Supervisión de contratos de proyectos de generación y transmisión de energía eléctrica construcción

SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DE PROYECTOS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CONSTRUCCIÓN Casa de Máquinas C.H. Cerro del Águila (525 MW)

Vista panorámica C.T. Iquitos (50 MW) - Reserva Fría

Montaje de Torre T-106 L.T. 220 kV Carhuaquero-Cajamarca NorteCáclic-Moyobamba)

Mayo 2016

SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DE PROYECTOS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CONSTRUCCIÓN

Documento de trabajo desarrollado por: Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Contratos

“Osinergmin no se identifica, necesariamente, ni se hace responsable de las opiniones vertidas en el presente documento. La información contenida en él se considera proveniente de fuentes confiables, pero Osinergmin no garantiza su exactitud. Las opiniones e ideas expuestas pertenecen a sus autores, se sustentan en la información disponible y están sujetas a modificación sin previo aviso. La evolución pasada no es necesariamente indicador de resultados futuros. Este reporte no se debe utilizar para tomar decisiones de inversión”.

2

PRESENTACIÓN

La Gerencia de Fiscalización Eléctrica de Osinergmin parte del compromiso asumido tanto en cumplimiento de su rol de fiscalización y supervisión de las instalaciones de generación y transmisión eléctrica en el ámbito nacional; tiene como una de sus finalidades la difusión de la situación actual de los proyectos de generación y transmisión eléctrica en construcción.

En ese sentido, la Gerencia de Fiscalización Eléctrica ha elaborado el presente documento titulado: “SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DE PROYECTOS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA”, el cual contiene información de los avances al mes de mayo 2016 de los principales proyectos en construcción supervisados por Osinergmin.

La información contenida en este compendio ha sido recopilada a través de las supervisiones de campo y de la proporcionada por las empresas, con lo cual se da un panorama general de los proyectos, permitiendo mediante su presentación de forma concisa, que se tenga una información actualizada de los proyectos de generación y transmisión de energía eléctrica en construcción.

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Contratos

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Mayo 2016

3

INDICE

SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DE PROYECTOS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CONSTRUCCIÓN

.Pág.

1. INTRODUCCIÓN

7

2. OBJETIVO

8

3. CONTRATOS DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

8

4. CONTRATOS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

9

5. CONTRATOS SUPERVISADOS 18

6. VIGENCIA DE LOS CONTRATOS 19

7. ESTADO DE LOS PROYECTOS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN ELÉCTRICA 20

8. FICHAS TÉCNICAS DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 29

8.1 Líneas de Transmisión de Energía Eléctrica

0 30

         

8.2

L.T. 500 kV Mantaro – Marcona – Socabaya – Montalvo

0 31 L.T. 220 kV Carhuaquero – Cajamarca Norte – Cáclic – Moyobamba 0 32 L.T. 220 kV Machupicchu – Quencoro – Onocora – Tintaya

33 L.T. 220 kV Moyobamba – Iquitos 34 L.T. 220 kV La Planicie – Industriales 35 L.T. 220 kV Friaspata – Mollepata

36 S.E. Orcotuna 220/60 kV

37 L.T. 220 kV Azángaro – Juliaca – Puno 38 S.E. Carapongo y Enlaces–Etapa 1

39 L.T. 220 kV Montalvo – Los Héroes 40

Ampliaciones de Sistemas de Transmisión de Energía Eléctrica

0 41

   

Ampliación N° 13 – REP

42 Ampliación N° 17 – REP 43 Ampliación N° 03 – ISA 44 Ampliación Adicional N° 1 – CTM 45

8.3 Otras Líneas de Transmisión de Energía Eléctrica

0 46

 L.T. 60 kV Bella Unión – Chala 47

9. FICHAS TÉCNICAS DE CENTRALES DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 48

9.1 Centrales Hidroeléctricas

0 49

9.1.1 Centrales Hidroeléctricas Mayores

0 50

   

9.1.2

C.H. Chaglla

C.H. Cerro del Águila

C.H. Pucará

C.H. Molloco

Centrales Hidroeléctricas por Iniciativa Privada

51 52 53 54

55

 

56 57

C.H. La Virgen C.H. Marañon

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Mayo 2016

4

               

9.1.3

C.H. Centauro I y III

58 C.H. Carpapata III

59 C.H. Belo Horizonte

60 C.H. Tarucani

61 C.H. Viroc (Raura II)

62 C.H. Chadín 2

63 C.H. Veracruz

64 C.H. Curibamba 65 C.H. Olmos 1 66 C.H. Tulumayo IV 67 C.H. Nueva Esperanza 68 C.H. Cativen I – II 69 C.H. Tulumayo V 70 C.H. Pallca 71 C.H. Rucuy 72 C.H. Chaupiyacu 73

Centrales Hidroeléctricas Subasta RER

74

                     

9.2

C.H. Chancay (1ra Subasta RER)

75 C.H. Ángel I (1ra Subasta RER)

76

77 C.H. Ángel II (1ra Subasta RER) C.H. Ángel III (1ra Subasta RER)

78

79 C.H. Manta (2da Subasta RER) C.H. Renovandes H1 (2da Subasta RER)

80

81 C.H. 8 de Agosto (2da Subasta RER) C.H. El Carmen (2da Subasta RER)

82 C.H. Huatziroki (2da Subasta RER) 83 C.H. Karpa (3ra Subasta RER)

84 C.H. Potrero (3ra Subasta RER) 85

86 C.H. Yarucaya (3ra Subasta RER) C.H. Colca (3ra Subasta RER) 87

88 C.H. Zaña 1 (3ra Subasta RER) C.H. Carhuac (3ra Subasta RER)

89 C.H. Santa Lorenza (3ra Subasta RER) 90 C.H. Laguna Azul (3ra Subasta RER) 91 C.H. Hydrika 1 (3ra Subasta RER) 92 C.H. Hydrika 2 (3ra Subasta RER) 93 C.H. Hydrika 3 (3ra Subasta RER) 94 C.H. Hydrika 4 (3ra Subasta RER) 95 C.H. Hydrika 5 (3ra Subasta RER) 96

Centrales Termoeléctricas 97

      

C.T. Pucallpa (Reserva Fría)

98 C.T. Puerto Maldonado (Reserva Fría)

0 99 C.T. Iquitos Nueva (Reserva Fría)

100 C.T. Ilo (Nodo Energético del Sur)

101 C.T. Puerto Bravo (Nodo Energético del Sur)

102 C.T. Nueva Esperanza

103 C.T. Chilca 1 (Ampliación) 104

10. FICHAS TÉCNICAS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DE CENTRALES DE GENERACIÓN ELÉCTRICA 105

10.1 Centrales Hidroeléctricas Mayores

106

   

L.T. 220 kV C.H. Chaglla

L.T. 220 kV C.H. Cerro del Águila L.T. 220 kV C.H. Pucará

L.T. 220 kV C.H. Molloco

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Mayo 2016

107 108 109 110

5

10.2 Centrales Hidroeléctricas – Contratos de Concesión MINEM 111

        

L.T. 138 kV C.H. La Virgen

112 L.T. 220 kV C.H. Marañon

113 L.T. 220 kV C.H. Belo Horizonte

114 L.T. 138 kV C.H. Tarucani

115 L.T. 60 kV C.H. Tulumayo IV 116 L.T. 220 kV C.H. Tulumayo IV 117 L.T. 220 kV C.H. Tulumayo V 118 L.T. 72,5 kV C.H. Carpapata III 119 L.T. 66 kV C.H. Centauro I y III 120

10.3 Centrales Hidroeléctricas Subasta RER

121

         

L.T. 60 kV C.H. Zaña (3ra Subasta RER)

122

123 L.T. 60 kV C.H. Chancay (1ra Subasta RER)

124 L.T. 66 kV C.H. Manta (2da Subasta RER) L.T. 138 kV C.H. 8 de Agosto (2da Subasta RER) 125 L.T. 60 kV C.H. Renovandes (2da Subasta RER) 126 L.T. 60 kV C.H. Huatziroki (2da Subasta RER)

127 L.T. 138 kV C.H. Santa Lorenza (3ra Subasta RER) 128 L.T. 66 kV C.H. Potrero (3ra Subasta RER) 129 L.T. 66 kV C.H. Yarucaya (3ra Subasta RER) 130 L.T. 60 kV C.H. Carhuac (3ra Subasta RER) 131

10.4 Centrales Termoeléctricas

132

     

L.T. 500 kV C.T. Puerto Bravo (Nodo Energético del Sur) 133 L.T. 500 kV C.T. Ilo (Nodo Energético del Sur) 134 L.T. 60 kV C.T. Pucallpa (Reserva Fría) 135 L.T. 10 kV C.T. Puerto Maldonado (Reserva Fría)

136 L.T. 60 kV C.T. Iquitos Nueva (Reserva Fría)

137 L.T. 220 kV C.T. Nueva Esperanza 138

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Mayo 2016

6

SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DE PROYECTOS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CONSTRUCCIÓN

1. INTRODUCCIÓN

La Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos (Ley N° 27332), el Reglamento General de Osinergmin (D.S. N° 054‐2001‐PCM) y la Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional (Ley N° 27699), establecen que Osinergmin es la entidad responsable de supervisar el cumplimiento de los contratos en el sector eléctrico de las empresas que han sido privatizadas u otorgadas en concesión y/o autorización. Esta labor la realiza la Gerencia de Fiscalización Eléctrica a través de la Unidad de Supervisión de Contratos y Planes de Contingencias Operativos.

Asimismo, el ítem 23 del Anexo 1 A del D.S. N° 088‐2013‐PCMS, que aprueba el Listado de Funciones Técnicas bajo la competencia del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – Osinergmin, precisa como Función Técnica el de supervisar el cumplimiento de los contratos de concesión otorgados por el Estado y aquellos derivados del proceso de promoción en el sector energía, así mismo emitir opinión previa a la renovación de la vigencia de los contratos, la prórroga de los plazos estipulados o la revisión y/o renegociación de aquellos contratos ya suscritos, mediante la emisión de un informe de evaluación sobre el cumplimiento de la empresa concesionaria, respecto a las obligaciones contenidas en el contrato de concesión y en las normas del sector.

Es de señalar que en el sector eléctrico, la energía producida en el año 2015 fue de 44 539,5 GWh y la máxima demanda de 6 331,5 MW.

A continuación se muestra la evolución de la producción de energía eléctrica y la máxima demanda instantánea; siendo la energía acumulada al 24.04.2016 de 15 262,1 GWh y la máxima demanda instantánea de 6 564,6 MW.

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Mayo 2016

7

2. OBJETIVO

Informar sobre la situación de los proyectos de generación y transmisión eléctrica, que el Organismo viene supervisando en cumplimiento de sus funciones.

3. CONTRATOS DE SISTEMAS DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

En los contratos de concesión de los Sistemas Garantizados de Transmisión, suscritos en el marco de la Ley de Desarrollo Eficiente de Generación Eléctrica (Ley N° 28832), se supervisa la etapa pre operativa que consiste en realizar el seguimiento de la ejecución de las obras y la inspección técnica de su calidad constructiva. Se verifica el cumplimiento de determinados hitos establecidos en el contrato (Estudio de Impacto Ambiental, Cierre Financiero del proyecto, Llegada a obra de los reactores y transformadores y Puesta en Operación Comercial).

En el caso de los proyectos de transmisión, el Estado Peruano convocó en enero de 1998 a un Concurso Público Internacional para el diseño, construcción y explotación de la Línea de Transmisión 220 kV Mantaro ‐ Socabaya, que uniría el SICN con el SISUR, bajo el esquema de concesión “BOOT”. La concesión fue adjudicada a Consorcio Transmantaro S.A. Un año después el Estado convocó a Concurso Público Internacional para el reforzamiento de los sistemas eléctricos de transmisión del sur, también bajo el esquema “BOOT”. El proyecto fue adjudicado al Consorcio Red Eléctrica de España S.A. La Línea de Transmisión 220 kV Mantaro‐Socabaya inició su operación comercial en octubre del 2000. A su vez, la primera etapa del reforzamiento del sistema sur se terminó a fines de octubre del 2000 y la segunda en febrero del 2001.

En setiembre del 2002 se firmó el contrato que entregó en concesión por 30 años las instalaciones de ETECEN y ETESUR a la Sociedad Concesionaria Red de Energía del Perú, cuyo principal accionista es la empresa estatal de Colombia Interconexión Eléctrica S.A. (ISA). La modalidad que adoptó esta concesión consistió en fijar una Remuneración Anual Garantizada (RAG) a la empresa que se comprometa a brindar el servicio de transmisión de energía eléctrica cumpliendo con los requisitos de calidad y seguridad del servicio, realizar el mantenimiento, reparación y modernización de la infraestructura eléctrica, y a construir determinadas líneas necesarias para la expansión del sistema.

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada – PROINVERSIÓN, organismo público ejecutor, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, viene promoviendo la inversión, no dependiente del Estado Peruano, en sistemas de transmisión eléctrica.

En los contratos de concesión suscritos se ha supervisado el oportuno y correcto cumplimiento de las obligaciones contractuales en el ámbito técnico, económico, contable y legal. Esta supervisión se ha realizado con una periodicidad anual, verificándose la información sobre los bienes de la concesión, permanencia del operador estratégico calificado, saldo de deuda garantizada, contratos de operación y mantenimiento con terceros, vigencia de seguros, equilibrio económico financiero, etc.

Los principales sistemas de transmisión relevantes licitados por PROINVERSIÓN se indican a continuación:

     

L.T. 500 kV Chilca – La Planicie – Zapallal (Carabayllo) (Operando desde el 26.06.2011) L.T. 500 kV Zapallal (Carabayllo) – Chimbote – Trujillo (Operando desde el 29.12.2012) L.T. 500 kV Chilca – Marcona ‐ Montalvo (Operando desde el 02.05.2014) L.T. 500 kV Trujillo ‐ Chiclayo (Operando desde el 05.07.2014) L.T. 500 kV Mantaro – Marcona ‐ Socabaya ‐ Montalvo (en construcción) L.T. 220 kV Talara – Piura (Operando desde el 04.05.2013)

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Mayo 2016

8

          

L.T. 220 kV Tintaya ‐ Socabaya (operando desde el 01.06.2014) L.T. 220 kV Machupicchu – Abancay ‐ Cotaruse (operando desde el 21.08.2015) L.T. 220 kV Carhuaquero ‐ Cajamarca Norte – Cáclic ‐ Moyobamba (en construcción) L.T. 220 kV Machupicchu – Quencoro – Onocora ‐ Tintaya (en construcción) L.T. 220 kV Moyobamba ‐ Iquitos (en etapa de estudios de ingeniería).

L.T. 220 kV La Planicie ‐ Industriales (en etapa de estudios de ingeniería).

L.T. 220 kV Friaspata ‐ Mollepata (en etapa de estudios de ingeniería).

S.E. Orcotuna 220/60 kV (en etapa de estudios de ingeniería).

L.T. 220 kV Azángaro – Juliaca – Puno (en etapa de estudios de ingeniería) S.E. Carapongo (en etapa de estudios de ingeniería) L.T. 220 kV Montalvo –Los Héroes (adjudicada el 16.12.2015, en etapa de estudios de ingeniería)

4. CONTRATOS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

En el caso de los proyectos de generación de energía eléctrica, el Estado en su rol de promotor y en el marco de las normas y leyes del sector eléctrico, ha otorgado una serie de Concesiones o Autorizaciones para que nuevos operadores eléctricos ingresen al mercado eléctrico peruano, garantizando de esta manera que la cobertura de la demanda eléctrica actual y futura sea cubierta adecuadamente.

4.1 Contratos de Concesión y Autorizaciones – Iniciativa Privada

La Gerencia de Fiscalización Eléctrica viene realizando el seguimiento de los Contratos de Concesión y de las Autorizaciones otorgados directamente por el Ministerio de Energía y Minas, según el marco legal del Decreto Ley N° 25844, Ley de Concesiones Eléctricas, y por su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 009‐93‐EM; la Ley N° 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos; la Ley N° 26734, Ley de Creación del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería‐OSINERGMIN, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 054‐2001‐PCM; El Código Nacional de Electricidad; Ley N° 28832, Ley para Asegurar el Desarrollo Eficiente de la Generación Eléctrica; el Decreto Supremo N° 076‐2009‐EM, las Normas Técnicas aplicables y demás leyes peruanas vigentes en cada oportunidad.

La Concesión Definitiva y la Autorización se otorgan por plazo indefinido para el desarrollo de las actividades eléctricas. La Concesión Definitiva permite utilizar bienes de uso público y el derecho de obtener la imposición de servidumbres para la construcción y operación de centrales de generación y obras conexas, subestaciones y líneas de transmisión así como también de redes y subestaciones de distribución para el Servicio Público de Electricidad.

La Concesión adquiere carácter contractual cuando el peticionario suscribe el contrato correspondiente, el que debe elevarse a escritura pública en un plazo máximo de sesenta días hábiles, contado a partir del día siguiente de la fecha de publicación de la resolución suprema.

La Concesión Definitiva caduca cuando el concesionario no cumple con ejecutar las obras conforme el Calendario de Ejecución de Obras, excepto los casos de fuerza mayor debidamente sustentados y acreditados.

Los proyectos más relevantes otorgados en Concesión por el MINEM se indican a continuación:

      

C.H. Machupicchu II C.H. Marañon C.H. La Virgen C.H. Tarucani C.H. Curibamba C.H. Chadín II C.H. Veracruz

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Mayo 2016

9

4.2 Contratos de Concesión de Generación con Recursos Energéticos Renovables (RER)

Estos contratos tienen como base legal el Decreto Legislativo N° 1002 que promueve el desarrollo de la Generación Eléctrica con Recursos Energéticos Renovables (RER), contratos que también son supervisados por la Gerencia de Fiscalización Eléctrica de Osinergmin. Los contratos se inician a partir de la Fecha de Cierre y se mantienen vigentes hasta la terminación del Plazo de Vigencia.

Este Decreto Legislativo tiene por objeto promover el aprovechamiento de los Recursos Energéticos Renovables (RER) para mejorar la calidad de vida de la población y proteger el medio ambiente, mediante la promoción de la inversión en la producción de electricidad.

Su aplicación corresponde a la actividad de generación de electricidad con RER que entre en operación comercial a partir de la vigencia de este Decreto Legislativo. La obtención de los derechos eléctricos correspondientes, se sujeta a lo establecido en el Decreto Ley Nº 25844, Ley de Concesiones Eléctricas, su Reglamento y normas complementarias.

Podrán acogerse a lo dispuesto en este Decreto Legislativo las instalaciones de empresas que utilicen RER como energía primaria, previa acreditación ante el Ministerio de Energía y Minas.

La generación de electricidad a partir de RER tiene prioridad para el despacho diario de carga efectuado por el Comité de Operación Económica del Sistema (COES), para lo cual se le considerará con costo variable de producción igual a cero.

Para vender, total o parcialmente, la producción de energía eléctrica, los titulares de las instalaciones a los que resulte de aplicación el Decreto Legislativo deberán colocar su energía en el Mercado de Corto Plazo, al precio que resulte en dicho mercado, complementado con la prima fijada por el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) en caso que el costo marginal resulte menor que la tarifa determinada por el OSINERGMIN.

El 31.03.2010 se suscribieron veintiséis (26) Contratos de una Primera Subasta para Suministro de Energía al Sistema Eléctrico Interconectado (SEIN): cuatro (4) centrales solares, tres (3) centrales eólicas, dos (2) centrales biomasa y diecisiete (17) centrales hidroeléctricas. En una segunda convocatoria se adjudicó una central hidroeléctrica de 18 MW. Por tanto, en la Primera Subasta se suscribieron veintisiete (27) contratos, que aportarán una potencia de 424,1 MW al SEIN (1 938 657 MWh/año), los cuales debieron entrar el 31.12.2012.

EI 23.08.2011, en una Segunda Subasta para Suministro de Energía al Sistema Eléctrico Interconectado (SEIN), se adjudicó la buena pro a diez concesionarios, quienes construirán una (1) central solar, una (1) central eólica, una (1) central biomasa y siete (7) centrales hidroeléctricas. Con estas centrales de generación se incorporarán 210 MW al SEIN (1 552 706 MWh/año). El 30.09.2011 se firmaron estos contratos de concesión. Estos proyectos estaban previsto que se culminen el 31.12.2014.

El 12.12.2013, se llevó a cabo la Tercera Subasta para Suministro de Energía al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN), adjudicándose la buena pro a diecinueve (19) concesionarios. El 18.02.2014 se firmaron catorce (14) contratos de proyectos de Centrales Hidroeléctricas, cinco (5) proyectos adjudicados no suscribieron contrato. Con estas centrales de generación se incorporarán 192,8 MW al SEIN (1 171 509 MWh/año). La fecha referencial de Puesta en Operación Comercial de los proyectos de generación RER de esta subasta deberá ser, a más tardar, el 31.12.2016.

El 12.02.2016 se llevó a cabo la Cuarta Subasta de Suministro de Electricidad con Recursos Energéticos Renovables al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN), habiéndose adjudicado la Buena Pro a trece (13) proyectos entre los cuales tenemos dos (2) Centrales de Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Mayo 2016

10

Biomasa, dos (2) Centrales Solares, tres (3) Centrales Eólicas y seis (6) Centrales Hidroeléctricas.

Con estas centrales de generación se incorporarán 430 MW al SEIN (1 742 164 MWh/año). La fecha referencial de la Puesta en Operación Comercial de los proyectos de generación RER de esta subasta deberá ser, a más tardar, el 31.12.2018.

En resumen, los proyectos RER que han sido contratados mediante subastas RER son los siguientes:

Subasta RER

Potencia Total (MW)

Energía Total (MWh/año)

Potencia sin C.H.s (MW)

Energía sin C.H.s (MWh/año)*

Primera

424,1

1 938 657

179,10

887 240

Segunda

210,0

1 152 706

103,50

472 776

Tercera

192,8

1 171 509

‐

‐

Cuarta Total

430,0 1256,9

1 742 164 6 005 036

350,48 633,08

1 294 004 2 654 020

* Según el artículo 2.2 del Decreto Legislativo N° 1002 del 02.05.2008, el porcentaje de energía RER, no considera las Centrales Hidroeléctricas.

La evolución de los precios de la energía (US$/MWh) por subasta RER y por tecnología se muestran en la siguiente figura, en donde se observa que los precios de energía se han reducido en la cuarta subasta, en relación a la primera subasta.

Durante su etapa constructiva y hasta su puesta en servicio, según los Contratos RER, le corresponde a la Gerencia de Fiscalización Eléctrica, verificar entre otros, el cumplimiento del Cronograma de Ejecución de Obras.

Como aspectos a supervisar, de acuerdo a lo que establecen los propios contratos, se verifica principalmente el cumplimiento de determinados hitos, estos son:

 Cierre Financiero;  Inicio de Obras Civiles;  Arribo de Principal Equipamiento Electromecánico;  Inicio de Montaje Electromecánico; y,  Puesta en Operación Comercial.

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Mayo 2016

11

4.3 Suministro de Electricidad de Largo Plazo

Estos contratos denominados “Suministro de Largo Plazo” corresponden a aquellos que han sido suscritos entre empresas Adjudicatarias y Distribuidoras licitantes como resultado de los procesos de Licitación de Suministros de Electricidad.

De acuerdo al Artículo 2° de la Ley N° 28832, Ley para Asegurar el Desarrollo Eficiente de la Generación Eléctrica, señala que tiene por objeto perfeccionar las reglas establecidas en la Ley de Concesiones Eléctricas para asegurar la suficiencia de generación eficiente que reduzca la exposición del sistema eléctrico peruano a la volatilidad de los precios y a los riesgos de racionamiento prolongado por falta de energía, asegurando al consumidor final una tarifa eléctrica más competitiva; la misma norma establece que es de interés público y responsabilidad del Estado asegurar el abastecimiento oportuno y eficiente del suministro eléctrico para el Servicio Público de Electricidad.

Las Licitaciones son medidas preventivas para el abastecimiento oportuno de energía eléctrica, estableciendo un régimen de incentivos para promover la convocatoria anticipada de Licitaciones para cubrir la demanda del Servicio Público de Electricidad, todo ello destinado a garantizar el oportuno y eficiente suministro de electricidad al mercado regulado.

La Gerencia de Fiscalización Eléctrica supervisa el cronograma de ejecución del proyecto, informando a las empresas adjudicatarias y distribuidoras licitantes, el avance de obra y del cumplimiento de los hitos principales señalados en las Bases Integradas. Los hitos más importantes, materia de supervisión son: Cierre Financiero, Llegada de Equipamiento Electromecánico, Inicio de Obras Civiles, Inicio de Montaje Electromecánico y Puesta en Operación Comercial.

Los proyectos más relevantes como resultado de las licitaciones son:

 C.T. Ciclo Combinado Kallpa (en operación)  C.T. Ciclo Combinado Chilca 1 (en operación)  C.T. Ciclo Combinado Chilca Fénix (en operación)  C.T. Santo Domingo de los Olleros (en operación)  C.H. Quitaracsa (en operación)  C.H. Cerro del Águila (en construcción)

4.4 Contratos de Compromisos de Inversión de Proyectos de Generación (PROINVERSIÓN)

Estos Contratos resultan del proceso de promoción que PROINVERSIÓN conduce, para promover la inversión privada en el desarrollo de la generación de Energía Eléctrica, en el marco del Decreto Legislativo N° 674 y la Ley N° 26440 y sus normas complementarias.

Asimismo, OSINERGMIN supervisa los contratos de compromisos de inversión concursados por PROINVERSIÓN dentro del marco del D.L. N° 1224 que aprueba la Ley Marco de Asociaciones Público‐Privadas para la Promoción de la Inversión Privada.

Mediante este tipo de contrato el Inversionista se obliga a diseñar, financiar, desarrollar, construir y poner en servicio y operar la Central.

Como parte de la supervisión de estos contratos se verifica el cumplimiento de determinados hitos, siendo estos:

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Mayo 2016

12

 Cierre Financiero;  Inicio de Obras Civiles;  Llegada de Equipamiento Electromecánico;  Inicio de Montaje Electromecánico; y,  Puesta en Operación Comercial.

Los proyectos más relevantes, cuyos contratos han sido o son materia de supervisión, se indican a continuación:

 C.H. Cheves (en operación)  C.H. Santa Teresa (en operación)  C.H. Chaglla (en construcción)  C.H. Cerro del Águila (en construcción)  C.H. Pucará (en estudios de ingeniería)  C.H. Molloco (en estudios de ingeniería)

4.5 Contratos de Concesión de Reserva Fría de Generación

Estos contratos de concesión tienen como base legal el Decreto Urgencia N° 121‐2009 y 001‐ 2011 (modificado por el Decreto de Urgencia N° 002‐2011) que declaran de necesidad nacional y de ejecución prioritaria de los proyectos de “Reserva Fría de Generación”. Estos contratos son supervisados por la Gerencia de Fiscalización Eléctrica de OSINERGMIN.

Este tipo de Contrato establece:

 El Concesionario abastecerá el Servicio Público de Electricidad suministrándole en condición de Reserva Fría, la Potencia Efectiva Contratada y la Energía Asociada, durante el plazo de la concesión.  El plazo de la concesión será de veinte (20) años más el plazo de construcción. El plazo de veinte (20) años será computado desde la fecha de Puesta en Operación Comercial de la Central o de las Centrales. El Contrato entra en vigencia desde la fecha de Cierre.  El valor del Precio por Potencia (US$/MW‐mes), se expresa a la fecha de Puesta en Operación Comercial de la central, según lo establecido en la oferta económica.  Los ingresos del Concesionario, en el marco del presente contrato, son única y exclusivamente por dos conceptos: la Potencia Efectiva Contratada y la compensación por la Energía Asociada, cuando tenga que operar.

En estos Contratos, entre otros, también se supervisa el cumplimiento de los hitos siguientes:

 Estudio de Impacto Ambiental;  Cierre Financiero;  Llegada al sitio de obra de las turbinas y generadores; y,  Puesta en Operación Comercial.

Los proyectos de Reserva Fría, cuyos contratos han sido o son supervisados son los siguientes:

 C.T. Ilo  C.T. Talara  C.T. Éten  C.T. Pucallpa  C.T. Puerto Maldonado  C.T. Iquitos ‐ Planta Nueva  C.T. Puerto Bravo ‐ Samay (Nodo Energético del Sur)  C.T. Ilo (Nodo Energético del Sur) Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Mayo 2016

13

4.6 Tipos de Tecnologías de Generación de Energía Eléctrica

4.6.1 Centrales Hidroeléctricas

Es una instalación que permite aprovechar las masas de agua en movimiento que discurren por los ríos para transformarlas en energía eléctrica, utilizando turbinas‐ alternadores.

Las ventajas de las centrales hidroeléctricas son:

 No necesitan combustibles y son limpias.

Ilustración 1: Generadores Hidráulicos (C.H. Chaglla)  Muchas veces los embalses de las centrales tienen otras utilidades importantes: regadío, como protección contra las inundaciones o para suministrar agua a las poblaciones próximas.  Tienen costes de explotación y mantenimientos bajos.  Las turbinas hidráulicas son de fácil control y tienen unos costes de mantenimiento reducido.

Ilustración 2: Reservorio de regulación diaria (C.H. Quitaracsa)

4.6.2 Centrales Termoeléctricas

Es una instalación que genera energía eléctrica utilizando la energía liberada en forma de calor, normalmente mediante la combustión de combustibles fósiles como petróleo, gas natural o carbón. Este calor es empleado por un ciclo termodinámico convencional para hacer rotar un alternador y producir energía eléctrica.

Ilustración 3: Vista Panorámica C.T. Santo Domingo de los Olleros

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Mayo 2016

14

 Centrales termoeléctricas convencionales

Producen electricidad a partir de la energía química almacenada en un combustible (petróleo, carbón, gas natural o combustibles nucleares). Se trata de energía primaria no renovable procedente de combustibles fósiles, es el sistema de generación de energía eléctrica más extendido en nuestra civilización. Por razones de economía de escala, las centrales termoeléctricas son de gran tamaño y se ubican próximas a los centros de consumo.

 Centrales termoeléctricas no convencionales

La energía primaria procede de fuentes renovables, tales como biomasa y biogás en diversas formas, o bien del sol en las centrales solares‐termoeléctricas. Este tipo de centrales son, en general, de menor tamaño que las convencionales y, cuando no es posible el aprovechamiento de la energía térmica para usos industriales o de calefacción, tienen bajo rendimiento. Su ventaja principal es su no contribución a las emisiones de CO2 y su naturaleza como fuente de energía renovable. De acuerdo a la forma de transformar el calor en energía cinética se clasifican en:

 Central termoeléctrica de ciclo convencional

Se llaman centrales clásicas o de ciclo convencional, son aquellas que emplean la combustión del carbón, petróleo o gas natural para generar la energía eléctrica. Son consideradas las centrales más económicas y rentables, por lo que su utilización está muy extendida en el mundo, a pesar de las críticas debido a su elevado impacto medioambiental.

El funcionamiento de las centrales termoeléctricas convencionales es el mismo, independientemente del combustible que se utilice. Sin embargo, hay diferencias en el tratamiento previo que se hace al combustible y en el diseño de los quemadores de las calderas de las centrales. Así se tienen: centrales de carbón, centrales diésel, centrales de gas natural, centrales mixtas.

 Central termoeléctrica de ciclo combinado

Es aquella donde se genera electricidad mediante la utilización conjunta de dos turbinas: un turbogrupo de gas y uno de vapor. Es decir, para la transformación de la energía del combustible en electricidad se superponen dos ciclos: el ciclo de Brayton (turbina de gas) y el ciclo de Rankine (turbina de vapor).

Las características principales de las centrales térmicas de ciclo combinado son:

       

Flexibilidad: puede operar a plena carga o con cargas parciales.

Mayor Eficiencia.

Sus emisiones son más bajas que en las centrales térmicas convencionales.

Coste unitario de inversión más bajo (US$/MW instalado).

Períodos de construcción cortos.

Menor superficie por MW instalado, en comparación con las C.T. Convencionales Bajo consumo de agua de refrigeración.

Ahorro energético en forma de combustible

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Mayo 2016

15

Ilustración 4: Grupos Motor‐Generador (C.T. Puerto Maldonado – Reserva Fría)

Ilustración 5: Grupos Generadores N° 1, 2, 3 y 4 (C.T. Puerto Bravo – Nodo Energético del Sur)

4.6.3 Centrales de Generación con Recursos Energéticos Renovables

 Central Solar Fotovoltaica

La energía solar fotovoltaica se aprovecha transformándola directamente en electricidad mediante el efecto fotovoltaico. En la instalación fotovoltaica la obtención de energía eléctrica se produce a través de paneles fotovoltaicos que captan la energía luminosa del Sol para transformarla en energía eléctrica. Para conseguir la transformación se emplean células fotovoltaicas fabricadas con materiales semiconductores. Los paneles Ilustración 6: Módulos Fotovoltaicos C.S. Moquegua FV fotovoltaicos pueden ser del tipo fijo o moviles a travès de seguidores solares.

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Mayo 2016

16

 Centrales de Generación Biomasa

La energía de la biomasa proviene en última instancia del Sol. Los vegetales absorben y almacenan una parte de la energía solar que llega a la tierra y a los animales, en forma de alimento y energía.

Cuando la materia orgánica almacena la energía solar, también crea subproductos que no sirven para los animales ni para fabricar alimentos pero sí para hacer energía de ellos.

Ilustración 7: Grupo Generador N° 2 (C.B. La Gringa V) Mediante métodos termoquímicos se transforma la energía biomasa utilizando el calor, estos pueden ser: combustión, pirolisis y gasificación.

Una central de biomasa es una instalación industrial diseñada para generar energía eléctrica a partir de recursos biológicos (combustible metano de la descomposición orgánica). Así pues, las centrales de biomasa utilizan fuentes renovables para la producción de energía eléctrica.

 Centrales de Generación Eólica

La energía eólica es la energía obtenida del viento, este es un efecto derivado del calentamiento desigual de la superficie de la Tierra por el Sol. La energía es utilizada principalmente para producir energía eléctrica.

La energía eólica es un recurso abundante, renovable, limpio y ayuda a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero al reemplazar termoeléctricas a base de combustibles fósiles, lo que la convierte en un tipo de energía verde. En el parque eólico la producción de la energía eléctrica se consigue a partir de la fuerza del viento, mediante aerogeneradores que aprovechan las corrientes de aire.

Ilustración 8: Parque Eólico Tres Hermanas

El principal problema de los parques eólicos es la incertidumbre respecto a la disponibilidad de viento cuando se necesita. Lo que implica que la energía eólica no puede ser utilizada como fuente de energía única y deba estar respaldada siempre por otras fuentes de energéticas con mayor capacidad de regulación (térmicas, nucleares, hidroeléctricas, etc.).

La energía eólica requiere condiciones de intensidad y regularidad en el régimen de vientos para poder aprovecharlos. Se considera que vientos con velocidades promedio entre 5 y 12,5 metros por segundo son los aprovechables.

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Mayo 2016

17

5. CONTRATOS SUPERVISADOS

En la figura que se muestra a continuación se puede observar el número de Contratos supervisados por año y su evolución desde el año 2011.

En lo que corresponde a las inversiones efectuadas en la construcción de infraestructura de generación y transmisión eléctrica desde el año 2011, estas son las siguientes:

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Mayo 2016

18

6. VIGENCIA DE LOS CONTRATOS

A continuación se muestra un resumen de la vigencia de los diversos Contratos que viene supervisando Osinergmin:

Contrato

Vigencia

Contratos Supervisados

Sistemas de Transmisión (Licitados PROINVERSIÓN)  Contrato de Concesión

30 años

Doce (12) Contratos (incluye Ampliaciones)

RER ‐ Subastas (Recursos Energéticos Renovables)  Contrato RER

20 años

Veintiocho (28) Contratos

Reserva Fría de Generación (Licitada PROINVERSIÓN)  Contrato de Concesión Reserva Fría

20 años

Seis (6) Contratos

Suministro Largo Plazo (Licitados por Distribuidoras)  Contrato de Suministro con Empresas Distribuidoras Licitación ED‐01,02 y 03‐2009 EDELNOR‐DISTRILUZ Licitación ED‐01‐2010 DISTRILUZ‐COELVISAC Licitación LUZ DEL SUR‐01‐2011

8‐12 años

Hidroeléctricas Mayores (Licitadas PROINVERSIÓN)  Contrato de Compromiso de Inversión  Contrato de Suministro con ELECTROPERU S.A.

(*) 15 años

Concesiones/Autorizaciones (LCE‐ MINEM) (**)  Concesiones y Autorizaciones

Indefinida

ED‐01, 02, 03‐2009 (EDELNOR‐DISTRILUZ)  C.H. Quitaracsa (112 MW)  C.T. Chilca–Fénix (31 MW) ED‐01‐2010 (DISTRILUZ‐COELVISAC)  C.T. Chilca‐Fénix (317 MW) LDS‐01‐2011 (LUZ DEL SUR)  C.H. Cerro del Águila (202 MW)  C.T. Chilca‐Fénix (50 MW) Comprometido con ELECTROPERÚ  C.H. Chaglla (284 MW)  C.H. Cerro del Águila (200 MW)  C.H. Pucará (60 MW)  C.H. Santa Teresa (98 MW)‐Luz del Sur S.A.  C.H. Cheves (168 MW) Dieciséis (16) Contratos

(*) Entra en vigencia en la fecha de cierre y culmina a los 60 días calendario después de la POC (Puesta en Operación Comercial). (**) Según la Ley de Concesiones Eléctricas (LCE), los proyectos requieren obtener una Concesión o Autorización que lo otorga el

Ministerio de Energía y Minas (MINEM) por un plazo indefinido.

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Mayo 2016

19

7. ESTADO DE LOS PROYECTOS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN ELÉCTRICA

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Mayo 2016

20

CONTRATOS DE CONCESION Y AMPLIACIONES DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA "EN CONSTRUCCIÓN" Ítem

Firma de Contrato

Proyecto

1

L.T. 500 kV Mantaro ‐ Marcona ‐ Socabaya ‐ Montalvo (Construcción de 359 km de línea entre Mantaro Nueva y Marcona, 450 km entre Marcona y Socabaya Nueva, 98 km entre 26.09.2013 Socabaya Nueva y Montalvo, simple terna y construcción de S.E. Mantaro Nueva y S.E. Socabaya Nueva).

2

16.03.2013

3

L.T. 220 kV Machupicchu ‐ Quencoro ‐ Onocora ‐ Tintaya y Subestaciones Asociadas (Construcción de 356 km de línea en simple terna a excepción del tramo Onocora‐Tintaya 13.06.2013 en doble terna, ampliación de las SETs Suriray, Quencoro y Tintaya Nueva y construcción de las SETs Quencoro Nueva y Onocora)

Concesionario

Capac. de Transmisión (MVA)

Longitud (km)

Monto de Oferta (MM US$)

Puesta en Operación Comercial

Avance del proyecto

Estado (*)

CONSORCIO TRANSMANTARO

1400

900.0

278.4

26.11.2016

59.3%

En Construcción. La concesionaria solicitó ampliación de plazo de la POC hasta el 07.06.2017

300

365.2

106.8

12.12.2016

69.5%

En Construcción.

L.T. 220 kV Carhuaquero ‐ Cajamarca Norte ‐ Cáclic ‐ Moyobamba (Construcción de 365 km de línea, Carhuaquero ‐ Cajamarca Norte en simple terna, Cajamarca Norte ‐ Cáclic ‐ CONCESIONARIA LINEA DE Moyobamba en doble terna, ampliación de las SETs Carhuaquero, Cajamarca Norte y TRANSMISIÓN CCNCM SAC construcción de las SETs Caclic y Moyobamba)

ATN 3 S.A.

300

355.8

114.3

25.12.2016

44.0%

En Construcción. El MINEM ha suspendido los plazos del proyecto en 150 días calendario o hasta la aprobación de la Concesión Definitiva, lo que ocurra primero.

4

11.09.2014

L.T. 220 kV La Planicie ‐ Industriales (Construcción de 17.3 km de línea en simple terna)

CONSORCIO TRANSMANTARO

400

17.3

35.3

11.09.2016

48.9%

Elaborando Estudios de Ingeniería. Solicitó ampliación de la POC hasta el 28.11.2016.

5

19.11.2014

L.T. 220 kV Friaspata ‐ Mollepata (Construcción de 90.5 km de línea en simple terna de 250 MVA de capacidad)

CONSORCIO TRANSMANTARO

250

90.5

25.9

19.12.2016

45.5%

Elaborando Estudios de Ingeniería. La concesionaria solicitó ampliación de plazo de la POC hasta el 10.03.2017

6

19.11.2014

S.E. Orcotuna (Construcción de una subestación de 50 MVA de capacidad y de un enlace de 5,74 km)

CONSORCIO TRANSMANTARO

50

5.7

12.8

19.12.2016

41.4%

Elaborando Estudios de Ingeniería. La concesionaria solicitó ampliación de plazo de la POC hasta el 10.03.2017

7

06.10.2014

L.T. 220 kV Moyobamba ‐ Iquitos (Construcción de 596 km de línea en simple terna y construcción de S.E. Moyobamba Nueva, S.E. Intermedia y S.E. Iquitos Nueva)

LÍNEAS DE TRANSMISIÓN PERUANAS S.A.C.

150

596.0

499.2

06.02.2019

17.0%

Elaborando Estudios de Ingeniería. No se ha aprobado aún el EIA.

8

18.06.2015

L.T. 220 kV Azángaro ‐ Juliaca ‐ Puno (Construcción de 114 km de línea de simple terna y TRANSMISORA ELÉCTRICA refuerzos en la capacidad de transformación de las Subestaciones Azángaro, Juliaca y DEL SUR S.A. Puno)

450

114.0

36.8

18.03.2018

0.0%

Elaborando Estudios de Ingeniería

11.11.2015

S.E. Carapongo y enlaces de conexión ‐ Primera Etapa (Construcción de la subestación, instalación de un autotransformador de 600 MVA y construcción de los enlaces de derivación de: L.T. 220 kV Callahuanca ‐ Cajamarquilla, L.T. 220 kV Huinco ‐ Santa Rosa y L.T. 500 kV Chilca ‐ Carabayllo)

600

5.4

42.7

11.03.2018

0.0%

Elaborando Estudios de Ingeniería

0.0%

PROINVERSIÓN ha comunicado que el acto de cierre, se realizará dentro de los 20 dh siguientes a la fecha de publicación del D.S. que declare de necesidad publica la participación del sector privado en la concesión.

9

10

Pendiente

L.T. 220 kV Montalvo ‐ Los Héroes (Construcción de 129 km de línea de simple terna y ampliaciones de las SE Montalvo y SE Los Héroes)

CONSORCIO TRANSMANTARO

RED ELÉCTRICA INTERNACIONAL S.A.

