Proyectos relevantes de generación y transmisión de energía eléctrica en construcción

División de Supervisión de Electricidad PROYECTOS RELEVANTES DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CONSTRUCCIÓN

Banco de autotransformadores S.E. Carapongo (500/220 kV)

Generadores y turbinas C.H. Carhuac (20 MW)

Unidades de Generación C.B. Huaycoloro II (2,4 km)

Junio 2018

PROYECTOS RELEVANTES DE CENTRALES DE GENERACIÓN Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA EN CONSTRUCCIÓN Documento de trabajo desarrollado por: División de Supervisión de Electricidad (DSE) Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad (SIE)

“Osinergmin no se identifica, necesariamente, ni se hace responsable de las opiniones vertidas en el presente documento. La información contenida en él se considera proveniente de fuentes confiables, pero Osinergmin no garantiza su exactitud. Las opiniones e ideas expuestas pertenecen a sus autores, se sustentan en la información disponible y están sujetas a modificación sin previo aviso. La evolución pasada no es necesariamente indicador de resultados futuros. Este reporte no se debe utilizar para tomar decisiones de inversión”.

2

PRESENTACIÓN La División de Supervisión de Electricidad de Osinergmin realiza la supervisión y fiscalización de las instalaciones de generación y transmisión eléctrica en el ámbito nacional, y particularmente, sobre la Supervisión de los Contratos del Sector Eléctrico, a través del presente se describe la situación de los proyectos relevantes de generación y transmisión eléctrica que se encuentran en su etapa de construcción.

En ese sentido, se ha elaborado el presente documento titulado: “PROYECTOS RELEVANTES DE CENTRALES DE GENERACIÓN Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA EN CONSTRUCCIÓN”, el cual contiene información actualizada del estado de los proyectos.

La información ha sido recopilada mediante supervisiones de campo y de la proporcionada por las empresas supervisadas, que en conjunto muestran un panorama general del estado situacional de los proyectos.

División de Supervisión de Electricidad Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad

División de Supervisión de Electricidad Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad – Junio 2018

3

ÍNDICE “PROYECTOS RELEVANTES DE CENTRALES DE GENERACIÓN Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA EN CONSTRUCCIÓN”

1.

2.

3.

4.

INTRODUCCIÓN ESTADO DE LOS PROYECTOS RELEVANTES DE CENTRALES DE GENERACIÓN Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA CENTRALES DE GENERACIÓN ELÉCTRICA 3.1 Centrales Hidroeléctricas C.H. La Vírgen C.H. San Gabán III C.H. Ángel III C.H. Ángel II C.H. Ángel I C.H. Carhuac C.H. Her 1 C.H. Manta C.H. Zaña C.H. Santa Lorenza I C.H. Ayanunga 3.2 Centrales de Biomasa C.B. Huaycoloro II C.B. Callao LÍNEAS DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA L.T. 220 kV Azángaro-Juliaca-Puno (450 MVA) L.T. 220 kV Moyobamba–Iquitos (150 MVA) L.T. 220 kV Machupicchu – Quencoro – Onocora – Tintaya (300 MVA) L.T. 220 kV Friaspata-Mollepata (250 MVA) S.E. Carapongo (750 MVA- 500/220 kV) L.T. 220 kV Montalvo – Los Héroes (250 MVA) L.T. 138 kV Aguaytía – Pucallpa (80 MVA-segundo circuito) Enlace 500 kV Mantaro – Nueva Yanango – Carapongo Enlace 500 kV Nueva Yanango – Nueva Huánuco L.T. 220 kV Tintaya - Azángaro

División de Supervisión de Electricidad Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad – Junio 2018

Pág.

05 06 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

4

“PROYECTOS RELEVANTES DE CENTRALES DE GENERACIÓN Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA EN CONSTRUCCIÓN”

1. INTRODUCCIÓN La Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos (Ley N° 27332), el Reglamento General de Osinergmin (D.S. N° 054‐2001‐PCM) y la Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional (Ley N° 27699), establecen que Osinergmin es la entidad responsable de supervisar el cumplimiento de los contratos en el sector eléctrico de las empresas que han sido privatizadas u otorgadas en concesión y/o autorización. Esta labor la realiza la División de Supervisión de Electricidad a través de la Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad.

Con D.S. N° 088‐2013‐PCM, que aprueba el Listado de Funciones Técnicas bajo la competencia del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – Osinergmin, se precisa entre otras, la Función Técnica de supervisar el cumplimiento de los contratos de concesión otorgados por el Estado y aquellos derivados del proceso de promoción en el sector energía.

En el presente documento se describe la situación de los principales proyectos de generación y transmisión eléctrica que se encuentran en construcción, los montos de inversión no consideran el Impuesto General a las Ventas (IGV).

División de Supervisión de Electricidad Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad – Junio 2018

5

2. ESTADO DE LOS PROYECTOS RELEVANTES DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN ELÉCTRICA

División de Supervisión de Electricidad Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad – Junio 2018

6

CENTRALES DE GENERACIÓN ELÉCTRICA "EN CONSTRUCCIÓN" Ítem

Concesión Autorización

1

Concesión Definitiva

2

Concesión Definitiva

Central

C.H. La Vírgen (Junín)

C.H. San Gabán III (Puno)

Empresa

La Vírgen S.A.C.

Hydro Global Perú

Potencia (MW)

84,0

205,8

Monto de Inversión

140,4

438,0

Avance (%)

94,0%

3,5%

POC Contrato

30.04.2008

01.02.2022

POC Vigente

Estado

26.12.2017

En construcción. Existe controversia con la empresa Chinango para la obtención del permiso de interconexión con la descarga de las aguas turbinadas de la C.H. Yanango. Adicionalmente, durante el llenado del túnel de presión se verificó la existencia de filtraciones. Solicitará ampliación de plazo de la POC hasta octubre/noviembre 2018.

01.02.2022

En construcción. Se efectúa voladura de rocas en penetración de camino rural de accesos en Churumayo, y posteriormente se efectuará en accesos a la ruta del túnel de conducción, entre otros

3

Primera Subasta RER

C.H. Ángel III (Puno)

Generadora de Energía del Perú

19,9

22,7

94,0%

31.12.2014

31.12.2017

4

Primera Subasta RER

C.H. Ángel II (Puno)

Generadora de Energía del Perú

19,9

20,2

93,5%

31.12.2014

31.12.2017

5

Primera Subasta RER

6

Tercera Subasta RER

7

Cuarta Subasta C.H. Her 1 (Lima) RER

C.H. Ángel I (Puno)

C.H. Carhuac (Lima)

Generadora de Energía del Perú

Andean Power S.A.

Enel Generación Perú S.A.A.

(*) Mayor detalle en: http://www.osinergmin.gob.pe/empresas/electricidad/proyectos

19,9

20,0

0,7

26,0

30,0

3,2

88,0%

87,0%

95,0%

31.12.2014

07.11.2018

30.06.2018

En construcción. Se concluyeron las obras civiles y el montaje electromecánico de la unidades de generación. Se efectuaron pruebas de comisionamiento en seco y con agua (sin carga).

Está pendiente la autorización del COES para la realización de las pruebas de puesta en servicio.

En construcción. Se concluyeron las obras civiles y el montaje electromecánico de la unidades de generación. Se efectuaron pruebas de comisionamiento en seco y con agua (sin carga).

Está pendiente la autorización del COES para la realización de las pruebas de puesta en servicio.

31.12.2017

En construcción. Continúan los trabajos hidromecánicos en la bocatoma principal y desarenadores. Se efectuaron pruebas locales de control y protección en vacío en los tableros de control. Está pendiente la autorización del COES para la realización de las pruebas de puesta en servicio.

07.11.2018

En construcción. La C.H. se conectará temporalmente a la S.E. Huachipa. La realización de las pruebas de interconexión con el SEIN están programadas para julio 2018. La POC podría adelantarse para fines de agosto 2018.

30.06.2018

En construcción. El montaje de las turbinas sumergidas y equipo asociado están concluidas y actualmente en pruebas comission. Se prevé que la POC se cumpla en la tercera semana de julio 2018.

Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad División de Supervisión de Electricidad Junio 2018

7

CENTRALES DE GENERACIÓN ELÉCTRICA "EN CONSTRUCCIÓN" Ítem

Concesión Autorización

Central

Empresa

Potencia (MW)

Monto de Inversión

Avance (%)

POC Contrato

POC Vigente

Estado

8

Segunda Subasta RER

C.H. Manta (Áncash)

Peruana de Inversiones en Energías Renovables S.A.

19,8

43,1

17,2%

31.05.2013

30.09.2019

En construcción. Se realizan trabajos de excavación en el Túnel de Aducción, en la zona de la Casa de Máquinas y la zona de la Bocatoma y del Desarenador.

9

Tercera Subasta RER

C.H. Zaña (Cajamarca)

Electro Zaña S.A.C.

13,2

36,2

54,0%

29.12.2018

29.12.2018

En construcción. Las obras civiles se iniciaron el 23.06.2017.

Solicitó ampliación de plazo de la POC hasta el 03.11.2019.

10

Tercera Subasta RER

C.H. Santa Lorenza I (Huánuco)

Empresa de Generación Eléctrica Santa Lorenza S.A.C.

18,7

41,7

46,1%

31.12.2017

31.12.2017

11

Cuarta Subasta C.H. Ayanunga (Huánuco) RER

Energética Monzón

20,0

48,3

14,0%

31.12.2018

31.12.2018

12

Cuarta Subasta C.B. Huaycoloro II (Lima) RER

Empresa Concesionaria Energía Limpia S.A.C.

2,4

2,5

98,0%

31.12.2017

31.12.2017

En pruebas. La Concesionaria programó la ejecución de pruebas para la primera semana de julio 2018. Solicitará ampliación de plazo de la POC hasta el 31.07.2018.

13

Cuarta Subasta C.B. Callao (Callao) RER

Empresa Concesionaria Energía Limpia S.A.C.

31.12.2017

En construcción. Se concluyó con la construcción de las bases de los grupos electrógenos, se está rellenando y nivelando el terreno hasta la altura de las bases. Solicitó ampliación de plazo de la POC hasta el 31.12.2018.

2,4

2,5

15,0%

31.12.2017

En construcción. Se ha ejecutado excavaciones y movimientos de tierra para la construcción de las obras de cabecera del proyecto. Solicitó ampliación de plazo de la POC hasta el 30.04.2019.

En construcción. El principal factor de frenaje es la superposición de servidumbre entre las líneas de transmisión, de las Centrales 8 de Agosto y Ayanunga, no se pueden definir por conflictos con los posesionaros de los terrenos, motivados por la paralización de la obra de la C.H. 8 de Agosto desde abril 2016. Solicitó ampliación de plazo de la POC hasta el 20.07.2020.

El Monto de Inversión (MM US$) es el reportado por la Concesionaria

(*) Mayor detalle en: http://www.osinergmin.gob.pe/empresas/electricidad/proyectos

Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad División de Supervisión de Electricidad Junio 2018

8

CONTRATOS DE CONCESIÓN Y AMPLIACIONES DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA "EN CONSTRUCCIÓN" Ítem

Firma de Contrato

Proyecto

Concesionario

1

L.T. 220 kV Azángaro - Juliaca - Puno (Construcción de la L.T. 220 kV TRANSMISORA 18.06.2015 Azángaro‐Juliaca‐Puno de 107,3 km; construcción de la S.E. Azángaro ELÉCTRICA DEL SUR 2 S.A. Nueva, S.E. Juliaca Nueva y adecuación de la S.E. Puno.)

