles erreurs ou omissions. Après ce contrôle, l'Entrepreneur établira les plans définitifs d'exécution qui seront soumis à l'approbation de la mission de contrôle et du maitre d’œuvre délégué. L’Entrepreneur est responsable pour toute faute, erreur ou omission dans les documents et les plans d’exécution qu'il a soumis, nonobstant leur approbation par la mission de contrôle et le maitre d’œuvre délégué. Les frais résultants d'une erreur ou d'une omission dans les plans et informations ou d'un retard dans la livraison de ces plans seront à la charge de l'attributaire. Les dessins et les plans d’exécution pour tous les travaux doivent être tenus sur chaque chantier. Ils doivent être dans de bonnes conditions ; bien lisibles et datés d'après la dernière révision. En plus l'Entrepreneur doit tenir un exemplaire du marché avec toutes les pièces y afférentes, plan de protection de l’environnement, le plan sécurité-santé et la maquette du panneau de visibilité de chantier. 19.7

Article 20

Les plans et manuels seront rédigés dans la langue du marché.

Niveau suffisant du montant de la soumission

Voir conditions générales

Article 21 21.4

Risques exceptionnels

Le seuil des intempéries et autres phénomènes naturels et conditions météorologiques exceptionnelles sont : - pluie : plus de 20 millimètres par jour pendant 10 jours consécutifs, - vent : vitesse de plus de 150 km/h - crue : excédant le niveau de crue décennale à constater contradictoirement entre le Titulaire et le Maître d'œuvre.

Article 24 24.1

Entraves à la circulation Le titulaire doit maintenir en permanence la circulation et l’accès des riverains en cours de travaux. L'Entrepreneur ne dérangera pas la circulation sur des sentiers publics pendant toute la durée du contrat. L'Entrepreneur sera tenu responsable pour tout dommage ou

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

Page 63 sur 231

dérangement à des services publics comme téléphone, électricité, approvisionnement en eau etc., causés par ses activités. Toutes les charges de réparation seront à ses frais 24.2

Article 27

Pour la circulation autour du ou sur le site, le titulaire devra mettre en application une limitation de vitesse pour tous ses véhicules : fixée au maximum à 60 Km/h en rase campagne et, au maximum, à 40 Km/h dans les villages.

Matériaux provenant de démolitions

27.2

Les matériaux provenant de démolitions deviennent la propriété du maître d'ouvrage.

27.4

Le titulaire enlève les matériaux de démolitions et le dépose dans un endroit indiqué par la mission de contrôle.

Article 29 29.2

Article 30 30.1

Ouvrages temporaires La responsabilité des ouvrages temporaires et de la base vie incombe au titulaire.

Études du sol Le titulaire devra assurer à ses frais la quantité et la qualité des matériaux nécessaires à l’exécution des études des sols et des nappes en conformité aux dispositions des Spécifications Techniques.

Article 32 32.1

Article 34 34.1

Brevets et licences

Voir conditions générales.

Période d'exécution des tâches Le contrat entre en vigueur à la date de la signature du contrat par le titulaire. L’exécution du marché commence à partir de la date fixée par un ordre de service émanant du maître d'œuvre délégué.

Le délai pour chacun des lots est de trois (03) mois.

Article 36

Retards dans la mise en œuvre des tâches

36.1 L’indemnité forfaitaire pour retards dans l’exécution des travaux est fixée à 0,1 % de la valeur du contrat pour chaque jour ou portion de jour écoulé entre la fin de la période de mise en œuvre des tâches et la date réelle d’achèvement des travaux et jusqu'au plafond de 10 % de la valeur du marché ou, si le marché est subdivisé en phases, de la phase concernée et jusqu'à concurrence de 10 % du montant de la phase concernée.

Article 39 39.1

Journal des travaux Cahier de chantier

L'Attributaire tiendra à jour un cahier de chantier qui tient lieu de Journal de chantier. Ce dernier relatera, jour par jour, l'état du personnel et du matériel affecté au chantier, l'avancement des travaux, toutes les opérations effectuées, tous incidents et accidents survenus, les essais effectués et de manière générale, toutes les indications sur les observations et mesures réalisées. Les instructions particulières de la mission de contrôle y seront aussi consignées. L'Attributaire sera tenu de présenter ce cahier chaque fois que l’Administration lui en fera la demande. Il y a lieu de conserver ce cahier à proximité du chantier. Ce cahier fera l'objet d'un compte rendu mensuel que l'Entrepreneur aura à adresser à l’Administration. Dans ce cahier, il sera récapitulé chaque semaine : - les approvisionnements en matériaux ou matériels ; - les travaux effectués et les quantités de matériaux mis en œuvre ; - tous les faits pouvant influencer la marche normale des travaux. Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

Page 64 sur 231

Ce cahier devra comporter une page originale et une copie détachable. En fin des travaux, ce cahier sera remis à l’Administration. Fiche d’attachement Au fur et à mesure de l'avancement des travaux et en vue de l'établissement des décomptes provisoires, l'Entrepreneur fournira tous les renseignements permettant de définir les ouvrages réellement exécutés et en particulier les informations nécessaires à l'évaluation des quantités réellement exécutées. Pour ce faire, le chantier disposera d'un ou plusieurs carnets comportant des fiches d'attachement des travaux. Ces fiches, mises à jour quotidiennement, seront transmises par les soins de l’Entrepreneur en deux exemplaires (l'original restera en souche du carnet), l'une à la mission de contrôle des travaux, l'autre au Maître d’œuvre délégué, au fur et à mesure de l'avancement des travaux, contradictoirement entre l’Administration et l'Entrepreneur, reflétant une situation des travaux réalisés. 39.2

Les règles techniques à suivre pour l’établissement des attachements sont précisées dans les Spécifications Techniques. Le titulaire remet chaque jour au Représentant du Maître d’œuvre délégué, un compte rendu de la journée précédente précisant, entre autres : - les conditions atmosphériques du jour ; - les interruptions de travaux en précisant la cause ; - toute modification des horaires de travail ; - les travaux du jour, y compris toute activité non rémunérée spécialement mais faisant partie intégrante des travaux ; - les approvisionnements du jour en matériaux ; - les arrivées, les pannes et les départs de matériel ; - les arrivées et les départs du personnel. Le journal des travaux est signé par le Représentant du Maître d’œuvre et par le Représentant du titulaire.

Article 40 40.1

Origine et qualité des ouvrages et matériaux Tous les biens achetés en application du présent marché doivent provenir d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État couvert par le programme au titre du 11ème FED. Aux fins de la présente disposition, l'«origine» signifie l'endroit où les biens sont extraits, cultivés, produits ou manufacturés et/ou d'où les services sont prestés. L'origine des biens doit être déterminée en accord avec le code des douanes de l'Union européenne ou de la convention internationale applicable en l'espèce. Les biens provenant de l'UE incluent ceux issus des pays et territoires d'outre-mer. Toute modification apportée, lors des importations, à l’origine prévue doit avoir été signalée au maître d’œuvre et avoir reçu son approbation.

40.2

Les travaux et les objets, appareils, matériels ou matériaux à mettre en œuvre pour leur exécution doivent répondre aux spécifications techniques.

40.3

Toute réception technique préliminaire doit faire l'objet d'une demande adressée par le titulaire au Maître d'œuvre. La demande fait référence au marché et indique le lieu où cette réception doit effectuer, selon le cas. Les composants et les matériaux spécifiés dans la demande ne peuvent être incorporés aux ouvrages que si le Maître d'œuvre a préalablement certifié qu'ils répondent aux conditions fixées pour cette réception.

Article 41

Surveillance et contrôle Les détails concernant la surveillance et le contrôle des travaux, lieux et tests sont donnés aux Spécifications Techniques.

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

Page 65 sur 231

Toutes les dispositions prévues à l’article 41 du CGC restent d’application pour autant qu’elles ne soient pas modifiées par les articles des Spécifications Techniques.

Article 43

Propriété des équipements et des matériaux Le matériel du Titulaire sur chantier est considéré comme destiné à l’exécution des travaux. Le Titulaire n’a pas le droit de le retirer sans le consentement écrit du Maître d’œuvre, sauf à démontrer que ledit matériel n’est plus nécessaire à l’exécution des travaux. Les approvisionnements ayant fait l’objet des acomptes en vertu de l’article 46 ciaprès, deviennent la propriété de l’Administration dès qu’ils ont fait l’objet d’un procèsverbal de réception technique quantitative et de conformité.

43.2

Nonobstant le transfert de propriété, le titulaire assure à l’égard de ces approvisionnements la responsabilité du dépositaire.

Article 44 44.1

Principes généraux des paiements

Les paiements sont effectués en XOF (en F CFA). 44.2 Lorsque les factures sont introduites auprès du maître d'œuvre, le contractant en informe la Fondation Stromme Afrique de l’Ouest :

FALADIE SEMA II, Rues : 839 & 927 Lot No BZ/13014, Bamako-Mali. Emmanuel DEMBELE, Chef du projet SSA/P-UE Email : emmanuel.dembele@stromme.org, smfbamako@stromme.org; Article 46

Préfinancement

46.1

Les préfinancements possibles sont l’avance forfaitaire et le préfinancement sur le matériel, machines et outillages

46.2

Le montant total maximal des préfinancements ne peut dépasser 10 % du montant initial du marché pour l’avance forfaitaire et 20 % pour l’ensemble des autres préfinancements.

46.8

Le remboursement des préfinancements s'effectue par retenues basées sur les déclarations de créances mensuelles. a) Le remboursement de l'avance forfaitaire (maximum 10 %) est effectué par précompte sur les acomptes et, éventuellement, sur le solde dû au contractant. Ce remboursement commence dès le premier acompte et doit être terminé au plus tard lorsque le montant payé atteint 80 % du montant du marché. Le remboursement est effectué dans la ou les mêmes monnaies que celle(s) de l'avance. Le calcul du montant des retenues est effectué au moyen de la formule suivante :

Va  D Vt  0.8

Dans laquelle : R = montant à rembourser Va = montant total du préfinancement consenti Vt = montant initial du marché D = montant de l’acompte Le calcul est poussé jusqu'à la deuxième décimale arrondie au chiffre supérieur. b) Le remboursement du préfinancement sur le matériel, machines et outillages - ainsi que du préfinancement sur d’autres dépenses préalables importantes (20 % maximum) - est effectué par précompte sur les acomptes et, éventuellement, sur le solde dû au Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

Page 66 sur 231

contractant. Ce remboursement commence dès le premier acompte et doit être terminé au plus tard lorsque le montant payé au titre du marché atteint 90 % du montant du marché. Le calcul du montant des retenues est effectué au moyen de la formule suivante:

Va  D Vt  0.9

Dans laquelle : R = montant à rembourser Va = montant total du préfinancement consenti Vt = montant initial du marché D = montant de l’acompte

Article 47 47.1

Article 48

Retenues de garantie Les retenues de garantie mentionnées à l’article 47 du CGC sont du 10 % du montant des travaux réalisés et facturés de chaque acompte.

Révision des prix

La révision des prix est sans objet.

Article 49 49.1

Évaluation des travaux Ce marché est à prix unitaires. Aucun ajout ne peut être fait aux articles du bordereau des prix. Les quantités réelles à prendre en compte pour les règlements seront celles terminées et approuvées par le Maître d’œuvre.

Article 50 50.1

Acomptes

Les acomptes seront versés mensuellement suivant les décomptes établis par le titulaire selon les termes du marché, après leur vérification par le Maître d’œuvre et visa de l’Autorité Contractante et conformément aux clés de répartition indiquées dans la clause 50.8. Le décompte provisoire sera daté, signé et accompagné d’un état détaillé des travaux réalisés sur la période considérée et de toutes les dépenses engagées depuis le début des travaux. Ce décompte devra être remis au Maître d’œuvre Délégué dans les quinze jours suivant la fin de chaque mois calendaire en deux exemplaires.

Le décompte comprend, selon les cas, les éléments suivants : a)

Les quantités de travaux entièrement terminés, vérifiés et approuvés par le Représentant du Maître d’œuvre délégué jusqu’à la fin de la période concernée telles qu’elles résultent des attachements et qui sont payées sur la base des prix unitaires du Bordereau des Prix, sans contestation technique et administrative ;

La somme retenue en garantie en application de l’Article 47,

La somme à déduire pour le remboursement des avances conformément à l’article 46, et,

Toute autre somme que le Titulaire est fondé à recevoir au titre du Marché. Ce décompte, contrôlé et visé par la mission de contrôle sera envoyé au Maître d’œuvre délégué pour ultérieure vérification et ensuite envoyé à l’Ordonnateur National.

Article 51 51.1

Décompte définitif

Le projet de décompte définitif est remis, au plus tard, à la date de la demande par le contractant de l'établissement du certificat de réception définitive. Pour permettre au maître d’œuvre de préparer le décompte définitif, le projet de décompte définitif est soumis avec les documents permettant d'établir en détail la valeur des travaux réalisés

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

Page 67 sur 231

conformément au marché et toutes autres sommes que le contractant estime lui être dues sur la base du marché. 51.2

Article 59 59.3

Article 60 60.1

Article 61

Le maître d'œuvre établit et signe le décompte définitif dans les 30 jours après l'établissement du certificat de réception définitive, prévu à l'article 62.

Réception partielle La période de garantie visée à l'article 61 commence à partir de la date du dernier certificat de réception provisoire partielle.

Réception provisoire Outre les données de l'article 60, paragraphe 1, des conditions générales, chaque réception provisoire partielle des travaux terminés pourra être prononcée à la demande du Titulaire par l’émission d’un certificat de réception provisoire partielle du Maître d’œuvre après avis favorable du Maître d’œuvre Délégué sur la base favorable des réceptions préliminaires et des résultats des essais.

Obligations au titre de la garantie

61.1

La période de garantie correspond à la période indiquée dans le marché qui commence à courir à partir de la date de la réception provisoire et pendant laquelle le contractant est tenu d'achever les travaux et de remédier aux vices et malfaçons selon les instructions du maître d'œuvre ou du maître d'ouvrage. Les droits et obligations des parties au regard de cette période de garantie sont définis à l'article 61 des conditions générales.

61.6

Pendant toute la période de garantie, le titulaire sera tenu à l’obligation d’entretien courant ; les coûts relatifs à cette obligation d’entretien courant sont réputés inclus dans les prix unitaires et d’installation de chantier. Aucune demande de paiement propre à ces prestations ne sera admise.

61.7

La période de garantie est fixée à un (1) an à compter de la dernière réception provisoire partielle des travaux. Les obligations de l’Entrepreneur pendant le délai de garantie contractuelle sont définies à l’article 7.6 des Spécifications Techniques.

Article 68 68.4

Règlement des litiges Tout litige entre les parties résultant du marché ou ayant un lien avec le marché sera réglé conformément à la législation nationale de l'État du maître d'ouvrage.

Article 72 Protection des données 1. Le traitement des données à caractère personnel relatives à l’exécution du marché par le pouvoir adjudicateur a lieu conformément à la législation nationale de l’État du pouvoir adjudicateur et aux dispositions de la convention de financement correspondante. 2. Dans la mesure où le marché couvre une action financée par l’Union européenne, le pouvoir adjudicateur peut partager avec la Commission européenne des communications relatives à l’exécution du contrat. Ces échanges sont effectués avec la Commission dans le seul but de permettre à cette dernière d’exercer ses droits et obligations au titre du cadre législatif applicable et de la convention de financement avec le pays partenaire — pouvoir adjudicateur. Les échanges peuvent comprendre des transferts de données à caractère personnel (telles que des noms, des coordonnées, des signatures et des CV) des personnes physiques participant à l’exécution du contrat (telles que les contractants, le personnel, les experts, les stagiaires, les sous-traitants, les assureurs, les garants, les auditeurs et les conseillers juridiques). Dans les cas où le contractant traite des données à caractère personnel dans le cadre de l’exécution du contrat, il informe les personnes concernées de la transmission éventuelle de leurs données à la Commission. Lorsque des données à caractère personnel sont transmises à la Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

Page 68 sur 231

Commission, celle-ci les traite conformément au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) n° 45/2001 et la décision n° 1247/2002/CE18 et conformément à la déclaration de confidentialité spécifique publiée dans l’ePRAG.

Article 73

Dispositions complémentaires

RAS ***

VOLUME 2 SECTION 3 CONDITIONS GÉNÉRALES DES MARCHÉS DE TRAVAUX

JO L 205 du 21.11.2018, p. 39.

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

Page 69 sur 231

VOLUME 2 SECTION 5 : GARANTIE DE PRÉFINANCEMENT19

Le chapitre 9.1 du DEVCO Companion contient des orientations sur la vérification des garanties financières. Dans le cadre de la gestion indirecte, le pouvoir adjudicateur devrait solliciter l’avis de la Commission européenne avant d’accepter une garantie financière. Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

Page 70 sur 231

(À remplir sur papier à en-tête de l'institution financière) À l'attention de <nom et adresse du pouvoir adjudicateur/maître d’ouvrage> ci-après le «pouvoir adjudicateur/maître d’ouvrage» Objet: Garantie n° … Garantie de financement pour le remboursement du préfinancement payable dans le cadre du marché de travaux d'exécution construction de 18 blocs de 2 salles de classe et 33 blocs de 3 latrines dans les régions de Kayes (cercle de Kayes), Nioro (cercle de Diéma) et Ségou (cercle de Ségou, Barouéli et Macina). Nous soussignés, <nom et adresse de l’institution financière>, déclarons irrévocablement par la présente garantir, comme débiteur principal, et non seulement comme caution, pour le compte de <nom et adresse du contractant>, ci-après le «contractant», le paiement au profit du pouvoir adjudicateur/maître d’ouvrage de <indiquez le montant du préfinancement>, correspondant au préfinancement mentionné à l'article 46 des conditions particulières du marché <numéro et intitulé du marché > conclu entre le contractant et le pouvoir adjudicateur/maître d’ouvrage, ci-après le «marché». Le paiement sera effectué sans contestation ni procédure judiciaire d'aucune sorte, dès réception de votre première demande écrite (envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception), déclarant que le contractant n'a pas satisfait à une demande de remboursement du préfinancement ou que le marché a été résilié. Nous ne retarderons pas le paiement et nous ne nous y opposerons pour aucune raison. Nous ne pourrons en aucun cas bénéficier des exceptions de la caution. Nous vous informerons par écrit dès que le paiement aura été effectué. Nous convenons notamment de ce qu’aucune modification des conditions du marché ne peut nous libérer de notre responsabilité au titre de la présente garantie. Nous renonçons au droit d'être informé des changements, ajouts ou modifications apportés à ce marché. Nous notons que la libération de la garantie s'effectuera conformément à l'article 46.7 des conditions générales. Toute demande de paiement de la garantie doit être contresignée par le chef de délégation de l'Union européenne dans le pays du pouvoir adjudicateur/maître d’ouvrage ou par son adjoint désigné et habilité à signer en vertu des règles applicables de la Commission. En cas de substitution temporaire du pouvoir adjudicateur/maître d’ouvrage par la Commission, toute demande de paiement comportera la seule signature du représentant de la Commission, à savoir le chef de délégation, son adjoint désigné et habilité à signer ou la personne autorisée au siège. Le droit applicable à la présente garantie est celui de la République du Mali. Tout litige découlant de la garantie ou y relatif sera porté devant les tribunaux de République du Mali. La garantie entrera en vigueur et prendra effet lors du paiement du préfinancement au contractant.

Fait à [insérez le lieu], le [insérez la date] [Signature]

[Signature]

[Fonction dans l'institution financière/la banque]

Cachet de l'organisme garant

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

Page 71 sur 231

VOLUME 2 SECTION 6 GARANTIE DE RÉTENTION20

Page 72 sur 231

(remplir sur papier à en-tête de l'institution financière) À l'attention de

Fondation Stromme Afrique de l’Ouest, sis à Faladié SEMA II, Rues : 839 & 927 Lot No BZ/13014, Bamako-Mali Ci-après le «pouvoir adjudicateur»/«maître d’ouvrage» Objet : Garantie n° <…> Garantie de rétention pour le marché de travaux de construction de 18 blocs de 2 salles de classe et 33 blocs de 3 latrines dans les régions de Kayes (cercle de Kayes), Nioro (cercle de Diéma) et Ségou (cercle de Ségou, Barouéli et Macina). , Lot n°……. Nous soussignés, <nom et adresse de l’institution financière>, déclarons irrévocablement par la présente garantir, comme débiteur principal, et non seulement comme caution, pour le compte de <nom et adresse du contractant>, ci-après le «contractant», le paiement au profit du pouvoir adjudicateur/maître d’ouvrage de <montant de la garantie de rétention>, représentant la garantie de rétention mentionnée à l'article 47 des conditions particulières du marché (numéro et intitulé du marché) conclu entre le contractant et le pouvoir adjudicateur/maître d’ouvrage, ci-après le «marché». Le paiement sera effectué sans contestation ni procédure judiciaire d'aucune sorte, dès réception de votre première demande écrite (envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception), déclarant que le contractant n'a pas satisfait à l'exécution pleine et entière de ses obligations contractuelles. Nous ne retarderons pas le paiement et nous ne nous y opposerons pour aucune raison. Nous ne pourrons en aucun cas bénéficier des exceptions de la caution. Nous vous informerons par écrit dès que le paiement aura été effectué. Nous convenons notamment de ce qu’aucune modification aux conditions du marché ne peut nous libérer de notre responsabilité au titre de la présente garantie. Nous renonçons au droit d'être informé des changements, ajouts ou modifications apportés à ce marché. Nous notons que la libération de la garantie s'effectuera conformément à l'article 47.3 des conditions générales du marché. Toute demande de paiement de la garantie doit être contresignée par le chef de délégation de l'Union européenne dans le pays du pouvoir adjudicateur/maître d’ouvrage ou par son adjoint désigné et habilité à signer en vertu des règles applicables de la Commission. En cas de substitution temporaire du pouvoir adjudicateur/maître d’ouvrage par la Commission, toute demande de paiement comportera la seule signature du représentant de la Commission, à savoir le chef de délégation, son adjoint désigné et habilité à signer ou la personne autorisée au siège. Le droit applicable à la présente garantie est celui de la République du Mali. Tout litige découlant de la garantie ou y relatif sera porté devant les tribunaux de la République du Mali. La présente garantie entrera en vigueur et prendra effet à la date de sa signature. Fait à [insérez le lieu], le [insérez la date] [Signature]

[Signature]

[Fonction dans l'institution financière/la banque]

Cachet de l'organisme garant

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

Page 73 sur 231

VOLUME 2 SECTION 6 GARANTIE DE RÉTENTION RÉGIME FISCAL ET DOUANIER Régime fiscal et douanier Article 31 de l'Annexe IV à l'Accord de Cotonou 1.

Les États ACP appliquent aux marchés financés par la Communauté un régime fiscal et douanier qui n'est pas moins favorable que celui appliqué à l'État le plus favorisé ou aux organisations internationales en matière de développement avec lesquelles ils ont des relations. Pour la détermination du régime applicable à la nation la plus favorisée, il n'est pas tenu compte des régimes appliqués par l'État ACP concerné aux autres États ACP ou aux autres pays en développement.

Sous réserve des dispositions ci-dessus, le régime suivant est appliqué aux marchés financés par la Communauté: (a) les marchés ne sont assujettis ni aux droits de timbre et d'enregistrement, ni aux prélèvements fiscaux d'effet équivalent, existants ou à créer dans l'État ACP bénéficiaire; toutefois, ces marchés sont enregistrés conformément aux lois en vigueur dans l'État ACP et l'enregistrement peut donner lieu à une redevance correspondant à la prestation de service; (b) les bénéfices et/ou les revenus résultant de l'exécution des marchés sont imposables selon le régime fiscal intérieur de l'État ACP concerné, pour autant que les personnes physiques et morales qui ont réalisé ces bénéfices et/ou ces revenus aient un siège permanent dans cet État ou que la durée d'exécution du marché soit supérieure à six mois; (c) les entreprises qui doivent importer des matériels en vue de l'exécution de marchés de travaux bénéficient, si elles le demandent, du régime d'admission temporaire tel qu'il est défini par la législation de l'État ACP bénéficiaire concernant lesdits matériels; (d) les matériels professionnels nécessaires à l'exécution de tâches définies dans les marchés de services sont admis temporairement dans le ou les États ACP bénéficiaires, conformément à sa législation nationale, en franchise de droits fiscaux, de droits d'entrée, de droits de douane et d'autres taxes d'effet équivalent, dés lors que ces droits et taxes ne sont pas la rémunération d'une prestation de services; (e) les importations dans le cadre de l'exécution d'un marché de fournitures sont admises dans l'État ACP bénéficiaire en exemption de droits de douane, de droits d'entrée, de taxes ou droits fiscaux d'effet équivalent. Le marché de fournitures originaires de l'État ACP concerné est conclu sur la base du prix départ usine, majoré des droits fiscaux applicables le cas échéant dans l'État ACP à ces fournitures; (f) les achats de carburants, lubrifiants et liants hydrocarbonés ainsi que, d'une manière générale, de tous les produits incorporés dans un marché de travaux sont réputés faits sur le marché local et sont soumis au régime fiscal applicable en vertu de la législation nationale en vigueur dans l'État ACP bénéficiaire; (g) l'importation d'effets et objets personnels, à usage personnel et domestique, par les personnes physiques, autres que celles recrutées localement, chargées de l'exécution des tâches définies dans un marché de services et par les membres de leur famille, s'effectue, conformément à la législation nationale en vigueur dans l'État ACP bénéficiaire, en franchise de droits de douane ou d'entrée, de taxes et autres droits fiscaux d'effet équivalent.

Toute question non visée par les dispositions ci-dessus relatives au régime fiscal et douanier reste soumise à la législation nationale de l'État ACP concerné.

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

Page 74 sur 231

VOLUME 3 SPÃ&#x2030;CIFICATIONS TECHNIQUES

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

Page 75 sur 231

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES Le présent document constitue le Cahier des Prescriptions Techniques prévu à l’article 1 de la « Réglementation Générale » et à l’article 1.1 du « Cahier Général des Charges relatif aux marchés de travaux financés par le Fonds Européen de Développement ». Dans ce qui suit : Le maître d'ouvrage du programme est la Fondation Stromme Afrique de l’Ouest, sis à Faladié SEMA II, Rues : 839 & 927 Lot No BZ/13014, Bamako-Mali, désigné ci-après par "Administration" qui déléguera un représentant. • Toutes les instructions techniques et financières pour la bonne exécution de ce marché et notamment, les travaux d'implantation, la coordination, les choix méthodologiques, le contrôle technique et financier des travaux de construction des salles de classes et des latrines seront assurés par le bureau d'études SERTAS, désigné ci-après par le terme "Ingénieur Conseil" qui aura un représentant sur place pendant toute la durée des travaux. • L’entreprise Attributaire des travaux sera désignée ci-après par le terme "Entrepreneur ou Attributaire"

CHAPITRE 1 – DESCRIPTION DES TRAVAUX Article 1.1. : CONSISTANCE DES TRAVAUX Le présent CPT fixe les conditions d’intervention de l’entreprise de TRAVAUX DE CONTRUCTION DE 18 BLOCS DE 2 SALLES DE CLASSE ET 33 BLOCS DE 3 LATRINES DANS LES REGIONS DE KAYES (CERCLE DE KAYES), NIORO (CERCLE DE DIEMA) ET SEGOU (CERCLE DE SEGOU, BARAOUELI ET MACINA). Les travaux seront exécutés dans le cadre du 11ème FED.

Le délai contractuel des travaux est fixé à trois (03) mois. La date d’interruption des travaux sera fixée de commun accord entre l’Administration et l’Entrepreneur dans la mesure où les conditions d’accès perturbent la bonne exécution des travaux. Tous les centres seront normalement accessibles en saison sèche. Néanmoins l’entreprise doit prendre toutes ses dispositions pour faire face à d'éventuelles conditions d'accès difficiles sur certains sites. Le débroussaillage éventuel des zones de travail et de leurs accès ainsi que la remise en état des lieux en fin de chantier restera à la charge de l’Entrepreneur.

CHAPITRE 2 : SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DU MATÉRIEL A UTILISER Article 2.1. : Généralités L'Entrepreneur soumettra à l'agrément de l’Ingénieur-conseil les matériaux et fournitures qu'il compte employer (aciers, ciment etc.) avec indication de leur nature et de leur provenance, et accompagnés de leur documentation technique (pour les matériels). Tous les matériaux et fournitures reconnus défectueux doivent être évacués par l’Entrepreneur et à ses frais. Nonobstant l'agrément de l’Ingénieur-conseil, l'Entrepreneur restera responsable de la qualité des matériaux et fournitures mis en œuvre. Il lui appartiendra de faire effectuer à ses frais, toute analyse ou essais nécessaires à la bonne exécution des travaux. Afin de faciliter la maintenance des systèmes, l’essentiel des matériaux et fournitures utilisés pour la construction doivent être disponibles sur le marché local, ou échangeable avec des matériaux locaux. Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

Page 76 sur 231

Article 2.2. : Conformité aux normes - cas d’absence de norme Les provenances, les qualités, les caractéristiques, les types, dimensions et masses, les modalités de marquage, d’essais, de contrôle et de réception de matériels et matériaux devront être conformes aux normes ISO, CE ou aux normes en vigueur au Mali, homologuées ou réglementairement en vigueur au moment de la signature du marché. L’Entrepreneur sera réputé connaître ces « normes » et règles techniques. En cas d’absence de normes ou de règles techniques, d’annulation de celles-ci ou de dérogations justifiées par des progrès techniques, et à défaut d’indications du CCTP, l’Entrepreneur proposera à l’agrément de l’Ingénieur-conseil ses propres albums et catalogues, ou à défaut, ceux de ses fournisseurs. De même, dans la mesure où l’Entrepreneur appliquerait des normes différentes et s’écartant de celles prises en référence, le soumissionnaire sera tenu de préciser les normes adoptées. L’Ingénieur conseil, dans ce cas, se réservera le droit d’accepter ou non ces normes. Malgré cette acceptation et jusqu’à la réception définitive des travaux, ils pourront, en cas de mauvaise qualité ou malfaçon, être remplacés par l'Entrepreneur et à ses frais. Article 2.3. : Provenance, qualité et mise en œuvre des matériels et matériaux L'Entrepreneur devra fournir toutes informations ou toutes justifications sur la provenance des matériels et matériaux proposés à l'aide de ses reçus ou tout autre document. Tous les matériels, matériaux et fournitures entrant dans le cadre des fournitures doivent être neufs, de fabrication récente et de construction soignée. Sauf prescription contraire du maître d’ouvrage, l’utilisation de tous matériaux et matériels de réemploi sera interdite. L’entrepreneur assurera, sous sa propre responsabilité, l'approvisionnement régulier des matériaux pour la bonne marche du chantier. Il lui appartiendra de faire effectuer à ses frais toutes analyses ou essais de matériaux nécessaires à une bonne exécution des ouvrages. Il appartiendra aussi à l’Entrepreneur d'effectuer toutes démarches, d'obtenir toutes les autorisations en accord avec la réglementation et de régler les frais et redevances ou indemnités pouvant résulter de l'ouverture des chantiers. Les matériels et matériaux qui, bien qu'acceptés au lieu de provenance, seraient reconnus défectueux sur le chantier, seront refusés et remplacés aux frais de l'Entrepreneur. Si l'Entrepreneur demande à substituer aux fournisseurs retenus d'autres fournisseurs, l’Ingénieur-conseil ne pourra lui accorder cette autorisation que si la qualité des matériels ou matériaux sera supérieure ou au moins égale à celle des matériels initialement prévus. L'Entrepreneur ne pourra alors prétendre à aucune modification des prix correspondants du Marché du fait de l'augmentation des prix des matériels, des frais de transport ou des frais d'extraction des matériaux. Les matériels et matériaux doivent être de la meilleure qualité disponible sur le marché et mis en œuvre selon les règles de l’art. Article 2.4. : Contrôle des matériaux, matériels et produits L’Ingénieur-conseil se réserve le droit d'exercer son contrôle dans les carrières, magasins et chantiers de l'Entrepreneur et ceux de ses sous-traitants, tant sur la présentation que sur la mise en œuvre des matériaux, matières et produits entrant dans la composition des ouvrages. Ces contrôles ne diminueront en rien la responsabilité de l'Entrepreneur quant à la bonne qualité des matériaux et matériels mis en œuvre. Des échantillons de toutes natures, en quantités suffisantes pour les essais, devront être remis gratuitement par l'Entrepreneur à l'Ingénieur-conseil sur sa demande. Les essais de contrôle ou de réception des matières et matériaux par l'Ingénieur-conseil ou effectués sur sa demande, seront à la charge de l'Entrepreneur. Article 2.5. : Emprunt de matériaux meubles et gisements Il appartiendra à l'Entrepreneur d'effectuer toutes les démarches, d'obtenir toutes autorisations ou accords, de régler les frais, redevances ou indemnités pouvant résulter de l'exploitation des carrières ou gisements et de l'emprise des installations de chantiers. Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

Page 77 sur 231

Les matériaux d'extraction devront provenir des emprunts et carrières agréés. L'Ingénieur-conseil pourra arrêter l'exploitation d'un site s'il estime que le gisement ne fournit plus de matériaux de qualité convenable. L’Entrepreneur sera tenu de se conformer aux décrets et règlements en vigueur pour tout ce qui concerne les extractions des matériaux. La prospection, la reconnaissance, les études des matériaux d'emprunts, seront effectuées par un laboratoire agréé, aux frais de l'Entrepreneur et sur demande de celui-ci. L'Entrepreneur sera tenu d'obtenir l'autorisation de l'Ingénieur-conseil pour chacun des gisements de matériaux qu'il compte exploiter. Il soumettra à l'agrément de l'Ingénieur-conseil, dans un délai maximum de dix (10) jours après l'ordre de commencer les travaux, les gisements qu'il compte exploiter avec indication des spécifications des matériaux rencontrés. L'Ingénieur-conseil aura alors cinq (05) jours pour se prononcer sur l'agrément de l'emprunt ou prescrire des études complémentaires. L'agrément des emprunts ne dégagera en rien la responsabilité de l'Entrepreneur qui demeure entièrement responsable de la conformité des matériaux aux spécifications définies dans le présent CCTP après leur mise en œuvre. Article 2.6. : Matériaux pour remblaiement des tranchées

Matériaux provenant de déblais En règle générale, et dans toute la mesure du possible, les matériaux provenant de déblais seront réutilisés en remblais, à l'exception toutefois des matériaux contenant plus de 0,5 % de matières organiques, des vases et des matériaux fins très argileux, des blocs de rocher et des débris animaux et végétaux, dont les matériaux devront être expurgés. Leur mise en place sera faite conformément aux prescriptions du présent CCTP.