250

128.8

20.2

Por definir

21

Ítem

Firma de Contrato

Proyecto

Concesionario

11

REP (Ampliación N° 13): a) Construcción de la Nueva Subestación Pariñas 220 kV, traslado del Reactor desde la Subestación Talara. b) Ampliación de la Capacidad de Transmisión L.T. 220 kV Talara – Piura de 152 MVA a 180 MVA. c) Instalación de Compensación 15.05.2012 Reactiva de 1x20 MVAR en 60 kV en la Subestación Piura Oeste. d) Construcción de la variante de la L.T. 220 kV para el retiro de torres en la zona arqueológica de Sojo y Tangarará.

12

ISA PERÚ (Ampliación N° 3): a)Repotenciación de la L.T. 138 kV Aguaytía‐Pucallpa, b.1) Ampliación de la Capacidad de Transformación de la S.E. Pucallpa, b.2) Instalación 10.09.2014 temporal de Transformador en S.E. Pucallpa. c) Instalación de compensación reactiva en la S.E. Pucallpa, d) Ampliación de la Capacidad de Transformación de la S.E. Aguaytía.

13

REP (Ampliación N° 17): a) Instalación de bancos de compensación capacitiva 2x7 MVAR en 60 kV en la S.E. Puno. b) Cambio de configuración de barras en 138 kV de T a PI en la S.E. Combapata. c) Ampliación de la capacidad de transformación a 30 MVA de la S.E. 09.06.2015 Paramonga Nueva. d) Ampliación de la capacidad de transformación a 100 MVA y cambio de configuración en 60 kV de simple barra a doble en la S.E. Ica. e) Cambio de configuración en 220 kV de simple a doble barra con seccionador de transferencia en la S.E. Friaspata.

14

19.10.2015

CTM (Ampliación Adicional N° 1): a) Cambio de configuración del sistema de anillo 220 kV de la Subestación Cotaruse a la configuración interruptor y medio.

Longitud (km)

Monto de Oferta (MM US$)

Puesta en Operación Comercial

Avance del proyecto

Estado (*)

96.4%

En construcción. El hito b) "Ampliación de la Capacidad de Transmisión L.T. 220 kV Talara‐ Piura de 152 a 180 MVA" está en servicio, pero está pendiente la culminación del proyecto debido a observaciones en el tramo Sojo y Tangarará. El hito d) también está pendiente.

82.2%

En Construcción. El hito b.2) se cumplió el 15.02.2015 y el hito a) el 06.09.2015. La concesionaria solicitó ampliación de plazo para los hitos b.1), c) y d)

17.8%

Elaborando Estudios de Ingeniería

24.1%

Elaborando Estudios de Ingeniería

19.05.2014 (Hito a) REP‐ISA

Hito b) 180 MVA

0.0

17.3

24.07.2014 (Hito b) 15.01.2014 (Hito c) 31.08.2016 (Hito d) 06.09.2015 Hito a) 10.06.2016 Hito b.1)

ISA PERÚ S.A.

80 MVA

0.0

18.4

15.02.2015 Hito b.2) 10.06.2016 Hito c)

REP‐ISA

‐

0.0

28.8

CONSORCIO TRANSMANTARO

‐

‐

5.8

2,579

1,243

TOTAL Donde: Los proyectos de los ítems 11 y 13 son Ampliaciones REP en construcción. El ítem 12 es una Ampliación de ISA PERÚ. El ítem 14 es una Ampliación de CTM

(*) Mayor detalle de los proyectos en: http://www.osinergmin.gob.pe/empresas/electricidad/proyectos/transmision

Capac. de Transmisión (MVA)

10.06.2016 Hito d) 09.08.2016 Hito a) 09.10.2016 Hito b) 09.03.2017 Hito c) 09.03.2017 Hito d) 09.03.2017 Hito e) 19.04.2017 Hito a)

Unidad de Supervisión de Post Privatización ‐ USPP Gerencia de Fiscalización Eléctrica – GFE Mayo, 2016

22

CENTRALES DE GENERACIÓN ELÉCTRICA ‐ EN CONSTRUCCIÓN Ítem

N° de Contrato

Concesión Autorización

1

343‐2009

Concesión ‐ Proinversión

2

Autorización

Nodo Energético

3

453‐2014

4

358‐2010

Concesión ‐ Proinversión

5

Autorización

Reserva Fría

6

336‐2009

7

Autorización

8

Autorización

Central

Potencia (MW)

Monto de Inversión (Mio US$)

Avance del Proyecto

Puesta en Operación Comercial

Estado

C.H. CHAGLLA (Huánuco)

EMPRESA DE GENERACIÓN HUALLAGA S.A.

456

1,247.0

99.8%

31.07.2016

En etapa final de construcción.

C.T. PUERTO BRAVO ‐ NODO ENERGÉTICO DEL SUR

SAMAY I S.A.

720

390.0

99.0%

09.06.2016

En etapa final de construcción.

EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA RIO BAÑOS S.A.C.

20

98.0%

24.09.2017

En etapa final de construcción.

C.H. CERRO DEL ÁGUILA (Huancavelica)

CERRO DEL ÁGUILA S.A.

525

948.0

95.5%

30.06.2016

En etapa final de construcción.

C.T. PUCALLPA

CONSORCIO ENERGÍAS DEL PERÚ ‐ INFRAESTRUCTURAS Y ENERGÍAS DEL PERÚ S.A.C.

46

23.8

95.0%

03.11.2015

En etapa final de construcción.

Solicitó ampliación de la POC hasta el 30.06.2016

GENERACIÓN ELÉCTRICA ATOCONGO S.A. ‐ GEA S.A.

13

51.6

92.0%

31.12.2016

En construcción.

CONSORCIO ENERGÍAS DEL PERÚ ‐ INFRAESTRUCTURAS Y ENERGÍAS DEL PERÚ S.A.C.

20

9.3

91.0%

29.03.2016

En etapa final de construcción.

Solicitó ampliación de la POC para el 30.06.2016

ENERSUR S.A.

735

432.4

90.0%

01.03.2017

En construcción

Concesión RER C.H. RUCUY (Lima)

Concesión RER C.H. CARPAPATA III (Tarma)

Reserva Fría

Empresa

C.T. PUERTO MALDONADO

Nodo Energético C.T. ILO 4 ‐ NODO ENERGÉTICO DEL SUR

43.0

9

Autorización

Autorización

C.T. CHILCA 1 (Ampliación de Capacidad)

ENERSUR S.A.

113

140.0

67.0%

13.06.2017

En construcción. El El COES En construcción. El COES aprobó la POC de la TG41 (ciclo simple) desde las 00:00 horas del 06.05.2016, con una potencia efectiva de 75,49 MW.

10

Autorización

Reserva Fría

C.T. IQUITOS NUEVA

GENRENT DEL PERÚ S.A.C.

70

94.4

60.0%

17.09.2016

En construcción.

11

253‐2005

LA VIRGEN S.A.C.

84

107.3

55.0%

31.01.2016

En construcción. Solicitó ampliación de la POC

12

201‐2002

Concesión

C.H. CENTAURO I y III (Ancash)

CORPORACIÓN MINERA PERÚ

25

50.6

40.0%

21.03.2016

En construcción. Presenta atraso

13

189‐2001

Concesión

C.H. MARAÑON (Junín)

HIDROELECTRICA MARAÑÓN S.R.L.

88

183.9

39.0%

15.07.2018

En construcción.

14

Autorización

Autorización

C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS (Turbina de Vapor‐Ciclo Combinado)

TERMOCHILCA

100

180.5

16.8%

18.03.2017

En etapa inicial de construcción.

Solicitó ampliación de la POC hasta el 31.07.2018

15

211‐2003

Concesión ‐ Proinversión

C.H. PUCARÁ (Cuzco)

EMPRESA DE GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA DEL CUSCO S.A.

178

360.0

6.0%

31.12.2017

Paralizado por demoras en obtención del cierre financiero

16

456‐2014

Concesión

C.H. VERACRUZ (Amazonas ‐Cajamarca)

COMPAÑÍA ENERGÉTICA VERACRUZ S.A.C

730

1,443.7

1.6%

09.01.2022

Etapa de Estudios de Ingeniería

Concesion RER C.H. LA VIRGEN (Junín)

23

la

Ítem

N° de Contrato

Concesión Autorización

17

Autorización

Autorización

18

359‐2010

19

Central

Empresa

Potencia (MW)

Monto de Inversión (Mio US$)

Avance del Proyecto

Puesta en Operación Comercial

Estado

C.T. NUEVA ESPERANZA

EMPRESA ELÉCTRICA NUEVA ESPERANZA S.R.L.

135

127.5

0.0%

31.12.2016

Etapa de finaciamiento. Solicitó ampliación de la POC

Concesión

C.H. RAURA II (Viroc) (Lima)

AMAZONAS GENERACIÓN S.A.

12

20.5

0.0%

17.03.2017

Etapa de Estudios de Ingeniería

407‐2012

Concesión

C.H. CATIVEN I‐II (La Libertad)

COMPAÑÍA MINERA PODEROSA S.A.

29

68.6

0.0%

31.03.2017

Etapa de Estudios.

Solicitó ampliación de la POC hasta el 29.07.2021

20

001‐2012

Concesión

C.H. NUEVA ESPERANZA (Huánuco)

ANDES GENERATING CORPORATION S.A.C.

9

15.6

0.0%

31.12.2017

Etapa de Estudios de Ingeniería

21

464‐2015

Concesión

C.H. TULUMAYO IV (Junín)

EGEJUNÍN TULUMAYO IV S.A.C.

56

0.0%

07.03.2018

Etapa de Estudios de Ingeniería

22

426‐2013

Concesión

C.H. OLMOS 1 (Lambayeque y Piura)

SINDICATO ENERGÉTICO S.A. ‐ SINERSA

51

0.0%

31.12.2018

Etapa de Estudios.

Solicitó ampliación de la POC hasta el 07.10.2020

23

450‐2014

ANDEAN POWER S.A.

10

0.0%

03.06.2019

Etapa de Estudios de Ingeniería

24

363‐2011

Concesión ‐ Proinversión

C.H. MOLLOCO (Arequipa)

GENERADORA ELÉCTRICA MOLLOCO S.A.C. ‐ GEMSAC

302

680.0

0.0%

17.10.2020

Etapa de Estudios.

Solicitó ampliación de la POC hasta el 12.03.2017

25

454‐2014

Concesión

C.H. CURIBAMBA (Jauja)

EDEGEL S.A.

195

577.0

0.0%

16.04.2021

Etapa de Estudios de Ingeniería

26

471‐2015

Concesión

C.H. TULUMAYO V (Junín)

EGEJUNÍN TULUMAYO V S.A.C.

83

158.1

0.0%

15.09.2021

Etapa de Estudios de Ingeniería

27

374‐2011

Concesión

C.H. BELO HORIZONTE (Huánuco)

ODEBRECHT S.A.C.

180

389.2

0.0%

30.12.2021

Etapa de Estudios de Ingeniería

28

458‐2014

Concesión

C.H. CHADIN II (Amazonas‐Cajamarca)

AC ENERGÍA S.A.

600

2,000.0

0.0%

20.11.2023

Etapa de Estudios de Ingeniería

29

327‐2009

Concesión RER C.H. TINGO (Lima)

COMPAÑÍA HIDROELÉCTRICA TINGO S.A.C.

9

22.0

0.0%

30.08.2015

Etapa de Estudios de Ingeniería

30

384‐2011

Concesión RER C.H. COLA I (La Libertad y Ancash)

HIDROELÉCTRICA COLA S.A.

10

26.0

0.0%

28.02.2017

Etapa de Estudios de Ingeniería

31

190‐2001

TARUCANI GENERATING COMPANY S.A.

49

128.5

‐‐

07.06.2015

Contrato suspendido

5,653

10,140

Concesión RER C.H. PALLCA (Lima)

Concesión

C.H. TARUCANI (Arequipa)

TOTAL .(2)

: Monto referencial

C.H. : Central Hidroeléctrica C.T. : Central Termoeléctrica

105.2

91.3

25.0

.(2)

Unidad de Supervisión de Post Privatización ‐ USPP Gerencia de Fiscalización Eléctrica – GFE OSINERGMIN Mayo, 2016

24

CENTRALES CON CONTRATOS DE CONCESIÓN PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA CON RECURSOS ENERGÉTICOS RENOVABLES (SUBASTAS) (EN ETAPA DE CONSTRUCCIÓN)

Ítem

PRIMERA SUBASTA (Firma de Contrato: 31.03.2010)

Empresa

Potencia Instalada (MW)

Energía Ofertada (MWh/año)

Precio Ofertado Inversión (Ctvs US$/kWh) (Mio. US$)

Puesta en Avance Operación (%) Comercial

Estado

1

C.H. Chancay (Chancay‐Lima)

SINERSA

19.2

143,000

5.850

49.1

96.0%

31.12.2015

En construcción. Solicitó ampliación hasta el 30.06.2016

2

C.H. Angel III (Carabaya‐Puno)

Generadora de Energía del Perú

20.0

131,045

5.998

25.1

74.0%

31.12.2017

En construcción

3

C.H. Angel II (Carabaya‐Puno)

Generadora de Energía del Perú

20.0

131,045

5.999

21.5

51.0%

31.12.2017

En construcción

4

C.H. Angel I (Carabaya‐Puno)

Generadora de Energía del Perú

20.0

131,045

5.997

23.1

36.0%

31.12.2017

En construcción

5

C.H. Shima

Hidro Energía SAC

6.400

27.2

0.0%

31.12.2014

Solicitó ampliación

Sub total Ítem

SEGUNDA SUBASTA (Firma de Contrato: 30.09.2011)

Empresa

5.0

32,922

84.2

569,057

Potencia Instalada (MW)

Energía Ofertada (MWh/año)

146.0 Precio Ofertado Inversión (Ctvs US$/kWh) (Mio. US$)

Puesta en Avance Operación (%) Comercial

Estado

1

C.H. El Carmen (Tingo María‐Huánuco)

Generación Andina S.A.C.

8.4

45,000

5.590

27.0

89.8%

15.05.2016

En construcción

2

C.H. 8 de Agosto (Tingo María‐Huánuco)

Generación Andina S.A.C.

19.0

140,000

5.390

51.0

86.2%

15.05.2016

En construcción

3

C.H. Renovandes H1 (Condorcocha‐Ayacucho)

Empresa de Generación Eléctrica Santa Ana S.R.L.

20.0

150,000

5.389

58.8

65.0%

31.10.2016

En construcción

4

C.H. Huatziroki (Condorcocha‐Ayacucho)

Empresa de Generación Hidráulica Selva S.A.

19.2

72,270

4.760

23.2

16.0%

04.03.2016

Paralizado. Solicitó ampliación de la POC en 1236 días

5

C.H. Manta (Huallanca‐Ancash)

Peruana de Inversiones en Energía Renovables S.A.

19.8

127,500

5.200

27.2

0.0%

31.12.2014

En Etapa de Estudios de Ingeniería. Solicitó ampliación hasta el 31.03.2018

86.4

534,770

Sub total

187.2

25

CENTRALES CON CONTRATOS DE CONCESIÓN PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA CON RECURSOS ENERGÉTICOS RENOVABLES (SUBASTAS) (EN ETAPA DE CONSTRUCCIÓN) Ítem

TERCERA SUBASTA (Firma de Contrato: 18.02.2014)

Empresa

Potencia Instalada (MW)

Energía Ofertada (MWh/año)

Precio Ofertado Inversión (Ctvs US$/kWh) (Mio. US$)

Puesta en Avance Operación (%) Comercial

1

C.H. Potrero (Cajamarca)

Empresa Eléctrica Agua Azul S.A.

19.9

134,211

5.177

46.2

31.0%

2

CH. Yarucaya (Lima)

Huaura Power Group S.A.

16.5

115,000

5.050

34.0

3

C.H. Santa Lorenza I (Huánuco)

Empresa Generación Eléctrica Santa Lorenza S.A.C.

18.7

144,280

6.480

41.7

4

C.H. Colca (Junín)

Empresa Generación Eléctrica Colca S.A.C.

12.1

70,196

5.689

26.5

5

19.0

115,000

5.570

53.8

Estado

31.12.2016

En construcción

39.0%

08.12.2017

En construcción

7.0%

31.12.2017

En construcción

5.0%

16.12.2018

En construcción

23.12.2016

Estudios de Ingeniería. Solicitó ampliación de la POC hasta el 30.06.2018

C.H. Karpa (Huánuco)

Hidroeléctrica Karpa S.A.C.

3.0%

6

C.H. Carhuac (Huanza‐Lima)

Andean Power S.A.

20.0

97,000

5.480

30.0

0.0%

07.11.2018

Estudios

7

C.H. Laguna Azul (Castilla‐Arequipa)

Hidroeléctrica Laguna Azul S.R.L.

20.0

130,000

6.200

60.0

0.0%

12.12.2018

Estudios

8

C.H. Zaña 1 (Cajamarca)

Electro Zaña S.A.C.

13.2

80,940

5.750

30.5

0.0%

29.12.2018

Estudios

9

C.H. Hydrika 1 (Ancash)

Empresa Hydrica 1 S.A.C.

6.6

35,610

5.490

22.4

0.0%

01.11.2018

Estudios Estudios

10

C.H. Hydrika 2 (Ancash)

Empresa Hydrica 2 S.A.C.

4.0

20,020

5.450

8.2

0.0%

06.07.2018

11

C.H. Hydrika 3 (Ancash)

Empresa Hydrica 3 S.A.C.

10.0

50,810

5.390

30.6

0.0%

21.10.2018

Estudios

12

C.H. Hydrika 4 (Ancash)

Empresa Hydrica 4 S.A.C.

8.0

44,790

5.550

18.6

0.0%

02.10.2018

Estudios

13

C.H. Hydrika 5 (Ancash)

5.390

21.9

0.0%

17.06.2018

Estudios

Donde:

C.S. C.E. C.B. C.H.

. Central Solar . Central Eólica . Central Biomasa . Central Hidroeléctrica

10.0

57,930

Sub total

Empresa Hydrica 5 S.A.C.

178.0

1,095,787

424.4

Total Acumulado

348.5

2,199,614

757.6 Unidad de Supervisión de Post Privatización ‐ USPP Gerencia de Fiscalización Eléctrica – GFE OSINERGMIN Mayo, 2016

26

ESTADO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA DE CENTRALES DE GENERACIÓN ELÉCTRICA "EN CONSTRUCCIÓN" Ítem 1 2 3 4

5

6

7

Tipo de contrato de la Central

Proyecto

L.T. 500 kV S.E. Puerto Bravo (Nodo Energético)‐S.E. San José (58 km, simple terna)‐Nodo Energético del Sur Concesión L.T. 72.5 kV S.E. Carpapata III ‐ S.E. Carpapata I (Construcción de: 3,6 MINEM km de línea) L.T. 500 kV S.E. C.T. Ilo 4 (Nodo Energético) ‐ S.E. Montalvo (75 km, Nodo del Sur simple terna) ‐ Nodo Energético del Sur L.T. 60 kV S.E. Chancay ‐ S.E. Huaral (Construcción de 60.5 km de RER (Tercera líneas, simple terna, triangular, S.E. Chancay 13,8/60 kV y S.E. Huaral Subasta) 2 60 kV. Tipo AAAC 300 mm ) Nodo del Sur

Proinversión

Central de Generación

Propietario

Nivel de Capac. de Tensión Transmisión (kV)

Longitud (km)

Ancho de Avance de Faja de Obra (%) Serv. (m)

Puesta en Servicio (Contrato)

Estado (*)

C.T. Nodo Sur Puerto Bravo

Samay I S.A.

500

1200 MVA

58.0

64

100.0%

01.05.2016 En etapa final de construcción

C.H. Carpapata III

Unacem S.A.A.

72.5

15 MVA

3.6

16

96.0%

31.12.2016 En construcción

500

1400 MVA

75.0

64

96.0%

01.03.2017 En construcción

Sindicato Energético S.A.

60

25 MVA

60.5

16

95.5%

En construcción.

Solicitó 31.12.2015 ampliación de plazo por problemas de servidumbre

Cerro del Águila S.A.

220

632,5 MVA c/terna

15.8

25

91.0%

En etapa final de construcción.

20.01.2016 CDA solicitó ampliación de la POC hasta el 30.06.2016

Generación Andina S.A.C.

138

50 MW

58.7

20

86.0%

30.06.206

En construcción

La Virgen S.A.C.

138

92 MW

62.8

25

35.0%

31.01.2016

En construcción.

Solicitó ampliación de la fecha POC

10

18 MVA

0.1

11

95.0%

60

52.4 MW

0.5

16

95.0%

C.T. Nodo Sur Ilo 4 Enersur S.A. C.H. Chancay

L.T. 220 kV S.E. Cerro del Águila ‐ S.E. Campo Armiño (Construcción C.H. Cerro del de: 15,76 km de línea, doble terna. S.E. Cerro del Águila 13,8/220 kV y Águila S.E. Campo Armiño 220 kV.)

L.T. 138 kV S.E. 8 de Agosto ‐ S.E. Tingo María (Construcción de 58,7 RER (Segunda km de línea, simple terna. S.E. 8 de Agosto 138/22.9/13.8 kV y S.E. C.H. 8 de Agosto Subasta) Tingo María 138 kV. Tipo ACAR 350 MCM) L.T. 138 kV S.E. La Virgen ‐ S.E. Caripa (Construcción de: 62,8 km de Concesión línea, simple terna, Triangular, S.E. La Vírgen 13,8/138 kV y S.E. Caripa C.H. La Virgen MINEM 138 kV. Tipo AAAC 300 mm2)

Infraestructuras y C.T. Reserva Fría Energías del Perú Puerto Maldonado S.A.C. Infraestructuras y C.T. Reserva Fría Energías del Perú Pucallpa S.A.C.

En construcción.

Solicitó 29.03.2016 ampliación de la POC de la central hasta el 30.06.2016 En construcción.

Solicitó 03.11.2015 ampliación de la POC de la central hasta el 30.06.2016 Elaborando Estudios de Ingeniería. La concesionaria 04.03.2016 solicitó ampliación de plazo para la POC

8

Reserva Fria

L.E. 10 kV S.E. C.T. Puerto Maldonado ‐ S.E. Puerto Maldonado

9

Reserva Fria

L.T. 60 kV S.E. Pucallpa ‐ Parque Industrial

10

L.T. 60 kV S.E. Huatziroki ‐ S.E. Yurinaki (Construcción de 30,1 km de RER (Segunda línea, simple terna. S.E. Huatziroki 10/22,9/60 kV y S.E. Yurinaki 60 kV. C.H. Huatziroki Subasta) 2 Tipo AAAC 200 mm )

Empresa de Generación Hidraúlica Selva S.A.

60

25 MVA

30.1

16

13.0%

12

L.T. 60 kV S.E. Renovandes H1 ‐ S.E. Yanango (Construcción de 38,2 RER (Segunda km de línea en tres tramos: S.E. Renovandes‐S.E. Chanchamayo, S.E. C.H. Renovandes Subasta) Chanchamayo‐S.E. Yanango Renovandes y S.E. Yanango Renovandes‐ H1 Yanango Edegel)

Empresa de Generación Eléctrica Santa Ana S.R.L.

60

20 MW

38.2

16

5.0%

31.10.2016 En construcción

11

Reserva Fria L.T. 60 kV S.E. C.T. Iquitos Nueva‐S.E. Iquitos Nueva‐S.E. C.T. Iquitos

Genrent del Perú S.A.C.

60

75 MVA

14.3

16

0.0%

La concesionaria viene 17.09.2016 construyendo el pórtico de salida en 60 kV.

Hidroeléctrica Marañon S.R.L.

220

88 MW

39.5

25

0.0%

16.12.2016

220

160 MVA

1.4

25

0.0%

15.12.2017 Proyecto Paralizado

138

30 MVA

10.2

20

0.0%

15.12.2017 Proyecto Paralizado

66

24 MVA

2.7

16

0.0%

Elaborando Estudios de 31.12.2014 Ingeniería. Solicitó ampliación hasta marzo 2018

220

180 MW

0.2

25

0.0%

24.02.2016 El proyecto está atrasado.

C.T. Reserva Fría Iquitos Nueva

L.T. 220 kV S.E. Marañon ‐ S.E. Huaricashash (Construcción de: 39,5 km de línea, simple terna, S.E. Marañon 13,8/220 kV y S.E. C.H. Marañon Huaricashash 220 kV).

13

Concesión MINEM

14

Proinversión

L.T. 220 kV S.E. Pucará (Pampa Hanza) ‐ S.E. Onocora (Construcción de: 1,4 km de línea, simple terna, triangular. S.E. Pucará 13,8/138/220 C.H. Pucará 2 kV y S.E. Onocora 138/220 kV. Tipo ACSR Curlew 523,7 mm )

15

Proinversión

L.T. 138 kV S.E. Acco ‐ S.E. Pucará (Pampa Hanza) (Construcción de: 10,4 km de línea, simple terna, triangular. S.E. Acco 13,8/138 kV y S.E. C.H. Acco 2 Pucará 13,8/138/220 kV. Tipos ACSR Ostrich 176,9 mm )

16

L.T. 66 kV S.E. Manta ‐ S.E. La Pampa (Construcción de 2,7 km de RER (Segunda línea, simple terna. S.E. Manta 6,3/66 kV y S.E. La Pampa 66 kV. Tipo C.H. Manta Subasta) 2 ACSR 160 mm )

17

Concesión MINEM

L.T. 220 kV S.E. Nueva Esperanza ‐ S.E. Zorritos (Construcción de 0,22 C.T. Nueva km de línea, simple terna) Esperanza

Empresa de Generación Hidroeléctrica del Cusco S.A. Empresa de Generación Hidroeléctrica del Cusco S.A. Peruana de Inversión en Energía Renovable S.A. Empresa Eléctrica Nueva Esperanza S.R.L.

En desarrollo preliminares

de

obras

27

Ítem

Tipo de contrato de la Central

18

Concesión MINEM

19

20

Proyecto

Central de Generación

Propietario

L.T. 66 kV S.E. Chacas ‐ S.E. Carhuaz (Construcción de: 44 km de línea, Corporación Minera C.H. Centauro I y III S.E. Chacas 6,9/60 y S.E. Carhuaz 60 kV) del Perú S.A. L.T. 66 kV S.E. Potrero ‐ S.E. Aguas Calientes (Construcción de 5 km Empresa Eléctrica RER (Tercera de línea, simple terna. Construcción de S.E. Potrero 30/60 kV y S.E. C.H. Potrero Agua Azul S.A. Subasta) Aguas Calientes 60 kV) L.T. 66 kV S.E. Yarucaya ‐ S.E. Andahuasi (Construcción de 21 km de Huaura Power Group RER (Tercera línea, simple terna. Construcción de S.E. Yarucaya (13,8/66 kV) y C.H. Yarucaya S.A.C. Subasta) ampliación de S.E. Andahuasi (66 kV))

Nivel de Capac. de Tensión Transmisión (kV)

Longitud (km)

Ancho de Avance de Faja de Obra (%) Serv. (m)

Puesta en Servicio (Contrato)

Estado (*)

66

20 MW

44.0

16

0.0%

21.03.2016 El proyecto está atrasado.

66

20 MW

5.0

16

1.0%

En etapa de Estudio de 31.12.2016 Ingeniería de Detalle. La obra se inició el 04.01.2016.

66

20 MVA

21.0

16

0.0%

31.12.2016

21

Concesión MINEM

L.T. 60 kV S.E. Runatullo III ‐ S.E. Tulumayo IV (Construcción de 7,5 C.H. Tulumayo IV km de línea)

Egejunín Tulumayo IV S.A.C.

60

60 MW

7.5

16

0.0%

22

Concesión MINEM

L.T. 220 kV S.E. Tulumayo IV ‐ T8 (L.T. 220 kV S.E. Runatullo III ‐ S.E. C.H. Tulumayo IV Concepción (Construcción de 8,1 km de línea)

Egejunín Tulumayo IV S.A.C.

220

195 MW

8.1

25

0.0%

Elaborando Ingeniería.

Estudios

de

Elaborando Estudios de 13.05.2016 Ingeniería. Solicitó ampliación de la POC Elaborando Estudios de 15.05.2017 Ingeniería.

23

RER (Primera L.T. 138 kV S.E. Ángel I ‐ S.E. Ángel II (S.E. 8 de Ángel I 6,6/138 kV y C.H. Ángel I Subasta) S.E. Ángel II 6,6/138 kV)

Generadora de Energía del Perú S.A.

138

19,95 MW

2.1

20

0.0%

31.12.2017

Elaborando Ingeniería.

Estudios

de

24

RER (Primera L.T. 138 kV S.E. Ángel II ‐ S.E. Ángel III (S.E. Ángel II 6,6/138 kV y S.E. C.H. Ángel II Subasta) Ángel III 6,6/138 kV)

Generadora de Energía del Perú S.A.

138

19,95 MW

2.8

20

0.0%

31.12.2017

Elaborando Ingeniería.

Estudios

de

25

RER (Tercera L.T. 138 kV S.E. Ángel III ‐ S.E. San Gabán (S.E. Ángel III 6,6/138 kV y C.H. Ángel III Subasta) S.E. San Gabán 138 kV)

Generadora de Energía del Perú S.A.

138

19,95 MW

3.6

20

0.0%

31.12.2017

Elaborando Ingeniería.

Estudios

de

26

RER (Tercera L.T. 60 kV S.E. Carhuac ‐ S.E. Callahuanca (Construcción de 25,5 km, C.H. Carhuac Subasta) simple terna)

Andean Power S.A.

60

25 MVA

25.5

16

0.0%

07.11.2018

Elaborando Ingeniería.

Estudios

de

27

L.T. 138 kV S.E. Santa Lorenza ‐ L.T. Paragsha 2‐Huánuco Empresa de RER (Tercera (Construcción de 1,21 km, simple terna + 2.88 km, doble terna. S.E. C.H. Santa Lorenza Generación Eléctrica Subasta) Santa Lorenza 13.8/138 kV y S.E. Paragsha 2 138 kV.) Santa Lorenza S.A.C.

138

75 MVA

4.1

20

1.0%

30.12.2018

En etapa inicial de construcción.

La obra se inició el 01.04.2016.

Electro Zaña S.A.C.

60

13 MW

50.3

16

0.0%

31.12.2018

Elaborando Ingeniería.

Estudios

de

C.H. Molloco

Generadora Eléctrica Molloco S.A.C.

220

180 MVA

27.5

25

0.0%

17.10.2020

Elaborando Ingeniería.

Estudios

de

C.H. Belo Horizonte

Odebrecht

220

180 MW

19.5

25

0.0%

30.12.2021

Elaborando Ingeniería.

Estudios

de

C.H. Tulumayo V

Egejunín Tulumayo V S.A.C.

220

100 MVA

9.2

25

0.0%

15.09.2021

Elaborando Ingeniería.

Estudios

de

C.H. Tarucani

Tarucani Generating Company S.A.

138

115 MW

57.7

20

‐‐

28

RER (Tercera L.T. 60 kV S.E. Zaña ‐ S.E. Cayalti (Construcción de: 50,3 km de línea, C.H. Zaña Subasta) simple terna. Triangular, S.E. Zaña 6.9/60 kV y S.E. Cayalti 60 kV.)

29

Proinversión

30

Concesión MINEM

31

Concesión MINEM

32

Concesión MINEM

Donde: L.T: L.E. C.H. C.T. C.S. C.E.

L.T. 220 kV S.E. Soro ‐ S.E. Huambo (Construcción de: 21 km de línea, doble terna, S.E. Soro (13,8/220 kV), la S.E. Llatica (13,8/220 kV) y la S.E Huambo (220 kV)) L.T. 220 kV S.E. Belo Horizonte ‐ S.E. Tingo María (Construcción de: 19,5 km de línea, simple terna, S.E. Belo Horizonte 13,8/220 kV y S.E. Tingo María 220 kV.) L.T. 220 kV S.E. Tulumayo V ‐ S.E. Tulumayo IV (Construcción de 9,18 km de línea) L.T. 138 kV S.E. Tarucani ‐ S.E. Majes (Construcción de: 57,7 km de línea. S.E. Tarucani 13,8/13,8/138 kV y S.E. Majes 138 kV. Tipo AAAC 2 283 mm ) Total

Línea de Transmisión Línea Eléctrica Central Hidroeléctrica Central Termoeléctrica Central Solar Fotovoltaica Central Eólica

07.06.2015 Contrato Suspendido

759.4 Unidad de Supervisión de Post Privatización ‐ USPP Gerencia de Fiscalización Eléctrica – GFE OSINERGMIN Mayo, 2016

28

8. FICHAS TÉCNICAS DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Mayo 2016

29

8.1 LÍNEAS DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Mayo 2016

30

LÍNEA DE TRANSMISIÓN 500 kV MANTARO‐MARCONA‐SOCABAYA‐MONTALVO (MAMO)

DENOMINACIÓN

L.T. 500 KV MANTARO–MARCONA–SOCABAYA–MONTALVO

EMPRESA CONCESIONARIA

CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. (CTM)

SUBESTACIONES ASOCIADAS UBICACIÓN SUBESTACIONES Departamento Provincias Distrito Altitud DATOS DE LA LÍNEA Mantaro‐Marcona‐Socabaya‐Montalvo Tensión Capacidad Longitud Mantaro‐Campo Armiño Tensión Capacidad Longitud Socabaya Nueva‐Socabaya Existente Tensión Capacidad Longitud Conductor Cable de Guarda DATOS DE CONTRATO Firma del Contrato de Concesión SGT Puesta en Operación Comercial (POC) Monto de Inversión (Oferta)

 S.E. Mantaro Nueva (Colcabamba) y S.E. Socabaya Nueva (Yarabamba)  S.E. Campo Armiño, S.E. Poroma y S.E. Montalvo (Ampliaciones).  S.E. Socabaya Existente y S.E. Cerro Verde S.E. Colcabamba S.E. Poroma S.E. Yarabamba S.E. Montalvo Huancavelica Ica Arequipa Moquegua Tayacaja Nazca Arequipa Mariscal Nieto Colcabamba Vista Alegre Socabaya Moquegua 2 293 msnm 559 msnm 2 343 msnm 1 392 msnm Valores Nominales Valores en Contingencia Simple terna .Simple terna 500 kV 550 kV (máxima tensión) 1 400 MVA 1 820 MVA 900 km 900 km Simple terna Simple terna 220 kV 245 kV (máxima tensión) 1 000 MVA 1 300 MVA 3 km 3 km Simple terna Simple terna 220 kV 245 kV (máxima tensión) 600 MVA 780 MVA 9,7 km 9,7 km 500 kV ACAR (800, 900, 1 000 MCM); 220 kV ACAR (550, 1 250 MCM) 1 OPWG Fibra Óptica + 1 Convencional HITOS .

EIA 06.11.2015 26.09.2013 Cierre Financiero 26.09.2015 26.11.2016 Llegada de Equipos 26.06.2016 278,4 MM US$ POC 26.11.2016 Unión de Empresas Supervisoras – UES (HMV Perú y CONCOL Perú)

Ubicación de la Línea Eléctrica

Muros cortafuegos en la S.E. Poroma

SUPERVISIÓN DE LA OBRA INFORMACIÓN RELEVANTE  El proyecto comprende la construcción de la L.T. 500 kV Mantaro (Colcabamba)‐Marcona (Poroma), simple terna de 360 km; L.T. 500 kV Marcona (Poroma)‐Socabaya (Yarabamba), simple terna de 454 km; L.T. 500 kV Socabaya (Yarabamba)‐Montalvo, simple terna de 98 km. Enlace en 220 kV Colcabamba‐Campo Armiño, simple terna de 2,6 km y Enlace en 220 kV Yarabamba‐Socabaya, doble terna de 3,6 km.  El Cierre Financiero se efectuó el 02.09.2015.  El EIA se aprobó el 06.11.2015 con R.D. N° 403‐2015‐MEM/DGAAE.  Las obras se iniciaron el 09.11.2015.  El 07.04.2016 ocurrió un accidente en el montaje de la Torre 747 en la zona de Majes‐Arequipa (cuatro trabajadores con incapacidad parcial temporal y uno fallecido). Osinergmin ha efectuado la inspección del mismo los días 14 y 15.04.2016.  El avance en la construcción es: Líneas de Transmisión: montaje de 615 torres (32 %) y Obras Civiles Subestaciones: (37,5%).  El avance global del proyecto es de 59,3%, que incluye la Ingeniería, Fabricación, Suministro de Equipos, Gestión Predial y Servidumbres, Aprobación del EIA y construcción.  La POC según Contrato está prevista para el 26.11.2016; la Concesionaria ha solicitado ampliación de plazo hasta el 07.06.2017, la misma que está siendo evaluada por el MINEM.

Obras civiles en la S.E. Yarabamba

DIAGRAMA UNIFILAR DEL PROYECTO

Vista panorámica de la S.E. Colcabamba

Montaje de torre T‐38

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Mayo 2016

31

LÍNEA DE TRANSMISIÓN 220 kV CARHUAQUERO‐CAJAMARCA NORTE‐CÁCLIC–MOYOBAMBA

DENOMINACIÓN EMPRESA CONCESIONARIA SUBESTACIONES ASOCIADAS UBICACIÓN SUBESTACIONES Departamento Provincias Distrito Altitud .

Departamento Provincias Distrito Altitud DATOS DE LA LÍNEA Carhuaquero‐Cajamarca Norte Cajamarca Norte‐Cáclic Cáclic‐Moyobamba Conductor Cable de Guarda DATOS DE CONTRATO Firma de Contrato de Concesión SGT Puesta en Operación Comercial (POC) Monto de Inversión (Oferta)

L.T. 220 KV CARHUAQUERO ‐ CAJAMARCA NORTE ‐ CÁCLIC – MOYOBAMBA Y SUBESTACIONES (L.T. 220 KV CCNCM) CONCESIONARIA LÍNEA TRANSMISIÓN CCNCM SAC (COBRA PERÚ S.A.)  S.E. Carhuaquero y S.E. Cajamarca Norte (Ampliaciones)  S.E. Cáclic y S.E. Moyobamba (Nuevas).

S.E. Carhuaquero S.E. Cajamarca Norte Cajamarca Cajamarca Chota Cajamarca Llama Cajamarca 375 msnm 3 606 msnm S.E. Cáclic Nueva S.E. Moyobamba Nueva (Chachapoyas) (Fernando Belaunde Terry) Amazonas San Martin Chachapoyas Moyobamba Cáclic Moyobamba 375 msnm 854 msnm Capacidad Contingencia Longitud 300 MVA 360 MVA 95,78 km 220 MVA 264 MVA 159,28 km 220 MVA 264 MVA 110,17 km ACAR 750 y 1 200 MCM 1 OPGW 36 fibras y 1 Convencional EHS HITOS .

EIA 16.03.2013 Cierre Financiero 12.12.2016 Llegada de Equipos 106,8 MM US$ POC DESSAU S&Z. INSPECTOR

Ubicación de la Línea Eléctrica

16.01.2015 16.03.2015 13.07.2016 12.12.2016 CENERGIA

SUPERVISORA DE LA OBRA INFORMACIÓN RELEVANTE  Construcción de L.T. 220 kV Carhuaquero‐Cajamarca Norte–Cáclic‐Moyobamba, simple terna; ampliación S.E. Carhuaquero y Cajamarca Norte; y construcción de S.E. Cáclic y S.E. Fernando Belaunde (Moyobamba).  La DGAAE aprobó el Estudio de Impacto Ambiental (R.D. N° 439‐2014‐MEM/DGAAE del 23.12.14).  Las obras del proyecto se iniciaron el 20.03.2015.  El 25.07.15, la concesionaria presentó al MINEM la Ingeniería Definitiva, la cual ha sido aprobada.  Avances en las subestaciones: o S.E. Belaunde Terry: Se han iniciado el montaje de los equipos de patio, avance global 80%. o S.E. Cáclic: Se continúa con las obras civiles, avance global 58%. o S.E. Cajamarca Norte: Pendiente montaje de equipos, avance global 29%. o S.E. Carhuaquero: Se inició montaje de equipos, avance global 60%.  Avances en la LT: Tramo I, 59%; Tramo II, 59%; Tramo III, 56% y Tramo IV 0%. Se tienen 543 torres montadas de 845 torres.  El proyecto tiene un avance global de 69,5%.  Con carta CCNCM‐2015‐0089 enviada al MINEM el 16.10.15, la Concesionaria presentó el “Nuevo Cronograma de Ejecución del Proyecto”, solicitando ampliación de plazo por 313 días por demoras en la aprobación de la Ingeniería Definitiva.  La Puesta en Operación Comercial (POC) se reprogramó para el 12.12.2016 (el MIMEM mediante R.M. N° 169‐2016/MEM‐DM aprobó la extensión de plazo por 210 días calendario para los Hitos 3 y 4 del Anexo 7 del Contrato de Concesión (llegada de equipos y POC).

Vista panorámica de la S.E. Belaunde Terry

DIAGRAMA UNIFILAR DEL PROYECTO

Vista panorámica de la S.E. Cáclic

Cimentación de las bases de equipos en la S.E. Carhuaquero

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Mayo 2016

32

LÍNEA DE TRANSMISIÓN 220 kV MACHUPICCHU–QUENCORO–ONOCORA‐TINTAYA

DENOMINACIÓN EMPRESA CONCESIONARIA SUBESTACIONES ASOCIADAS UBICACIÓN SUBESTACIONES Departamento Provincias Distrito Altitud DATOS DE LA LÍNEA L.T. 220 kV Suriray – Kayra (1 circuito) L.T. 220 kV Kayra – Onocora (1 circuito) L.T. 220 kV Onocora – Tintaya (2 circuitos) L.T. 138 kV Kayra ‐ Quencoro Existente (1 c)

L.T. 220 KV MACHUPICCHU‐QUENCORO‐ONOCORA‐TINTAYA ATN 3 S.A.  S.E. Suriray y Tintaya (Ampliaciones).  S.E. Quencoro y S.E. Onocora (Nuevas) S.E. Quencoro Nueva (Kayra) S.E Onocora Nueva Cuzco Cuzco Espinar Canchis San Gerónimo Sicuani 3 360 msnm 3 560 msnm Capacidad

Contingencia

Longitud

Tipo

300 MVA 300 MVA 300 MVA 150 MVA

360 MVA 360 MVA 360 MVA 180 MVA

153 km 116 km 84,9 km 1,9 km

Triangular Triangular Vertical ‐

Conductor

ACSR Gannet 377,8 mm2‐677 MCM, Dos (2) por fase

Cable de Guarda

1 OPGW y 1 Convencional

DATOS DE CONTRATO Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial (POC) Monto de Inversión (Oferta)

.