2

L.T. 220 kV Moyobamba - Iquitos (Construcción de la L.T. 220 kV Moyobamba Nueva ‐ S.E. Intermedia de 387 km; L.T. 220 kV S.E. Intermedia ‐ Iquitos de 201 km; Enlace 60 kV S.E. Iquitos Nueva‐S.E. 06.10.2014 Santa Rosa de 8 km; e instalación de Compensación Reactiva, Serie y Paralela en las subestaciones Moyobamba Nueva, Intermedia e Iquitos)

3

L.T. 220 kV Machupicchu - Quencoro - Onocora - Tintaya (Construcción de: Línea de transmisión de 354 km 13.06.2013 aproximadamente. Ampliación de la S.E. Suriray y S.E. Tintaya.

Construcción de la S.E. Onocora Nueva y S.E. Quencoro Nueva (Kayra)

ATN 3 S.A.

4

L.T. 220 kV Friaspata - Mollepata (Construcción de: L.T. 220 kV Friaspata ‐ Mollepata, en simple terna, de aproximadamente 92 km 19.11.2014 de longitud. Ampliación de la S.E. existente Friaspata (también conocida como S.E. Huancavelica). Ampliación de la S.E. existente Mollepata)

CONSORCIO TRANSMANTARO

5

S.E. Carapongo (Construcción de la S.E. Carapongo y las líneas de 11.11.2015 enlace con la L.T. 500 kV Chilca - Carabayllo, la L.T. 220 kV Callahuanca - Cajamarquilla y la L.T. 220 kV Huinco - Santa Rosa)

CONSORCIO TRANSMANTARO

6

LÍNEAS DE TRANSMISIÓN PERUANAS S.A.C.

Capac. de Monto de Monto de Longitud Transmisión oferta (MM Inversión (km) (MVA) US$) (MM US$) 450

150

300

250

107,3

596,0

354,2

92,0

36,8

499,2

114,3

26,0

51,1

499,2

135,4

33,7

POC Contrato

POC Vigente

18.03.2018

08.06.2018

Se encuentra en operación comercial desde el 08.06.2018. La 100,0% Concesionaria solicitó ampliación de plazo de la POC hasta el 16.06.2018, lo cual está pendiente de respuesta del MINEM.

28.12.2019

0,0%

Se presenta incumplimiento de los hitos Aprobación de EIA (28.06.2017) y Cierre Financiero (28.08.2017). El MINEM y la Concesionaria continúan en "Trato Directo", de no llegarse a un acuedo se iniciaría el proceso de arbitraje.

44,0%

La construcción se encuentra paralizada desde marzo del 2016. El MINEM y la Concesionaria iniciaron el "Trato Directo por Controversia". A la espera de la culminación del "Trato Directo por Controversia", existiendo un "Acuerdo de Confidencialidad", con una prórroga de cuatro meses, el cual vencería en el presente mes de junio 2018.

06.02.2019

13.08.2016

19.12.2016

25.12.2016

Avance Global

Estado (*)

19.12.2016

La operación experimental se cumplió el 07.04.2018. La L.T. está entregando energía al SEIN. Está pendiente el otorgamiento de la 100,0% Concesión Definitiva por parte del MINEM para el inicio de la POC. Solicitó ampliación de plazo de la POC hasta el 27.12.2018.

750

5,4

42,7

60,1

11.03.2018

11.03.2018

97,7%

La Concesionaria está efectuando el tendido de la fibra óptica en los tramos de Conelsur, existen problemas de cruce con las líneas en 60 kV en el tramo Carapongo - Huinco. Solicitó segunda ampliación de plazo de la POC hasta el 27.09.2018.

L.T. 220 kV Montalvo - Los Héroes (Construcción de 128,8 km de TRANSMISORA 12.09.2016 línea de simple terna y ampliaciones de las Subestaciones Montalvo ELÉCTRICA DEL SUR 3 y Los Héroes) S.A.

250

128,8

20,2

20,2

12.06.2019

12.06.2019

71,0%

En construcción. En la S.E. Los Héroes se realizan trabajos de compactación y tendido de malla de puesta a tierra, en la línea se inició el montaje de torres.

7

L.T. 138 kV Aguaytía - Pucallpa (Construcción de 132 km de línea de 05.09.2017 simple terna y ampliaciones de las Subestaciones Aguaytía y Pucallpa)

TERNA PERÚ S.A.C.

80

132,0

8,8

16,5

05.09.2020

05.09.2020

5,2%

En elaboración de estudios y obtención de permisos. Se encuentra en revisión, a cargo del COES, el Estudio de Pre Operatividad. SIGA es la Empresa Supervisora.

8

29.01.2018 Enlace 500 kV Mantaro - Nueva Yanango - Carapongo

CONSORCIO TRANSMANTARO

1400

390,0

149.61

149.61

29.11.2021

29.11.2021

0,0%

En elaboración de estudios y obtención de permisos. En proceso de contratación de la Empresa Supervisora.

9

29.01.2018 Enlace 500 kV Nueva Yanango - Nueva Huánuco

CONSORCIO TRANSMANTARO

1400

184,0

122.43

122.43

29.11.2021

29.11.2021

0,0%

En elaboración de estudios y obtención de permisos. En proceso de contratación de la Empresa Supervisora.

10

28.02.2018 L.T. 220 kV Tintaya - Azángaro

TESUR 4

150

138,0

12,1

12,1

28.06.2021

28.06.2021

0,0%

En elaboración de estudios y obtención de permisos.

El Monto de Oferta (MM US$) es el presentado en la Adjudicación de la Buena Pro. El Monto de Inversión (MM US$) es el reportado por la Concesionaria.

(*) Mayor detalle en: http://www.osinergmin.gob.pe/empresas/electricidad/proyectos

Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad División de Supervisión de Electricidad Junio 2018

9

3. CENTRALES DE GENERACIÓN ELÉCTRICA

División de Supervisión de Electricidad Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad – Junio 2018

10

3.1. CENTRALES HIDROELÉCTRICAS

División de Supervisión de Electricidad Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad – Junio 2018

11

CENTRAL HIDROELÉCTRICA LA VÍRGEN EMPRESA CONCESIONARIA

LA VÍRGEN S.A.C.

DESCRIPCIÓN La central tendrá una capacidad de 84 MW, que se obtendrá mediante el aprovechamiento del río Tarma y descarga de la C.H. Yanango, con una altura bruta de 345,9 m y un caudal nominal de 30,45 m³/s. La conexión al SEIN se realizará a través de la L.T. 138 kV S.E. La Vírgen - S.E. Caripa, de simple terna de 63,5 km.

UBICACIÓN Departamento Provincia Distritos Altitud

Junín Chanchamayo San Ramón 1 440 msnm

DATOS TÉCNICOS DE CENTRAL Potencia Instalada Salto Bruto Caudal Nominal Número de Unidades de Generación Recurso hídrico Tipo

84 MW 345,9 m 30,45 m3/s 3 Turbinas Pelton de 28,81 MW Río Tarma y descarga C.H. Yanango De derivación

Zona de captación

DATOS DE CONTRATO Tipo de contrato Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial (POC)

Contrato de Concesión Definitiva de Generación 14.10.2005 26.12.2017

INFORMACIÓN RELEVANTE  La Concesión Definitiva para desarrollar la actividad de generación eléctrica en la futura central de 84 MW, fue otorgada por el MINEM mediante R.S. N° 060-2015-EM.  Con R.M. N° 195-2017-MEM/DM del 24.05.2017, el MINEM aprobó la sexta modificación del Contrato de Concesión Definitiva siendo la nueva fecha POC el 26.12.2017.  El 07.12.2017, el COES aprobó el Estudio de Operatividad de la C.H. La Virgen - Etapa 2, que corresponde a la energización de los transformadores y a la sincronización de las unidades.  El 19.01.2018, el COES autorizó la Conexión para las Pruebas de Puesta en Servicio de la Etapa 1 y el 02.04.2018 para la Etapa 2 de la C.H. La Virgen.  Del 04 al 10.05.2018, en la inspección efectuada se detectaron filtraciones, las cuales estiman quedar subsanadas a octubre/noviembre 2018.  Las pruebas de simulación en el Scada están suspendidas. Se requiere mayor automatización.  Se requiere revisión de las señales del sistema de refrigeración.  Se incumplió la fecha POC del 26.12.2017. Al respecto se informó al MINEM.  El avance global acumulado de obras de la Central permanece en 94%, debido a contingencias detectadas en el segundo llenado del túnel en abril 2018  El monto de inversión aproximado es de 140,4 MM US$.  La Concesionaria solicitó al MINEM una nueva ampliación de plazo de la POC de las solicitadas que fueron: Unidad 1 (21.05.2018), Unidad 2 (06.06.2018) y Unidad 3 (22.06.2018). Pendiente respuesta del MINEM.  La Concesionaria solicitará nueva ampliación de plazo POC a octubre/noviembre, por las contingencias encontradas en el túnel de presión en mayo 2018.

Compuerta de descarga de aguas turbinadas de la C.H. Yanango

COMENTARIOS Existe controversia con la empresa Chinango para obtención del permiso de interconexión con la descarga de las aguas turbinadas de la C.H. Yanango.

Subestación La Virgen (13,8/138 kV) y Casa de Máquinas

DIAGRAMA UNIFILAR DEL PROYECTO

División de Supervisión de Electricidad Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad – Junio 2018

12

CENTRAL HIDROELÉCTRICA SAN GABÁN III EMPRESA CONCESIONARIA

HYDRO GLOBAL PERÚ

DESCRIPCIÓN El proyecto corresponde al último de los cuatro saltos proyectados en la cuenca del río San Gabán, aprovecha las aguas del río San Gabán aguas abajo de la C.H. San Gabán II que actualmente se encuentra en operación.

UBICACIÓN Departamento Provincia Distritos Altitud

Puno Carabaya San Gabán 580 msnm

DATOS TÉCNICOS DE CENTRAL Potencia Instalada Salto Bruto Caudal Nominal Número de Unidades de Generación Recurso hídrico Tipo

205,8 MW 624,08 m 38 m3/s 2 Turbinas Pelton de 107,9 MW Río San Gabán De regulación

Instalación de módulos prefabricados en Campamento 1

DATOS DE CONTRATO Tipo de contrato Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial (POC)

Contrato de Concesión Definitiva de Generación (494-2016) y Contrato de Colaboración Empresarial 22.11.2016 01.02.2022

INFORMACIÓN RELEVANTE  La Empresa de Generación Eléctrica San Gabán S.A. y la empresa Hydro Global Perú S.A.C. (integrada por China Three Gorges Corporation y EDP (Energías de Portugal)) suscribieron un Contrato de Colaboración Empresarial el 18.07.2016, para desarrollar el proyecto.  Con R.M. N° 478-2016-MEM/DM del 22.11.2016, el MINEM otorgó la Concesión Definitiva de Generación a favor de Hydro Global Perú S.A.C. Asimismo, se aprobó la suscripción del contrato N° 494-2016.  El proyecto cuenta con Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA N° 110-2016).  El 09.06.2016 con Resolución Directoral N° 0161-2016-ANA/AAA-XIII MDD, se resuelve Acreditar la disponibilidad hídrica superficial para uso de agua con fines energéticos para la ejecución del proyecto C.H. San Gabán III, a favor de la Empresa de Generación Eléctrica San Gabán S.A.  El EIA aprobado, fue actualizado mediante ITS (Informe Técnico Sustentatorio) N° 037-2016SENACE/DCA del 30.06.2016.  El 04.08.2016, el COES aprobó el Estudio de Pre Operatividad de la C.H. San Gabán III.  Las obras civiles se iniciaron el 01.09.2017.  Está habilitada una planta de tratamiento de agua de 40 m3. Se ha instalado una planta de procesamiento de agregados y montaje de silos para cemento.  Se efectúa voladura de rocas en penetración de camino rural de accesos en Churumayo, y posteriormente se efectuará en accesos a la ruta del túnel de conducción, entre otros.  El 20.06.2018 Hydro Global Perú S.A.C. presentó el Informe Bimestral al cierre del mes de mayo 2018.  El avance global acumulado de obras civiles a junio es de 3,5 %.  La fecha POC prevista es el 01.02.2022.  El monto de inversión aproximado será de 438 MM US$.