Matériaux provenant d'emprunts Lorsque les matériaux issus des déblais se révéleront inutilisables pour le remblaiement des tranchées, l'Entrepreneur soumettra à l'agrément de l'Ingénieur-conseil les matériaux d'emprunt qu'il envisage d’utiliser pour le remblaiement des tranchées. Les sables et/ou graviers employés pour l'enrobage des conduites seront également soumis à l'agrément de l'Ingénieur-conseil. L'Entrepreneur conservera, après leur mise en place, l'entière responsabilité de la conformité des matériaux aux spécifications définies au présent CCTP. Article 2.7. : Agrégats pour mortier et béton Les granulats pour mortier et béton sont extraits des bancs de gravier ou de sable roulé, soit obtenus par un concassage et broyage de roches extraites de carrières. Les agrégats devront être durs, propres, sains et débarrassés de tout détritus organique ou terreux et criblés avec soin. Leur stockage doit être réalisé sur des radiers en béton, briques ou planches, afin d’éviter des impuretés quelconques. Les sables pour mortier et béton présenteront des dimensions maxima de cinq millimètres (5mm) et ne devront pas contenir en poids plus de 5 % de grains traversant le tamis AFNOR n° 27 (maille carrée 0,4 mm). Les sables fins destinés aux travaux de jointement ou d'enduit ne devront avoir aucune de leurs dimensions supérieures à deux millimètres (2 mm). Les graviers destinés à la confection du béton armé devront traverser un tamis de 25 mm, sans pouvoir passer à travers un tamis de 5 mm. Les graviers et pierrailles destinés à la confection du béton non armé devront traverser un tamis de 60 mm sans passer par un tamis de 15 mm. Les graviers ferrugineux ne seront pas acceptés et les graviers poussiéreux devront être lavés avant utilisation. Article 2.8. : Ciments Le ciment employé sera du ciment Portland, classe CPJ 35 ou CPJ 45, conditionné en sacs de 50 kg. Les emballages devront être en parfait état lors de l'approvisionnement sur chantier. Les locaux affectés à l'emmagasinage sur chantier seront efficacement protégés contre les intempéries. Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

Page 78 sur 231

Tout ciment qui lors du test au durcissement montre une augmentation du volume sera refusé. De même, le ré-ensachage ainsi que les récupérations de poussière de ciment seront interdites. Article 2.9. : Eau L’eau de gâchage doit être propre, exempte d’argile, de vase et de débris végétaux. Article 2.10. : Coffrages Les matériaux de coffrage seront au choix de l'Entrepreneur qui justifiera les qualités requises pour un bon comportement des coffrages et soumettra les matériaux utilisés à l'agrément de l'Ingénieur-conseil. Les matériaux et matériels de coffrages seront retenus pour permettre une parfaite étanchéité lors des opérations de bétonnage. L’ouverture des joints par le retrait du bois sera prévenue en arrosant les coffrages. Les coffrages devront être rigides et suffisamment élargis pour éviter toute déformation ou déplacement pendant les opérations de mise en œuvre et pendant le durcissement du béton. Ils devront donner des surfaces lisses et sans bavure ou ségrégation. L’application d’une huile de décoffrage est obligatoire. Les tolérances après décoffrage sont définies comme suit : - 5 mm pour 20 cm d’épaisseur ; - 10 mm de 21 à 50 cm d’épaisseur. Article 2.11. : Aciers pour béton armé L'acier employé pour le béton aura la qualité définie par les normes internationales ou équivalentes en vigueur. Les fers ronds lisses seront en acier doux du type Fe E24 et les barres d’acier à haute adhérence seront du type Fe E40. L’acier pour les armatures de béton sera à grain très fin et homogène. Il doit se plier à froid, sans formation de criques ou de fissures d’aucune sorte. Il ne sera pas, en principe, exigé d'essais pour ces aciers. Toutefois, si des défauts se manifestaient en cours d'emploi de ces armatures, l'Ingénieur-conseil pourrait exiger la réalisation d'essais de traction et de pliage à froid définis par les normes NF A03 101 et NF A03 107. Les aciers seront disposés sans contact avec le sol, en lots classés par diamètre et par nuance d'acier. Il appartiendra à l’Entrepreneur de déterminer les sections des fers à béton pour tous les ouvrages. La note de calcul ainsi que les plans de ferraillage seront soumis à l’approbation de l’Ingénieur-conseil. Les fers à béton ne devront pas présenter des traces exagérées de rouille. En cas de doute, un martelage sera demandé à l’Entrepreneur afin de débarrasser les fers des particules oxydées superficielles.

CHAPITRE 3. : MODE D’EXÉCUTION DES TAVAUX Article 3.1. : Programme d’exécution de l’Entrepreneur Avant le démarrage de l’exécution des travaux, l’Entrepreneur présentera à l’Ingénieur-conseil pour approbation, un programme d'exécution, précisant les éléments suivants : - Dates proposées pour remettre à l’Ingénieur-conseil les plans d’exécution détaillés ; - Planning détaillé des approvisionnements des chantiers ; - Planning détaillé de l’exécution des travaux faisant ressortir les dates prévisionnelles d’achèvement de chaque tâche, par ouvrage ou partie d’ouvrage ; - Documentation détaillée de l’équipement et des fournitures nécessaires à la réalisation des travaux, - Moyens mis en œuvre pour l’exécution des travaux ; - Liste du matériel et du personnel par chantier et une note descriptive sur l’organisation de chantiers, - Heures de travail pour le personnel de l’Entrepreneur sur le chantier ; - Dispositions envisagées par l'Entrepreneur pour assurer la protection de ses employés et des riverains de tous les risques inhérents aux travaux ; - Équipements de sécurité et de signalisation ; - Nombre d'agents de l’Entrepreneur qui seront affectés sur les diverses parties du chantier ; - Organigramme de la structure chargée de l'exécution du chantier avec indication des noms des divers agents et leurs qualifications. Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

Page 79 sur 231

- Plans d’exécution détaillés de l’ensemble des ouvrages, Le délai total d’exécution des travaux est de cinq (05) mois à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux. Ce délai d’exécution inclut l’installation du chantier et les éventuelles interruptions pendant la saison des pluies. Il appartiendra à l’Entrepreneur de mettre en place une organisation de chantier pour terminer les travaux dans le délai imparti. Article 3.2. : Recueil de données L’Entrepreneur consignera dans un carnet de chantier tous les détails techniques des travaux (appellation du chantier, date du début des travaux, description détaillée des travaux avec leurs quantités et les dates correspondantes, liste du personnel présent, incidents divers). Article 3.3. : Contrôle et surveillance des travaux L’Ingénieur-conseil et la FONDATION STROMME se réservent le droit de contrôler les chantiers, magasins de l'Entrepreneur et de ses fournisseurs, pour la fabrication comme le stockage et le transport de tous les matériaux. Pendant toute la période des travaux, l'Entrepreneur donnera toutes les facilités aux représentants dûment habilités de l’Ingénieur-conseil et de la FONDATION STROMME afin de permettre le contrôle complet des matériaux, ainsi que pour effectuer tous essais sur ceux-ci. Les contrôles ne diminuent en rien la responsabilité de l'Entrepreneur quant à la bonne qualité des travaux. La surveillance et le contrôle des travaux seront assurés par l’Ingénieur-conseil, en rapport avec la FONDATION STROMME. L’Entrepreneur tiendra un carnet sur lequel seront notées toutes les décisions de l’agent chargé du contrôle, les réserves éventuelles de l’Entrepreneur et toutes observations nécessaires, y compris le rendement par jour et toutes les opérations effectuées. Ce carnet aura une valeur officielle qui lui sera donnée par ordre de service émis avant le début du chantier. Pour les opérations et décisions particulièrement importantes (arrêt des travaux, modification de programme, etc.), le Maître d’Œuvre établit un ordre de service. D’une manière générale, l’Ingénieur-conseil surveille sur le chantier la nature et la qualité du matériel et des matériaux mis en œuvre, le dosage et la mise en place des bétons dans les Règles de l’Art. Le contrôle et la présence de l’Ingénieur-conseil est indispensable pour les travaux suivants dont la date sera indiquée sur les plannings prévisionnels mensuels. Si ces travaux sont réalisés sans la présence du contrôle, ils devront être repris intégralement. Tout changement dans le planning concernant ces tâches devra être communiqué au moins trois (3) jours à l’avance au Maître d’Œuvre qui donnera ou non son accord. L’Entrepreneur ne pourra pas se prévaloir pour justifier un dépassement des délais, des retards qui seraient occasionnés par la non-disponibilité du contrôle à l’occasion de changements dans le planning qui avait été préalablement approuvé. Une réunion mensuelle de suivi de chantier sera organisée par l’Entrepreneur. Elle fera l’objet d’un compte-rendu établi par l’Entrepreneur et validé par le Maître d’Œuvre. Réunion de chantier L’Entreprise est tenue d’assister à toutes les réunions fixées par le Maître d’Œuvre. Il aura la faculté de se faire représenter par un Agent ayant tous les pouvoirs pour donner les instructions sur le chantier et pour prendre toute décision d’ordre administrative ou financière.

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

Page 80 sur 231

Article 3.4. : Dossiers d'exécution, notes de calcul, plans et études préliminaires Sauf dispositions contraires, le dossier déxécution est à la charge de léntreprise. Il est soumis au visa de l’Ingénieur Conseil qui sássurera que les documents établis respectent les dispositions du projet. Les plans d'exécution sera remis à l'Ingénieur-conseil pour approbation, au plus tard dix (10) jours avant la date de démarrage des travaux correspondants. L'approbation du dossier d'exécution interviendra dans un délai maximal de cinq (05) jours. Ces plans ne pourront ensuite être modifiés qu'après autorisation de l'Ingénieur-conseil. L'Entrepreneur devra faire sur place tous les relevés géométriques nécessaires à la vérification des cotes portées sur les dessins d’exécution. Il demeurera responsable des conséquences de toute erreur de mesure. Les plans d’exécution devront définir avec exactitude et précision toutes les formes géométriques des éléments constitutifs de la construction et tous les détails du ferraillage. Article 3.5. : Dossiers de récolement Les dossiers de récolement des travaux, conformes à l'exécution, seront établis par l'Entrepreneur et soumis au visa de l'Ingénieur-conseil avant la réception provisoire. Si l'Ingénieur-conseil ne les a pas visés ou s'il n'a pas formulé d'observations dans le délai d'un mois après leur remise par l'Entrepreneur, les dossiers seront réputés acceptés. Les dossiers de récolement ainsi constitués seront remis en trois exemplaires provisoires, plans et documents, et trois exemplaires définitifs, plans et documents. Chaque document portera un tampon indiquant la mention "récolement" et comportera le tampon et la signature de l'Entrepreneur et de l'Ingénieur-conseil. La remise des dossiers de récolement conditionne la réception provisoire des ouvrages. Article 3.6. : Conduite des travaux et organisation du chantier Installation générale et repli du chantier Ces postes comprennent les frais d’installation de chantier, l’amenée et le repli du matériel de toute nature nécessaire à la réalisation des prestations définies au CCTP. Il rémunère également : - l’aménagement du site et l’établissement des aires de stockage et de préparation de matériaux ; - la mobilisation du matériel et son transport sur le site, classement, stockage, gardiennage, implantation des ouvrages ; - l’enlèvement en fin de chantier de tous les matériaux en excédent et la remise en état des lieux ; - et toutes sujétions. L’Entrepreneur donnera le libre accès de ses installations aux représentants de l'Ingénieur-conseil et du Maître d’ouvrage, et à toute autre personne agréée par l'Ingénieur-conseil. Les installations devront être considérées comme destinées exclusivement aux travaux, objets du présent Appel d'offres. L'Entrepreneur ne pourra les utiliser à d'autres fins sans l'accord écrit de l'Ingénieurconseil. L'Entrepreneur posera dès le début des travaux au moins deux (1) panneaux d'information au public de 1,50 m x 1,50 m posés à 2,00 m du sol et établis suivant le modèle remis par l'Ingénieur-conseil. Matériel de chantier Tout le matériel de chantier nécessaire à la bonne exécution des travaux et au bon fonctionnement des installations sera fourni par l’Entrepreneur. La liste du matériel jointe à l’offre de l’Entrepreneur n’est pas considérée comme limitative et l’Entrepreneur ne pourra élever aucune réclamation ni prétendre à une prolongation des délais contractuels, si au cours des travaux, il est amené à modifier ou à compléter son matériel pour remplir ses obligations. Article 3.7. : Implantation des ouvrages L’implantation des divers ouvrages devra ensuite être rigoureusement respectée. Toute modification devra avoir au préalable l’approbation écrite de l’Ingénieur-conseil. Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

Page 81 sur 231

Article 3.8. : Composition des mortiers et bétons Bétons L'étude de la composition des bétons incombe à l’Entrepreneur. On prévoit les types suivants de béton : - béton classe A : béton pour béton armé - béton classe B : béton non armé - béton classe C : béton de propreté. La composition proposée par l’Entrepreneur devra permettre d'obtenir les résistances mécaniques suivantes en fonction des dosages:

Désignation des bétons Béton de propreté (classe C) Béton pour éléments non armés (classe B) Béton pour tous les éléments de construction (classe A)

Dosage du ciment (kg/m3) 200 kg

Résistance en (MN/m²) à la compression traction 28 jours 7 jours 28 jours 5,5 8,0 -

250 kg / 300 kg

12,4

18,0

1,8

350 kg / 400 kg

18,6

27,0

2,3

Les bétons doivent être préparés au fur et à mesure de besoins, et être mis en place immédiatement. Les quantités excédentaires sont jetées hors du chantier. Mortiers Classe

Composition

Application

600 kg de ciment/m3, sable livré en 2 granulats

Enduit étanches avec adjuvant hydrofuge

400 kg de ciment/m3, sable livré en 2 granulats

Chapes de sol, fabrication de claustras

300 kg de ciment/m3

Enduit extérieur

250 kg de ciment/m3

Enduits intérieurs, mortier pour hourder les maçonneries

La manipulation des éléments des mortiers se fait sur des aires en bois ou en maçonnerie, les malaxages sont exécutés au fur et à mesure de l’emploi. L’utilisation des mortiers hydrauliques spéciaux et d’adjuvants est soumise à l’agrément du Maître d’Œuvre et sont à préparer selon les prescriptions du fournisseur. L’emploi de mortier rebattu sera interdit. Article 3.9. : Exécution des bétons Préalablement à toute exécution, l’Entrepreneur soumet au Maître d’Œuvre les agrégats et le ciment qu’il compte utiliser avec indication de leur nature et de leur provenance. Nonobstant l’agrément du Maître d’Œuvre pour la qualité des matériaux et le lieu d’emprunt, l’Entrepreneur reste responsable de la qualité des matériaux mis en œuvre. Les plans de coffrages et de ferraillage sont soumis à l’agrément du Maître d’Œuvre. Les coffrages doivent résister sans déformation aux efforts résultant de la mise en œuvre et des pilonnages du béton. L’étanchéité est suffisante pour que l’excès d’eau du béton ne puisse entraîner le ciment. Le béton doit être vibré à la mise en place. Le béton est à protéger de la dessiccation et la pluie. Il est humidifié par arrosage pendant au moins 48 heures après bétonnage. Le Maître d’Œuvre se réserve le droit de demander à tout organisme agréé de faire, aux frais de l’Entrepreneur, des prélèvements de béton en vue d’étudier la résistance de celui-ci.

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

Page 82 sur 231

Préparation des bétons Les bétons seront préparés de préférence mécaniquement à proximité du lieu des travaux. L’Entrepreneur opérera de préférence par gâchée correspondant à un nombre entier de sacs de ciment. Dans le cas contraire, la quantité de ciment rentrant dans chaque gâchée sera déterminée par pesage. Les stockages des différents granulats et du sable devront être parfaitement distincts. Article 3.10. : Armatures pour béton armé Les armatures seront façonnées à froid aux dimensions strictement conformes aux plans d'exécution. Le diamètre du mandrin de pliage des barres principales sera supérieur ou égal à 10 fois le diamètre des barres. Le pliage des barres de diamètre supérieur ou égal à 12 mm se fera mécaniquement. Les conditions d'emploi des armatures devront satisfaire aux recommandations incluses dans leur fiche d'identification. Le recouvrement des barres se fera sur une longueur de 40 fois le diamètre. En l'absence d'acier soudable, toute fixation par points de soudure sur chantier sera interdite. Dans le cas contraire, les soudures ne seront acceptées que si elles sont indiquées sur les plans. Les armatures seront disposées dans les coffrages exactement aux emplacements prévus sur les plans. Elles seront arrimées ou fixées par ligatures. Des cales en béton en nombre suffisant seront placées et permettront le respect des bétons de recouvrement. La tolérance de mise en place des aciers passifs sera égale au minimum des 2 valeurs suivantes : - 1 cm ; - 3% du bras de levier mécanique de la section (pour les armatures principales). Article 3.10. : Travaux d’enduits Tous les éléments de béton et toutes les maçonneries en parpaings seront à pourvoir un jour avant l'application de l'enduit, d'une couche en ciment projeté. Ils seront arrosés parfaitement avant l'application de l'enduit. Aucune couche d'enduit ne pourra être appliquée sur une base sèche. Sauf disposition particulière mentionnée dans le présent CCTP, toutes les maçonneries en élévation recevront un enduit d’épaisseur 2 cm en mortier classe D pour l’intérieur, et classe C pour l’extérieur. Les enduits des maçonneries sont exécutés en deux couches, la dernière, dressée à la règle et talochée, devant présenter des surfaces parfaitement lisses. Les enduits ne sont exécutés qu’après la pose et le réglage des huisseries et le scellement des conduites ou matériels. Tous les enduits de fondation, au contact de terrains humides, reçoivent un revêtement étanche appliqué en deux couches. Article 3.11. : Maçonnerie en élévation Les éléments de maçonnerie en élévation (mur, cloison, etc.) seront montés par assises réglées à joints croisés, tout bloc recouvrant ceux de l'assise inférieure sur une largeur de 0,10 m au moins, les joints auront 15 mm d'épaisseur. Les agglomérés de ciment et dallettes sont toujours réalisés avec des granulats soumis à l’agrément du Maître d’Œuvre. Ils sont dosés à raison de 250 kg de ciment/m3 d’agrégats. Pendant la période de séchage fixée à 28 jours, ils sont protégés des effets du soleil, et arrosés au moins une fois par jour. Leurs surfaces devront être planes, celles destinées à être enduites sont suffisamment rugueuses pour assurer l’adhérence de l’enduit. Les matériaux employés, en particulier les briques pleines faites en main, devront être de qualité suffisante et seront soumis à l'agrément de l’Ingénieur-conseil. Les matériaux de qualité reconnue insuffisante seront évacués du chantier aux frais de l’Entrepreneur. Article 3.12. : Travaux de peinture Tous les travaux de peinture devront être exécutés suivant les règles d'art et devront être réalisés en parfait état de finition et de propreté. Ils devront être nets de toutes traces et débarrassés de toute souillure, trace de mortier, de peinture, etc. et de taches de toute nature. Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

Page 83 sur 231

Les peintures et les vernis seront de qualité supérieure et devront être agréés par l’Ingénieur-conseil avant emploi. Ils seront inaltérables aux agents atmosphériques pendant une durée d'au moins trois ans pour les parties exposées à l'air extérieur. Il ne sera employé sur le chantier que de la peinture approvisionnée en bidons plombés. Tous les travaux préparatoires comme grattage, époussetage, rebouchage, ponçage ou autres, seront obligatoires, pour arriver à la parfaite exécution des ouvrages. Sauf indication contraire, toutes les fournitures, matériaux et le matériel nécessaires à la mise en œuvre des peintures, seront comprises dans les prestations. Les teintes seront déterminées par l’Ingénieur-conseil sur proposition de l’Entrepreneur. Il sera exécuté : - sur toutes les menuiseries métalliques, deux (2) couches de peinture à l'huile sur une (1) couche d'impression. La peinture d'impression des menuiseries métalliques reçue en usine est, si nécessaire, brossée, poncée et ragréée avant application des peintures définitives. Article 3.13. : RÉCEPTIONS 3.13.1. Réception technique Elle est organisée sur le terrain entre la mission de contrôle et l’entreprise des travaux. Elle consistera à la vérification de la réalisation de l’ensemble ou partie des travaux conforme aux CTP et est sanctionné par un PV. La réalisation de la réception technique est un préalable pour l’organisation de la réception provisoire. 3.13.2. Réception provisoire des ouvrages L'Administration en accord avec l’Ingénieur Conseil proposera les dates pour les réceptions provisoires des ouvrages. 3.13.3. Réception définitive des ouvrages La réception définitive sera prononcée à l'issue du délai de garantie d'un (1) an à compter de la réalisation du dernier ouvrage réceptionné.

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

Page 84 sur 231

VOLUME 4.3 MODÈLES D’OFFRE FINANCIÈRE MARCHÉS À PRIX UNITAIRES

Table des matières 4.3.1 — Introduction 4.3.2 — Détail estimatif 4.3.3 — Bordereau de prix 4.3.4 — Tableau des travaux journaliers 4.3.5 — Ventilation détaillée des prix

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

Page 85 sur 231

VOLUME 4.3.1 — INTRODUCTION

Généralités

1.1

Le détail estimatif (volume 4.3.2) est le document comportant une ventilation par poste des travaux à exécuter dans le cadre d'un marché à prix unitaires et indiquant pour chaque poste une quantité et le prix unitaire correspondant. Les quantités indiquées dans le détail estimatif sont des quantités estimées. Le prix de chaque poste du détail estimatif est détaillé dans le bordereau de prix (volume 4.3.3). Les montants dus sont déterminés par la masse réelle des travaux exécutés et par application des prix unitaires aux quantités réellement exécutées pour chaque poste.

1.2

La ventilation détaillée des prix (volume 4.3.5) est la liste indiquant les coûts de base, les coûts nets et les marges bénéficiaires, d'où découlent tous les prix du détail estimatif, du bordereau de prix et du tableau des travaux journaliers. La ventilation détaillée des prix fournit les coefficients utilisés pour appliquer la formule de révision des prix mentionnée à l'article 48.2 des conditions particulières et peut fournir la base de l'évaluation des travaux supplémentaires commandés visés à l'article 37.5 des conditions générales.

1.3

Les montants provisoires à utiliser lorsque les travaux doivent être réalisés sur la base de travaux journaliers (volume 4.3.4) ne peuvent être exécutés que sur ordre de service du maître d’œuvre, conformément aux conditions du marché.

Dispositions spécifiques aux volumes 4.3.2, 4.3.3 et 4.3.4

2.1

Les prix indiqués sur le détail estimatif et le bordereau de prix représentent la valeur globale des travaux décrits aux différents postes, incluant l'ensemble des frais et dépenses susceptibles d'être exposés pour et dans le cadre de l'exécution des travaux décrits, ainsi que ceux afférents aux travaux et installations temporaires éventuellement nécessaires et l'ensemble des risques, responsabilités et obligations généraux expressément ou implicitement mentionnés dans les documents sur lesquels l'offre est basée. Les frais d'établissement, bénéfices et indemnités pour toutes les obligations sont supposés être répartis de manière homogène sur tous les prix unitaires.

2.2

Sauf disposition contraire spécifiquement et expressément incluse dans les spécifications techniques ou le détail estimatif et le bordereau de prix, seuls les ouvrages permanents sont évalués.

2.3

Aucune indemnisation ne sera octroyée en cas de perte des matériaux ou d'une partie d'entre eux pendant le transport ou le compactage.

2.4

Les prix indiqués dans le détail estimatif, le bordereau de prix et le tableau des travaux journaliers sont des prix «tout compris» incluant la taxe ou le droit fiscal non exonéré(e).

2.5

Les prix unitaires des volumes 4.3.2 et 4.3.4 sont obtenus en multipliant le coût net du volume 4.3.5 - tableau D par le coefficient K. Le coefficient K représente la proportion entre les frais de chantier (Fc) du volume 4.3.5 Tableau E et le total des coûts nets (Ps) et la proportion entre les frais généraux (Fg) du volume 4.3.5 - Tableau F et le prix du marché (Pv): K = (1+A)/(1-B), où A= Fc/Ps B =Fg/Pv

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

Page 86 sur 231

2.5

Les unités de mesure utilisées dans la documentation technique jointe en annexe sont celles du Système international d'unités (SI). Aucune autre unité ne peut être utilisée pour les mesures, la fixation des prix, les plans de détail, etc. (toute unité non mentionnée dans la documentation technique doit également être exprimée sur la base du SI). Les abréviations utilisées dans le détail estimatif doivent être interprétées comme suit: mm m ml mm² m² m³ kg t pcs h M.f. km l % D.n. m/h j/h U

signifie signifie signifie signifie signifie signifie signifie signifie signifie signifie signifie signifie signifie signifie signifie signifie signifie signifie

millimètre mètre mètre linéaire millimètre carré mètre carré mètre cube kilogramme tonne (1 000 kg) pièces heure montant forfaitaire kilomètre litre pourcent diamètre nominal mois-homme jour-homme Unité

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

Page 87 sur 231

VOLUME 4.3.2 — DÉTAIL ESTIMATIF Lot n° 1 : Projet de construction de trois blocs de deux salles de classe et de six blocs de trois latrines Ecole de Sirakorobougou: Projet de construction d'un bloc de deux salles de classes et de deux blocs de trois latrines A-GENERALITE N° 1.1 1.2

DESIGNATIONS DES OUVRAGES Installations du chantier y compris amené et repli des matériels Elaborations des plans d'exécutions et recollements TOTAL I

QTE

1,00

P. U. (FCFA)

MONTANT (FCFA)

B : DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF BLOC DE (02) DEUX SALLES DE CLASSES N°

1.1 1.2 1.3 1.4

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

3.1 3.3 3.2 3.1 3.0 3.1

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

UNITE

QTE

265,00

32,01

22,41

89,62

2,43

41,63

4,61

0,96

3,33

m² m3

256,40 1,31

0,98

5,01

1,77

1,46

P.U (F CFA)

MONTANT (FCFA)

Page 88 sur 231

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

5.1 5.2

5.3

5.4

5.5

6.1

6.2

6.3

250 kg/m3 Béton pour rampe d’accès avec une bèche d'encrage de 30cm dose à 250 kg/m3 Béton de forme (épais 10 cm) dose à 300 kg/m3 avec chape incorporée bouchardée de 2 cm d'épaisseur Sous-Total 3 IV- ENDUITS/REVETEMENTS Enduits extérieurs doses à 350 kg/m3 d'épaisseur 1,5 cm appliques en 3 couches Enduits intérieurs doses à 300 kg/m3 d'épaisseur 1,5 cm appliques en 3 couches Tableau noir de dimension 7x1 y compris larmiers en bas et peinture ardoise en 3 couches Sous-Total 4 V- CHARPENTE/COUVERTURE F.P tôles BAC 60/100 y compris toutes sujétions F.P de pannes en IPN 120 sur les poteaux en BA y compris fixation et peinture antirouille F.P de pannes en IPN 80 sur les poteaux en BA y compris fixation et peinture antirouille F.P de traverses en cornières 50 solidarise par boulonnage à l'aide d'équerre y compris peinture antirouille F.P de faux plafond en contre plaque de 5 mm (carreaux de 100x100 poses sur travures en bois de section minimale 4/8 y compris traitement anti-termites) Sous-Total 5 VI- MENUISERIES F.P porte métallique persienne de 120/220 en tôle noire d'épaisseur 10/10 y compris peinture antirouille, crochets, cales de maintien, pattes de scellement longueur min.20 cm et serrures de surette de type vachette, fer plat de renfort avec cadre en double Z et de deux supports de cadenas F.P fenêtre métallique persienne de 120/120 en tôle noire d'épaisseur 10/10 y compris peinture antirouille, crochets, cales de maintien, pattes de scellement longueur min.20 cm et serrures de surette de type vachette, fer plat de renfort avec cadre en double Z F.P d'impostes métalliques persiennes 120x30 avec grillage moustiquaire y

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

0,98

16,01

m²

225,38

m²

278,50

m²

14,00

m²

187,27

29,60

9,80

147,60

m²

126,00

2,00

10,00

12,00 Page 89 sur 231

compris peinture antirouille

6.4

7.1 7.2 7.3 7.4 7.5

F.P de cornière de 30x30 avec de scellement pour seuils d'entrée et nez des perrons Sous-Total 6 VII- PEINTURE Enduit tyrolien en 3 couches sur toutes les surfaces extérieures F.P de peinture FOM appliquée en 3 couches sur toutes les surfaces intérieures Peinture FOM sur faux-plafond y compris toutes sujétions F.P de peinture à l'huile type rexagro sur menuiseries et charpentes Peinture à l'huile sur murs intérieurs H=1,60 m Y compris toutes sujétions Sous-Total 7

13,80

m²

225,38

m²

278,50

m²

126,00

m²

45,12

m²

144,00

TOTAL UN (01) BLOC DE DEUX (02) SALLES DE CLASSES (T.TC) C : DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF DEUX BLOCS DE TROIS (03) LATRINES VIP N° ordre

Désignation

Unité

PU (F Quantité CFA)

I 1.1

I-TERRASSEMENT Préparation et implantation du terrain

54,29

1.2

Fouille en pleine masse

38,08

3,21

35,49

1,13

1,67

0,36

0,53

49,68

1,62

1,11

1,09

0,18

1.3 1.4 II 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 III

Fouille en rigole pour fondation Évacuation du déblai Sous-Total 1 II-BÉTON ET MAÇONNERIE EN FONDATION Béton de propreté dosé à 150kg/m3 Béton légèrement armé dosé à 350kg/m3 pour radier fosse esp=10cm Béton pour semelles dosé 350kg/m3 Béton armé dosé à 350kg/m3 pour poteau en fondation Maçonnerie en Agglos plein de 15 cm Béton armé dosé à 350kg/m3 pour dalle de défécation et d'aération Béton armé dosé à 350kg/m3 pour chainage Béton de forme dosé à 350kg/m3 (ép. = 10 cm) pour rampe d'accès et couloir Béton pour perrons dosé 250kg/m3 Sous-Total 2 III-BÉTON ET MAÇONNERIE EN ÉLÉVATION

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

MONTANT (FCFA)

Page 90 sur 231

3.1 3.2 3.3 3.4 IV 4.1 4.2 4.3 V

Maçonnerie Agglos creux de 15 Béton armé dosé à 350kg/m3 pour poteaux raidisseur Béton armé dosé à 350kg/m3 pour chainage linteaux et couronnement Béton légèrement armé pour tuyaux de ventilation Sous-Total 3 IV- COUVERTURE FP Tôle ondulée de 7,2 kg FP Poutres, et traverses en IPN 80 Cornière 45 et accessoires Sous-Total 4 V- ENDUITS

m²

39,725

0,48

0,77

0,35

m²

12,76 15,20 17,40

Ml Ml

Enduits sur maçonnerie en élévation de 82,81 briques creuses dosé à 300kg/m3 m2 Enduit barbotine sur maçonnerie en 5.2 élévation de briques pleines dosé à 56,58 300/kg/m3 m² Enduit tyrolien sur mur rideau et mur 5.3 46,90 de la latrine m² 5.4 F/P des carreaux au sol m² 5.5 F/P des carreaux de faïence m² Sous-Total 5 VI VI- MENUSERIES METALLIQUES F/P de Porte métallique pleine de 1 mx1,95 m sur une cadre métallique en 6.1 Unité 1,00 double Z avec targette en boule et candelas F/P de Porte métallique pleine de 0,7 mx1,95 m sur une cadre métallique en 6.2 Unité 2,00 double Z avec targette en boule et candelas F/P de barre d'appui handicapé en tube 6.3 Ml 3,10 rond fixé à 60 cm du sol de la cabine Sous-Total 6 VII VII- PEINTURES 7.1 Peinture à huile appliquée sur menuiserie m² 10,00 7.2 Peinture à huile sur le mur intérieur m² 33,45 Sous-Total 7 VIII- PLOMBERIES SANITAIRES VIII ET AUTRES F/P de PVC 100 pour tuyauterie 8.1 Ml 9,00 d'aération de la fosse F/P Chaise « damu » en bloc amovible 8.2 U 1,00 de béton Sous-Total 8 TOTAL D'UN BLOC DE TROIS LATRINES (en TTC) 5.1