13.06.2013 25.12.2016 114,3 MM US$

SUPERVISORA DE LA OBRA

DESSAU S&Z

Ubicación de la Línea Eléctrica

HITOS EIA Cierre Financiero Llegada de Equipos POC

25.08.2015 24.12.2015 13.03.2016 25.12.2016

INFORMACIÓN RELEVANTE  El proyecto comprende la construcción de la L.T. 220 kV Suriray‐Onocora (simple terna, 300 MVA, 269 km); L.T. 220 kV Onocora‐Tintaya (doble terna, 300 MVA, 85 km); Ampliación de la S.E. Suriray y S.E. Tintaya; construcción de la S.E. Quencoro Nueva (Kayra) y S.E. Onocora y el Enlace en 138 kV Quencoro Nueva (Kayra)‐Quencoro Existente (simple terna, 150 MVA, 2 km).  La línea que se inicia en la S.E. Suriray permitirá transportar parte de la energía generada, principalmente por la C.H. Machupicchu II (99 MW) y la C.H. Santa Teresa (98 MW).  Con Carta COES/D/DP‐1590‐2014 de 03.11.2014 se aprobó el Estudio de Pre Operatividad.  Con R.D. N° 281‐2015‐MEM/DGAAE del 24.08.2015 se aprobó el EIA del proyecto.  La construcción del proyecto se inició el 25.08.2015.  Se ha firmado Convenios de Conexión con REP y CTM (S.E. Suriray). Pendiente con TESUR (S.E. Tintaya).  La Concesión Definitiva se solicitó el 31.08.2015 con carta ATN3.GG.236.2015. Está pendiente su obtención.  El Ministerio de Cultura aprobó el Proyecto de Evaluación Arqueológica.  La Ingeniería de Detalle de la línea tiene un avance de 99,4% y de las subestaciones 84,8%.  El MINEM solicitó opinión al Osinergmin respecto a la solicitud de ampliación de la fecha de POC por 499 días calendarios debido a razones de fuerza mayor (conflictos sociales en la zona y demora en la aprobación del EIA). El MINEM otorgó 134 días de ampliación de plazo, que se cumple el 25.12.2016.  Está en ejecución el plan de desbosque y remediación.  El MINEM ha suspendido los plazos del proyecto en 150 días calendario o hasta la aprobación de la Concesión Definitiva, lo que ocurra primero.  El proyecto tiene un avance de 44%.  La POC, con la ampliación de plazo aprobada por el MINEM es el 25.12.2016.

S.E. Quencoro (Pórtico de la Ampliación)

Montaje de la Torre T 220

DIAGRAMA UNIFILAR DEL PROYECTO

153 km

220 kV

220 kV S.E. ONOCORA (En Construcción)

S.E. KAYRA (En Construcción)

20 MVAR

84.9 km

116 km

Perfiles en Almacén Izcuchaca

120/120/13,5 MVA

220 kV S.E. TINTAYA NUEVA (En Construcción)

138 kV 1.9 km

220 kV

S.E. SURIRAY

S.E. 138 kV QUENCORO

L-1005/2 (101 km)

L-1005/1 (87.5 km)

138 kV S.E. 138 kV TINTAYA

S.E. 138 kV COMBAPATA

Montaje de la Torre T 221

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Mayo 2016

33

LÍNEA DE TRANSMISIÓN 220 KV MOYOBAMBA – IQUITOS

DENOMINACIÓN EMPRESA CONCESIONARIA

L.T. 220 kV MOYOBAMBA–IQUITOS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN PERUANAS S.A.C.  S.E. Moyobamba Nueva (220 kV), S.E. Iquitos Nueva (220/60 kV) y S.E. Intermedia (220 kV)  S.E. Iquitos Existente (60 kV) – Electro Oriente S.A. S.E. Moyobamba Nueva S.E. Intermedia S.E. Iquitos Nueva San Martín Loreto Loreto Moyobamba Maynas Maynas Moyobamba Iquitos Iquitos 908 msnm 130 msnm 93 msnm

SUBESTACIONES ASOCIADAS UBICACIÓN SUBESTACIONES Departamento Provincias Distrito Altitud DATOS DE LA LÍNEA

Tensión de operación nominal Tensión máxima de operación Capacidad Longitud Número de Ternas Faja de Servidumbre CONDUCTOR

S.E. Moyobamba Nueva – S.E. Intermedia

S.E. Intermedia –S.E. Iquitos Nueva

S.E. Iquitos Nueva – S.E. Iquitos Existente

220 kV 245 kV 150 MVA 387 km Simple Terna 25 m

220 kV 245 kV 150 MVA 201 km Simple Terna 25 m

60 kV 72,5 kV 150 MVA 8 km Doble Terna 16 m

AAAC – 800 MCM

CABLE DE GUARDA

1 OPGW + 1 EHS 70 MM2

HITOS

EIA 06.10.2014 Cierre Financiero 06.02.2019 Llegada de Equipos 499,2 MM US$ POC Consultora Colombiana S.A. (CONCOL)

DATOS DE CONTRATO Firma del Contrato Puesta en Operación (POC) Monto de Inversión (Oferta)

Ubicación de la Línea Eléctrica

06.08.2016 06.10.2016 06.08.2018 06.02.2019

SUPERVISOR DE OBRA INFORMACIÓN RELEVANTE  El proyecto comprende la construcción de la L.T. 220 kV Moyobamba Nueva‐S.E. Intermedia (simple terna, 430 km), L.T. 220 kV S.E. Intermedia‐S.E. Iquitos Nueva (simple terna, 201 km), L.T. 60 kV. S.E. Iquitos Nueva‐S.E. Iquitos Existente; Ampliación de la S.E. Iquitos Existente; construcción de la S.E. Moyobamba Nueva, S.E. Intermedia y S.E. Iquitos Nueva.  El 07.10.2015 LTP entregó al MINEM el Estudio de Ingeniería a nivel definitivo, para su revisión.  Aún no existe acuerdo entre el MINEM, LTP, GENRENT y Electro Oriente, sobre los enlaces 60 kV entre la S.E. Iquitos Nueva, C.T. Reserva Fría de Iquitos y las SS.EE Iquitos Existente y Santa Rosa de ELOR.  El 30.06.2015 se entregó el EIA a la DGAAE para su evaluación.  El Estudio de Pre Operatividad fue presentado al COES en la primera semana de octubre 2015.  Al 22.10.2015 se ha obtenido el CIRA del Sector 1 y Sector 2.  La ubicación de la S.E. Iquitos Nueva 220/60 kV ha sido fijada en el poblado de Manacamiri, en un área de 10 Ha.  El 16.02.2016 se han efectuado pruebas mecánicas de instalación de pilotes helicoidales en la torre N° 67.  Con documento N° 0074‐2016‐LTP del 21.04.2016, LTP ha solicitado al MINEM una Medida Cautelar de Suspensión del Proceso del EIA que conduce la DGAAE, por que los interesados del proyecto (MINEM, ELOR, COES, LTP) estarían de acuerdo en variar el Punto de Conexión del Enlace 60 kV hacia la S.E. Santa Rosa (ELOR).  El 03.05.2016 la DGAAE, mediante R.D. N° 139‐2016‐MEM/DGE, resolvió desaprobar el EIA del Proyecto.  Aún no se ha iniciado la construcción de la obra.  El avance global del proyecto es de 17%.  La POC según el Contrato está prevista para el 06.02.2019.

Terreno para S.E. Iquitos Nueva

Patio de Llaves S.E. Iquitos Existente

DIAGRAMA UNIFILAR DEL PROYECTO

220 kV

220 kV 430 km

220 kV 201 km

10 kV

40 MVAR

S.E. IQUITOS NUEVA

S.E. INTERMEDIA

60 MVAR 26 MVAR C.S.

40 MVAR

60 MVAR

26 MVAR C.S.

185/185/30 MVA

Equipo Básico para Instalación de Pilotes

SVC

S.E. MOYOBAMBA NUEVA

60 kV

S.E. IQUITOS EXISTENTE

60 kV

5.2 km

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Mayo 2016

Prueba de Instalación de Pilotes

34

LÍNEA DE TRANSMISIÓN 220 KV LA PLANICIE–INDUSTRIALES

DENOMINACIÓN

L.T. 220 kV LA PLANICIE–INDUSTRIALES

EMPRESA CONCESIONARIA

CONSORCIO TRANSMANTARO– CTM

SUBESTACIONES ASOCIADAS

 S.E. La Planicie (220 kV)  S.E. Industriales (220/60 kV)

UBICACIÓN Departamento Provincias Distrito Altitud

S.E. La Planicie Lima Lima Cieneguilla 620 msnm

DATOS DE LA LÍNEA Tensión Capacidad de Diseño Capacidad de Emergencia Longitud Configuración Conductor

Tramo Aéreo 220 kV 400 MVA por circuito 520 MVA por circuito 12,1 km Doble Terna Vertical AAAC 2x380 mm2

DATOS DE CONTRATO Firma del Contrato de Concesión SCT Puesta en Operación Comercial Monto de Inversión (Oferta) SUPERVISOR DE OBRA

S.E. Industriales Lima Lima Ate Vitarte 250 msnm

11.09.2014 11.09.2016 35,3 MM US$

Tramo Subterráneo 220 kV 400 MVA por circuito 520 MVA por circuito 5,2 km Horizontal Cable XLPE 1600 mm2 HITOS EIA Cierre Financiero Llegada de Equipos POC

Ubicación de la Línea Eléctrica

11.09.2015 11.11.2015 (cumplió) 11.05.2016 (cumplió) 11.09.2016

Consorcio Supervisor Transmantaro

INFORMACIÓN RELEVANTE  El proyecto comprende la construcción de la L.T. 220 kV La Planicie‐Industriales (doble terna, 17,8 km) y Ampliación de la S.E. Planicie y S.E. Industriales (instalación de dos celdas de línea en 220 kV en la S.E. Industriales, que es propiedad de Luz del Sur e Instalación de dos celdas de línea en 220 kV en la S.E. La Planicie.  La línea tendrá una longitud total de 17,8 km (12,1 km de tramo aéreo y 5,2 km de tramo subterráneo) y una capacidad de 400 MVA por circuito.  La Supervisión está a cargo del Consorcio Supervisor Transmantaro (CST).  CONCOL presentó el diseño electromecánico, plantillado, trazado y replanteo, estudios de suelos y geología de detalle, especificaciones técnicas, lo cual está en revisión.  La concesionaria solicitó ampliación de plazo para el cumplimiento de los Hitos: Aprobación de EIA hasta el 01.12.2015 y POC hasta el 28.11.2016, lo cual está pendiente de respuesta.  La Ingeniería de Detalle de la S.E. La Planicie tiene un avance de 99% y de la S.E. Industriales de 98%.  El 13.04.16 la DGAAE entregó a CTM, las observaciones al EIA, CTM ha entregado el 09.05.16 el levantamiento de observaciones.  Existe atraso en la aprobación del Instrumento Ambiental.  Predial: Avance de longitud de línea 97,2%, avance en negociaciones 64,1%.  Los suministros del proyecto están en la ciudad de Lima.  La construcción de este proyecto, comenzará luego de la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA).  CTM ha informado que ha convenido con la empresa Supervisora CST la suspensión del Contrato de Supervisión hasta que se apruebe el EIA. Se solicitará a CTM el detalle de los motivos de la suspensión del Contrato de Supervisión.  Aún no se ha iniciado la construcción de la obra.  El proyecto tiene un avance a la fecha del 48,9% (ingeniería, servidumbres y procura).  La POC está prevista para el 11.09.2016, CTM ha solicitado ampliación de plazo por el retraso en la aprobación del EIA.

DIAGRAMA UNIFILAR DEL PROYECTO

S.E. INDUSTRIALES

220 kV AAAC 2x380 mm²

Bobinas de conductores subterráneos

S.E. LA PLANICIE

Área de Demanda del Proyecto

220 kV XLPE 1600 mm²

11.7 km AAAC 2x380 mm²

4.9 km XLPE 1600 mm²

11.7 km

4.9 km

Ferretería de la L.T. 220 kV La Planicie – Industriales

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Mayo 2016

35

LÍNEA DE TRANSMISIÓN 220 KV FRIASPATA–MOLLEPATA

DENOMINACIÓN EMPRESA CONCESIONARIA

L.T. 220 kV FRIASPATA–MOLLEPATA CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. (CTM)

SUBESTACIONES ASOCIADAS

 S.E. Friaspata (220 kV)  S.E. Mollepata (220 kV) S.E. Friaspata Huancavelica Huancavelica Huancavelica 3 600 msnm

UBICACIÓN Departamento Provincias Distrito Altitud DATOS DE LA LÍNEA Tensión Capacidad de Diseño Capacidad de Emergencia Longitud Configuración Conductor Cable de guarda DATOS DE CONTRATO Firma del Contrato de Concesión SCT Puesta en Operación Comercial Monto de Inversión (Oferta) |SUPERVISOR DE OBRA

S.E. Mollepata Ayacucho Huamanga Ayacucho 2 976 msnm

220 kV 250 MVA por circuito 325 MVA por circuito 91 km Simple Terna Triangular AAAC 1 OPGW y 1 Convencional HITOS

EIA 19.11.2014 Cierre Financiero 19.12.2016 Llegada de Equipos 25,9 MM US$ POC CESEL S.A.

19.11.2015 19.03.2016 19.07.2016 19.12.2016

Ubicación de la Línea Eléctrica

INFORMACIÓN RELEVANTE  La L.T. 220 kV Friaspata – Mollepata, forma parte del Plan de Inversiones 2013‐2017 y pertenece al Sistema Complementario de Transmisión.  El proyecto comprende la construcción de lo siguiente: o L.T. 220 kV Friaspata–Mollepata, en simple terna, de aproximadamente 91 km de longitud. o Ampliación de la S.E. existente Friaspata (también conocida como Huancavelica) o Ampliación de la S.E. existente Mollepata.  El proyecto está en etapa de Estudios de Ingeniería y elaboración del Estudio de Impacto Ambiental (EIA).  La concesionaria ha solicitado una ampliación de plazo de 81 días para el cumplimiento del Hito Puesta en Operación Comercial, debido a la demora en la respuesta al PPC (Plan de Participación Ciudadana), con esta ampliación la POC sería el 10.03.2017.  Se están realizando las negociaciones con los propietarios/posesionarias para la servidumbre de la línea.  Se tiene 100% de avance en la Ingeniería de Detalle de la línea y 50% de las subestaciones.  Se han realizado negociaciones con 12 Comunidades Campesinas relativo a 101 torres, equivalente a 53%.  Se está evaluando el cambio de configuración de la S.E. Friaspata derivada de la Ampliación 17 (REP), a GIS;  Se seleccionó a Hyosung y a ABB como el proveedor del transformador y reactor, respectivamente.  Se ha solicitado a CTM la atención de las desviaciones de la Ingeniería respecto al Anexo N° 1.  Aún no se ha iniciado la construcción de la obra.  El proyecto registra un avance global de 45,5%.  La POC según Contrato es el 19.12.2016; CTM ha solicitado la modificación de la POC para el 10.03.2017.

Área de Demanda del Proyecto

DIAGRAMA UNIFILAR DEL PROYECTO

Trazo L.T. 220 kV Friaspata‐Mollepata

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Mayo 2016

36

SUBESTACIÓN ORCOTUNA 220/60 kV

DENOMINACIÓN

SUBESTACIÓN ORCOTUNA 220/60 kV

EMPRESA CONCESIONARIA

CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. (CTM)

SUBESTACIONES ASOCIADAS

S.E. Orcotuna (220/60 kV) S.E. Orcotuna Junín Concepción Orcotuna 3 340 msnm

UBICACIÓN Departamento Provincia Distrito Altitud DATOS DE LA LÍNEA ENLACE Tensión Capacidad de Diseño Capacidad de Emergencia Longitud

Configuración Conductor Cable de guarda

220 kV 250 MVA por circuito 325 MVA por circuito 5,74 km (Enlace 220 kV entre S.E. Orcotuna y L.T. 220 kV Huayucachi – Huanza – Carabayllo) Doble Terna Vertical AAAC 2 OPWG HITOS

EIA 19.11.2015 19.11.2014 Cierre Financiero 19.03.2016 19.12.2016 Llegada de Equipos 19.07.2016 12,8 MM US$ POC 19.12.2016 CESEL S.A.

DATOS DE CONTRATO Firma del Contrato Puesta en Operación Comercial Monto de Inversión (Oferta)

SUPERVISOR DE OBRA INFORMACIÓN RELEVANTE  La S.E. Orcotuna, forma parte del Plan de Inversiones 2013‐2017 y pertenece al Sistema Complementario de Transmisión.  El proyecto comprende la construcción de las siguientes instalaciones:  S.E. Orcotuna Nueva 220/60 kV, de 50 MVA.  L.T. 220 kV de enlace entre la L.T. 220 kV Huayucachi – Huanza ‐ Carabayllo y la S.E. Orcotuna Nueva, en doble terna (para esta derivación se seccionará la L.T. 220 kV Huayucachi‐Huanza‐Carabayllo en un punto cercano a la ubicación de la nueva S.E.)  Se emitió el CIRA de la S.E. Orcotuna y su variante de conexión, el 12.05.2015.  La empresa CESEL S.A. es la Supervisora del proyecto.  El proyecto está en etapa de Estudios de Ingeniería y elaboración del Estudio de Impacto Ambiental (EIA).  La ingeniería de la L.T. tiene un avance de 100% mientras que el de la S.E. es de 54%.  El 23.07.2015, se presentó a la DGAAE la Evaluación Ambiental Preliminar (EVAP), la misma que está en proceso de evaluación.  El Estudio de Pre Operatividad se presentó el 07.08.2015; actualmente, se están levantando las observaciones del COES al referido Estudio.  Con Oficio N° 1738‐2015‐MEM/DGE, el MINEM, con opinión del OSINERGMIN y la DGE, concluye que solo debe instalarse el enlace de fibra óptica con cable OPGW, entre las SS.EE Huayucachi ‐ Orcotuna, manteniendo la protección vía onda portadora existente, en el tramo S.E. Huanza ‐ Derivación Orcotuna.  Se ha solicitado a CTM la atención de las desviaciones de la Ingeniería respecto al Anexo N° 1.  Aún no se ha iniciado la construcción de la obra.  El proyecto registra un avance global de 41,4%.  La POC según el Contrato es el 19.12.2016. CTM ha solicitado la modificación de la POC para el 10.03.2017, por el atraso en la aprobación del EIA.

Plano de Ubicación

Área de Demanda del Proyecto

DIAGRAMA UNIFILAR DEL PROYECTO 26,5 km (1)

A SE CARABAYLLO

149,5 km(1)

220 kV

220 kV

SE HUANZA

5,8 km

(1)

SE HUAYUCACHI

C.H. RUNATULLO

RESERVAS

220 kV

SE ORCOTUNA

50/50/15 MVA

60 kV

PARQUE INDUSTRIAL

PARQUE CONCEPCIÓN INDUSTRIAL

XAUXA RESERVAS

Leyenda: Instalaciones a implementarse como parte del proyecto Espacios de reserva que serán previstos en el proyecto

Notas:

(1)

Las longitudes de las líneas de transmisión son referenciales.

Instalaciones existentes

Trazo S.E. Orcotuna

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Mayo 2016

37

LÍNEA DE TRANSMISIÓN 220 KV AZÁNGARO–JULIACA–PUNO

DENOMINACIÓN

L.T. 220 kV AZÁNGARO –JULIACA–PUNO

EMPRESA CONCESIONARIA

TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL SUR S.A.

SUBESTACIONES ASOCIADAS

S.E. Azángaro Nueva (220/138 kV) – Construcción S.E. Juliaca Nueva (220/138 kV) ‐ Construcción S.E. Puno (220 kV) – Ampliación

UBICACIÓN SUBESTACIONES

Departamento Provincias Distrito Altitud

S.E. Azángaro Nueva (Pumiri) Puno Azángaro Azángaro 3 850 msnm

DATOS DE LA LÍNEA Tensión nominal Tensión máxima Capacidad de Transmisión Capacidad en Emergencia Disposición de fases Estructuras Longitud

220 kV 245 kV 450 MVA 585 MVA Triangular Autosoportadas, tipo celosía de acero galvanizado 114 km (Azángaro Nueva‐Juliaca Nueva: 83 km y Juliaca Nueva‐Puno: 31 km)

DATOS DE CONTRATO Firma del Contrato Puesta en Operación Comercial Monto de Inversión (Oferta)

18.06.2015 18.03.2018 36,8 MM US$

SUPERVISOR DE OBRA

Investigación y Control de Calidad S.A. (INCOSA)

S.E. Juliaca Nueva (San Román) Puno San Román Juliaca 3 824 msnm

HITOS EIA Cierre Financiero Llegada de Equipos POC

S.E. Puno

Puno Puno Puno 3 827 msnm

Ubicación de la Línea de Transmisión

18.12.2016 18.04.2017 18.10.2017 18.03.2018

INFORMACIÓN RELEVANTE  El proyecto comprende la construcción de las siguientes instalaciones:  L.T. 220 kV Azángaro – Juliaca ‐ Puno de un solo circuito con los siguientes tramos: Azángaro ‐ Juliaca: 83 km y Juliaca ‐ Puno: 31 km.  L.T. 138 kV de enlace entre las S.E. Azángaro Nueva y existente.  Conexión de la L.T. 138 kV Puno ‐ Juliaca existente a la barra en 138 kV de la S.E. Juliaca Nueva.  Ampliación de la S.E. Puno 220 kV existente.  S.E. Juliaca Nueva 220/138 kV, en configuración doble barra en 220 kV y simple barra en 138 kV.  Ampliación de la S.E. Azángaro 138 kV existente.  S.E. Azángaro Nueva 220/138 kV, en configuración doble barra en 220 kV y simple barra en 138 kV.  El proyecto está en etapa de Estudios de Ingeniería y elaboración del Estudio de Impacto Ambiental (EIA).  La L.T. 220 kV Azángaro–Juliaca–Puno permitirá evacuar al SEIN la energía proveniente del futuro ingreso al sistema de las Centrales Hidroeléctricas Ángel I, II y III y de las Centrales Hidroeléctricas San Gabán I y II, debido a que el actual enlace de 138 kV no tiene capacidad suficiente.  La construcción, comenzará luego de la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA).  El supervisor del proyecto es la empresa Investigación y Control de Calidad S.A. (INCOSA).  El 11.12.2015 se presentó al COES el Estudio de Pre Operatividad. Se ha recibido observaciones de REP, San Gabán y COES, los mismos que están en proceso de subsanación.  La POC según Contrato está prevista para el 18.03.2018.

Recorrido de la Línea de Transmisión

DIAGRAMA UNIFILAR DEL PROYECTO

S.E. JULIACA 138 kV

S.E. AZÁNGARO 138 kV

S.E. PUNO 220/138 kV 24 MVA

47,5 MVA

50 MVA

40 MVA

138 kV

138 kV 78,2 km

2 km

2 km

40 MVA

138 kV 138 kV

120 MVA

138 kV

220 kV

100 MVA

100 MVA

25 MVA

37 km

(3)

S.E. JULIACA NUEVA 220/138 kV

0,9 km

S.E. AZÁNGARO NUEVA 220/138 kV

(2)

220 kV 220 kV

A S.E. Moquegua (L−2030) 83 km

31 km

Esquema de la Línea de Transmisión

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Mayo 2016

38

PRIMERA ETAPA DE LA SUBESTACIÓN CARAPONGO Y ENLACES DE CONEXIÓN A LÍNEAS ASOCIADAS

DENOMINACIÓN

PRIMERA ETAPA DE LA S.E. CARAPONGO Y ENLACES DE CONEXIÓN

EMPRESA CONCESIONARIA

CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. (CTM)

SUBESTACIONES ASOCIADAS

S.E. Carapongo (500/220 kV) – Nueva

UBICACIÓN SUBESTACIONES Departamento Provincias Distrito Altitud DATOS DE LOS ENLACES Tensión Longitud Número de Ternas Configuración Conductor Cable de guarda

S.E. Carapongo Lima Lima Lurigancho 630 msnm Callahuanca ‐ Cajamarquilla 220 kV 1,8 km 4 Vertical Por definir 1 OPGW y 1 EHS

DATOS DE CONTRATO Firma del Contrato Puesta en Operación (POC) Monto de Inversión (Oferta)

11.11.2015 11.03.2018 42,7 MM US$

Huinco – Santa Rosa 220 kV 0,8 km 4 Vertical Por definir 1 OPGW y 1 EHS HITOS Aprobación de EIA Cierre Financiero Llegada de Equipos POC

Chilca ‐ Carabayllo 500 kV 2,8 km 2 Vertical Por definir Dos de tipo OPGW 11.02.2017 11.04.2017 11.10.2017 11.03.2018

Ubicación de la Subestación y Línea Eléctrica

INFORMACIÓN RELEVANTE  La implementación de este Proyecto permitirá afianzar el suministro de energía a la ciudad de Lima, proveniente de las centrales térmicas a gas natural ubicadas en Chilca y de las centrales hidroeléctricas de la cuenca del Río Rímac (Huinco, Callahuanca y Huampaní) por intermedio de esta nueva Subestación.  El proyecto comprende en su primera etapa: o Construcción de la S.E. Carapongo, con 1 banco de autotransformadores, con potencia de 600 MVA (ONAN) 500/220 kV o Construcción de los siguientes enlaces: L.T. 500 kV Chilca – Carabayllo, L.T. 220 kV Callahuanca – Cajamarquilla; y L.T. 220 kV Huinco – Santa Rosa.  La S.E. Carapongo de 500/220 kV, estará ubicada aproximadamente a 2 500 m al noroeste de la Universidad La Unión existente, en una zona eriaza, distrito de Lurigancho, provincia de Lima.  Las estructuras de 500 kV llevarán cuatro conductores por fase y dos cables de guarda, tipo OPGW.  Las estructuras de 220 kV llevarán uno o dos conductores por fase y dos cables de guarda, uno de tipo OPGW y el otro de tipo convencional.  El proyecto considera prever espacio para la implementación de una segunda etapa.  El proyecto fue adjudicado el 22.07.2015, el Contrato de Concesión por 30 años fue firmado el 11.11.2015.  Aún no se ha iniciado la construcción de este proyecto, que comenzará luego de la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA).  Osinergmin ha solicitado a CTM seleccione a la empresa especialista para la Supervisión del Proyecto.  La POC según Contrato es el 11.03.2018.

Ubicación S.E. Santa Rosa

DIAGRAMA UNIFILAR DEL PROYECTO

CALLAHUANCA

220 KV

L-5001 (B)

L-5001 (A)

220 KV 500 KV L-2009 (A)

L-2008 (A)

Ubicación S.E. Chilca L-2001 (B)

500KV

S.E. CARABAYLLO

C.H. HUINCO

500KV

S.E. CHILCA

L-2002 (B) 220 KV

S.E. CARAPONGO L-2009 (B)

L-2008 (B)

L-2001 (A)

220 KV

L-2002 (A)

220 KV

S.E. CAJAMARQUILLA

C.T. SANTA ROSA

LEYENDA Instalaciones a implementar en el Proyecto Variantes a implementar en el proyecto Previsión de espacios en el proyecto Instalaciones 500kV

Nota Los tramos A y B serán reasignados con nuevos códigos de operación por el COES.

Instalaciones Existentes 220 kV

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Mayo 2016

S.E. Chilca Existente

39

LÍNEA DE TRANSMISIÓN 220 KV MONTALVO – LOS HÉROES

DENOMINACIÓN

L.T. 220 kV MONTALVO – LOS HÉROES

EMPRESA CONCESIONARIA

RED ELÉCTRICA INTERNACIONAL S.A.

SUBESTACIONES ASOCIADAS

S.E. Montalvo (500/220 kV) ‐ Ampliación S.E. Los Héroes (220/66 kV) ‐ Ampliación

UBICACIÓN Departamento Provincias Distrito Altitud DATOS DE LA LÍNEA Tensión Capacidad Capacidad en Contingencia Longitud Número de ternas Configuración Conductor Cable de guarda DATOS DE CONTRATO Firma del Contrato Puesta en Operación (POC) Monto de Inversión (Oferta)

S.E. Montalvo Moquegua Mariscal Nieto Moquegua 1 450 msnm

S.E. Los Héroes Tacna Tacna Alto de la Alianza 575 msnm

220 kV 250 MVA 325 MVA 128,8 km 1 Triangular ACRS/AW‐RAIL (516,84 mm2) 1 OPGW 108 mm2 (de 24 fibras)

Pendiente Por definir 20,2 MM US$

Zona de influencia del proyecto

INFORMACIÓN RELEVANTE  El proyecto comprende: o Ampliación del sistema de barras en 220 kV (configuración doble barra) en la S.E. Montalvo. o Implementación de una celda de línea 220 kV a conectarse a la doble barra de la S.E. Montalvo. o Instalación de una celda de línea en 220 kV en la S.E. Los Héroes. o Instalación de dos (2) celdas de transformación en 220 kV, uno para el transformador existente y otro para el transformador nuevo, en la S.E. Los Héroes. o Adecuación de la actual celda línea ‐ transformador en 220 kV, que se utiliza para la línea de Transmisión existente Moquegua‐Los Héroes, a celda de línea. o Instalación del transformador de potencia de 220/66/10,5 kV, en la S.E. Los Héroes, que operará en paralelo con el transformador existente. o Instalación de una celda de transformación en 66 kV. o Nueva Línea de Transmisión 220 kV simple terna Montalvo – Los Héroes.  El objetivo del proyecto es afianzar el suministro eléctrico a la ciudad de Tacna y su área de influencia ante una eventual salida de la L.T. 220 kV Moquegua– Los Héroes.  Según Circular N° 16 del 25.02.2016 el Cierre o Firma de Contrato de este proyecto se efectuará el 24.05.2016 con RED ELÉCTRICA INTERNACIONAL S.A.

Diagrama Unifilar

S.E. Montalvo

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Mayo 2016

40

8.2 AMPLIACIONES DE SISTEMAS DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Mayo 2016

41

AMPLIACIÓN N° 13  CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA S.E. PARIÑAS 220 KV Y TRASLADO DEL REACTOR DESDE LA S.E. TALARA  AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE TRANSMISIÓN DE LA L.T. 220 KV TALARA – PIURA DE 152 A 180 MVA  INSTALACIÓN DE COMPENSACIÓN REACTIVA DE 1x20 MVAR EN 60 KV EN LA S.E. PIURA OESTE

a) Construcción de la Nueva S.E. Pariñas 220 kV y traslado del Reactor desde la S.E Talara b) Ampliación de la Capacidad de Transmisión de la DENOMINACIÓN L.T. 220 kV Talara ‐ Piura de 152 MVA a 180 MVA; y, c) Instalación de Compensación Reactiva 1x20 MVAR en 60 kV en la S.E. Piura Oeste.

EMPRESA CONCESIONARIA Red de Energía del Perú S.A. – REP SUBESTACIÓN ASOCIADA S.E. Pariñas (220 kV) y S.E. Piura Oeste (220 kV) UBICACIÓN S.E. Pariñas (220 kV) S.E. Piura Oeste (220 kV) Departamento Piura Piura Provincias Talara Piura Distrito Pariñas Piura (Carretera a Paita) Altitud 85 msnm 100 msnm DATOS TÉCNICOS

Tensión Nominal 220 kV 220 kV DATOS DEL CONTRATO (Ampliación)

Firma del Contrato 15.05.2012 Puesta en Servicio S.E. Pariñas (220 kV) 19.05.2014 (Hito a) En servicio Puesta en Servicio L.T. 220 kV Talara‐Piura 24.07.2014 (Hito b) En servicio Puesta en Servicio Compensación S.E. Piura 15.01.2014 (Hito c) En servicio Variante Sojo 31.08.2016 (Hito d) Monto de Inversión Real 18,95 MM US$ SUPERVISORA DE LA OBRA DESSAU INFORMACIÓN RELEVANTE  El 15.05.12 el MINEM suscribió con REP la Minuta con la Cláusula Adicional al Contrato Concesión Sistema Transmisión ETECEN‐ETESUR (R.M. N° 218‐2012‐MEM/DM del 09.05.12).  El 15.01.14 se energizó la Compensación Reactiva 1x20 MVAR en 60 kV en SE Piura Oeste (Hito c).  La SE Pariñas entró en servicio el 19.05.2014 (Hito a).  El 24.07.2014 se puso en servicio la L.T. 220 kV Talara‐Piura (Hito b); sin embargo, en el acta de puesta en servicio se consideraron observaciones en los tramos de SOJO y TANGARARA que aún no han sido levantadas, por lo cual su POC estaría pendiente.  Con Oficio N° 1205‐2014‐MEM‐DGE el MEM aprueba la propuesta de REP para la ejecución de un Hito adicional d) “Construcción de la variante de la L.T. 220 kV para el retiro de la zona arqueológica de Sojo y Tangarará”. El Ministerio de Cultura emitió aprobación al Plan de monitoreos arqueológicos presentado para la construcción de la variante.  El MEM emitió oficio comunicando su no aceptación a la adjudicación del postor único para la construcción de la variante de LT en la zona de Sojo y Tangarará. Así mismo solicitó se reinicie el proceso de contratación de la construcción de la variante.  A pedido del MEM, REP envió carta reiterando aprobación para el costo e inicio de la construcción de la variante, ya que se cuenta con aprobación del Inspector. A la espera del Oficio del MEM.  Este hito adicional d) se encuentra paralizado.  El avance de la obra, al mes de mayo, es de 96,36%.  La POC de la Variante Sojo (Hito d)) está prevista para cuatro meses después de la aprobación de los costos, por el MEM (30.09.2016).

Ubicación del Proyecto

Reactor R‐10 ‐ Celda de Conexión en 220 kV‐S.E. Talara

Compensación Reactiva 220 kV‐S.E. Piura Oeste

ESQUEMA UNIFILAR DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN

Compensación Reactiva 220 kV‐S.E. Piura Oeste

Siliconado de equipos ‐ S.E. Pariñas

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Mayo 2016

42

AMPLIACIÓN N° 17     

INSTALACIÓN DE BANCOS DE COMPENSACIÓN CAPACITIVA 2X7 MVAR EN 60 KV EN LA S.E. PUNO CAMBIO DE CONFIGURACIÓN DE BARRAS EN 138 KV DE “T” A “PI” EN LA S.E. COMBAPATA AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN EN LA S.E. PARAMONGA NUEVA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN Y CAMBIO DE CONFIGURACIÓN EN 60 KV DE SIMPLE A DOBLE BARRA EN LA S.E. ICA CAMBIO DE CONFIGURACIÓN EN 220 KV DE SIMPLE A DOBLE BARRA CON SECCIONADOR DE TRANSFERENCIA EN LA S.E. FRIASPATA

DENOMINACIÓN a) Instalación de Bancos de compensación capacitiva 2x7 MVAR en 60 kV en S.E Puno. b) Cambio de Configuración de Barras en 138 kV de “T” a “PI” en la S.E. Combapata. c) Ampliación de la Capacidad de Transformación en la S.E. Paramonga Nueva. d) Ampliación de la Capacidad de Transformación y Cambio de Configuración en 60 kV de simple a doble barra en la S.E. Ica. e) Cambio de Configuración en 220 kV de simple a doble barra con seccionador de transferencia en la S.E. Friaspata.

EMPRESA CONCESIONARIA Red de Energía del Perú S.A. – REP S.E. Puno (220/138/60 kV) S.E. Combapata (138/66/24 kV) SUBESTACIONES ASOCIADAS S.E. Paramonga Nueva (220/138/66/10 kV) – Ampliación S.E. Ica (220/60/10 kV) ‐ Ampliación S.E. Friaspata (220 kV) UBICACIÓN S.E. Puno S.E. Combapata S.E. Ica Departamento Puno Cusco Lima Provincia Puno Canchis Ica Distrito Puno Combapata Parcona Altitud 4150 msnm 3525 msnm 430 msnm UBICACIÓN S.E. Paramonga Nueva S.E. Friaspata Departamento Lima Huancavelica Provincia Barranca Huancavelica Distrito Pativilca Huancavelica Altitud 169 msnm 3730 msnm DATOS DEL CONTRATO (Ampliación)

Firma del Contrato 09.06.2015 (RM N° 276‐2015‐MEM/DM de 01.06.15).

Instalación de Bancos de Compensación 09.08.2016 (Hito a) Cambio de Configuración S.E. Combapata 09.10.2016 (Hito b) Ampliación de S.E. Paramonga Nueva 09.03.2017 (Hito c) Ampliación y cambio Config. en S.E. Ica 09.03.2017 (Hito d) Cambio de configuración S.E. Friaspata 09.03.2017 (Hito e) Monto de Inversión 28,81 MM US$ INFORMACIÓN RELEVANTE  Se adjudicó a J&E consultor predial, Acon consultor ambiental y Pukuni consultor arqueológico.  Se adjudicó a Delcrosa y ABB los EPC de la S.E. Puno y S.E. Combapata respectivamente.  El ITS correspondiente a la S.E. Puno fue aprobado el 05.02.2016.  REP indicó al MINEM que la mejor opción técnica económica es la tecnología GIS para la S.E. Huancavelica.  Aprobaciones Pendientes: MINEM: Ampliación de plazo (S.E. Puno, S.E. Combapata y S.E. Huancavelica).  EPC S.E. Puno: Delcrosa presentó solución para la disposición del banco de condensadores dada las limitaciones de espacio en la SE. Se requerirá mayor plazo.  Combapata: El SENACE envió observaciones al EVAP. Se aguarda respuesta del MC al PMA enviado.  EPC S.E. ICA: Convenio de reubicación de LT de 60 kV con Electrodunas en negociación presupuesto.  EPC S.E. Huancavelica: Siemens presentó optimización de configuración.  Suministros Transformadores ICA y Paramonga: En revisión de diseño.  Inspección MINEM: Se sustenta solicitudes de ampliación de plazo. Inspector elaborará informe.  El avance global de la obra es de 17,8%.

ESQUEMA UNIFILAR DEL HITO C)

S.E. Paramonga Nueva

S.E. Ica

S.E. Puno Existente

Levantamiento de Información Técnica

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Mayo 2016

43

AMPLIACION N° 3

 REPOTENCIACIÓN DE LA L.T. 138 KV AGUAYTÍA‐PUCALLPA E INSTALACIÓN DE COMPENSACIÓN REACTIVA EN LA S.E. PUCALLPA  AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN DE LAS S.E.s. PUCALLPA Y AGUAYTÍA

DENOMINACIÓN a) Repotenciación de la L.T. 138 kV Aguaytía‐Pucallpa, instalación de compensación reactiva en la S.E. Pucallpa (Hito 1 e Hito 3) b) Ampliación de la Capacidad de Transformación de las S.E.s. Pucallpa y Aguaytía (Hito 2 e Hito 4) EMPRESA CONCESIONARIA ISA PERÚ S.A. S.E. Aguaytía (138 kV) SUBESTACIONES ASOCIADAS S.E. Pucallpa (138 kV) UBICACIÓN S.E. Aguaytía S.E. Pucallpa Departamento Ucayali Ucayali Provincias Padre Abad Coronel Portillo Distrito Aguaytía Pucallpa Altitud 280 msnm 154 msnm DATOS TÉCNICOS DE LA L.T.

Denominación L‐1125 Tensión Nominal 138 kV Capacidad Actual 50 MVA Capacidad Nueva‐Emergencia 80 MVA‐96 MVA Ternas Una Conductor AAAC 300 mm² / fase Longitud 130,5 km Tipo de estructuras Torres de celosía DATOS DEL CONTRATO (Ampliación) .

Hitos: 10.09.2014  Hito 1: Repotenciación L.T. 138 kV Pucallpa–Aguaytía 10.06.2015 (en servicio el 06.09.2015)  Hito 2: Repotenciar S.E. Pucallpa .

Instalación de Transformador provisional Pucallpa 10.02.2015 (se cumplió el 15.02.2015) Instalación de Transformador Pucallpa 10.06.2016  Hito 3: Compensación Reactiva S.E. Pucallpa 10.06.2016  Hito 4: Repotenciación S.E. Aguaytía 10.06.2016 Monto Inversión de Oferta 18,44 MM US$ INFORMACIÓN RELEVANTE  El 15.02.15 entró en servicio el transformador provisional 132/60/22.9 kV y 30/30/9 MVA en la S.E. Pucallpa.  Con carta COES/D/DP‐1269‐2015 del 31.07.2015, el COES aprobó el Estudio de Operatividad para la Repotenciación de la L.T. 138 kV Aguaytía‐Pucallpa.  El 06.09.15 se puso en servicio la L.T. 138 kV Aguaytía – Pucallpa repotenciada.  La concesionaria solicitó al MINEM, ampliación de plazo de 39 días para los Hitos 2) y 4) debido a retrasos en la aprobación del instrumento ambiental Informe Técnico Sustentatorio (ITS).  Trabajos en la S.E. Aguaytía: Se continúa la construcción de edificio de control, movimiento de tierras, excavaciones y muro de contención, culminada la base del transformador potencia.  Trabajos en la S.E. Pucallpa: Se ha culminado con el montaje electromecánico el SVC; habiéndose iniciado las pruebas para su integración al SEIN.  Del 09.03 al 20.03.16 se realizó paro regional en Ucayali por lo que se suspendieron los trabajos. La removilización culminó el 28.03.16. ISA ha solicitado ampliación de plazo por este motivo.  El avance del proyecto es de 82,2%.

Vista de la L.T. 138 kV Aguaytía‐Pucallpa

S.E. Pucallpa (SVC) ‐ Patio 13,2 kV ‐ Montaje de columnas y vigas

S.E. Pucallpa (SVC) ‐ Patio SVC

ESQUEMA UNIFILAR DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN

R ep o ten cia ció n L.T. A g ua ytía - P ucallp a: D e 5 0 a 80 M W

138 kV

R ep o tenciac ió n S .E . A g uaytía: T ra n sfo rm ad or 60/60/20 M V A

S.E. PUCALLPA

220 kV

60 kV R ep oten ciación S .E . P ucallp a: Transfo rm ador 55/55/18 M V A

S.E. AG UAYTÍA

138 kV

Instala ción de C o m p ensac ión R eactiva: D e 40 a 4 5 M V A R

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Mayo 2016

S.E. Aguaytía ‐ Patio 220 kV Encofrado de pedestales en Seccionador de apertura

44

AMPLIACION ADICIONAL N° 1 ‐ CTM

CAMBIO DE CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA DE ANILLO 220 KV DE LA SUBESTACIÓN COTARUSE A LA CONFIGURACIÓN INTERRUPTOR Y MEDIO

DENOMINACIÓN Cambio de la Configuración del Sistema de Anillo 220 kV de la S.E. Cotaruse a la Configuración Interruptor y Medio EMPRESA CONCESIONARIA

CONSORCIO TRANSMANTARO S.A.

SUBESTACIONES ASOCIADAS

S.E. Cotaruse (220 kV)

UBICACIÓN Departamento Provincias Distrito Altitud

S.E. Cotaruse Apurímac Aymaraes Cotaruse 4 110 msnm

DATOS DEL CONTRATO (Ampliación) Firma del Contrato Cambio de Configuración en la S.E. Cotaruse Monto Inversión de Oferta

.