Apertura de 150 m en Acceso 1 - Churumayo

COMENTARIOS El proyecto se desarrolla de acuerdo a lo programado.

Instalación de módulos prefabricados en Campamento EPC

DIAGRAMA UNIFILAR DEL PROYECTO

División de Supervisión de Electricidad Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad – Junio 2018

13

CENTRAL HIDROELÉCTRICA ÁNGEL III EMPRESA CONCESIONARIA

GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ

DESCRIPCIÓN La central tendrá una capacidad de 19,9 MW, que se obtendrá mediante el aprovechamiento del río Chiamayo con una altura neta de 287 m y un caudal nominal de 8,6 m³/s. La energía de la C.H. Ángel III, se transmitirá a través de la L.T. 138 kV S.E. Ángel - Derivación San Gabán/San Rafael.

UBICACIÓN Departamento Provincia Distritos Altitud

Puno Carabaya Ollachea 1 950 msnm

DATOS TÉCNICOS DE CENTRAL Potencia Instalada Salto Neto Caudal Nominal Número de Unidades de Generación Recurso hídrico Tipo

19,9 MW 287 m 8,6 m3/s 2 Turbinas Pelton de 10 MW Río Chiamayo En cascada

Casa de Máquinas terminada - Generador

DATOS DE CONTRATO Tipo de contrato Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial (POC)

Contrato de Concesión para el Suministro de Energía Renovable al SEIN (1ra Subasta RER) 31.03.2010 31.12.2017 (Solicitó ampliación de plazo)

INFORMACIÓN RELEVANTE  La Concesión Definitiva para desarrollar la actividad de generación eléctrica en la futura central de 19,9 MW, fue otorgada por el MINEM mediante R.M. N° 484-2011-MEM/DM.  Mediante R.M. N° 077-2014-MEM/DM del 18.02.2014, el MINEM aprobó la Tercera Modificación del Contrato de Concesión RER, estableciendo la POC para el 31.12.2017.  El 18.06.2018 el COES aprobó el Estudio de Operatividad para la conexión al SEIN con limitaciones de generación, no debiendo generar en total de las tres centrales más de 33 MW.  Está concluido el montaje electromecánico de las unidades de generación y equipo asociado.  Se verifican las trasmisiones de señales de supervisión y comandos de las unidades generadoras y equipo asociado, excepto los equipos hidromecánicos que requieren PLC compatibles con el suministro Andritz.  Se efectuaron pruebas de comisionamiento en seco y con agua (sin carga).  El COES aún no emite la autorización de realización de las pruebas de puesta en servicio y por ende las pruebas de sincronismo.  El avance global acumulado del proyecto permanece 94%.  El monto de inversión aproximado será de 22,7 MM US$.  La POC estaba prevista para el 31.12.2017, la cual no se cumplió. Se tiene conocimiento que GEPSA ha solicitado al MINEM ampliación de plazo de la POC al 30.06.2018.  El 31.05.2018 Osinergmin informó al MINEM incumplimiento de la POC del 31.12.2017, por lo que correspondería la aplicación de la Cláusula 9.4 del Contrato de Concesión RER.

Transformador de 25 MVA

COMENTARIOS Está pendiente la aprobación de la autorización para la realización de pruebas de puesta en servicio a cargo del COES.

Sala de control – Segundo nivel

DIAGRAMA UNIFILAR DEL PROYECTO

División de Supervisión de Electricidad Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad – Junio 2018

14

CENTRAL HIDROELÉCTRICA ÁNGEL II EMPRESA CONCESIONARIA

GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ

DESCRIPCIÓN La central tendrá una capacidad de 19,9 MW, que se obtendrá mediante el aprovechamiento del río Chiamayo con una altura neta de 285 m y un caudal nominal de 8,6 m³/s. La energía de la C.H. Ángel II, se transmitirá a través de la L.T. 138 kV S.E. Ángel - Derivación San Gabán/San Rafael.

UBICACIÓN Departamento Provincia Distritos Altitud

Puno Carabaya Ollachea 1 950 msnm

DATOS TÉCNICOS DE CENTRAL Potencia Instalada Salto Neto Caudal Nominal Número de Unidades de Generación Recurso hídrico Tipo

19,9 MW 285 m 8,6 m3/s 2 Turbinas Pelton de 10 MW Río Chiamayo En cascada

Compuertas de toma secundaria – aguas arriba

DATOS DE CONTRATO Tipo de contrato Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial (POC)

Contrato de Concesión para el Suministro de Energía Renovable al SEIN (1ra Subasta RER) 31.03.2010 31.12.2017 (Solicitó ampliación de plazo)

INFORMACIÓN RELEVANTE  La Concesión Definitiva para desarrollar la actividad de generación eléctrica en la futura central de 19,9 MW, fue otorgada por el MINEM mediante R.M. N° 482-2011-MEM/DM.  Mediante R.M. N° 076-2014-MEM/DM del 18.02.2014, el MINEM aprobó la Tercera Modificación del Contrato de Concesión RER, estableciendo la POC para el 31.12.2017.  El 18.06.2018 el COES aprobó el Estudio de Operatividad para la conexión al SEIN con limitaciones de generación, no debiendo generar en total de las tres centrales más de 33MW.  El pique se encuentra lleno de agua con las precipitaciones del túnel de conducción.  Se efectuaron pruebas en vacío de los tableros eléctricos de control y protección.  Las pruebas de puesta en servicio están previstas para la primera semana de julio 2018, según lo informado por la Concesionaria.  El avance global acumulado del proyecto es de 93,5 %.  El monto de inversión aproximado será de 20,2 MM US$.  La POC estaba prevista para el 31.12.2017, la cual no se cumplió. Se tiene conocimiento que GEPSA solicitó al MIMEM ampliación de plazo de la POC al 30.06.2018.  El 31.05.2018 Osinergmin informó al MINEM incumplimiento de la POC del 31.12.2017, por lo que correspondería la aplicación de la Cláusula 9.4 del Contrato de Concesión RER.  El 14.06.2018 el MINEM señaló que remitirá al Osinegrmin la decisión de ampliación de plazo POC al 14.02.2018 (fecha vencida) solicitada por la concesionaria con carta del 13.12.2017, antes del vencimiento POC del 31.12.2017.

Casa de Máquinas culminada - Generadores

COMENTARIOS La Concesionaria no cuenta con la autorización del COES para la conexión al SEIN y la ejecución de las prueba de puesta en servicio.

Trabajos en bocatoma Quillorumani

DIAGRAMA UNIFILAR DEL PROYECTO

División de Supervisión de Electricidad Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad – Junio 2018

15

CENTRAL HIDROELÉCTRICA ÁNGEL I EMPRESA CONCESIONARIA

GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ

DESCRIPCIÓN La central tendrá una capacidad de 19,9 MW, que se obtendrá mediante el aprovechamiento del río Chiamayo con una altura neta de 270 m y un caudal nominal de 8,6 m³/s. La energía de la C.H. Ángel I, se transmitirá a través de la L.T. 138 kV S.E. Ángel - Derivación San Gabán/San Rafael.

UBICACIÓN Departamento Provincia Distritos Altitud

Puno Carabaya Ollachea 2 535 msnm

DATOS TÉCNICOS DE CENTRAL Potencia Instalada Salto Neto Caudal Nominal Número de Unidades de Generación Recurso hídrico Tipo

19,9 MW 270 m 8,6 m3/s 2 Turbinas Pelton de 10 MW Río Chiamayo En cascada

Enrocado aguas arriba de Bocatoma Principal

DATOS DE CONTRATO Tipo de contrato Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial (POC)

Contrato de Concesión para el Suministro de Energía Renovable al SEIN (1ra Subasta RER) 31.03.2010 31.12.2017 (Solicitó ampliación de plazo)

INFORMACIÓN RELEVANTE  La Concesión Definitiva para desarrollar la actividad de generación eléctrica en la futura central de 19,9 MW, fue otorgada por el MINEM mediante R.M. N° 483-2011-MEM/DM.  Mediante R.M. N° 075-2014-MEM/DM del 18.02.2014, el MINEM aprobó la Tercera Modificación del Contrato de Concesión RER, estableciendo la POC para el 31.12.2017.  El 24.08.2017, el COES aprobó la actualización del Estudio de Pre Operatividad del proyecto.  El 18.06.2018 el COES aprobó el Estudio de Operatividad para la conexión al SEIN, con limitaciones de generación no debiendo generar en total de las tres centrales más de 33 MW.  Continúan los trabajos hidromecánicos en la Bocatoma principal, Desarenadores. El pique está lleno de agua con las precipitaciones del túnel de conducción.  La casa de máquinas está concluida.  Se encuentran montados los tableros eléctricos en el Edificio de Control. Se efectuaron pruebas locales de control y protección en vacío.  Las pruebas de puesta en servicio están previstas para la primera semana de julio 2018, según lo informado por la Concesionaria.  El avance global acumulado del proyecto es de 88 %.  El monto de inversión aproximado será de 26 MM US$.  La POC estaba prevista para el 31.12.2017, la cual no se cumplió. Se tiene conocimiento que GEPSA ha solicitado al MINEM ampliación de plazo de la POC al 30.06.2018.  El 31.05. 2018 Osinergmin informó al MINEM incumplimiento de la POC del 31.12.2017, por lo que correspondería la aplicación de la Cláusula 9.4 del Contrato de Concesión RER.

Casa de Máquinas culminada – Vista del Generador

COMENTARIOS La Concesionaria no cuenta con la autorización del COES para la conexión al SEIN y la ejecución de las prueba de puesta en servicio.

Colocación de concreto rodillado en túnel

DIAGRAMA UNIFILAR DEL PROYECTO

División de Supervisión de Electricidad Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad – Junio 2018

16

CENTRAL HIDROELÉCTRICA CARHUAC EMPRESA CONCESIONARIA

ANDEAN POWER S.A.

DESCRIPCIÓN La central tendrá una capacidad de 20 MW, que se obtendrá mediante el aprovechamiento del río Santa Eulalia. Con una altura neta de 120,33 m y un caudal de diseño de 15 m³/s.

UBICACIÓN Departamento Provincia Distritos Altitud

Lima Huarochirí Huanza 3 408 msnm

DATOS TÉCNICOS DE CENTRAL Potencia Instalada Salto Neto Caudal Nominal Número de Unidades de Generación Recurso hídrico Tipo

20 MW 120,33 m 15 m3/s 2 Turbinas Francis de 10,4 MW Río Santa Eulalia De Pasada

Barraje de Bocatoma y cuarto de Control

DATOS DE CONTRATO Tipo de contrato Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial (POC)

Contrato de Concesión para el Suministro de Energía Renovable al SEIN (3ra Subasta RER) 18.02.2014 07.11.2018

INFORMACIÓN RELEVANTE  La Concesión Definitiva para desarrollar la actividad de generación eléctrica en la futura Central de 20 MW, fue otorgada por el MINEM mediante R.M. N° 467-2013-MEM/DM.  El 22.04.2016, el COES aprobó el Estudio de Pre Operatividad.  El proyecto cuenta con Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA).  El 07.05.2018, el COES aprobó el Estudio de Operatividad de la conexión temporal de la C.H. Carhuac 20 MW a la S.E. Huachipa 60 kV  La huelga realizada por los trabajadores del proyecto miembros de la Comunidad Campesina de Huanza, ha sido solucionada y el día 07.05.2018 se retomaron los trabajos en obra.  La Concesionaria a fin de no tener problemas para cumplir con la inyección de energía al SEIN, informó que CONELSUR (propietaria de S.E. Callahuanca), lugar donde se interconectará la C.H. Carhuac, les dio una solución temporal, esto debido a los trabajos de restablecimiento y puesta en servicio de la S.E. Callahuanca 60 kV, en razón de los daños sufridos por causa de los huaicos.