TOTAL DEUX BLOCS DE TROIS LATRINES (en TTC)

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

Page 91 sur 231

RECAPILATIF ECOLE SIRAKOROBOUGOU N° A B C

DESIGNATION GENERALITE CONSTRUCTION D'UN BLOC DE (02) SALLES DE CLASSES CONSTRUCTION DEUX BLOCS DE TROIS LATRINES TOTAL GENERAL SIRAKOROBOUGOU (en F CFA T.T.C)

UNITE

QTE PU (F CFA)

1,00

MONTANT (FCFA)

Ecole de Dioni Pissa : Projet de construction d'un bloc de deux salles de classes et de deux blocs de trois latrines A-GENERALITE P. U. MONTANT N° DESIGNATIONS DES OUVRAGES U. QTE (FCFA) (FCFA) Installations du chantier y compris 1.1 FF 1,00 amené et repli des matériels Elaborations des plans d'exécutions et 1.2 FF 1,00 recollements TOTAL I B: DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF BLOC DE (02) DEUX SALLES DE CLASSES P.U (F MONTANT N° DESIGNATIONS UNITE QTE CFA) (FCFA) I- TERRASSEMENT Préparation, décapage, nivellement, 1.1 m2 265,00 implantation du bâtiment Fouilles pour fondation y compris toutes 1.2 m3 32,01 sujétions Remblais provenant des fouilles et 1.3 m3 22,41 compacte en couches de 20 cm Remblais d'apport compacte en couches 1.4 m3 89,62 de 20 cm Sous-Total 1 II- BETON/MACONNERIE EN FONDATION Béton de propreté épaisseur 5 cm dose à 2.1 m3 2,43 150 kg/m3 Maçonnerie en agglos pleins de 20 2.2 m2 41,63 soubassements B.A pour semelles isolées dosés à 2.3 m3 4,61 350kg/m3 B.A pour t poteaux d'attente dosés à 2.4 m3 0,96 350kg/m3 B.A dose à 350 kg/m3 pour Longrine 2.5 m3 3,33 dosée à 350kg/m3 Sous-Total 2 III- BETON MACONNERIE EN ELEVATION 3.1 Maçonnerie d'agglos creux de 15x20x40 m² 256,40 3.3 B.A pour poteaux dose 350 kg/m3 m3 1,31 3.2 B.A pour chaînage allège ceinturant tout m3 0,98 Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

Page 92 sur 231

3.1 3.0 3.1 3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

5.1 5.2

5.3

5.4

5.5

6.1

le bâtiment dosé à 350kg/m3 B.A pour chaînage linteau et chaînage haut dosé à 350kg/m3 B.A pour chaînage rampant dosé à 350kg/m3 Béton banche pour perron d'accès dose à 250 kg/m3 Béton pour rampe d’accès avec une bèche d'encrage de 30cm dose à 350 kg/m3 Béton de forme (épais 10 cm) dose à 300 kg/m3 avec chape incorporée bouchardée de 2 cm d'épaisseur Sous-Total 3 IV- ENDUITS/REVETEMENTS Enduits extérieurs doses à 350 kg/m3 d'épaisseur 1,5 cm appliques en 3 couches Enduits intérieurs doses à 300 kg/m3 d'épaisseur 1,5 cm appliques en 3 couches Tableau noir de dimension 7x1 y compris larmiers en bas et peinture ardoise en 3 couches Sous-Total 4 V- CHARPENTE/COUVERTURE F.P tôles BAC 60/100 y compris toutes sujétions F.P de pannes en IPN 120 sur les poteaux en BA y compris fixation et peinture antirouille F.P de pannes en IPN 80 sur les poteaux en BA y compris fixation et peinture antirouille F.P de traverses en cornières 50 solidarise par boulonnage à l'aide d'équerre y compris peinture antirouille F.P de faux plafond en contre plaque de 5 mm (carreaux de 100x100 poses sur travures en bois de section minimale 4/8 y compris traitement anti-termites) Sous-Total 5 VI- MENUISERIES F.P porte métallique persienne de 120/220 en tôle noire d'épaisseur 10/10 y compris peinture antirouille, crochets, cales de maintien, pattes de scellement longueur min.20 cm et serrures de surette de type vachette, fer plat de renfort avec cadre en double Z et de deux supports de cadenas

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

5,01

1,77

1,46

0,98

16,01

m²

225,38

m²

278,50

m²

14,00

m²

187,27

29,60

9,80

147,60

m²

126,00

2,00

Page 93 sur 231

F.P fenêtre métallique persienne de 120/120 en tôle noire d'épaisseur 10/10 y compris peinture antirouille, crochets, 6.2 cales de maintien, pattes de scellement u 10,00 longueur min.20 cm et serrures de surette de type vachette, fer plat de renfort avec cadre en double Z F.P d'impostes métalliques persiennes 6.3 120x30 avec grillage moustiquaire y u 12,00 compris peinture antirouille F.P de cornière de 30x30 avec de 6.4 scellement pour seuils d'entrée et nez des ml 13,80 perrons Sous-Total 6 VII- PEINTURE Enduit tyrolien en 3 couches sur toutes 7.1 m² 225,38 les surfaces extérieures F.P de peinture FOM appliquée en 3 7.2 couches sur toutes les surfaces m² 278,50 intérieures Peinture FOM sur faux-plafond y 7.3 m² 126,00 compris toutes sujétions F.P de peinture à l'huile type rexagro sur 7.4 m² 45,12 menuiseries et charpentes Peinture à l'huile sur murs intérieurs 7.5 m² 144,00 H=1,60 m Y compris toutes sujétions Sous-Total 7 TOTAL UN (01) BLOC DE DEUX (02) SALLES DE CLASSES (T.TC) C: DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF DEUX BLOCS DE TROIS (03) LATRINES VIP N° ordre I 1.1 1.2

Désignation I-TERRASSEMENT Préparation et implantation du terrain Fouille en pleine masse

Unité

PU (F Quantité CFA)

54,29

38,08

3,21

1.3

Fouille en rigole pour fondation

1.4

Évacuation du déblai

35,49

1,13

1,67

0,36

0,53

49,68

1,62

1,11

II 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

MONTANT (FCFA)

Page 94 sur 231

2.8 2.9 III 3.1 3.2 3.3 3.4 IV 4.1 4.2 4.3 V 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 VI 6.1

6.2

6.3

VII 7.1 7.2 VIII 8.1 8.2

Béton de forme dosé à 350kg/m3 (ép. = 10 cm) pour rampe d'accès et couloir

1,09

Béton pour perrons dosé 250kg/m3 Sous-Total 2 III-BÉTON ET MAÇONNERIE EN ÉLÉVATION Maçonnerie Agglos creux de 15 Béton armé dosé à 350kg/m3 pour poteaux raidisseur Béton armé dosé à 350kg/m3 pour chainage linteaux et couronnement Béton légèrement armé pour tuyaux de ventilation Sous-Total 3 IV- COUVERTURE FP Tôle ondulée de 7,2 kg

0,18

m²

39,725

0,48

0,77

0,35

m²

FP Poutres, et traverses en IPN 80 Cornière 45 et accessoires Sous-Total 4 V- ENDUITS

ml ml

12,76 15,20 17,40

Enduits sur maçonnerie en élévation de briques creuses dosé à 300kg/m3 Enduit barbotine sur maçonnerie en élévation de briques pleines dosé à 300/kg/m3 Enduit tyrolien sur mur rideau et mur de la latrine F/P des carreaux au sol F/P des carreaux de faïence Sous-Total 5 VI- MENUSERIES METALLIQUES F/P de Porte métallique pleine de 1 mx1,95 m sur une cadre métallique en double Z avec targette en boule et candelas F/P de Porte métallique pleine de 0,7 mx1,95 m sur une cadre métallique en double Z avec targette en boule et candelas F/P de barre d'appui handicapé en tube rond fixé à 60 cm du sol de la cabine Sous-Total 6 VII- PEINTURES Peinture à huile appliquée sur menuiserie Peinture à huile sur le mur intérieur Sous-Total 7 VIII- PLOMBERIES SANITAIRES ET AUTRES F/P de PVC 100 pour tuyauterie d'aération de la fosse F/P Chaise « damu » en bloc amovible

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

82,81 56,58

m² m² m² m²

46,90

Unité

1,00

Unité

2,00

3,10

m² m²

10,00 33,45

9,00

1,00 Page 95 sur 231

de béton Sous-Total 8 TOTAL D'UN BLOC DE TROIS LATRINES (en TTC) TOTAL DEUX BLOCS DE TROIS LATRINES (en TTC)

RECAPILATIF ECOLE DIONI PISSA N° A B C

DESIGNATION

UNITE

GENERALITE CONSTRUCTION D'UN BLOC DE (02) SALLES DE CLASSES CONSTRUCTION DEUX BLOCS DE TROIS LATRINES TOTAL GENERAL DIONI PISSA (en F CFA T.T.C)

QTE PU (F CFA)

1,00

MONTANT (FCFA)

Ecole de Guimbala : Projet de construction d'un bloc de deux salles de classes et de deux blocs de trois latrines A-GENERALITE N°

DESIGNATIONS DES OUVRAGES

QTE

P. U. (FCFA)

MONTANT (FCFA)

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

Page 96 sur 231

3.1 3.3 3.2 3.1 3.0 3.1 3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

5.1 5.2

5.3

5.4

5.5

6.1

III- BETON MACONNERIE EN ELEVATION Maçonnerie d'agglos creux de 15x20x40 B.A pour poteaux dose 350 kg/m3 B.A pour chaînage allège ceinturant tout le bâtiment dosé à 350kg/m3 B.A pour chaînage linteau et chaînage haut dosé à 350kg/m3 B.A pour chaînage rampant dosé à 350kg/m3 Béton banche pour perron d'accès dose à 250 kg/m3 Béton pour rampe d’accès avec une bèche d'encrage de 30cm dose à 350 kg/m3 Béton de forme (épais 10 cm) dose à 300 kg/m3 avec chape incorporée bouchardée de 2 cm d'épaisseur Sous-Total 3 IV- ENDUITS/REVETEMENTS Enduits extérieurs doses à 350 kg/m3 d'épaisseur 1,5 cm appliques en 3 couches Enduits intérieurs doses à 300 kg/m3 d'épaisseur 1,5 cm appliques en 3 couches Tableau noir de dimension 7x1 y compris larmiers en bas et peinture ardoise en 3 couches Sous-Total 4 V- CHARPENTE/COUVERTURE F.P tôles BAC 60/100 y compris toutes sujétions F.P de pannes en IPN 120 sur les poteaux en BA y compris fixation et peinture antirouille F.P de pannes en IPN 80 sur les poteaux en BA y compris fixation et peinture antirouille F.P de traverses en cornières 50 solidarise par boulonnage à l'aide d'équerre y compris peinture antirouille F.P de faux plafond en contre plaque de 5 mm (carreaux de 100x100 poses sur travures en bois de section minimale 4/8 y compris traitement anti-termites) Sous-Total 5 VI- MENUISERIES F.P porte métallique persienne de 120/220 en tôle noire d'épaisseur 10/10 y compris peinture antirouille, crochets, cales de maintien, pattes de scellement longueur min.20 cm et serrures de surette de type vachette, fer plat de

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

m² m3

256,40 1,31

0,98

5,01

1,77

1,46

0,98

16,01

m²

225,38

m²

278,50

m²

14,00

m²

187,27

29,60

9,80

147,60

m²

126,00

2,00

Page 97 sur 231

renfort avec cadre en double Z et de deux supports de cadenas

Désignation I-TERRASSEMENT Préparation et implantation du terrain Fouille en pleine masse

Unité

PU (F Quantité CFA)

54,29

38,08

3,21

1.3

Fouille en rigole pour fondation

1.4

Évacuation du déblai

35,49

1,13

1,67

0,36

0,53

49,68

II 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

MONTANT (FCFA)

Page 98 sur 231

2.6 2.7 2.8 2.9 III 3.1 3.2 3.3 3.4 IV 4.1 4.2 4.3 V 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 VI 6.1

6.2

6.3

VII 7.1 7.2

Béton armé dosé à 350kg/m3 pour dalle de défécation et d'aération Béton armé dosé à 350kg/m3 pour chainage Béton de forme dosé à 350kg/m3 (ép.= 10 cm) pour rampe d'accès et couloir

1,62

1,11

1,09

0,18

m²

39,725

0,48

0,77

0,35

m²

FP Poutres, et traverses en IPN 80 Cornière 45 et accessoires Sous-Total 4 V- ENDUITS

ml ml

12,76 15,20 17,40

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

82,81 56,58

m² m² m²

46,90

m²

Unité

1,00

Unité

2,00

3,10

m² m²

10,00 33,45 Page 99 sur 231

VIII- PLOMBERIES SANITAIRES ET AUTRES F/P de PVC 100 pour tuyauterie 8.1 ml 9,00 d'aération de la fosse F/P Chaise « damu » en bloc amovible 8.2 U 1,00 de béton Sous-Total 8 TOTAL D'UN BLOC DE TROIS LATRINES (en TTC) TOTAL DEUX BLOCS DE TROIS LATRINES (en TTC)

VIII

RECAPILATIF ECOLE GUIMBALA N°

DESIGNATION

UNITE

GENERALITE CONSTRUCTION D'UN BLOC DE (02) SALLES DE CLASSES CONSTRUCTION DEUX BLOCS DE TROIS LATRINES TOTAL GENERAL GUIMBALA (en F CFA T.T.C)

1,00

B C

QTE PU (F CFA)

MONTANT (FCFA)

RECAPILATIF LOT 1 N° 1 2 3

DESIGNATION

UNITE

SIRAKOROBOUGOU DIONO PISSA GUIMBALA TOTAL GENERAL LOT 1 (en F CFA T.T.C)

U U U

QTE PU (F CFA)

MONTANT (FCFA)

1,00 1,00 1,00

Lot n° 2 : Projet de construction de trois blocs de deux salles de classes et de six blocs de trois latrines Ecole de Dougadougou : Projet de construction d'un bloc de deux salles de classes et de deux blocs de trois latrines A-GENERALITE N° 1.1 1.2

DESIGNATIONS DES OUVRAGES Installations du chantier y compris amené et repli des matériels Elaborations des plans d'exécutions et recollements TOTAL I

QTE

1,00

P. U. (FCFA)

MONTANT (FCFA)

B : DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF BLOC DE (02) DEUX SALLES DE CLASSES N°

1.1

DESIGNATIONS I- TERRASSEMENT Préparation, décapage, nivellement, implantation du bâtiment

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

UNITE

QTE

P.U (F CFA)

MONTANT (FCFA)

265,00 Page 100 sur 231

1.2 1.3 1.4

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

3.1 3.3 3.2 3.1 3.0 3.1 3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

5.1

Fouilles pour fondation y compris toutes sujétions Remblais provenant des fouilles et compacte en couches de 20 cm Remblais d'apport compacte en couches de 20 cm Sous-Total 1 II- BETON/MACONNERIE EN FONDATION Béton de propreté épaisseur 5 cm dose à 150 kg/m3 Maçonnerie en agglos pleins de 20 soubassements B.A pour semelles isolées dosés à 350kg/m3 B.A pour t poteaux d'attente dosés à 350kg/m3 B.A dose à 350 kg/m3 pour Longrine dosée à 350kg/m3 Sous-Total 2 III- BETON MACONNERIE EN ELEVATION Maçonnerie d'agglos creux de 15x20x40 B.A pour poteaux dose 350 kg/m3 B.A pour chaînage allège ceinturant tout le bâtiment dosé à 350kg/m3 B.A pour chaînage linteau et chaînage haut dosé à 350kg/m3 B.A pour chaînage rampant dosé à 350kg/m3 Béton banche pour perron d'accès dose à 250 kg/m3 Béton pour rampe d’accès avec une bèche d'encrage de 30cm dose à 250 kg/m3 Béton de forme (épais 10 cm) dose à 300 kg/m3 avec chape incorporée bouchardée de 2 cm d'épaisseur Sous-Total 3 IV- ENDUITS/REVETEMENTS Enduits extérieurs doses à 350 kg/m3 d'épaisseur 1,5 cm appliques en 3 couches Enduits intérieurs doses à 300 kg/m3 d'épaisseur 1,5 cm appliques en 3 couches Tableau noir de dimension 7x1 y compris larmiers en bas et peinture ardoise en 3 couches Sous-Total 4 V- CHARPENTE/COUVERTURE F.P tôles BAC 60/100 y compris toutes sujétions

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

32,01

22,41

89,62

2,43

41,63

4,61

0,96

3,33

m² m3

256,40 1,31

0,98

5,01

1,77

1,46

0,98

16,01

m²

225,38

m²

278,50

m²

14,00

m²

187,27

Page 101 sur 231

5.2

5.3

5.4

5.5

6.1

6.2

6.3

6.4

7.1 7.2 7.3 7.4 7.5

F.P de pannes en IPN 120 sur les poteaux en BA y compris fixation et peinture antirouille F.P de pannes en IPN 80 sur les poteaux en BA y compris fixation et peinture antirouille F.P de traverses en cornières 50 solidarise par boulonnage à l'aide d'équerre y compris peinture antirouille F.P de faux plafond en contre plaque de 5 mm (carreaux de 100x100 poses sur travures en bois de section minimale 4/8 y compris traitement anti-termites) Sous-Total 5 VI- MENUISERIES F.P porte métallique persienne de 120/220 en tôle noire d'épaisseur 10/10 y compris peinture antirouille, crochets, cales de maintien, pattes de scellement longueur min.20 cm et serrures de surette de type vachette, fer plat de renfort avec cadre en double Z et de deux supports de cadenas F.P fenêtre métallique persienne de 120/120 en tôle noire d'épaisseur 10/10 y compris peinture antirouille, crochets, cales de maintien, pattes de scellement longueur min.20 cm et serrures de surette de type vachette, fer plat de renfort avec cadre en double Z F.P d'impostes métalliques persiennes 120x30 avec grillage moustiquaire y compris peinture antirouille F.P de cornière de 30x30 avec de scellement pour seuils d'entrée et nez des perrons Sous-Total 6 VII- PEINTURE Enduit tyrolien en 3 couches sur toutes les surfaces extérieures F.P de peinture FOM appliquée en 3 couches sur toutes les surfaces intérieures Peinture FOM sur faux-plafond y compris toutes sujétions F.P de peinture à l'huile type rexagro sur menuiseries et charpentes Peinture à l'huile sur murs intérieurs H=1,60 m Y compris toutes sujétions Sous-Total 7

29,60

9,80

147,60

m²

126,00

2,00

10,00

12,00

13,80

m²

225,38

m²

278,50

m²

126,00

m²

45,12

m²

144,00

TOTAL UN (01) BLOC DE DEUX (02) SALLES DE CLASSES (T.TC)

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

Page 102 sur 231

C : DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF DEUX BLOCS DE TROIS (03) LATRINES VIP N° ordre I 1.1 1.2

Désignation I-TERRASSEMENT Préparation et implantation du terrain Fouille en pleine masse

Unité

PU (F Quantité CFA)

54,29

38,08

3,21

1.3

Fouille en rigole pour fondation

1.4

Évacuation du déblai

35,49

1,13

1,67

0,36

0,53

49,68

1,62

1,11

1,09

0,18

m²

39,725

0,48

0,77

0,35

m²

FP Poutres, et traverses en IPN 80 Cornière 45 et accessoires Sous-Total 4 V- ENDUITS

ml ml

12,76 15,20 17,40

II 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 III 3.1 3.2 3.3 3.4 IV 4.1 4.2 4.3 V 5.1 5.2 5.3

Enduits sur maçonnerie en élévation de briques creuses dosé à 300kg/m3 Enduit barbotine sur maçonnerie en élévation de briques pleines dosé à 300/kg/m3 Enduit tyrolien sur mur rideau et mur

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

MONTANT (FCFA)

82,81 56,58

m² m²

46,90 Page 103 sur 231

de la latrine 5.4 5.5

F/P des carreaux au sol F/P des carreaux de faïence

m² m²

Sous-Total 5 VI VI- MENUSERIES METALLIQUES F/P de Porte métallique pleine de 1 mx1,95 m sur une cadre métallique en 6.1 Unité 1,00 double Z avec targette en boule et candelas F/P de Porte métallique pleine de 0,7 mx1,95 m sur une cadre métallique en 6.2 Unité 2,00 double Z avec targette en boule et candelas F/P de barre d'appui handicapé en tube 6.3 ml 3,10 rond fixé à 60 cm du sol de la cabine Sous-Total 6 VII VII- PEINTURES 7.1 Peinture à huile appliquée sur menuiserie m² 10,00 7.2 Peinture à huile sur le mur intérieur m² 33,45 Sous-Total 7 VIII- PLOMBERIES SANITAIRES VIII ET AUTRES F/P de PVC 100 pour tuyauterie 8.1 ml 9,00 d'aération de la fosse F/P Chaise « damu » en bloc amovible 8.2 U 1,00 de béton Sous-Total 8 TOTAL D'UN BLOC DE TROIS LATRINES (en TTC) TOTAL DEUX BLOCS DE TROIS LATRINES (en TTC)

RECAPILATIF ECOLE DOUGADOUGOU N°

DESIGNATION

UNITE

GENERALITE CONSTRUCTION D'UN BLOC DE (02) SALLES DE CLASSES CONSTRUCTION DEUX BLOCS DE TROIS LATRINES TOTAL GENERAL DOUGADOUGOU (en F CFA T.T.C)

1,00

B C

QTE PU (F CFA)

MONTANT (FCFA)

Ecole de Séribougou : Projet de construction d'un bloc de deux salles de classes et de deux blocs de trois latrines A-GENERALITE P. U. MONTANT N° DESIGNATIONS DES OUVRAGES U. QTE (FCFA) (FCFA) Installations du chantier y compris 1.1 FF 1,00 amené et repli des matériels Elaborations des plans d'exécutions et 1.2 FF 1,00 recollements Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

Page 104 sur 231

TOTAL I B: DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF BLOC DE (02) DEUX SALLES DE CLASSES P.U (F MONTANT N° DESIGNATIONS UNITE QTE CFA) (FCFA) I- TERRASSEMENT Préparation, décapage, nivellement, 1.1 m2 265,00 implantation du bâtiment Fouilles pour fondation y compris toutes 1.2 m3 32,01 sujétions Remblais provenant des fouilles et 1.3 m3 22,41 compacte en couches de 20 cm Remblais d'apport compacte en couches 1.4 m3 89,62 de 20 cm Sous-Total 1 II- BETON/MACONNERIE EN FONDATION Béton de propreté épaisseur 5 cm dose à 2.1 m3 2,43 150 kg/m3 Maçonnerie en agglos pleins de 20 2.2 m2 41,63 soubassements B.A pour semelles isolées dosés à 2.3 m3 4,61 350kg/m3 B.A pour t poteaux d'attente dosés à 2.4 m3 0,96 350kg/m3 B.A dose à 350 kg/m3 pour Longrine 2.5 m3 3,33 dosée à 350kg/m3 Sous-Total 2 III- BETON MACONNERIE EN ELEVATION 3.1 Maçonnerie d'agglos creux de 15x20x40 m² 256,40 3.3 B.A pour poteaux dose 350 kg/m3 m3 1,31 B.A pour chaînage allège ceinturant tout 3.2 m3 0,98 le bâtiment dosé à 350kg/m3 B.A pour chaînage linteau et chaînage 3.1 m3 5,01 haut dosé à 350kg/m3 B.A pour chaînage rampant dosé à 3.0 m3 1,77 350kg/m3 Béton banche pour perron d'accès dose à 3.1 m3 1,46 250 kg/m3 Béton pour rampe d’accès avec une 3.2 bèche d'encrage de 30cm dose à 350 m3 0,98 kg/m3 Béton de forme (épais 10 cm) dose à 300 3.3 kg/m3 avec chape incorporée m3 16,01 bouchardée de 2 cm d'épaisseur Sous-Total 3 IV- ENDUITS/REVETEMENTS Enduits extérieurs doses à 350 kg/m3 4.1 d'épaisseur 1,5 cm appliques en 3 m² 225,38 couches Enduits intérieurs doses à 300 kg/m3 4.2 d'épaisseur 1,5 cm appliques en 3 m² 278,50 couches Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

Page 105 sur 231

4.3

5.1 5.2

5.3

5.4

5.5

6.1

6.2

6.3

6.4

7.1 7.2 7.3 7.4

Tableau noir de dimension 7x1 y compris larmiers en bas et peinture ardoise en 3 couches Sous-Total 4 V- CHARPENTE/COUVERTURE F.P tôles BAC 60/100 y compris toutes sujétions F.P de pannes en IPN 120 sur les poteaux en BA y compris fixation et peinture antirouille F.P de pannes en IPN 80 sur les poteaux en BA y compris fixation et peinture antirouille F.P de traverses en cornières 50 solidarise par boulonnage à l'aide d'équerre y compris peinture antirouille F.P de faux plafond en contre plaque de 5 mm (carreaux de 100x100 poses sur travures en bois de section minimale 4/8 y compris traitement anti-termites) Sous-Total 5 VI- MENUISERIES F.P porte métallique persienne de 120/220 en tôle noire d'épaisseur 10/10 y compris peinture antirouille, crochets, cales de maintien, pattes de scellement longueur min.20 cm et serrures de surette de type vachette, fer plat de renfort avec cadre en double Z et de deux supports de cadenas F.P fenêtre métallique persienne de 120/120 en tôle noire d'épaisseur 10/10 y compris peinture antirouille, crochets, cales de maintien, pattes de scellement longueur min.20 cm et serrures de surette de type vachette, fer plat de renfort avec cadre en double Z F.P d'impostes métalliques persiennes 120x30 avec grillage moustiquaire y compris peinture antirouille F.P de cornière de 30x30 avec de scellement pour seuils d'entrée et nez des perrons Sous-Total 6 VII- PEINTURE Enduit tyrolien en 3 couches sur toutes les surfaces extérieures F.P de peinture FOM appliquée en 3 couches sur toutes les surfaces intérieures Peinture FOM sur faux-plafond y compris toutes sujétions F.P de peinture à l'huile type rexagro sur menuiseries et charpentes

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

m²

14,00

m²

187,27

29,60

9,80

147,60

m²

126,00

2,00

10,00

12,00

13,80

m²

225,38

m²

278,50

m²

126,00

m²

45,12 Page 106 sur 231

Peinture à l'huile sur murs intérieurs m² 144,00 H=1,60 m Y compris toutes sujétions Sous-Total 7 TOTAL UN (01) BLOC DE DEUX (02) SALLES DE CLASSES (T.TC) C: DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF DEUX BLOCS DE TROIS (03) LATRINES VIP

7.5

N° ordre I 1.1 1.2 1.3 1.4 II 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 III 3.1 3.2 3.3 3.4 IV 4.1 4.2 4.3 V 5.1

Désignation I-TERRASSEMENT Préparation et implantation du terrain

Unité

PU (F Quantité CFA)

54,29

38,08

3,21

35,49

1,13

1,67

0,36

0,53

49,68

1,62

1,11

1,09

0,18

m²

39,725

0,48

0,77

0,35

m²

FP Poutres, et traverses en IPN 80 Cornière 45 et accessoires Sous-Total 4 V- ENDUITS

ml ml

12,76 15,20 17,40

Fouille en pleine masse Fouille en rigole pour fondation Évacuation du déblai Sous-Total 1 II-BÉTON ET MAÇONNERIE EN FONDATION Béton de propreté dosé à 150kg/m3 Béton légèrement armé dosé à 350kg/m3 pour radier fosse esp=10cm Béton pour semelles dosé 350kg/m3 Béton armé dosé à 350kg/m3 pour poteau en fondation Maçonnerie en Agglos plein de 15 cm Béton armé dosé à 350kg/m3 pour dalle de défécation et d'aération Béton armé dosé à 350kg/m3 pour chainage Béton de forme dosé à 350kg/m3 (ép. = 10 cm) pour rampe d'accès et couloir

Enduits sur maçonnerie en élévation de briques creuses dosé à 300kg/m3

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

MONTANT (FCFA)

82,81

Page 107 sur 231

Enduit barbotine sur maçonnerie en 5.2 élévation de briques pleines dosé à 56,58 300/kg/m3 m² Enduit tyrolien sur mur rideau et mur 5.3 46,90 de la latrine m² 5.4 F/P des carreaux au sol m² 5.5 F/P des carreaux de faïence m² Sous-Total 5 VI VI- MENUSERIES METALLIQUES F/P de Porte métallique pleine de 1 mx1,95 m sur une cadre métallique en 6.1 Unité 1,00 double Z avec targette en boule et candelas F/P de Porte métallique pleine de 0,7 mx1,95 m sur une cadre métallique en 6.2 Unité 2,00 double Z avec targette en boule et candelas F/P de barre d'appui handicapé en tube 6.3 ml 3,10 rond fixé à 60 cm du sol de la cabine Sous-Total 6 VII VII- PEINTURES 7.1 Peinture à huile appliquée sur menuiserie m² 10,00 7.2 Peinture à huile sur le mur intérieur m² 33,45 Sous-Total 7 VIII- PLOMBERIES SANITAIRES VIII ET AUTRES F/P de PVC 100 pour tuyauterie 8.1 ml 9,00 d'aération de la fosse F/P Chaise « damu » en bloc amovible 8.2 U 1,00 de béton Sous-Total 8 TOTAL D'UN BLOC DE TROIS LATRINES (en TTC) TOTAL DEUX BLOCS DE TROIS LATRINES (en TTC)

RECAPILATIF ECOLE SERIBOUGOU N° A B C

DESIGNATION

UNITE

GENERALITE CONSTRUCTION D'UN BLOC DE (02) SALLES DE CLASSES CONSTRUCTION DEUX BLOCS DE TROIS LATRINES TOTAL GENERAL SERIBOUGOU (en F CFA T.T.C)

QTE PU (F CFA)

1,00

MONTANT (FCFA)

Ecole de Ouendja : Projet de construction d'un bloc de deux salles de classes et de deux blocs de trois latrines A-GENERALITE N°

DESIGNATIONS DES OUVRAGES

1.1

Installations du chantier y compris

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

QTE

P. U. (FCFA)

MONTANT (FCFA)

1,00 Page 108 sur 231

amené et repli des matériels Elaborations des plans d'exécutions et 1.2 FF 1,00 recollements TOTAL I B : DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF BLOC DE (02) DEUX SALLES DE CLASSES P.U (F MONTANT N° DESIGNATIONS UNITE QTE CFA) (FCFA) I- TERRASSEMENT Préparation, décapage, nivellement, 1.1 m2 265,00 implantation du bâtiment Fouilles pour fondation y compris toutes 1.2 m3 32,01 sujétions Remblais provenant des fouilles et 1.3 m3 22,41 compacte en couches de 20 cm Remblais d'apport compacte en couches 1.4 m3 89,62 de 20 cm Sous-Total 1 II- BETON/MACONNERIE EN FONDATION Béton de propreté épaisseur 5 cm dose à 2.1 m3 2,43 150 kg/m3 Maçonnerie en agglos pleins de 20 2.2 m2 41,63 soubassements B.A pour semelles isolées dosés à 2.3 m3 4,61 350kg/m3 B.A pour t poteaux d'attente dosés à 2.4 m3 0,96 350kg/m3 B.A dose à 350 kg/m3 pour Longrine 2.5 m3 3,33 dosée à 350kg/m3 Sous-Total 2 III- BETON MACONNERIE EN ELEVATION 3.1 Maçonnerie d'agglos creux de 15x20x40 m² 256,40 3.3 B.A pour poteaux dose 350 kg/m3 m3 1,31 B.A pour chaînage allège ceinturant tout 3.2 m3 0,98 le bâtiment dosé à 350kg/m3 B.A pour chaînage linteau et chaînage 3.1 m3 5,01 haut dosé à 350kg/m3 B.A pour chaînage rampant dosé à 3.0 m3 1,77 350kg/m3 Béton banche pour perron d'accès dose à 3.1 m3 1,46 250 kg/m3 Béton pour rampe d’accès avec une 3.2 bèche d'encrage de 30cm dose à 350 m3 0,98 kg/m3 Béton de forme (épais 10 cm) dose à 300 3.3 kg/m3 avec chape incorporée m3 16,01 bouchardée de 2 cm d'épaisseur Sous-Total 3 IV- ENDUITS/REVETEMENTS Enduits extérieurs doses à 350 kg/m3 4.1 d'épaisseur 1,5 cm appliques en 3 m² 225,38 couches Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