19.10.2015 19.04.2017 5,81 MM US$

INFORMACIÓN RELEVANTE  El proyecto comprende principalmente: o Suministro e instalación de cuatro interruptores de tanque muerto. o Suministro e instalación de ocho seccionadores tipo semi pantógrafo sin cuchilla de puesta a tierra. o Suministro e instalación de dos transformadores de tensión capacitivo. o Suministro e instalación de cadena de aisladores de barra de doble retención, conectores de alta tensión y conductor de aluminio para la nueva configuración del sistema de barras. o Suministro, instalación y/o repotenciación de los sistemas de protección, control, medida y servicios auxiliares necesarios.  El 24.01.16 la concesionaria inició la convocatoria para el concurso público para la contratación del diseño, suministro, construcción, montaje, integración capacitación y puesta en servicio del proyecto; se han recibido ofertas y está en etapa de evaluación.  Walsh Perú se encargará de la gestión para la obtención del permiso ambiental del proyecto.  Se ha presentado el Informe Técnico Sustentario (ITS) al SENACE.  La POC está prevista para el 19.04.17.  El avance del proyecto es de 24,1%.

ESQUEMA UNIFILAR DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Mayo 2016

45

8.3 OTRAS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Mayo 2016

46

LÍNEA DE TRANSMISIÓN 60 KV S.E. BELLA UNIÓN – S.E. CHALA

DENOMINACIÓN

L.T. 220 kV S.E. BELLA UNIÓN – S.E. CHALA

EMPRESA CONCESIONARIA

SOCIEDAD ELÉCTRICA DEL SUROESTE S.A. ‐ SEAL

SUBESTACIONES ASOCIADAS

S.E. Bella Unión (60/22,9kV) ‐ Ampliación S.E. Chala (60/22,9kV) ‐ Nueva

UBICACIÓN Departamento Provincias Distrito Altitud

S.E. Bella Unión Arequipa Caravelí Bella Unión 210 msnm

DATOS DE LA LÍNEA Tensión Capacidad Número de estructuras Tipo de estructuras Longitud Número de ternas Tipo Conductor Cable de guarda Aisladores Ancho de faja de servidumbre

60 kV 20 MVA 430 Postes de madera de pino de 50’, 60’ y 70’ 75,95 km 1 Vertical y Triangular AAAC 120 mm2 y AAAC 240 mm2 (zona Yauca ‐ Tanaka) 1x85,5 mm2 Tipo OPGW Goma Silicon (suspensión y line post) 16 m

DATOS DE CONTRATO Tipo de Contrato Firma del Contrato Puesta en Operación Comercial

Contrato de Concesión N° 476‐2015 10.12.2015 25.01.2016

S.E. Chala Arequipa Caravelí Chala 81 msnm

Plano de Ubicación

Obras Civiles S.E. Chala

INFORMACIÓN RELEVANTE

 Con R.M. N° 473‐2015‐MEM/DM del 22.11.2015 se otorgó a favor de Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. ‐ SEAL la concesión definitiva para desarrollar la actividad de transmisión de la L.T. 60 kV S.E. Bella Unión ‐ S.E. Chala.  El 10.12.2015 se suscribió el Contrato de Concesión Definitiva de Transmisión de Energía Eléctrica N° 476‐ 2015 entre el MINEM y Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. – SEAL.  El proyecto comprende la construcción de la L.T. 60 kV S.E. Bella Unión – S.E. Chala, la ampliación del patio de llaves de la S.E. Bella Unión, que permitirá la modificación de la celda de llegada L.T. 60 kV Marcona – Bella Unión, el montaje de la celda de salida de la L.T. 60 kV Bella Unión–Chala; y la construcción de una nueva S.E. Chala.  La L.T. 60 kV S.E. Bella Unión – S.E. Chala tiene una longitud de 75,95 km y comprende la instalación de 430 estructuras comprendidos en 54 vértices.  La línea tiene un avance del 70%, estando pendiente el montaje de las crucetas de madera y el tendido del conductor.  Debido a la existencia de Restos Arqueológicos y dunas pronunciadas, se ha tenido que ejecutar dos (2) variantes, que están generando atraso de la obra.  Los suministros para la construcción de la línea de transmisión se encuentran en obra, excepto los interruptores de potencia.  El avance de obra de la ampliación de la S.E. Bella Unión es de 40%, y el avance de la S.E. Chala es 40%.  El proyecto presenta un avance físico de 52%, que incluye el avance de la línea de transmisión y subestaciones asociadas.  Las obras civiles presentan un atraso.  La concesionaria prevé solicitar ampliación de la POC hasta el 20.04.2016.

Fundación para el transformador de potencia S.E. Chala

ESQUEMA UNIFILAR DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN Estructuras de madera Pino Amarillo del Sur

S.E. Bella Unión de SEAL

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Mayo 2016

47

9. FICHAS TÉCNICAS DE CENTRALES DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Mayo 2016

48

9.1 CENTRALES HIDROELÉCTRICAS

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Mayo 2016

49

9.1.1

CENTRALES HIDROELÉCTRICAS MAYORES

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Mayo 2016

50

CENTRAL HIDROELÉCTRICA CHAGLLA (456 MW)

DENOMINACIÓN EMPRESA CONCESIONARIA TECNOLOGÍA UBICACIÓN Departamento Provincias Distrito Altitud DATOS TÉCNICOS DE CENTRAL Potencia Instalada Tipo de Central Longitud de Túnel Salto Neto Número de Unidades de Generación Recurso hídrico Capacidad Efectiva de Almacenamiento Casa de Máquinas DATOS TÉCNICOS TURBINA Tipo de Turbina Potencia Caudal nominal por grupo Nivel de eje de turbina DATOS TÉCNICOS GENERADOR Potencia Tensión de Generación Factor de Potencia DATOS TÉCNICOS DEL TRANSFORMADOR Potencia Nivel de Tensión DATOS DE CONTRATO Tipo de contrato Firma de Contrato Precio unitario de potencia Precio unitario de energía HP Precio unitario de energía HFP Puesta en Operación Comercial (POC)

CENTRAL HIDROELECTRICA CHAGLLA EMPRESA GENERACIÓN HUALLAGA S.A. Generación Hidráulica

Huánuco Huánuco y Pachitea Chinchao, Chaglla y Umari 1000 msnm

456 MW (450 MW y 6 MW) Hidráulica con Embalse 14,4 km 336 m 3 Turbinas Rio Huallaga 328 500 m³ Superficie Turbina G1 Turbina G2 Turbina G3 Francis Vertical Francis Vertical Francis Vertical 225 MW 225 MW 6 MW 64,55 m³/s 64,55 m³/s 3,69 m³/s 1 196 msnm 1 196 msnm 1 196 msnm

225 MW 225 MW 6 MW 13,8 kV 13,8 kV 13,8 kV 0,9 0,9 0,9

255 MVA 255 MVA 6 MVA 13,8/220 kV 13,8/220 kV 13,8/220 kV .

Compromiso de Inversión (CCI‐PROINVERSIÓN) 13.05.2011 5,95 US$/kW‐mes (contrato de suministro) 54,11 US$/MWh (contrato de suministro) 43,64 US$/ MWh (contrato de suministro) 31.07.2016

INFORMACIÓN RELEVANTE  La central aprovecha las aguas del río Huallaga, habiendo instalado en la casa de máquinas principal dos turbinas Francis de 225 MW c/u; y una turbina de 6 MW a pie de presa, en una Pequeña C.H.  La Empresa de Generación Huallaga S.A., ha culminado la ejecución física de las obras de su proyecto Central Hidroeléctrica Chaglla (525 MW), las cuales están consideradas en el cronograma comprometido en el Contrato de Compromiso de Inversión y Contrato de Concesión Definitiva.  Con Carta s/n del 26.02.2016, la concesionaria informó que se habían producido filtraciones anormales que podrían afectar la operación del túnel de aducción, ocasionados (posiblemente) por un sismo registrado el 17.02.2016, motivo por lo que se ha optado por vaciar el túnel para inspeccionar y verificar las causas de dichas filtraciones. De acuerdo a los resultados de dicha inspección se dispondrán las acciones para subsanar este problema en el túnel.  Se inspecciono el túnel verificando la existencia de una cavidad, en la parte lateral izquierda del túnel progresiva 12 km + 740, paralela al túnel de 178 m, por donde ingresaba el agua, ocasionando filtraciones de agua del túnel por el macizo rocoso, hacia la quebrada Chimao y la Ventana N° 3. Aún no existe una solución definitiva, sin embargo se prevé rellenar con concreto la cavidad formada y revestir al túnel de aducción en un tramo de 330 m, con doble malla de acero. Es una solución preliminar, esta solución podría demorar 9 meses.  La POC que estaba prevista para el 31.07.2016, se postergaría hasta el mes de diciembre 2016.  El monto a invertirse asciende a 1 247 MM US$.

13,8 kV

Llenado de Agua al Embalse

Cavidad formada en la parte lateral del túnel de conducción

220 kV

PARAGSHA II

220 kV

G1 200 MW G2 200 MW

Vista interna de cavidad formada paralela al túnel

ESQUEMA UNIFILAR DE LA CENTRAL DE GENERACIÓN

C.H. CHAGLLA (406MW)

Plano de Ubicación

127,5 km ACAR 700 MCM (355 mm²)

G3 6 MW

2x255 MVA + 1x6 MVA

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Mayo 2016

Vista Panorámica de la Casa de Máquinas

51

CENTRAL HIDROELÉCTRICA CERRO DEL ÁGUILA (525 MW)

DENOMINACIÓN

CENTRAL HIDROELECTRICA CERRO DEL ÁGUILA

EMPRESA CONCESIONARIA

CERRO DEL ÁGUILA S.A.

TECNOLOGÍA Generación Hidráulica UBICACIÓN

Departamento Huancavelica Provincia Tayacaja Distritos Colcabamba ‐ Surcubamba Altitud 2 972 msnm‐ 2 581 msnm DATOS TÉCNICOS DE CENTRAL 0 Potencia Instalada 525 MW Energía Promedio Anual 3 139 GWh Tipo de Central Hidráulica de Embalse Longitud del Túnel de Conducción 5,739 km Número de Unidades de Generación 3 Turbinas Salto Bruto 295 m Caudal Nominal 210,5 m3/s 16 m3/s Caudal Ecológico Río Mantaro Recurso Hídrico En caverna Casa de Máquinas DATOS TÉCNICOS DE TURBINA Turbina G1 Turbina G2 Turbina G3 Tipo de Turbina Francis Vert.

Francis Vert.

Francis Vert.

Potencia Nominal 175 MW 175 MW 175 MW Caudal Nominal 70,16 m³/s 70,16 m³/s 70,16 m³/s Nivel de Eje de Turbina 1 265 msnm 1 265 msnm 1 265 msnm DATOS TÉCNICOS DE GENERADOR 1 1 1 Potencia 201,2 MVA 201,2 MVA 201,2 MVA Tensión de Generación 13,8 kV 13,8 kV 13,8 kV Factor de Potencia 0,85 0,85 0,85 DATOS TÉCNICOS DE TRANSFORMADOR 9 Potencia 9 x 67 MVA Nivel de Tensión 13,8/220 kV DATOS DE CONTRATO 1 Tipo de contrato Compromiso de Inversión (CCI‐PROINVERSIÓN) Firma de Contrato 01.07.2011 Precio unitario de potencia 5,75 US$/kW‐mes (contrato de suministro) Precio unitario de energía HP 60,59 US$/MWh (contrato de suministro) Precio unitario de energía HFP 48,86 US$/ MWh (contrato de suministro) Puesta en Operación Comercial (POC) 01.01.2016 (CCI) y 30.06.2016 (Contrato de Concesión) INFORMACIÓN RELEVANTE  La central tendrá una capacidad de 525 MW, aprovechando las aguas del río Mantaro (aguas abajo del Complejo Mantaro), con una altura bruta de 295 m y un caudal de 210,5 m³/s.  La casa de máquinas en caverna, se ha concluido con el montaje del principal equipamiento electromecánico (10 transformadores (uno de emergencia)). Asimismo, se ha culminado con el montaje de la turbina 1 (en donde se están realizando pruebas preliminares) y está en proceso de culminación del montaje de las turbinas 2 y 3.  Se está culminando los trabajos en la presa de concreto de 12,6 Millones de m3 de volumen útil.  Se tiene retrasos en la conexión de la L.T. 220 kV S.E. Cerro del Águila‐S.E. Campo Armiño.  El 15.02.2016, el COES solicitó a CDA una respuesta a la comunicación de ELECTROPERÚ, que cuestiona el Estudio de Pre Operatividad (EPO).  CDA ha presentado un estudio de factibilidad a efectos de demostrar que la operación con ambos tipos de transformadores resulta igual para el SEIN.  El COES con carta COES/D‐493‐2016 del 18.05.2016, acepta la factibilidad de operación de la central con transformadores de potencia de 220 kV/ 13,8 kV.  Con Carta COES/D/DP‐552‐2016 del 19.05.2016, el COES aprobó el Estudio de Operatividad de la C.H. Cerro del Águila.  El avance del proyecto es de 95,5%.  La concesionaria prevé poner en servicio la Turbina N° 1 en la segunda quincena de junio 2016.  La inversión aproximada es de 948 MM US$.

Plano de Ubicación

Vista panorámica del Embalse y de la Presa

Vista posterior de la Presa

Casa de Máquinas (Turbina de la Unidad 1)

ESQUEMA UNIFILAR DE LA CENTRAL DE GENERACIÓN C .H . C E R R O D E L Á G U IL A (5 2 5 M W )

13 ,8 k V

220 kV

S .E . C A M P O A R M IÑ O

220 kV

G1 17 5 M W

3x67 M VA

A C S R - C u rle w 5 9 2 m m ² 1 5 ,7 6 m

G2 17 5 M W

3x67 M VA

A C S R - C u rle w 5 9 2 m m ² 1 5 ,7 6 m

G3 17 5 M W

3x67 M VA

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Mayo 2016

Caverna de Transformadores (9 Transformadores)

52

CENTRAL HIDROELÉCTRICA PUCARÁ (178 MW)

DENOMINACIÓN

CENTRAL HIDROELECTRICA PUCARÁ EMPRESA DE GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA DEL CUSCO‐ EGECUZCO

EMPRESA CONCESIONARIA

TECNOLOGÍA Generación Hidráulica UBICACIÓN

Departamento Cusco Provincia San Pablo Distrito Canchis y Sicuani Altitud 3 950 msnm DATOS TÉCNICOS DE CENTRAL 0 Potencia Instalada 152 MW (Pampa Hanza) ‐ 26 MW (Acco) Tipo de Central Hidráulica de Regulación Salto Bruto 500 m Número de Unidades de Generación 2 Turbinas (Pampa Hanza) – 1 Turbina (Acco) Recurso Hídrico Ríos Urubamba, Salca y Acco.

Longitud de Conducción 20,8 km Tubería Forzada 960 m Casa de Máquinas En Superficie DATOS TÉCNICOS DE TURBINA Pucará (Pampa Hanza) Acco Tipo de Turbina Francis Vertical Francis Potencia Nominal 2 x 65 MW 2x13 MW Caudal Nominal 31 m³/s 42 m³/s DATOS TÉCNICOS DE GENERADOR

Potencia 2 x76 MW 30 MW Tensión de Generación 13,8 kV 13,8 kV Factor de Potencia 0,85 0,85 DATOS TÉCNICOS TRANSFORMADOR 0 Potencia 2x90 MVA 30 MVA Nivel de Tensión 13,8/220 kV 13,8/138 kV DATOS DE CONTRATO

Hitos (Concesión Definitiva) Tipo de contrato CCI‐PROINVERSIÓN

Firma de Contrato 23.05.2011

Precio unitario de potencia (Cont. Sum. ELP) 5,95 US$/kW‐mes Inicio de Obra 30.09.2014 Precio unitario de energía HP (Cont. Sum. ELP) 57,58 US$/MWh Arribo Equipos 30.09.2016 Precio unitario de energía HFP (Cont. Sum. ELP) 46,67 US$/ MWh POC 31.12.2017 Puesta en Operación Comercial (POC) 31.12.2017 INFORMACIÓN RELEVANTE  La central se ubica en el departamento del Cusco en la provincia de San Pablo, aprovecha Ias aguas de los ríos Irubamba, Salca y Acco.  La captura de las aguas del río Salcca se da a una altura de 4 047 msnm cerca al poblado de Callanca.

Adicionalmente los ríos Irubamba y Acco contribuyen como importantes afluentes del río Salcca. Se construirán la presa Acco y el Reservorio Santa Bárbara; desde el reservorio de Santa Bárbara el agua es dirigida a la casa de máquinas de la C.H. Acco aguas debajo del poblado de Santa Bárbara para luego ser dirigida a la casa de máquinas de la C.H. Pampa Hanza.  El concesionario ha suscrito un Contrato de Suministro de Energía Eléctrica con ELECTROPERU S.A. y se ha comprometido a suministrarle 60 MW durante 15 años.  Con Resolución Suprema N° 007‐2014‐EM del 04.02.2014 se aprueba la cuarta modificación del Contrato de Concesión N° 211‐2003 estableciendo la fecha de POC para el 15.12.2017.  Se han habilitado los caminos de acceso a los puntos de las futuras instalaciones de la central, que cubren una longitud de 40 km aproximadamente.  El avance global de las obras acumulado a abril 2016 es de 6%. Las obras preliminares y el propio proyecto están suspendidas por Egecusco debido a demoras en la aprobación del Cierre Financiero.  De acuerdo a modificación del Contrato de Compromiso de Inversión CCI‐PROINVERSIÓN, la POC está prevista para el 31.12.2017.  De lo verificado en campo se concluye que el proyecto continúa atrasado, por lo que se prevé que no ingresará en operación comercial (POC) en la fecha prevista (31.12.2017).  El monto de inversión estimado es de 360 MM US$.

Plano de Ubicación

Confluencia rio Acco con Salca

Bocatoma Santa Bárbara

Maquinaria en Obra

ESQUEMA UNIFILAR DE LA CENTRAL DE GENERACIÓN

13,8 kV

C.H. ACCO (26 MW)

220 kV

10,2 km

G1 13,5 MVA G2 13,5 MVA

138 kV

138 kV

30 MVA

ACSR Ostrich 176,9 mm²

S.E. ONOCORA

G1 76 MVA

C.H. PUCARÁ (130 MW)

120/30/90 MVA

ACSR Curlew 523,7 mm²

13,8 kV

G2 76 MVA

220 kV 1,4 km

90 MVA

Habilitación de Caminos

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Mayo 2016

53

CENTRAL HIDROELÉCTRICA MOLLOCO (302 MW)

DENOMINACIÓN

CENTRAL HIDROELECTRICA MOLLOCO

EMPRESA CONCESIONARIA

GENERADORA ELÉCTRICA MOLLOCO S.A.C.

TECNOLOGÍA UBICACIÓN Departamento Provincia Distrito DATOS TÉCNICOS DE CENTRAL Potencia Instalada Tipo de Central Número de Unidades de Generación Salto Neto Caudal Nominal Recurso Hídrico Casa de Máquinas

Generación Hidráulica

Arequipa Caylloma Chivay

C.H. Llatica (144 MW) Embalse 2 Turbinas 1 002 m 8 m3/s Río Huaruro En Caverna

C.H. Soro (158 MW) Embalse 2 Turbinas 1 120 m 8 m3/s Río Huaruro En Caverna

DATOS TÉCNICOS DE TURBINA Tipo de Turbina Potencia Nominal Caudal Nominal por Turbina

Turbinas G1‐G2 Pelton vertical 59,81 MW 7,77 m³/s

Turbina G1‐G2 Pelton vertical 83,06 MW 7,77 m³/s

DATOS TÉCNICOS DE GENERADOR 2 Generadores 2 Generadores Potencia 68,95 MVA 95,76 MVA Tensión de Generación 13,8 kV 13,8 kV Factor de Potencia 0,85 0,85 DATOS TÉCNICOS TRANSFORMADOR

Potencia 140,7 MVA 210 MVA Nivel de Tensión 13,8/220 kV 13,8/220 kV DATOS DE CONTRATO 1 Tipo de contrato Compromiso de Inversión (Licitado por PROINVERSIÓN) Buena Pro 21.03.2013 Firma de Contrato 17.10.2013 Puesta en Operación Comercial 17.10.2020 (ambas centrales) Etapa I (Estudio Definitivo) 17.01.2015 Etapa II (Construcción) 17.10.2020 INFORMACIÓN RELEVANTE  La central contempla tres embalses Machucocha, Molloco y Japo con una capacidad útil total de 290x106 m3 que permitirá generar 302 MW para lo cual se construirá dos centrales en cascada: Llática (144 MW) y Soro (158 MW).  El proyecto contempla la conexión de la C.H. Llática a la C.H. Soro mediante la L.T. 220 kV Llática – Soro de simple terna, con una longitud de 6,48 km y una capacidad de transporte de 180 MVA. Ambas centrales se conectarán a la subestación Cerro Verde a través de la L.T. 220 kV Soro–Huambo en doble terna, con una longitud de 20,7 km.  El proyecto ha sido concebido en dos etapas: Etapa I: Estudios Definitivos y Comunicación de inicio de construcción del proyecto; Etapa II: Construcción del proyecto.  La concesionaria solicitó postergar la fecha de entrega de los Estudios Definitivos, debido a eventos de Fuerza Mayor (imposibilidad de acceder a determinadas zonas requeridas para culminar los Estudios Definitivos). El MINEM con fecha 01.02.2016 solicita a Osinergmin opinión sobre la solicitud de fuerza mayor invocada por el concesionario. Osinergmin remitió el Informe GFE‐1001‐2016 al MINEM.  El Concesionario no culminó los Estudios Definitivos. Faltando los Estudios Geotécnicos (Perforaciones y Calicatas) del Túnel de aducción, Tubería Forzada y Casa de Máquinas de ambas centrales. Con fecha 16.01.2015 presento parte de los Estudios Definitivos no afectos por eventos de Fuerza Mayor. El MINEM está evaluando la solicitud de ampliación de plazo presentado por el concesionario (el concesionario solicitó una ampliación por 376 días, fijando un plazo hasta 12.03.17).  El monto de inversión aproximado es de 680MM US$.

ESQUEMA UNIFILAR DE LA CENTRAL DE GENERACIÓN

Plano de Ubicación

Vista de los Saltos Hidráulicos

13.8 kV G1 68,95 MVA

220 kV

ACSR Curlew 524 mm² 6,48 km

C.H. LLATICA (2x68,95 MVA) G2 68,95 MVA

140,7 MVA

13.8 kV

S.E. HUAMBO

220 kV

220 kV ACSR Curlew 524 mm² 21 km

13.8 kV G1 95,76 MVA

ACSR Curlew 524 mm² 21 km

C.H. SORO (2x95,76 MVA) G2 95,76 MVA

210 MVA

13.8 kV

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Mayo 2016

Esquema de La Central

54

9.1.2 CENTRALES HIDROELÉCTRICAS CONTRATOS DE CONCESIÓN MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Mayo 2016

55

CENTRAL HIDROELÉCTRICA LA VÍRGEN (84 MW)

DENOMINACIÓN EMPRESA CONCESIONARIA TECNOLOGÍA UBICACIÓN Departamento Provincia Distritos Altitud DATOS TÉCNICOS DE CENTRAL Potencia Instalada Tipo de Central Número de Unidades de Generación Salto Bruto Caudal Nominal Recurso Hídrico Volumen de Reservorio Casa de Máquinas

CENTRAL HIDROELÉCTRICA LA VIRGEN LA VIRGEN S.A.C Generación Hidráulica

Junín Chanchamayo San Ramón 1 443,4 msnm 0 84 MW Hidráulica de Embalse 3 Turbinas 360,24 m.

30,5 m3/s Río Tarma y Quebrada Guayabal 250 000 m3 En Superficie

DATOS TÉCNICOS DE TURBINA Tipo de Turbina Potencia Nominal Caudal Nominal Nivel de Eje de Turbina

Turbinas Pelton eje Vertical 3x28 MW 3x10,15 m³/s 1 287 msnm

Ubicación el Proyecto

DATOS TÉCNICOS DE GENERADOR

Potencia 3x31,3 MVA Tensión de Generación 13,8 kV Factor de Potencia 0,9 Velocidad 400 rpm DATOS TÉCNICOS DE TRANSFORMADOR 0 Potencia 3x32 MVA Nivel de Tensión 13,8/138 kV DATOS DE CONTRATO 1 Tipo de contrato Concesión Definitiva del MINEM Firma de Contrato 14.10.2005 Puesta en Operación Comercial (POC) 31.01.2016 (Solicitó ampliación al MINEM) INFORMACIÓN RELEVANTE  La central está ubicada a 10 km aguas arriba de San Ramón y utilizará el agua turbinada por la C.H. Yanango complementada con las aguas captadas de la quebrada Guayabal. El agua turbinada por la C.H. Yanango se conducirá por un canal hasta cruzar el río Tarma, mediante un puente tubo de acero, de 42 m de luz, que funcionará a presión. Las transiciones de pelo libre para pasar a presión y de presión, a pelo libre, en los extremos del puente tubo, tendrá una longitud de 8,2 m.  Energía Consult Sucursal Perú, es la empresa Supervisora de todo el proyecto C.H. La Virgen.  El caudal aprovechable del río Tarma, en la bocatoma de la central es de 30,50 m³/s (incluye los aportes del río Tarma y la quebrada Guayabal). Reporte ANA.  La casa de máquinas se ubicará al exterior y estará equipada con 3 Turbinas Pelton de 28 MW cada una. Las aguas turbinadas serán devueltas al río Tarma en la cota 1 082,9 msnm.  WEG Equipamientos S.A. de Brasil está trabajando en la construcción de los equipos principales, los cuales deberán llegar a obra y empezar su montaje en el tercer trimestre 2016.  Se inició el vaciado de concreto estructural en la casa de máquinas y en la cámara de carga.  En cuanto a las obras subterráneas, se iniciaron los trabajos preliminares para implementar una nueva ventana. Encofrado del muro de la cámara de carga y columnas del área de montaje de la casa de máquinas.  Continúan las actividades civiles de desarenadores, insertos en compuertas de captación y concretos en casa de máquinas.  La concesionaria ha solicitado al MINEM la ampliación de plazo de la POC que venció el 31.01.2016; la cual está aún en evaluación por el MIMEM.  Avance global acumulado de obras de la central es de 55%.  La inversión aproximada en el proyecto asciende a 107,3 MM US$.

Montaje en la Casa de Máquinas

Montaje de la Carcasa

Posicionamiento y Alineamiento de Virola

ESQUEMA UNIFILAR DE LA CENTRAL DE GENERACIÓN C .H . L A V ÍR G E N (84 M W )

13 ,8 kV

S .E . L A V ÍR G E N

S .E .

C A R IP A

13 8 kV

G1 2 8 ,2 M W

13 8 kV AAAC 300 m m ² 6 2 ,8 k m

G2 2 8,2 M W G3 2 8,2 M W

3 x3 2 M V A

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Mayo 2016

Armado de Voluta

56

CENTRAL HIDROELÉCTRICA MARAÑON (88 MW)

DENOMINACIÓN

CENTRAL HIDROELECTRICA MARAÑON

EMPRESA CONCESIONARIA

EMPRESA HIDROELECTRICA MARAÑON S.R.L

TECNOLOGÍA

Generación Hidráulica

UBICACIÓN Departamento Provincia Distritos Altitud DATOS TÉCNICOS DE CENTRAL Potencia Instalada Tipo de Central Nivel de toma de agua Número de Unidades de Generación Salto Bruto ‐ Salto Neto Caudal Nominal Recurso Hídrico DATOS TÉCNICOS DE TURBINA Tipo de Turbina Potencia Nominal Caudal Nominal Nivel de Eje de Turbina DATOS TÉCNICOS DE GENERADOR Potencia Tensión de Generación Factor de Potencia DATOS TÉCNICOS DE TRANSFORMADOR Potencia Nivel de Tensión DATOS DE CONTRATO Tipo de contrato Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial (POC)

Huánuco Huamalíes, Quivilla y Dos de Mayo Llata y Jacas Grande 2 934 msnm 0 88 MW Derivación con regulación diaria 2 937,5 msnm 2 Turbinas 98 m ‐ 89,5 m 110 m3/s Río Marañón Turbina G1 Turbina G2 Francis Vertical Francis Vertical 44 MW 44 MW 55 m³/s 55 m³/s 1 287 msnm 1 287 msnm

44,15 MW 44,15 MW 13,8 kV 13,8 kV 0,9 0,9 0 3 x 33 MVA 13,8/220 kV 1 Concesión Definitiva MINEM 04.09.2009 15.07.2018

INFORMACIÓN RELEVANTE  La central tendrá una capacidad de 88 MW, que se obtiene mediante el aprovechamiento del río Marañón con una altura neta de 89,5 m y un caudal nominal de diseño de 110 m³/s.  La supervisión de la obra está a cargo de la Empresa COBA SOLCH. MWBH.  La conexión al SEIN se realizará a través de la L.T. de 220 kV S.E. Marañón‐S.E. Huaricashash (cercana a la S.E. Vizcarra), de simple circuito de 39 km.  Con Oficio N° 001‐2014‐MEM/AAE se da conformidad al Resumen Ejecutivo del EIA Semidetallado del proyecto L.T. 220 kV S.E. Marañon‐L‐2286.  Con Oficio N° 1316‐2015 MEM/DGE del 07.09.2015, el MINEM declara procedente la solicitud de postergación de la POC hasta el 15.07.2018.  Se están realizando trabajos de obras civiles en todas las actividades de la obra, principalmente el vaciado de concreto, como: Casa de Máquinas, Cámara de Carga, Bocatoma, Captación, Canal Aductor y Canal de Conducción.  En el Desarenador se continúa con la colocación de refuerzos de acero para losa.  En la Tubería de Presión, se continúa con la excavación de material excedente.  El avance físico de las obras a la fecha es de 39%.  El monto de inversión es de 183,9 MM US$.

Ubicación del Proyecto

Preparación de Terreno para Presa

Plataformado de Canal de Conducción

13.8 kV G1 44 MW

Trabajos en la Bocatoma

L−2286A

S.E. HUARICASHASH

220 kV

ESQUEMA UNIFILAR DE LA CENTRAL DE GENERACIÓN S.E. VIZCARRA

13 km

220 kV

220 kV

ACSR 422 mm² 39,5 km

C.H. MARAÑON (88 MW)

220 kV G2 44 MW

100/50/50 MVA

L−2286B 43 km

13.8 kV

S.E. ANTAMINA Desbroce del Terreno para Casa de Máquinas

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Mayo 2016

57

CENTRAL HIDROELÉCTRICA CENTAURO I – III (25 MW)

CENTRAL HIDROELECTRICA CENTAURO I ‐ III DENOMINACIÓN CORPORACIÓN MINERA DEL PERÚ‐CORMIPESA EMPRESA CONCESIONARIA TECNOLOGÍA Generación Hidráulica UBICACIÓN

Departamento Áncash Provincia Asunción Distrito Chacas Altitud 3 359 msnm DATOS TÉCNICOS DE LA CENTRAL 0 Potencia Instalada 25 MW Tipo de Central Hidráulica de Embalse Número de Unidades de Generación 2 Turbinas Salto Bruto 400 m Caudal Nominal 8 m3/s Ríos Chacapata, Juitush y Arma Recurso Hídrico Plano de Ubicación 2 480 m Longitud de la Tubería de Presión

En superficie Casa de Máquinas DATOS TÉCNICOS DE TURBINA Turbina G1 Turbina G2 Tipo de Turbina Francis Francis Potencia Nominal 12,5 MW 12,5 MW Caudal Nominal 4 m³/s 4 m³/s DATOS TÉCNICOS DE GENERADOR

Potencia 12,5 MW 12,5MW Tensión de Generación 6,9 kV 6,9 kV Factor de Potencia 0,9 0,9 DATOS TÉCNICOS DE TRANSFORMADOR 0 Potencia 30 MVA Nivel de Tensión 6,9/60 kV DATOS DE CONTRATO 1 Tipo de contrato Concesión Definitiva Firma de Contrato 23.05.2010 Puesta en Operación Comercial (POC) 21.03.2016 INFORMACIÓN RELEVANTE Revestimiento de loza de CA en el Canal de Conducción

 La central está ubicada en el distrito de Chacas, provincia de Asunción del departamento de Ancash (Callejón de Conchucos). La central aprovechará las aguas de los ríos Chacapata, Juitush y Arma.  La central considera la construcción de una bocatoma en el río Chacapata, con un desarenador de 2 naves; captando 8 m³/s, un canal de conducción principal tipo trapezoidal y rectangular, con mampostería revestida con concreto de 3 750 km hasta la cámara de carga, que atraviesa al río Juitush con un puente canal y una toma del río Juitush.  El proyecto consta de dos etapas (I y II, de 12,5 MW c/u).  La casa de máquinas será tipo superficie, conformada por 2 turbinas Francis de 12,5 MW c/u y 2 generadores de 12,5 MW c/u.  A la fecha se están realizando trabajos en forma restringida.  Se está ejecutando la habilitación para la construcción del puente de acceso a obras de la etapa I del proyecto.  Mediante R.M. N° 029‐2016‐MEM/DM de fecha 29.01.2016, se aprobó la ampliación de plazo de la POC hasta el 21.03.2016.  La concesionaria mediante carta s/n del 08.03.2016 ha informado a Osinergmin, que ha presentado al MINEM carta de reconsideración a la Resolución Ministerial N° 029‐2016‐MEM/DM.  Mediante Oficio N° 1486‐2016‐OS‐GFE del 22.03.2016, se ha informado al MINEM que la POC de la Rejillas de Cámara de Carga C.H. Centauro I‐III que debió efectuarse el 21.03.2016, no se concretó.

 El avance de las obras civiles de la primera etapa se encuentra al 80%.  El monto de inversión estimado es de 50,6 MM US$.

Vista del Canal de demasías en construcción

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Mayo 2016

Casa de Máquinas, Obras Estructurales Concluidas

58

CENTRAL HIDROELÉCTRICA CARPAPATA III (12,8 MW)

DENOMINACIÓN

CENTRAL HIDROELECTRICA CARPAPATA III

EMPRESA CONCESIONARIA

GENERACIÓN ELÉCTRICA ATOCONGO S.A.

TECNOLOGÍA

Generación Hidroeléctrica

UBICACIÓN Departamento Provincia Distrito Altitud DATOS TÉCNICOS DE CENTRAL Potencia Instalada Tipo de Central Número de Unidades de Generación Salto Bruto Caudal Nominal Recurso Hídrico Tubería de Aducción Casa de Máquinas Factor de planta DATOS TÉCNICOS DE TURBINA Tipo de Turbina Potencia Nominal Caudal Nominal DATOS TÉCNICOS DE GENERADOR Potencia Tensión de Generación Factor de Potencia DATOS TÉCNICOS DE TRANSFORMADOR Potencia Nivel de Tensión DATOS DE CONTRATO Tipo de contrato Puesta en Operación Comercial (POC)

Junín Tarma Palca‐Huasahuasi 2 104,8 msnm 0 12,8 MW Hidráulica de Pasada 2 Turbinas 124,49 m 12,5 m3/s Río Huasahuasi 1,47 km En Caverna 82,6 % Turbina G1 Francis Horizontal 6,4 MW 6,25 m³/s

6,25 MVA 13,8 kV 0,9

Plano de Ubicación

Turbina G2 Francis Horizontal 6,4 MW 6,25 m³/s 6,25 MVA 13,8 kV 0,9 0

Barraje, Bocatoma, Desarenador y Canal de Conducción

15 MVA 13,8 / 72,5 kV 1 Concesión Recursos Energéticos Renovables 31.12.2016

INFORMACIÓN RELEVANTE  La central será de pasada, que utilizará el agua turbinada de la C.H. Carpapata II y adicionalmente La central será de pasada, que utilizará el agua turbinada de la C.H. Carpapata II y adicionalmente aprovechará el caudal que aporta el río Huasahuasi.  La central tendrá una potencia de 12,8 MW, turbinando en total un caudal de 12,5 m3/s. Las turbinas serán del tipo Francis de eje horizontal de 6,4 MW c/u.  El Estudio de Pre Operatividad del proyecto, fue aprobado por el COES el 15.07.2011, con carta COES/D/DP‐327‐2011.  El Estudio de la Ingeniería de Detalle está culminado, habiéndose definido para su desarrollo componentes distribuidos en obras superficiales: bocatoma, desarenador, canal de conducción, camino de acceso; y obras subterráneas: túnel de conducción, cámara de carga, pique inclinado, casa de máquinas, túnel de descarga, túnel de excedencias, túnel de acceso.  La central se conectará al SEIN mediante la L.T. 72,5 kV S.E. Carpapata III ‐ S.E. Carpapata I.  Se ha iniciado el desvío del río Tarma, el vaciado de concreto y colocación de acero de refuerzo en las fundaciones de la segunda etapa del barraje móvil.  El sostenimiento de los taludes a lo largo del camino de acceso a la casa de máquinas ha sido culminado.  Los equipos electromecánicos se encuentran almacenados en la planta de UNACEM en Atocongo – Lima.  Se han culminado las cimentaciones y están en proceso las columnas y placas de concreto armado del edificio de control.  Se concluyó el túnel de acceso a la cámara de carga, el tramo horizontal del túnel de presión, el túnel de demasías, el canal de descarga, el muro de protección de concreto armado, la excavación y el concreto de cimentación a nivel de fundación de los pórticos.  El avance del proyecto es de 92%.  El monto de inversión aproximado es de 51,6 MM US$.

Ejecución de la Segunda Fase del Barraje Móvil

Canal de Descarga y Desarenador

ESQUEMA UNIFILAR DE LA CENTRAL DE GENERACIÓN

S.E. CARPAPATA I

13.8 kV 72.5 kV

6.4 MW

72.5 kV 3.5 km

6.4 MW

15 MVA

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Mayo 2016

Estructura de la L.T. 72,5 kV Carpapata III‐Carpapata I

59

CENTRAL HIDROELÉCTRICA BELO HORIZONTE (180 MW)

DENOMINACIÓN EMPRESA CONCESIONARIA TECNOLOGÍA UBICACIÓN Departamento Provincia Distrito Altitud DATOS TÉCNICOS DE CENTRAL Potencia Instalada Tipo de Central Número de Unidades de Generación Salto Bruto Caudal Nominal Recurso Hídrico Longitud de Conducción Volumen Total del Embalse Tipo de Presa Casa de Máquinas

CENTRAL HIDROELECTRICA BELO HORIZONTE ODEBRECHT S.A.C. Generación Hidráulica

Huánuco Huánuco Monzón 720 msnm 0 180 MW Hidráulica de Embalse 3 Turbinas Francis Vertical 126 m 180 m3/s Ríos Monzón 8 640 m 94 263 500 m³ Hormigón de Gravedad En Superficie

DATOS TÉCNICOS DE TURBINA Tipo de Turbina Potencia Nominal Caudal Nominal

Turbina G1 Francis 61,7 MW 60 m³/s

Turbina G2 Francis 61,7 MW 60 m³/s

Plano de Ubicación

Turbina G3 Francis 61,7 MW 60 m³/s

DATOS TÉCNICOS DE GENERADOR

Potencia 60 MW 60 MW 60 MW Tensión de Generación 13,8 kV 13,8 kV 13,8 kV Factor de Potencia 0,85 0,85 0,85 DATOS TÉCNICOS DE TRANSFORMADOR 0 Potencia 3 x 75 MVA Nivel de Tensión 13,8/220 kV DATOS DE CONTRATO 1 Tipo de contrato Concesión Definitiva (R.S. N° 057‐2011‐EM) Firma de Contrato 17.06.2011 Puesta en Operación Comercial (POC) 30.12.2021 INFORMACIÓN RELEVANTE  Las obras del proyecto se desarrollan entre el río Monzón (obras de captación, poblado de Sachavaca) y el río Huallaga obras de generación y consisten en una presa de enrocado de 1 560 m. de longitud y 20 m. de altura máxima, impermeabilizada con materiales finos. Una presa en concreto con un vertedero de 200 m. de longitud y un barraje móvil de 34 m. de longitud que incluye tres compuertas radiales de 10,0 m. x 7,0 m. La toma, ubicada en la zona del portal de acceso al túnel, incluye 4 compuertas tipo vagón de 5,0 m. x 7,5 m. y rejas para impedir el ingreso de cuerpos extraños.  La casa de máquinas se ubica al exterior, a 27 km río abajo de la ciudad de Tingo María sobre un brazo del río Huallaga.  Con R.D. N° 412‐2010‐MEM/AAE del 01.12.2012 se aprobó el EIA del proyecto.  La producción de energía será entregada al SEIN en la barra 220 kV de la S.E. de Tingo María, distante 19,5 km del patio de llaves de la central.  El 21.12.2013 se inició la construcción del campamento y la medición de los caudales en la estación Puente Bella y afluentes del río Monzón.  El 06.06.2014 Odebrecht adquirió todas las acciones representativas del capital social de la Compañía Energética del Centro.  La concesionaria viene realizando los Estudios de Ingeniería correspondientes para incrementar la potencia de la central a 240 MW.  Mediante Resolución Suprema N° 048‐2015‐EM del 09.09.2015, el MINEM aprueba la modificación del Cronograma de Ejecución de Obras, siendo la nueva fecha de POC el 30.12.2021.  Aún no se inicia la construcción de la obra.  El monto de inversión aproximado es de 389,2 MM US$.