Esta solución consiste en que la C.H. Carhuac pueda inyectar energía al SEIN mediante una conexión "bypass" provisional entre las líneas de 60 kV Carhuac - Callahuanca y la línea de 60 kV Callahuanca-Huachipa.  La Concesionaria tiene programado iniciar las pruebas de interconexión con el SEIN en el mes de julio 2018.  El avance global es de 87%.  La POC está prevista para el 07.11.2018.  El monto de inversión aproximado será de 30 MM US$, según lo indicado por la concesionaria.

Generadores y Turbinas

COMENTARIOS Se prevé que la POC se cumpla a finales del mes de agosto 2018

Patio de llaves

DIAGRAMA UNIFILAR DEL PROYECTO

División de Supervisión de Electricidad Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad – Junio 2018

17

CENTRAL HIDROELÉCTRICA HER 1 EMPRESA CONCESIONARIA

ENEL GENERACIÓN PERÚ S.A.A.

DESCRIPCIÓN La central tendrá una capacidad de 0,7 MW, que se obtendrá mediante el aprovechamiento de los ríos Rímac y Santa Eulalia, con una altura neta de 4,5 m y un caudal nominal de 18 m³/s. La conexión al SEIN se realizará a través de la L.T. 10 kV S.E. Her 1 - S.E. Huampaní, de simple terna de 0,14 km.

UBICACIÓN Departamento Provincia Distritos Altitud

Lima Lima Lurigancho 650 msnm

DATOS TÉCNICOS DE CENTRAL Potencia Instalada Salto Neto Caudal Nominal Número de Unidades de Generación Recurso hídrico Tipo

0,7 MW 4,5 m 18 m3/s 2 Turbinas tipo Hélice de 0,35 MW Ríos Rímac y Santa Eulalia De Pasada

Vertedero del canal de descarga

DATOS DE CONTRATO Tipo de contrato Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial (POC)

Contrato de Concesión para el Suministro de Energía Renovable al SEIN (4ta Subasta RER) 17.05.2016 30.06.2018

INFORMACIÓN RELEVANTE  La Concesión Definitiva para desarrollar la actividad de generación eléctrica en la futura central de 0,7 MW, fue otorgada por el MINEM mediante R.M. N° 548-2017-MEM/DM del 06.01.2018.  La energía generada de la C.H. Her 1 será entregada al punto de conexión de las barras de la C.H. Huampaní, a través de cables de energía de 140 m de longitud.  El 25.05.2018, el COES emite Autorización de Conexión para Pruebas de Puesta en Servicio de la C.H. Her 1 de 0.7 MW.  El montaje electromecánico se inició el 01.02.2018.  El proveedor del equipamiento electromecánico es la empresa Voith de Alemania.  El montaje de las turbinas sumergidas y equipo asociado están concluidas y actualmente en pruebas comission, así como la línea 10 kV llega al punto de conexión de barras de la S.E. Huampani.  El canal de conducción esta nuevamente operativo con las aguas turbinadas de la C.H. Huampani que son utilizadas por las unidades sumergibles de Her 1.  Se efectúan las pruebas de puesta en servicio autorizadas por COES.  Se informó al MINEM el estado de avance de obras.  El avance físico global del proyecto es de 95%.  La POC estaba programada para el 30.06.2018, pero su cumplimiento se daría en la tercera semana de julio.  El monto de inversión aproximado será de 3,2 MM US$, según lo indicado por la Concesionaria.

Sala de Control existente

COMENTARIOS El proyecto se desarrolla sin inconvenientes.

Sala de Control local de turbinas y UPH

DIAGRAMA UNIFILAR DEL PROYECTO

División de Supervisión de Electricidad Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad – Junio 2018

18

CENTRAL HIDROELÉCTRICA MANTA EMPRESA CONCESIONARIA

PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGÍAS RENOVABLES S.A.

DESCRIPCIÓN La central tendrá una capacidad de 19,78 MW, que se obtendrá mediante el aprovechamiento del río Manta con una altura neta de 392,5 m y un caudal nominal de 6 m³/s. La conexión al SEIN se realizará a través de la L.T. 66 kV S.E. Manta - S.E. La Pampa, de simple circuito de 2,68 km.

UBICACIÓN Departamento Provincia Distritos Altitud

Áncash Corongo Corongo 1 504 msnm

DATOS TÉCNICOS DE CENTRAL Potencia Instalada Salto Neto Caudal Nominal Número de Unidades de Generación Recurso hídrico Tipo

19,78 MW 392,5 m 6 m3/s 2 Turbinas Pelton de 9,89 MW Río Manta De pasada

Zona de Bocatoma y Desarenador

DATOS DE CONTRATO Tipo de contrato Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial (POC)

Contrato de Concesión para el Suministro de Energía Renovable al SEIN (2da Subasta RER) 30.09.2011 30.09.2019

INFORMACIÓN RELEVANTE  El 23.08.2011 se adjudicó a Peruana de Inversiones en Energía Renovables S.A. con el proyecto C.H. Manta, como parte de la Segunda Subasta de Suministro de Electricidad con Recursos Energéticos Renovables al SEIN.  La Concesión Definitiva para desarrollar la actividad de generación eléctrica en la futura C.H. Manta de 19,78 MW, fue otorgada por el MINEM con R.M. N° 035-2011-MEM/DM.  Mediante R.M. N° 112-2013-MEM/DM del 22.03.2013, se aprobó la Adenda N° 1 del Contrato de Concesión RER, quedando modificada la POC para el 31.12.2014.  Mediante Oficio del 17.10.2013, el MINEM aceptó la solicitud de suspensión del Contrato de Concesión para el Suministro de Energía Renovable al SEIN, por problemas de imposición de servidumbres, desde el 27.03.2013.  Con Oficio del 01.06.2015 se levantó la suspensión del Contrato de Concesión RER.  Mediante R.M. N° 043-2017-MEM/DM del 25.01.2017, se aprobó la Adenda N° 2 del Contrato de Concesión RER, prorrogando el plazo de todos los hitos, siendo la nueva fecha POC el 30.09.2019.  El 28.08.2017, el COES aprobó la actualización del Estudio de Pre Operatividad del proyecto.  La Concesionaria comunicó a OSINERGMIN que el Inicio de Obras Civiles se realizó el 11.09.2017, y el Cierre Financiero el 12.07.2017. Se verificó en campo el inicio de las obras preliminares (caminos de acceso y campamentos).  El avance físico del proyecto es de 17,2%.  El monto de inversión aproximado será de 43,1 MM US$.

Trabajos de excavación en el Túnel de Aducción

COMENTARIOS La Concesionaria informó una ocurrencia de Evento de Fuerza Mayor (acontecido el 01.03.2018) que afecta el cumplimiento de las obligaciones previstas en el Cronograma de Ejecución de Obras, de acuerdo al Contrato de Concesión RER de la C.H. Manta.

Trabajos de excavación en zona de Casa de Máquinas

DIAGRAMA UNIFILAR DEL PROYECTO

División de Supervisión de Electricidad Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad – Junio 2018

19

CENTRAL HIDROELÉCTRICA ZAÑA EMPRESA CONCESIONARIA

ELECTRO ZAÑA S.A.C.

DESCRIPCIÓN La central tendrá una capacidad de 13,2 MW, que se obtendrá mediante el aprovechamiento del río Zaña. Con una altura neta de 242 m y un caudal de diseño de 6,5 m³/s.

UBICACIÓN Departamento Provincia Distritos Altitud

Cajamarca San Miguel La Florida 1 200 msnm

DATOS TÉCNICOS DE CENTRAL Potencia Instalada Salto Neto Caudal Nominal Número de Unidades de Generación Recurso hídrico Tipo

13,2 MW 242 m 6,5 m3/s 2 Turbinas Francis de 6,6 MW Río Zaña De pasada

Solado del Canal de Conducción

DATOS DE CONTRATO Tipo de contrato Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial (POC)

Contrato de Concesión para el Suministro de Energía Renovable al SEIN (3ra Subasta RER) 18.02.2014 29.12.2018

INFORMACIÓN RELEVANTE  La Concesión Definitiva para desarrollar la actividad de generación eléctrica en la futura Central de 13,2 MW, fue otorgada por el MINEM mediante R.M. N° 365-2012-MEM/DM.  El 17.01.2014, se adjudicó a Electro Zaña S.A. con el proyecto C.H. Zaña 1, como parte de la Tercera Subasta de Suministro de Electricidad con Recursos Energéticos Renovables al SEIN.  El 19.06.2015, la DREM Lambayeque aprobó la Declaración de Impacto Ambiental (DIA).  El 10.03.2016, el COES aprobó el Estudio de Pre Operatividad.  El proyecto cuenta con Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA).  Los estudios de ingeniería se encuentran en proceso de elaboración.  Con relación al Hito Cierre Financiero, está pendiente que el Concesionario alcance todas las condiciones de desembolso, siendo pendiente la obtención de la servidumbre de la Línea de Transmisión firmadas e inscritas.  La Llegada del Equipamiento Electromecánico se realizó el 20.03.2018.  Obras Civiles: la concesionaria informó que inició las obras civiles el 23.06.2017.  El avance físico es del 54%.  La POC está prevista para el 29.12.2018.  El monto de inversión aproximado será de 36,2 MM US$, según lo indicado por la Concesionaria.  La Concesionaria presentó solicitud de modificación de Cronograma de Ejecución de Obra por un evento de fuerza mayor derivado de la imposibilidad de la Concesionaria de suscribir acuerdos de servidumbres, la cual se encuentra en evaluación por el MINEM. La indicada solicitud prevé como nueva fecha para la puesta en operación comercial (POC) el 03.11.2019.

Pie de barraje – futuro enrocado

COMENTARIOS El proyecto se desarrolla de acuerdo a lo programado.

Trabajos en la Casa de Máquinas

DIAGRAMA UNIFILAR DEL PROYECTO

División de Supervisión de Electricidad Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad – Junio 2018

20

CENTRAL HIDROELÉCTRICA SANTA LORENZA I EMPRESA CONCESIONARIA

EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA SANTA LORENZA S.A.C.

DESCRIPCIÓN La C.H. Santa Lorenza utilizará los recursos hídricos del río Huallaga, tendrá una potencia de 18,7 MW y producirá 144,28 GWh de energía media anual. El proyecto incluye una Línea de Transmisión en 138 kV, 2.88 km, derivación entre las estructuras 108 y 109 de la L.T. en 138 kV S.E. Paragsha II-S.E. Huánuco y la S.E. Santa Lorenza.