Page 109 sur 231

4.2

4.3

5.1 5.2

5.3

5.4

5.5

6.1

6.2

6.3

6.4

7.1 7.2 7.3

Enduits intérieurs doses à 300 kg/m3 d'épaisseur 1,5 cm appliques en 3 couches Tableau noir de dimension 7x1 y compris larmiers en bas et peinture ardoise en 3 couches Sous-Total 4 V- CHARPENTE/COUVERTURE F.P tôles BAC 60/100 y compris toutes sujétions F.P de pannes en IPN 120 sur les poteaux en BA y compris fixation et peinture antirouille F.P de pannes en IPN 80 sur les poteaux en BA y compris fixation et peinture antirouille F.P de traverses en cornières 50 solidarise par boulonnage à l'aide d'équerre y compris peinture antirouille F.P de faux plafond en contre plaque de 5 mm (carreaux de 100x100 poses sur travures en bois de section minimale 4/8 y compris traitement anti-termites) Sous-Total 5 VI- MENUISERIES F.P porte métallique persienne de 120/220 en tôle noire d'épaisseur 10/10 y compris peinture antirouille, crochets, cales de maintien, pattes de scellement longueur min.20 cm et serrures de surette de type vachette, fer plat de renfort avec cadre en double Z et de deux supports de cadenas F.P fenêtre métallique persienne de 120/120 en tôle noire d'épaisseur 10/10 y compris peinture antirouille, crochets, cales de maintien, pattes de scellement longueur min.20 cm et serrures de surette de type vachette, fer plat de renfort avec cadre en double Z F.P d'impostes métalliques persiennes 120x30 avec grillage moustiquaire y compris peinture antirouille F.P de cornière de 30x30 avec de scellement pour seuils d'entrée et nez des perrons Sous-Total 6 VII- PEINTURE Enduit tyrolien en 3 couches sur toutes les surfaces extérieures F.P de peinture FOM appliquée en 3 couches sur toutes les surfaces intérieures Peinture FOM sur faux-plafond y

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

m²

278,50

m²

14,00

m²

187,27

29,60

9,80

147,60

m²

126,00

2,00

10,00

12,00

13,80

m²

225,38

m²

278,50

m²

126,00 Page 110 sur 231

compris toutes sujétions F.P de peinture à l'huile type rexagro sur 7.4 m² 45,12 menuiseries et charpentes Peinture à l'huile sur murs intérieurs 7.5 m² 144,00 H=1,60 m Y compris toutes sujétions Sous-Total 7 TOTAL UN (01) BLOC DE DEUX (02) SALLES DE CLASSES (T.TC) C: DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF DEUX BLOCS DE TROIS (03) LATRINES VIP N° ordre I 1.1 1.2

Désignation I-TERRASSEMENT Préparation et implantation du terrain Fouille en pleine masse

Unité

PU (F Quantité CFA)

54,29

38,08

3,21

1.3

Fouille en rigole pour fondation

1.4

Évacuation du déblai

35,49

1,13

1,67

0,36

0,53

49,68

1,62

1,11

1,09

0,18

m²

39,725

0,48

0,77

0,35

m²

FP Poutres, et traverses en IPN 80 Cornière 45 et accessoires Sous-Total 4 V- ENDUITS

ml ml

12,76 15,20 17,40

II 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 III 3.1 3.2 3.3 3.4 IV 4.1 4.2 4.3 V

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

MONTANT (FCFA)

Page 111 sur 231

5.1 5.2 5.3 5.4 5.5

82,81 56,58

m² m² m²

46,90

F/P des carreaux de faïence

m² Sous-Total 5 VI VI- MENUSERIES METALLIQUES F/P de Porte métallique pleine de 1 mx1,95 m sur une cadre métallique en 6.1 Unité 1,00 double Z avec targette en boule et candelas F/P de Porte métallique pleine de 0,7 mx1,95 m sur une cadre métallique en 6.2 Unité 2,00 double Z avec targette en boule et candelas F/P de barre d'appui handicapé en tube 6.3 ml 3,10 rond fixé à 60 cm du sol de la cabine Sous-Total 6 VII VII- PEINTURES 7.1 Peinture à huile appliquée sur menuiserie m² 10,00 7.2 Peinture à huile sur le mur intérieur m² 33,45 Sous-Total 7 VIII- PLOMBERIES SANITAIRES VIII ET AUTRES F/P de PVC 100 pour tuyauterie 8.1 ml 9,00 d'aération de la fosse F/P Chaise « damu » en bloc amovible 8.2 U 1,00 de béton Sous-Total 8 TOTAL D'UN BLOC DE TROIS LATRINES (en TTC) TOTAL DEUX BLOCS DE TROIS LATRINES (en TTC)

RECAPILATIF ECOLE OUENGJA N°

DESIGNATION

UNITE

GENERALITE CONSTRUCTION D'UN BLOC DE (02) SALLES DE CLASSES CONSTRUCTION DEUX BLOCS DE TROIS LATRINES TOTAL GENERAL OUENGJA (en F CFA T.T.C)

1,00

B C

QTE PU (F CFA)

MONTANT (FCFA)

RECAPILATIF LOT 2 N°

DESIGNATION

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

UNITE

QTE PU (F CFA)

MONTANT (FCFA) Page 112 sur 231

1 2 3

DOUGADOUGOU SERIBOUGOU OUENDJA TOTAL GENERAL LOT 2 (en F CFA T.T.C)

U U U

1,00 1,00 1,00

Lot n° 3 : Projet de construction de trois blocs de deux salles de classes et de six blocs de trois latrines Ecole de Kossouka : Projet de construction d'un bloc de deux salles de classes et de deux blocs de trois latrines A-GENERALITE N° 1.1 1.2

DESIGNATIONS DES OUVRAGES Installations du chantier y compris amené et repli des matériels Elaborations des plans d'exécutions et recollements TOTAL I

QTE

1,00

P. U. (FCFA)

MONTANT (FCFA)

B : DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF BLOC DE (02) DEUX SALLES DE CLASSES N°

1.1 1.2 1.3 1.4

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

3.1 3.3 3.2

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

UNITE

QTE

265,00

32,01

22,41

89,62

2,43

41,63

4,61

0,96

3,33

m² m3

256,40 1,31

0,98

P.U (F CFA)

MONTANT (FCFA)

Page 113 sur 231

3.1 3.0 3.1 3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

5.1 5.2

5.3

5.4

5.5

6.1

6.2

B.A pour chaînage linteau et chaînage haut dosé à 350kg/m3 B.A pour chaînage rampant dosé à 350kg/m3 Béton banche pour perron d'accès dose à 250 kg/m3 Béton pour rampe d’accès avec une bèche d'encrage de 30cm dose à 250 kg/m3 Béton de forme (épais 10 cm) dose à 300 kg/m3 avec chape incorporée bouchardée de 2 cm d'épaisseur Sous-Total 3 IV- ENDUITS/REVETEMENTS Enduits extérieurs doses à 350 kg/m3 d'épaisseur 1,5 cm appliques en 3 couches Enduits intérieurs doses à 300 kg/m3 d'épaisseur 1,5 cm appliques en 3 couches Tableau noir de dimension 7x1 y compris larmiers en bas et peinture ardoise en 3 couches Sous-Total 4 V- CHARPENTE/COUVERTURE F.P tôles BAC 60/100 y compris toutes sujétions F.P de pannes en IPN 120 sur les poteaux en BA y compris fixation et peinture antirouille F.P de pannes en IPN 80 sur les poteaux en BA y compris fixation et peinture antirouille F.P de traverses en cornières 50 solidarise par boulonnage à l'aide d'équerre y compris peinture antirouille F.P de faux plafond en contre plaque de 5 mm (carreaux de 100x100 poses sur travures en bois de section minimale 4/8 y compris traitement anti-termites) Sous-Total 5 VI- MENUISERIES F.P porte métallique persienne de 120/220 en tôle noire d'épaisseur 10/10 y compris peinture antirouille, crochets, cales de maintien, pattes de scellement longueur min.20 cm et serrures de surette de type vachette, fer plat de renfort avec cadre en double Z et de deux supports de cadenas F.P fenêtre métallique persienne de 120/120 en tôle noire d'épaisseur 10/10 y compris peinture antirouille, crochets, cales de maintien, pattes de scellement

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

5,01

1,77

1,46

0,98

16,01

m²

225,38

m²

278,50

m²

14,00

m²

187,27

29,60

9,80

147,60

m²

126,00

2,00

10,00

Page 114 sur 231

longueur min.20 cm et serrures de surette de type vachette, fer plat de renfort avec cadre en double Z

6.3

6.4

7.1 7.2 7.3 7.4 7.5

F.P d'impostes métalliques persiennes 120x30 avec grillage moustiquaire y compris peinture antirouille F.P de cornière de 30x30 avec de scellement pour seuils d'entrée et nez des perrons Sous-Total 6 VII- PEINTURE Enduit tyrolien en 3 couches sur toutes les surfaces extérieures F.P de peinture FOM appliquée en 3 couches sur toutes les surfaces intérieures Peinture FOM sur faux-plafond y compris toutes sujétions F.P de peinture à l'huile type rexagro sur menuiseries et charpentes Peinture à l'huile sur murs intérieurs H=1,60 m Y compris toutes sujétions Sous-Total 7

12,00

13,80

m²

225,38

m²

278,50

m²

126,00

m²

45,12

m²

144,00

TOTAL UN (01) BLOC DE DEUX (02) SALLES DE CLASSES (T.TC) C : DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF DEUX BLOCS DE TROIS (03) LATRINES VIP N° ordre I 1.1

Désignation I-TERRASSEMENT Préparation et implantation du terrain

Unité

PU (F Quantité CFA)

54,29

38,08

1.2

Fouille en pleine masse

1.3

Fouille en rigole pour fondation

3,21

35,49

1,13

1,67

0,36

0,53

49,68

1,62

1,11

1.4 II 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7

Évacuation du déblai Sous-Total 1 II-BÉTON ET MAÇONNERIE EN FONDATION Béton de propreté dosé à 150kg/m3 Béton légèrement armé dosé à 350kg/m3 pour radier fosse esp=10cm Béton pour semelles dosé 350kg/m3 Béton armé dosé à 350kg/m3 pour poteau en fondation Maçonnerie en Agglos plein de 15 cm Béton armé dosé à 350kg/m3 pour dalle de défécation et d'aération Béton armé dosé à 350kg/m3 pour chainage

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

MONTANT (FCFA)

Page 115 sur 231

2.8 2.9 III 3.1 3.2 3.3 3.4 IV 4.1 4.2 4.3 V 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 VI 6.1

6.2

6.3

VII 7.1 7.2 VIII 8.1 8.2

Béton de forme dosé à 350kg/m3 (ép. = 10 cm) pour rampe d'accès et couloir

1,09

0,18

m²

39,725

0,48

0,77

0,35

m²

FP Poutres, et traverses en IPN 80 Cornière 45 et accessoires Sous-Total 4 V- ENDUITS

ml ml

12,76 15,20 17,40

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

82,81 56,58

m² m² m² m²

46,90

Unité

1,00

Unité

2,00

3,10

m² m²

10,00 33,45

9,00

1,00 Page 116 sur 231

de béton Sous-Total 8 TOTAL D'UN BLOC DE TROIS LATRINES (en TTC) TOTAL DEUX BLOCS DE TROIS LATRINES (en TTC)

RECAPILATIF ECOLE KOSSOUKA N°

DESIGNATION

UNITE

GENERALITE CONSTRUCTION D'UN BLOC DE (02) SALLES DE CLASSES CONSTRUCTION DEUX BLOCS DE TROIS LATRINES TOTAL GENERAL DOUGADOUGOU (en F CFA T.T.C)

1,00

B C

QTE PU (F CFA)

MONTANT (FCFA)

Ecole de Kankan : Projet de construction d'un bloc de deux salles de classes et de deux blocs de trois latrines A-GENERALITE P. U. MONTANT N° DESIGNATIONS DES OUVRAGES U. QTE (FCFA) (FCFA) Installations du chantier y compris 1.1 FF 1,00 amené et repli des matériels Elaborations des plans d'exécutions et 1.2 FF 1,00 recollements TOTAL I B: DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF BLOC DE (02) DEUX SALLES DE CLASSES P.U (F MONTANT N° DESIGNATIONS UNITE QTE CFA) (FCFA) I- TERRASSEMENT Préparation, décapage, nivellement, 1.1 m2 265,00 implantation du bâtiment Fouilles pour fondation y compris toutes 1.2 m3 32,01 sujétions Remblais provenant des fouilles et 1.3 m3 22,41 compacte en couches de 20 cm Remblais d'apport compacte en couches 1.4 m3 89,62 de 20 cm Sous-Total 1 II- BETON/MACONNERIE EN FONDATION Béton de propreté épaisseur 5 cm dose à 2.1 m3 2,43 150 kg/m3 Maçonnerie en agglos pleins de 20 2.2 m2 41,63 soubassements B.A pour semelles isolées dosés à 2.3 m3 4,61 350kg/m3 B.A pour t poteaux d'attente dosés à 2.4 m3 0,96 350kg/m3 B.A dose à 350 kg/m3 pour Longrine 2.5 m3 3,33 dosée à 350kg/m3 Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

Page 117 sur 231

3.1 3.3 3.2 3.1 3.0 3.1 3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

5.1 5.2

5.3

5.4

5.5

Sous-Total 2 III- BETON MACONNERIE EN ELEVATION Maçonnerie d'agglos creux de 15x20x40 B.A pour poteaux dose 350 kg/m3 B.A pour chaînage allège ceinturant tout le bâtiment dosé à 350kg/m3 B.A pour chaînage linteau et chaînage haut dosé à 350kg/m3 B.A pour chaînage rampant dosé à 350kg/m3 Béton banche pour perron d'accès dose à 250 kg/m3 Béton pour rampe d’accès avec une bèche d'encrage de 30cm dose à 350 kg/m3 Béton de forme (épais 10 cm) dose à 300 kg/m3 avec chape incorporée bouchardée de 2 cm d'épaisseur Sous-Total 3 IV- ENDUITS/REVETEMENTS Enduits extérieurs doses à 350 kg/m3 d'épaisseur 1,5 cm appliques en 3 couches Enduits intérieurs doses à 300 kg/m3 d'épaisseur 1,5 cm appliques en 3 couches Tableau noir de dimension 7x1 y compris larmiers en bas et peinture ardoise en 3 couches Sous-Total 4 V- CHARPENTE/COUVERTURE F.P tôles BAC 60/100 y compris toutes sujétions F.P de pannes en IPN 120 sur les poteaux en BA y compris fixation et peinture antirouille F.P de pannes en IPN 80 sur les poteaux en BA y compris fixation et peinture antirouille F.P de traverses en cornières 50 solidarise par boulonnage à l'aide d'équerre y compris peinture antirouille F.P de faux plafond en contre plaque de 5 mm (carreaux de 100x100 poses sur travures en bois de section minimale 4/8 y compris traitement anti-termites) Sous-Total 5 VI- MENUISERIES

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

m² m3

256,40 1,31

0,98

5,01

1,77

1,46

0,98

16,01

m²

225,38

m²

278,50

m²

14,00

m²

187,27

29,60

9,80

147,60

m²

126,00

Page 118 sur 231

F.P porte métallique persienne de 120/220 en tôle noire d'épaisseur 10/10 y compris peinture antirouille, crochets, cales de maintien, pattes de scellement 6.1 u 2,00 longueur min.20 cm et serrures de surette de type vachette, fer plat de renfort avec cadre en double Z et de deux supports de cadenas F.P fenêtre métallique persienne de 120/120 en tôle noire d'épaisseur 10/10 y compris peinture antirouille, crochets, 6.2 cales de maintien, pattes de scellement u 10,00 longueur min.20 cm et serrures de surette de type vachette, fer plat de renfort avec cadre en double Z F.P d'impostes métalliques persiennes 6.3 120x30 avec grillage moustiquaire y u 12,00 compris peinture antirouille F.P de cornière de 30x30 avec de 6.4 scellement pour seuils d'entrée et nez des ml 13,80 perrons Sous-Total 6 VII- PEINTURE Enduit tyrolien en 3 couches sur toutes 7.1 m² 225,38 les surfaces extérieures F.P de peinture FOM appliquée en 3 7.2 couches sur toutes les surfaces m² 278,50 intérieures Peinture FOM sur faux-plafond y 7.3 m² 126,00 compris toutes sujétions F.P de peinture à l'huile type rexagro sur 7.4 m² 45,12 menuiseries et charpentes Peinture à l'huile sur murs intérieurs 7.5 m² 144,00 H=1,60 m Y compris toutes sujétions Sous-Total 7 TOTAL UN (01) BLOC DE DEUX (02) SALLES DE CLASSES (T.TC) C: DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF DEUX BLOCS DE TROIS (03) LATRINES VIP N° ordre

Désignation

Unité

PU (F Quantité CFA)

I 1.1

I-TERRASSEMENT Préparation et implantation du terrain

54,29

1.2

Fouille en pleine masse

38,08

3,21

Évacuation du déblai

35,49

Sous-Total 1 II-BÉTON ET MAÇONNERIE EN FONDATION Béton de propreté dosé à 150kg/m3 Béton légèrement armé dosé à 350kg/m3 pour radier fosse esp=10cm Béton pour semelles dosé 350kg/m3

1,13

1,67

0,36

1.3 1.4 II 2.1 2.2 2.3

Fouille en rigole pour fondation

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

MONTANT (FCFA)

Page 119 sur 231

2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 III 3.1 3.2 3.3 3.4 IV 4.1 4.2 4.3 V 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 VI 6.1

6.2

6.3

VII 7.1

Béton armé dosé à 350kg/m3 pour poteau en fondation Maçonnerie en Agglos plein de 15 cm Béton armé dosé à 350kg/m3 pour dalle de défécation et d'aération Béton armé dosé à 350kg/m3 pour chainage Béton de forme dosé à 350kg/m3 (ép. = 10 cm) pour rampe d'accès et couloir

0,53

49,68

1,62

1,11

1,09

0,18

m²

39,725

0,48

0,77

0,35

m²

FP Poutres, et traverses en IPN 80 Cornière 45 et accessoires Sous-Total 4 V- ENDUITS

ml ml

12,76 15,20 17,40

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

82,81 56,58

m² m² m² m²

46,90

Unité

1,00

Unité

2,00

3,10

m²

10,00 Page 120 sur 231

7.2

Peinture à huile sur le mur intérieur m² 33,45 Sous-Total 7 VIII- PLOMBERIES SANITAIRES VIII ET AUTRES F/P de PVC 100 pour tuyauterie 8.1 ml 9,00 d'aération de la fosse F/P Chaise « damu » en bloc amovible 8.2 U 1,00 de béton Sous-Total 8 TOTAL D'UN BLOC DE TROIS LATRINES (en TTC) TOTAL DEUX BLOCS DE TROIS LATRINES (en TTC)

RECAPILATIF ECOLE KANKAN N° A B C

DESIGNATION

UNITE

GENERALITE CONSTRUCTION D'UN BLOC DE (02) SALLES DE CLASSES CONSTRUCTION DEUX BLOCS DE TROIS LATRINES TOTAL GENERAL KANKAN (en F CFA T.T.C)

QTE PU (F CFA)

1,00

MONTANT (FCFA)

Ecole de Lafiabougou 1er cycle : Projet de construction d'un bloc de deux salles de classes et de deux blocs de trois latrines A-GENERALITE N°

DESIGNATIONS DES OUVRAGES

QTE

P. U. (FCFA)

MONTANT (FCFA)

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

Page 121 sur 231

2.3 2.4 2.5

3.1 3.3 3.2 3.1 3.0 3.1 3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

5.1 5.2

5.3

5.4

5.5

B.A pour semelles isolées dosés à 350kg/m3 B.A pour t poteaux d'attente dosés à 350kg/m3 B.A dose à 350 kg/m3 pour Longrine dosée à 350kg/m3 Sous-Total 2 III- BETON MACONNERIE EN ELEVATION Maçonnerie d'agglos creux de 15x20x40 B.A pour poteaux dose 350 kg/m3 B.A pour chaînage allège ceinturant tout le bâtiment dosé à 350kg/m3 B.A pour chaînage linteau et chaînage haut dosé à 350kg/m3 B.A pour chaînage rampant dosé à 350kg/m3 Béton banche pour perron d'accès dose à 250 kg/m3 Béton pour rampe d’accès avec une bèche d'encrage de 30cm dose à 350 kg/m3 Béton de forme (épais 10 cm) dose à 300 kg/m3 avec chape incorporée bouchardée de 2 cm d'épaisseur Sous-Total 3 IV- ENDUITS/REVETEMENTS Enduits extérieurs doses à 350 kg/m3 d'épaisseur 1,5 cm appliques en 3 couches Enduits intérieurs doses à 300 kg/m3 d'épaisseur 1,5 cm appliques en 3 couches Tableau noir de dimension 7x1 y compris larmiers en bas et peinture ardoise en 3 couches Sous-Total 4 V- CHARPENTE/COUVERTURE F.P tôles BAC 60/100 y compris toutes sujétions F.P de pannes en IPN 120 sur les poteaux en BA y compris fixation et peinture antirouille F.P de pannes en IPN 80 sur les poteaux en BA y compris fixation et peinture antirouille F.P de traverses en cornières 50 solidarise par boulonnage à l'aide d'équerre y compris peinture antirouille F.P de faux plafond en contre plaque de 5 mm (carreaux de 100x100 poses sur travures en bois de section minimale 4/8 y compris traitement anti-termites) Sous-Total 5

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

4,61

0,96

3,33

m² m3

256,40 1,31

0,98

5,01

1,77

1,46

0,98

16,01

m²

225,38

m²

278,50

m²

14,00

m²

187,27

29,60

9,80

147,60

m²

126,00

Page 122 sur 231

VI- MENUISERIES F.P porte métallique persienne de 120/220 en tôle noire d'épaisseur 10/10 y compris peinture antirouille, crochets, cales de maintien, pattes de scellement 6.1 u 2,00 longueur min.20 cm et serrures de surette de type vachette, fer plat de renfort avec cadre en double Z et de deux supports de cadenas F.P fenêtre métallique persienne de 120/120 en tôle noire d'épaisseur 10/10 y compris peinture antirouille, crochets, 6.2 cales de maintien, pattes de scellement u 10,00 longueur min.20 cm et serrures de surette de type vachette, fer plat de renfort avec cadre en double Z F.P d'impostes métalliques persiennes 6.3 120x30 avec grillage moustiquaire y u 12,00 compris peinture antirouille F.P de cornière de 30x30 avec de 6.4 scellement pour seuils d'entrée et nez des ml 13,80 perrons Sous-Total 6 VII- PEINTURE Enduit tyrolien en 3 couches sur toutes 7.1 m² 225,38 les surfaces extérieures F.P de peinture FOM appliquée en 3 7.2 couches sur toutes les surfaces m² 278,50 intérieures Peinture FOM sur faux-plafond y 7.3 m² 126,00 compris toutes sujétions F.P de peinture à l'huile type rexagro sur 7.4 m² 45,12 menuiseries et charpentes Peinture à l'huile sur murs intérieurs 7.5 m² 144,00 H=1,60 m Y compris toutes sujétions Sous-Total 7 TOTAL UN (01) BLOC DE DEUX (02) SALLES DE CLASSES (T.TC) C: DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF DEUX BLOCS DE TROIS (03) LATRINES VIP N° ordre I 1.1

Désignation I-TERRASSEMENT Préparation et implantation du terrain

Unité

PU (F Quantité CFA)

54,29

38,08

1.2

Fouille en pleine masse

1.3

Fouille en rigole pour fondation

3,21

35,49

1,13

1,67

1.4 II 2.1 2.2

Évacuation du déblai Sous-Total 1 II-BÉTON ET MAÇONNERIE EN FONDATION Béton de propreté dosé à 150kg/m3 Béton légèrement armé dosé à 350kg/m3 pour radier fosse esp=10cm

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

MONTANT (FCFA)

Page 123 sur 231

2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 III 3.1 3.2 3.3 3.4 IV 4.1 4.2 4.3 V 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 VI 6.1

6.2

6.3

VII

Béton pour semelles dosé 350kg/m3 Béton armé dosé à 350kg/m3 pour poteau en fondation Maçonnerie en Agglos plein de 15 cm Béton armé dosé à 350kg/m3 pour dalle de défécation et d'aération Béton armé dosé à 350kg/m3 pour chainage Béton de forme dosé à 350kg/m3 (ép.= 10 cm) pour rampe d'accès et couloir

0,36

0,53

49,68

1,62

1,11

1,09

0,18

m²

39,725

0,48

0,77

0,35

m²

FP Poutres, et traverses en IPN 80 Cornière 45 et accessoires Sous-Total 4 V- ENDUITS

ml ml

12,76 15,20 17,40

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

82,81 56,58

m² m² m² m²

46,90 -

Unité

1,00

Unité

2,00

3,10

Page 124 sur 231

7.1 7.2

Peinture à huile appliquée sur menuiserie m² 10,00 Peinture à huile sur le mur intérieur m² 33,45 Sous-Total 7 VIII- PLOMBERIES SANITAIRES VIII ET AUTRES F/P de PVC 100 pour tuyauterie 8.1 ml 9,00 d'aération de la fosse F/P Chaise « damu » en bloc amovible 8.2 U 1,00 de béton Sous-Total 8 TOTAL D'UN BLOC DE TROIS LATRINES (en TTC) TOTAL DEUX BLOCS DE TROIS LATRINES (en TTC)

RECAPILATIF ECOLE LAFIABOUGOU 1er CYCLE N°

DESIGNATION

UNITE

GENERALITE CONSTRUCTION D'UN BLOC DE (02) SALLES DE CLASSES CONSTRUCTION DEUX BLOCS DE TROIS LATRINES TOTAL GENERAL LAFIABOUGOU 1er CYCLE (en F CFA T.T.C)

1,00

B C

QTE PU (F CFA)

MONTANT (FCFA)

RECAPILATIF LOT 3 N° 1 2 3

DESIGNATION

UNITE

KOSSOUKA KANKAN LAFIABOUGOU 1er CYCLE TOTAL GENERAL LOT 2 (en F CFA T.T.C)

U U U

QTE PU (F CFA)

MONTANT (FCFA)

1,00 1,00 1,00

Lot n° 4 : Projet de construction de trois blocs de deux salles de classes et de cinq blocs de trois latrines Ecole de Missira : Projet de construction d'un bloc de deux salles de classes et de deux blocs de trois latrines A-GENERALITE N° 1.1 1.2

DESIGNATIONS DES OUVRAGES Installations du chantier y compris amené et repli des matériels Elaborations des plans d'exécutions et recollements TOTAL I

QTE

1,00

P. U. (FCFA)

MONTANT (FCFA)

B : DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF BLOC DE (02) DEUX SALLES DE CLASSES N°

DESIGNATIONS

UNITE

QTE

P.U (F CFA)

MONTANT (FCFA)

I- TERRASSEMENT Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

Page 125 sur 231

1.1 1.2 1.3 1.4

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

3.1 3.3 3.2 3.1 3.0 3.1 3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

Préparation, décapage, nivellement, implantation du bâtiment Fouilles pour fondation y compris toutes sujétions Remblais provenant des fouilles et compacte en couches de 20 cm Remblais d'apport compacte en couches de 20 cm Sous-Total 1 II- BETON/MACONNERIE EN FONDATION Béton de propreté épaisseur 5 cm dose à 150 kg/m3 Maçonnerie en agglos pleins de 20 soubassements B.A pour semelles isolées dosés à 350kg/m3 B.A pour t poteaux d'attente dosés à 350kg/m3 B.A dose à 350 kg/m3 pour Longrine dosée à 350kg/m3 Sous-Total 2 III- BETON MACONNERIE EN ELEVATION Maçonnerie d'agglos creux de 15x20x40 B.A pour poteaux dose 350 kg/m3 B.A pour chaînage allège ceinturant tout le bâtiment dosé à 350kg/m3 B.A pour chaînage linteau et chaînage haut dosé à 350kg/m3 B.A pour chaînage rampant dosé à 350kg/m3 Béton banche pour perron d'accès dose à 250 kg/m3 Béton pour rampe d’accès avec une bèche d'encrage de 30cm dose à 250 kg/m3 Béton de forme (épais 10 cm) dose à 300 kg/m3 avec chape incorporée bouchardée de 2 cm d'épaisseur Sous-Total 3 IV- ENDUITS/REVETEMENTS Enduits extérieurs doses à 350 kg/m3 d'épaisseur 1,5 cm appliques en 3 couches Enduits intérieurs doses à 300 kg/m3 d'épaisseur 1,5 cm appliques en 3 couches Tableau noir de dimension 7x1 y compris larmiers en bas et peinture ardoise en 3 couches Sous-Total 4 V- CHARPENTE/COUVERTURE

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

265,00

32,01

22,41

89,62

2,43

41,63

4,61

0,96

3,33

m² m3

256,40 1,31

0,98

5,01

1,77

1,46

0,98

16,01

m²

225,38

m²

278,50

m²

14,00

Page 126 sur 231

5.1 5.2

5.3

5.4

5.5

6.1

6.2

6.3

6.4

7.1 7.2 7.3 7.4 7.5

F.P tôles BAC 60/100 y compris toutes sujétions F.P de pannes en IPN 120 sur les poteaux en BA y compris fixation et peinture antirouille F.P de pannes en IPN 80 sur les poteaux en BA y compris fixation et peinture antirouille F.P de traverses en cornières 50 solidarise par boulonnage à l'aide d'équerre y compris peinture antirouille F.P de faux plafond en contre plaque de 5 mm (carreaux de 100x100 poses sur travures en bois de section minimale 4/8 y compris traitement anti-termites) Sous-Total 5 VI- MENUISERIES F.P porte métallique persienne de 120/220 en tôle noire d'épaisseur 10/10 y compris peinture antirouille, crochets, cales de maintien, pattes de scellement longueur min.20 cm et serrures de surette de type vachette, fer plat de renfort avec cadre en double Z et de deux supports de cadenas F.P fenêtre métallique persienne de 120/120 en tôle noire d'épaisseur 10/10 y compris peinture antirouille, crochets, cales de maintien, pattes de scellement longueur min.20 cm et serrures de surette de type vachette, fer plat de renfort avec cadre en double Z F.P d'impostes métalliques persiennes 120x30 avec grillage moustiquaire y compris peinture antirouille F.P de cornière de 30x30 avec de scellement pour seuils d'entrée et nez des perrons Sous-Total 6 VII- PEINTURE Enduit tyrolien en 3 couches sur toutes les surfaces extérieures F.P de peinture FOM appliquée en 3 couches sur toutes les surfaces intérieures Peinture FOM sur faux-plafond y compris toutes sujétions F.P de peinture à l'huile type rexagro sur menuiseries et charpentes Peinture à l'huile sur murs intérieurs H=1,60 m Y compris toutes sujétions Sous-Total 7

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

m²

187,27

29,60

9,80

147,60

m²

126,00

2,00

10,00

12,00

13,80

m²

225,38

m²

278,50

m²

126,00

m²

45,12

m²

144,00

Page 127 sur 231

TOTAL UN (01) BLOC DE DEUX (02) SALLES DE CLASSES (T.TC) C : DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF DEUX BLOCS DE TROIS (03) LATRINES VIP N° ordre I 1.1 1.2

Désignation I-TERRASSEMENT Préparation et implantation du terrain Fouille en pleine masse

Unité

PU (F Quantité CFA)

54,29

38,08

3,21

1.3

Fouille en rigole pour fondation

1.4

Évacuation du déblai

35,49

1,13

1,67

0,36

0,53

49,68

1,62

1,11

1,09

0,18

m²

39,725

0,48

0,77

0,35

m²

FP Poutres, et traverses en IPN 80 Cornière 45 et accessoires Sous-Total 4 V- ENDUITS

ml ml

12,76 15,20 17,40

II 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 III 3.1 3.2 3.3 3.4 IV 4.1 4.2 4.3 V 5.1 5.2

Enduits sur maçonnerie en élévation de briques creuses dosé à 300kg/m3 Enduit barbotine sur maçonnerie en élévation de briques pleines dosé à

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

m2 m²

MONTANT (FCFA)

82,81 56,58 Page 128 sur 231

300/kg/m3 Enduit tyrolien sur mur rideau et mur 46,90 de la latrine m² 5.4 F/P des carreaux au sol m² 5.5 F/P des carreaux de faïence m² Sous-Total 5 VI VI- MENUSERIES METALLIQUES F/P de Porte métallique pleine de 1 mx1,95 m sur une cadre métallique en 6.1 Unité 1,00 double Z avec targette en boule et candelas F/P de Porte métallique pleine de 0,7 mx1,95 m sur une cadre métallique en 6.2 Unité 2,00 double Z avec targette en boule et candelas F/P de barre d'appui handicapé en tube 6.3 ml 3,10 rond fixé à 60 cm du sol de la cabine Sous-Total 6 VII VII- PEINTURES 7.1 Peinture à huile appliquée sur menuiserie m² 10,00 7.2 Peinture à huile sur le mur intérieur m² 33,45 Sous-Total 7 VIII- PLOMBERIES SANITAIRES VIII ET AUTRES F/P de PVC 100 pour tuyauterie 8.1 ml 9,00 d'aération de la fosse F/P Chaise « damu » en bloc amovible 8.2 U 1,00 de béton Sous-Total 8 TOTAL D'UN BLOC DE TROIS LATRINES (en TTC) 5.3

TOTAL DEUX BLOCS DE TROIS LATRINES (en TTC)