Vista del Recurso Hídrico (Río Monzón)

Ubicación del Túnel de Conducción

Ubicación de la Presa y Embalse

ESQUEMA UNIFILAR DE LA CENTRAL DE GENERACIÓN 13,8 kV

220 kV S.E.TINGO MARÍA

60 MW

220 kV 75 MVA

13,8 kV C.H. BELO HORIZONTE (180 MW)

ACAR 1250 MCM 633 mm² 19,5 km

60 MW

75 MVA

13,8 kV 60 MW

75 MVA

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Mayo 2016

Zona de Descarga –Trabajos Topográficos

60

CENTRAL HIDROELÉCTRICA TARUCANI (49 MW)

DENOMINACIÓN EMPRESA CONCESIONARIA TECNOLOGÍA UBICACIÓN Departamento Provincia Distrito Altitud DATOS TÉCNICOS DE CENTRAL Potencia Instalada Tipo de Central Número de Unidades de Generación Salto Bruto – Salto Neto Caudal Nominal Caudal Ecológico Recurso Hídrico Longitud de Conducción Presa de Regulación Casa de Máquinas DATOS TÉCNICOS DE TURBINA Tipo de Turbina Potencia Nominal DATOS TÉCNICOS DE GENERADOR Potencia Tensión de Generación Factor de Potencia DATOS TÉCNICOS TRANSFORMADOR Potencia Nivel de Tensión SISTEMA DE TRANSMISIÓN Conexión al Sistema Interconectado Sur Longitud de Línea de Transmisión Tensión DATOS DE CONTRATO Tipo de contrato Puesta en Operación Comercial (POC)

CENTRAL HIDROELECTRICA TARUCANI TARUCANI GENERATING COMPANY S.A. Generación Hidráulica

Arequipa Caylloma Lluta 3 585 msnm 0 49 MW Hidráulica de Regulación 2 Turbinas 331,75 m – 324 m 17 m3/s 0,2 m3/s Río Colca 8 226 m 285 millones m³ En Superficie Turbina G1 Turbina G2 Francis Vertical Francis Vertical 24,5 MW 24,5 MW

30 MW 30 MW 13,8 kV 13,8 kV 0,85 0,85 0 60 MVA 13,8/138 kV

S.E. Majes 61 km 138 kV 1 Concesión Definitiva 07.06.2015 (Contrato Suspendido)

Plano de Ubicación

Layout de la Central

INFORMACIÓN RELEVANTE  El proyecto está ubicado en la zona sur del Perú, en el departamento de Arequipa en el lado noroeste, en la cuenca alta del río Siguas (Lluta) a una altitud entre 3 200 y 3 600 msnm.  La construcción de la central ha sido prevista en dos etapas. La primera que aprovechará los recursos hídricos derivados desde el Colca, para producir 49 MW y en una segunda etapa con el trasvase de las aguas del río Apurímac, incrementando otros 49 MW.  La casa de máquinas ha sido concebida para alojar hasta cuatro grupos Francis de eje vertical de 24,5 MW de potencia cada uno, dos en cada etapa.  El patio de llaves se ubicará en una explanada contigua a la casa de máquinas donde se ubicarán dos transformadores de 13,8/138 kV y 60 MVA.  Existen problemas con el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) y AUTODEMA con relación a la ejecución del proyecto integral.  El 05.09.2013 Tarucani solicitó la suspensión del contrato hasta que se solucionen los procesos contenciosos administrativos.  El 09.07.14 se suspendió el Contrato de Concesión Definitiva de Generación N° 190‐2001.  A la fecha el proyecto sigue en situación de suspendido.  El monto de inversión aproximado es de 128,5 MM US$.

Limpieza del Terreno Canal de Conducción

Salida del Túnel (Estructura Existente)

ESQUEMA UNIFILAR DE LA CENTRAL DE GENERACIÓN

MAJES

13,8 kV

138 kV

G1 30 MW

138 kV AAAC 283 mm² 57,7 km

G2 30 MW

60 MVA

Campamento Provisional

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Mayo 2016

61

CENTRAL HIDROELÉCTRICA VIROC (RAURA II) ‐ 12 MW

DENOMINACIÓN EMPRESA CONCESIONARIA TECNOLOGÍA UBICACIÓN Departamento Provincia Distritos Altitud DATOS TÉCNICOS DE CENTRAL Potencia Instalada Energía Promedio Anual Tipo de Central Número de Unidades de Generación Salto Neto Caudal Nominal Recurso Hídrico Túnel DATOS TÉCNICOS DE TURBINA Tipo de Turbina Potencia Nominal Caudal Nominal DATOS TÉCNICOS DE GENERADOR Potencia Tensión de Generación Factor de Potencia

CENTRAL HIDROELECTRICA VIROC AMAZONAS GENERACIÓN S.A. Generación Hidráulica

Lima Oyón Oyón 3 600 msnm 0 12,15 MW 92,3 GWh Hidráulica de pasada 1 Turbina 231,45 m 7 m³/s Río Huaura Tipo baúl de 3,165 km de longitud Turbina G1 Francis 13 MW 7 m³/s

13 MW 13,8 kV 0,9

DATOS TÉCNICOS TRANSFORMADOR Potencia Nivel de Tensión

15 MVA 13,8/138 kV

DATOS DE CONTRATO Tipo de contrato Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial (POC)

1 Concesión Definitiva 30.09.2011 17.03.2017

Plano de Ubicación

. 0

INFORMACIÓN RELEVANTE  La central tendrá una capacidad de 13 MW, que se obtiene mediante el aprovechamiento del río Viroc con una altura neta de 231,45 m y un caudal de diseño de 7 m³/s.  Mediante Oficio N° 1240‐2012/MEM‐DGE, el MINEM otorgó ampliación de plazo de 365 días para la subsanación de la entrega del instrumento ambiental requerido.  Mediante la R.D. N° 118‐2013‐GRL‐GRDE‐DREM, con fecha 09.05.2013 la Dirección Regional de Energía aprobó la declaración de Impacto Ambiental de la Central Hidroeléctrica Viroc.  Se vienen reformulando los Estudios Básicos y el Estudio Definitivo debido a la reubicación de la bocatoma a un lugar en la que no tenga interferencia con la carretera Churín‐Oyón.  Con R.M. N° 435‐2013‐MEM/DM del 15.10.2013 se aprobó la modificación del contrato de concesión N° 359‐2010 estableciendo como fecha POC el 17.03.2017.  El 12.03.2015 la Administración Nacional del Agua aprueba la R.D. N° 068‐2015‐ANA‐AAA‐CAÑETE‐ FORTALEZA, prorrogando la autorización de ejecución de obras de aprovechamiento hídrico del proyecto. La demora en el otorgamiento de dicha autorización ha sido considerada como factor de frenaje, pues ocasionó un retraso en el inicio de obras civiles previsto para el 28.01.2015.  Debido a la falta de financiamiento y a la falta de acuerdo con las comunidades no se ha completado la Ingeniería Definitiva ni la Adjudicación de Contratos con las Contratistas.  Existe atrasos en el cumplimiento de los hitos Inicio de Obra Civil y Fabricación de Equipos, por lo que se prevé que la POC de la central no ocurrirá el 17.03.2017, como estaba previsto.  El monto total de inversión, sin incluir la Línea de Transmisión (138 kV), alcanza el valor de 20,5 MM US$.

Nueva trazo de carretera Churín ‐ Oyón

Nueva ubicación de la bocatoma de la C.H. Viroc

ESQUEMA UNIFILAR DE LA CENTRAL DE GENERACIÓN

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Mayo 2016

Cruce del ducto subterráneo de la C.H. Viroc

62

CENTRAL HIDROELÉCTRICA CHADIN II (600 MW)

DENOMINACIÓN CENTRAL HIDROELECTRICA CHADIN II EMPRESA CONCESIONARIA AC ENERGIA S.A. TECNOLOGÍA Generación Hidráulica UBICACIÓN . .

Departamentos Cajamarca Amazonas Provincias Celendín Chachapoyas y Luya Pisuquia, Distritos Chumuch y Cortegana Cocabamba, Balsas Altitud 1 000 msnm 1 000 msnm DATOS TÉCNICOS DE CENTRAL

600 MW Potencia Instalada Hidráulica con Embalse Tipo de Central 150 m Salto Neto 385 m3/s Caudal de diseño 3 Turbinas Número de Unidades de Generación Rio Marañón Recurso hídrico 835 msnm Cota de coronación 1 960 hm³ Volumen del embalse 2 120 GWh/año Producción anual DATOS TÉCNICOS TURBINA Turbina G1 Turbina G2 Turbina G3 Tipo de Turbina Francis Vert.

Francis Vert.

Francis Vert.

Velocidad Angular 300 rpm 300 rpm 300 rpm Caudal nominal por grupo 128,3 m³/s 128,3 m³/s 128,3 m³/s DATOS TÉCNICOS GENERADOR

Potencia 200 MW 200 MW 200 MW Tensión de Generación 13,8 kV 13,8 kV 13,8 kV Factor de Potencia 0,9 0,9 0,9 DATOS TÉCNICOS TRANSFORMADOR Potencia 3x200 MVA Nivel de Tensión 13,8/220 kV DATOS DE CONTRATO .

Tipo de contrato Contrato de Concesión N° 458‐2014 Firma de Contrato 29.10.2014 Puesta en Operación Comercial (POC) 20.11.2023 INFORMACIÓN RELEVANTE  La central se ubica en el límite regional de Cajamarca y Amazonas, aproximadamente a 85 km aguas La central se ubica en el límite regional de Cajamarca y Amazonas, aproximadamente a 85 km aguas arriba de la localidad de Cumba.  El proyecto consiste en el aprovechamiento de un cañón en la cuenca media del río Marañón para la construcción de una central hidroeléctrica que consta de una presa de 175 m de altura para formar un embalse de 1 960 hm3 de agua para la generación de 600 MW de potencia.  Con Resolución Suprema N° 073‐2014‐EM el MINEM otorga a favor de AC Energía S.A. la Concesión Definitiva de Generación. Contrato de Concesión N° 458‐2014.  La construcción de las obras del proyecto, demandará el desplazamiento (excavación y rellenos) de 44,6 millones de m3 de materiales (roca y suelos).  Mediante la Resolución Directoral N° 058‐2014‐MEM/AAE, se aprobó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la mencionada central hidroeléctrica.  El proyecto abastecerá de energía a la zona centro del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN).  La concesionaria viene realizando los Estudios de Ingeniería.  El monto de inversión aproximado es de 2 000 MM US$.

Plano de Ubicación

Área de Concesión (Límite Dptos Cajamarca y Amazonas)

ESQUEMA DE LA CENTRAL DE GENERACIÓN

Rio Marañon (Cajamarca‐Amazonas)

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Mayo 2016

Rio Marañon (Cajamarca‐Amazonas)

63

CENTRAL HIDROELÉCTRICA VERACRUZ (730 MW)

DENOMINACIÓN EMPRESA CONCESIONARIA TECNOLOGÍA UBICACIÓN Departamentos Provincias Distritos Altitud DATOS TÉCNICOS DE CENTRAL Potencia Instalada Tipo de Central Salto Bruto Caudal de diseño Número de Unidades de Generación Recurso hídrico Cota de coronación Volumen de la presa Producción anual DATOS TÉCNICOS TURBINA Tipo de Turbina Potencia Velocidad Angular Caudal nominal por grupo DATOS TÉCNICOS GENERADOR Potencia Tensión de Generación Factor de Potencia DATOS TÉCNICOS DEL TRANSFORMADOR Potencia Nivel de Tensión DATOS DE CONTRATO Tipo de contrato Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial (POC)

CENTRAL HIDROELECTRICA VERACRUZ COMPAÑÍA ENERGÉTICA VERACRUZ S.A.C. Generación Hidráulica

Cajamarca Amazonas Cutervo y Chota Utcubamba y Luya Varios Varios 700 msnm 700 msnm

730 MW

Hidráulica con Embalse 150 m 600 m3/s 4 Turbinas Rio Marañon 670 msnm 3.85 millones m³ 4 782 GWh/año T G1 T G2 T G3 Francis V. Francis V. Francis V. 182,5 MW 182,5 MW 182,5 MW 300 rpm 300 rpm 300 rpm 200 m³/s 200 m³/s 200 m³/s

200 MW 200 MW 200 MW 13,8 kV 13,8 kV 13,8 kV 0,9 0,9 0,9

2x440 MVA 13,8/13,8/500 kV .

Contrato de Concesión N° 456‐2014 05.11.2014 09.01.2022

Ubicación

T G4 Francis V. 182,5 MW 300 rpm 200 m³/s 200 MW 13,8 kV 0,9

Plano de Ubicación

INFORMACIÓN RELEVANTE  El proyecto se ubica en los límites de las regiones Cajamarca: provincia de Cutervo (distritos de Choros, Toribio Casanova, Santo Tomas, Cujillo y La Ramada), Chota (distritos de Pion, Chimban y Choropampa) y Celendín (distrito de Cortegana) y Amazonas: provincias de Utcubamba (distrito de Cumba, Yamón y Lonya Grande) y Luya (distrito de Camporredondo, Providencia y Ocumal). La presa estará localizada sobre el río Marañón a unos 2 km aguas abajo del caserío de Chiñuña, distrito de Yamón, provincia de Utcubamba.  A través de la L.T. 500 kV S.E. Veracruz‐S.E. La Niña, de 239.5 km, el proyecto abastecerá de energía a la zona norte del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN).  Con Resolución Suprema N° 076‐2014‐EM del 05.11.2014 el MINEM otorga a favor de Compañía Energética Veracruz S.A.C. la Concesión Definitiva de Generación, con contrato N° 456‐2014.  Mediante carta COES/D/DP‐278‐2013 del 21.03.2013, el COES otorgó la conformidad al Estudio de Pre Operatividad del proyecto.  Se está desarrollando el proceso de optimización del proyecto con el objetivo de minimizar los riesgos geológicos del mismo y el posible impacto ambiental, en razón de ello se ha planteado la reubicación de la Presa a 13 km aguas arriba de la ubicación actual, reduciéndose la Potencia Instalada a 635 MW.  El 31.12.2015 el MINEM aprobó del Plan de Participación Ciudadana de la modificación el EIA.  El monto de inversión aproximado es de 1 443,7 MM US$.

Esquema de la central

ESQUEMA UNIFILAR DE LA CENTRAL DE GENERACIÓN

13.8 kV

500 kV

S.E. LA NIÑA

G1

500 kV

G2

C.H. VERACRUZ (730 MW)

AAAC 3x504 mm² 239,5 km

G3

G4

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Mayo 2016

Rio Marañon (Amazonas)

64

CENTRAL HIDROELÉCTRICA CURIBAMBA (195 MW)

DENOMINACIÓN EMPRESA CONCESIONARIA UBICACIÓN Departamento Provincia Distritos DATOS TÉCNICOS DE CENTRAL Potencia Instalada Tipo de Central Salto Bruto Salto Neto Caudal de Diseño Recurso Hídrico DATOS TÉCNICOS DE TURBINA Tipo de Turbina Potencia Nominal Caudal Nominal DATOS TÉCNICOS DE GENERADOR Potencia Nominal Tensión de Generación N° de Grupos

CENTRAL HIDROELECTRICA CURIBAMBA EDEGEL S.A.A. .

Junín Jauja Monobamba, Molinos y Apata

195 MW Hidráulica de pasada 259 m 253 m 86 m3/s Río Comas y Río Uchubamba

Francis de eje vertical 2x97,5 MW (195 MW) 43,86 m3/s

2x100 MVA 13,8 kV 2

DATOS TÉCNICOS DE TRANSFORMADOR Potencia Nivel de Tensión

200 MVA 13,8/220 kV

DATOS DE CONTRATO Tipo de Contrato Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial (POC)

Contrato de Concesión 17.01.2014 16.04.2021

Zona de Ubicación

INFORMACIÓN RELEVANTE  Se ha previsto dos captaciones independientes en los ríos Comas y Uchubamba, ubicadas a 10 km de la C.H. Chimay.  La toma principal se ubica en el río Comas donde se emplazará una presa de aproximadamente 23 m de altura, 55 m de largo, con una capacidad de 1 300 000 m3. El túnel de conducción será de aproximadamente 8,3 km de longitud. La toma secundaria se ubicará en el río Uchubamba y consistirá de un barraje de concreto de unos 50 m de longitud. Las unidades generadores se ubicarán en la casa de máquinas en caverna. Tendrá un reservorio para regulación horaria ubicado en la captación del río Comas.  Mediante R.S. N° 070‐2014‐EM del 04.10.2014, se otorga Concesión Definitiva de Generación, cuyo contrato es N° 454‐2014.  El EIA de generación ha sido actualizado, debido a mejoras técnicas, a través de un ITS (Informe Técnico Sustentatorio) y aprobada mediante Resolución Directoral N° 345‐2014‐MEM‐DGAAE el 05.11.2014.  Se inició la modificación y optimización del sistema de transmisión y punto de conexión para la entrega de la energía en la S.E. Yanango 220 kV.  El inicio de obras de acuerdo al Cronograma de Ejecución de Obra será el 02.08.2016.  El monto de inversión es de 577 MM US$ aproximadamente.

Frentes de trabajo

ESQUEMA DE LA CENTRAL DE GENERACIÓN

Obras temporales del proyecto

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Mayo 2016

65

CENTRAL HIDROELÉCTRICA OLMOS 1 (51 MW)

DENOMINACIÓN EMPRESA CONCESIONARIA UBICACIÓN Departamento Provincia Distrito DATOS TÉCNICOS DE CENTRAL Potencia Instalada Energía Promedio Anual Salto Neto Caudal de Diseño Recurso Hídrico Casa de Máquinas DATOS TÉCNICOS DE TURBINA Tipo de Turbina Potencia Nominal Caudal Nominal DATOS TÉCNICOS DE GENERADOR Potencia Nominal Tensión de Generación Factor de Potencia DATOS TÉCNICOS DE TRANSFORMADOR Potencia Nivel de Tensión DATOS DE CONTRATO Tipo de Contrato Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial (POC)

CENTRAL HIDROELECTRICA OLMOS 1 SINDICATO ENERGÉTICO S.A. – SINERSA .

Lambayeque, Piura Lambayeque, Huancabamba Kañaris, Huarmaca

51 MW 328 GWh 393,5 m 2x7,5 m3/s Río Huancabamba En Superficie TG2 TG1 Pelton, vertical Pelton, vertical 26,5 MW 26,5 MW 7,5 m3/s 7,5 m3/s

28,5 MVA 28,5 MVA 13,8 kV 13,8 kV 0,9 0,9

61 MVA 13,8/60 kV 1 Contrato de Concesión 426‐2013.

18.12.2013 31.12.2018 (solicitó ampliación hasta el 07.10.2020)

INFORMACIÓN RELEVANTE  La central que usará, para la producción de la energía eléctrica, todas las aguas derivadas desde el río Huancabamba mediante el túnel trasandino, contempla la captación de aguas desde el Conmutador N° 1, en la quebrada Lajas, transporte de agua mediante un túnel de aducción y una tubería forzada por una distancia aproximada de 3 930 m hasta el embalse regulador y la Casa de Máquinas, en la margen izquierda del rio Olmos.  Con Resolución Suprema N° 079‐2013‐EM del 18.12.2013, se otorgó la Concesión Definitiva de Generación a favor de SINERSA para el desarrollo de la actividad de generación de energía eléctrica en la C.H. Olmos 1 y se aprobó el Contrato de Concesión N° 426‐2013.  La energía generada por la C.H. Olmos 1, será entregada al SEIN a través de la L.T. 60 kV S.E. Olmos 1 ‐ S.E. Motupe, de 37 km de longitud.  La concesionaria ha solicitado modificación del Cronograma de Ejecución de Obras, estableciendo como nueva fecha de POC el 07.10.2020 (dicha modificación está en proceso de evaluación del MINEM).  Aún no se ha iniciado la construcción de la obra.  El monto de inversión es 91,3 MM US$.

ESQUEMA UNIFILAR DE LA CENTRAL DE GENERACIÓN

Zona de Ubicación

Entrada a Captación C.H. Olmos 1 – km. 26

Lugar de Embalse e Ingreso a Túnel a C.H. Olmos 1

Campamento (Existente a ser Acondicionado)

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Mayo 2016

66

CENTRAL HIDROELÉCTRICA TULUMAYO IV (56,2 MW) DENOMINACIÓN

CENTRAL HIDROELECTRICA TULUMAYO IV

EMPRESA CONCESIONARIA

EGEJUNIN TULUMAYO ‐ IV S.A.C.

TECNOLOGÍA

Generación Hidráulica

UBICACIÓN Departamento Provincia Distritos Altitud

.

Junín Concepción Comas ‐ Mariscal Castilla 3 335 msnm – 2 550 msnm

DATOS TÉCNICOS DE CENTRAL Potencia Instalada Salto Bruto Salto Neto Caudal de diseño Número de Unidades de Generación Recurso hídrico Cota de captación en río Factor de Planta

56,2 MW 276 m 260 m 24 m3/s 3 Turbinas Rio Tulumayo 2 353 msnm 64%

Plano de Ubicación

DATOS TÉCNICOS TURBINA Tipo de Turbina Potencia Caudal nominal por grupo

Turbina G1 Francis Horiz.

18,7 MW 8 m³/s

Turbina G2 Francis Horiz.

18,7 MW 8 m³/s

Turbina G3 Francis Horiz.

18,7 MW 8 m³/s

DATOS TÉCNICOS GENERADOR Potencia Tensión de Generación Factor de Potencia

22 MVA 13,8 kV 0,85

22 MVA 13,8 kV 0,85

22 MVA 13,8 kV 0,85

DATOS TÉCNICOS TRANSFORMADOR Potencia Nivel de Tensión

2x33 MVA 13,8/60 kV

DATOS DE CONTRATO Tipo de contrato Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial (POC)

.

Contrato de Concesión N° 464‐2015 13.03.2015 07.03.2018

Zona del Proyecto

INFORMACIÓN RELEVANTE  La central tendrá una capacidad de 56,2 MW, aprovechando las aguas del río Tulumayo, con una altura bruta de 276 m y un caudal de 24 m³/s.  Con R.S. N° 005‐2015‐EM del 07.03.2015 el MINEM otorgó a favor de EGEJUNIN TULUMAYO ‐ IV S.A.C. la Concesión Definitiva de Generación. Contrato de Concesión N° 464‐2015.  Mediante la Resolución Directoral N° 310‐2014‐MEM/DGAAE de fecha 14.10.2014, se aprobó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la central hidroeléctrica.  Con R.M. N° 558‐2015‐MEM/DM del 21.12.2015, el MINEM aprobó la primera modificación del contrato, otorgando ampliación de plazo de la POC hasta el 07.03.2018.  La fecha de POC está prevista para el 07.03.2018.  El inicio de obras está en su etapa inicial de planificación y solicitud de permisos para la construcción de los accesos hacia el túnel de aducción.  Se está desarrollando la Ingeniería de Detalle cuyo avance al 30.03.2016 es del 15%.  A la fecha aún no se ha iniciado la construcción de la obra.  El monto de inversión aproximado es de 105,2 MM US$.

ESQUEMA DE LA CENTRAL DE GENERACIÓN C.H. TULUMAYO V (83,2 MW)

220 kV

13,8 kV

C.H. RUNATULLO III (20 MW)

G1 41,6 MW

2x50 MVA

13,8 kV

220 kV

G1 18,7 MW G2 18,7 MW G3 18,7 MW

60 kV

7,5 km AAAC 240 mm²

G2 41,6 MW

AAAC 645 mm² 9,2 km

60 kV

50 MVA 2x33 MVA

8,1 km AAAC 645 mm²

Río Tulumayo N o se puede mostrar la imagen en este momento.

G1 10 MW

25 MVA

G2 10 MW

10 kV

S.E. ORCOTUNA (En Construcción por CTM) L-6073

T8

C.H. TULUMAYO IV (56,2 MW)

Línea existente

220 kV Esquema General del Proyecto

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Mayo 2016

67

CENTRAL HIDROELÉCTRICA NUEVA ESPERANZA (9,16 MW) DENOMINACIÓN EMPRESA CONCESIONARIA TECNOLOGÍA UBICACIÓN Departamento Provincia Distritos Altitud DATOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada Salto Bruto Salto Neto N° de Unidades de Generación Caudal Nominal Caudal Ecológico Recurso Hídrico Energía Media Anual Factor de planta DATOS DE LA TURBINA Potencia Nominal Velocidad Nominal Caudal por unidad DATOS DEL GENERADOR Potencia Tensión de Generación Velocidad Nominal Factor de Potencia DATOS DEL TRANSFORMADOR Potencia Nivel de Tensión

CENTRAL HIDROELÉCTRICA NUEVA ESPERANZA ANDES GENERATING CORPORATION S.A.C. Generación Hidráulica Huánuco Huamalíes Monzón 1300 msnm 0 9,16 MW 258,35 m 247,25 m 2 Turbinas 4,5 m³/s 0,39 m³/s Río El Carmen 54,6 GWh 68 % Turbina G1 4,58 MW 900 rpm 2,25 m³/s

Turbina G2 4,58 MW 900 rpm 2,25 m³/s

5,5 MVA 4,16 kV 900 rpm 0,9

5,5 MVA 4,16 kV 900 rpm 0,9

Mapa de Ubicación

12 MVA 4,16 /22,9 kV

DATOS DE CONTRATO Tipo de contrato Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial (POC)

Contrato de Concesión N° 001‐2012‐GRH‐DREMH‐AT 31.12.2017 Zona del Proyecto

INFORMACIÓN RELEVANTE  La central tendrá una capacidad de 9,16 MW, aprovechando las aguas del río El Carmen, con una altura bruta de 258,35 m, y un caudal de 4,5 m³/s para producir 54,6 GWh de energía media anual.  Con R.D.R. N° 0057‐2012‐GR‐HUANUCO/DREMH de fecha 12.05.2012 se otorga a favor de ANDES GENERATING CORPORATION S.A.C. la Concesión Definitiva de generación con Recursos Energéticos Renovables.  Con R.D.R. N° 074‐2014‐GR‐HUANUCO/DREMH de fecha 23.08.2014 se aprueba la modificación al Cronograma de Ejecución de Obras del Contrato de Concesión Definitiva de generación con Recursos Energéticos Renovables por causas de Fuerza Mayor, otorgando un nuevo plazo de 48 meses para la ejecución de las obras, fijando como fecha de la POC el 31.12.2017.  A la fecha todavía no se han iniciado las obras, se han iniciado un proceso para definir la empresa que llevará a cabo la construcción del proyecto y la empresa que se encargará de la supervisión de las obras.  El monto de inversión estimado es de 15,63 MM US$.

ESQUEMA UNIFILAR DE LA CENTRAL DE GENERACIÓN

Zona del Proyecto

C.H. NUEVA ESPERANZA (9,16 MW) C.H. 8 DE AGOSTO (19 MW)

4,16 kV 22,9 kV

G1 4,58 MW

ACAR 177 mm²

138 kV

3,17 km

G2 4,58 MW

58,7 km

4,16 kV

13,8 kV

22,9 kV ACAR 177 mm² 1,53 km

G2 4,2 MW

138 kV

ACAR 177 mm²

12 MVA

G1 4,2 MW

S.E. TINGO MARÍA

25x30x55 MVA

12 MVA

G1 9,5 MW

G2 9,5 MW

22,9 kV

C.H. EL CARMEN (8,4 MW) Zona del Proyecto

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Mayo 2016

68

CENTRAL HIDROELÉCTRICA CATIVEN I ‐ II (29 MW) DENOMINACIÓN

CENTRAL HIDROELÉCTRICA CATIVEN I ‐ II

EMPRESA CONCESIONARIA

COMPAÑÍA MINERA PODEROSA S.A.

TECNOLOGÍA

Generación Hidráulica

UBICACIÓN Departamento Provincia Distrito Altitud Potencia Instalada Caudal de Diseño Altura Bruta Número de Unidades de Generación Recurso Hídrico TURBINA Tipo Potencia Velocidad Nominal GENERADOR Tensión Nominal Factor de Potencia Velocidad Nominal TRANSFORMADOR Relación de Transformación DATOS DE CONTRATO Tipo de contrato Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial (POC)

La Libertad Bolívar y Pataz Condomarca y Pataz 2 939 msnm – 2 780 msnm CATIVEN I 14,8 MW 3,1 m3/s 594,03 m 2 Ríos Lavasen y Quishuar

CATIVEN II 14,2 MW 3,1 m3/s 591,37 m 2 Ríos Lavasen y Quishuar

Pelton 7, 4 MW 720 rpm

Pelton 7, 1 MW 720 rpm

10 kV 0,9 720 rpm

10 kV 0,9 720 rpm

10/138 kV

10/138 kV

.

Contrato de Concesión N° 407‐2012 03.12.2012 31.03.2017 (solicitó ampliación para 29.07.2021)

INFORMACIÓN RELEVANTE  La central tendrá una capacidad de 29 MW, que resultará del aprovechamiento de las aguas de en la cuenca de los ríos Lavasen – Quishuar.  Con Resolución Suprema N° 109‐2012‐EM de fecha 13.11.2012 se otorgó a favor de Compañía Minera Poderosa S.A. la Concesión Definitiva para desarrollar

la actividad de generación en la futura Central Hidroeléctrica Cativen I y II, que estará ubicada en los distritos de Condomarca y Pataz, provincias de Bolivar y Pataz respectivamente, departamento de La Libertad,.  El proyecto hidroeléctrico cuenta con un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aprobado, el cual no incluye el sistema de transmisión asociado.  El concesionario a solicitud de la DGAAM del MINEM ha planteado la primera modificación del EIA vigente en la cual se incluye la Línea de Transmisión en

138 kV asociado a la central eléctrica.  Mediante R.D. N° 494‐MEM‐DGAAM del 23.12.2015 la DGAAM del MINEM da conformidad a la primera modificación del EIA.  A requerimiento del Ministerio de Cultura la concesionaría replanteó el trazo de ruta de la Línea de Transmisión 138 kV, siendo el nuevo punto de interconexión la S.E. Ramada Nueva.  Por lo anterior, la concesionaria ha solicitando la segunda modificación al EIA aprobado.  Actualmente, la segunda modificación del EIA está en pleno proceso de aprobación por parte de la DGAAM del MINEM.

DIAGRAMA UNIFILAR DE GENERACIÓN

C.H. CATIVEN II (14,2 MW)

10 kV

138 kV

S.E LA RAMADA NUEVA

2 km

G1 14,22 MW

10 kV

NUEVA RUTA DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN

138 kV LPC II

G1 14,81 MW

C.H. CATIVEN I (14,81 MW)

10,6 km

138 kV

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Mayo 2016

60 kV

69

CENTRAL HIDROELÉCTRICA TULUMAYO V (83,2 MW) DENOMINACIÓN EMPRESA CONCESIONARIA TECNOLOGÍA UBICACIÓN Departamento Provincia Distritos Altitud

CENTRAL HIDROELÉCTRICA TULUMAYO V EGEJUNÍN TULUMAYO ‐ V S.A.C. Generación Hidráulica

DATOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada Salto Bruto Salto Neto N° de Unidades de Generación Caudal de Diseño Recurso Hídrico Factor de planta

0 83,2 MW 323,2 m 316,6 m 2 Turbinas 29 m³/s Río Tulumayo 68,5 %

DATOS DE LA TURBINA Tipo de Turbina Potencia Nominal DATOS DEL GENERADOR Potencia Tensión de Generación Velocidad Nominal Factor de Potencia DATOS DEL TRANSFORMADOR Potencia Nivel de Tensión

Turbina G1 Francis 41,6 MW

Turbina G2 Francis 41,6 MW

50 MVA 13,8 kV 514 rpm 0,85

50 MVA 13,8 kV 514 rpm 0,85

CEN

Junín Concepción y Jauja Comas, Mariscal Castilla, Apata, y Monobamba 3 335 msnm – 2 550 msnm – 3 340 msnm – 1 450 msnm

DATOS DE CONTRATO Tipo de contrato Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial (POC)

2x50 MVA 13,8 /220 kV Contrato de Concesión N° 471‐2015 24.08.2015 15.09.2021

INFORMACIÓN RELEVANTE  La central tendrá una capacidad de 83,2 MW, aprovechando las aguas del río Tulumayo, con una altura bruta de 323,2 m, y un caudal de diseño de 29 m³/s.  La CH Tulumayo V se interconectará a la CH Tulumayo IV mediante una línea de transmisión 220 kV de 9,2 km en simple terna  Mediante la R.D. N° 443‐2014‐MEM/DGAAE de fecha 24.12.2014, se aprobó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la central hidroeléctrica y línea de

transmisión eléctrica asociada.  Con R.S. N° 038‐2015‐EM de fecha 19.07.2015 se otorga a favor de EGEJUNÍN TULUMAYO‐V S.A.C. la Concesión Definitiva de generación. Contrato de Concesión N° 471‐2015.  Actualmente se está desarrollando la Ingeniería Básica con un avance del 96%.  Las inicio de obras está programada para el segundo semestre del 2016 (01.07.2016).  Con carta N° TU5‐052‐2015 de fecha 01.07.2015, la concesionaria solicito al Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre la autorización de desbosque

para el inicio de las obras y del sistema de transmisión asociado, no teniendo respuesta a la fecha de parte de la autoridad competente.  El monto de inversión aproximado es de 158,13 MM US$.

ESQUEMA UNIFILAR DE LA CENTRAL DE GENERACIÓN C.H. TULUMAYO V (83,2 MW)

220 kV

13,8 kV

C.H. RUNATULLO III (20 MW)

G1 41,6 MW

13,8 kV

220 kV

G1 18,7 MW G2 18,7 MW G3 18,7 MW

60 kV

50 MVA 2x33 MVA

C.H. TULUMAYO IV (56,2 MW)

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Mayo 2016

8,1 km AAAC 645 mm²

G1 10 MW

25 MVA L-6073

2x50 MVA

7,5 km AAAC 240 mm²

G2 41,6 MW

AAAC 645 mm² 9,2 km

60 kV

G2 10 MW

10 kV

S.E. ORCOTUNA (En Construcción por CTM)

L-6073

T8

Línea existente

S.E. 220 kV CONCEPCIÓN

70

CENTRAL HIDROELÉCTRICA PALLCA (10,1 MW) DENOMINACIÓN EMPRESA CONCESIONARIA TECNOLOGÍA UBICACIÓN Departamento Provincia Distritos Altitud

CENTRAL HIDROELECTRICA PALLCA ANDEAN POWER S.A.C. Generación Hidráulica .

Lima Huarochirí Carampoma 3 408 msnm

DATOS TÉCNICOS DE CENTRAL Potencia Instalada Salto Bruto Salto Neto Caudal de diseño Número de Unidades de Generación Recurso hídrico Producción Anual Factor de Planta

10,1 MW 148,2 m 136,5 m 8,6 m3/s 1 Turbina Rio Pallca 58 GWh 65 %

DATOS TÉCNICOS TURBINA Tipo de Turbina Caudal nominal por grupo

Turbina G1 Francis Horizontal 8,6 m³/s

DATOS TÉCNICOS GENERADOR Potencia Tensión de Generación Factor de Potencia

12 MVA 13,8 kV 0,85

DATOS DE CONTRATO Tipo de contrato Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial (POC)

.

Contrato de Concesión N° 450‐2014 24.02.2015 03.06.2019

INFORMACIÓN RELEVANTE  La central tendrá una capacidad de 10,1 MW, aprovechando las aguas del río Pallca, con una altura bruta de 148,2 m y un caudal de 8,6 m³/s.  Con R.S. N° 046‐2015‐EM de fecha 01.02.2015 el MINEM otorgó a favor de ANDEAN POWER S.A.C. la Concesión Definitiva de generación. Contrato de Concesión N° 450‐2014.  Mediante la Resolución Directoral N° 105‐2013‐GRL‐GRDE‐DREM de fecha 21.03.2013, se aprobó la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de la central hidroeléctrica.  La concesionaria se encuentra en negociones con la consultora Poyry para la realización del Estudio de Ingeniería.  Se tiene firmado un acuerdo de entendimiento con la Comunidad de Carampoma para dar paso a la construcción de la central.  El inicio de las obras está prevista para el 14.01.2017.

ESQUEMA UNIFILAR DE LA CENTRAL DE GENERACIÓN

C.H. PALLCA (10,1 MW)

13,8 kV

S.E. CARHUAC

138 kV

138 kV

ACSR BRAHMA (194,93 mm²) 15 km 10,1 MW

20 MVA UBICACIÓN DEL PROYECTO

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Mayo 2016

71

CENTRAL HIDROELÉCTRICA RUCUY (20 MW) DENOMINACIÓN

CENTRAL HIDROELECTRICA RUCUY

EMPRESA CONCESIONARIA

EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA RÍO BAÑOS S.A.C.

TECNOLOGÍA

Generación Hidráulica

UBICACIÓN Departamento Provincia Distritos Altitud

.

Lima Huaral Pacaraos 3 331 msnm

DATOS TÉCNICOS DE CENTRAL Potencia Instalada Salto Caudal de diseño Número de Unidades de Generación Recurso hídrico Factor de Planta

20 MW 667 m 3,4 m3/s 2 Turbinas Río Chancay 85%

Plano de Ubicación

DATOS TÉCNICOS TURBINA Tipo de Turbina

Turbina G1 Pelton Horizontal

Turbina G2 Pelton Horizontal

DATOS DE CONTRATO Tipo de contrato Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial (POC)

.

Contrato de Concesión N° 453‐2014 25.09.2014 24.09.2017

INFORMACIÓN RELEVANTE  La central tendrá una capacidad de 20 MW, aprovechando las aguas del río Chancay, y un caudal de 3,4 m³/s.  Con R.M. N° 397‐2014‐MEM/DM del 20.09.2014 el MINEM otorgó a favor de Empresa de Generación Eléctrica Río Baños S.A.C. la Concesión Definitiva de generación. Contrato de Concesión N° 453‐2014.  Mediante la R.D. N° 0207‐2013‐GRL‐GRDE‐DREM de fecha 20.09.2013, se aprobó la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de la central hidroeléctrica.  En diciembre del 2013 se concluyeron las obras civiles preliminares.  Las obras principales se iniciaron en enero del 2014.  El equipo principal (turbina y generador) ha sido adjudicado.  La casa de máquinas de la C.H. Rucuy es colindante con la casa de máquinas de la C.H. Chancay, propiedad de SINERSA. Ambas centrales comparten las mismas estructuras hidráulicas (bocatoma, desarenador, canales y túneles de conducción, cámara de carga y tubería de presión).  El supervisor del proyecto es la empresa Colpex S.A. y el ejecutor de las obras es la empresa Energo Projeckt.  La concesionaria ha programado realizar las pruebas hidráulicas para la primera semana de mayo del 2016 y para fines del mes de mayo del presente año se prevé la Puesta en Operación Comercial.  La partida montaje de tubería forzada no ha culminado por tanto no se pueden realizar las pruebas hidráulicas.  Las obras se encuentran con un avance mayor del 98% con excepción a la partida de Montaje de tubería de presión forzada, que está por culminarse.  El proyecto ha sido adjudicado en la reciente subasta RER (4ta subasta).  El monto de inversión aproximado es de 43 MM US$.

Casa de Máquinas de la C.H. Chancay (izquierda) y C.H. Rucuy (derecha)

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Mayo 2016

Casa de Máquinas

Desarenador

Tubería Forzada

72

CENTRAL HIDROELÉCTRICA CHAUPIYACU (11 MW) DENOMINACIÓN

CENTRAL HIDROELÉCTRICA CHAUPIYACU

EMPRESA CONCESIONARIA

GENERACIÓN ANDINA S.A.C.

TECNOLOGÍA

Generación Hidráulica

UBICACIÓN Departamento Provincia Distritos Altitud

Huánuco Huamalíes Monzón 1020 msnm

DATOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada Salto Neto N° de Unidades de Generación Caudal Nominal Recurso Hídrico Energía Media Anual Factor de planta Longitud de Tubería Forzada

0 11 MW 107,2 m 2 Turbinas 12 m³/s Río Carguarayo 81,1 GWh 84,1 % 275 m

DATOS DE LA TURBINA Tipo de Turbina Potencia Nominal Velocidad Nominal Caudal Nominal

Turbina G1 Francis eje horizontal 5,75 MW 600 rpm 6 m3/s

Turbina G2 Francis eje horizontal 5,75 MW 600 rpm 6 m3/s

DATOS DEL GENERADOR Potencia Aparente Potencia en bornes Tensión de Generación Velocidad Nominal Factor de Potencia

6,5 MVA 5,5 MW 4,16 kV 600 rpm 0,85

6,5 MVA 5,5 MW 4,16 kV 600 rpm 0,85

DATOS DEL TRANSFORMADOR Potencia Nivel de Tensión

13 MVA 4,16 /138 kV

DATOS DE CONTRATO Tipo de contrato Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial (POC)

Concesión Temporal Estudios de Pre factibilidad Por definir

Ubicación de la Bocatoma

Vista Panorámica de la Chimenea de Equilibrio

INFORMACIÓN RELEVANTE  La central tendrá una capacidad de 11 MW, aprovechando las aguas del río Carguarayo, con una altura neta de 107,2 m, y un caudal de 12 m³/s para producir 81,1 GWh de energía media anual.  El proyecto se encuentra en la fase de desarrollo y solo cuenta con un estudio a nivel de pre factibilidad.  La C.H. Chaupiyacu se conectará al Sistema Interconectado Nacional (SEIN) a través de una línea de transmisión en 138 kV de 50 km, que inyectará la energía generada en la central a través de la S.E. Tingo María.  El monto de inversión estimado es de 32 MM US$, incluye la central y la línea de transmisión para transmitir la energía generada por la central.

Vista Panorámica de la Casa de Máquinas

ESQUEMA UNIFILAR DE LA CENTRAL DE GENERACIÓN

C.H. CHAUPIYACU (11 MW)

4,16 kV 138 kV

5.5 MW

S.E. 8 DE AGOSTO

138 kV

A S.E. Tingo María

5.5 MW

13 MVA Vista Panorámica del Trazo de la Tubería Forzada

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Mayo 2016

73

9.1.3

CENTRALES HIDROELÉCTRICAS SUBASTA RER

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Mayo 2016

74

CENTRAL HIDROELÉCTRICA CHANCAY (19,2 MW)

DENOMINACIÓN EMPRESA CONCESIONARIA TECNOLOGÍA UBICACIÓN Departamento Provincia Distrito Altitud DATOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada Tipo de Central Nivel de la Cámara de Carga N° de Unidades de Generación Salto Bruto Caudal Nominal Caudal Ecológico Recurso Hídrico Casa de Máquinas DATOS DE LA TURBINA Tipo de Turbina Potencia Nominal Caudal Nominal DATOS DEL GENERADOR Potencia Tensión de Generación Factor de Potencia DATOS DEL TRANSFORMADOR Potencia Nivel de Tensión DATOS DE CONTRATO Tipo de contrato Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial Energía Anual Ofertada Precio de Energía Ofertado

CENTRAL HIDROELÉCTRICA CHANCAY SINERSA Generación Hidráulica

Lima Huaral Pacaraos 3 396 msnm 0 19,2 MW Hidráulica de embalse 2 691,9 msnm 2 Turbinas 668,2 m 3,6 m³/s 0,2 m³/s Río Chancay En superficie Turbina G1 Turbina G2 Pelton horizontal Pelton horizontal 10 MW 10 MW 1,8 m³/s 1,8 m³/s

11 MVA 11 MVA 13,8 kV 13,8 kV 0,9 0,9 0 23 MVA 13,8/60 Kv Hitos

Contrato RER (1ra Subasta) Cierre Financiero 13.09.2013 31.03.2010 Inicio de Obras 01.01.2014 31.12.2015 Arribo de Equipo 30.06.2015 143 000 MWh/año Inicio de Montaje 01.07.2015 5,85 Ctvs. US$/kWh POC 31.12.2015

NFORMACIÓN RELEVANTE  La central aprovechará el potencial hídrico del río Chancay para generar energía eléctrica. EI sitio en donde se desarrolla el proyecto está ubicado aguas arriba deI pueblo de Acos a 60 km de Huaral.  El proyecto considera la instalación de 2 turbinas Pelton de 10 MW c/u y 2 generadores de 11 MVA c/u.  El 24.05.2013, mediante Resolución Ministerial N° 209‐2013‐MEM/DM se aprobó el texto de la minuta que contiene la Adenda N° 1 del Contrato de Concesión para el Suministro de Energía Renovable al SEIN, modificando la fecha de la POC del 31.12.2012 al 31.12.2015.  La Ingeniería de Detalle fue desarrollada por la empresa Colpex Project S.A.  La empresa Energoprojekt Holding continúa con la construcción de la tubería forzada.  Las obras civiles de la casa de máquinas se encuentran casi concluidas. Se continúa con las obras de construcción de la caseta de control.  El Ministerio de Cultura aún no emite resolución aprobatoria sobre el rescate de la ruina colindante con la sala de tableros adyacente a la casa de máquinas, cuya demora podría convertirse en causal de ampliación de plazo.  Las estructuras hidráulicas de la C.H. Chancay son compartidas con la C.H. Rucuy (Contrato con el MINEM N° 453‐2014.  Osinergmin recomendó la ampliación de plazo de la POC hasta el 30.06.2016. Al respecto según el Concesionario, aún no recibe pronunciamiento oficial del MINEM.  Se tiene un avance global acumulado de generación a abril 2016 de: 96%  La inversión aproximada es de 49,1 MM US$.