UBICACIÓN Departamento Provincia Distritos Altitud

Huánuco Ambo San Rafael 2202 msnm

DATOS TÉCNICOS DE CENTRAL Potencia Instalada Salto Neto Caudal Nominal Número de Unidades de Generación Recurso hídrico Tipo

18,7 MW 203 m 11 m3/s 2 Turbinas Francis de 9,73 MW Río Huallaga De derivación

Barraje Móvil – Estructura para 3 compuertas

DATOS DE CONTRATO Tipo de contrato Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial (POC)

Contrato de Concesión para el Suministro de Energía Renovable al SEIN (3ra Subasta RER) 18.02.2014 31.12.2017

INFORMACIÓN RELEVANTE  La Concesión Definitiva para desarrollar la actividad de generación eléctrica fue otorgada por el MINEM mediante R.M. N° 414-2015-MEM/DM del 23.09.2015.  Mediante R.M. N° 524-2016-MEM/DM del 15.12.2016, el MINEM aprobó una nueva modificación de los Hitos: Cierre Financiero (30.03.2017), Arribo de Equipos (02.09.2017) e Inicio de montaje (04.09.2017).  El proyecto cuenta con el CIRA, con la DIA, con el ITS, con la Acreditación para la Disponibilidad Hídrica; con el Estudio de Pre Operatividad y con el Estudio Definitivo.  El avance de las obras subterráneas del túnel principal es de 3 132.60 m de una longitud proyectada de 6 800 m.  Las Ventanas 1, 2 y 3 han sido ejecutadas al 100 %. La Ventana 2 ha sido rehabilitada. La comunidad ha construido un muro en el camino de acceso a la Ventana 2 para impedir el ingreso de personal y equipos, aduce que la construcción del Túnel (Frente 2) está afectando los Ojos de Agua.  Se ha ejecutado excavaciones y movimientos de tierra para la construcción de las obras de cabecera del proyecto. asimismo, se ha realizado movimiento de tierras para nivelación final del terreno e inicio de la construcción de la Casa de Máquinas y de la Subestación Santa Lorenza.  El avance físico es de 46,1 %.  El monto de inversión aproximado será de 41,7 MM US$.  La Concesionaria solicitó la modificación de la POC hasta el 30.04.2019.

Ventana 2 – Ingreso a los frentes 2 y 3

COMENTARIOS El proyecto presenta problemas de financiamiento

Barraje temporal para desvío del río

DIAGRAMA UNIFILAR DEL PROYECTO

División de Supervisión de Electricidad Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad – Junio 2018

21

CENTRAL HIDROELÉCTRICA AYANUNGA EMPRESA CONCESIONARIA

ENERGÉTICA MONZÓN

DESCRIPCIÓN La central tendrá una capacidad de 20 MW, que se obtendrá mediante el aprovechamiento de los ríos Ayanunga y Pan de Azucar, con una altura neta de 184,7 m y un caudal nominal de 12,2 m³/s.

UBICACIÓN Departamento Provincia Distritos Altitud

Huánuco Huamalies Monzón 220 msnm

DATOS TÉCNICOS DE CENTRAL Potencia Instalada Salto Neto Caudal Nominal Número de Unidades de Generación Recurso hídrico Tipo

20 MW 184,7 m 12,2 m3/s 2 Turbinas Francis de 10,4 MW Ríos Ayanunga y Pan de Azúcar De pasada

Camino hacia la Cámara de Carga

DATOS DE CONTRATO Tipo de contrato Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial (POC)

Contrato de Concesión para el Suministro de Energía Renovable al SEIN (4ta Subasta RER) 17.05.2016 31.12.2018

INFORMACIÓN RELEVANTE  El 16.02.2016 se adjudicó a ENEL GREEN POWER PERÚ S.A. con el proyecto C.H. Ayanunga, como parte de la Cuarta Subasta de Suministro de Electricidad con Recursos Energéticos Renovables.  El proyecto cuenta con aprobación de estudio de Impacto Ambiental.  El COES aprobó la actualización del Estudio de Pre Operatividad del proyecto.  La Concesión Definitiva de generación, aún no se aprueba por el MINEM.  La Empresa Energética Monzón S.A.C., no viene cumpliendo, de acuerdo a las verificaciones efectuadas, con las actividades del cronograma.  No se cumplió con el Hito de Inicio de montaje electromecánico programado para el 15.12.2017, ante el incumplimiento, según el Numeral 8.3 del Contrato RER, la Concesionaria incrementó en 20% su Garantía de Fiel Cumplimiento.  El avance físico de la obra es de 14%. La POC está prevista para el 31.12.2018. Las obras continúan ejecutándose en forma lenta  La Concesionaria solicitó al MINEM la ampliación de plazo de la POC, hasta el 27.07.2020, por motivos de factores de frenaje surgidos en la obra, el cual viene siendo evaluado por la DGE.  El monto de inversión aproximado será de 48,3 MM US$, según lo indicado por la Concesionaria.

Puente 1 hacia la Casa de Máquinas

COMENTARIOS El principal factor de frenaje es la superposición de servidumbre entre las líneas de transmisión, de las Centrales 8 de Agosto y Ayanunga, no se pueden definir por conflictos con los posesionaros de los terrenos, motivados por la paralización de la obra de la C.H. 8 de Agosto desde abril 2016.

Excavación conducción Ayanunga

DIAGRAMA UNIFILAR DEL PROYECTO

División de Supervisión de Electricidad Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad – Junio 2018

22

3.2. CENTRALES DE BIOMASA

División de Supervisión de Electricidad Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad – Junio 2018

23

CENTRAL TERMOELÉCTRICA DE BIOMASA HUAYCOLORO II (2,4 MW) EMPRESA CONCESIONARIA

EMPRESA CONCESIONARIA ENERGÍA LIMPIA S.A.C.

DESCRIPCIÓN La central utilizará el biogás proveniente del campo de tratamiento de los residuos sólidos urbanos, tendrá una potencia de 2,4 MW y producirá 14 500 MWh de energía media anual.

UBICACIÓN Departamento Provincia Distritos Altitud

Lima Huarochirí San Antonio 60 msnm

DATOS TÉCNICOS DE CENTRAL Potencia Instalada Número de Unidades de Generación Fuente de Energía Tipo

2,4 MW 2 Grupos Caterpillar MG/MIB 450L B4 Biogás Térmica de Biomasa

Grupos CAT N° 1 y 2 de la Central

DATOS DE CONTRATO Tipo de Contrato Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial (POC)

Contrato de Concesión para el Suministro de Energía Renovable al SEIN (4ta Subasta RER) 17.05.2016 31.12.2017

INFORMACIÓN RELEVANTE  La Concesión Definitiva para desarrollar la actividad de generación eléctrica en la futura Central de Biomasa Huaycoloro II de 2,4 MW, fue otorgada mediante R.D. N° 025-2018-GRL-GRDEDREM del 28.02.2018.  El proyecto cuenta con el CIRA y el instrumento ambiental.  El 19.01.2018, el COES aprobó el Estudio de Operatividad del proyecto.  El 05.06.2018, el COES autorizó la conexión para las pruebas de puesta en servicio de la central.  Las obras del proyecto se iniciaron el 01.05.2017.  El equipamiento principal (motores, generadores eléctricos, transformador y celdas en media tensión) están en su posición final en sitio.  Las pruebas en blanco y de puesta en servicio fueron re-programadas para la primera semana de julio debido a problemas de comunicación con el sistema de control de variables del equipamiento principal de la central.  El avance físico es de 98 %.  El monto de inversión aproximado será de 2,5 MM US$, según lo indicado por la Concesionaria.  La POC estaba prevista para el 31.12.2017 la cual no se cumplió, por ello la Concesionaria incrementó su Carta Fianza y solicitó al MINEM la ampliación de plazo de la POC hasta el 31.03.2018. El MINEM denegó dicha solicitud de ampliación de plazo.  La Concesionaria incrementó en 20% del valor vigente de su carta por el incumplimiento de la POC.  La Concesionaria solicitará una nueva ampliación de plazo de la POC hasta el 31.07.2018.

Unidades de Generación y Transformadores principales

COMENTARIOS La Concesionaria está realizando el trámite para el cambio de nombre por el de Central Termoeléctrica Doña Catalina.

Ampliación de la Estación de Compresión

DIAGRAMA UNIFILAR DEL PROYECTO

División de Supervisión de Electricidad Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad – Junio 2018

24

CENTRAL TERMOELÉCTRICA DE BIOMASA CALLAO (2,4 MW) EMPRESA CONCESIONARIA

EMPRESA CONCESIONARIA ENERGÍA LIMPIA S.A.C.

DESCRIPCIÓN La central utilizará el biogás proveniente del campo de tratamiento de los residuos sólidos urbanos, tendrá una potencia de 2,4 MW y producirá 14 500 MWh de energía media anual.

UBICACIÓN Región Provincia Distritos Altitud

Callao Callao Ventanilla 27 msnm

DATOS TÉCNICOS DE CENTRAL Potencia Instalada Número de Unidades de Generación Fuente de Energía Tipo

2,4 MW 2 Grupos Caterpillar CG170-12 Biogás Térmica de Biomasa Bases para los Grupos de Generación

DATOS DE CONTRATO Tipo de Contrato Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial (POC)

Contrato de Concesión para el Suministro de Energía Renovable al SEIN (4ta Subasta RER) 17.05.2016 31.12.2017 (Solicitó ampliación de plazo)

INFORMACIÓN RELEVANTE  El 16.02.2016 se adjudicó a EMPRESA CONCESIONARIA ENERGÍA LIMPIA S.A.C. con el proyecto C.T. de Biomasa Callao, como parte de la Cuarta Subasta de Suministro de Electricidad con Recursos Energéticos Renovables.  Mediante R.G.R.N. N° 023-2017-GRC-GRRNG del 04.09.2017, el Gobierno Regional del Callao aprobó el DIA del proyecto.  El 09.02.2017, Osinergmin otorgó la conformidad al Cronograma de Ejecución de Obras de la Concesionaria.  El 24.05.2017, el COES aprobó el Estudio de Pre Operatividad del proyecto.  El Estudio de Operatividad se encuentra en elaboración.  Las obras se iniciaron el 01.11.2017, por demoras en la aprobación del DIA por el Gobierno Regional del Callao.  Se concluyó con la construcción de las bases de los Grupos Electrógenos. Se está rellenando y nivelando el terreno hasta la altura de las bases.  Se está adecuando el terreno para la construcción de la Estación de Compresión de la Planta de tratamiento de biogás.  La Concesionaria estima que durante la primera quincena de julio del año en curso se instalarán los Grupos Electrógenos sobre sus bases.  La POC estuvo prevista para el 31.12.2017.  La concesionaria solicitó al MINEM ampliación de plazo para la POC hasta el 31.12.2018  El avance físico es de 15 %.  El monto de inversión aproximado será de 2,5 MM US$, según lo indicado por la Concesionaria.  La POC estaba prevista para el 31.12.2017. La Concesionaria solicitó al MINEM ampliación de plazo para la POC hasta el 31.12.2018.

COMENTARIOS Está pendiente el otorgamiento de la Concesión Definitiva por parte del MINEM.

Nivelado del terreno hasta la altura de las bases

Bases para la Estación de Compresión

DIAGRAMA UNIFILAR DEL PROYECTO

División de Supervisión de Electricidad Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad – Junio 2018

25

4. LÍNEAS DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA

División de Supervisión de Electricidad Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad – Junio 2018

26

LÍNEA DE TRANSMISIÓN 220 kV AZÁNGARO – JULIACA – PUNO EMPRESA CONCESIONARIA

TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL SUR 2 S.A. (TESUR 2)

DESCRIPCIÓN El proyecto comprendió la construcción de la L.T. 220 kV Azángaro-Juliaca-Puno de 107,3 km; construcción de la S.E. Azángaro Nueva, S.E. Juliaca Nueva y adecuación de la S.E. Puno.