RECAPILATIF ECOLE MISSIRA N° A B C

DESIGNATION GENERALITE CONSTRUCTION D'UN BLOC DE (02) SALLES DE CLASSES CONSTRUCTION DEUX BLOCS DE TROIS LATRINES TOTAL GENERAL MISSIRA (en F CFA T.T.C)

UNITE

QTE PU (F CFA)

1,00

MONTANT (FCFA)

Ecole de Bendougou : Projet de construction d'un bloc de deux salles de classes et de deux blocs de trois latrines A-GENERALITE P. U. MONTANT N° DESIGNATIONS DES OUVRAGES U. QTE (FCFA) (FCFA) 1.1 Installations du chantier y compris FF 1,00 Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

Page 129 sur 231

amené et repli des matériels Elaborations des plans d'exécutions et 1.2 FF 1,00 recollements TOTAL I B: DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF BLOC DE (02) DEUX SALLES DE CLASSES P.U (F MONTANT N° DESIGNATIONS UNITE QTE CFA) (FCFA) I- TERRASSEMENT Préparation, décapage, nivellement, 1.1 m2 265,00 implantation du bâtiment Fouilles pour fondation y compris toutes 1.2 m3 32,01 sujétions Remblais provenant des fouilles et 1.3 m3 22,41 compacte en couches de 20 cm Remblais d'apport compacte en couches 1.4 m3 89,62 de 20 cm Sous-Total 1 II- BETON/MACONNERIE EN FONDATION Béton de propreté épaisseur 5 cm dose à 2.1 m3 2,43 150 kg/m3 Maçonnerie en agglos pleins de 20 2.2 m2 41,63 soubassements B.A pour semelles isolées dosés à 2.3 m3 4,61 350kg/m3 B.A pour t poteaux d'attente dosés à 2.4 m3 0,96 350kg/m3 B.A dose à 350 kg/m3 pour Longrine 2.5 m3 3,33 dosée à 350kg/m3 Sous-Total 2 III- BETON MACONNERIE EN ELEVATION 3.1 Maçonnerie d'agglos creux de 15x20x40 m² 256,40 3.3 B.A pour poteaux dose 350 kg/m3 m3 1,31 B.A pour chaînage allège ceinturant tout 3.2 m3 0,98 le bâtiment dosé à 350kg/m3 B.A pour chaînage linteau et chaînage 3.1 m3 5,01 haut dosé à 350kg/m3 B.A pour chaînage rampant dosé à 3.0 m3 1,77 350kg/m3 Béton banche pour perron d'accès dose à 3.1 m3 1,46 250 kg/m3 Béton pour rampe d’accès avec une 3.2 bèche d'encrage de 30cm dose à 350 m3 0,98 kg/m3 Béton de forme (épais 10 cm) dose à 300 3.3 kg/m3 avec chape incorporée m3 16,01 bouchardée de 2 cm d'épaisseur Sous-Total 3 IV- ENDUITS/REVETEMENTS Enduits extérieurs doses à 350 kg/m3 4.1 d'épaisseur 1,5 cm appliques en 3 m² 225,38 couches Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

Page 130 sur 231

4.2

4.3

5.1 5.2

5.3

5.4

5.5

6.1

6.2

6.3

6.4

7.1 7.2 7.3

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

m²

278,50

m²

14,00

m²

187,27

29,60

9,80

147,60

m²

126,00

2,00

10,00

12,00

13,80

m²

225,38

m²

278,50

m²

126,00 Page 131 sur 231

Désignation I-TERRASSEMENT Préparation et implantation du terrain Fouille en pleine masse

Unité

PU (F Quantité CFA)

54,29

38,08

3,21

1.3

Fouille en rigole pour fondation

1.4

Évacuation du déblai

35,49

1,13

1,67

0,36

0,53

49,68

1,62

1,11

1,09

0,18

m²

39,725

0,48

0,77

0,35

m²

FP Poutres, et traverses en IPN 80 Cornière 45 et accessoires Sous-Total 4 V- ENDUITS

ml ml

12,76 15,20 17,40

II 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 III 3.1 3.2 3.3 3.4 IV 4.1 4.2 4.3 V

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

MONTANT (FCFA)

Page 132 sur 231

Enduits sur maçonnerie en élévation de 82,81 briques creuses dosé à 300kg/m3 m2 Enduit barbotine sur maçonnerie en 5.2 élévation de briques pleines dosé à 56,58 300/kg/m3 m² Enduit tyrolien sur mur rideau et mur 5.3 46,90 de la latrine m² 5.4 F/P des carreaux au sol m² 5.5 F/P des carreaux de faïence m² Sous-Total 5 VI VI- MENUSERIES METALLIQUES F/P de Porte métallique pleine de 1 mx1,95 m sur une cadre métallique en 6.1 Unité 1,00 double Z avec targette en boule et candelas F/P de Porte métallique pleine de 0,7 mx1,95 m sur une cadre métallique en 6.2 Unité 2,00 double Z avec targette en boule et candelas F/P de barre d'appui handicapé en tube 6.3 ml 3,10 rond fixé à 60 cm du sol de la cabine Sous-Total 6 VII VII- PEINTURES 7.1 Peinture à huile appliquée sur menuiserie m² 10,00 7.2 Peinture à huile sur le mur intérieur m² 33,45 Sous-Total 7 VIII- PLOMBERIES SANITAIRES VIII ET AUTRES F/P de PVC 100 pour tuyauterie 8.1 ml 9,00 d'aération de la fosse F/P Chaise « damu » en bloc amovible 8.2 U 1,00 de béton Sous-Total 8 TOTAL D'UN BLOC DE TROIS LATRINES (en TTC) TOTAL DEUX BLOCS DE TROIS LATRINES (en TTC) 5.1

RECAPILATIF ECOLE BENDOUGOU N° A B C

DESIGNATION GENERALITE CONSTRUCTION D'UN BLOC DE (02) SALLES DE CLASSES CONSTRUCTION DEUX BLOCS DE TROIS LATRINES TOTAL GENERAL BENDOUGOU (en F CFA T.T.C)

UNITE

QTE PU (F CFA)

1,00

MONTANT (FCFA)

Ecole de Safora : Projet de construction d'un bloc de deux salles de classes et d’un bloc de trois latrines N°

A-GENERALITE DESIGNATIONS DES OUVRAGES U. QTE

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

P. U.

MONTANT Page 133 sur 231

(FCFA)

Installations du chantier y compris FF 1,00 amené et repli des matériels Elaborations des plans d'exécutions et 1.2 FF 1,00 recollements TOTAL I B : DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF BLOC DE (02) DEUX SALLES DE CLASSES P.U (F MONTANT N° DESIGNATIONS UNITE QTE CFA) (FCFA) I- TERRASSEMENT Préparation, décapage, nivellement, 1.1 m2 265,00 implantation du bâtiment Fouilles pour fondation y compris toutes 1.2 m3 32,01 sujétions Remblais provenant des fouilles et 1.3 m3 22,41 compacte en couches de 20 cm Remblais d'apport compacte en couches 1.4 m3 89,62 de 20 cm Sous-Total 1 II- BETON/MACONNERIE EN FONDATION Béton de propreté épaisseur 5 cm dose à 2.1 m3 2,43 150 kg/m3 Maçonnerie en agglos pleins de 20 2.2 m2 41,63 soubassements B.A pour semelles isolées dosés à 2.3 m3 4,61 350kg/m3 B.A pour t poteaux d'attente dosés à 2.4 m3 0,96 350kg/m3 B.A dose à 350 kg/m3 pour Longrine 2.5 m3 3,33 dosée à 350kg/m3 Sous-Total 2 III- BETON MACONNERIE EN ELEVATION 3.1 Maçonnerie d'agglos creux de 15x20x40 m² 256,40 3.3 B.A pour poteaux dose 350 kg/m3 m3 1,31 B.A pour chaînage allège ceinturant tout 3.2 m3 0,98 le bâtiment dosé à 350kg/m3 B.A pour chaînage linteau et chaînage 3.1 m3 5,01 haut dosé à 350kg/m3 B.A pour chaînage rampant dosé à 3.0 m3 1,77 350kg/m3 Béton banche pour perron d'accès dose à 3.1 m3 1,46 250 kg/m3 Béton pour rampe d’accès avec une 3.2 bèche d'encrage de 30cm dose à 350 m3 0,98 kg/m3 Béton de forme (épais 10 cm) dose à 300 3.3 kg/m3 avec chape incorporée m3 16,01 bouchardée de 2 cm d'épaisseur Sous-Total 3 IV- ENDUITS/REVETEMENTS 1.1

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

Page 134 sur 231

4.1

4.2

4.3

5.1 5.2

5.3

5.4

5.5

6.1

6.2

6.3

6.4

7.1

Enduits extérieurs doses à 350 kg/m3 d'épaisseur 1,5 cm appliques en 3 couches Enduits intérieurs doses à 300 kg/m3 d'épaisseur 1,5 cm appliques en 3 couches Tableau noir de dimension 7x1 y compris larmiers en bas et peinture ardoise en 3 couches Sous-Total 4 V- CHARPENTE/COUVERTURE F.P tôles BAC 60/100 y compris toutes sujétions F.P de pannes en IPN 120 sur les poteaux en BA y compris fixation et peinture antirouille F.P de pannes en IPN 80 sur les poteaux en BA y compris fixation et peinture antirouille F.P de traverses en cornières 50 solidarise par boulonnage à l'aide d'équerre y compris peinture antirouille F.P de faux plafond en contre plaque de 5 mm (carreaux de 100x100 poses sur travures en bois de section minimale 4/8 y compris traitement anti-termites) Sous-Total 5 VI- MENUISERIES F.P porte métallique persienne de 120/220 en tôle noire d'épaisseur 10/10 y compris peinture antirouille, crochets, cales de maintien, pattes de scellement longueur min.20 cm et serrures de surette de type vachette, fer plat de renfort avec cadre en double Z et de deux supports de cadenas F.P fenêtre métallique persienne de 120/120 en tôle noire d'épaisseur 10/10 y compris peinture antirouille, crochets, cales de maintien, pattes de scellement longueur min.20 cm et serrures de surette de type vachette, fer plat de renfort avec cadre en double Z F.P d'impostes métalliques persiennes 120x30 avec grillage moustiquaire y compris peinture antirouille F.P de cornière de 30x30 avec de scellement pour seuils d'entrée et nez des perrons Sous-Total 6 VII- PEINTURE Enduit tyrolien en 3 couches sur toutes les surfaces extérieures

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

m²

225,38

m²

278,50

m²

14,00

m²

187,27

29,60

9,80

147,60

m²

126,00

2,00

10,00

12,00

13,80

m²

225,38

Page 135 sur 231

F.P de peinture FOM appliquée en 3 7.2 couches sur toutes les surfaces m² 278,50 intérieures Peinture FOM sur faux-plafond y 7.3 m² 126,00 compris toutes sujétions F.P de peinture à l'huile type rexagro sur 7.4 m² 45,12 menuiseries et charpentes Peinture à l'huile sur murs intérieurs 7.5 m² 144,00 H=1,60 m Y compris toutes sujétions Sous-Total 7 TOTAL UN (01) BLOC DE DEUX (02) SALLES DE CLASSES (T.TC) C: DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF D’UN BLOC DE TROIS (03) LATRINES VIP N° ordre I 1.1

Désignation I-TERRASSEMENT Préparation et implantation du terrain

Unité

PU (F Quantité CFA)

54,29

38,08

1.2

Fouille en pleine masse

1.3

Fouille en rigole pour fondation

3,21

35,49

1,13

1,67

0,36

0,53

49,68

1,62

1,11

1,09

0,18

m²

39,725

0,48

0,77

0,35

m²

FP Poutres, et traverses en IPN 80

12,76 15,20

1.4 II 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 III 3.1 3.2 3.3 3.4 IV 4.1 4.2

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

MONTANT (FCFA)

Page 136 sur 231

4.3

Cornière 45 et accessoires

V- ENDUITS

5.1

17,40

Sous-Total 4

5.2 5.3 5.4 5.5

F/P des carreaux de faïence

82,81 56,58

m² m² m²

46,90

m²

RECAPILATIF ECOLE SAFORA N° A B C

DESIGNATION GENERALITE CONSTRUCTION D'UN BLOC DE (02) SALLES DE CLASSES CONSTRUCTION D’UN BLOC DE TROIS LATRINES TOTAL GENERAL SAFORA (en F CFA T.T.C)

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

UNITE

QTE PU (F CFA)

1,00

MONTANT (FCFA)

Page 137 sur 231

RECAPILATIF LOT 4 N° 1 2 3

DESIGNATION

UNITE

MISSIRA BENDOUGOU SAFORA TOTAL GENERAL LOT 2 (en F CFA T.T.C)

U U U

QTE PU (F CFA)

MONTANT (FCFA)

1,00 1,00 1,00

Lot n° 3 : Projet de construction de trois blocs de deux salles de classe et de cinq blocs de trois latrines Ecole de Segala : Projet de construction d'un bloc de deux salles de classe et de deux blocs de trois latrines A-GENERALITE N° 1.1 1.2

DESIGNATIONS DES OUVRAGES Installations du chantier y compris amené et repli des matériels Elaborations des plans d'exécutions et recollements TOTAL I

QTE

1,00

P. U. (FCFA)

MONTANT (FCFA)

B : DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF BLOC DE (02) DEUX SALLES DE CLASSES N°

1.1 1.2 1.3 1.4

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

UNITE

QTE

265,00

32,01

22,41

89,62

2,43

41,63

4,61

0,96

3,33

P.U (F CFA)

MONTANT (FCFA)

Page 138 sur 231

3.1 3.3 3.2 3.1 3.0 3.1 3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

5.1 5.2

5.3

5.4

5.5

6.1

Sous-Total 2 III- BETON MACONNERIE EN ELEVATION Maçonnerie d'agglos creux de 15x20x40 B.A pour poteaux dose 350 kg/m3 B.A pour chaînage allège ceinturant tout le bâtiment dosé à 350kg/m3 B.A pour chaînage linteau et chaînage haut dosé à 350kg/m3 B.A pour chaînage rampant dosé à 350kg/m3 Béton banche pour perron d'accès dose à 250 kg/m3 Béton pour rampe d’accès avec une bèche d'encrage de 30cm dose à 250 kg/m3 Béton de forme (épais 10 cm) dose à 300 kg/m3 avec chape incorporée bouchardée de 2 cm d'épaisseur Sous-Total 3 IV- ENDUITS/REVETEMENTS Enduits extérieurs doses à 350 kg/m3 d'épaisseur 1,5 cm appliques en 3 couches Enduits intérieurs doses à 300 kg/m3 d'épaisseur 1,5 cm appliques en 3 couches Tableau noir de dimension 7x1 y compris larmiers en bas et peinture ardoise en 3 couches Sous-Total 4 V- CHARPENTE/COUVERTURE F.P tôles BAC 60/100 y compris toutes sujétions F.P de pannes en IPN 120 sur les poteaux en BA y compris fixation et peinture antirouille F.P de pannes en IPN 80 sur les poteaux en BA y compris fixation et peinture antirouille F.P de traverses en cornières 50 solidarise par boulonnage à l'aide d'équerre y compris peinture antirouille F.P de faux plafond en contre plaque de 5 mm (carreaux de 100x100 poses sur travures en bois de section minimale 4/8 y compris traitement anti-termites) Sous-Total 5 VI- MENUISERIES F.P porte métallique persienne de 120/220 en tôle noire d'épaisseur 10/10 y compris peinture antirouille, crochets, cales de maintien, pattes de scellement longueur min.20 cm et serrures de

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

m² m3

256,40 1,31

0,98

5,01

1,77

1,46

0,98

16,01

m²

225,38

m²

278,50

m²

14,00

m²

187,27

29,60

9,80

147,60

m²

126,00

2,00

Page 139 sur 231

surette de type vachette, fer plat de renfort avec cadre en double Z et de deux supports de cadenas

6.2

6.3

6.4

7.1 7.2 7.3 7.4 7.5

F.P fenêtre métallique persienne de 120/120 en tôle noire d'épaisseur 10/10 y compris peinture antirouille, crochets, cales de maintien, pattes de scellement longueur min.20 cm et serrures de surette de type vachette, fer plat de renfort avec cadre en double Z F.P d'impostes métalliques persiennes 120x30 avec grillage moustiquaire y compris peinture antirouille F.P de cornière de 30x30 avec de scellement pour seuils d'entrée et nez des perrons Sous-Total 6 VII- PEINTURE Enduit tyrolien en 3 couches sur toutes les surfaces extérieures F.P de peinture FOM appliquée en 3 couches sur toutes les surfaces intérieures Peinture FOM sur faux-plafond y compris toutes sujétions F.P de peinture à l'huile type rexagro sur menuiseries et charpentes Peinture à l'huile sur murs intérieurs H=1,60 m Y compris toutes sujétions Sous-Total 7

10,00

12,00

13,80

m²

225,38

m²

278,50

m²

126,00

m²

45,12

m²

144,00

TOTAL UN (01) BLOC DE DEUX (02) SALLES DE CLASSES (T.TC) C : DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF DEUX BLOCS DE TROIS (03) LATRINES VIP N° ordre I 1.1 1.2 1.3 1.4 II 2.1 2.2 2.3 2.4

Désignation I-TERRASSEMENT Préparation et implantation du terrain Fouille en pleine masse Fouille en rigole pour fondation Évacuation du déblai Sous-Total 1 II-BÉTON ET MAÇONNERIE EN FONDATION Béton de propreté dosé à 150kg/m3 Béton légèrement armé dosé à 350kg/m3 pour radier fosse esp=10cm Béton pour semelles dosé 350kg/m3 Béton armé dosé à 350kg/m3 pour poteau en fondation

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

Unité

PU (F Quantité CFA)

54,29

38,08

3,21

35,49

1,13

1,67

0,36

0,53

MONTANT (FCFA)

Page 140 sur 231

2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 III 3.1 3.2 3.3 3.4 IV 4.1 4.2 4.3 V 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 VI 6.1

6.2

6.3

VII 7.1 7.2

Maçonnerie en Agglos plein de 15 cm Béton armé dosé à 350kg/m3 pour dalle de défécation et d'aération Béton armé dosé à 350kg/m3 pour chainage Béton de forme dosé à 350kg/m3 (ép. = 10 cm) pour rampe d'accès et couloir

49,68

1,62

1,11

1,09

0,18

m²

39,725

0,48

0,77

0,35

m²

FP Poutres, et traverses en IPN 80 Cornière 45 et accessoires Sous-Total 4 V- ENDUITS

ml ml

12,76 15,20 17,40

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

82,81 56,58

m² m² m² m²

46,90

Unité

1,00

Unité

2,00

3,10

m² m²

10,00 33,45 Page 141 sur 231

Sous-Total 7 VIII- PLOMBERIES SANITAIRES VIII ET AUTRES F/P de PVC 100 pour tuyauterie 8.1 ml 9,00 d'aération de la fosse F/P Chaise « damu » en bloc amovible 8.2 U 1,00 de béton Sous-Total 8 TOTAL D'UN BLOC DE TROIS LATRINES (en TTC) RECAPILATIF ECOLE SEGALA N° A B C

DESIGNATION GENERALITE CONSTRUCTION D'UN BLOC DE (02) SALLES DE CLASSES CONSTRUCTION DEUX BLOCS DE TROIS LATRINES TOTAL GENERAL SEGALA (en F CFA T.T.C)

UNITE

QTE PU (F CFA)

1,00

MONTANT (FCFA)

Ecole de ATTbougou : Projet de construction d'un bloc de deux salles de classe et de deux blocs de trois latrines A-GENERALITE P. U. MONTANT N° DESIGNATIONS DES OUVRAGES U. QTE (FCFA) (FCFA) Installations du chantier y compris 1.1 FF 1,00 amené et repli des matériels Elaborations des plans d'exécutions et 1.2 FF 1,00 recollements TOTAL I B: DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF BLOC DE (02) DEUX SALLES DE CLASSES P.U (F MONTANT N° DESIGNATIONS UNITE QTE CFA) (FCFA) I- TERRASSEMENT Préparation, décapage, nivellement, 1.1 m2 265,00 implantation du bâtiment Fouilles pour fondation y compris toutes 1.2 m3 32,01 sujétions Remblais provenant des fouilles et 1.3 m3 22,41 compacte en couches de 20 cm Remblais d'apport compacte en couches 1.4 m3 89,62 de 20 cm Sous-Total 1 II- BETON/MACONNERIE EN FONDATION Béton de propreté épaisseur 5 cm dose à 2.1 m3 2,43 150 kg/m3 Maçonnerie en agglos pleins de 20 2.2 m2 41,63 soubassements B.A pour semelles isolées dosés à 2.3 m3 4,61 350kg/m3 2.4 B.A pour t poteaux d'attente dosés à m3 0,96 Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

Page 142 sur 231

2.5

3.1 3.3 3.2 3.1 3.0 3.1 3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

5.1 5.2

5.3

5.4

5.5

350kg/m3 B.A dose à 350 kg/m3 pour Longrine dosée à 350kg/m3 Sous-Total 2 III- BETON MACONNERIE EN ELEVATION Maçonnerie d'agglos creux de 15x20x40 B.A pour poteaux dose 350 kg/m3 B.A pour chaînage allège ceinturant tout le bâtiment dosé à 350kg/m3 B.A pour chaînage linteau et chaînage haut dosé à 350kg/m3 B.A pour chaînage rampant dosé à 350kg/m3 Béton banche pour perron d'accès dose à 250 kg/m3 Béton pour rampe d’accès avec une bèche d'encrage de 30cm dose à 350 kg/m3 Béton de forme (épais 10 cm) dose à 300 kg/m3 avec chape incorporée bouchardée de 2 cm d'épaisseur Sous-Total 3 IV- ENDUITS/REVETEMENTS Enduits extérieurs doses à 350 kg/m3 d'épaisseur 1,5 cm appliques en 3 couches Enduits intérieurs doses à 300 kg/m3 d'épaisseur 1,5 cm appliques en 3 couches Tableau noir de dimension 7x1 y compris larmiers en bas et peinture ardoise en 3 couches Sous-Total 4 V- CHARPENTE/COUVERTURE F.P tôles BAC 60/100 y compris toutes sujétions F.P de pannes en IPN 120 sur les poteaux en BA y compris fixation et peinture antirouille F.P de pannes en IPN 80 sur les poteaux en BA y compris fixation et peinture antirouille F.P de traverses en cornières 50 solidarise par boulonnage à l'aide d'équerre y compris peinture antirouille F.P de faux plafond en contre plaque de 5 mm (carreaux de 100x100 poses sur travures en bois de section minimale 4/8 y compris traitement anti-termites) Sous-Total 5 VI- MENUISERIES

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

3,33

m² m3

256,40 1,31

0,98

5,01

1,77

1,46

0,98

16,01

m²

225,38

m²

278,50

m²

14,00

m²

187,27

29,60

9,80

147,60

m²

126,00

Page 143 sur 231

Désignation

Unité

PU (F Quantité CFA)

I 1.1

I-TERRASSEMENT Préparation et implantation du terrain

54,29

1.2

Fouille en pleine masse

38,08

3,21

Évacuation du déblai

35,49

Sous-Total 1 II-BÉTON ET MAÇONNERIE EN FONDATION Béton de propreté dosé à 150kg/m3 Béton légèrement armé dosé à 350kg/m3 pour radier fosse esp=10cm Béton pour semelles dosé 350kg/m3

1,13

1,67

0,36

1.3 1.4 II 2.1 2.2 2.3

Fouille en rigole pour fondation

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

MONTANT (FCFA)

Page 144 sur 231

2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 III 3.1 3.2 3.3 3.4 IV 4.1 4.2 4.3 V 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 VI 6.1

6.2

6.3

VII 7.1

0,53

49,68

1,62

1,11

1,09

0,18

m²

39,725

0,48

0,77

0,35

m²

FP Poutres, et traverses en IPN 80 Cornière 45 et accessoires Sous-Total 4 V- ENDUITS

ml ml

12,76 15,20 17,40

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

82,81 56,58

m² m² m² m²

46,90

Unité

1,00

Unité

2,00

3,10

m²

10,00 Page 145 sur 231

7.2

RECAPILATIF ECOLE ATTBOUGOU N° A B C

DESIGNATION

UNITE

GENERALITE CONSTRUCTION D'UN BLOC DE (02) SALLES DE CLASSES CONSTRUCTION DEUX BLOCS DE TROIS LATRINES TOTAL GENERAL ATTBOUGOU (en F CFA T.T.C)

QTE PU (F CFA)

1,00

MONTANT (FCFA)

Ecole de Diakalel : Projet de construction d'un bloc de deux salles de classes et d’un bloc de trois latrines A-GENERALITE N°

DESIGNATIONS DES OUVRAGES

QTE

P. U. (FCFA)

MONTANT (FCFA)

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

Page 146 sur 231

2.3 2.4 2.5

3.1 3.3 3.2 3.1 3.0 3.1 3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

5.1 5.2

5.3

5.4

5.5

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

4,61

0,96

3,33

m² m3

256,40 1,31

0,98

5,01

1,77

1,46

0,98

16,01

m²

225,38

m²

278,50

m²

14,00

m²

187,27

29,60

9,80

147,60

m²

126,00

Page 147 sur 231

VI- MENUISERIES F.P porte métallique persienne de 120/220 en tôle noire d'épaisseur 10/10 y compris peinture antirouille, crochets, cales de maintien, pattes de scellement 6.1 u 2,00 longueur min.20 cm et serrures de surette de type vachette, fer plat de renfort avec cadre en double Z et de deux supports de cadenas F.P fenêtre métallique persienne de 120/120 en tôle noire d'épaisseur 10/10 y compris peinture antirouille, crochets, 6.2 cales de maintien, pattes de scellement u 10,00 longueur min.20 cm et serrures de surette de type vachette, fer plat de renfort avec cadre en double Z F.P d'impostes métalliques persiennes 6.3 120x30 avec grillage moustiquaire y u 12,00 compris peinture antirouille F.P de cornière de 30x30 avec de 6.4 scellement pour seuils d'entrée et nez des ml 13,80 perrons Sous-Total 6 VII- PEINTURE Enduit tyrolien en 3 couches sur toutes 7.1 m² 225,38 les surfaces extérieures F.P de peinture FOM appliquée en 3 7.2 couches sur toutes les surfaces m² 278,50 intérieures Peinture FOM sur faux-plafond y 7.3 m² 126,00 compris toutes sujétions F.P de peinture à l'huile type rexagro sur 7.4 m² 45,12 menuiseries et charpentes Peinture à l'huile sur murs intérieurs 7.5 m² 144,00 H=1,60 m Y compris toutes sujétions Sous-Total 7 TOTAL UN (01) BLOC DE DEUX (02) SALLES DE CLASSES (T.TC) C: DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF D’UN BLOC DE TROIS (03) LATRINES VIP N° ordre I 1.1

Désignation I-TERRASSEMENT Préparation et implantation du terrain

Unité

PU (F Quantité CFA)

54,29

38,08

1.2

Fouille en pleine masse

1.3

Fouille en rigole pour fondation

3,21

35,49

1,13

1,67

1.4 II 2.1 2.2

Évacuation du déblai Sous-Total 1 II-BÉTON ET MAÇONNERIE EN FONDATION Béton de propreté dosé à 150kg/m3 Béton légèrement armé dosé à 350kg/m3 pour radier fosse esp=10cm

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

MONTANT (FCFA)

Page 148 sur 231

2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 III 3.1 3.2 3.3 3.4 IV 4.1 4.2 4.3 V 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 VI 6.1

6.2

6.3

0,36

0,53

49,68

1,62

1,11

1,09

0,18

m²

39,725

0,48

0,77

0,35

m²

FP Poutres, et traverses en IPN 80 Cornière 45 et accessoires Sous-Total 4 V- ENDUITS

ml ml

12,76 15,20 17,40

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

82,81 56,58

m² m² m²

46,90

m²

Unité

1,00

Unité

2,00

3,10

Page 149 sur 231

VII 7.1 7.2

VII- PEINTURES Peinture à huile appliquée sur menuiserie m² 10,00 Peinture à huile sur le mur intérieur m² 33,45 Sous-Total 7 VIII- PLOMBERIES SANITAIRES VIII ET AUTRES F/P de PVC 100 pour tuyauterie 8.1 ml 9,00 d'aération de la fosse F/P Chaise « damu » en bloc amovible 8.2 U 1,00 de béton Sous-Total 8 TOTAL D'UN BLOC DE TROIS LATRINES (en TTC) RECAPILATIF ECOLE DIAKALEL N° A B C

DESIGNATION

UNITE

GENERALITE CONSTRUCTION D'UN BLOC DE (02) SALLES DE CLASSES CONSTRUCTION DEUX BLOCS DE TROIS LATRINES TOTAL GENERAL DIAKALEL (en F CFA T.T.C)

QTE PU (F CFA)

1,00

MONTANT (FCFA)

RECAPILATIF LOT 5 N° 1 2 3

DESIGNATION

UNITE

SEGALA ATTBOUGOU DIAKALEL TOTAL GENERAL LOT 5 (en F CFA T.T.C)

U U U

QTE PU (F CFA)

MONTANT (FCFA)

1,00 1,00 1,00

Lot n° 6 : Projet de construction de trois bloc de deux salles de classes et de cinq bloc de trois latrines Ecole de Gnagagnaga : Projet de construction d'un bloc de deux salles de classes, deux blocs de trois latrines A-GENERALITE N° 1.1 1.2

DESIGNATIONS DES OUVRAGES Installations du chantier y compris amené et repli des matériels Elaborations des plans d'exécutions et recollements TOTAL I

QTE

1,00

P. U. (FCFA)

MONTANT (FCFA)

B : DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF BLOC DE (02) DEUX SALLES DE CLASSES N° 1.1

DESIGNATIONS I- TERRASSEMENT Préparation, décapage, nivellement,

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

UNITE m2

QTE

P.U (F CFA)

MONTANT (FCFA)

265,00 Page 150 sur 231

1.2 1.3 1.4

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

3.1 3.3 3.2 3.1 3.0 3.1 3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

5.1

implantation du bâtiment Fouilles pour fondation y compris toutes sujétions Remblais provenant des fouilles et compacte en couches de 20 cm Remblais d'apport compacte en couches de 20 cm Sous-Total 1 II- BETON/MACONNERIE EN FONDATION Béton de propreté épaisseur 5 cm dose à 150 kg/m3 Maçonnerie en agglos pleins de 20 soubassements B.A pour semelles isolées dosés à 350kg/m3 B.A pour t poteaux d'attente dosés à 350kg/m3 B.A dose à 350 kg/m3 pour Longrine dosée à 350kg/m3 Sous-Total 2 III- BETON MACONNERIE EN ELEVATION Maçonnerie d'agglos creux de 15x20x40 B.A pour poteaux dose 350 kg/m3 B.A pour chaînage allège ceinturant tout le bâtiment dosé à 350kg/m3 B.A pour chaînage linteau et chaînage haut dosé à 350kg/m3 B.A pour chaînage rampant dosé à 350kg/m3 Béton banche pour perron d'accès dose à 250 kg/m3 Béton pour rampe d’accès avec une bèche d'encrage de 30cm dose à 250 kg/m3 Béton de forme (épais 10 cm) dose à 300 kg/m3 avec chape incorporée bouchardée de 2 cm d'épaisseur Sous-Total 3 IV- ENDUITS/REVETEMENTS Enduits extérieurs doses à 350 kg/m3 d'épaisseur 1,5 cm appliques en 3 couches Enduits intérieurs doses à 300 kg/m3 d'épaisseur 1,5 cm appliques en 3 couches Tableau noir de dimension 7x1 y compris larmiers en bas et peinture ardoise en 3 couches Sous-Total 4 V- CHARPENTE/COUVERTURE F.P tôles BAC 60/100 y compris toutes sujétions

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

32,01

22,41

89,62

2,43

41,63

4,61

0,96

3,33

m² m3

256,40 1,31

0,98

5,01

1,77

1,46

0,98

16,01

m²

225,38

m²

278,50

m²

14,00

m²

187,27 Page 151 sur 231

5.2

5.3

5.4

5.5

6.1

6.2

6.3

6.4

7.1 7.2 7.3 7.4 7.5

29,60

9,80

147,60

m²

126,00

2,00

10,00

12,00

13,80

m²

225,38

m²

278,50

m²

126,00

m²

45,12

m²

144,00

TOTAL UN (01) BLOC DE DEUX (02) SALLES DE CLASSES (T.TC) C : DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF DEUX BLOCS DE TROIS (03) LATRINES VIP Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

Page 152 sur 231

N° ordre

Désignation

Unité

PU (F Quantité CFA)

I 1.1

I-TERRASSEMENT Préparation et implantation du terrain

54,29

1.2

Fouille en pleine masse

38,08

3,21

35,49

1,13

1,67

0,36

0,53

49,68

1,62

1,11

1,09

0,18

m²

39,725

0,48

0,77

0,35

m²

FP Poutres, et traverses en IPN 80 Cornière 45 et accessoires Sous-Total 4 V- ENDUITS

ml ml

12,76 15,20 17,40

1.3 1.4 II 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 III 3.1 3.2 3.3 3.4 IV 4.1 4.2 4.3 V 5.1 5.2 5.3 5.4

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

MONTANT (FCFA)