Plano de Ubicación

Vista Panorámica de la Bocatoma

Casa de Máquinas

Casa de Máquinas C.H. Chancay y C.H. Rucuy

ESQUEMA UNIFILAR DE LA CENTRAL DE GENERACIÓN

C.H. CHANCAY (22 MVA)

S.E. HUARAL (Edelnor)

13,8 kV 60 kV

11 MVA

60 kV AAAC 300 mm² 60 km

11 MVA

23 MVA Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Mayo 2016

Vista Panorámica del Desarenador

75

CENTRAL HIDROELÉCTRICA ÁNGEL I (19,9 MW)

DENOMINACIÓN EMPRESA CONCESIONARIA TECNOLOGÍA UBICACIÓN Departamento Provincia Distrito Altitud DATOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada Tipo de Central Nivel del Punto de Presa N° de Unidades de Generación Salto Neto Caudal Nominal Recurso Hídrico DATOS DE LA TURBINA Tipo de Turbina Potencia Nominal Velocidad Angular Caudal Nominal N° Inyectores DATOS DEL GENERADOR Potencia Tensión de Generación Factor de Potencia DATOS DEL TRANSFORMADOR Potencia Nivel de Tensión DATOS DE CONTRATO Tipo de contrato Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial Energía Anual Ofertada Precio de la Energía Ofertado

CENTRAL HIDROELECTRICA ANGEL I GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ S.A.

Generación Hidráulica

Puno Carabaya Ollachea 2 535 msnm 0 19,9 MW Hidráulica 2 531.7 msnm 2 Turbinas 270 m 8,6 m3/s Río Chiamayo Turbina G1 Pelton 10 MW 600 rpm 4,3 m³/s 6

11 MVA 6,6 kV 0,9 T1 16/25 MVA 6,6/33 kV

Contrato RER (1ra Subasta) 31.03.2010 31.12.2017 131 045 MWh/año 5,997 Ctvs. US$/kWh

Turbina G2 Pelton 10 MW 600 rpm 4,3 m³/s 6

Plano de Ubicación

11 MVA 6,6 kV 0,9 T4 100 MVA 33/138 kV Hitos Cierre Financiero Inicio de Obras Arribo de Equipo Inicio de Montaje POC

15.07.2015 31.01.2016 15.11.2016 16.11.2016 31.12.2017

INFORMACIÓN RELEVANTE  La central proyectada aprovechará el caudal de 8,6 m³/s de las aguas de la cuenca del río Chiamayo con una altura neta de 270 m.  El proyecto, prevé la construcción de una presa de derivación que se ubicará aproximadamente en la cota 2 528 msnm, en la margen izquierda del río Chiamayo.  La conexión de las obras de toma con la cámara de carga se ha proyectado mediante un túnel con flujo a pelo libre de 1 239 m. Desde la cámara de carga hasta la casa de máquinas, se construirá un túnel vertical y otro túnel horizontal. Para la entrada a la casa de máquinas se prevé un túnel de acceso.  El agua turbinada será evacuada mediante un túnel de descarga el cual estará dotado de un juego de compuertas que permitan dirigir el agua alternativamente hacía el río o hacia el canal de conducción para alimentar la C.H. Ángel II.  La energía de la C.H. Angel I, se transmitirá a través de la L.T. 138 KV SE Angel – Bifurcación S.E. San Gabán / S.E San Rafael  Mediante R.M. N° 075‐2014‐MEM/DM del 18.02.2014 el MINEM aprobó la tercera modificación del contrato, estableciendo la POC para el 31.12.2017.  Se viene realizando la construcción del acceso principal, despeje y desbroce de vegetación, excavación con explosivos en roca fija, transporte y eliminación de material excedente.  Se presenta fuerte presencia de filtraciones de agua en el túnel de conducción y en la caverna de la casa de máquinas.  Se suscribió el contrato de suministro de equipamiento de las subestaciones con Siemens.  El avance global acumulado de obras a abril 2016 es de 36%  El monto de inversión es de 23,1 MM US$.

Lastrado de camino de acceso hacia toma principal

Caminos de acceso

ESQUEMA UNIFILAR DE LA CENTRAL DE GENERACIÓN

C.H. ANGEL I (22 MVA)

S.E. ANGEL I

G1 11 MVA

T1

G2 11 MVA

25 MVA

6,6 kV

S.E. ANGEL T4

33 kV 138 kV

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Mayo 2016

S.E. SAN GABAN

138 kV

Túnel de acceso a la Casa de Máquinas de la C.H. Ángel I

76

CENTRAL HIDROELÉCTRICA ÁNGEL II (19,9 MW)

DENOMINACIÓN EMPRESA CONCESIONARIA

CENTRAL HIDROELECTRICA ANGEL II GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ S.A.

TECNOLOGÍA

Generación Hidráulica

UBICACIÓN

Departamento Puno Provincia Carabaya Distrito Ollachea Altitud 2 241.14 msnm DATOS DE LA CENTRAL 0 Potencia Instalada 19,9 MW Energía Promedio Anual 131,045 MWh Tipo de Central Hidráulica de embalse N° de Unidades de Generación 2 Turbinas Salto Neto 285 m Caudal Nominal 8,6 m3/s Río Chiamayo Recurso Hídrico DATOS DE LA TURBINA Turbina G1 Turbina G2 Tipo de Turbina Pelton de eje vertical Pelton de eje vertical Potencia Nominal 10 MW 10 MW Velocidad Angular 600 rpm 600 rpm Caudal Nominal 4,3 m³/s 4,3 m³/s N° Inyectores 6 6 DATOS DEL GENERADOR

Potencia 11 MVA 11 MVA Tensión de Generación 6,6 kV 6,6 kV Factor de Potencia 0,9 0,9 DATOS DEL TRANSFORMADOR T2 T4 Potencia 16/25 MVA 100 MVA Nivel de Tensión 6,6/33 kV 0 33/138 kV DATOS DE CONTRATO Hitos

Tipo de contrato Contrato RER (1ra Subasta) Cierre Financiero 15.07.2015 31.03.2010 Firma de Contrato Inicio de Obras 31.01.2016 31.12.2017 Puesta en Operación Comercial Arribo de Equipo 15.11.2016 131 045 MWh/año Energía Anual Ofertada Inicio de Montaje 16.11.2016 5,999 Ctvs. US$/kWh Precio de la Energía Ofertado POC 31.12.2017 INFORMACIÓN RELEVANTE  Está central está situada inmediatamente aguas abajo del proyecto Ángel I aproximadamente en la cota 1 950 msnm, con un salto neto de 285 m. El caudal aprovechado es de 8,6 m³/s.  La toma de agua para esta central, se hará mediante una captación directa desde el túnel de descarga de la central de Ángel I. Al estar proyectada esta central, en la margen derecha del río Chiamayo, el túnel de conducción (2 523 m) estará unido a un sifón (tramo del cruce debajo del río).  Se dispondrá además, de una pequeña represa en la quebrada Quilloromani para derivar el caudal máximo de 1 m³/s. Al final del túnel aductor se ha proyectado una cámara de carga y el comienzo del pique. La casa de máquinas será en caverna lo mismo que el túnel de descarga.  La energía de la C.H. Angel II, se transmitirá a través de la L.T. 138 KV SE Angel – Bifurcación S.E. San Gabán / S.E. San Rafael.  Se concluyó la construcción del túnel de acceso, el túnel de descarga, el túnel de demasías y el túnel de conducción.  Se viene realizando la excavación de la caverna de la casa de máquinas, excavación en túneles y desbroce.  Se ha realizado el mapeo geológico‐geotécnico de los túneles excavados por tramos (tipo de roca).  Se suscribió el contrato de suministro de equipamiento de las subestaciones con Siemens.  El avance global de obras acumulado a abril 2016 es de 51%  El monto de inversión es de 21,5 MM US$.

Plano de Ubicación de la C.H. Ángel II

Túnel de Acceso a Casa de Máquinas C.H. Ángel II

Trabajos de sostenimiento en el inicio de la excavación de la Cámara de Carga de la C.H. Ángel II

ESQUEMA UNIFILAR DE LA CENTRAL DE GENERACIÓN

C.H. ANGEL II (22 MVA) S.E. ANGEL II G1 11 MVA

T2

G2 11 MVA

25 MVA

6,6 kV

S.E. ANGEL T4

33 kV 138 kV

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Mayo 2016

S.E. SAN GABAN

138 kV

Ventana 3 hacia el Túnel de Conducción de la C.H. Ángel II

77

CENTRAL HIDROELÉCTRICA ÁNGEL III (19,9 MW)

DENOMINACIÓN

CENTRAL HIDROELECTRICA ANGEL III

EMPRESA CONCESIONARIA

GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ S.A.

TECNOLOGÍA

Generación Hidráulica

UBICACIÓN

Departamento Puno Provincia Carabaya Distrito Ollachea Altitud 1 946.05 msnm DATOS DE LA CENTRAL 0 Potencia Instalada 19,9 MW Tipo de Central Hidráulica de embalse N° de Unidades de Generación 2 Turbinas Salto Neto 287 m Caudal Nominal 8,6 m3/s Ríos Chiamayo Recurso Hídrico En caverna Casa de Máquinas DATOS DE LA TURBINA Turbina G1 Turbina G2 Tipo de Turbina Pelton de eje vertical Pelton de eje vertical Potencia Nominal 10 MW 10 MW Velocidad Angular 400 rpm 400 rpm Caudal Nominal 4,3 m³/s 4,3 m³/s N° Inyectores 6 6 DATOS DEL GENERADOR

Potencia 11 MVA 11 MVA Tensión de Generación 6,6 kV 6,6 kV Factor de Potencia 0,85 0,85 DATOS DEL TRANSFORMADOR T3 0 T4 Potencia 16/25 MVA 100 MVA Nivel de Tensión 6,6/33 kV 0 33/138 kV DATOS DE CONTRATO Hitos

Tipo de contrato Contrato RER (1ra Subasta) Cierre Financiero 15.07.2015 31.03.2010 Firma de Contrato Inicio de Obras 31.01.2016 31.12.2017 Puesta en Operación Comercial Arribo de Equipo 15.11.2016 131 045 MWh/año Energía Anual Ofertada Inicio de Montaje 16.11.2016 5,998 Ctvs. US$/kWh Precio de la Energía Ofertado POC 31.12.2017 INFORMACIÓN RELEVANTE  La C.H. Ángel III, aprovechará las aguas turbinadas de la C.H. Ángel II, en la cota 1 955 msnm.  La conexión de la toma con la cámara de carga se ha proyectado mediante un túnel (2 603 m) con flujo de agua a pelo libre.  La subestación de la C.H. Ángel III se conectará a la S.E de San Gabán mediante una línea de transmisión en 138 kV.  Mediante R.M. N° 077‐2014‐MEM/DM del 18.02.2014 el MINEM aprobó la tercera modificación del contrato, estableciendo la POC para el 31.12.2017.  La energía de la C.H. Angel III se transmitirá a través de la L.T. 138 KV SE Angel – Bifurcación S.E. San Gabán / S.E. San Rafael.  Se concluyó la construcción del túnel de acceso y el túnel de descarga.  Se continua realizando la construcción del túnel de conducción desde la ventana 02 (70% de avance), del túnel de conducción desde la galería de construcción (58% de avance).  Se suscribió el contrato de suministro de equipamiento de las subestaciones con Siemens.  Fuertes filtraciones de agua restringen trabajos normales en el túnel de conducción y caverna de la casa de máquinas.  El avance global de las obras acumulado a abril 2016 es de 74%  El monto de inversión aproximado es de 25,1 MM US$.

Plano de Ubicación C.H. Ángel III

Portal de Entrada al Túnel de Acceso a la Casa de Máquinas

Conexión del Canal de Descarga con la Casa de Máquinas de la C.H. Ángel III

ESQUEMA UNIFILAR DE LA CENTRAL DE GENERACIÓN

C.H. ANGEL III (22 MVA) S.E. ANGEL III G1 11 MVA

T3

G2 11 MVA

25 MVA

6,6 kV

S.E. ANGEL T4

33 kV 138 kV

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Mayo 2016

S.E. SAN GABAN

138 kV

Preparación de la Plataforma Pique en el interior de la Casa de Máquinas de la C.H. Ángel III

78

CENTRAL HIDROELÉCTRICA MANTA (19,8 MW)

DENOMINACIÓN EMPRESA CONCESIONARIA TECNOLOGÍA UBICACIÓN Departamento Provincia Distritos Altitud DATOS TÉCNICOS DE CENTRAL Potencia Instalada Tipo de Central Nivel de Captación Número de Unidades de Generación Salto Neto Salto Bruto Caudal Nominal Recurso Hídrico DATOS TÉCNICOS DE TURBINA Tipo de Turbina Potencia Nominal Caudal Nominal DATOS TÉCNICOS DE GENERADOR Potencia Tensión de Generación DATOS TÉCNICOS DE TRANSFORMADOR Potencia Nivel de Tensión DATOS DE CONTRATO Tipo de contrato Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial (POC) Energía Anual Ofertada Precio de la Energía Ofertado

CENTRAL HIDROELÉCTRICA MANTA PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGÍAS RENOVABLES S.A. Generación Hidráulica

Ancash Corongo Corongo, Yanac y La Pampa 1 504 msnm 0 19,78 MW Hidráulica de embalse 1 919,3 msnm 2 Turbinas 392,5 m 407,5 m 6 m³/s Río Manta Turbina G‐01 Turbina G‐02 Pelton Pelton 9,89 MW 9,89 MW 3 m³/s 3 m³/s G‐01 G‐02 9,89 MVA 9,89 MVA 6,3 kV 6,3 kV

Plano de Ubicación

24 MVA 6,3/66 kV 1 Contrato RER (2da Subasta) 30.09.2011 31.12.2014 (Solicitó postergación para el 31.03.2018) 127 500 MWh/año 5,2 Ctvs. US$ / kWh

INFORMACIÓN RELEVANTE  La central estará ubicada en los distritos de Corongo, Yanac y La Pampa, de la provincia de Corongo, del departamento de Ancash y utilizará los recursos hídricos del río Manta.  Peruana de Inversiones en Energías Renovables S.A., obtuvo la Concesión Definitiva para desarrollar la actividad de generación con recursos energéticos renovables en la Central Hidroeléctrica Manta, según Resolución Ministerial N° 035‐2011‐MEM/DM. Contrato de Concesión N° 361‐2010.  La conexión de la central al SEIN se realizará a través de la L.T. 66 kV, desde la S.E. C.H. Manta hasta la S.E La Pampa (2,7 km aproximadamente).  El MINEM aprobó la solicitud de ampliación de plazo, por fuerza mayor, mediante R.M. N° 112‐2013‐ MEM/DM del 22.03.2013, quedando modificada la POC para el 31.12.2014.  Mediante Oficio N° 2050‐2013‐MEM/DGE del 17.10.2013 el MINEM aceptó la solicitud de suspensión del Contrato de Concesión para el Suministro de Energía Renovable al SEIN, por problemas de imposición de servidumbres, desde el 27.03.2013.  El 01.06.2015 se levantó la suspensión del Contrato de Concesión.  La concesionaria solicitó al MINEM la modificación del Cronograma a fin de tener como nueva fecha de POC el 31.03.2018. El 31.12.2015, el MINEM comunicó a la concesionaria que debe incrementar en 50% el monto de la Garantía de Fiel Cumplimiento vigente (conforme al Contrato de Concesión RER) para dar trámite a su solicitud.  El concesionario manifiesta no estar de acuerdo en la aplicación de la cláusula 8.4 del Contrato RER debido a que considera que la causal no es de Fuerza Mayor y solicita la aprobación de un nuevo Cronograma de Ejecución de Obras.  El MINEM está evaluando la solicitud de modificación del Cronograma.  El monto de Inversión aproximado en el proyecto es de 27,2 MM US$.

Captación‐Casa de Máquinas

Vista de Perfil Bocatoma

ESQUEMA UNIFILAR DE LA CENTRAL DE GENERACIÓN

S.E. LA PAMPA

6,3 kV 66 kV

G1 9,89 MW

G2 9,89 MW

66 kV ACSR 160 mm² 2,68 km

24 MVA

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Mayo 2016

Vista de Planta‐Casa de Máquinas

79

CENTRAL HIDROELÉCTRICA RENOVANDES H1 (20 MW)

DENOMINACIÓN EMPRESA CONCESIONARIA TECNOLOGÍA UBICACIÓN Departamento Provincia Distritos Altitud DATOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada Tipo de Central Longitud Túnel de Conducción N° de Unidades de Generación Salto Neto Caudal Nominal Recurso Hídrico Casa de Máquinas DATOS DE LA TURBINA Tipo de Turbina Potencia Nominal Caudal Nominal N° de Inyectores DATOS DEL GENERADOR Potencia Tensión de Generación Velocidad Nominal Factor de Potencia DATOS DEL TRANSFORMADOR Potencia Nivel de Tensión DATOS DE CONTRATO Tipo de contrato Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial Energía Anual Ofertada Precio de la Energía Ofertado

CENTRAL HIDROELÉCTRICA RENOVANDES H1 EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA SANTA ANA SRL (EGESA) Generación Hidráulica

Junín Chanchamayo Perene 1 546 msnm 0 20 MW Hidráulica de embalse 3 500 m 1 Turbina 293,7 m 7,85 m³/s Río Huatziroki En Superficie

Pelton Vertical 20 MW 7,85 m³/s 6

22,2 MVA 13,8 kV 400 rpm 0,9 25 MVA 13,8 /44 ‐60kV

Contrato RER (2da Subasta) 30.09.2011 31.10.2016 150 000 MWh/año 5,39 Ctvs. US$ / kWh

Hitos Cierre Financiero Inicio de Obras Arribo de Equipo Inicio de Montaje POC

Plano de Ubicación

Trabajos en La Bocatoma

30.09.2015 01.10.2014 05.10.2016 15.10.2016 31.10.2016

INFORMACIÓN RELEVANTE  Las instalaciones de la central se ubican en los distritos de Perené y Chanchamayo, provincia de Chanchamayo, departamento de Junín y aprovechará las aguas del rio Huatziroki.  La energía producida será entregada al SEIN, mediante un sistema de transmisión constituido por la S.E. Renovandes H1 de 25 MVA (13,8/44 kV), una L.T. de 18,6 km (44 kV), y una celda de conexión a las barras de 44 kV de la S.E. Chanchamayo. El sistema de transmisión estará diseñado para 60 kV (la tensión 44 kV, será cambiado a 60 kV).  Con Oficio N° 415‐2015‐MEM/DGE se aprobó la segunda Adenda modificando la POC del 31.07.2016 al 31.10.2016.  La concesionaria ha solicitado ampliación de plazo del Hito Cierre Financiero hasta el 31.03.2016; está solicitud está en evaluación.  Se firmó el contrato de supervisión con la empresa brasileña Grupo Energía.  La contratista GCZ Ingenieros S.A.C. ha iniciado los Estudios de Ingeniería de Detalle del Proyecto, presentando un avance de 75,7%.  Los accesos a la obra se han concluido.  El túnel de conducción de 3,5 km tiene un avance de 2,6 km (74% de avance).  Los equipos electromecánicos se encuentran en proceso de fabricación (la turbina está siendo fabricada por RAINPOWER, el generador por INDAR y los transformadores por ABB).  El proyecto presenta un avance físico global de 65%.  EGESA el 22.03.2016 reiteró su solicitud a la DGE‐MINEM de postergación del Hito Financiero para el 31.07.2016 y la POC para el 31.01.2017, la misma que está en evaluación por el MINEM.  El monto de inversión aproximado es de 58,8 MM US$.

Trabajos en el Desarenador

Tubería Forzada – Tramo en Superficie

ESQUEMA UNIFILAR DE LA CENTRAL DE GENERACIÓN

S.E. CHANCHAMAYO

C.H. RENOVANDES H1 (20 MW)

13,8 kV

60 kV

60 kV

G1 20 MW

S.E. YANANGO RENOVANDES

60 kV

18,6 km

19,5 km

AAAC 285 mm²

AAAC 285 mm²

S.E. YANANGO EDEGEL

220 kV

220 kV 0,2 km

ACSR 524 mm²

25 MVA 25/12/25 MVA

Trabajos en Casa de Máquinas

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Mayo 2016

80

CENTRAL HIDROELÉCTRICA 8 DE AGOSTO (19 MW)

DENOMINACIÓN EMPRESA CONCESIONARIA TECNOLOGÍA UBICACIÓN Departamento Provincia Distrito Altitud DATOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada Tipo de Central N° de Unidades de Generación Salto Bruto Caudal Nominal ‐ Caudal Ecológico Recurso Hídrico DATOS DE LA TURBINA Tipo de Turbina Potencia Nominal Caudal Nominal DATOS DEL GENERADOR Potencia Tensión de Generación Factor de Potencia DATOS DEL TRANSFORMADOR Potencia Nivel de Tensión DATOS DE CONTRATO Tipo de contrato Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial Energía Anual Ofertada Precio de la Energía Ofertado

CENTRAL HIDROELECTRICA 8 DE AGOSTO GENERACIÓN ANDINA S.A.C. Generación Hidráulica

Huánuco Huamalíes Monzón 1 165 msnm 0 19 MW Hidráulica fluyente 2 Turbinas 145 m 18 m³/s ‐ 3 m³/s Río Aucantagua Turbina G1 Turbina G2 Francis Francis 9,5 MW 9,5 MW 9 m³/s 9 m³/s

11,15 MVA 11,15 MVA 13,8 kV 13,8 kV 0,9 0,9 0 2 x 11,15 MVA 13,8/138 kV Hitos

Contrato RER (2da Subasta) Cierre Financiero 30.09.2011 Inicio de Obras 15.05.2016 Arribo de Equipo 140 000 MWh Inicio de Montaje 5,39 Ctvs. US$/kWh POC

Plano de Ubicación de la Central

16.02.2015 01.07.2014 10.11.2015 11.12.2015 15.05.2016

INFORMACIÓN RELEVANTE  El proyecto se desarrolla sobre la margen derecha del río Aucantagua en el distrito de Monzón, provincia de Humalíes y departamento de Huánuco.  La energía se transmitirá a través de la L.T. 138 kV S.E. 8 de Agosto – S.E. Tingo María, de 60 km aproximadamente.  El Estudio de Pre Operatividad de la central fue aprobado con Carta COES/D/DP‐709‐2011 (28.11.11).  Con R.M. N° 220‐2014‐MEM/DM del 08.05.2014 se aprueba la transferencia de la Concesión Definitiva de Generación con Recursos Energéticos Renovables que efectúa Andes Generating Corporation S.A.C. a Generación Andina S.A.C.  La ejecución de la obra está a cargo de la empresa SACYR Construcción S.A. Sucursal del Perú.  La empresa Supervisora de Obras es DESSAU S&Z S.A.  El túnel de conducción de 1 km se ha culminado, así como los trabajos de revestimiento y la chimenea de equilibrio, se han iniciado los trabajos del montaje electromecánico de las turbinas.  Todo el material y equipamiento necesario para concluir la obra se encuentra en el lugar de la obra.  La concesionaria informó con documento N° GA‐37‐2016, del 11.03.2016, que se han producido deslizamientos de tierra, lodo y piedras que han afectado las obras dela tubería de conducción GRP a consecuencia de las lluvias en la zona, estimando un plazo de 9 meses para la reparación.  Por lo anterior, la POC, prevista para el mes de marzo, se postergará hasta el mes de diciembre 2016  El proyecto presenta un avance de 86,2%.  El monto de inversión proyectado es de 51 MM US$.

Trabajos en la Bocatoma

Construcción del Desarenador

ESQUEMA UNIFILAR DE LA CENTRAL DE GENERACIÓN

C.H. NUEVA ESPERANZA (9,16 MW) C.H. 8 DE AGOSTO (19 MW)

4,16 kV 22,9 kV

G1 4,58 MW

138 kV

3,17 km

G2 4,58 MW

138 kV 58,7 km

4,16 kV

13,8 kV

22,9 kV ACAR 177 mm² 1,53 km

12 MVA

G1 9,5 MW

G2 9,5 MW

22,9 kV

C.H. EL CARMEN (8,4 MW)

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Mayo 2016

ACAR 177 mm²

12 MVA

G1 4,2 MW

G2 4,2 MW

S.E. TINGO MARÍA

25x30x55 MVA ACAR 177 mm²

Salida del Túnel de Conducción

Construcción de la Casa de Máquinas

81

CENTRAL HIDROELÉCTRICA EL CARMEN (8,4 MW)

DENOMINACIÓN EMPRESA CONCESIONARIA TECNOLOGÍA UBICACIÓN Departamento Provincia Distrito Altitud DATOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada Tipo de Central N° de Unidades de Generación Salto Bruto Caudal Nominal ‐ Caudal Ecológico Recurso Hídrico Casa de Máquinas DATOS DE LA TURBINA Tipo de Turbina Potencia Nominal Caudal Nominal DATOS DEL GENERADOR Potencia Tensión de Generación Velocidad Factor de Potencia DATOS DEL TRANSFORMADOR Potencia Nivel de Tensión DATOS DE CONTRATO Tipo de contrato Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial Energía Anual Ofertada Precio de la Energía Ofertado

CENTRAL HIDROELÉCTRICA EL CARMEN GENERACIÓN ANDINA S.A.C. Generación Hidráulica

Huánuco Huamalíes Monzón 1 165 msnm 0 8,4 MW Hidráulica 2 Turbinas 239 m 4,5 m³/s ‐ 0,52 m³/s Río El Carmen En superficie

Plano de Ubicación

Turbina G1 Pelton 4,2 MW 2,6 m³/s

5,039 MVA 4,16 kV 900 rpm 0,9

Turbina G2 Pelton 4,2 MW 2,6 m³/s 5,039 MVA 4,16 kV 900 rpm 0,9 0

12 MVA 4,16/13,8 kV

Contrato RER (2da Subasta) 30.09.2011 15.05.2016 45 000 MWh 5,59 Ctvs. US$/kWh

Hitos Cierre Financiero Inicio de Obras Arribo de Equipo Inicio de Montaje POC

Construcción del Desarenador

16.02.2015 01.04.2014 09.11.2015 11.12.2015 15.05.2016

INFORMACIÓN RELEVANTE  El proyecto se desarrolla sobre la margen derecha de la quebrada El Carmen en el distrito de Monzón, provincia de Huamalíes y departamento de Huánuco.  Mediante Resolución Ministerial N° 329‐2013‐MEM/DM del 19.08.2013 el MINEM aprobó la transferencia del Contrato de Concesión para el Suministro de Energía Renovable que efectuó Andes Generating Corporation SAC a favor de Generación Andina S.A.C.  La ejecución de la obra está a cargo de la empresa SACYR Construcción S.A. Sucursal del Perú.  La empresa Supervisora de Obras es DESSAU S&Z S.A.  Se han iniciado los trabajos del montaje electromecánico de las turbinas y generadores.  Los trabajos de la bocatoma, desarenador, canal de conducción y la subestación de salida ubicada junto a la casa de máquinas se encuentran en fase final de construcción.  La concesionaria informó con documento N° GA‐37‐2016, del 11.03.2016, que se han producido deslizamientos de tierra, lodo y piedras que han afectado las obras dela tubería de conducción GRP a consecuencia de las lluvias en la zona, estimando un plazo de 9 meses para la reparación.  Por lo anterior, la POC, prevista para el mes de marzo, se postergará hasta el mes de diciembre 2016  El proyecto presenta un avance de 89,8%.  El monto de inversión aproximado es de 27 MM US$.

Casa de Máquinas concluida y tubería forzada

ESQUEMA UNIFILAR DE LA CENTRAL DE GENERACIÓN

C.H. NUEVA ESPERANZA (9,16 MW) C.H. 8 DE AGOSTO (19 MW)

4,16 kV 22,9 kV

G1 4,58 MW

25x30x55 MVA ACAR 177 mm²

138 kV

3,17 km

G2 4,58 MW

Construcción de dados – Tubos de Conducción

138 kV

ACAR 177 mm² 58,7 km

12 MVA

4,16 kV

13,8 kV

22,9 kV

G1 4,2 MW

ACAR 177 mm² 1,53 km

G2 4,2 MW

S.E. TINGO MARÍA

12 MVA

G1 9,5 MW

G2 9,5 MW

22,9 kV

C.H. EL CARMEN (8,4 MW)

Subestación El Carmen C

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Mayo 2016

82

CENTRAL HIDROELÉCTRICA HUATZIROKI (19,2 MW)

DENOMINACIÓN EMPRESA CONCESIONARIA TECNOLOGÍA UBICACIÓN Departamento Provincia Distritos Altitud DATOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada Tipo de Central N° de Unidades de Generación Longitud Canal de Conducción Salto Neto Caudal Nominal Recurso Hídrico Casa de Máquinas DATOS DE LA TURBINA Tipo de Turbina Potencia Nominal Caudal Nominal DATOS DEL GENERADOR Potencia Tensión de Generación Factor de Potencia DATOS DEL TRANSFORMADOR Potencia Nivel de Tensión

CENTRAL HIDROELECTRICA HUATZIROKI EMPRESA GENERACION HIDRAULICA SELVA S.A Generación Hidráulica

Junín Chanchamayo Perene 1 546 msnm 0 19,2 MW (11,08 MW Potencia Ofertada) Hidráulica de Embalse 3 Turbinas 773,4 m 258,5 m 9,3 m³/s Río Huatziroki En Superficie Turbina G1 Turbina G2 Turbina G3 Francis Francis Francis 6,54 MW 6,54 MW 6,54 MW 3,1 m³/s 3,1 m³/s 3,1 m³/s

6,752 MVA 6,752 MVA 6,752 MVA 10 kV 10 kV 10 kV 0,9 0,9 0,9 0 25 MVA 10/ 60 kV

DATOS DE CONTRATO Tipo de contrato Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial Energía Anual Ofertada Precio de la Energía Ofertado

Contrato RER (2da Subasta) 28.12.2011 04.03.2016 72 270 MWh 4,76 Ctvs. US$/kWh

Plano de Ubicación

Replanteo Topográfico de la Zona de Captación

26.09.2014 29.07.2014 20.11.2015 28.02.2016 04.03.2016

Hitos Cierre Financiero Inicio de Obras Arribo de Equipo Inicio de Montaje POC

INFORMACIÓN RELEVANTE  La central está ubicada en el tramo intermedio y alto del río Huatziroki denominado como “Sub cuenca Huatziroki” que es afluente por su margen derecha del río Perene.  La cámara de carga está diseñada para un caudal nominal de llegada de 9,3 m³/s, la misma, además de funcionar como desarenador terminal para sedimentar cualquier material mayor de 0,4 mm, almacenará un volumen de 1 194,60 m³.  Con carta del COES/D/DP‐038‐2012 del 05.10.2012, se otorgó la certificación y conformidad al Estudio de Pre Operatividad. Con R.D. N° 237‐2013‐GR‐JUNIJNJ/DREM. del 24.07.2013 se aprobó el Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado.  Las obras civiles (obras preliminares) se iniciaron el 29.07.2014.  La concesionaria solicitó al MINEM la modificación del Contrato de Concesión en 602 días calendarios por demora de las autorizaciones ambientales y otras afines. Mediante R.M. N° 564‐2014‐MEM/DM del 29.12.2014, se le otorgó 429 días adicionales.  La concesionaria volvió a solicitar una ampliación de 1 236 días calendarios, contados a partir del 04.03.2016. Con oficio N° 963‐2016‐OS‐GFE del 16.02.2016, Osinergmin envió al MINEM el informe de evaluación, en el cual se recomienda otorgar la ampliación de la POC hasta el 28.07.2018.  Se instalaron campamentos provisionales y una oficina‐almacén ubicada en el anexo de Pampa Hermosa. La concesionaria solicitó suspender temporalmente el Cronograma de Ejecución de Obras.  El avance global del proyecto es de 16% y se encuentra paralizado desde marzo del 2014.  La inversión aproximada en el proyecto asciende a 23,2 MM US$.

Replanteo Topográfico de la Tubería de Presión

Replanteo topográfico Casa de Máquinas‐Bocatoma

ESQUEMA UNIFILAR DE LA CENTRAL DE GENERACIÓN

C.H. HUATZIROKI I (19,2 MW) S.E. YURINAKI

10 kV G1 6,7 MW

60 kV

60 kV AAAC 200 mm² 30,70 km

G2 6,7 MW G3 6,7 MW

25/5/25 MVA Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Mayo 2016

Obras Preliminares ‐ Carretera

83

CENTRAL HIDROELÉCTRICA KARPA (19 MW)

DENOMINACIÓN

CENTRAL HIDROELÉCTRICA KARPA

EMPRESA CONCESIONARIA

HIDROELÉCTRICA KARPA S.A.C.

TECNOLOGÍA UBICACIÓN Región Provincia Distrito Altitud

Generación Hidráulica

Huánuco Huamalíes Tantamayo 3 360 msnm

DATOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada N° de Unidades de Generación Salto Bruto Caudal Nominal Recurso Hídrico Factor de Planta

19 MW 2 850 m 3 m3/s Río Carpa 73%

DATOS DEL GENERADOR

Potencia 2x10 MVA Tensión de Generación 10 kV Factor de Potencia 0,9 Frecuencia 60 Hz DATOS DE LA TURBINA

Tipo Pelton de eje horizontal Potencia 2x10 MW Caudal 2x1,5 m3/seg DATOS DEL TRANSFORMADOR

Potencia 25 MVA Nivel de Tensión 10/60 kV DATOS DE CONTRATO Hitos

Tipo de contrato Contrato RER (3ra Subasta) Cierre Financiero 19.08.2015 18.02.2014 Firma de Contrato Inicio de Obras 20.08.2015 Puesta en Operación Comercial 23.12.2016 Arribo de Equipo 20.03.2016 115 000 MWh/año Energía Anual Ofertada Inicio de Montaje 13.10.2016 5,57 Ctvs. US$/kWh Precio de la Energía Ofertado POC 23.12.2016 INFORMACIÓN RELEVANTE  El proyecto se ubica en el distrito de Tantamayo, provincia de Huamalíes, departamento de Huánuco. Utilizará los recursos hídricos del río Carpa, tendrá una potencia instalada de 19 MW, un caudal de 3m3/seg, un salto de 850 m y producirá 115.0 GWh de energía media anual.  Con R.M. N° 155‐2015‐MEM/DM publicada el 08.04.2015, se otorgó la Concesión Definitiva de Generación RER y el 25.04.2015 se suscribió el Contrato de Concesión N° 469‐2015.  El proyecto cuenta con el Estudio de Aprovechamiento Hídrico, aprobado con R.D. N° 893‐2013‐ ANA‐AAA.M del 02.12.2013, la DIA aprobada con R.D.R. N° 142‐2014‐GR HUÁNUCO/DREMH del 25.07.2014 y el Estudio de Pre Operatividad aprobado con carta N° COES/D/DP‐180‐2015 del 10.02.2015. En diciembre del 2014 se concluyó con la Ingeniería Básica.  Se ha identificado problemas limítrofes entre las comunidades de Urpish y Jircan y entre los distritos de Tantamayo y Jircan, así como Hallazgos de Restos Arqueológicos, que afecta el camino de acceso a la Bocatoma y Casa de Máquinas y parte del canal de aducción. V&A Consulting Engeneering, está trabajando en la gestión social del proyecto.  El concesionario con fecha 21.09.2015 solicitó al MINEM la modificación del Cronograma de Ejecución de Obras por causas de Fuerza Mayor. Con esa modificación la nueva fecha de POC sería el 30.06.2018. La solicitud está en evaluación por el MINEM.  El avance acumulado valorizado es de 3%.  El monto de inversión es 53,8 MM US$.

Plano de Ubicación

Laguna Carpa, principal fuente hídrica del proyecto

Zona de Casa de Máquinas

ESQUEMA UNIFILAR DE LA CENTRAL C .H . K A R P A (2 0 M W )

10 kV

6 0 kV

G1 12 M V A

6 0 kV

2 3 kV

AAAC 240 m m ² 55 km

G2 12 M V A

25 MVA

Planteo de la Conducción

25 M VA

2 3 kV L - 2286 5 2 .0 8 k m

N 2X S Y - 3x1x400 m m ² 0 .3 k m

L - 2255 5 2 .0 8 k m

3 x7 5 M V A

2 2 0 kV

2 2 0 kV

V IZ C A R R A

A N T A M IN A

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Mayo 2016

C IA M IN E R A A N T A M IN A Vista en 3D de la proyección de la Casa de Máquinas

84

CENTRAL HIDROELÉCTRICA POTRERO (19,9 MW)

DENOMINACIÓN

CENTRAL HIDROELÉCTRICA POTRERO

EMPRESA CONCESIONARIA

EMPRESA ELÉCTRICA AGUA AZUL S.A.

TECNOLOGÍA

Generación Hidráulica

UBICACIÓN Región Provincia Distrito Altitud DATOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada Tipo de Central N° de Unidades de Generación Salto Bruto Caudal Nominal Canal de Conducción Recurso Hídrico

Cajamarca San Marcos Eduardo Villanueva 1 810 msnm .

19,9 MW Pasada 2 turbinas 139,50 m 18 m3/s 1 660 m Río Crisnejas

DATOS DE LA TURBINA Tipo de Turbina Potencia Nominal Caudal Nominal Nivel de Eje de Turbina

Francis Horizontal 10 MW 8,74 m3/s 1 810 msnm

Francis Horizontal 10 MW 8,74 m3/s 1 810 msnm

DATOS DEL GENERADOR Tipo Potencia Tensión de Generación Factor de Potencia DATOS DEL TRANSFORMADOR Potencia Nivel de Tensión Grupo de Conexión DATOS DE CONTRATO Tipo de contrato Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial Energía Anual Ofertada Precio de la Energía Ofertado

Sincrónico trifásico 9,95 MW 10 kV 0,9

Sincrónico trifásico 9,95 MW 10 kV 0,9

24 MVA 10/60 kV YNd5

Contrato RER (3ra Subasta) 18.02.2014 31.12.2016 134 211 MWh/año 5,177 Ctvs. US$/kWh

Hitos Cierre Financiero Inicio de Obras Arribo de Equipo Inicio de Montaje POC

15.04.2015 01.04.2015 27.07.2016 28.07.2016 31.12.2016

INFORMACIÓN RELEVANTE  La central utilizará los recursos hídricos del río Crisnejas; tendrá una potencia instalada de 19,9 MW los cuales serán inyectados al SEIN a través de la L.T. 60 kV S.E. Potrero – S.E. Aguas Calientes.  El proyecto cuenta con el CIRA para la central, la línea de transmisión y sus respectivos caminos de acceso. La Aprobación del Estudio de Pre Operatividad se otorgó mediante carta COES/D/DP‐482‐ 2012 del 31.05.2012.  Con R.M. N° 315‐2013‐MEM/DM del 13.08.2013 el MINEM otorga Concesión Definitiva de Generación con Recursos Energéticos Renovables y aprueba el Contrato de Concesión N° 421‐2013.  La concesionaria informa con documento s/n del 14.03.2016, que se han producido eventos de Fuerza Mayor, ocasionados por deslizamientos de tierra y piedras en el río Crisnejas a la altura de las obras de captación, inundando las obras de derivación, toma y daños en el muro de la compuerta radial, imposibilitando seguir trabajando en la zona, estimando un plazo de 90 días para la reparación de los daños, solicitando la aprobación de la nueva fecha de la POC el 31.03.2017.  Con respecto a las obras civiles: se realizó la plataforma del canal y 560 m. del desarenador, las obras de ataguía en la margen derecha del río Crisnejas, las obras de dique concreto (excavación y compactación), las obras de limpieza y excavación del portal de ingreso al túnel, las obras de acceso y limpieza de la ventana N° 1 del túnel de 87 m. y el avance de 120 m. del túnel de aducción.  Se ha iniciado los trabajos de la línea de transmisión.  El avance valorizado del proyecto es de 31%.  El monto de inversión es 45,9 MM US$.

Plano de Ubicación

Trabajos en la Zona del Dique de Concreto

Portal de Salida del Túnel Carretero

ESQUEMA UNIFILAR DE LA CENTRAL

10 kV

S.E. SAN MARCOS S.E. POTRERO

60 kV

G1 9,95 MW G2 9,95 MW

60kV

AAAC 180 mm² 5 km

24 MVA

C.H. POTRERO (19,9 MW)

S.E. AGUAS CALIENTES

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Mayo 2016

13,60 km

60 kV 19,85 km

S.E. CAJABAMBA

Trabajos de Limpieza en el Túnel de Aducción

85

CENTRAL HIDROELÉCTRICA YARUCAYA (15 MW)

DENOMINACIÓN

CENTRAL HIDROELÉCTRICA YARUCAYA

EMPRESA CONCESIONARIA

HUAURA POWER GROUP S.A.