S.E. Azángaro S.E. Juliaca S.E. UBICACIÓN SUBESTACIONES Nueva Nueva (San S.E. Puno Azángaro (Pumiri) Román) Departamento Puno Puno Puno Puno Provincia Azángaro Azángaro San Román Puno Distritos Azángaro Azángaro Juliaca Puno Altitud (msnm) 3 850 3850 3824 3827 L.T. Pumiri L.T. Pumiri – San L.T. San Román DATOS TÉCNICOS DE LA LÍNEA Azángaro Román Puno Configuración Simple terna Simple terna Simple terna Tensión 138 kV 220 kV 220 kV Capacidad 100 MVA 450 MVA 450 MVA Conductor ACAR 1200 MCM 2xACAR 600 MCM 2xACAR 600 MCM Longitud 3,1 km 74,7 km 32,6 km

Vista panorámica de la S.E. San Román

DATOS DE CONTRATO Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial Monto de Inversión

18.06.2015 08.06.2018 51,1 MM US$

SUPERVISOR DE OBRA

Investigación y Control de Calidad S.A. (INCOSA)

INFORMACIÓN RELEVANTE  La L.T. 220 kV Azángaro-Juliaca-Puno permite inyectar al SEIN la energía proveniente del futuro ingreso al sistema de las Centrales Hidroeléctricas Ángel l, ll y lll y de las Centrales Hidroeléctricas San Gabán l y lll.  Mediante R.M. N° 386-2017-MEM/DM del 27.09.2017, el MINEM otorgó la Concesión Definitiva para desarrollar la actividad de Transmisión Eléctrica.  Con R.M. N° 008-2018-MEM/DM del 05.01.2018 se aprobó la Adenda para la Ampliación de la S.E. Puno de Redesur, (Doble Barra 220 kV S.E. Puno).  El 06.03.2018, el COES aprobó el Estudio de Operatividad.  El 15.03.2018, el COES autorizó la Conexión al SEIN para la ejecución de las pruebas de puesta en servicio.  El 06 y 07.04.2018 se energizaron y conectaron al SEIN la L.T. 138 kV San Ramón - Juliaca y L.T. 138 kV San Román - Puno.  El 19.04.2018, el COES aprobó la integración al SEIN del proyecto.  El 23.04.2018, el inspector (CENERGIA) hizo entrega del Informe Final de Pruebas.  El 08.05.2018, Osinergmin aprobó el Informe Final de pruebas, iniciándose la operación experimental el 09.05.2018 por un período de 30 días calendario.  El avance global del proyecto es de 100%.  El monto de inversión ejecutado fue de 51,1 MM US$.  La POC según Contrato estaba prevista para el 18.03.2018, pero se cumplió el 08.06.2018.  La Concesionaria solicitó ampliación de plazo de la POC hasta el 16.06.2018, lo cual está pendiente de respuesta por parte del MINEM.

Vista panorámica de la Ampliación de la S.E. Puno

COMENTARIOS Las instalaciones del proyecto se encuentran en operación comercial desde el 08.06.2018.

Línea de Transmisión San Román - Puno

DIAGRAMA UNIFILAR DEL PROYECTO

División de Supervisión de Electricidad Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad – Junio 2018

27

LÍNEA DE TRANSMISIÓN 220 kV MOYOBAMBA - IQUITOS EMPRESA CONCESIONARIA

LÍNEAS DE TRANSMISIÓN PERUANAS S.A.C.

DESCRIPCIÓN El proyecto comprende la construcción de la L.T. 220 kV Moyobamba Nueva-S.E. Intermedia de 387 km; L.T. 220 kV S.E. Intermedia-Iquitos de 201 km; Enlace 60 kV S.E. Iquitos Nueva-S.E. Santa Rosa de 8 km; e instalación de Compensación Reactiva, Serie y Paralela en las subestaciones Moyobamba Nueva, Intermedia e Iquitos.

S.E. Moyobamba S.E. Iquitos S.E. S.E. Intermedia UBICACIÓN SUBESTACIONES Nueva (Belaunde Nueva Iquitos (Trompeteros) Terry) (Manacamiri) Existente Departamento San Martín Loreto Loreto Loreto Provincia Moyobamba Maynas Maynas Maynas Distritos Moyobamba Iquitos Iquitos Iquitos Altitud (msnm) 908 130 93 97,5 L.T. Belaunde Terry L.T. Trompeteros - L.T. Manacamiri – DATOS TÉCNICOS DE LA LÍNEA Trompeteros Manacamiri Iquitos Configuración Simple terna Simple terna Doble terna Tensión 220 kV 220 kV 220 kV Capacidad 150 MVA 150 MVA 150 MVA Conductor AAAC 2x800 MCM AAAC 2x800 MCM AAAC 2x650 MCM Longitud 387 km 201 km 8 km

S.E. Santa Rosa 60/22,9/10 kV

DATOS DE CONTRATO Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial Monto de Inversión

06.10.2014 28.12.2019 449,2 MM US$

SUPERVISOR DE OBRA

Consultora Colombiana S.A. (CONCOL) – Sucursal Perú

INFORMACIÓN RELEVANTE  La línea eléctrica permitirá incorporar al SEIN el Sistema Aislado de Iquitos. Esto permitirá que el usuario final ubicado en el oriente peruano cuente, a partir de la POC, con un servicio de electricidad en condiciones de eficiencia y calidad como sus pares en otras ciudades del Perú.  El 03.05.2016, la DGAAE, mediante R.D. N°139-2016-MEM/DGE, resolvió desaprobar el EIA del Proyecto. El 18.07.2016 el MINEM emitió Resolución Vice Ministerial que anuló la R.D. que desaprobó el EIA y finalmente con R.D. N° 298-2016-MEM/DGAAE la DGAAE desaprobó el EIA.  Con R.M. N° 298-2016-MEM/DM, se aprobó la modificación de plazo de los hitos por 10 meses y 22 días, con lo cual la nueva fecha de POC sería el 28.12.2019. Esta prórroga fue para reformular el Estudio de Pre Operatividad considerando el punto de conexión a la S.E. Santa Rosa.  El 23.10.2017, el MINEM comunicó notarialmente a la Concesionaria que reasuma inmediatamente sus obligaciones bajo el Contrato SGT.  El 20.11.2017, se informó al MINEM, entre otros, que el plazo para el cumplimiento del Hito “Estudio del Impacto Ambiental (EIA)” debió cumplirse el 28.06.2017, hito que hasta la fecha no se cumplió.  El 04.01.2018 se solicitó al MINEM informar sobre la situación de las gestiones que se vienen realizando respecto a la Resolución del Contrato. A la fecha se tomó conocimiento de que el MINEM y la Concesionaria se encuentran en etapa de “Trato Directo”, de no llegarse a un acuerdo se iniciaría un proceso de arbitraje.  El proyecto está paralizado desde octubre 2016, con un avance físico de 0%.  Contractualmente, y teniendo en cuenta la R.M. N° 298-2016-MEM/DM, la POC está programada para el 28.12.2019.

Pruebas de Pilotes Helicoidales

COMENTARIOS De acuerdo a lo establecido en el literal b) del Numeral 13.2 del Contrato de Concesión SGT, a partir del 26.11.2017, el MINEM en su calidad de concedente, estaría facultado para proceder a la resolución de dicho Contrato de Concesión.

Prueba de Instalación de Pilotes

DIAGRAMA UNIFILAR DEL PROYECTO

División de Supervisión de Electricidad Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad – Junio 2018

28

LÍNEA DE TRANSMISIÓN 220 kV MACHUPICCHU – QUENCORO – ONOCORA – TINTAYA EMPRESA CONCESIONARIA

ATN 3 S.A.

DESCRIPCIÓN El proyecto comprende la construcción de la línea de transmisión, construcción de la S.E. Machupicchu Nueva (Suriray) y Quencoro Nueva (Kayra) y ampliación de la S.E. Onocora y S.E. Tintaya.

UBICACIÓN SUBESTACIONES Departamento Provincia Distritos Altitud (msnm) DATOS TÉCNICOS DE LA LÍNEA Configuración Tensión Capacidad Conductor Longitud

S.E. Onocora Nueva Cusco Canchis Sicuani 3 560 L.T. Machupicchu (Suriray) - Kayra Simple terna 220 kV 300 MVA ACSR 677 MCM 152,9 km

S.E. Quencoro Nueva (Kayra) Cusco Espinar Espinar 3 360 L.T. Kayra - Onocora Simple terna 220 kV 300 MVA ACSR 677 MCM 116,4 km

L.T. Onocora Tintaya Doble terna 220 kV 300 MVA ACSR 677 MCM 84,9 km

S.E. Suriray

DATOS DE CONTRATO Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial Monto de Inversión

13.06.2013 25.12.2016 135,4 MM US$

SUPERVISOR DE OBRA

Dessau S&Z

INFORMACIÓN RELEVANTE  Este proyecto, resolverá los problemas de sobrecarga, inestabilidad y congestión de las L.T. que se presentan en la zona sureste del país.  El 03.11.2014, el COES aprobó el Estudio de Pre Operatividad. El 24.08.2015 se aprobó el EIA.  El MINEM otorgó 134 días de ampliación de plazo (25.12.2016), por fuerza mayor (conflictos sociales y demora en aprobación del EIA).  La Concesión Definitiva fue otorgada con R.M. N°429-2016-MEM/DGE del 28.10.2016.  El 10.03.2016 se suspendieron los plazos del proyecto en 150 días o hasta la aprobación de Concesión Definitiva. La fecha POC estuvo suspendida, hasta que el MINEM suscriba Adenda con ATN3 S.A., la Adenda no se llegó a suscribir.  El 03.08.2017, ATN3 solicitó al MINEM la Resolución del Contrato de Concesión, por la aplicación de la cláusula 13.4 literal a).  El 17.08.2017, se amplió la suspensión por un plazo de 150 días calendarios, prorrogándose la suspensión de los hitos del Anexo N° 7, hasta el 30.09.2017.  El 21.08.2017, El MINEM comunicó a ATN3, la disconformidad respecto a la Resolución del Contrato de Concesión SGT. Este asunto conllevó al "Inicio de Trato Directo por Controversia".  El 17.04.2017, en oficinas del MINEF, se llevó a cabo la segunda reunión para "Trato Directo", asistieron funcionarios del MINEM, MINEF, MINJU, MINRE y representantes de ATN3. Se confirma que el Estado Peruano, está interesado en ver las condiciones que se viabilice el Proyecto y se ha conformado un Subcomité de trabajo.  La Concesionaria informó que el proyecto continúa paralizado a la espera de la culminación del "Trato Directo por Controversia", existiendo un "Acuerdo de Confidencialidad", con una prórroga de cuatro meses, el cual vencería el presente mes de junio 2018.  La construcción está paralizada desde marzo 2016, con un avance de 44%.  ATN3 renovó Carta Fianza emitida por el BCP hasta el 21.05.2019 (9 MM US$).

S.E. Quencoro

COMENTARIOS El proyecto se encuentra en Trato Directo por Controversia, con el MINEM.

L.T. 220 kV Onocora - Tintaya

DIAGRAMA UNIFILAR DEL PROYECTO

División de Supervisión de Electricidad Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad – Junio 2018

29

LÍNEA DE TRANSMISIÓN 220 kV FRIASPATA - MOLLEPATA EMPRESA CONCESIONARIA

CONSORCIO TRANSMANTARO

DESCRIPCIÓN El proyecto comprendióla construcción de la L.T. 220 kV Friaspata-Mollepata de 92 km en simple terna, ampliación de la S.E. existente Friaspata (también conocida como S.E. Huancavelica) y ampliación de la S.E. existente Mollepata.