82,81 56,58

m² m² m²

46,90

Page 153 sur 231

5.5

F/P des carreaux de faïence

m²

Sous-Total 5 VI- MENUSERIES METALLIQUES F/P de Porte métallique pleine de 1 mx1,95 m sur une cadre métallique en 6.1 Unité 1,00 double Z avec targette en boule et candelas F/P de Porte métallique pleine de 0,7 mx1,95 m sur une cadre métallique en 6.2 Unité 2,00 double Z avec targette en boule et candelas F/P de barre d'appui handicapé en tube 6.3 ml 3,10 rond fixé à 60 cm du sol de la cabine Sous-Total 6 VII VII- PEINTURES 7.1 Peinture à huile appliquée sur menuiserie m² 10,00 7.2 Peinture à huile sur le mur intérieur m² 33,45 Sous-Total 7 VIII- PLOMBERIES SANITAIRES VIII ET AUTRES F/P de PVC 100 pour tuyauterie 8.1 ml 9,00 d'aération de la fosse F/P Chaise « damu » en bloc amovible 8.2 U 1,00 de béton Sous-Total 8 TOTAL D'UN BLOC DE TROIS LATRINES (en TTC) VI

TOTAL DEUX BLOCS DE TROIS LATRINES (en TTC)

RECAPILATIF ECOLE GNAGAGNAGA N°

DESIGNATION

UNITE

GENERALITE CONSTRUCTION D'UN BLOC DE (02) SALLES DE CLASSES CONSTRUCTION DEUX BLOCS DE TROIS LATRINES TOTAL GENERAL GNAGAGNAGA (en F CFA T.T.C)

1,00

B C

QTE PU (F CFA)

MONTANT (FCFA)

Ecole de Fassogobougou : Projet de construction d'un bloc de deux salles de classes et de deux blocs de trois latrines A-GENERALITE P. U. MONTANT N° DESIGNATIONS DES OUVRAGES U. QTE (FCFA) (FCFA) Installations du chantier y compris 1.1 FF 1,00 amené et repli des matériels Elaborations des plans d'exécutions et 1.2 FF 1,00 recollements TOTAL I B: DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF BLOC DE (02) DEUX SALLES DE CLASSES Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

Page 154 sur 231

N°

1.1 1.2 1.3 1.4

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

3.1 3.3 3.2 3.1 3.0 3.1 3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

DESIGNATIONS I- TERRASSEMENT Préparation, décapage, nivellement, implantation du bâtiment Fouilles pour fondation y compris toutes sujétions Remblais provenant des fouilles et compacte en couches de 20 cm Remblais d'apport compacte en couches de 20 cm Sous-Total 1 II- BETON/MACONNERIE EN FONDATION Béton de propreté épaisseur 5 cm dose à 150 kg/m3 Maçonnerie en agglos pleins de 20 soubassements B.A pour semelles isolées dosés à 350kg/m3 B.A pour t poteaux d'attente dosés à 350kg/m3 B.A dose à 350 kg/m3 pour Longrine dosée à 350kg/m3 Sous-Total 2 III- BETON MACONNERIE EN ELEVATION Maçonnerie d'agglos creux de 15x20x40 B.A pour poteaux dose 350 kg/m3 B.A pour chaînage allège ceinturant tout le bâtiment dosé à 350kg/m3 B.A pour chaînage linteau et chaînage haut dosé à 350kg/m3 B.A pour chaînage rampant dosé à 350kg/m3 Béton banche pour perron d'accès dose à 250 kg/m3 Béton pour rampe d’accès avec une bèche d'encrage de 30cm dose à 350 kg/m3 Béton de forme (épais 10 cm) dose à 300 kg/m3 avec chape incorporée bouchardée de 2 cm d'épaisseur Sous-Total 3 IV- ENDUITS/REVETEMENTS Enduits extérieurs doses à 350 kg/m3 d'épaisseur 1,5 cm appliques en 3 couches Enduits intérieurs doses à 300 kg/m3 d'épaisseur 1,5 cm appliques en 3 couches Tableau noir de dimension 7x1 y compris larmiers en bas et peinture ardoise en 3 couches

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

UNITE

QTE

265,00

32,01

22,41

89,62

2,43

41,63

4,61

0,96

3,33

m² m3

256,40 1,31

0,98

5,01

1,77

1,46

0,98

16,01

m²

225,38

m²

278,50

m²

14,00

P.U (F CFA)

MONTANT (FCFA)

Page 155 sur 231

5.1 5.2

5.3

5.4

5.5

6.1

6.2

6.3

6.4

7.1 7.2 7.3 7.4 7.5

Sous-Total 4 V- CHARPENTE/COUVERTURE F.P tôles BAC 60/100 y compris toutes sujétions F.P de pannes en IPN 120 sur les poteaux en BA y compris fixation et peinture antirouille F.P de pannes en IPN 80 sur les poteaux en BA y compris fixation et peinture antirouille F.P de traverses en cornières 50 solidarise par boulonnage à l'aide d'équerre y compris peinture antirouille F.P de faux plafond en contre plaque de 5 mm (carreaux de 100x100 poses sur travures en bois de section minimale 4/8 y compris traitement anti-termites) Sous-Total 5 VI- MENUISERIES F.P porte métallique persienne de 120/220 en tôle noire d'épaisseur 10/10 y compris peinture antirouille, crochets, cales de maintien, pattes de scellement longueur min.20 cm et serrures de surette de type vachette, fer plat de renfort avec cadre en double Z et de deux supports de cadenas F.P fenêtre métallique persienne de 120/120 en tôle noire d'épaisseur 10/10 y compris peinture antirouille, crochets, cales de maintien, pattes de scellement longueur min.20 cm et serrures de surette de type vachette, fer plat de renfort avec cadre en double Z F.P d'impostes métalliques persiennes 120x30 avec grillage moustiquaire y compris peinture antirouille F.P de cornière de 30x30 avec de scellement pour seuils d'entrée et nez des perrons Sous-Total 6 VII- PEINTURE Enduit tyrolien en 3 couches sur toutes les surfaces extérieures F.P de peinture FOM appliquée en 3 couches sur toutes les surfaces intérieures Peinture FOM sur faux-plafond y compris toutes sujétions F.P de peinture à l'huile type rexagro sur menuiseries et charpentes Peinture à l'huile sur murs intérieurs H=1,60 m Y compris toutes sujétions Sous-Total 7

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

m²

187,27

29,60

9,80

147,60

m²

126,00

2,00

10,00

12,00

13,80

m²

225,38

m²

278,50

m²

126,00

m²

45,12

m²

144,00

Page 156 sur 231

TOTAL UN (01) BLOC DE DEUX (02) SALLES DE CLASSES (T.TC) C: DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF DEUX BLOCS DE TROIS (03) LATRINES VIP N° ordre I 1.1 1.2 1.3 1.4 II 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 III 3.1 3.2 3.3 3.4 IV 4.1 4.2 4.3 V 5.1 5.2 5.3

Désignation I-TERRASSEMENT Préparation et implantation du terrain

Unité

PU (F Quantité CFA)

54,29

38,08

3,21

35,49

1,13

1,67

0,36

0,53

49,68

1,62

1,11

1,09

0,18

m²

39,725

0,48

0,77

0,35

m²

FP Poutres, et traverses en IPN 80 Cornière 45 et accessoires Sous-Total 4 V- ENDUITS

ml ml

12,76 15,20 17,40

Enduits sur maçonnerie en élévation de briques creuses dosé à 300kg/m3 Enduit barbotine sur maçonnerie en élévation de briques pleines dosé à 300/kg/m3 Enduit tyrolien sur mur rideau et mur

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

MONTANT (FCFA)

82,81 56,58

m² m²

46,90 Page 157 sur 231

de la latrine 5.4 5.5

F/P des carreaux au sol F/P des carreaux de faïence

m² m²

RECAPILATIF ECOLE FASSOGOBOUGOU N° A B C

DESIGNATION

UNITE

GENERALITE CONSTRUCTION D'UN BLOC DE (02) SALLES DE CLASSES CONSTRUCTION DEUX BLOCS DE TROIS LATRINES TOTAL GENERAL FASSOGOBOUGOU (en F CFA T.T.C)

QTE PU (F CFA)

1,00

MONTANT (FCFA)

Ecole de Draméko : Projet de construction d'un bloc de deux salles de classes et d’un bloc de trois latrines A-GENERALITE N° 1.1 1.2

DESIGNATIONS DES OUVRAGES Installations du chantier y compris amené et repli des matériels Elaborations des plans d'exécutions et recollements

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

QTE

1,00

P. U. (FCFA)

MONTANT (FCFA)

Page 158 sur 231

TOTAL I B : DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF BLOC DE (02) DEUX SALLES DE CLASSES P.U (F MONTANT N° DESIGNATIONS UNITE QTE CFA) (FCFA) I- TERRASSEMENT Préparation, décapage, nivellement, 1.1 m2 265,00 implantation du bâtiment Fouilles pour fondation y compris toutes 1.2 m3 32,01 sujétions Remblais provenant des fouilles et 1.3 m3 22,41 compacte en couches de 20 cm Remblais d'apport compacte en couches 1.4 m3 89,62 de 20 cm Sous-Total 1 II- BETON/MACONNERIE EN FONDATION Béton de propreté épaisseur 5 cm dose à 2.1 m3 2,43 150 kg/m3 Maçonnerie en agglos pleins de 20 2.2 m2 41,63 soubassements B.A pour semelles isolées dosés à 2.3 m3 4,61 350kg/m3 B.A pour t poteaux d'attente dosés à 2.4 m3 0,96 350kg/m3 B.A dose à 350 kg/m3 pour Longrine 2.5 m3 3,33 dosée à 350kg/m3 Sous-Total 2 III- BETON MACONNERIE EN ELEVATION 3.1 Maçonnerie d'agglos creux de 15x20x40 m² 256,40 3.3 B.A pour poteaux dose 350 kg/m3 m3 1,31 B.A pour chaînage allège ceinturant tout 3.2 m3 0,98 le bâtiment dosé à 350kg/m3 B.A pour chaînage linteau et chaînage 3.1 m3 5,01 haut dosé à 350kg/m3 B.A pour chaînage rampant dosé à 3.0 m3 1,77 350kg/m3 Béton banche pour perron d'accès dose à 3.1 m3 1,46 250 kg/m3 Béton pour rampe d’accès avec une 3.2 bèche d'encrage de 30cm dose à 350 m3 0,98 kg/m3 Béton de forme (épais 10 cm) dose à 300 3.3 kg/m3 avec chape incorporée m3 16,01 bouchardée de 2 cm d'épaisseur Sous-Total 3 IV- ENDUITS/REVETEMENTS Enduits extérieurs doses à 350 kg/m3 4.1 d'épaisseur 1,5 cm appliques en 3 m² 225,38 couches Enduits intérieurs doses à 300 kg/m3 4.2 d'épaisseur 1,5 cm appliques en 3 m² 278,50 couches Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

Page 159 sur 231

4.3

5.1 5.2

5.3

5.4

5.5

6.1

6.2

6.3

6.4

7.1 7.2 7.3 7.4

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

m²

14,00

m²

187,27

29,60

9,80

147,60

m²

126,00

2,00

10,00

12,00

13,80

m²

225,38

m²

278,50

m²

126,00

m²

45,12 Page 160 sur 231

7.5

N° ordre I 1.1 1.2 1.3 1.4 II 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 III 3.1 3.2 3.3 3.4 IV 4.1 4.2 4.3 V 5.1

Désignation I-TERRASSEMENT Préparation et implantation du terrain

Unité

PU (F Quantité CFA)

54,29

38,08

3,21

35,49

1,13

1,67

0,36

0,53

49,68

1,62

1,11

1,09

0,18

m²

39,725

0,48

0,77

0,35

m²

FP Poutres, et traverses en IPN 80 Cornière 45 et accessoires Sous-Total 4 V- ENDUITS

ml ml

12,76 15,20 17,40

Enduits sur maçonnerie en élévation de briques creuses dosé à 300kg/m3

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

MONTANT (FCFA)

82,81

Page 161 sur 231

5.2 5.3 5.4 5.5

Enduit barbotine sur maçonnerie en élévation de briques pleines dosé à 300/kg/m3 Enduit tyrolien sur mur rideau et mur de la latrine F/P des carreaux au sol

56,58 m² m² m²

46,90

F/P des carreaux de faïence

DESIGNATION

UNITE

GENERALITE CONSTRUCTION D'UN BLOC DE (02) SALLES DE CLASSES CONSTRUCTION DEUX BLOCS DE TROIS LATRINES TOTAL GENERAL DRAMEKO (en F CFA T.T.C)

QTE PU (F CFA)

1,00

MONTANT (FCFA)

RECAPILATIF LOT 6 N° 1 2 3

DESIGNATION GNAGAGNAGA FASSOGOBOUGOU DRAMEKO TOTAL GENERAL LOT 6 (en F CFA T.T.C)

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

UNITE U U U

QTE PU (F CFA)

MONTANT (FCFA)

1,00 1,00 1,00

U Page 162 sur 231

RÉCAPITULATIF LOT 1 N° DESIGNATION 1 SIRAKOROBOUGOU 2 DIONO PISSA 3 GUIMBALA TOTAL GENERAL LOT 1 (en F CFA T.T.C) LOT 2 N° DESIGNATION 1 DOUGADOUGOU 2 SERIBOUGOU 3 OUENDJA TOTAL GENERAL LOT 2 (en F CFA T.T.C) LOT 3 N° DESIGNATION 1 KOSSOUKA 2 KANKAN 3 LAFIABOUGOU 1er CYCLE TOTAL GENERAL LOT 3 (en F CFA T.T.C) LOT 4 N° DESIGNATION 1 MISSIRA 2 BENDOUGOU 3 SAFORA TOTAL GENERAL LOT 4 (en F CFA T.T.C) LOT 5 N° DESIGNATION 1 SEGALA 2 ATTBOUGOU 3 DIAKALEL TOTAL GENERAL LOT 5 (en F CFA T.T.C) LOT 6 N° DESIGNATION 1 GNAGAGNAGA 2 FASSOGOBOUGOU 3 DRAMEKO TOTAL GENERAL LOT 6 (en F CFA T.T.C)

MONTANT (FCFA)

TOTAL GENERAL (en F CFA T.T.C)

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

Page 163 sur 231

VOLUME 4.3.3 – BORDEREAU DES PRIX Lot n° 1 : Projet de construction de trois blocs de deux salles de classes et de six blocs de trois latrines Ecole de Sirakorobougou : Projet de construction d'un bloc de deux salles de classes et de deux blocs de trois latrines A-GENERALITE N° 1.1 1.2

DESIGNATIONS DES OUVRAGES Installations du chantier y compris amené et repli des matériels Elaborations des plans d'exécutions et recollements TOTAL I

MONTANT en lettres (FCFA)

MONTANT en chiffres (FCFA)

FF FF

B : DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF BLOC DE (02) DEUX SALLES DE CLASSES N°

1.1 1.2 1.3 1.4

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

3.1 3.3 3.2 3.1 3.0

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

UNITE

MONTANT en lettres (FCFA)

MONTANT en chiffres (FCFA)

m2 m3 m3 m3

m3 m2 m3 m3 m3

m² m3 m3 m3 m3 Page 164 sur 231

3.1 3.2 3.3

4.1 4.2 4.3

5.1 5.2

5.3

5.4

5.5

6.1

6.2

6.3

Béton banche pour perron d'accès dose à 250 kg/m3 Béton pour rampe d’accès avec une bèche d'encrage de 30cm dose à 250 kg/m3 Béton de forme (épais 10 cm) dose à 300 kg/m3 avec chape incorporée bouchardée de 2 cm d'épaisseur Sous-Total 3 IV- ENDUITS/REVETEMENTS Enduits extérieurs doses à 350 kg/m3 d'épaisseur 1,5 cm appliques en 3 couches Enduits intérieurs doses à 300 kg/m3 d'épaisseur 1,5 cm appliques en 3 couches Tableau noir de dimension 7x1 y compris larmiers en bas et peinture ardoise en 3 couches Sous-Total 4 V- CHARPENTE/COUVERTURE F.P tôles BAC 60/100 y compris toutes sujétions F.P de pannes en IPN 120 sur les poteaux en BA y compris fixation et peinture antirouille F.P de pannes en IPN 80 sur les poteaux en BA y compris fixation et peinture antirouille F.P de traverses en cornières 50 solidarise par boulonnage à l'aide d'équerre y compris peinture antirouille F.P de faux plafond en contre plaque de 5 mm (carreaux de 100x100 poses sur travures en bois de section minimale 4/8 y compris traitement anti-termites) Sous-Total 5 VI- MENUISERIES F.P porte métallique persienne de 120/220 en tôle noire d'épaisseur 10/10 y compris peinture antirouille, crochets, cales de maintien, pattes de scellement longueur min.20 cm et serrures de surette de type vachette, fer plat de renfort avec cadre en double Z et de deux supports de cadenas F.P fenêtre métallique persienne de 120/120 en tôle noire d'épaisseur 10/10 y compris peinture antirouille, crochets, cales de maintien, pattes de scellement longueur min.20 cm et serrures de surette de type vachette, fer plat de renfort avec cadre en double Z F.P d'impostes métalliques persiennes 120x30 avec grillage moustiquaire y compris peinture antirouille

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

m3 m3 m3

m² m² m²

m² ml

m²

Page 165 sur 231

6.4

7.1 7.2 7.3 7.4 7.5

m² m² m² m² m²

TOTAL UN (01) BLOC DE DEUX (02) SALLES DE CLASSES (T.TC) C: DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF DEUX BLOCS DE TROIS (03) LATRINES VIP N° MONTANT en MONTANT en Désignation Unité ordre lettres (FCFA) chiffres (FCFA) I 1.1

I-TERRASSEMENT Préparation et implantation du terrain

1.2

Fouille en pleine masse

1.3

Fouille en rigole pour fondation

1.4

Évacuation du déblai

II 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 III 3.1 3.2 3.3

m3 m3 m3 m3 m2 m3 m3

Béton de forme dosé à 350kg/m3 (ép.= 10 cm) pour rampe d'accès et couloir

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

m² m3 m3 Page 166 sur 231

linteaux et couronnement 3.4 IV 4.1 4.2 4.3 V

Béton légèrement armé pour tuyaux de ventilation Sous-Total 3 IV- COUVERTURE FP Tôle ondulée de 7,2 kg

FP Poutres, et traverses en IPN 80 Cornière 45 et accessoires Sous-Total 4 V- ENDUITS

ml ml

m²

Enduits sur maçonnerie en élévation de briques creuses dosé à 300kg/m3 m2 Enduit barbotine sur maçonnerie en 5.2 élévation de briques pleines dosé à 300/kg/m3 m² Enduit tyrolien sur mur rideau et mur de la 5.3 latrine m² 5.4 F/P des carreaux au sol m² 5.5 F/P des carreaux de faïence m² Sous-Total 5 VI VI- MENUSERIES METALLIQUES F/P de Porte métallique pleine de 1 mx1,95 6.1 m sur une cadre métallique en double Z Unité avec targette en boule et candelas F/P de Porte métallique pleine de 0,7 6.2 mx1,95 m sur une cadre métallique en Unité double Z avec targette en boule et candelas F/P de barre d'appui handicapé en tube rond 6.3 ml fixé à 60 cm du sol de la cabine Sous-Total 6 VII VII- PEINTURES 7.1 Peinture à huile appliquée sur menuiserie m² 7.2 Peinture à huile sur le mur intérieur m² Sous-Total 7 VIII- PLOMBERIES SANITAIRES ET VIII AUTRES F/P de PVC 100 pour tuyauterie d'aération 8.1 ml de la fosse F/P Chaise « damu » en bloc amovible de 8.2 U béton Sous-Total 8 TOTAL D'UN BLOC DE TROIS LATRINES ( en TTC) 5.1

TOTAL DEUX BLOCS DE TROIS LATRINES (en TTC)

Ecole de Dioni Pissa : Projet de construction d'un bloc de deux salles de classes et de deux blocs de trois latrines A-GENERALITE N°

DESIGNATIONS DES OUVRAGES

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

MONTANT en lettres (FCFA)

MONTANT en chiffres (FCFA) Page 167 sur 231

1.1 1.2

Installations du chantier y compris amené et repli des matériels Elaborations des plans d'exécutions et recollements TOTAL I

FF FF

B: DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF BLOC DE (02) DEUX SALLES DE CLASSES N°

1.1 1.2 1.3 1.4

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

3.1 3.3 3.2 3.1 3.0 3.1 3.2 3.3

4.1

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

UNITE

MONTANT en lettres (FCFA)

MONTANT en chiffres (FCFA)

m2 m3 m3 m3

m3 m2 m3 m3 m3

m² m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

m² Page 168 sur 231

4.2 4.3

5.1 5.2

5.3

5.4

5.5

6.1

6.2

6.3

6.4

7.1 7.2 7.3 7.4

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

m² m²

m² ml

m²

m² m² m² m² Page 169 sur 231

Peinture à l'huile sur murs intérieurs m² H=1,60 m Y compris toutes sujétions Sous-Total 7 TOTAL UN (01) BLOC DE DEUX (02) SALLES DE CLASSES (T.TC) C: DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF DEUX BLOCS DE TROIS (03) LATRINES VIP

7.5

N° ordre

Désignation

Unité

I 1.1

I-TERRASSEMENT Préparation et implantation du terrain

1.2

Fouille en pleine masse

1.3

Fouille en rigole pour fondation

1.4

Évacuation du déblai

II 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 III 3.1 3.2 3.3 3.4 IV 4.1 4.2 4.3 V 5.1

m3 m3 m3 m2 m3 m3 m3

FP Poutres, et traverses en IPN 80 Cornière 45 et accessoires Sous-Total 4 V- ENDUITS

ml ml

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

MONTANT en chiffres (FCFA)

Béton de forme dosé à 350kg/m3 (ép.= 10 cm) pour rampe d'accès et couloir

Enduits sur maçonnerie en élévation de briques creuses dosé à 300kg/m3

MONTANT en lettres (FCFA)

m² m3 m3 m3

m²

m2 Page 170 sur 231

Enduit barbotine sur maçonnerie en élévation de briques pleines dosé à 300/kg/m3 m² Enduit tyrolien sur mur rideau et mur de la 5.3 latrine m² 5.4 F/P des carreaux au sol m² 5.5 F/P des carreaux de faïence m² Sous-Total 5 VI VI- MENUSERIES METALLIQUES F/P de Porte métallique pleine de 1 mx1,95 6.1 m sur une cadre métallique en double Z Unité avec targette en boule et candelas F/P de Porte métallique pleine de 0,7 6.2 mx1,95 m sur une cadre métallique en Unité double Z avec targette en boule et candelas F/P de barre d'appui handicapé en tube rond 6.3 ml fixé à 60 cm du sol de la cabine Sous-Total 6 VII VII- PEINTURES 7.1 Peinture à huile appliquée sur menuiserie m² 7.2 Peinture à huile sur le mur intérieur m² Sous-Total 7 VIII- PLOMBERIES SANITAIRES ET VIII AUTRES F/P de PVC 100 pour tuyauterie d'aération 8.1 ml de la fosse F/P Chaise « damu » en bloc amovible de 8.2 U béton Sous-Total 8 TOTAL D'UN BLOC DE TROIS LATRINES (en TTC) 5.2

TOTAL DEUX BLOCS DE TROIS LATRINES (en TTC)

Ecole de Guimbala : Projet de construction d'un bloc de deux salles de classes et de deux blocs de trois latrines A-GENERALITE N° 1.1 1.2

DESIGNATIONS DES OUVRAGES Installations du chantier y compris amené et repli des matériels Elaborations des plans d'exécutions et recollements TOTAL I

MONTANT en lettres (FCFA)

MONTANT en chiffres (FCFA)

FF FF

B : DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF BLOC DE (02) DEUX SALLES DE CLASSES N°

1.1 1.2

DESIGNATIONS I- TERRASSEMENT Préparation, décapage, nivellement, implantation du bâtiment Fouilles pour fondation y compris toutes

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

UNITE

MONTANT en lettres (FCFA)

MONTANT en chiffres (FCFA)

m2 m3 Page 171 sur 231

1.3 1.4

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

3.1 3.3 3.2 3.1 3.0 3.1 3.2 3.3

4.1 4.2 4.3

5.1 5.2

sujétions Remblais provenant des fouilles et compacte en couches de 20 cm Remblais d'apport compacte en couches de 20 cm Sous-Total 1 II- BETON/MACONNERIE EN FONDATION Béton de propreté épaisseur 5 cm dose à 150 kg/m3 Maçonnerie en agglos pleins de 20 soubassements B.A pour semelles isolées dosés à 350kg/m3 B.A pour t poteaux d'attente dosés à 350kg/m3 B.A dose à 350 kg/m3 pour Longrine dosée à 350kg/m3 Sous-Total 2 III- BETON MACONNERIE EN ELEVATION Maçonnerie d'agglos creux de 15x20x40 B.A pour poteaux dose 350 kg/m3 B.A pour chaînage allège ceinturant tout le bâtiment dosé à 350kg/m3 B.A pour chaînage linteau et chaînage haut dosé à 350kg/m3 B.A pour chaînage rampant dosé à 350kg/m3 Béton banche pour perron d'accès dose à 250 kg/m3 Béton pour rampe d’accès avec une bèche d'encrage de 30cm dose à 350 kg/m3 Béton de forme (épais 10 cm) dose à 300 kg/m3 avec chape incorporée bouchardée de 2 cm d'épaisseur Sous-Total 3 IV- ENDUITS/REVETEMENTS Enduits extérieurs doses à 350 kg/m3 d'épaisseur 1,5 cm appliques en 3 couches Enduits intérieurs doses à 300 kg/m3 d'épaisseur 1,5 cm appliques en 3 couches Tableau noir de dimension 7x1 y compris larmiers en bas et peinture ardoise en 3 couches Sous-Total 4 V- CHARPENTE/COUVERTURE F.P tôles BAC 60/100 y compris toutes sujétions F.P de pannes en IPN 120 sur les poteaux en BA y compris fixation et peinture antirouille

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

m3 m3

m3 m2 m3 m3 m3

m² m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

m² m² m²

m² ml

Page 172 sur 231

F.P de pannes en IPN 80 sur les poteaux en BA y compris fixation et peinture ml antirouille F.P de traverses en cornières 50 solidarise 5.4 par boulonnage à l'aide d'équerre y compris ml peinture antirouille F.P de faux plafond en contre plaque de 5 mm (carreaux de 100x100 poses sur 5.5 m² travures en bois de section minimale 4/8 y compris traitement anti-termites) Sous-Total 5 VI- MENUISERIES F.P porte métallique persienne de 120/220 en tôle noire d'épaisseur 10/10 y compris peinture antirouille, crochets, cales de 6.1 maintien, pattes de scellement longueur u min.20 cm et serrures de surette de type vachette, fer plat de renfort avec cadre en double Z et de deux supports de cadenas F.P fenêtre métallique persienne de 120/120 en tôle noire d'épaisseur 10/10 y compris peinture antirouille, crochets, cales 6.2 de maintien, pattes de scellement longueur u min.20 cm et serrures de surette de type vachette, fer plat de renfort avec cadre en double Z F.P d'impostes métalliques persiennes 6.3 120x30 avec grillage moustiquaire y u compris peinture antirouille F.P de cornière de 30x30 avec de 6.4 scellement pour seuils d'entrée et nez des ml perrons Sous-Total 6 VII- PEINTURE Enduit tyrolien en 3 couches sur toutes les 7.1 m² surfaces extérieures F.P de peinture FOM appliquée en 3 7.2 m² couches sur toutes les surfaces intérieures Peinture FOM sur faux-plafond y compris 7.3 m² toutes sujétions F.P de peinture à l'huile type rexagro sur 7.4 m² menuiseries et charpentes Peinture à l'huile sur murs intérieurs 7.5 m² H=1,60 m Y compris toutes sujétions Sous-Total 7 TOTAL UN (01) BLOC DE DEUX (02) SALLES DE CLASSES (T.TC) C : DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF DEUX BLOCS DE TROIS (03) LATRINES VIP 5.3

N° ordre

Désignation

Unité

I 1.1

I-TERRASSEMENT Préparation et implantation du terrain

1.2

Fouille en pleine masse

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

MONTANT en lettres (FCFA)

MONTANT en chiffres (FCFA)

Page 173 sur 231

1.3

Fouille en rigole pour fondation

1.4

Évacuation du déblai

II 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 III 3.1 3.2 3.3 3.4 IV 4.1 4.2 4.3 V 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 VI 6.1

m3 m3 m3 m3 m2 m3 m3

Béton de forme dosé à 350kg/m3 (ép. = 10 cm) pour rampe d'accès et couloir

FP Poutres, et traverses en IPN 80 Cornière 45 et accessoires Sous-Total 4 V- ENDUITS

ml ml

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

m² m3 m3 m3 #REF! m²

m² m² m² m²

Unité

Page 174 sur 231

F/P de Porte métallique pleine de 0,7 mx1,95 m sur une cadre métallique en Unité double Z avec targette en boule et candelas F/P de barre d'appui handicapé en tube rond 6.3 ml fixé à 60 cm du sol de la cabine Sous-Total 6 VII VII- PEINTURES 7.1 Peinture à huile appliquée sur menuiserie m² 7.2 Peinture à huile sur le mur intérieur m² Sous-Total 7 VIII- PLOMBERIES SANITAIRES ET VIII AUTRES F/P de PVC 100 pour tuyauterie d'aération 8.1 ml de la fosse F/P Chaise « damu » en bloc amovible de 8.2 U béton Sous-Total 8 TOTAL D'UN BLOC DE TROIS LATRINES (en TTC) 6.2

TOTAL DEUX BLOCS DE TROIS LATRINES (en TTC)

Lot n° 2 : Projet de construction de trois blocs de deux salles de classe et de six blocs de trois latrines Ecole de Dougadougou : Projet de construction d'un bloc de deux salles de classes et de deux blocs de trois latrines A-GENERALITE N° 1.1 1.2

DESIGNATIONS DES OUVRAGES Installations du chantier y compris amené et repli des matériels Elaborations des plans d'exécutions et recollements TOTAL I

MONTANT en lettres (FCFA)

MONTANT en chiffres (FCFA)

FF FF

B : DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF BLOC DE (02) DEUX SALLES DE CLASSES N°

1.1 1.2 1.3 1.4

2.1 2.2

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

UNITE

MONTANT en lettres (FCFA)

MONTANT en chiffres (FCFA)

m2 m3 m3 m3

m3 m2 Page 175 sur 231

2.3 2.4 2.5

3.1 3.3 3.2 3.1 3.0 3.1 3.2 3.3

4.1 4.2 4.3

5.1 5.2

5.3

5.4

5.5

B.A pour semelles isolées dosés à 350kg/m3 B.A pour t poteaux d'attente dosés à 350kg/m3 B.A dose à 350 kg/m3 pour Longrine dosée à 350kg/m3 Sous-Total 2 III- BETON MACONNERIE EN ELEVATION Maçonnerie d'agglos creux de 15x20x40 B.A pour poteaux dose 350 kg/m3 B.A pour chaînage allège ceinturant tout le bâtiment dosé à 350kg/m3 B.A pour chaînage linteau et chaînage haut dosé à 350kg/m3 B.A pour chaînage rampant dosé à 350kg/m3 Béton banche pour perron d'accès dose à 250 kg/m3 Béton pour rampe d’accès avec une bèche d'encrage de 30cm dose à 250 kg/m3 Béton de forme (épais 10 cm) dose à 300 kg/m3 avec chape incorporée bouchardée de 2 cm d'épaisseur Sous-Total 3 IV- ENDUITS/REVETEMENTS Enduits extérieurs doses à 350 kg/m3 d'épaisseur 1,5 cm appliques en 3 couches Enduits intérieurs doses à 300 kg/m3 d'épaisseur 1,5 cm appliques en 3 couches Tableau noir de dimension 7x1 y compris larmiers en bas et peinture ardoise en 3 couches Sous-Total 4 V- CHARPENTE/COUVERTURE F.P tôles BAC 60/100 y compris toutes sujétions F.P de pannes en IPN 120 sur les poteaux en BA y compris fixation et peinture antirouille F.P de pannes en IPN 80 sur les poteaux en BA y compris fixation et peinture antirouille F.P de traverses en cornières 50 solidarise par boulonnage à l'aide d'équerre y compris peinture antirouille F.P de faux plafond en contre plaque de 5 mm (carreaux de 100x100 poses sur travures en bois de section minimale 4/8 y compris traitement anti-termites) Sous-Total 5 VI- MENUISERIES