TECNOLOGÍA

Pequeña Hidroeléctrica

UBICACIÓN Región Provincia Distrito Altitud DATOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada Tipo de Central N° de Unidades de Generación Salto Bruto Caudal de Diseño Caudal Nominal Recurso Hídrico DATOS DE LA TURBINA Tipo de Turbina Potencia Nominal Caudal de Diseño Caída Neta Velocidad DATOS DEL GENERADOR Potencia Tensión de Generación Factor de Potencia Velocidad DATOS DEL TRANSFORMADOR Potencia Nivel de Tensión DATOS DE CONTRATO Tipo de contrato Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial Energía Anual Ofertada Precio de la Energía Ofertado

Lima Huaura Sayán, Leoncio Prado y Paccho 685 msnm

15 MW Derivación 2 182 m 10,5 m3/s 11,5 m3/s Rio Huaura

Francis Horizontal 8,84 MW 5,25 m3/s 167,5 m 720 rpm

7,411 MW 6,3 kV 0,8 720 rpm

Plano de Ubicación

Francis Horizontal 8,84 MW 5,25 m3/s 167,5 m 720 rpm 7,411 MW 6,3 kV 0,8 720 rpm

20 MVA 13.8/66 kV

Contrato RER (3ra Subasta) 18.02.2014 08.12.2017 115 000 MWh/año 5,05 Ctvs. US$/kWh

Cerco perimétrico

Hitos Cierre Financiero Inicio de Obras Arribo de Equipo Inicio de Montaje POC

07.06.2016 02.09.2015 06.08.2017 07.08.2017 08.12.2017

INFORMACIÓN RELEVANTE  La central utilizará los recursos hídricos del río Huaura y tendrá una potencia instalada de 15,0 MW. Se interconectará al SEIN a través de la L.T. 66 kV Yarucaya ‐ Andahuasi de 22,5 km.  El Estudio de Pre Operatividad fue aprobado mediante carta COES/D/DP‐1261‐2013 del 07.11.2013.  Con R.M. N° 465‐2014‐MEM/DM del 27.10.2014 se otorgó Concesión Definitiva de generación a favor de Huaura Power Group S.A.  El 13.10.2015 la ANA autorizó la Ejecución de Obras de Aprovechamiento Hídrico para la construcción de la central, con R.D. N° 1767‐2015‐ANA‐AAA‐CAÑETE‐FORTALEZA.  Con respecto a la Ingeniería de Detalle se ha concluido la ingeniería de todos los elementos.  El concesionario ha firmado un contrato de fabricación y compra de la maquinaria turbina‐ generador con la empresa Gugler Water Turbines GmBH de Austria, para el suministro de estos equipos. Su entrega está programada para el 2° trimestre del 2016.  La concesionaria solicitó la modificación del Cronograma de Ejecución de Obras (342 días calendarios), por retrasos en la obtención de permisos. La modificación fue otorgada por el MINEM.  El 02.09.2015 la concesionaria dio inicio a los trabajos preliminares de la obra. Se tiene un avance de: 46% en trabajos preliminares y temporales, 56% en la toma–desarenador y 75% en la casa de máquinas, canal de aguas turbinadas y subestación Yarucaya.  El avance físico del proyecto es de 39%. La Inversión acumulada es de 16,7 MM US$, que representa el 50% del monto total. El monto total de inversión estimado es de 34,0 MM US$.

Casa de Máquinas

Bocatoma

ESQUEMA UNIFILAR DE LA CENTRAL C.H. YARUCAYA (15 MW) S.E. ANDAHUASI

66 kV

G1 7.4 MW

66 kV ACAR 120 mm² 21 km

G2 7.4 MW

13,8 kV

13.8/66 kV 20 MVA

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Mayo 2016

Desarenador

86

CENTRAL HIDROELÉCTRICA COLCA (12 MW)

DENOMINACIÓN

CENTRAL HIDROELÉCTRICA COLCA

EMPRESA CONCESIONARIA

EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA COLCA S.A.C.

UBICACIÓN Departamento Provincia Distritos Altitud

Junín Huancayo Colca 3 700 msnm

DATOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada Tipo de Central N° de Unidades de Generación Salto Neto Caudal de Diseño Recurso Hídrico Factor de Planta

.

12,05 MW Pasada 2 150 m 9,5 m3/s Rio Quillón 70%

DATOS DE LA TURBINA Tipo de Turbina Potencia Nominal Caudal Nominal Velocidad DATOS DEL GENERADOR Potencia Instalada Tensión de Generación Factor de Potencia/Frecuencia

Francis de eje horizontal 2x6,025 MW 2x4,75 m3/s 720 rpm .

2x7000 kVA 13,8 kV 0.9/60 Hz

DATOS DEL TRANSFORMADOR Potencia Nivel de Tensión

15 MVA 13.8/60 kV

DATOS DE CONTRATO Tipo de contrato Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial Energía Anual Ofertada Precio de la Energía Ofertado

Contrato RER (3ra Subasta) 18.02.2014 16.12.2018 70 196 MWh 5,689 Ctvs. US$/MWh

Zona de Ubicación

Vista de la Plataforma en el inicio del canal

Hitos Cierre Financiero Inicio de Obras Arribo de Equipo Inicio de Montaje POC

16.09.2017 18.08.2014 16.06.2018 16.09.2018 16.12.2018

INFORMACIÓN RELEVANTE  La central está ubicada en el distrito de Colca, provincia de Huancayo, departamento de Junín, utilizará los recursos hídricos del río Quillón, tendrá una potencia instalada de 12,05 MW, un caudal de 9.5 m3/seg, un salto neto de 150 m y producirá 70.196 GWH de energía media anual. El proyecto incluye una L.T. en 60 kV, 30 km, Colca –S.E. Huayucachi.  El proyecto inicialmente adjudicado a la Empresa de Generación Canchayllo S.A.C. ha sido transferido a la Empresa de Generación Eléctrica Colca S.A.C.  El proyecto cuenta con el CIRA aprobado y con el Estudio de Pre Operatividad aprobado con carta COES/D/DP‐829‐2013 del 15.08.2013. Se vienen ejecutando los estudios Declaración de Impacto Ambiental y Autorización de Uso de Recursos Hídricos, así como el Estudio de Ingeniería.  De acuerdo al Cronograma de Ejecución de Obras el inicio de obras del proyecto se dio el 18.08.2014. Al 19.02.2016, se ha construido la plataforma de la Bocatoma para el canal de ingreso, los desarenadores y el inicio del canal de aducción. Han construido dos caminos de acceso al canal y uno a la Bocatoma para los trabajos de movimiento de tierras. Se ha replanteado el trazo del canal.  El concesionario ha contratado a la empresa CHP Construcciones SAC para ejecutar las obras civiles y a HYDRO CONSUL Ingeniería y Construcciones SAC para la Supervisión de la ejecución de las obras.  El MINEM con Oficio N° 1177‐2015‐MEM/DGE modificó los Hitos del Cronograma de Ejecución de Obras. la nueva fecha de POC es el 16.12.2018.  El avance físico de las obras es de 5%. El monto de inversión es 26,5 MM US$.

Vista de la Plataforma en la zona del barraje

Vista superior de la plataforma en la Bocatoma de la C.H. Colca

ESQUEMA UNIFILAR DE LA CENTRAL

C.H. COLCA (12.05 MW) S.E. HUAYUCACHI

13.8 kV 60 kV

6.025 MW

60 kV AAAC 120 mm² 30 km

6.025 MW

15 MVA Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Mayo 2016

Carretera existente a lo largo y sobre el canal

87

CENTRAL HIDROELÉCTRICA ZAÑA 1 (13,2 MW)

DENOMINACIÓN EMPRESA CONCESIONARIA TECNOLOGÍA UBICACIÓN Departamento Provincia Distrito Altitud de Bocatoma DATOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada Tipo de Central N° de Unidades de Generación Salto Bruto ‐ Salto Neto Caudal Nominal Recurso Hídrico Longitud de Conducción Longitud Tubería Forzada Casa de Máquinas DATOS DE LA TURBINA Tipo de Turbina Potencia Nominal Caudal Nominal DATOS DEL GENERADOR Potencia Tensión de Generación DATOS DEL TRANSFORMADOR Potencia Nivel de Tensión DATOS DE CONTRATO Tipo de contrato Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial Energía Ofertada Precio de la Energía Ofertado

CENTRAL HIDROELECTRICA ZAÑA 1 ELECTRO ZAÑA S.A.C. Generación Hidráulica

Cajamarca San Miguel y Santa Cruz La Florida y Catache 1 001 msnm

13,2 MW Hidráulica de Pasada 2 Turbinas 250 m ‐ 242 m 6,5 m3/s Río Zaña 3 457 m 662 m En Superficie Turbina 1 Turbina 2 Francis Horizontal Francis Horizontal 6,6 MW 6,6 MW 3,25 m³/s 3,25 m³/s

7,5 MVA 7,5 MVA 6,9 kV 6,9 kV

Plano de Ubicación

15 MVA 6,9/60 kV

Contrato RER (3ra Subasta) 18.02.2014 29.12.2018 80 940 MWh/año 5,75 Ctvs. US$/kWh

Hitos Cierre Financiero Inicio de Obras Arribo de Equipo Inicio de Montaje POC

10.12.2015 06.08.2016 30.10.2017 28.01.2018 29.12.2018

Recurso Hídrico (Río Zaña)

INFORMACIÓN RELEVANTE  La central estará ubicada en la provincia de Santa Cruz – Cajamarca y utilizará los recursos hídricos del rio Zaña.  El canal de conducción será de aproximadamente 3,4 km de longitud en sección rectangular 1,8 m x 2,05 m. El túnel de conducción, de sección tipo baúl, altura 2,87 m. y ancho de excavación 2,60 metros, con longitud total del túnel de 127,0 metros. La tubería forzada será al exterior de 1,35 m de diámetro y 662 m de longitud.  Mediante R.M. N° 365‐2012‐M EM/DM, publicada el 28.07.2012, se le dio la Concesión Definitiva de Generación con Recursos Energéticos Renovables a Electro Zaña S.A.C. para la construcción de la C.H. Zaña de 13,2 MW (Contrato de Concesión N° 404‐2012).  La central inyectará la energía generada a la red del SEIN mediante la L.T. 60 kV C.H. Zaña‐ S.E. Cayaltí, de 50,3 km.  Se ha finalizado el 'due diligence' (financiero, técnico, legal) de manera positiva. Se encuentra en proceso el 'due diligence' ambiental y de seguros.  El inicio de obras está previsto para el 06.08.2016.  La concesionaria informó que se finalizó la compra de terrenos para la central a los posesionarios.  Se encuentra en desarrollo las negociaciones para la obtención del cierre financiero (fecha estimada: mayo 2016)  El Monto de Inversión estimado es de 30,533 MM US$.

Esquema General del proyecto

ESQUEMA UNIFILAR DE LA CENTRAL DE GENERACIÓN

C.H. ZAÑA (13,2 MW) S.E. CAYALTI

6,9 kV 60 kV

G1 7,5 MVA G2 7,5 MVA

60 kV AAAC 240 mm² 50,3 km

15 MVA

Esquema de la Casa de Máquina

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Mayo 2016

88

CENTRAL HIDROELÉCTRICA CARHUAC (20 MW)

DENOMINACIÓN

CENTRAL HIDROELÉCTRICA CARHUAC

EMPRESA CONCESIONARIA

ANDEAN POWER S.A.

TECNOLOGÍA

Generación Hidráulica

UBICACIÓN Departamento Provincia Distrito Altitud

Lima Huarochiri Huanza 3408 msnm

DATOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada Tipo de Central Factor de Planta N° de Unidades de Generación Salto Bruto Caudal Nominal Caudal Ecológico Recurso Hídrico Casa de Máquinas

0 20 MW Hidráulica de Pasada 67 % 2 Turbinas 134 m 15 m³/s 0,77 m³/s Río Santa Eulalia En superficie

DATOS DEL GENERADOR Potencia Tensión de Generación

12 MVA 6.6 kV

DATOS DEL TRANSFORMADOR Potencia Nivel de Tensión

25 MVA 6,6/60 kV

DATOS DE CONTRATO Tipo de contrato Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial Energía Anual Ofertada Precio de la Energía Ofertado

Contrato RER (3ra Subasta) 18.02.2014 07.11.2018 97 000 MWh/año 5,48 Ctvs. US$/kWh

Plano de Ubicación

12 MVA 6.6 kV 0

Hitos Cierre Financiero Inicio de Obras Arribo de Equipo Inicio de Montaje POC

19.02.2016 06.05.2016 13.07.2017 14.07.2017 07.11.2018

INFORMACIÓN RELEVANTE  La central aprovechará el potencial hídrico del río Santa Eulalia para generar energía eléctrica.  La central considera la instalación de 2 Unidades de Generación de 12 MVA c/u 6,6 kV.  Se tiene proyectado que la central inyecte su energía a través de la L.T. 60 kV S.E. Carhuac ‐ S.E. Callahuanca.  Con R.M. N° 269‐2015‐MEM/DM del 03.06.2015 se aprobó la primera modificación del Contrato de Concesión N° 425‐2013, ampliándose la capacidad de generación de 15,8 MW a 20 MW.  Se ha contratado a la empresa POYRI para realizar el diseño final destinado a la ejecución de obras.  Se está evaluando la compra de una línea de transmisión de 25 km, de propiedad de la Empresa de Generación Huanza, para la conexión de la C.H. Carhuac al SEIN.  Se Firmó y legalizaron los documentos de compra‐venta de tierras con la comunidad campesina de Huanza.  La concesionaria mediante carta S/N del 17.02.2016, ha informado respecto al hito cierre financiero indicando que este se ha cumplido, habiendo llegado a un acuerdo con el Banco de Desarrollo Alemán DEG‐KFW.  La concesionaria presentó el Estudio de Pre Operatividad de la C.H. Carhuac para su conexión en la S.E. Callahuanca 60 kV. Andean Power espera la aprobación del Estudio de Pre‐Operatividad por parte del COES durante los siguientes días solucionando este importante factor de frenaje.  Aún no se ha iniciado la construcción de la obra.  El Monto de Inversión Estimado es de 30 MMUS$.

Vista del río Santa Eulalia

Esquema de la Central

ESQUEMA UNIFILAR DE LA CENTRAL DE GENERACIÓN

C.H. CARHUAC (24 MVA)

6.6 kV

12 MVA

S.E. CALLAHUANCA

60 kV

12 MVA

60 kV

Conductor por definir 25 km

6.6/60 kV 25 MVA

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Mayo 2016

Topología de las Centrales

89

CENTRAL HIDROELÉCTRICA SANTA LORENZA (18,7 MW)

DENOMINACIÓN

CENTRAL HIDROELECTRICA SANTA LORENZA

EMPRESA CONCESIONARIA

EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA SANTA LORENZA S.A.C.

UBICACIÓN Departamento Provincia Distritos Altitud DATOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada Energía Promedio Anual Salto Neto N° de Unidades de Generación Caudal de Diseño Recurso Hídrico DATOS DE LA TURBINA Tipo de Turbina Potencia Nominal Caudal Velocidad DATOS DEL GENERADOR Potencia Nominal Tensión de Generación Factor de Potencia Frecuencia Velocidad

Huánuco Ambo San Rafael 2202.5 msnm

18,7 MW 144.28 GWh 203 m 2 11 m3/s Río Huallaga

Francis, horizontal 2x9,73 MW 2x5,5 m3/seg 600 rpm

2x10.5 MVA 13.8 kV 0.9 60 Hz 600 rpm

DATOS DEL TRANSFORMADOR Potencia Nivel de Tensión

25 MVA 13.8/138 kV

DATOS DE CONTRATO Tipo de Contrato Firma de Contrato Producción Anual Promedio Puesta en Operación Comercial Tarifa de Adjudicación

Contrato RER (3ra Subasta) 18.02.2014 144,28 GWh/año 31.12.2017 6,48 Ctvs. US$/kWh

Zona de Ubicación

Hitos Cierre Financiero Inicio de Obras Arribo de Equipo Inicio de Montaje POC

24.05.2016 03.08.2015 13.08.2016 14.08.2016 31.12.2017

INFORMACIÓN RELEVANTE  El proyecto está ubicado en el distrito de San Rafael, provincia de Ambo, departamento de Huánuco, a 2 202.5 msnm. Utilizará los recursos hídricos del río Huallaga, tendrá una potencia de 18.7 MW.  Con R.M. N° 414‐2015‐MEM/DM del 17.09.2015 el MINEM otorgó la Concesión Definitiva.  El proyecto cuenta con la DIA aprobado con R.D.R. N° 106‐2014‐GR‐HUANUCOI/DREMH del 05.06.2014, con el CIRA aprobado con Doc. N° 2014‐71 del 03.04.2014, con la acreditación de disponibilidad hídrica aprobado con R.D. N° 125‐2015‐ANA‐AAA‐HUALLAGA del 12.06.2015 que se ha prorrogado por dos años, con el Estudio Definitivo realizado por PEPSA, revisado y validado por LOMBARDI S.A. y con el Estudio de Pre Operatividad aprobado por el COES.  Se firmó el contrato EPC para la construcción de la C.H. Santa Lorenza con la empresa IESA S.A. Se firmaron contratos con Voith Hydro y ABB para el suministro del equipo electromecánico, transformador de potencia y GIS. El 05.11.2015 se firmó el contrato de supervisión con ENERGÍA CONSULT SUCURSAL PERÚ.  Al 14.01.2016, el contratista perforaba un túnel piloto en la Bocatoma para llegar al eje del Túnel Principal e iniciar su construcción en dos frentes y estaba concluyendo la construcción del camino de acceso a la ventana N° 1 para efectuar la perforación, llegar hasta el eje del Túnel y establecer otros dos frentes para su construcción. .  Con R.M. N° 034‐2016‐MEM/DM del 04.02.2016, se aprueba la Adenda N° 1 del Contrato de Concesión RER autorizando la modificación del Hito “Cierre Financiero” del Cronograma de Obras.  Avances del proyecto: Físico 7%, Valorizado 5,8%.  El monto de inversión es de 41,7 MM US$.

Área donde se construirá la Casa de Máquinas

Perforación del túnel piloto en la zona de la Bocatoma

ESQUEMA UNIFILAR DE LA CENTRAL DE GENERACIÓN

13,8 kV 138 kV

G1 9,45 MW

G2 9,45 MW

0,71 km

58 km

2,88 km

AAAC 400 MCM (200 mm²)

25 MVA

138 kV

2,88 km 0,50 km

C.H. SANTA LORENZA (18,7 MW) Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Mayo 2016

T−108

S.E. PARAGSHA 2

T−109

30 km

S.E. AMARILIS

Camino de acceso a la ventana N° 1

90

CENTRAL HIDROELÉCTRICA LAGUNA AZUL (MAMACOCHA) (20 MW)

DENOMINACIÓN

CENTRAL HIDROELÉCTRICA LAGUNA AZUL

EMPRESA CONCESIONARIA

HIDROELÉCTRICA LAGUNA AZUL S.R.L.

TECNOLOGÍA

Pequeña Hidroeléctrica

UBICACIÓN Región Provincia Distrito Altitud

Arequipa Castilla Ayo 1956 msnm

DATOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada Energía Promedio Anual Tipo de Central Canal de Conducción Túnel de Conducción Salto Bruto N° de Unidades de Generación Caudal Nominal Recurso Hídrico Casa de Máquinas Factor de Planta

20 MW 130 000 MWh De pasada 1422 m 2201 m 344 m 2 6.8 m3/s Laguna Mamacocha Subterráneo 82%

DATOS DE LA TURBINA Tipo de Turbina Potencia Nominal DATOS DEL GENERADOR Tensión de Generación DATOS DE CONTRATO Tipo de contrato Firma de Contrato Producción Anual Promedio Puesta en Operación Comercial Tarifa de Adjudicación

Francis Horizontal 10 MW

66 kV

Contrato RER (3ra Subasta) 18.02.2014 130 GWh/año 12.12.2018 6,2 Ctvs. US$/kWh

Francis Horizontal 10 MW 66 kV Hitos Cierre Financiero Inicio de Obras Arribo de Equipo Inicio de Montaje POC

Zona del portal del túnel de acceso

01.08.2016 05.08.2016 28.06.2018 13.07.2018 12.12.2018

INFORMACIÓN RELEVANTE  La central se encuentra proyectada en la cuenca del río Mamacocha, en el departamento de Arequipa, provincia de Castilla, distrito de Ayo, en el denominado "Valle de los Volcanes".  La central se interconectará al SEIN a través de la L.T. 66 kV S.E. Laguna Azul‐S.E. Chipmo de 65.4 km. El punto de conexión es la S.E. Chipmo de propiedad de CONENHUA (Grupo Buenaventura).  Mediante R.D. N° 590‐2013‐ANA/AAA del 29.08.2013 se aprobó el Estudio de Aprovechamiento Hídrico con fines de generación eléctrica del proyecto C.H. Mamacocha.  El 28.01.2015, el COES aprobó el Estudio de Pre Operatividad de la central.  El 06.03.2015, el Ministerio de Cultura emitió el CIRA N° 058‐2015‐DDC‐ARE/MC para la central.  El 07.04.2015, con Oficio N° 504‐2015‐MEM/DGE el MINEM concede una ampliación del plazo de ejecución de obras en 705 días calendarios, siendo la nueva fecha de POC el 12.12.2018.  Se finalizó el proceso de licitación para la construcción de la planta y la línea de transmisión a través de un contrato EPC.  Se estima que la construcción del proyecto se iniciará en el tercer trimestre del 2016.  El Consorcio Hidroeléctrico emitió carta al MINEM el 30.12.2015 con copia a OSINERGMIN, en el cual intima al MINEM por incumplimiento de obligación contractual contenida en el Contrato de Concesión.

Con fecha 08.03.16 se emite la R.M. N° 098‐2016 en la cual otorgan Concesión Definitiva de la L.T. 66 KV. Está previsto que el MINEM otorgue también la Concesión Definitiva de Generación, para la obtención del Cierre Financiero e Inicio de la Obra.  A la fecha aún no se ha iniciado la construcción de la obra.  Monto de Inversión estimado es de 60 MM US$.

ESQUEMA UNIFILAR DE LA CENTRAL

Zona del portal del túnel de descarga

Zona de captación

C.H. LAGUNA AZUL (20 MW)

S.E. CHIPMO (Conenhua)

66 kV

G1 12,5 MVA

Plano de Ubicación

66 kV AAAC - 236 mm2 67 km

G2 12,5 MVA

25 MVA

13,8 kV

Zona de captación

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Mayo 2016

91

CENTRAL HIDROELÉCTRICA HYDRIKA 1 (6,6 MW)

DENOMINACIÓN

CENTRAL HIDROELÉCTRICA HYDRIKA 1

EMPRESA CONCESIONARIA

HYDRIKA 1 S.A.C.

TECNOLOGÍA UBICACIÓN Región Provincia Distrito Altitud DATOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada Salto Bruto Salto Neto Caudal de Diseño Cuenca Recurso Hídrico Casa de Máquinas Factor de Planta DATOS DE LA TURBINA Tipo de Turbina Potencia Nominal Caudal Nominal Nivel de Eje de Turbina DATOS DEL GENERADOR Potencia Instalada Tensión de Generación Factor de Potencia DATOS DEL TRANSFORMADOR Potencia Nivel de Tensión Grupo de Conexión DATOS DE CONTRATO Tipo de contrato Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial Energía Anual Ofertada Tarifa de Adjudicación

Generación Hidráulica

Áncash Pallasca Pampas 2 738 msnm

6,6 MW 769 m 729 m 1,4 m3/s Alto Tablachaca Río Plata y Quebrada Lechuga 2734 msnm – En superficie 65%

Pelton (Eje Horizontal ‐ 2 inyectores) 9,16 MW 1,4 m3/s 2 738 msnm

10 MVA 6.6 KV 0.9

9/12 MVA (ONAN/ONAF) 66±2x2.5%/6.6 kV YNd1

Contrato de Concesión RER (3ra Subasta) 18.02.2014 01.11.2018 35 610 MWh 5,49 Ctvs. US$/MWh

Hitos Cierre Financiero Inicio de Obras Arribo de Equipo Inicio de Montaje POC

01.03.2016 01.05.2016 02.09.2018 04.06.2018 01.11.2018

INFORMACIÓN RELEVANTE  La C.H. Hydrika 1 se interconectará a la S.E. Agrupamiento a través de una L.T. 66 kV de simple terna de 6,5 km.  El 10.11.2014 se presentó ante la Dirección Regional de Energía y Minas de Ancash, la Evaluación Ambiental Preliminar bajo solicitud de Declaración de Impacto Ambiental, la cual no ha emitido calificación.  El Estudio de Pre Operatividad fue aprobado el 03.06.2015.  Mediante Oficio N° 1204‐2015‐MEM/DGE, el MINEM otorga ampliación de plazo por 4 meses, siendo la nueva fecha de POC el 01.11.2018.  El Cierre Financiero está previsto para el 01.03.2016; el inicio de obras para el 01.05.2016; el inicio del montaje electromecánico para el 04.06.18; y la POC para el 01.11.2018  La Concesionaria ha solicitado al MINEM extensión de plazo de los hitos Cierre Financiero e Inicio de Obras con carta s/n de 11.02.2016 sin modificar la POC. A la fecha continua en evaluación por el MINEM.  Aún no se han iniciado las obras.  Monto de inversión estimado es de 22,4 MM US$.

ESQUEMA UNIFILAR DE LA CENTRAL

PLANO DE UBICACIÓN

66 kV

7,5 MVA

C.H. HYDRIKA 5

7,5 MVA

66 kV

13,2/20 MVA

6.6 kV

AAAC 152 mm² 1,3 km

C.H. 7,5 MVA HYDRIKA 3 7,5 MVA

66 kV

5,5 MVA

6.6 kV 66 kV

5,2 MVA

C.H. HYDRIKA 4

AAAC 152 mm² 5,0 km

13,2/20 MVA

10/15 MVA

AAAC 152 mm² 6,5 km

5,2 MVA

S.E. ALTO CHICAMA

S.E. AGRUPAMIENTO

G1

C.H. 4,5 MVA HYDRIKA 2 6,6 kV 5/7,5 MVA

138 kV

138 kV AAAC 236 mm² 52,9 km

G1 10 MVA

9/12 MVA

60/80 MVA

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Mayo 2016

C.H. HYDRIKA 6

10/15 MVA

66 kV

C.H. HYDRIKA 1

5,5 MVA

AAAC 152 mm² 4,9 km

92

CENTRAL HIDROELÉCTRICA HYDRIKA 2 (4 MW)

DENOMINACIÓN

CENTRAL HIDROELÉCTRICA HYDRIKA 2

EMPRESA CONCESIONARIA

HYDRIKA 2 S.A.C.

TECNOLOGÍA

Generación Hidráulica

UBICACIÓN Región Provincia Distrito Altitud DATOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada Salto Bruto Salto Neto Caudal de Diseño Cuenca Recurso Hídrico Casa de Máquinas Factor de Planta DATOS DE LA TURBINA Tipo de Turbina Potencia Nominal Caudal Nominal Nivel de Eje de Turbina DATOS DEL GENERADOR Potencia Instalada Tensión de Generación Factor de Potencia

Áncash Pallasca Pampas 2 738 msnm

4 MW 778 m 729 m 0,6 m3/s Alto Tablachaca Río Pelagatos 2 734 msnm – En superficie 71%

Pelton ( Eje horizontal con 1 inyector) 4,0 MW 0,6 m3/s 2 738 msnm

4,5 MVA 6,6 KV 0,9

DATOS DEL TRANSFORMADOR Potencia Nivel de Tensión Grupo de Conexión

5/7.5 MVA (ONAN/ONAF) 66±2x2.5%/6.6 kV YNd1

DATOS DE CONTRATO Tipo de contrato Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial Energía Anual Ofertada Tarifa de Adjudicación

Contrato de Concesión RER (3ra Subasta) 18.02.2014 06.07.2018 20 020 MWh 5,45 Ctvs. US$/MWh

Hitos Cierre Financiero Inicio de Obras Arribo de Equipo Inicio de Montaje POC

01.03.2016 01.05.2016 07.05.2018 06.02.2018 06.07.2018

INFORMACIÓN RELEVANTE  La C.H. Hydrika 2 se interconectará a la S.E. Agrupamiento a través de una L.T. 66 kV de simple terna de 6,5 km.  El 10.11.2014 se presentó ante la Dirección Regional de Energía y Minas de Ancash, la Evaluación Ambiental Preliminar bajo solicitud de Declaración de Impacto Ambiental, la cual no ha emitido calificación.  El Estudio de Pre Operatividad fue aprobado el 03.06.2016  La concesionaria solicitó ampliación de plazo para sus hitos por 5 meses, debido a retrasos en el otorgamiento de la licencia ambiental.  El Cierre Financiero está previsto para el 01.03.2016; el inicio de obras para el 01.05.2016, el inicio del montaje electromecánico para el 06.02.2018; y la POC para el 06.07.2018.  La Concesionaria ha solicitado al MINEM extensión de plazo del Cierre Financiero e Inicio de Obra sin modificar la fecha POC establecida, con carta s/n del 11.02.2016. Aun continua en revisión por el MINEM  Aún no se han iniciado las obras.  Monto de inversión estimado es de 8,2 MM US$.

PLANO DE UBICACIÓN

ESQUEMA UNIFILAR DE LA CENTRAL

C.H. 7,5 HYDRIKA 5

66 kV

MVA

7,5 MVA

66 kV

13,2/20 MVA

AAAC 152 mm² 1,3 km

66 kV

5,2 MVA

C.H. HYDRIKA 4

AAAC 152 mm² 5,0 km

13,2/20 MVA

10/15 MVA

6,6 kV 5/7,5 MVA

AAAC 152 mm² 6,5 km

5,2 MVA

S.E. ALTO CHICAMA

S.E. AGRUPAMIENTO

G1 MVA

138 kV

138 kV AAAC 236 mm² 52,9 km

G1 10 MVA

C.H. HYDRIKA 1

5,5 MVA

6.6 kV

66 kV C.H. 4,5 HYDRIKA 2

C.H. HYDRIKA 6

10/15 MVA

MVA

7,5 MVA

5,5 MVA

AAAC 152 mm² 4,9 km

6.6 kV C.H. 7,5 HYDRIKA 3

66 kV

9/12 MVA

60/80 MVA

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Mayo 2016

93

CENTRAL HIDROELÉCTRICA HYDRIKA 3 (10 MW)

DENOMINACIÓN

CENTRAL HIDROELÉCTRICA HYDRIKA 3

EMPRESA CONCESIONARIA

HYDRIKA 3 S.A.C.

TECNOLOGÍA

Generación Hidráulica

UBICACIÓN Región Provincia Distrito Altitud DATOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada Salto Bruto Salto Neto Caudal de Diseño Cuenca Recurso Hídrico Casa de Máquinas Factor de Planta DATOS DE LA TURBINA Tipo de Turbina Potencia Nominal Caudal Nominal Nivel de Eje de Turbina DATOS DEL GENERADOR Potencia Instalada Tensión de Generación Factor de Potencia

Áncash Pallasca Pampas 2 159 msnm

10 MW 576 m 538 m 2,75 m3/s Alto Tablachaca Río Pampas 2 155 msnm – En superficie 63%

Pelton de eje horizontal con dos inyectores 6,9 MW 0,6 m3/s 2 159 msnm

7,5 MVA 6,6 KV 0,9

DATOS DEL TRANSFORMADOR Potencia Nivel de Tensión Grupo de Conexión DATOS DE CONTRATO Tipo de contrato Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial Energía Anual Ofertada Tarifa de Adjudicación

13.2/20 MVA (ONAN/ONAF) 66±2x2.5%/6.6 kV YNd1

Contrato de Concesión RER (3ra Subasta) 18.02.2014 21.10.2018 50 810 MWh 5,39 Ctvs. US$/MWh

Pelton de eje horizontal con dos inyectores 6,9 MW 0,6 m3/s 2 159 msnm

7,5 MVA 6,6 KV 0,9

Hitos Cierre Financiero Inicio de Obras Arribo de Equipo Inicio de Montaje POC

01.03.2016 01.05.2016 22.08.2018 24.05.2018 21.10.2018

INFORMACIÓN RELEVANTE  La C.H. Hydrika 3 se interconectará a la S.E. Agrupamiento a través de una L.T. 66 kV de simple terna de 1,3 km.  El 10.11.2014 se presentó ante la Dirección Regional de Energía y Minas de Ancash, la Evaluación Ambiental Preliminar bajo solicitud de Declaración de Impacto Ambiental, la cual no ha emitido calificación.  El estudio de Pre Operatividad fue aprobado el 03.06.201.  El Cierre Financiero está previsto para el 01.03.2016; el inicio de obras para el 01.05.2016; el inicio del montaje electromecánico para el 24.05.2018; y la POC para el 21.10.2018.  La Concesionaria ha solicitado al MINEM, extensión de plazo del Cierre Financiero e Inicio de Obra con carta s/n del 11.02.2016. A la fecha el MINEM no ase pronuncia.  Aún no se han iniciado las obras.  El monto de inversión estimado es de 30,6 MM US$.

PLANO DE UBICACIÓN

66 kV

C.H. 7,5 MVA HYDRIKA 5 7,5 MVA

ESQUEMA UNIFILAR DE LA CENTRAL 66 kV

13,2/20 MVA

AAAC 152 mm² 1,3 km

C.H. 7,5 MVA HYDRIKA 3

5,5 MVA

6.6 kV 66 kV

5,2 MVA

C.H. HYDRIKA 4

AAAC 152 mm² 5,0 km

13,2/20 MVA

5,2 MVA

10/15 MVA

S.E. ALTO CHICAMA

S.E. AGRUPAMIENTO

G1

C.H. 4,5 MVA HYDRIKA 2 6,6 kV 5/7,5 MVA

AAAC 152 mm² 6,5 km

138 kV

138 kV AAAC 236 mm² 52,9 km

G1 10 MVA

9/12 MVA

60/80 MVA

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Mayo 2016

C.H. HYDRIKA 6

10/15 MVA

66 kV

C.H. HYDRIKA 1

5,5 MVA

AAAC 152 mm² 4,9 km

6.6 kV

7,5 MVA

66 kV

94

CENTRAL HIDROELÉCTRICA HYDRIKA 4 (8 MW)

DENOMINACIÓN

CENTRAL HIDROELÉCTRICA HYDRIKA 4

EMPRESA CONCESIONARIA

HYDRIKA 4 S.A.C.

TECNOLOGÍA

Generación Hidráulica

UBICACIÓN Región Provincia Distrito Altitud DATOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada Salto Bruto Salto Neto Caudal de Diseño Cuenca Recurso Hídrico Casa de Máquinas Factor de Planta

Áncash Pallasca Pampas 2 552 msnm

8 MW 281 m 253 m 4 m3/s Alto Tablachaca Río Conchucos 2548 msnm – En superficie 68%

DATOS DE LA TURBINA Tipo de Turbina Potencia Nominal Caudal Nominal Nivel de Eje de Turbina

Pelton de eje vertical con cuatro inyectores 2,35 MW 2 m3/s 2 552 msnm

Pelton de eje vertical con cuatro inyectores 2,35 MW 2 m3/s 2 552 msnm

DATOS DEL GENERADOR Potencia Instalada Tensión de Generación Factor de Potencia

5,2 MVA 6,6 KV 0,9

5,2 MVA 6,6 KV 0,9

DATOS DEL TRANSFORMADOR Potencia Nivel de Tensión Grupo de Conexión DATOS DE CONTRATO Tipo de contrato Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial Energía Anual Ofertada Tarifa de Adjudicación

10/15 MVA (ONAN/ONAF) 66±2x2.5%/6.6 kV YNd1

Contrato de Concesión RER (3ra Subasta) 18.02.2014 02.10.2018 44 790 MWh 5,55 Ctvs. US$/MWh

Hitos Cierre Financiero Inicio de Obras Arribo de Equipo Inicio de Montaje POC

01.03.2016 01.05.2016 22.03.2018 22.12.2017 02.10.2018

INFORMACIÓN RELEVANTE  La C.H. Hydrika 4 se interconectará a la S.E. Agrupamiento a través de una L.T. 66 kV de simple terna de 5 km.  El 10.11.2014 se presentó ante la Dirección Regional de Energía y Minas de Ancash, la Evaluación Ambiental Preliminar bajo solicitud de Declaración de Impacto Ambiental, la cual no ha emitido calificación.  El Estudio de Pre Operatividad fue aprobado el 03.06.2015.  Se inició con el desarrollo de la Ingeniería de Detalle, a cargo de la empresa Poyry Perú.  Se está realizando el proceso de Licitación Privada para definir a los contratistas de la Obra Civil, el Equipamiento Electromecánico y Líneas de Transmisión.  El Cierre Financiero está previsto para el 01.03.2016; el inicio de obras para el 01.05.2016; el inicio del montaje electromecánico para el 22.12.2017; y la POC para el 02.10.2018.  La Concesionaria ha solicitado al MINEM, extensión de plazo del Cierre Financiero e Inicio de Obra con carta s/n del 11.02.2016. Al Respecto el MIINEM, aún no se pronuncia  Aún no se han iniciado las obras.  El monto de inversión estimado es de 18,6 MM US$.

PLANO DE UBICACIÓN

ESQUEMA UNIFILAR DE LA CENTRAL

66 kV

C.H. 7,5 MVA HYDRIKA 5 7,5 MVA

66 kV

13,2/20 MVA

6.6 kV

AAAC 152 mm² 1,3 km

C.H. 7,5 MVA HYDRIKA 3 7,5 MVA

66 kV

5,5 MVA

6.6 kV 66 kV

5,2 MVA

C.H. HYDRIKA 4

AAAC 152 mm² 5,0 km

13,2/20 MVA

5,2 MVA

10/15 MVA

S.E. ALTO CHICAMA

S.E. AGRUPAMIENTO

G1

C.H. 4,5 MVA HYDRIKA 2 6,6 kV 5/7,5 MVA

AAAC 152 mm² 6,5 km

138 kV

138 kV AAAC 236 mm² 52,9 km

G1 10 MVA

9/12 MVA

60/80 MVA

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Mayo 2016

C.H. HYDRIKA 6

10/15 MVA

66 kV

C.H. HYDRIKA 1

5,5 MVA

AAAC 152 mm² 4,9 km

95

CENTRAL HIDROELÉCTRICA HYDRIKA 5 (10 MW)

DENOMINACIÓN

CENTRAL HIDROELÉCTRICA HYDRIKA 5

EMPRESA CONCESIONARIA

HYDRIKA 5 S.A.C.

TECNOLOGÍA Generación Hidráulica UBICACIÓN

Región Áncash Provincia Pallasca Distrito Pampas Altitud 2 159 msnm DATOS DE LA CENTRAL

Potencia Instalada 10 MW Salto Bruto 390 m Salto Neto 358 m Caudal de Diseño 4 m3/s Alto Tablachaca Cuenca Río Conchucos Recurso Hídrico 2 155 msnm – En superficie Casa de Máquinas 73% Factor de Planta DATOS DE LA TURBINA

Tipo de Turbina Pelton de eje vertical con cuatro inyectores Pelton de eje vertical con cuatro inyectores Potencia Nominal 3,35 MW 3,35 MW Caudal Nominal 2 m3/s 2 m3/s 2 159 msnm 2 159 msnm Nivel de Eje de Turbina DATOS DEL GENERADOR

Potencia Instalada 7,5 MVA 7,5 MVA Tensión de Generación 6,6 KV 6,6 KV Factor de Potencia 0,9 0,9 DATOS DEL TRANSFORMADOR

Potencia 13.2/20 MVA (ONAN/ONAF) Nivel de Tensión 66±2x2.5%/6.6 kV Grupo de Conexión YNd1 DATOS DE CONTRATO

Hitos

Tipo de contrato Contrato de Concesión RER (3ra Subasta) Cierre Financiero 01.03.2016 Firma de Contrato 18.02.2014 Inicio de Obras 01.05.2016 Puesta en Operación Comercial 17.06.2018 Arribo de Equipo 18.04.2018 Energía Anual Ofertada 57 930 MWh Inicio de Montaje 18.01.2018 Tarifa de Adjudicación 5,39 Ctvs. US$/MWh POC 17.06.2018 INFORMACIÓN RELEVANTE  La C.H. Hydrika 5 se interconectará a la S.E. Agrupamiento a través de una L.T. 66 kV de simple terna de 1,3 km.  El 10.11.2014 se presentó ante la Dirección Regional de Energía y Minas de Ancash, la Evaluación Ambiental Preliminar bajo solicitud de Declaración de Impacto Ambiental, la cual no ha emitido calificación.  Posee CIRA aprobado el 09.02.2015.  El 18.03.2015 se presentó el Estudio de Pre Operatividad al COES, solicitando la conexión en la subestación La Ramada.  Se inició con el desarrollo de la Ingeniería de Detalle, a cargo de la empresa Poyry Perú.  Se está realizando el proceso de Licitación Privada para definir a los contratistas de la Obra Civil, el Equipamiento Electromecánico y Líneas de Transmisión.  El Cierre Financiero está previsto para el 01.03.2016; el inicio de obras para el 01.05.2016; el inicio del montaje electromecánico para el 18.01.2018; y la POC para el 17.06.2018.  La Concesionaria ha solicitado al MINEM extensión de plazo de Cierre Financiero e Inicio de Obra, con carta s/n del 11.02.2016. Al respecto a la fecha el MINEM no dictamina.  Aún no se han iniciado las obras.  El monto de inversión estimado es de 21,9 MM US$.

PLANO DE UBICACIÓN

ESQUEMA UNIFILAR DE LA CENTRAL

C.H. 7,5 HYDRIKA 5

66 kV

MVA

7,5 MVA

66 kV

13,2/20 MVA

AAAC 152 mm² 1,3 km

66 kV 13,2/20 MVA

C.H. HYDRIKA 4

5,2 MVA

10/15 MVA

S.E. ALTO CHICAMA

S.E. AGRUPAMIENTO

G1 MVA

6,6 kV 5/7,5 MVA

AAAC 152 mm² 6,5 km

138 kV

138 kV AAAC 236 mm² 52,9 km

9/12 MVA

60/80 MVA

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Mayo 2016

5,2 MVA

AAAC 152 mm² 5,0 km

G1 10 MVA

C.H. HYDRIKA 1

5,5 MVA

6.6 kV

66 kV C.H. 4,5 HYDRIKA 2

C.H. HYDRIKA 6

10/15 MVA

MVA

7,5 MVA

5,5 MVA

AAAC 152 mm² 4,9 km

6.6 kV C.H. 7,5 HYDRIKA 3

66 kV

96

9.2 CENTRALES TERMOELÉCTRICAS

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Mayo 2016

97

CENTRAL TERMOELÉCTRICA PLANTA PUCALLPA ‐ RESERVA FRÍA (40 MW)

DENOMINACIÓN CENTRAL TERMOELÉCTRICA PLANTA PUCALLPA EMPRESA CONCESIONARIA INFRAESTRUCTURAS Y ENERGÍAS DEL PERÚ S.A.C. TECNOLOGÍA Generación Térmica a Diésel B5/Gas UBICACIÓN

Departamento Ucayali Provincia Coronel Portillo Distrito Yarinacocha Altitud 154 msnm DATOS TÉCNICOS DE CENTRAL

Potencia Instalada 45,63 MW Unidades de Generación Motores ‐ Generador (Sistema Dual) Fuente de Energía Diesel B5 / Gas Natural (GN) Operación Ciclo Abierto (Simple) Capacidad de Operación a Plena Carga Mínimo 5 días DATOS EQUIPO .