UBICACIÓN SUBESTACIONES

S.E. Friaspata

S.E. Mollepata

Departamento Provincia Distritos Altitud (msnm)

Huancavelica Huancavelica Huancavelica 3 600

Ayacucho Huamanga Ayacucho 2 976

DATOS TÉCNICOS DE LA LÍNEA Configuración Tensión Capacidad Conductor Longitud

L.T. Friaspata - Mollepata Simple terna 220 kV 250 MVA ACAR 1200 MCM 92 km

Patio de Llaves S.E. Mollepata

DATOS DE CONTRATO Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial Monto de Inversión

19.11.2014 19.12.2016 (solicitó ampliación de plazo) 33,7 MM US$

SUPERVISOR DE OBRA

Cesel S.A.

INFORMACIÓN RELEVANTE  La L.T. 220 kV Friaspata-Mollepata es el principal enlace del sistema eléctrico de Ayacucho al SEIN y permitirá superar las limitaciones que por antigüedad originaba la L.T. de 66 kV Cobriza-Mollepata  El 23.02.2017, se aprobó el EIA, con R.D. N° 070-2017-MEM/DGAAE.  Siemens desarrolló la ingeniería para la S.E. Friaspata considerando el uso de tecnología GIS.  Cenergía fue el Inspector del Proyecto, por parte del MINEM.  El 15.02.2018, el COES aprobó el Estudio de Operatividad.  Se culminó la construcción y tendido de la línea:  Tramo 1: GTA (Friaspata - Lircay); 101 estructuras montadas y 47,7 km de línea tendidos.  Tramo 2: Fertécnica (Lircay - Mollepata); 91 estructuras montadas y 45 km de línea tendidos.  Las obras civiles y electromecánicas están concluidas.  El 11.02.2018, CTM energizó en vacío el proyecto a las 20:29 horas.  El 25.02.2018 a las 00:51 h, se conectó con carga el proyecto.  El 28.02.2018 Cenergía aprobó el Informe Final de Pruebas.  El 08.03.2018 Osinergmin aprobó el Informe Final de Pruebas.  El 09.03.2018 se inició la Operación Experimental del proyecto, por un periodo de 30 días, culminando el 07.04.2018. Está pendiente la firma del acta de POC, por la demora del MINEM en otorgar la Concesión Definitiva.  A la fecha la L.T. 220 kV Friaspata-Mollepata se encuentra en operación.  El 17.04.2017, CTM solicitó al MINEM, la primera ampliación de plazo, por 441 días, por demoras en la aprobación del EIA, con lo cual la nueva fecha de POC sería el 05.03.2018. El 15.09.2017, CTM solicitó, la segunda ampliación de plazo, por 297 días, por Fuerza Mayor en Hitos 3 y 4, con lo cual la nueva fecha de POC sería el 27.12.2018. Dichas solicitudes, están pendientes de respuesta.

Pruebas del Reactor de 220 kV y 10 MVAR

COMENTARIOS Está pendiente el otorgamiento de la Concesión Definitiva y la respuesta del MINEM a las solicitudes de ampliación de plazo.

DIAGRAMA UNIFILAR DEL PROYECTO

División de Supervisión de Electricidad Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad – Junio 2018

Estructura 191 (S.E. Mollepata)

30

SUBESTACIÓN CARAPONGO 500/220 kV EMPRESA CONCESIONARIA

CONSORCIO TRANSMANTARO

DESCRIPCIÓN El proyecto comprende en su primera etapa, la construcción de la S.E. Carapongo, que permitirá enlazar la L.T. 500 kV Chilca - Carabayllo, y las L.T. 220 kV Callahuanca - Cajamarquilla; y Huinco Santa Rosa con esta nueva subestación en 500 kV y 200 kV. El proyecto considera prever espacio para la implementación de una segunda etapa.

UBICACIÓN SUBESTACIONES

S.E. Carapongo

Departamento Provincia Distritos Altitud (msnm)

Lima Lima Lurigancho 870

DATOS DEL AUTOTRANSFORMADOR Potencia nominal Relación de transformación Marca Año de fabricación

750 MVA 500/220 kV Siemens 2017

Equipo GIS 500 kV en la S.E. Carapongo

DATOS DE CONTRATO Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial Monto de Inversión

11.11.2015 11.03.2018 60,1 MM US$

SUPERVISOR DE OBRA

Consorcio Supervisor Transmantaro

INFORMACIÓN RELEVANTE  La implementación de este proyecto permitirá afianzar el suministro de energía a la ciudad de Lima, proveniente de las centrales térmicas a gas natural ubicadas en Chilca y de las centrales hidroeléctricas de la cuenca del río Rímac (Huinco, Callahuanca y Huampaní).  El 09.06.2016 con R.D. N° 029-2016-SENACE/DCA, aprueban el Estudio de Impacto Ambiental.  El 05.03.2018, el COES aprobó el Estudio de Operatividad.  Con R.M. N° 129-2018-MEM/DM del 25.04.2018, el MINEM otorgó la Concesión Definitiva para desarrollar la actividad de transmisión.  Se culminaron las pruebas en blanco con resultados satisfactorios.  El 21.03.2018 se energizó el banco de autotransformadores.  El 28.03.2018 se energizó el autotransformador de reserva.  Conelsur autorizó, realizar el tendido de OPGW, a partir del 08.06.2018, en sus L.T. 220 kV Callahuanca-Carapongo-Cajamarquilla y Huinco-Santa Rosa.  El Proyecto está prácticamente culminado. Se está efectuando el reforzamiento de las torres y el tendido de la fibra óptica, en los tramos de Conelsur, se prevé que esta actividad se concluya en el mes de julio 2018. Asimismo, existen problemas de cruce con las líneas en 60 kV en el tramo de Carapongo - Huinco.  El avance global del proyecto es de 97,7%.  La POC según Contrato estaba prevista para el 11.03.2018. La Concesionaria solicitó ampliación de plazo hasta el 03.07.2018, por las afectaciones en la puesta en servicio de las celdas L-2008 y L-2009, que forman parte del enlace Callahuanca-Carapongo en 220 kV, debido a los huaycos ocurridos en el mes de marzo 2017. Solicitó una segunda ampliación hasta el 27.09.2018.  CTM envió al MINEM una Adenda contractual consensuada con el MINEM, en la cual se ampliaría el plazo de la POC hasta el 27.09.2018.

COMENTARIOS Está pendiente la respuesta del MINEM a las solicitudes de ampliación de plazo.

Autotransformadores 500/220 kV en la S.E. Carapongo

Patio de llaves 220 kV en la S.E. Carapongo

DIAGRAMA UNIFILAR DEL PROYECTO

División de Supervisión de Electricidad Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad – Junio 2018

31

LÍNEA DE TRANSMISIÓN 220 kV MONTALVO – LOS HÉROES EMPRESA CONCESIONARIA

TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR 3 – TESUR 3

DESCRIPCIÓN El proyecto comprende: Ampliación en 220 kV de la S.E. Montalvo. Ampliación de la S.E. Los Héroes que incluye la instalación de una celda para un transformador 50 MVA 220/60 kV. Construcción de la Línea de Transmisión 220 kV Montalvo - Los Héroes, simple terna.

UBICACIÓN SUBESTACIONES

S.E. Montalvo

S.E. Los Héroes

Departamento Provincia Distritos Altitud (msnm)

Moquegua Mariscal Nieto Moquegua 1 450 msnm

Tacna Tacna Alto de la Alianza 575 msnm

DATOS TÉCNICOS DE LA LÍNEA Configuración Tensión Capacidad Conductor Longitud

L.T. Montalvo – Los Héroes Simple terna 220 kV 250 MVA ACAR 507 mm2 128,8 km

Instalación de la malla a tierra en la ampliación de la S.E. Los Hérores

DATOS DE CONTRATO Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial Monto de Inversión

12.09.2016 12.06.2019 20,22 MM US$

SUPERVISOR DE OBRA

Investigación y Control de Calidad S.A. - INCOSA

INFORMACIÓN RELEVANTE  El objetivo del proyecto es afianzar el suministro eléctrico a la ciudad de Tacna y su área de influencia ante una eventual salida de la L.T. 220 kV Moquegua - Los Héroes.  El 05.04.2017 el COES aprobó el Estudio de Pre Operatividad. Se asignó a la línea con código L-2036.  El 07.12.2017, se aprobó el Estudio de Impacto Ambiental con R.D. N° 565-2017-MEM-DGAAE.  Se aprobó el CIRA de las ciudades de Tacna y Moquegua y el Plan de Monitoreo Arqueológico.  Se culminó la Ingeniería Definitiva subsanándose observaciones.  Se firmó el contrato de interconexión con REDESUR (ampliación S.E. Los Héroes) y con ABY (ampliación S.E. Montalvo).  Respecto a la servidumbre de la línea de transmisión se tiene negociado el 96% de estructuras.  Se seleccionó, para la línea de transmisión, a los contratistas PRODIEL y EDEMSA; y para las subestaciones, a la empresa COBRA.  Las obras de la línea de transmisión se iniciaron el 15.02.2018 y de las subestaciones el 02.03.2018.  Se está culminando la construcción de las fundaciones para las torres de la línea de transmisión.  Continúa la adecuación del terreno e instalación de la malla a tierra en la ampliación de la S.E. Los Héroes. El 27.06.2018 se inició el montaje de las estructuras.  Se verificó en el almacén de Moquegua el suministro de perfiles, accesorios y el conductor ACAR 1000 MCM para la línea de transmisión; así como los equipos para las ampliaciones de las subestaciones.  El transformador de 50 MVA marca Crompton está en proceso de fabricación.  El proyecto tiene un avance global de 71% y un avance económico de 13,6 MM US$, equivalente al 67,2% del presupuesto.  La POC está programada para el 12.06.2019.

COMENTARIOS El proyecto se ejecuta conforme al cronograma, pendiente la obtención de la Concesión Definitiva.

Suministro para el montaje de torres de la L.T.

Inicio de montaje de la Torre 134 de la L.T. Montalvo – Los Héroes

DIAGRAMA UNIFILAR DEL PROYECTO

División de Supervisión de Electricidad Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad – Junio 2018

32

LÍNEA DE TRANSMISIÓN 138 kV AGUAYTÍA – PUCALLPA EMPRESA CONCESIONARIA

TERNA PERÚ S.A.C.

DESCRIPCIÓN El proyecto comprende la construcción del segundo circuito de la L.T. 138 kV Aguaytía - Pucallpa de 132 km, ampliación de la S.E. Aguaytía y ampliación de la S.E. Pucallpa.

UBICACIÓN SUBESTACIONES

S.E. Aguaytía

S.E. Pucallpa

Departamento Provincia Distritos Altitud (msnm)

Ucayali Padre Abad Padre Abad 297 msnm

Ucayali Coronel Portillo Yarinacocha 152 msnm

DATOS TÉCNICOS DE LA LÍNEA

L.T. Aguaytía - Pucallpa

Configuración Tensión Capacidad Conductor Longitud

Simple terna 138 kV 80 MVA AAAC 300 mm2 132 km

Replanteo topográfico de la Torre 220

DATOS DE CONTRATO Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial Monto de Inversión

05.09.2017 05.09.2020 16,5 MM US$

SUPERVISOR DE OBRA

SIGA Ingeniería y Consultoría S.A. – Sucursal del Perú

INFORMACIÓN RELEVANTE  La L.T. 138 kV Aguaytía - Pucallpa (segundo circuito) permitirá reforzar la capacidad de suministro en la Subestación Pucallpa y al operar en paralelo éste nuevo circuito con el existente, se obtendrá una mayor capacidad de transmisión y confiabilidad.  El acto de presentación de ofertas y adjudicación de la buena pro se llevó a cabo el 19.05.2017. La empresa Terna Perú S.A.C. es la adjudicataria del proyecto.  La firma del contrato se dio el 05.09.2017.  El 09.01.2018 se dio conformidad a la contratación de SIGA Ingeniería y Consultoría S.A. - Sucursal del Perú como la empresa supervisora de obra.  La gestión predial y servidumbre está a cargo de FC Ingeniería y Servicios Ambientales S.A.C. Se ha iniciado la identificación de propietarios en los 26 vértices de las torres de la línea de transmisión.  La ingeniería básica de la línea de transmisión y de las celdas de las subestaciones fue concluida.  La ingeniería definitiva de la línea de transmisión y de las celdas en la S.E. Aguaytía y S.E. Pucallpa está en desarrollo.  La gestión para la obtención del CIRA está a cargo de Consultoría Colombiana S.A. - Sucursal Perú. El expediente que se presentará al Instituto Nacional de Cultura se elaborará luego de la aprobación de la ingeniería definitiva del proyecto.  La gestión para la obtención del EIA está a cargo de Consultoría Colombiana S.A. - Sucursal Perú. Se están realizando coordinaciones para la realización de los segundos talleres participativos.  El 08.05.2018, la Concesionaria presentó al COES la primera versión del Estudio de Pre Operatividad.