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

m3 m3 m3

m² m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

m² m² m²

m² ml

m²

Page 176 sur 231

6.1

6.2

6.3

6.4

7.1 7.2 7.3 7.4 7.5

F.P porte métallique persienne de 120/220 en tôle noire d'épaisseur 10/10 y compris peinture antirouille, crochets, cales de maintien, pattes de scellement longueur min.20 cm et serrures de surette de type vachette, fer plat de renfort avec cadre en double Z et de deux supports de cadenas F.P fenêtre métallique persienne de 120/120 en tôle noire d'épaisseur 10/10 y compris peinture antirouille, crochets, cales de maintien, pattes de scellement longueur min.20 cm et serrures de surette de type vachette, fer plat de renfort avec cadre en double Z F.P d'impostes métalliques persiennes 120x30 avec grillage moustiquaire y compris peinture antirouille F.P de cornière de 30x30 avec de scellement pour seuils d'entrée et nez des perrons Sous-Total 6 VII- PEINTURE Enduit tyrolien en 3 couches sur toutes les surfaces extérieures F.P de peinture FOM appliquée en 3 couches sur toutes les surfaces intérieures Peinture FOM sur faux-plafond y compris toutes sujétions F.P de peinture à l'huile type rexagro sur menuiseries et charpentes Peinture à l'huile sur murs intérieurs H=1,60 m Y compris toutes sujétions Sous-Total 7

m² m² m² m² m²

I-TERRASSEMENT Préparation et implantation du terrain

1.2

Fouille en pleine masse

1.3

Fouille en rigole pour fondation

1.4

Évacuation du déblai

2.3

Sous-Total 1 II-BÉTON ET MAÇONNERIE EN FONDATION Béton de propreté dosé à 150kg/m3 Béton légèrement armé dosé à 350kg/m3 pour radier fosse esp=10cm Béton pour semelles dosé 350kg/m3

2.4

Béton armé dosé à 350kg/m3 pour poteau

II 2.1 2.2

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

m3 m3 Page 177 sur 231

en fondation 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 III 3.1 3.2 3.3 3.4 IV 4.1 4.2 4.3 V 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 VI 6.1

6.2 6.3

VII 7.1 7.2 VIII

Maçonnerie en Agglos plein de 15 cm Béton armé dosé à 350kg/m3 pour dalle de défécation et d'aération Béton armé dosé à 350kg/m3 pour chainage

Béton de forme dosé à 350kg/m3 (ép.= 10 cm) pour rampe d'accès et couloir

FP Poutres, et traverses en IPN 80 Cornière 45 et accessoires Sous-Total 4 V- ENDUITS

ml ml

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

m3 m3

m² m3 m3 m3

m²

m² m² m² m²

Unité

Unité ml

m² m²

Page 178 sur 231

AUTRES F/P de PVC 100 pour tuyauterie d'aération 8.1 ml de la fosse F/P Chaise « damu » en bloc amovible de 8.2 U béton Sous-Total 8 TOTAL D'UN BLOC DE TROIS LATRINES (en TTC) TOTAL DEUX BLOCS DE TROIS LATRINES (en TTC)

Ecole de Séribougou : Projet de construction d'un bloc de deux salles de classe et de deux blocs de trois latrines A-GENERALITE N° 1.1 1.2

DESIGNATIONS DES OUVRAGES Installations du chantier y compris amené et repli des matériels Elaborations des plans d'exécutions et recollements TOTAL I

MONTANT en lettres (FCFA)

MONTANT en chiffres (FCFA)

FF FF

B: DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF BLOC DE (02) DEUX SALLES DE CLASSES N°

1.1 1.2 1.3 1.4

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

3.1 3.3 3.2

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

UNITE

MONTANT en lettres (FCFA)

MONTANT en chiffres (FCFA)

m2 m3 m3 m3

m3 m2 m3 m3 m3

m² m3 m3 Page 179 sur 231

3.1 3.0 3.1 3.2 3.3

4.1 4.2 4.3

5.1 5.2

5.3

5.4

5.5

6.1

6.2

B.A pour chaînage linteau et chaînage haut dosé à 350kg/m3 B.A pour chaînage rampant dosé à 350kg/m3 Béton banche pour perron d'accès dose à 250 kg/m3 Béton pour rampe d’accès avec une bèche d'encrage de 30cm dose à 350 kg/m3 Béton de forme (épais 10 cm) dose à 300 kg/m3 avec chape incorporée bouchardée de 2 cm d'épaisseur Sous-Total 3 IV- ENDUITS/REVETEMENTS Enduits extérieurs doses à 350 kg/m3 d'épaisseur 1,5 cm appliques en 3 couches Enduits intérieurs doses à 300 kg/m3 d'épaisseur 1,5 cm appliques en 3 couches Tableau noir de dimension 7x1 y compris larmiers en bas et peinture ardoise en 3 couches Sous-Total 4 V- CHARPENTE/COUVERTURE F.P tôles BAC 60/100 y compris toutes sujétions F.P de pannes en IPN 120 sur les poteaux en BA y compris fixation et peinture antirouille F.P de pannes en IPN 80 sur les poteaux en BA y compris fixation et peinture antirouille F.P de traverses en cornières 50 solidarise par boulonnage à l'aide d'équerre y compris peinture antirouille F.P de faux plafond en contre plaque de 5 mm (carreaux de 100x100 poses sur travures en bois de section minimale 4/8 y compris traitement anti-termites) Sous-Total 5 VI- MENUISERIES F.P porte métallique persienne de 120/220 en tôle noire d'épaisseur 10/10 y compris peinture antirouille, crochets, cales de maintien, pattes de scellement longueur min.20 cm et serrures de surette de type vachette, fer plat de renfort avec cadre en double Z et de deux supports de cadenas F.P fenêtre métallique persienne de 120/120 en tôle noire d'épaisseur 10/10 y compris peinture antirouille, crochets, cales de maintien, pattes de scellement longueur min.20 cm et serrures de surette de type vachette, fer plat de renfort avec cadre en double Z

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

m3 m3 m3 m3 m3

m² m² m²

m² ml

m²

Page 180 sur 231

F.P d'impostes métalliques persiennes 120x30 avec grillage moustiquaire y u compris peinture antirouille F.P de cornière de 30x30 avec de 6.4 scellement pour seuils d'entrée et nez des ml perrons Sous-Total 6 VII- PEINTURE Enduit tyrolien en 3 couches sur toutes les 7.1 m² surfaces extérieures F.P de peinture FOM appliquée en 3 7.2 m² couches sur toutes les surfaces intérieures Peinture FOM sur faux-plafond y compris 7.3 m² toutes sujétions F.P de peinture à l'huile type rexagro sur 7.4 m² menuiseries et charpentes Peinture à l'huile sur murs intérieurs 7.5 m² H=1,60 m Y compris toutes sujétions Sous-Total 7 TOTAL UN (01) BLOC DE DEUX (02) SALLES DE CLASSES (T.TC) C: DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF DEUX BLOCS DE TROIS (03) LATRINES VIP 6.3

N° ordre

Désignation

Unité

I 1.1

I-TERRASSEMENT Préparation et implantation du terrain

1.2

Fouille en pleine masse

1.3

Fouille en rigole pour fondation

1.4

Évacuation du déblai

II 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 III 3.1

MONTANT en chiffres (FCFA)

m3 m3 m3 m3 m2 m3 m3

Béton de forme dosé à 350kg/m3 (ép.= 10 cm) pour rampe d'accès et couloir

Béton pour perrons dosé 250kg/m3 Sous-Total 2 III-BÉTON ET MAÇONNERIE EN ÉLÉVATION Maçonnerie Agglos creux de 15

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

MONTANT en lettres (FCFA)

m² Page 181 sur 231

3.2 3.3 3.4 IV 4.1 4.2 4.3 V

Béton armé dosé à 350kg/m3 pour poteaux raidisseur Béton armé dosé à 350kg/m3 pour chainage linteaux et couronnement Béton légèrement armé pour tuyaux de ventilation Sous-Total 3 IV- COUVERTURE FP Tôle ondulée de 7,2 kg

FP Poutres, et traverses en IPN 80 Cornière 45 et accessoires Sous-Total 4 V- ENDUITS

ml ml

m3 m3

m²

TOTAL DEUX BLOCS DE TROIS LATRINES (en TTC)

Ecole de Ouendja : Projet de construction d'un bloc de deux salles de classe et de deux blocs de trois latrines Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

Page 182 sur 231

A-GENERALITE N° 1.1 1.2

DESIGNATIONS DES OUVRAGES Installations du chantier y compris amené et repli des matériels Elaborations des plans d'exécutions et recollements TOTAL I

MONTANT en lettres (FCFA)

MONTANT en chiffres (FCFA)

FF FF

B : DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF BLOC DE (02) DEUX SALLES DE CLASSES N°

1.1 1.2 1.3 1.4

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

3.1 3.3 3.2 3.1 3.0 3.1 3.2 3.3

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

UNITE

MONTANT en lettres (FCFA)

MONTANT en chiffres (FCFA)

m2 m3 m3 m3

m3 m2 m3 m3 m3

m² m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

Page 183 sur 231

4.1 4.2 4.3

5.1 5.2

5.3

5.4

5.5

6.1

6.2

6.3

6.4

7.1 7.2

IV- ENDUITS/REVETEMENTS Enduits extérieurs doses à 350 kg/m3 d'épaisseur 1,5 cm appliques en 3 couches Enduits intérieurs doses à 300 kg/m3 d'épaisseur 1,5 cm appliques en 3 couches Tableau noir de dimension 7x1 y compris larmiers en bas et peinture ardoise en 3 couches Sous-Total 4 V- CHARPENTE/COUVERTURE F.P tôles BAC 60/100 y compris toutes sujétions F.P de pannes en IPN 120 sur les poteaux en BA y compris fixation et peinture antirouille F.P de pannes en IPN 80 sur les poteaux en BA y compris fixation et peinture antirouille F.P de traverses en cornières 50 solidarise par boulonnage à l'aide d'équerre y compris peinture antirouille F.P de faux plafond en contre plaque de 5 mm (carreaux de 100x100 poses sur travures en bois de section minimale 4/8 y compris traitement anti-termites) Sous-Total 5 VI- MENUISERIES F.P porte métallique persienne de 120/220 en tôle noire d'épaisseur 10/10 y compris peinture antirouille, crochets, cales de maintien, pattes de scellement longueur min.20 cm et serrures de surette de type vachette, fer plat de renfort avec cadre en double Z et de deux supports de cadenas F.P fenêtre métallique persienne de 120/120 en tôle noire d'épaisseur 10/10 y compris peinture antirouille, crochets, cales de maintien, pattes de scellement longueur min.20 cm et serrures de surette de type vachette, fer plat de renfort avec cadre en double Z F.P d'impostes métalliques persiennes 120x30 avec grillage moustiquaire y compris peinture antirouille F.P de cornière de 30x30 avec de scellement pour seuils d'entrée et nez des perrons Sous-Total 6 VII- PEINTURE Enduit tyrolien en 3 couches sur toutes les surfaces extérieures F.P de peinture FOM appliquée en 3 couches sur toutes les surfaces intérieures

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

m² m² m²

m² ml

m²

m² m² Page 184 sur 231

Peinture FOM sur faux-plafond y compris m² toutes sujétions F.P de peinture à l'huile type rexagro sur 7.4 m² menuiseries et charpentes Peinture à l'huile sur murs intérieurs 7.5 m² H=1,60 m Y compris toutes sujétions Sous-Total 7 TOTAL UN (01) BLOC DE DEUX (02) SALLES DE CLASSES (T.TC) C : DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF DEUX BLOCS DE TROIS (03) LATRINES VIP 7.3

N° ordre

Désignation

Unité

I 1.1

I-TERRASSEMENT Préparation et implantation du terrain

1.2

Fouille en pleine masse

1.3

Fouille en rigole pour fondation

1.4

Évacuation du déblai

II 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 III 3.1 3.2 3.3 3.4 IV 4.1 4.2 4.3

MONTANT en chiffres (FCFA)

m3 m3 m3 m3 m2 m3 m3 m3

FP Poutres, et traverses en IPN 80 Cornière 45 et accessoires Sous-Total 4

ml ml

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

MONTANT en lettres (FCFA)

m² m3 m3 m3 #REF! m²

Page 185 sur 231

V- ENDUITS

TOTAL DEUX BLOCS DE TROIS LATRINES (en TTC)

Lot n° 3 : Projet de construction de trois blocs de deux salles de classe et de six blocs de trois latrines Ecole de Kossouka : Projet de construction d'un bloc de deux salles de classes et de deux blocs de trois latrines A-GENERALITE N° 1.1 1.2

DESIGNATIONS DES OUVRAGES Installations du chantier y compris amené et repli des matériels Elaborations des plans d'exécutions et recollements TOTAL I

MONTANT en lettres (FCFA)

MONTANT en chiffres (FCFA)

FF FF

B : DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF BLOC DE (02) DEUX SALLES DE CLASSES N°

DESIGNATIONS

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

UNITE

MONTANT en lettres (FCFA)

MONTANT en chiffres (FCFA) Page 186 sur 231

1.1 1.2 1.3 1.4

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

3.1 3.3 3.2 3.1 3.0 3.1 3.2 3.3

4.1 4.2 4.3

5.1

I- TERRASSEMENT Préparation, décapage, nivellement, implantation du bâtiment Fouilles pour fondation y compris toutes sujétions Remblais provenant des fouilles et compacte en couches de 20 cm Remblais d'apport compacte en couches de 20 cm Sous-Total 1 II- BETON/MACONNERIE EN FONDATION Béton de propreté épaisseur 5 cm dose à 150 kg/m3 Maçonnerie en agglos pleins de 20 soubassements B.A pour semelles isolées dosés à 350kg/m3 B.A pour t poteaux d'attente dosés à 350kg/m3 B.A dose à 350 kg/m3 pour Longrine dosée à 350kg/m3 Sous-Total 2 III- BETON MACONNERIE EN ELEVATION Maçonnerie d'agglos creux de 15x20x40 B.A pour poteaux dose 350 kg/m3 B.A pour chaînage allège ceinturant tout le bâtiment dosé à 350kg/m3 B.A pour chaînage linteau et chaînage haut dosé à 350kg/m3 B.A pour chaînage rampant dosé à 350kg/m3 Béton banche pour perron d'accès dose à 250 kg/m3 Béton pour rampe d’accès avec une bèche d'encrage de 30cm dose à 250 kg/m3 Béton de forme (épais 10 cm) dose à 300 kg/m3 avec chape incorporée bouchardée de 2 cm d'épaisseur Sous-Total 3 IV- ENDUITS/REVETEMENTS Enduits extérieurs doses à 350 kg/m3 d'épaisseur 1,5 cm appliques en 3 couches Enduits intérieurs doses à 300 kg/m3 d'épaisseur 1,5 cm appliques en 3 couches Tableau noir de dimension 7x1 y compris larmiers en bas et peinture ardoise en 3 couches Sous-Total 4 V- CHARPENTE/COUVERTURE F.P tôles BAC 60/100 y compris toutes sujétions

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

m2 m3 m3 m3

m3 m2 m3 m3 m3

m² m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

m² m² m²

m² Page 187 sur 231

5.2

5.3

5.4

5.5

6.1

6.2

6.3

6.4

7.1 7.2 7.3 7.4 7.5

m²

m² m² m² m² m²

Page 188 sur 231

I 1.1

I-TERRASSEMENT Préparation et implantation du terrain

1.2

Fouille en pleine masse

1.3

Fouille en rigole pour fondation

1.4

Évacuation du déblai

II 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 III 3.1 3.2 3.3 3.4 IV 4.1 4.2 4.3 V 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 VI

m3 m3 m3 m3 m2 m3 m3

Béton de forme dosé à 350kg/m3 (ép.= 10 cm) pour rampe d'accès et couloir

FP Poutres, et traverses en IPN 80 Cornière 45 et accessoires Sous-Total 4 V- ENDUITS

ml ml

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

m² m3 m3 m3

m²

m² m² m² m²

Page 189 sur 231

F/P de Porte métallique pleine de 1 mx1,95 m sur une cadre métallique en double Z Unité avec targette en boule et candelas F/P de Porte métallique pleine de 0,7 6.2 mx1,95 m sur une cadre métallique en Unité double Z avec targette en boule et candelas F/P de barre d'appui handicapé en tube rond 6.3 ml fixé à 60 cm du sol de la cabine Sous-Total 6 VII VII- PEINTURES 7.1 Peinture à huile appliquée sur menuiserie m² 7.2 Peinture à huile sur le mur intérieur m² Sous-Total 7 VIII- PLOMBERIES SANITAIRES ET VIII AUTRES F/P de PVC 100 pour tuyauterie d'aération 8.1 ml de la fosse F/P Chaise « damu » en bloc amovible de 8.2 U béton Sous-Total 8 TOTAL D'UN BLOC DE TROIS LATRINES (en TTC) 6.1

TOTAL DEUX BLOCS DE TROIS LATRINES (en TTC)

Ecole de Kankan : Projet de construction d'un bloc de deux salles de classe et de deux blocs de trois latrines A-GENERALITE N° 1.1 1.2

DESIGNATIONS DES OUVRAGES Installations du chantier y compris amené et repli des matériels Elaborations des plans d'exécutions et recollements TOTAL I

MONTANT en lettres (FCFA)

MONTANT en chiffres (FCFA)

FF FF

B: DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF BLOC DE (02) DEUX SALLES DE CLASSE N°

1.1 1.2 1.3 1.4

2.1

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

UNITE

MONTANT en lettres (FCFA)

MONTANT en chiffres (FCFA)

m2 m3 m3 m3

m3 Page 190 sur 231

2.2 2.3 2.4 2.5

3.1 3.3 3.2 3.1 3.0 3.1 3.2 3.3

4.1 4.2 4.3

5.1 5.2

5.3

5.4

5.5

Maçonnerie en agglos pleins de 20 soubassements B.A pour semelles isolées dosés à 350kg/m3 B.A pour t poteaux d'attente dosés à 350kg/m3 B.A dose à 350 kg/m3 pour Longrine dosée à 350kg/m3 Sous-Total 2 III- BETON MACONNERIE EN ELEVATION Maçonnerie d'agglos creux de 15x20x40 B.A pour poteaux dose 350 kg/m3 B.A pour chaînage allège ceinturant tout le bâtiment dosé à 350kg/m3 B.A pour chaînage linteau et chaînage haut dosé à 350kg/m3 B.A pour chaînage rampant dosé à 350kg/m3 Béton banche pour perron d'accès dose à 250 kg/m3 Béton pour rampe d’accès avec une bèche d'encrage de 30cm dose à 350 kg/m3 Béton de forme (épais 10 cm) dose à 300 kg/m3 avec chape incorporée bouchardée de 2 cm d'épaisseur Sous-Total 3 IV- ENDUITS/REVETEMENTS Enduits extérieurs doses à 350 kg/m3 d'épaisseur 1,5 cm appliques en 3 couches Enduits intérieurs doses à 300 kg/m3 d'épaisseur 1,5 cm appliques en 3 couches Tableau noir de dimension 7x1 y compris larmiers en bas et peinture ardoise en 3 couches Sous-Total 4 V- CHARPENTE/COUVERTURE F.P tôles BAC 60/100 y compris toutes sujétions F.P de pannes en IPN 120 sur les poteaux en BA y compris fixation et peinture antirouille F.P de pannes en IPN 80 sur les poteaux en BA y compris fixation et peinture antirouille F.P de traverses en cornières 50 solidarise par boulonnage à l'aide d'équerre y compris peinture antirouille F.P de faux plafond en contre plaque de 5 mm (carreaux de 100x100 poses sur travures en bois de section minimale 4/8 y compris traitement anti-termites) Sous-Total 5

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

m2 m3 m3 m3

m² m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

m² m² m²

m² ml

m²

Page 191 sur 231

6.1

6.2

6.3

6.4

7.1 7.2 7.3 7.4 7.5

VI- MENUISERIES F.P porte métallique persienne de 120/220 en tôle noire d'épaisseur 10/10 y compris peinture antirouille, crochets, cales de maintien, pattes de scellement longueur u min.20 cm et serrures de surette de type vachette, fer plat de renfort avec cadre en double Z et de deux supports de cadenas F.P fenêtre métallique persienne de 120/120 en tôle noire d'épaisseur 10/10 y compris peinture antirouille, crochets, cales de maintien, pattes de scellement longueur u min.20 cm et serrures de surette de type vachette, fer plat de renfort avec cadre en double Z F.P d'impostes métalliques persiennes 120x30 avec grillage moustiquaire y u compris peinture antirouille F.P de cornière de 30x30 avec de scellement pour seuils d'entrée et nez des ml perrons Sous-Total 6 VII- PEINTURE Enduit tyrolien en 3 couches sur toutes les m² surfaces extérieures F.P de peinture FOM appliquée en 3 m² couches sur toutes les surfaces intérieures Peinture FOM sur faux-plafond y compris m² toutes sujétions F.P de peinture à l'huile type rexagro sur m² menuiseries et charpentes Peinture à l'huile sur murs intérieurs m² H=1,60 m Y compris toutes sujétions Sous-Total 7 TOTAL UN (01) BLOC DE DEUX (02) SALLES DE CLASSES (T.TC)

C: DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF DEUX BLOCS DE TROIS (03) LATRINES VIP N° ordre

Désignation

Unité

I 1.1

I-TERRASSEMENT Préparation et implantation du terrain

1.2

Fouille en pleine masse

1.3

Fouille en rigole pour fondation

1.4

Évacuation du déblai

2.3

Sous-Total 1 II-BÉTON ET MAÇONNERIE EN FONDATION Béton de propreté dosé à 150kg/m3 Béton légèrement armé dosé à 350kg/m3 pour radier fosse esp=10cm Béton pour semelles dosé 350kg/m3

2.4

Béton armé dosé à 350kg/m3 pour poteau

II 2.1 2.2

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

MONTANT en lettres (FCFA)

MONTANT en chiffres (FCFA)

m3 m3 Page 192 sur 231

en fondation 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 III 3.1 3.2 3.3 3.4 IV 4.1 4.2 4.3 V 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 VI 6.1

6.2 6.3

VII 7.1 7.2 VIII

Maçonnerie en Agglos plein de 15 cm Béton armé dosé à 350kg/m3 pour dalle de défécation et d'aération Béton armé dosé à 350kg/m3 pour chainage

Béton de forme dosé à 350kg/m3 (ép.= 10 cm) pour rampe d'accès et couloir

FP Poutres, et traverses en IPN 80 Cornière 45 et accessoires Sous-Total 4 V- ENDUITS

ml ml

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

m3 m3

m² m3 m3 m3

m²

m² m² m² m²

Unité

Unité ml

m² m²

Page 193 sur 231

Ecole de Lafiabougou 1er cycle : Projet de construction d'un bloc de deux salles de classe et de deux blocs de trois latrines A-GENERALITE N° 1.1 1.2

DESIGNATIONS DES OUVRAGES Installations du chantier y compris amené et repli des matériels Elaborations des plans d'exécutions et recollements TOTAL I

MONTANT en lettres (FCFA)

MONTANT en chiffres (FCFA)

FF FF

B : DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF BLOC DE (02) DEUX SALLES DE CLASSES N°

1.1 1.2 1.3 1.4

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

3.1 3.3 3.2

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

UNITE

MONTANT en lettres (FCFA)

MONTANT en chiffres (FCFA)

m2 m3 m3 m3

m3 m2 m3 m3 m3

m² m3 m3 Page 194 sur 231

3.1 3.0 3.1 3.2 3.3

4.1 4.2 4.3

5.1 5.2

5.3

5.4

5.5

6.1

6.2

bâtiment dosé à 350kg/m3 B.A pour chaînage linteau et chaînage haut dosé à 350kg/m3 B.A pour chaînage rampant dosé à 350kg/m3 Béton banche pour perron d'accès dose à 250 kg/m3 Béton pour rampe d’accès avec une bèche d'encrage de 30cm dose à 350 kg/m3 Béton de forme (épais 10 cm) dose à 300 kg/m3 avec chape incorporée bouchardée de 2 cm d'épaisseur Sous-Total 3 IV- ENDUITS/REVETEMENTS Enduits extérieurs doses à 350 kg/m3 d'épaisseur 1,5 cm appliques en 3 couches Enduits intérieurs doses à 300 kg/m3 d'épaisseur 1,5 cm appliques en 3 couches Tableau noir de dimension 7x1 y compris larmiers en bas et peinture ardoise en 3 couches Sous-Total 4 V- CHARPENTE/COUVERTURE F.P tôles BAC 60/100 y compris toutes sujétions F.P de pannes en IPN 120 sur les poteaux en BA y compris fixation et peinture antirouille F.P de pannes en IPN 80 sur les poteaux en BA y compris fixation et peinture antirouille F.P de traverses en cornières 50 solidarise par boulonnage à l'aide d'équerre y compris peinture antirouille F.P de faux plafond en contre plaque de 5 mm (carreaux de 100x100 poses sur travures en bois de section minimale 4/8 y compris traitement anti-termites) Sous-Total 5 VI- MENUISERIES F.P porte métallique persienne de 120/220 en tôle noire d'épaisseur 10/10 y compris peinture antirouille, crochets, cales de maintien, pattes de scellement longueur min.20 cm et serrures de surette de type vachette, fer plat de renfort avec cadre en double Z et de deux supports de cadenas F.P fenêtre métallique persienne de 120/120 en tôle noire d'épaisseur 10/10 y compris peinture antirouille, crochets, cales de maintien, pattes de scellement longueur min.20 cm et serrures de surette de type vachette, fer plat de renfort avec cadre en

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

m3 m3 m3 m3 m3

m² m² m²

m² ml

m²

Page 195 sur 231

6.3

6.4

7.1 7.2 7.3 7.4 7.5

double Z F.P d'impostes métalliques persiennes 120x30 avec grillage moustiquaire y u compris peinture antirouille F.P de cornière de 30x30 avec de scellement pour seuils d'entrée et nez des ml perrons Sous-Total 6 VII- PEINTURE Enduit tyrolien en 3 couches sur toutes les m² surfaces extérieures F.P de peinture FOM appliquée en 3 m² couches sur toutes les surfaces intérieures Peinture FOM sur faux-plafond y compris m² toutes sujétions F.P de peinture à l'huile type rexagro sur m² menuiseries et charpentes Peinture à l'huile sur murs intérieurs m² H=1,60 m Y compris toutes sujétions Sous-Total 7 TOTAL UN (01) BLOC DE DEUX (02) SALLES DE CLASSES (T.TC)

C : DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF DEUX BLOCS DE TROIS (03) LATRINES VIP N° ordre

Désignation

Unité

I 1.1

I-TERRASSEMENT Préparation et implantation du terrain

1.2

Fouille en pleine masse

1.3

Fouille en rigole pour fondation

1.4

Évacuation du déblai

II 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 III 3.1

MONTANT en chiffres (FCFA)

m3 m3 m3 m3 m2 m3 m3

Béton de forme dosé à 350kg/m3 (ép. = 10 cm) pour rampe d'accès et couloir

Béton pour perrons dosé 250kg/m3 Sous-Total 2 III-BÉTON ET MAÇONNERIE EN ÉLÉVATION Maçonnerie Agglos creux de 15

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

MONTANT en lettres (FCFA)

m² Page 196 sur 231

3.2 3.3 3.4 IV 4.1 4.2 4.3 V

FP Poutres, et traverses en IPN 80 Cornière 45 et accessoires Sous-Total 4 V- ENDUITS

ml ml

m3 m3 #REF! m²

TOTAL DEUX BLOCS DE TROIS LATRINES (en TTC)

Lot n° 4 : Projet de construction de trois blocs de deux salles de classe et de cinq blocs de trois latrines Ecole de Missira : Projet de construction d'un bloc de deux salles de classes et de deux blocs de trois latrines Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

Page 197 sur 231

A-GENERALITE N° 1.1 1.2

DESIGNATIONS DES OUVRAGES Installations du chantier y compris amené et repli des matériels Elaborations des plans d'exécutions et recollements TOTAL I

MONTANT en lettres (FCFA)

MONTANT en chiffres (FCFA)

FF FF

B : DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF BLOC DE (02) DEUX SALLES DE CLASSES N°

1.1 1.2 1.3 1.4

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

3.1 3.3 3.2 3.1 3.0 3.1 3.2 3.3

DESIGNATIONS I- TERRASSEMENT Préparation, décapage, nivellement, implantation du bâtiment Fouilles pour fondation y compris toutes sujétions Remblais provenant des fouilles et compacte en couches de 20 cm Remblais d'apport compacte en couches de 20 cm Sous-Total 1 II- BETON/MACONNERIE EN FONDATION Béton de propreté épaisseur 5 cm dose à 150 kg/m3 Maçonnerie en agglos pleins de 20 soubassements B.A pour semelles isolées dosés à 350kg/m3 B.A pour t poteaux d'attente dosés à 350kg/m3 B.A dose à 350 kg/m3 pour Longrine dosée à 350kg/m3 Sous-Total 2 III- BETON MACONNERIE EN ELEVATION Maçonnerie d'agglos creux de 15x20x40 B.A pour poteaux dose 350 kg/m3 B.A pour chaînage allège ceinturant tout le bâtiment dosé à 350kg/m3 B.A pour chaînage linteau et chaînage haut dosé à 350kg/m3 B.A pour chaînage rampant dosé à 350kg/m3 Béton banche pour perron d'accès dose à 250 kg/m3 Béton pour rampe d’accès avec une bèche d'encrage de 30cm dose à 250 kg/m3 Béton de forme (épais 10 cm) dose à 300 kg/m3 avec chape incorporée bouchardée de 2 cm d'épaisseur Sous-Total 3

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

UNITE

MONTANT en lettres (FCFA)

MONTANT en chiffres (FCFA)

m2 m3 m3 m3

m3 m2 m3 m3 m3

m² m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

Page 198 sur 231

4.1 4.2 4.3

5.1 5.2

5.3

5.4

5.5

6.1

6.2

6.3

6.4

7.1 7.2

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

m² m² m²

m² ml

m²

m² m² Page 199 sur 231

7.3 7.4 7.5

Peinture FOM sur faux-plafond y compris toutes sujétions F.P de peinture à l'huile type rexagro sur menuiseries et charpentes Peinture à l'huile sur murs intérieurs H=1,60 m Y compris toutes sujétions Sous-Total 7

m² m² m²

I-TERRASSEMENT Préparation et implantation du terrain

1.2

Fouille en pleine masse

1.3

Fouille en rigole pour fondation

1.4

Évacuation du déblai

II 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 III 3.1 3.2 3.3 3.4 IV 4.1 4.2 4.3 V

m3 m3 m3 m3 m2 m3 m3

Béton de forme dosé à 350kg/m3 (ép.= 10 cm) pour rampe d'accès et couloir

FP Poutres, et traverses en IPN 80 Cornière 45 et accessoires Sous-Total 4 V- ENDUITS

ml ml

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

m² m3 m3 m3

m²

Page 200 sur 231

TOTAL DEUX BLOCS DE TROIS LATRINES (en TTC)

Ecole de Bendougou : Projet de construction d'un bloc de deux salles de classes et de deux blocs de trois latrines A-GENERALITE N° 1.1 1.2

DESIGNATIONS DES OUVRAGES Installations du chantier y compris amené et repli des matériels Elaborations des plans d'exécutions et recollements TOTAL I

MONTANT en lettres (FCFA)

MONTANT en chiffres (FCFA)

FF FF

B: DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF BLOC DE (02) DEUX SALLES DE CLASSES N°

1.1

DESIGNATIONS I- TERRASSEMENT Préparation, décapage, nivellement, implantation du bâtiment

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

UNITE

MONTANT en lettres (FCFA)

MONTANT en chiffres (FCFA)

m2 Page 201 sur 231

1.2 1.3 1.4

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

3.1 3.3 3.2 3.1 3.0 3.1 3.2 3.3

4.1 4.2 4.3

5.1 5.2

Fouilles pour fondation y compris toutes sujétions Remblais provenant des fouilles et compacte en couches de 20 cm Remblais d'apport compacte en couches de 20 cm Sous-Total 1 II- BETON/MACONNERIE EN FONDATION Béton de propreté épaisseur 5 cm dose à 150 kg/m3 Maçonnerie en agglos pleins de 20 soubassements B.A pour semelles isolées dosés à 350kg/m3 B.A pour t poteaux d'attente dosés à 350kg/m3 B.A dose à 350 kg/m3 pour Longrine dosée à 350kg/m3 Sous-Total 2 III- BETON MACONNERIE EN ELEVATION Maçonnerie d'agglos creux de 15x20x40 B.A pour poteaux dose 350 kg/m3 B.A pour chaînage allège ceinturant tout le bâtiment dosé à 350kg/m3 B.A pour chaînage linteau et chaînage haut dosé à 350kg/m3 B.A pour chaînage rampant dosé à 350kg/m3 Béton banche pour perron d'accès dose à 250 kg/m3 Béton pour rampe d’accès avec une bèche d'encrage de 30cm dose à 350 kg/m3 Béton de forme (épais 10 cm) dose à 300 kg/m3 avec chape incorporée bouchardée de 2 cm d'épaisseur Sous-Total 3 IV- ENDUITS/REVETEMENTS Enduits extérieurs doses à 350 kg/m3 d'épaisseur 1,5 cm appliques en 3 couches Enduits intérieurs doses à 300 kg/m3 d'épaisseur 1,5 cm appliques en 3 couches Tableau noir de dimension 7x1 y compris larmiers en bas et peinture ardoise en 3 couches Sous-Total 4 V- CHARPENTE/COUVERTURE F.P tôles BAC 60/100 y compris toutes sujétions F.P de pannes en IPN 120 sur les poteaux en BA y compris fixation et peinture antirouille

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

m3 m3 m3

m3 m2 m3 m3 m3

m² m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

m² m² m²

m² ml Page 202 sur 231

5.3

5.4

5.5

6.1

6.2

6.3

6.4

7.1 7.2 7.3 7.4 7.5

F.P de pannes en IPN 80 sur les poteaux en BA y compris fixation et peinture ml antirouille F.P de traverses en cornières 50 solidarise par boulonnage à l'aide d'équerre y compris ml peinture antirouille F.P de faux plafond en contre plaque de 5 mm (carreaux de 100x100 poses sur m² travures en bois de section minimale 4/8 y compris traitement anti-termites) Sous-Total 5 VI- MENUISERIES F.P porte métallique persienne de 120/220 en tôle noire d'épaisseur 10/10 y compris peinture antirouille, crochets, cales de maintien, pattes de scellement longueur u min.20 cm et serrures de surette de type vachette, fer plat de renfort avec cadre en double Z et de deux supports de cadenas F.P fenêtre métallique persienne de 120/120 en tôle noire d'épaisseur 10/10 y compris peinture antirouille, crochets, cales de maintien, pattes de scellement longueur u min.20 cm et serrures de surette de type vachette, fer plat de renfort avec cadre en double Z F.P d'impostes métalliques persiennes 120x30 avec grillage moustiquaire y u compris peinture antirouille F.P de cornière de 30x30 avec de scellement pour seuils d'entrée et nez des ml perrons Sous-Total 6 VII- PEINTURE Enduit tyrolien en 3 couches sur toutes les m² surfaces extérieures F.P de peinture FOM appliquée en 3 m² couches sur toutes les surfaces intérieures Peinture FOM sur faux-plafond y compris m² toutes sujétions F.P de peinture à l'huile type rexagro sur m² menuiseries et charpentes Peinture à l'huile sur murs intérieurs m² H=1,60 m Y compris toutes sujétions Sous-Total 7 TOTAL UN (01) BLOC DE DEUX (02) SALLES DE CLASSES (T.TC)

C: DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF DEUX BLOCS DE TROIS (03) LATRINES VIP N° ordre I 1.1 1.2

Désignation

Unité

I-TERRASSEMENT Préparation et implantation du terrain

Fouille en pleine masse

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

MONTANT en lettres (FCFA)

MONTANT en chiffres (FCFA)

Page 203 sur 231

1.3

Fouille en rigole pour fondation

1.4

Évacuation du déblai

II 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 III 3.1 3.2 3.3 3.4 IV 4.1 4.2 4.3 V 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 VI 6.1

m3 m3 m3 m3 m2 m3 m3

Béton de forme dosé à 350kg/m3 (ép.= 10 cm) pour rampe d'accès et couloir

FP Poutres, et traverses en IPN 80 Cornière 45 et accessoires Sous-Total 4 V- ENDUITS

ml ml

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

m² m3 m3 m3

m²

m² m² m² m²

Unité

Page 204 sur 231

TOTAL DEUX BLOCS DE TROIS LATRINES (en TTC)

Ecole de Safora : Projet de construction d'un bloc de deux salles de classes et d’un bloc de trois latrines A-GENERALITE N° 1.1 1.2

DESIGNATIONS DES OUVRAGES Installations du chantier y compris amené et repli des matériels Elaborations des plans d'exécutions et recollements TOTAL I

MONTANT en lettres (FCFA)

MONTANT en chiffres (FCFA)

FF FF

B : DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF BLOC DE (02) DEUX SALLES DE CLASSES N°

1.1 1.2 1.3 1.4

2.1 2.2 2.3

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

UNITE

MONTANT en lettres (FCFA)

MONTANT en chiffres (FCFA)

m2 m3 m3 m3

m3 m2 m3 Page 205 sur 231

2.4 2.5

3.1 3.3 3.2 3.1 3.0 3.1 3.2 3.3

4.1 4.2 4.3

5.1 5.2

5.3

5.4

5.5

350kg/m3 B.A pour t poteaux d'attente dosés à 350kg/m3 B.A dose à 350 kg/m3 pour Longrine dosée à 350kg/m3 Sous-Total 2 III- BETON MACONNERIE EN ELEVATION Maçonnerie d'agglos creux de 15x20x40 B.A pour poteaux dose 350 kg/m3 B.A pour chaînage allège ceinturant tout le bâtiment dosé à 350kg/m3 B.A pour chaînage linteau et chaînage haut dosé à 350kg/m3 B.A pour chaînage rampant dosé à 350kg/m3 Béton banche pour perron d'accès dose à 250 kg/m3 Béton pour rampe d’accès avec une bèche d'encrage de 30cm dose à 350 kg/m3 Béton de forme (épais 10 cm) dose à 300 kg/m3 avec chape incorporée bouchardée de 2 cm d'épaisseur Sous-Total 3 IV- ENDUITS/REVETEMENTS Enduits extérieurs doses à 350 kg/m3 d'épaisseur 1,5 cm appliques en 3 couches Enduits intérieurs doses à 300 kg/m3 d'épaisseur 1,5 cm appliques en 3 couches Tableau noir de dimension 7x1 y compris larmiers en bas et peinture ardoise en 3 couches Sous-Total 4 V- CHARPENTE/COUVERTURE F.P tôles BAC 60/100 y compris toutes sujétions F.P de pannes en IPN 120 sur les poteaux en BA y compris fixation et peinture antirouille F.P de pannes en IPN 80 sur les poteaux en BA y compris fixation et peinture antirouille F.P de traverses en cornières 50 solidarise par boulonnage à l'aide d'équerre y compris peinture antirouille F.P de faux plafond en contre plaque de 5 mm (carreaux de 100x100 poses sur travures en bois de section minimale 4/8 y compris traitement anti-termites) Sous-Total 5 VI- MENUISERIES

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

m3 m3

m² m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

m² m² m²

m² ml

m²

Page 206 sur 231

6.1

6.2

6.3

6.4

7.1 7.2 7.3 7.4 7.5

F.P porte métallique persienne de 120/220 en tôle noire d'épaisseur 10/10 y compris peinture antirouille, crochets, cales de maintien, pattes de scellement longueur u min.20 cm et serrures de surette de type vachette, fer plat de renfort avec cadre en double Z et de deux supports de cadenas F.P fenêtre métallique persienne de 120/120 en tôle noire d'épaisseur 10/10 y compris peinture antirouille, crochets, cales de maintien, pattes de scellement longueur u min.20 cm et serrures de surette de type vachette, fer plat de renfort avec cadre en double Z F.P d'impostes métalliques persiennes 120x30 avec grillage moustiquaire y u compris peinture antirouille F.P de cornière de 30x30 avec de scellement pour seuils d'entrée et nez des ml perrons Sous-Total 6 VII- PEINTURE Enduit tyrolien en 3 couches sur toutes les m² surfaces extérieures F.P de peinture FOM appliquée en 3 m² couches sur toutes les surfaces intérieures Peinture FOM sur faux-plafond y compris m² toutes sujétions F.P de peinture à l'huile type rexagro sur m² menuiseries et charpentes Peinture à l'huile sur murs intérieurs m² H=1,60 m Y compris toutes sujétions Sous-Total 7 TOTAL UN (01) BLOC DE DEUX (02) SALLES DE CLASSES (T.TC)

C : DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF DEUX BLOCS DE TROIS (03) LATRINES VIP N° ordre

Désignation

Unité

I 1.1

I-TERRASSEMENT Préparation et implantation du terrain

1.2

Fouille en pleine masse

1.3

Fouille en rigole pour fondation

1.4

Évacuation du déblai

II 2.1 2.2 2.3 2.4

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

MONTANT en lettres (FCFA)

MONTANT en chiffres (FCFA)

m3 m3 m3 m3 Page 207 sur 231

2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 III 3.1 3.2 3.3 3.4 IV 4.1 4.2 4.3 V 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 VI 6.1

6.2 6.3

VII 7.1 7.2 VIII

FP Poutres, et traverses en IPN 80 Cornière 45 et accessoires Sous-Total 4 V- ENDUITS

ml ml

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

m3 m3 m3

m² m3 m3 m3 #REF! m²

m² m² m² m²

Unité

Unité ml

m² m²

Page 208 sur 231

F/P de PVC 100 pour tuyauterie d'aération ml de la fosse F/P Chaise « damu » en bloc amovible de 8.2 U béton Sous-Total 8 TOTAL D'UN BLOC DE TROIS LATRINES (en TTC) 8.1

Lot n° 5 : Projet de construction de trois blocs de deux salles de classe et de cinq blocs de trois latrines Ecole de Ségala : Projet de construction d'un bloc de deux salles de classe et de deux blocs de trois latrines A-GENERALITE N° 1.1 1.2

DESIGNATIONS DES OUVRAGES Installations du chantier y compris amené et repli des matériels Elaborations des plans d'exécutions et recollements TOTAL I

MONTANT en lettres (FCFA)

MONTANT en chiffres (FCFA)

FF FF

B : DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF BLOC DE (02) DEUX SALLES DE CLASSES N°

1.1 1.2 1.3 1.4

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

3.1 3.3 3.2 3.1

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

UNITE

MONTANT en lettres (FCFA)

MONTANT en chiffres (FCFA)

m2 m3 m3 m3

m3 m2 m3 m3 m3

m² m3 m3 m3 Page 209 sur 231

3.0 3.1 3.2 3.3

4.1 4.2 4.3

5.1 5.2

5.3

5.4

5.5

6.1

6.2

haut dosé à 350kg/m3 B.A pour chaînage rampant dosé à 350kg/m3 Béton banche pour perron d'accès dose à 250 kg/m3 Béton pour rampe d’accès avec une bèche d'encrage de 30cm dose à 250 kg/m3 Béton de forme (épais 10 cm) dose à 300 kg/m3 avec chape incorporée bouchardée de 2 cm d'épaisseur Sous-Total 3 IV- ENDUITS/REVETEMENTS Enduits extérieurs doses à 350 kg/m3 d'épaisseur 1,5 cm appliques en 3 couches Enduits intérieurs doses à 300 kg/m3 d'épaisseur 1,5 cm appliques en 3 couches Tableau noir de dimension 7x1 y compris larmiers en bas et peinture ardoise en 3 couches Sous-Total 4 V- CHARPENTE/COUVERTURE F.P tôles BAC 60/100 y compris toutes sujétions F.P de pannes en IPN 120 sur les poteaux en BA y compris fixation et peinture antirouille F.P de pannes en IPN 80 sur les poteaux en BA y compris fixation et peinture antirouille F.P de traverses en cornières 50 solidarise par boulonnage à l'aide d'équerre y compris peinture antirouille F.P de faux plafond en contre plaque de 5 mm (carreaux de 100x100 poses sur travures en bois de section minimale 4/8 y compris traitement anti-termites) Sous-Total 5 VI- MENUISERIES F.P porte métallique persienne de 120/220 en tôle noire d'épaisseur 10/10 y compris peinture antirouille, crochets, cales de maintien, pattes de scellement longueur min.20 cm et serrures de surette de type vachette, fer plat de renfort avec cadre en double Z et de deux supports de cadenas F.P fenêtre métallique persienne de 120/120 en tôle noire d'épaisseur 10/10 y compris peinture antirouille, crochets, cales de maintien, pattes de scellement longueur min.20 cm et serrures de surette de type vachette, fer plat de renfort avec cadre en double Z

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

m3 m3 m3 m3

m² m² m²

m² ml

m²

Page 210 sur 231

6.3

6.4

7.1 7.2 7.3 7.4 7.5

m² m² m² m² m²

I-TERRASSEMENT Préparation et implantation du terrain

1.2

Fouille en pleine masse

1.3

Fouille en rigole pour fondation

1.4

Évacuation du déblai

II 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 III 3.1

m3 m3 m3 m3 m2 m3 m3

Béton de forme dosé à 350kg/m3 (ép.= 10 cm) pour rampe d'accès et couloir

Béton pour perrons dosé 250kg/m3 Sous-Total 2 III-BÉTON ET MAÇONNERIE EN ÉLÉVATION Maçonnerie Agglos creux de 15

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

m² Page 211 sur 231

3.2 3.3 3.4 IV 4.1 4.2 4.3 V

FP Poutres, et traverses en IPN 80 Cornière 45 et accessoires Sous-Total 4 V- ENDUITS

ml ml

m3 m3

m²

TOTAL DEUX BLOCS DE TROIS LATRINES (en TTC)

Ecole de ATTbougou : Projet de construction d'un bloc de deux salles de classes et de deux blocs de trois latrines A-GENERALITE Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

Page 212 sur 231

N° 1.1 1.2

DESIGNATIONS DES OUVRAGES Installations du chantier y compris amené et repli des matériels Elaborations des plans d'exécutions et recollements TOTAL I

MONTANT en lettres (FCFA)

MONTANT en chiffres (FCFA)

FF FF

B: DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF BLOC DE (02) DEUX SALLES DE CLASSES N°

1.1 1.2 1.3 1.4

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

3.1 3.3 3.2 3.1 3.0 3.1 3.2 3.3

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

UNITE

MONTANT en lettres (FCFA)

MONTANT en chiffres (FCFA)

m2 m3 m3 m3

m3 m2 m3 m3 m3

m² m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

Page 213 sur 231

4.1 4.2 4.3

5.1 5.2

5.3

5.4

5.5

6.1

6.2

6.3

6.4

7.1 7.2 7.3

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

m² m² m²

m² ml

m²

m² m² m² Page 214 sur 231

F.P de peinture à l'huile type rexagro sur m² menuiseries et charpentes Peinture à l'huile sur murs intérieurs 7.5 m² H=1,60 m Y compris toutes sujétions Sous-Total 7 TOTAL UN (01) BLOC DE DEUX (02) SALLES DE CLASSES (T.TC) C: DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF DEUX BLOCS DE TROIS (03) LATRINES VIP 7.4

N° ordre

Désignation

Unité

I 1.1

I-TERRASSEMENT Préparation et implantation du terrain

1.2

Fouille en pleine masse

1.3

Fouille en rigole pour fondation

1.4

Évacuation du déblai

II 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 III 3.1 3.2 3.3 3.4 IV 4.1 4.2 4.3 V

MONTANT en chiffres (FCFA)

m3 m3 m3 m3 m2 m3 m3

Béton de forme dosé à 350kg/m3 (ép.= 10 cm) pour rampe d'accès et couloir

FP Poutres, et traverses en IPN 80 Cornière 45 et accessoires Sous-Total 4 V- ENDUITS

ml ml

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

MONTANT en lettres (FCFA)

m² m3 m3 m3

m²

Page 215 sur 231

TOTAL DEUX BLOCS DE TROIS LATRINES (en TTC)

Ecole de Diakalel : Projet de construction d'un bloc de deux salles de classe et d’un bloc de trois latrines A-GENERALITE N° 1.1 1.2

DESIGNATIONS DES OUVRAGES Installations du chantier y compris amené et repli des matériels Elaborations des plans d'exécutions et recollements TOTAL I

MONTANT en lettres (FCFA)

MONTANT en chiffres (FCFA)

FF FF

B : DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF BLOC DE (02) DEUX SALLES DE CLASSES N°

1.1

DESIGNATIONS I- TERRASSEMENT Préparation, décapage, nivellement,

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

UNITE

MONTANT en lettres (FCFA)

MONTANT en chiffres (FCFA)

m2 Page 216 sur 231

1.2 1.3 1.4

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

3.1 3.3 3.2 3.1 3.0 3.1 3.2 3.3

4.1 4.2 4.3

5.1 5.2

implantation du bâtiment Fouilles pour fondation y compris toutes sujétions Remblais provenant des fouilles et compacte en couches de 20 cm Remblais d'apport compacte en couches de 20 cm Sous-Total 1 II- BETON/MACONNERIE EN FONDATION Béton de propreté épaisseur 5 cm dose à 150 kg/m3 Maçonnerie en agglos pleins de 20 soubassements B.A pour semelles isolées dosés à 350kg/m3 B.A pour t poteaux d'attente dosés à 350kg/m3 B.A dose à 350 kg/m3 pour Longrine dosée à 350kg/m3 Sous-Total 2 III- BETON MACONNERIE EN ELEVATION Maçonnerie d'agglos creux de 15x20x40 B.A pour poteaux dose 350 kg/m3 B.A pour chaînage allège ceinturant tout le bâtiment dosé à 350kg/m3 B.A pour chaînage linteau et chaînage haut dosé à 350kg/m3 B.A pour chaînage rampant dosé à 350kg/m3 Béton banche pour perron d'accès dose à 250 kg/m3 Béton pour rampe d’accès avec une bèche d'encrage de 30cm dose à 350 kg/m3 Béton de forme (épais 10 cm) dose à 300 kg/m3 avec chape incorporée bouchardée de 2 cm d'épaisseur Sous-Total 3 IV- ENDUITS/REVETEMENTS Enduits extérieurs doses à 350 kg/m3 d'épaisseur 1,5 cm appliques en 3 couches Enduits intérieurs doses à 300 kg/m3 d'épaisseur 1,5 cm appliques en 3 couches Tableau noir de dimension 7x1 y compris larmiers en bas et peinture ardoise en 3 couches Sous-Total 4 V- CHARPENTE/COUVERTURE F.P tôles BAC 60/100 y compris toutes sujétions F.P de pannes en IPN 120 sur les poteaux en BA y compris fixation et peinture

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

m3 m3 m3

m3 m2 m3 m3 m3

m² m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

m² m² m²

m² ml Page 217 sur 231

antirouille F.P de pannes en IPN 80 sur les poteaux en BA y compris fixation et peinture ml antirouille F.P de traverses en cornières 50 solidarise 5.4 par boulonnage à l'aide d'équerre y compris ml peinture antirouille F.P de faux plafond en contre plaque de 5 mm (carreaux de 100x100 poses sur 5.5 m² travures en bois de section minimale 4/8 y compris traitement anti-termites) Sous-Total 5 VI- MENUISERIES F.P porte métallique persienne de 120/220 en tôle noire d'épaisseur 10/10 y compris peinture antirouille, crochets, cales de 6.1 maintien, pattes de scellement longueur u min.20 cm et serrures de surette de type vachette, fer plat de renfort avec cadre en double Z et de deux supports de cadenas F.P fenêtre métallique persienne de 120/120 en tôle noire d'épaisseur 10/10 y compris peinture antirouille, crochets, cales 6.2 de maintien, pattes de scellement longueur u min.20 cm et serrures de surette de type vachette, fer plat de renfort avec cadre en double Z F.P d'impostes métalliques persiennes 6.3 120x30 avec grillage moustiquaire y u compris peinture antirouille F.P de cornière de 30x30 avec de 6.4 scellement pour seuils d'entrée et nez des ml perrons Sous-Total 6 VII- PEINTURE Enduit tyrolien en 3 couches sur toutes les 7.1 m² surfaces extérieures F.P de peinture FOM appliquée en 3 7.2 m² couches sur toutes les surfaces intérieures Peinture FOM sur faux-plafond y compris 7.3 m² toutes sujétions F.P de peinture à l'huile type rexagro sur 7.4 m² menuiseries et charpentes Peinture à l'huile sur murs intérieurs 7.5 m² H=1,60 m Y compris toutes sujétions Sous-Total 7 TOTAL UN (01) BLOC DE DEUX (02) SALLES DE CLASSES (T.TC) C : DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF DEUX BLOCS DE TROIS (03) LATRINES VIP 5.3

N° ordre I

Désignation

Unité

MONTANT en lettres (FCFA)

MONTANT en chiffres (FCFA)

I-TERRASSEMENT

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

Page 218 sur 231

1.1

Préparation et implantation du terrain

1.2

Fouille en pleine masse

1.3

Fouille en rigole pour fondation

1.4

Évacuation du déblai

II 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 III 3.1 3.2 3.3 3.4 IV 4.1 4.2 4.3 V 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 VI

m3 m3 m3 m3 m2 m3 m3

Béton de forme dosé à 350kg/m3 (ép. = 10 cm) pour rampe d'accès et couloir

FP Poutres, et traverses en IPN 80 Cornière 45 et accessoires Sous-Total 4 V- ENDUITS

ml ml

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

m² m3 m3 m3

m²

m² m² m² m²

Page 219 sur 231

Lot n° 6 : Projet de construction de trois blocs de deux salles de classes et de cinq blocs de trois latrines Ecole de Gnagagnaga : Projet de construction d'un bloc de deux salles de classes et de deux blocs de trois latrines A-GENERALITE N° 1.1 1.2

DESIGNATIONS DES OUVRAGES Installations du chantier y compris amené et repli des matériels Elaborations des plans d'exécutions et recollements TOTAL I

MONTANT en lettres (FCFA)

MONTANT en chiffres (FCFA)

FF FF

B : DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF BLOC DE (02) DEUX SALLES DE CLASSES N°

1.1 1.2 1.3 1.4

2.1

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

UNITE

MONTANT en lettres (FCFA)

MONTANT en chiffres (FCFA)

m2 m3 m3 m3

m3 Page 220 sur 231

2.2 2.3 2.4 2.5

3.1 3.3 3.2 3.1 3.0 3.1 3.2 3.3

4.1 4.2 4.3

5.1 5.2

5.3

5.4

5.5

Maçonnerie en agglos pleins de 20 soubassements B.A pour semelles isolées dosés à 350kg/m3 B.A pour t poteaux d'attente dosés à 350kg/m3 B.A dose à 350 kg/m3 pour Longrine dosée à 350kg/m3 Sous-Total 2 III- BETON MACONNERIE EN ELEVATION Maçonnerie d'agglos creux de 15x20x40 B.A pour poteaux dose 350 kg/m3 B.A pour chaînage allège ceinturant tout le bâtiment dosé à 350kg/m3 B.A pour chaînage linteau et chaînage haut dosé à 350kg/m3 B.A pour chaînage rampant dosé à 350kg/m3 Béton banche pour perron d'accès dose à 250 kg/m3 Béton pour rampe d’accès avec une bèche d'encrage de 30cm dose à 250 kg/m3 Béton de forme (épais 10 cm) dose à 300 kg/m3 avec chape incorporée bouchardée de 2 cm d'épaisseur Sous-Total 3 IV- ENDUITS/REVETEMENTS Enduits extérieurs doses à 350 kg/m3 d'épaisseur 1,5 cm appliques en 3 couches Enduits intérieurs doses à 300 kg/m3 d'épaisseur 1,5 cm appliques en 3 couches Tableau noir de dimension 7x1 y compris larmiers en bas et peinture ardoise en 3 couches Sous-Total 4 V- CHARPENTE/COUVERTURE F.P tôles BAC 60/100 y compris toutes sujétions F.P de pannes en IPN 120 sur les poteaux en BA y compris fixation et peinture antirouille F.P de pannes en IPN 80 sur les poteaux en BA y compris fixation et peinture antirouille F.P de traverses en cornières 50 solidarise par boulonnage à l'aide d'équerre y compris peinture antirouille F.P de faux plafond en contre plaque de 5 mm (carreaux de 100x100 poses sur travures en bois de section minimale 4/8 y compris traitement anti-termites) Sous-Total 5

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

m2 m3 m3 m3

m² m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

m² m² m²

m² ml

m²

Page 221 sur 231

6.1

6.2

6.3

6.4

7.1 7.2 7.3 7.4 7.5

VI- MENUISERIES F.P porte métallique persienne de 120/220 en tôle noire d'épaisseur 10/10 y compris peinture antirouille, crochets, cales de maintien, pattes de scellement longueur min.20 cm et serrures de surette de type vachette, fer plat de renfort avec cadre en double Z et de deux supports de cadenas F.P fenêtre métallique persienne de 120/120 en tôle noire d'épaisseur 10/10 y compris peinture antirouille, crochets, cales de maintien, pattes de scellement longueur min.20 cm et serrures de surette de type vachette, fer plat de renfort avec cadre en double Z F.P d'impostes métalliques persiennes 120x30 avec grillage moustiquaire y compris peinture antirouille F.P de cornière de 30x30 avec de scellement pour seuils d'entrée et nez des perrons Sous-Total 6 VII- PEINTURE Enduit tyrolien en 3 couches sur toutes les surfaces extérieures F.P de peinture FOM appliquée en 3 couches sur toutes les surfaces intérieures Peinture FOM sur faux-plafond y compris toutes sujétions F.P de peinture à l'huile type rexagro sur menuiseries et charpentes Peinture à l'huile sur murs intérieurs H=1,60 m Y compris toutes sujétions Sous-Total 7

m² m² m² m² m²

I-TERRASSEMENT Préparation et implantation du terrain

1.2

Fouille en pleine masse

1.3

Fouille en rigole pour fondation

1.4

Évacuation du déblai

Sous-Total 1 II-BÉTON ET MAÇONNERIE EN FONDATION Béton de propreté dosé à 150kg/m3 Béton légèrement armé dosé à 350kg/m3 pour radier fosse esp=10cm Béton pour semelles dosé 350kg/m3

II 2.1 2.2 2.3

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

m3 m3 Page 222 sur 231

2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 III 3.1 3.2 3.3 3.4 IV 4.1 4.2 4.3 V 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 VI 6.1

6.2 6.3

VII 7.1 7.2

FP Poutres, et traverses en IPN 80 Cornière 45 et accessoires Sous-Total 4 V- ENDUITS

ml ml

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

m2 m3 m3 m3

m² m3 m3 m3

m²

m² m² m² m²

Unité

Unité ml

m² m²

Page 223 sur 231

VIII- PLOMBERIES SANITAIRES ET AUTRES F/P de PVC 100 pour tuyauterie d'aération 8.1 ml de la fosse F/P Chaise « damu » en bloc amovible de 8.2 U béton Sous-Total 8 TOTAL D'UN BLOC DE TROIS LATRINES (en TTC)

VIII

TOTAL DEUX BLOCS DE TROIS LATRINES (en TTC)

Ecole de Fassogobougou : Projet de construction d'un bloc de deux salles de classes et de deux blocs de trois latrines A-GENERALITE N° 1.1 1.2

DESIGNATIONS DES OUVRAGES Installations du chantier y compris amené et repli des matériels Elaborations des plans d'exécutions et recollements TOTAL I

MONTANT en lettres (FCFA)

MONTANT en chiffres (FCFA)

FF FF

B: DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF BLOC DE (02) DEUX SALLES DE CLASSES N°

1.1 1.2 1.3 1.4

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

3.1 3.3 3.2

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

UNITE

MONTANT en lettres (FCFA)

MONTANT en chiffres (FCFA)

m2 m3 m3 m3

m3 m2 m3 m3 m3

m² m3 m3 Page 224 sur 231

3.1 3.0 3.1 3.2 3.3

4.1 4.2 4.3

5.1 5.2

5.3

5.4

5.5

6.1

6.2

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

m3 m3 m3 m3 m3

m² m² m²

m² ml

m²

Page 225 sur 231

double Z

N° ordre

Désignation

Unité

I 1.1

I-TERRASSEMENT Préparation et implantation du terrain

1.2

Fouille en pleine masse

1.3

Fouille en rigole pour fondation

1.4

Évacuation du déblai

II 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7

MONTANT en chiffres (FCFA)

m3 m3 m3 m3 m2 m3 m3

2.8

Béton de forme dosé à 350kg/m3 (ép. = 10 cm) pour rampe d'accès et couloir

2.9

Béton pour perrons dosé 250kg/m3

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

MONTANT en lettres (FCFA)

Page 226 sur 231

III 3.1 3.2 3.3 3.4 IV 4.1 4.2 4.3 V

Sous-Total 2 III-BÉTON ET MAÇONNERIE EN ÉLÉVATION Maçonnerie Agglos creux de 15 Béton armé dosé à 350kg/m3 pour poteaux raidisseur Béton armé dosé à 350kg/m3 pour chainage linteaux et couronnement Béton légèrement armé pour tuyaux de ventilation Sous-Total 3 IV- COUVERTURE FP Tôle ondulée de 7,2 kg FP Poutres, et traverses en IPN 80 Cornière 45 et accessoires Sous-Total 4 V- ENDUITS

m² m3 m3 m3

m² ml ml

TOTAL DEUX BLOCS DE TROIS LATRINES (en TTC) Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

2 Page 227 sur 231

Ecole de Draméko : Projet de construction d'un bloc de deux salles de classes et d’un bloc de trois latrines A-GENERALITE N° 1.1 1.2

DESIGNATIONS DES OUVRAGES Installations du chantier y compris amené et repli des matériels Elaborations des plans d'exécutions et recollements TOTAL I

MONTANT en lettres (FCFA)

MONTANT en chiffres (FCFA)

FF FF

B : DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF BLOC DE (02) DEUX SALLES DE CLASSES N°

1.1 1.2 1.3 1.4

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

3.1 3.3 3.2 3.1 3.0 3.1 3.2

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

UNITE

MONTANT en lettres (FCFA)

MONTANT en chiffres (FCFA)

m2 m3 m3 m3

m3 m2 m3 m3 m3

m² m3 m3 m3 m3 m3 m3 Page 228 sur 231

3.3

4.1 4.2 4.3

5.1 5.2

5.3

5.4

5.5

6.1

6.2

6.3

6.4

Béton de forme (épais 10 cm) dose à 300 kg/m3 avec chape incorporée bouchardée de 2 cm d'épaisseur Sous-Total 3 IV- ENDUITS/REVETEMENTS Enduits extérieurs doses à 350 kg/m3 d'épaisseur 1,5 cm appliques en 3 couches Enduits intérieurs doses à 300 kg/m3 d'épaisseur 1,5 cm appliques en 3 couches Tableau noir de dimension 7x1 y compris larmiers en bas et peinture ardoise en 3 couches Sous-Total 4 V- CHARPENTE/COUVERTURE F.P tôles BAC 60/100 y compris toutes sujétions F.P de pannes en IPN 120 sur les poteaux en BA y compris fixation et peinture antirouille F.P de pannes en IPN 80 sur les poteaux en BA y compris fixation et peinture antirouille F.P de traverses en cornières 50 solidarise par boulonnage à l'aide d'équerre y compris peinture antirouille F.P de faux plafond en contre plaque de 5 mm (carreaux de 100x100 poses sur travures en bois de section minimale 4/8 y compris traitement anti-termites) Sous-Total 5 VI- MENUISERIES F.P porte métallique persienne de 120/220 en tôle noire d'épaisseur 10/10 y compris peinture antirouille, crochets, cales de maintien, pattes de scellement longueur min.20 cm et serrures de surette de type vachette, fer plat de renfort avec cadre en double Z et de deux supports de cadenas F.P fenêtre métallique persienne de 120/120 en tôle noire d'épaisseur 10/10 y compris peinture antirouille, crochets, cales de maintien, pattes de scellement longueur min.20 cm et serrures de surette de type vachette, fer plat de renfort avec cadre en double Z F.P d'impostes métalliques persiennes 120x30 avec grillage moustiquaire y compris peinture antirouille F.P de cornière de 30x30 avec de scellement pour seuils d'entrée et nez des perrons Sous-Total 6 VII- PEINTURE

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

m² m² m²

m² ml

m²

Page 229 sur 231

Enduit tyrolien en 3 couches sur toutes les m² surfaces extérieures F.P de peinture FOM appliquée en 3 7.2 m² couches sur toutes les surfaces intérieures Peinture FOM sur faux-plafond y compris 7.3 m² toutes sujétions F.P de peinture à l'huile type rexagro sur 7.4 m² menuiseries et charpentes Peinture à l'huile sur murs intérieurs 7.5 m² H=1,60 m Y compris toutes sujétions Sous-Total 7 TOTAL UN (01) BLOC DE DEUX (02) SALLES DE CLASSES (T.TC) C : DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF DEUX BLOCS DE TROIS (03) LATRINES VIP 7.1

N° ordre

Désignation

Unité

I 1.1

I-TERRASSEMENT Préparation et implantation du terrain

1.2

Fouille en pleine masse

1.3

Fouille en rigole pour fondation

1.4

Évacuation du déblai

II 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 III 3.1 3.2 3.3 3.4 IV

Sous-Total 1 II-BÉTON ET MAÇONNERIE EN FONDATION Béton de propreté dosé à 150kg/m3 Béton légèrement armé dosé à 350kg/m3 pour radier fosse esp=10cm Béton pour semelles dosé 350kg/m3 Béton armé dosé à 350kg/m3 pour poteau en fondation Maçonnerie en Agglos plein de 15 cm Béton armé dosé à 350kg/m3 pour dalle de défécation et d'aération Béton armé dosé à 350kg/m3 pour chainage Béton de forme dosé à 350kg/m3 (ép. = 10 cm) pour rampe d'accès et couloir Béton pour perrons dosé 250kg/m3 Sous-Total 2 III-BÉTON ET MAÇONNERIE EN ÉLÉVATION Maçonnerie Agglos creux de 15 Béton armé dosé à 350kg/m3 pour poteaux raidisseur Béton armé dosé à 350kg/m3 pour chainage linteaux et couronnement Béton légèrement armé pour tuyaux de ventilation Sous-Total 3 IV- COUVERTURE

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

MONTANT en lettres (FCFA)

MONTANT en chiffres (FCFA)

m3 m3 m3 m3 m2 m3 m3 m3 m3

m² m3 m3 m3 #REF!

Page 230 sur 231

4.1 4.2 4.3 V

FP Tôle ondulée de 7,2 kg

m²

FP Poutres, et traverses en IPN 80 Cornière 45 et accessoires Sous-Total 4 V- ENDUITS

ml ml

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

Page 231 sur 231

VOLUME 5

DOCUMENTS DE CONCEPTION, Y COMPRIS LES PLANS

Juin 2020 DAO-salles de classes et latrines FONDATION STROMME VF

Page 232 sur 231