El 12.06.2018, Osinergmin envió sus observaciones.  El avance global del proyecto es de 5,2%.  El monto de inversión será de aproximadamente 16,52 MM US$.  La POC según Contrato está prevista para el 05.09.2020.

COMENTARIOS El proyecto se encuentra en proceso de elaboración de estudios y obtención de permisos. Aún no se iniciaron las obras civiles.

Replanteo topográfico de las torres de la L.T.

Desarrollo de talleres participativos

DIAGRAMA UNIFILAR DEL PROYECTO

División de Supervisión de Electricidad Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad – Junio 2018

33

ENLACE 500 kV MANTARO – NUEVA YANANGO - CARAPONGO EMPRESA CONCESIONARIA

CONSORCIO TRANSMANTARO (CTM)

DESCRIPCIÓN El Proyecto permitirá el reforzamiento del sistema de transmisión en la zona centro del país, así como la evacuación de generación excedente de la zona de Mantaro hacia Lima, prevista de los nuevos proyectos de generación que ingresarán a operar en dicha zona.

S.E. Colcabamba (Mantaro UBICACIÓN SUBESTACIONES S.E. Yanango Existente S.E. Nueva Yanango S.E. Carapongo Nueva) Departamento Huancavelica Junín Junín Lima Provincia Tayacaja Chanchamayo Chanchamayo Lima Distritos Colcabamba Chanchamayo Chanchamayo Lurigancho Altitud (msnm) 2293 900 900 870 DATOS TÉCNICOS DE LA LÍNEA Configuración Tensión Capacidad Conductor Longitud

L.T. Colcabamba – Nueva Yanango

L.T. Nueva Yanango - Carapongo

Simple terna 500 kV 1400 MVA ACSR, AAAC ó ACAR 179 km

Simple terna 500 kV 1400 MVA ACSR, AAAC ó ACAR 211 km

L.T. Nueva Yanango – Yanango Existente Simple terna 220 kV 600 MVA ACSR, AAAC ó ACAR 10,5 km

DATOS DE CONTRATO Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial Monto de Inversión

29.01.2018 29.11.2021 149,61 MM US$

SUPERVISOR DE OBRA

Pendiente

INFORMACIÓN RELEVANTE  El proyecto permitirá el reforzamiento del sistema de transmisión en la zona centro del país, así como la evacuación de generación excedente de la zona de Mantaro hacia Lima, prevista de los nuevos proyectos de generación que ingresarán a operar en dicha zona.  El proyecto incluye: o Línea de transmisión 500 kV Manta Nueva (Colcabamba) - Nueva Yanango o Línea de transmisión 500 kV Nueva Yanango - Carapongo o Enlace 220 kV entre las subestaciones Nueva Yanango - Yanango existente o Ampliación de la S.E. Mantaro Nueva (Colcabamba) 500/220 kV o Subestación Nueva Yanango 500/220 kV o Ampliación de la S.E. Carapongo 500/220 kV o Ampliación de la S.E. Yanango 220 kV  El plazo de concesión es de 30 años más el periodo de construcción de 46 meses.  El acto de presentación de ofertas y adjudicación de la buena pro se llevó a cabo el 30.10.2017. La empresa Consorcio Transmantaro S.A.es la adjudicataria del proyecto.  La firma del contrato se dio el 29.01.2018.  Se solicitó a la Concesionaria CTM, seleccione a la empresa supervisora, habiendo respondido que este asunto está en proceso.  El monto de inversión será de aproximadamente 149,61 MM US$.  La POC según Contrato está prevista para el 29.11.2021.

COMENTARIOS El proyecto se encuentra en proceso de elaboración de estudios y obtención de permisos. Aún no se iniciaron las obras civiles.

DIAGRAMA UNIFILAR DEL PROYECTO





 211 km

 



179 km 







10,5 km AUT 750/750 MVA

  División de Supervisión de Electricidad Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad – Junio 2018

  





34

ENLACE 500 kV NUEVA YANANGO – NUEVA HUÁNUCO EMPRESA CONCESIONARIA

CONSORCIO TRANSMANTARO (CTM)

DESCRIPCIÓN El Proyecto permitirá mayor confiabilidad en el suministro de energía a la región Huánuco, así como a las subestaciones Paragsha (Cerro de Pasco), Huaricashas y Vizcarra (Áncash) S.E. Nueva S.E. Nueva UBICACIÓN SUBESTACIONES S.E. Chaglla S.E. Amarilis S.E. Tingo María S.E. Yungas Yanango Huánuco Departamento Junín Huánuco Huánuco Huánuco Huánuco Huánuco Provincia Chanchamayo Pachitea Huánuco Leoncio Prado Dos de Mayo Huánuco Distritos Chanchamayo Chaglla Amarilis Rupa-Rupa Chuquis Amarilis Altitud (msnm) 900 950 2 035 700 3 746 2 035 DATOS TÉCNICOS DE LA LÍNEA

L.T. Nueva Yanango – Nueva Huánuco

L.T. Nueva Huánuco - Yungas

Configuración Tensión Capacidad Conductor Longitud

Simple terna 500 kV 1400 MVA ACSR, AAAC ó ACAR 184 km

Simple terna 220 kV 450 MVA ACSR, AAAC ó ACAR 100 km

DATOS TÉCNICOS DE LA LÍNEA

Variante Chaglla - Paragsha

Configuración Tensión Capacidad Conductor Longitud

Doble terna 220 kV AAAC 700 MCM 29 km

Variante Vizcarra - Antamina Doble terna 220 kV ACSR 592 mm2 0,5 km

L.T. Tingo María - Chaglla

Simple terna 220 kV 450 MVA ACSR, AAAC ó ACAR 37,4 km Variante Vizcarra – Tingo Enlace Nueva Huánuco María Amarilis Doble terna Doble terna 220 kV 138 kV ACSR 591 mm2 ACSR, AAAC ó ACAR 16,5 km 2 km

DATOS DE CONTRATO Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial Monto de Inversión

29.01.2018 29.11.2021 122,43 MM US$

SUPERVISOR DE OBRA

Pendiente

INFORMACIÓN RELEVANTE  La línea de transmisión permitirá, dar mayor confiabilidad en el suministro de energía a la región Huánuco, así como a las subestaciones Paragsha (Cerro de Pasco), Huaricashash y Vizcarra (Áncash).  El proyecto, entre otros, incluye: o Línea de transmisión 500 kV Nueva Yanango - Nueva Huánuco o Ampliación de la S.E. Nueva Yanango 500/220 kV o Línea de transmisión 220 kV Nueva Huánuco - Yungas o Subestación Nueva Huánuco 500/220/138 kV o Línea de transmisión 220 kV Tingo María - Chaglla o Nueva Subestación Yungas 220 kV o Variante L.T. 220 kV Paragsha - Chaglla o Ampliación de la S.E. Tingo María 220 kV o Variante L.T. 220 kV Tingo María - Vizcarra o Ampliación de la S.E. Chaglla 220 kV o Variante L.T. 220 kV Vizcarra - Antamina o Ampliación de la S.E. Amarilis 138 kV o Enlace 138 kV a la subestación Amarilis  El acto de presentación de ofertas y adjudicación de la buena pro se llevó a cabo el 30.10.2017. Consorcio Transmantaro S.A. (CTM) y el MINEM, firmaron el Contrato de Concesión el 29.01.2018. El plazo de concesión es de 30 años, más el periodo de construcción de 46 meses.  Se solicitó a la Concesionaria CTM, seleccione a la empresa supervisora, habiendo respondido que este asunto está en proceso.  El monto de inversión será de aproximadamente 122,43 MM US$.  La POC según Contrato está prevista para el 29.11.2021.

COMENTARIOS El proyecto se encuentra en proceso de elaboración de estudios y obtención de permisos. Aún no se iniciaron las obras civiles.

DIAGRAMA UNIFILAR DEL PROYECTO



  

184 km









 0,5 km

100 km AUT 750/750 MVA

 

 

Hacia S.E. Antamina Hacia S.E. Vizcarra

  29 km

Hacia S.E. Paragsha 2

   29 km



37,4 km 2 km AUT 100/100 MVA

16,5 km

División de Supervisión de Electricidad Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad – Junio 2018

Hacia S.E. Vizcarra

 



35

LÍNEA DE TRANSMISIÓN 220 kV TINTAYA – AZÁNGARO EMPRESA CONCESIONARIA

TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL SUR 4 (TESUR 4)

DESCRIPCIÓN El proyecto comprende la construcción de la L.T. 220 kV Tintaya – Azángaro de 138 km, ampliación de la S.E. Tintaya Nueva y ampliación de la S.E. Azángaro Nueva (Pumiri).

UBICACIÓN SUBESTACIONES

S.E. Tintaya Nueva

S.E. Azángaro Nueva (Pumiri)

Departamento Provincia Distritos Altitud (msnm)

Cusco Espinar Espinar 4 010 msnm

Puno Azángaro Azángaro 3 865 msnm

DATOS TÉCNICOS DE LA LÍNEA

L.T. Tintaya – Azángaro

Configuración Tensión Capacidad Conductor Longitud

Recorrido de la L.T.

Simple terna 220 kV 150 MVA ACSR, AAAC o ACAR 138 km

DATOS DE CONTRATO Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial Monto de Inversión

28.02.2018 28.06.2021 12,13 MM US$

SUPERVISOR DE OBRA

Pendiente

S.E. Pumiri existente

INFORMACIÓN RELEVANTE  La L.T. 220 kV Tintaya – Azángaro permitirá el reforzamiento del transporte de la energía existente en el sur del país.  El proyecto incluye: o Línea de transmisión 220 kV Tintaya - Azángaro o Ampliación de la S.E. Tintaya 220 kV o Ampliación de la S.E. Azángaro 220 kV  El plazo de concesión es de 30 años más el periodo de construcción de 40 meses.  El acto de presentación de ofertas y adjudicación de la buena pro se llevó a cabo el 30.11.2017. La empresa Red Eléctrica del Sur S.A. (REDESUR) es la adjudicataria del proyecto.  La firma del contrato se realizó el 28.02.2018  El monto de inversión será de aproximadamente 12,13 MM US$.

COMENTARIOS El proyecto se encuentra en proceso de elaboración de estudios y obtención de permisos. Aún no se iniciaron las obras civiles.

S.E. Pumiri existente

DIAGRAMA UNIFILAR DEL PROYECTO

  

 



 ACSR, AAAC ó ACAR 138 km

División de Supervisión de Electricidad Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad – Junio 2018

36