Marca Caterpillar ‐ Modelo 3516B Tipo Motor Cantidad 25 Potencia Nominal 1,825 MW Nivel de Tensión 480 V Sistema Dual (GN)/Diésel B5‐GN Capacidad del tanque de combustible 1250 galones Capacidad del radiador 203 galones Nivel de Ruido 74 dB DATOS TRANSFORMADOR .0 Marca Siemens Potencia 50/60 MVA (ONAN/ONAF) Relación de transformación 22,9 /60+‐2x2.5% kV Transformador de Distribución 2,5 MVA (0.48/22.9 kV) DATOS DE CONTRATO 1 HITOS

Tipo de contrato Reserva Fría EIA 09.10.2014 Firma de Contrato 28.08.2012 Cierre Financiero 07.01.2015 03.11.2015 (en atraso) Llegada de Equipos 03.07.2015 Puesta en Operación Comercial (POC) 9 147,36 US$/MW mes POC 03.11.2015 Precio por Potencia INFORMACIÓN RELEVANTE  El proyecto está ubicado en el distrito de Yarinacocha, provincia de Coronel Portillo, departamento de Ucayali y consiste en la construcción de una central termoeléctrica de 45,6 MW; para ello, se instalarán 25 motores Caterpillar (1,8 MW c/u). Los Grupos operarán con Diésel B5 y deberán estar proyectadas para operar con Gas Natural.  El plazo de la concesión es de 20 años y se iniciará luego de la Puesta en Operación Comercial de la central.  El proyecto cuenta con el EIA aprobado con R.D. N° 303‐2014‐MEM/DGAAE del 09.10.2014; con el CIRA aprobado con Oficio N°027‐2015/MC; con el Estudio de Pre operatividad aprobado con carta N° COES/D/DP‐ 1449‐2015; con un contrato de suministro de combustible suscrito con Petroperú el 09.12.2014 y ha adquirido un terreno de 20 000 m2 a 500 m de la S.E. Parque Industrial donde se está instalando la central termoeléctrica.  Al 06.05.2016, se ha concluido con la instalación de los 25 Grupos Electrógenos CAT, la instalación de 25 transformadores de distribución (2.5 MVA, 0.48/22.9 kV), con el sistema de barras en 22,9 kV, con la instalación del transformador principal (50 MVA, 22,9/60 kV), con el montaje de los 3 tanques de combustible (2x170 000 gal y 1x40 000 gal), con la instalación del sistema de Barras en 60 kV y equipo asociado, con el tendido de la L.T. 60 kV C.T. Pucallpa‐S.E. Pucallpa para entregar la energía de la central y con el pre comisionado y comisionado de los equipos de generación.  El concesionario solicitó al MINEM una 1ra. ampliación de plazo para la POC de 120 días y una 2da. de 73 días, ambas cuentan con la opinión de OSINERGMIN.  Con Oficio N° 455‐2016‐MEM/DGE del 03.03.2016, el MINEM dispuso que mientras las solicitudes estén en trámite quedan suspendidas todas las actividades relacionadas con el cumplimiento de los Hitos.  La concesionaria solicitó una ampliación de la POC hasta el 30.06.2016.  El avance al 06.05.2016 es de 95% (estimado).  La inversión del proyecto es de US$ 23,8 millones.

Plano de Ubicación de la Central

Cerco perimétrico

Grupos Electrógenos CAT Instalados (25 de 1,825 MW)

Sistema de Barras en 22,9 kV

ESQUEMA UNIFILAR DE LA CENTRAL DE GENERACIÓN

480 V

60 kV

60 kV

22,9 kV

489 m AAAC 600 (304 mm²) 25 Grupos 25x(1,825 MW)

25x(2,5 MVA)

60 MVA

S.E. PUCALLPA

C.T. PUCALLPA Reserva Fría (45,6 MW) Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Mayo 2016

Transformador de Potencia de 50 MVA (22,9/60 kV)

98

CENTRAL TERMOELÉCTRICA PUERTO MALDONADO ‐ RESERVA FRÍA (20 MW)

DENOMINACIÓN EMPRESA CONCESIONARIA TECNOLOGÍA UBICACIÓN Departamento Provincia Distrito Altitud

CENTRAL TERMOELÉCTRICA PUERTO MALDONADO INFRAESTRUCTURAS Y ENERGÍAS DEL PERÚ S.A.C. Generación Térmica a Diesel B5/Gas

Madre de Dios Tambopata Tambopata 140 msnm

DATOS TÉCNICOS DE CENTRAL Potencia Instalada Unidades de Generación Fuente de Energía Operación Capacidad de Operación a Plena Carga

20,08 MW Motor – Generador (Sistema Dual) Diesel B5 / Gas Natural (GN) Ciclo Abierto (Simple) Mínimo 10 días

DATOS EQUIPO Marca Tipo Cantidad Potencia Nominal Tensión de generación Sistema Capacidad del tanque de combustible Capacidad del radiador Nivel de ruido Transformador de Distribución DELCROSA

Caterpillar ‐ Modelo 3516B Motor de cuatro tiempos 11 1,825 MW 480 V. Dual (GN)/Diésel B5 1250 galones 203 galones 74 dB 2,5 MVA (0.48/10 kV)

DATOS DE CONTRATO Tipo de contrato Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial (POC) Precio por Potencia

1 Reserva Fría 28.08.2012 29.03.2016 (en atraso) 11 718,93 US$/MW mes

Plano de Ubicación de la Central

HITOS EIA Cierre Financiero Llegada de equipos POC

22.08.2014 20.11.2014 16.05.2015 29.03.2016

INFORMACIÓN RELEVANTE  El proyecto está ubicado en el distrito y provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios y consiste en la construcción de una central termoeléctrica de 20 MW; para ello se instalarán 11 motores Caterpillar (1,8 MW c/u). La central operará con Diesel B5 y deberá estar proyectada para operar con Gas Natural.  El plazo de la concesión es de 20 años y se iniciará a partir de la POC.  El proyecto cuenta con el EIA aprobado con R.D. N° 234‐2014‐MEN/DGAAE del 22.08.2014, con el CIRA aprobado con Oficio N° 203‐2015‐DDC‐MDD/D, con el Estudio de Pre Operatividad aprobado con carta N° COES/D/DP‐1835‐2015 del 12.11.2015, con un Contrato suscrito con CATERPILLAR y ha adquirido un terreno de 15 146 m2 colindante con la S.E. Puerto Maldonado, donde se está instalando la central térmica.  Al 10.03.2016, se han instalado los 11 Grupos CAT de 1,825 MW, los transformadores de distribución (2,5 MVA, 0,48/10 kV), el Sistema de Barras en 10 kV, el montaje de los tanques de combustible (2x170 000 gal y 1x40 000 gal), con el cerco perimétrico. Se han construido los buzones y tendido de la tubería PVC para los cables de interconexión con la central con la S.E. Puerto Maldonado de Electro Sur Este. Se estaba efectuando el pre comisionado de los equipos de generación.  El concesionario solicitó una 1ra. ampliación de plazo de 120 días debido al cambio de diseño por modificación de la tensión de conexión de 22,9 a 10 kV y una 2da. de 13 días por una huelga. El MINEM con Oficio N° 125‐ 2016‐MEM/DGE del 22.01.2016, otorgó la ampliación fijando el 29.03.2016, como nueva fecha para el POC.  La concesionaria señala que el MINEM no ha otorgado aún la Autorización de Generación por lo que a la fecha no pueden realizar las pruebas que exige el COES.  El concesionario solicitó al MINEM ampliación de plazo de la POC hasta el 30.06.2016.  El avance del proyecto es de 91% (estimado).  La inversión es de 9.27 MMUS$.

ESQUEMA UNIFILAR DE LA CENTRAL DE GENERACIÓN

10 kV

480 V

11 Grupos 11x(1,825 MW)

11x(2,5 MVA)

10 kV

Grupos de generación y sistema de barras en 10 kV

Transformador de distribución 2,5 MVA; 0.48/10 kV

Tanque de almacenamiento de agua en construcción

138 kV

AAAC 608 mm² 120 m

C.T. PUERTO MALDONADO Reserva Fría (20,1 MW)

35/15/25 MVA

22,9 kV

S.E. PUERTO MALDONADO

Cerco Perimétrico

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Mayo 2016

99

CENTRAL TERMOELÉCTRICA IQUITOS NUEVA‐RESERVA FRÍA (50 MW)

DENOMINACIÓN EMPRESA CONCESIONARIA

CENTRAL TERMOELÉCTRICA IQUITOS NUEVA GENRENT DEL PERÚ S.A.C.

TECNOLOGÍA UBICACIÓN Departamento Provincia Distrito Altitud DATOS TÉCNICOS DE LA CENTRAL Potencia Instalada Número de Unidades de Generación Fuente de Energía Capacidad de Operación a Plena Carga DATOS TRANSFORMADOR Nivel de Tensión DATOS DE CONTRATO Tipo de contrato Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial (POC) POC (1ra Ampliación Hasta 69 MW) POC (2da Ampliación Hasta 80.5 MW) Precio por Potencia

Generación Térmica con Petróleo Industrial N° 6

Loreto Maynas Iquitos Por definir

50 MW (inicial), con dos ampliaciones de 10 MW Por definir Petróleo Industrial N° 6 (gas natural u otro) 80,5 MW 0 13,8/60 kV 1

Reserva Fría HITOS

18.09.2013 EIA 18.12.2014 17.09.2016 Llegada de equipos 18.11.2015 17.09.2017 POCOC 17.09.2016 17.09.2018

16 948 US$/MW mes

INFORMACIÓN RELEVANTE  La central estará ubicada a 10 km de la ciudad de Iquitos, cerca de la Refinería de Petróleo (Petroperú). El terreno destinado para el proyecto tiene un área de 4 080 m2 y está ubicado próximo al río Amazonas, sector Santa Clara, a 12 km de la futura S.E. Iquitos Nueva 220/60 kV.  El concesionario está obligado a diseñar, financiar, construir, operar y mantener la central que tendrá una capacidad de 50 a 80,5 MW, que operará inicialmente con Petróleo Industrial N° 6, también se podrá utilizar gas natural, u otro combustible.  La central se conectará al Sistema Aislado Iquitos, en la primera etapa, mediante una línea en 60 kV que pasará por la S.E. Iquitos Nueva (que construirá LTP) y llegará finalmente a la S.E. de la C.T. Iquitos existente.

En la segunda etapa la central se conectará al SEIN en la S.E. Iquitos Nueva y entrará en régimen de operación de Reserva Fría.  El concesionario Genrent se encuentra en atraso respecto a lo previsto en el Cronograma de Ejecución de Obras de la C.T. Reserva Fría Iquitos. El inicio de pruebas de los generadores está prevista para el 18.05.2016, lo cual evidentemente no se cumplirá. Aún no se concreta el Cierre Financiero.  Con R.M. N° 213‐2016‐MEM/DM del 29.03.2016 se aprobó la solicitud de Genrent de Ampliación de Plazo, debido al retraso en la emisión del EIA, extendiéndose en cinco (5) meses y veintinueve (29) días la Puesta en Operación Comercial (POC) de la central, siendo la nueva fecha de la POC el 17.09.2016.  Actualmente vienen realizándose el montaje de los motores MAN y los generadores ABB.  A la fecha aún no se ha iniciado la construcción de la L.T. 60 kV S.E. C.T. R.F. Iquitos‐S.E. Iquitos Nueva‐S.E. C.T. Iquitos Existente  Asimismo, no están aún preparadas las instalaciones de Electro Oriente para recibir la inyección de energía de esta nueva central.  El avance global del proyecto al 05.05.2016 es de 60%  Por todo lo anterior se prevé que la POC podría postergarse hasta fines del 2016.  La inversión aproximada será de 94,4 MM US$.

Plano de Ubicación de la Central

Construcción de Casa de Máquinas

Montaje de Grupo N° 1 y Generador

Instalación del Sistema de Enfriamiento (radiadores)

ESQUEMA UNIFILAR DE LA CENTRAL DE GENERACIÓN

C.T. IQUITOS NUEVA (70 MW)

S.E. IQUITOS NUEVA

60 kV Longitud a Definir Conductor a Definir

70 MW

Tanques de Aceite: 40 m3

60 kV 10,5 kV Longitud a Definir Conductor a Definir

2x14 MVA

60 kV

C.T. IQUITOS

Transformadores de Potencia 50 MVA 13/60 kV

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Mayo 2016

100

CENTRAL TERMOELÉCTRICA ILO 4‐NODO ENERGÉTICO DEL SUR ILO (735 MW)

DENOMINACIÓN

CENTRAL TERMOELÉCTRICA ILO 4

EMPRESA CONCESIONARIA

ENERSUR S.A.

TECNOLOGÍA

Generación Termoeléctrica Dual a Gas Natural y Diésel B5

UBICACIÓN

Departamento Moquegua Provincia Ilo Distrito Ilo Altitud 15 msnm DATOS DE LA TURBINA

Potencia Nominal 3x236,67 MW Marca SIEMENS (USA) Modelo SGT6‐5000F5ee Tipo Heavy Duty Sistema de Combustión Dual (Diesel B5 / Gas Natural) Velocidad 3600 rpm DATOS DEL GENERADOR

Marca SIEMENS Modelo SGen6‐1000ª Potencia Nominal 3x282 MVA Factor de Potencia 0,85 Tensión Nominal 18 kV Frecuencia 60 Hz Velocidad 3600 rpm DATOS DEL TRANSFORMADOR

Marca Hyosung (Korea) Potencia 3x174/290 MVA (ONAN/ONAF) Relación de Transformación 500/18 kV Frecuencia 60 Hz, trifásico DATOS DE CONTRATO .

HITOS

Tipo de contrato Compromiso de Inversión EIA 20.01.2015 Firma de Contrato 20.01.2014 Cierre Financiero 20.03.2015 Puesta en Operación Comercial (POC) 01.03.2017 Llegada de equipos 01.09.2016 Precio por Potencia 5 750 US$/MW‐mes POC 01.03.2017 INFORMACIÓN RELEVANTE  El proyecto se ubica en el distrito de Ilo (Moquegua) a una altura entre 15–65 msnm.  La capacidad de la central por contrato es de hasta 600 MW, sin embargo, ENERSUR viene instalando 735 MW (3 turbinas a gas marca SIEMENS de 236,7 MW c/u).  En la Etapa 1, la central operará con Diesel B5, hasta cuando se disponga de gas natural.  La central tendrá una capacidad de almacenamiento de Diésel B5 para 15 días de operación continua a plena carga. La central debe disponer de arranque automático (Black‐Start) y equipamiento para una eventual operación aislada y tendrá conexión al Gasoducto Sur Peruano.  El 20.05.2015, con R.M. N° 229‐2015‐MEM/DM el MINEM otorgó la autorización para desarrollar la actividad de generación eléctrica en la central por tiempo indefinido, con una potencia de 719,1 MW.  Los trabajos de construcción de esta central los realiza el Consorcio Nodo Energético Ilo (TR Perú y JJC), la Línea de Transmisión (Abengoa S.A) y la Supervisión de la Obra está a cargo de Cesel Ingenieros S.A.  En la turbina N° 1 y Generador N° 1, se ha culminado el montaje y se está realizando el pre alineamiento, quedando pendiente los otros grupos, que se encuentran en etapa de montaje electromecánico. Aún no ha arribado los transformadores y las chimeneas.  Se han concluido la construcción de 6 tanques de Diésel de 10 100 m3 cada uno.  El montaje de la L.T. 500 kV llo‐Montalvo está concluida (164 torres). En la S.E. Montalvo, se han montado los equipos principales.  La POC está prevista para el 01.03.2017, sin embargo la concesionaria prevé que la POC ocurra a más tardar el 30.11.2016.  El avance físico del proyecto es de 90%.  La inversión aproximada será de 432,4 MM US$, habiéndose a la fecha invertido el 80%.

Articulación con Gasoductos

Tanques de almacenamiento de Combustible

Montaje de Turbina y Generador G2 y G3

Cimentación de Turbina y Generador del Grupo G3

DIAGRAMA UNIFILAR DE GENERACIÓN

C .T . IL O 4 (7 2 0 M W )

18 k V

500 kV

TG 2 3 6 ,6 7 M W

S .E . M O N T A L V O

500 kV 290 MVA

18 k V ACAR 750 M CM 75 km

TG 2 3 6 ,6 7 M W

290 MVA

18 k V TG 2 3 6 ,6 7 M W

290 MVA

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Mayo 2016

Vista panorámica de la construcción de la Central

101

CENTRAL TERMOELÉCTRICA PUERTO BRAVO‐NODO ENERGÉTICO DEL SUR MOLLENDO (720 MW)

DENOMINACIÓN EMPRESA CONCESIONARIA TECNOLOGÍA UBICACIÓN Departamento Provincia Distrito Altitud DATOS TÉCNICOS DE CENTRAL Potencia Instalada Número de Unidades de Generación Fuente de Energía DATOS DE LA TURBINA A GAS Potencia Marca DATOS DEL GENERADOR Potencia Tensión de Generación Marca DATOS TRANSFORMADOR Potencia Nivel de Tensión

CENTRAL TERMOELÉCTRICA PUERTO BRAVO SAMAY I S.A. Generación Termoeléctrica Dual a Gas Natural y Diésel B5

Arequipa Islay Mollendo 56.5 msnm

720 MW (Gas Natural) / 616 MW (Diesel B5) 4 Turbinas a Gas (154 MW c/u‐Diesel B5) / (180 MW c/u‐Gas) Diesel B5 (proyectado para Gas Natural)

4 turbinas de (154 MW c/u‐Diesel B5) / (180 MW c/u‐Gas) General Electric

DATOS DE CONTRATO Tipo de contrato Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial (POC) Precio por Potencia

1 Compromiso de Inversión 20.01.2014 09.06.2016 6 899 US$/MW‐mes

Zona de Ubicación

4x232 MVA 18 kV General Electric

(130/160/200 MVA)/(ONAN/ONAF1/ONAF2) a 40°C 500 kV/18 kV HITOS EIA Cierre Financiero Llegada de equipos POC

17.11.2014 04.12.2014 15.06.2015 09.06.2016

INFORMACIÓN RELEVANTE  El proyecto se ubica en el distrito de Mollendo (Arequipa) a una altura de 56,5 msnm.  La capacidad de la central por contrato es de hasta 600 MW sin embargo, SAMAY I viene instalando 720 MW (4 turbinas a gas marca G.E. de 180 MW c/u).  En la Etapa 1, operará con Diesel B5, hasta que se disponga de gas natural. En la Etapa 2, utilizará gas natural.  La central tendrá conexión al Terminal de combustible de Mollendo, mediante un poliducto y en el futuro (cuando se disponga de gas natural) al Gasoducto Sur Peruano.  Se ha construido con la modalidad de Contrato EPC: Posco (Central), Siemens (S.E. GIS) y Abengoa (Línea de Transmisión 500 kV y Ampliación de S.E. San José).  Las obras de la central y la L.T. 500 kV Puerto Bravo‐San José se encuentran concluidos.  La central continúa con las pruebas de puesta en servicio de sus cuatro grupos de generación, de acuerdo a la siguiente programación: G1 (27.02.2016 al 09.03.2016), G2 (20.03.2016 al 31.03.2016), G3 (11.04.2016 al 22.04.2016) y G4 (03.05.2016 al 05.06.2016).  Por Contrato, la POC está prevista para el 09.06.2016.  El proyecto presenta un avance global de 99%.  La inversión aproximada será de US$ 390 millones.

Tanque de Almacenamiento Combustible Diésel B5

Grupos Black Start (Arranque Autónomo)

ESQUEMA UNIFILAR DE LA CENTRAL

C.T. PUERTO BRAVO (720 MW)

500 kV

18 kV

Turbinas y Generadores 1, 2, 3 y 4

TG 212 MVA

200 MVA

S.E. SAN JOSÉ

18 kV

500 kV

TG 212 MVA

200 MVA

18 kV

ACAR 750 M CM 58 km

TG 212 MVA

200 MVA

18 kV TG 212 MVA

200 MVA

Transformadores de la C.T. Puerto Bravo

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Mayo 2016

102

CENTRAL TERMOELÉCTRICA NUEVA ESPERANZA (135 MW)

DENOMINACIÓN EMPRESA CONCESIONARIA TECNOLOGÍA UBICACIÓN Departamento Provincia Distrito Altitud DATOS TÉCNICOS Potencia Instalada Tipo de Central Combustible Número de unidades de Generación Consumo Específico Bruto

CENTRAL TERMOELÉCTRICA NUEVA ESPERANZA

TURBINA Modelo de Turbina Potencia

GE‐LM‐6OOOPD‐SPRINTDL 47,9 MW

GENERADOR Potencia Tensión de Generación Factor de Potencia TRANSFORMADOR Nivel de Tensión Potencia DATOS DE CONTRATO Tipo de contrato Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial (POC)

.

72 MVA 13,8 kV 0,85

13,8/220 kV 40/53,3/66,7(ONAN/ONAF/ONAF) MVA 1 Autorización MINEM 27.07.2011 (R.M. N° 271‐2011‐MEM/DM) 31.12.2016

EMPRESA ELÉCTRICA NUEVA ESPERANZA S.R.L.

Generación Termoeléctrica

Tumbes Contralmirante Villar Zorritos 48 msnm 1 135 MW Termoeléctrica Ciclo Abierto Gas Natural 3 Turbinas a Gas 8 355 BTU/kW.h (Inferior)

Layout de la Central

Vista Panorámica de la Plataforma Corvina CX11 (Lugar donde se inicia el gaseoducto)

INFORMACIÓN RELEVANTE  Mediante R.D. N° 498‐2006‐MEM/AAE, del 23.08.2006, la DGAAE aprobó el EIA del proyecto.  Mediante R.M. N° 271‐2011‐MEM/DM, del 27.07.2011, se otorgó autorización para desarrollar la actividad de generación de energía eléctrica en la Central Térmica Nueva Esperanza.  Mediante R.M. N° 570‐2012‐MEM/DM, 05.01.2013, se aprobó la modificación de la autorización para desarrollar la actividad de generación de energía eléctrica en la Central Térmica Nueva Esperanza, estableciéndose la POC para el 31.12.2016.  La central cuenta con la conformidad deI COES/SINAC del Estudio de Pre Operatividad.  La empresa requiere, previo al inicio de la construcción, que se reubiquen dos líneas de transmisión de Electroperú y ENOSA que cruzan los terrenos donde se instalará la central. Se viene realizando las actividades para la obtención de las servidumbres necesarias.  Se realizó el acondicionamiento del área, nivelación, relleno, almacén para postes, oficina administrativa, construcción de vías y escaleras de accesos al terreno, cerco perimétrico y desbroce de vegetación.  Los nuevos dueños de la Empresa Eléctrica Nueva Esperanza S.R.L. es Zorritos Perú Holdings Inc. la cual fue adquirida el 7 de julio del 2015.  El proyecto está atrasado, debido a que existen factores de frenaje que impiden el desarrollo normal del proyecto, La falta de definición del suministro de gas desde la Plataforma CX‐11 Sector Corvina del Zócalo Continental.  Con fecha 07.10.2015, la concesionaria solicitó modificación del cronograma de obras al MINEM por causas de fuerza mayor, la cual está pendiente de respuesta por parte del MINEM.  El monto de Inversión aproximado es de 127,5 MM US$.

Zona de Ubicación de la C.T. Nueva Esperanza

UBICACIÓN DEL PROYECTO Movimiento de Tierras

C.T. NUEVA ESPERANZA (135 MW) S.E. ZORRITOS

220 kV

10 kV

220 kV

TG1 45 MW

10 kV 0,22 km

TG2 45 MW

10 kV TG3 45 MW

3x50 MVA

Corte del Terreno

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Mayo 2016

103

AMPLIACIÓN DE LA CENTRAL TERMOELÉCTRICA CICLO COMBINADO CHILCA 1 (112,8 MW)

DENOMINACIÓN

AMPLIACIÓN DE LA CENTRAL TÉRMOELÉCTRICA CICLO COMBINADO CHILCA 1

EMPRESA CONCESIONARIA

ENERSUR

TECNOLOGÍA Generación Termoeléctrica UBICACIÓN

Departamento Lima Provincia Cañete Distrito Chilca Altitud 40 msnm DATOS TÉCNICOS DE CENTRAL

Potencia a Instalar (75,4 MW Ciclo Simple / 112.8 MW Ciclo Combinado Número de Unidades de Generación 1 Turbinas a Gas

1 Turbina de Vapor N° de Calderas de Recuperación 1 Calderas de Recuperación N° de Aerocondensadores 1 Sistema de enfriamiento de aire para condensación de vapor Fuente de Energía Gas Natural DATOS DE GENERADOR

Marca (T.G./T.V) General Electric / General Electric Potencia ( T.G./T.V)) 75,4 MW / 37,4 MW Tensión generación ( T.G./T.V)) 13,8 kV / 13,8 kV Factor potencia( T.G./T.V)) 0,80 – 0,85 DATOS DE TURBINA

Marca ( T.G./T.V)) General Electric / Siemens Potencia ( T.G./T.V) 75.4 MW / 37.4 MW Velocidad ( T.G./T.V) 5 254 / 4 700 rpm DATOS DE TRANSFORMADOR (TG)

Potencia 84/105 MVA Relación de Transformación 220/13,8 kV DATOS DE TRANSFORMADOR (TV) 1 0 Potencia 44/55 MVA Nivel de Tensión 220/13,8 kV DATOS DE CONTRATO 1 Tipo de contrato Autorización MINEM Firma de Contrato

Puesta en Operación Comercial (POC) 13.12.2016 (Ciclo Simple)

13.06.2017 (Ciclo Combinado) INFORMACIÓN RELEVANTE  El área del proyecto está ubicado al lado este de la C.T. Chilca 1. El proyecto consiste en la construcción de una nueva unidad de generación de ciclo combinado que operará con gas natural, con una potencia instalada de 112.8 MW. La nueva unidad podrá operar en ciclo simple y en ciclo combinado. El sistema de control distribuido (DCS) permitirá el control continuo del balance calor y eficiencia de la planta. Las unidades contarán con un Sistema de Monitoreo Continuo de Emisiones (CEMS).  Se otorgó Autorización de Generación, con R.M. N° 011‐2015‐MEM/DM del 25.01.2015.  El proyecto cuenta con el ITS aprobado con R.D. N° 216‐2014‐MEM/DGAAE del 31.07.2014; con el CIRA aprobado con oficio N° 110‐2015‐DCE‐DGPA/MC del 20.01.2015; con el Estudio de Pre Operatividad aprobado con carta COES/D/DP‐1019‐2014 del 31.07.2014; con el Estudio de Operatividad aprobado con carta COES/D/DP‐2056‐2015 del 16.12.2015; con carta COES/D/DP‐232‐2016 del 19.02.2016 se aprobó la conexión al SEIN del transformador de potencia de la unidad.  Al 06.04.2016, se ha concluido con el montaje de la turbina a gas y todo su equipamiento asociado. Se ha efectuado el pre comisionado a medida que se instalaban los equipos y sistemas, se estaba realizando el comisionado y desde el 11.04.2016 se efectuarán las pruebas con carga. Se está concluyendo con el montaje de la caldera de recuperación. Se preparó el terreno y construido las bases de los equipos, se ha instalado el grupo turbina a vapor‐generador, se ha construido la casa de máquinas y se está efectuando el montaje del aerocondensador. El contratista a cargo de la obra es Duro Felguera S.A.  Con carta COES/D/DP‐502‐2016 del 04.05.2016 se aprobó la Puesta en Operación Comercial de la Turbina a Gas TG‐41 (ciclo simple), a partir del 06.05.2016 con una potencia efectiva de 75,49 MW.  Avance al 06.04.2016: Físico 67%; Valorizado 45%.  La inversión del proyecto es de 140 MM US$.

Plano de Ubicación del Sistema de Bombeo de Agua de Mar

Turbina a Gas de 75,4 MW (Ciclo Simple)

Nave de Turbina‐Generador a Vapor

VISTA DE LA CENTRAL

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Mayo 2016

Transformador Principal 84 MVA; 13,8/220 kV (Ciclo Simple)

104

10. LÍNEAS DE TRANSMISIÓN ASOCIADAS A LAS CENTRALES DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Mayo 2016

105

10.1 L.T. CENTRALES HIDROELÉCTRICAS MAYORES

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Mayo 2016

106

LÍNEA DE TRANSMISIÓN 220 kV S.E. CHAGLLA – S.E. PARAGSHA II

DENOMINACIÓN

L.T. 220 kV S.E.CHAGLLA – S.E. PARAGSHA II

EMPRESA CONCESIONARIA

EMPRESA DE GENERACIÓN HUALLAGA S.A.

SUBESTACIONES ASOCIADAS

S.E. Chaglla (13,8/220 kV ‐ Nueva) S.E. Paragsha II (220 kV ‐ Ampliación)

UBICACIÓN Departamento Provincias Distrito Altitud

S.E. Chaglla Huánuco Huánuco Chinchao 952 msnm

DATOS TÉCNICOS Tensión nominal Capacidad Longitud Ancho de faja de servidumbre Estructuras Número de ternas Conductor Cable de Guarda Aislamiento

220 kV 460 MW (230 MW por terna) 127,5 km 25 m Celosía metálica de acero galvanizado (308 estructuras) 2 AAAC 2x700 MCM (2 x 355 mm2) EHS 70 mm2 y OPGW de 108 mm2 Aisladores de disco (vidrio o porcelana)

DATOS DE EJECUCIÓN Concesionaria Contratista

Empresa Supervisora Puesta en Servicio % Avance de Obra

Empresa de Generación Huallaga S.A Consorcio Constructor Chaglla S.A. (Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C. y Constructora Norberto Odebrecht S.A.) CNEC WORLEYPARSONS ENGENHARIA S.A. SUCURSAL PERÚ 12.03.2016 (el COES otorgó Certificado de Integración al SEIN) 100%

S.E. Paragsha II Pasco Pasco Simón Bolivar 4 366 msnm

Plano de Ubicación

INFORMACIÓN RELEVANTE  La L.T. 220 kV S.E. Chaglla – S.E. Paragsha II de 127,5 km en doble terna, permitirá la inyección de la energía eléctrica generada por la C.H. Chaglla al SEIN.  El proyecto comprende la construcción de la S.E. Chaglla (220 kV) y la ampliación de la S.E. Paragsha (220 kV) con dos bahías de líneas.  La S.E. Chaglla, está implementada con dos pórticos de línea acoplados a los pórticos de la bahía de transformación.  La capacidad de transmisión es de 460 MW (230 MW por terna).  Mediante R.D. N° 332‐2013 MEM/AAE del 08.11.2013, se aprobó el EIA de la L.T. 220 kV S.E. Chaglla – S.E. Paragsha II.  Mediante la R.S. N° 089‐2013‐EM del 20.12.2013 se otorgó la concesión definitiva en la L.T. 220 kV S.E. Chaglla‐S.E. Paragsha II. (2 ternas)  Las obras civiles preliminares de la L.T. 220 kV S.E. Chaglla – S.E. Paragsha II se iniciaron el 25.08.2013 (S.E. C.H. Chaglla).  Los patios de llaves de la S.E. Chaglla y S.E. Paragsha están concluidos.  La L.T. 220 kV S.E. Chaglla‐S.E. Paragsha II se encuentra operando conectada al SEIN desde el 10.02.2016.  Con Carta COES/D/DP‐319‐2016 el COES otorgó el Certificado de Integración al SEIN de la L.T. 220 kV Paragsha‐Chaglla (L‐2150 y L‐2151) a partir del 12.03.2016.

Subestación Chaglla

Subestación Chaglla

ESQUEMA UNIFILAR DE LA L.T 220 kV S.E. CHAGLLA – S.E. PARAGSHA II

C.H. CHAGLLA (406MW)

13,8 kV

220 kV

PARAGSHA II

220 kV

G1 200 MW G2 200 MW

Subestación Chaglla

127,5 km ACAR 700 MCM (355 mm²)

G3 6 MW

2x255 MVA + 1x6 MVA

Vista Panorámica de la L.T. 220 kV Chaglla ‐ Paragsha

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Mayo 2016

107

LÍNEA DE TRANSMISIÓN 220 kV S.E. CERRO DEL ÁGUILA – S.E. CAMPO ARMIÑO

DENOMINACIÓN

L.T. 220 KV S.E. CERRO DEL ÁGUILA – S.E. CAMPO ARMIÑO

EMPRESA CONCESIONARIA

CERRO DEL ÁGUILA S.A.

SUBESTACIONES ASOCIADAS

 S.E. Cerro del Águila (13,8/220 kV ‐ Nueva) 3 Bancos de Transformadores 1Ø, 201 MVA c/u 220 ± 4 x 1,25% / 13,8 kV, OFWF ‐YNd11  S.E. Campo Armiño ( 220 kV ‐ Ampliación)

UBICACIÓN Departamento Provincias Distrito Altitud DATOS TÉCNICOS Tensión nominal Capacidad Longitud Ancho de faja de servidumbre Estructuras (cantidad) Número de ternas Conductor Cable de Guarda Aislamiento DATOS DE EJECUCIÓN Concesionaria Contratista Empresa Supervisora Puesta en Operación Comercial (PCO) % Avance de Obra

S.E. Cerro del Águila Huancavelica Tayacaja Surcubamba 2 972 msnm

S.E. Campo Armiño Huancavelica Tayacaja Colcabamba 2 972 msnm

220 kV 632,5 MVA (cada terna) 15,76 km 25 m Metálicas de celosía (9 vértices) 2 AAAC de 625 mm2 EHS 70 mm2 y OPGW 108 mm2 de 24 fibras Cerámicos .

Cerro del Águila S.A. Consorcio conformado por las empresas Astaldi S.p.A. y GyM S.A. Cerro del Águila S.A. 20.01.2016 (CDA ha solicitado la nueva POC para el 30.06.2016) 91%

INFORMACIÓN RELEVANTE  El proyecto comprende la construcción de: la L.T. 220 kV S.E. Cerro del Águila – S.E. Campo Armiño de 15,76 km en doble terna, la S.E. Cerro del Águila (13,8/220 kV) y la ampliación de la S.E. Campo Armiño (220 kV) con dos bahías de líneas.  La L.T. 220 kV S.E. Cerro del Águila – S.E. Campo Armiño, con capacidad de transporte de 632,5 MVA cada terna, permitirá la inyección de la energía eléctrica generada por la C.H. Cerro del Águila al SEIN (525 MW).  Mediante carta COES/D/DP‐083‐2012 (31/01/2012), el COES aprobó la actualización del Estudio de Pre Operatividad para la conexión al SEIN de la C.H. Cerro del Águila, contemplando una capacidad de hasta 525 MW.  Mediante R.S. N° 026‐2014‐EM, el 07.05.2014 el MINEM otorgó Concesión Definitiva para desarrollar la actividad de transmisión en la L.T. 220 kV S.E. Cerro del Águila – S.E. Campo Armiño.  De acuerdo a la cláusula séptima del Contrato de Concesión N° 438‐2014, la Puesta en Operación Comercial de la línea estaba prevista para el 20.01.2016. CDA ha solicitado al MINEM la postergación de la POC hasta el 30.06.2016.  Con Resolución Osinergmin N° 24‐2015‐OS/CD se dictó mandato de conexión a favor de Cerro del Águila con la finalidad de que Electroperú S.A. le permita la conexión de la C.H. Cerro del águila a la S.E. Campo Armiño 220 kV.  La S.E. Cerro del Águila, está instalada en caverna, y es del tipo GIS, encapsulada en SF6.  Los transformadores de potencia de la S.E. Cerro del Águila han sido ubicados en sus respectivas cabinas.  La construcción de la línea (estructuras) y el montaje de la línea está culminada.  Actualmente se viene realizando las conexiones en la S.E. Campo Armiño (ampliación) y las conexiones en la S.E. Cerro del Águila (patio de llaves).  El avance global del proyecto es de 91%.

Plano de Ubicación

Inicio de la Línea de Transmisión

S.E. Campo Armiño

ESQUEMA UNIFILAR DE LA L.T 220 kV S.E. CERRO DEL ÁGUILA – S.E. CAMPO ARMIÑO

C .H. CERRO DEL ÁGUILA (525 M W )

13,8 kV

S.E. CAM PO ARM IÑO

220 kV

G1 175 M W

Patio de Llaves S.E. Cerro del Águila

220 kV

A C S R -C urle w 592 m m ² 15,76 m

G2 175 M W

A C S R -C urle w 592 m m ² 15,76 m

G3 175 M W

3x201 M VA

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Mayo 2016

S.E. GIS C.H. Cerro del Águila

108

LÍNEA DE TRANSMISIÓN 220 kV S.E. PUCARÁ (PAMPA HANZA) – S.E. ONOCORA

DENOMINACIÓN

L.T. 220 kV S.E. PUCARÁ (PAMPA HANZA) – S.E. ONOCORA

EMPRESA CONCESIONARIA

EMPRESA DE GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA DEL CUSCO S.A. – EGECUSCO S.A.

SUBESTACIONES ASOCIADAS

S.E. Pucará (Pampa Hanza) (13,8/138/220 kV ‐ Nueva) S.E. Onocora (138/220 kV ‐ Ampliación)

UBICACIÓN Departamento Provincias Distrito Altitud

S.E. Pucará (Pampa Hanza) Cusco Canchis Sicuani 3 522 msnm

DATOS TÉCNICOS Tensión nominal Capacidad Longitud Estructuras

Número de ternas Configuración Conductor Cable de Guarda Aislamiento Puesta a Tierra

220 kV 160 MVA 1,4 km Torres de celosía metálica autosoportada con perfiles angulares de acero galvanizado 1 Triangular ACSR Curlew 523,7 mm2 2 OPGW 106 mm2 de 24 hilos Aisladores de porcelana tipo estándar, clase ANSI 52‐8 Conductor de acero recubierto con cobre de 35 mm2, varilla de acero recubierto con cobre de Ø16 mm x 2,4 m. .

EGECUSCO Por definir Por definir 15.12.2017 0%. Se está tramitando nueva fecha para inicio de obras.

S.E. Onocora Cusco Canchis Sicuani 3 560 msnm

DATOS DE EJECUCIÓN Concesionaria Contratista Supervisora Puesta en Servicio % Avance de Obra INFORMACIÓN RELEVANTE  El proyecto comprende la construcción de las S.E.s. Pucará y Acco, la ampliación de la S.E. Onocora, el tendido de la L.T. 138 kV S.E. Acco‐S.E. Pucará (10,2 km) y L.T. 220 kV S.E. Pucará ‐S.E. Onocora (1,4 km).  La L.T. 138 kV S.E. Acco – S.E. Pucará, permitirá la transmisión de la energía eléctrica generada por la C.H. Acco.  La L.T. 220 kV S.E. Pucará (Pampa Hanza) – S.E. Onocora, permitirá la inyección al SEIN de la energía eléctrica generada por la C.H. Pucará y la C.H. Acco.  La S.E. Pucará (Pampa Hanza) consta de un patio de llaves con niveles de tensión de 220 kV y 138 kV, así como de un sistema interior de 13,8 kV. También se cuenta con dos transformadores de potencia, uno de 90 MVA, 220/13,8 kV conexión YNd1 y el otro de 120/30/90 MVA, 220/138/13,8 kV, conexión YNynd1.  En la S.E. Onocora se implementará una bahía de salida en el lado de 220 kV que recepcionará la línea proveniente de la S.E. Pampa Hanza. Los trabajos a ejecutar básicamente se darán en el patio de llaves y en la sala de control de la subestación  La zona del proyecto se caracteriza por desarrollarse en la zona de la sierra, con frecuentes lluvias y descargas eléctricas.  La construcción específica de la línea aún no se inicia.  El Avance global acumulado a abril 2016: 0%  Aun no se concreta el Cierre Financiero.

ESQUEMA UNIFILAR DE LA L.T 220 kV S.E. PUCARÁ (PAMPA HANZA) – S.E. ONOCORA

13,8 kV

G2

Maquinaria para la obra

Zona de campamento Santa Bárbara

220 kV

10,2 km

30 MVA

138 kV

138 kV

G1

Plano de Ubicación

ACSR Ostrich 176,9 mm²

S.E. ONOCORA

220 kV

120/30/90 MVA

C.H. ACCO (26 MW)

G1 76 MW

ACSR Curlew 523,7 mm²

13,8 kV

C.H. PUCARÁ (130 MW)

G2 76 MW

1,4 km

90 MVA

Ubicación Patio de llaves

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Mayo 2016

109

LÍNEA DE TRANSMISIÓN 220 kV S.E. SORO – S.E. HUAMBO (C.H. Molloco)

DENOMINACIÓN

L.T. 220 KV S.E. SORO – S.E. HUAMBO

EMPRESA CONCESIONARIA

CONSORCIO CEE (Corsan Corvian ‐ Engevix ‐ Enex)

SUBESTACIONES ASOCIADAS

S.E. Soro (13,8/220 kV ‐ Nueva) S.E. Llatica (13,8/220 kV – Nueva) S.E. Cerro Verde (220 kV ‐ Ampliación)

UBICACIÓN Departamento Provincias Distrito Altitud

S.E. Soro Arequipa Caylloma Choco 2 050 msnm

Tensión nominal Capacidad Longitud Estructuras Número de ternas Conductor Cable de Guarda Aislamiento

S.E. Llatica S.E. Huambo Arequipa Arequipa Caylloma Caylloma Tapay Huambo 3 300 msnm 2 080 msnm S.E. Llatica – S.E. Soro S.E. Soro – S.E. Huambo 220 kV 220 kV 180 MVA 2x180 MVA 6,48 km 21 km Autoportantes tipo celosía Autoportantes tipo celosía 1 2 ACSR Curlew 524 mm2 ACSR Curlew 524 mm2 OPGW 70 mm2 de 12 fibras OPGW 70 mm2 de 12 fibras Porcelana o Vidrio Templado Porcelana o Vidrio Templado

DATOS DE EJECUCIÓN Concesionaria Contratista Empresa Supervisora Puesta en Servicio % Avance de Obra

Consorcio CEE (Corsan Corvian – Engevix – Enex) Por definir Por definir 17.10.2020 En etapa de estudios

DATOS TÉCNICOS

Plano de Ubicación

INFORMACIÓN RELEVANTE  El proyecto C.H. Molloco incluye a la C.H. Soro y a la C.H. Llatica; fue adjudicado el 21.03.2013.  La L.T. 220 kV S.E. Soro – S.E. Huambo, permitirá la inyección de la energía eléctrica generada por el proyecto Molloco al SEIN. Este proyecto está conformado por la C.H. Soro y la C.H. Llatica.  Además, el proyecto comprende la construcción de la S.E. Soro (13,8/220 kV), la S.E. Llatica (13,8/220 kV) y la S.E Huambo (220 kV).  La S.E. Soro estará constituida por un equipamiento de maniobra en 220 kV encapsulados en gas SF6, GIS, instalado al exterior, con configuración doble barra en 220 kV. Se instalará un banco de transformadores de potencia monofásicos de 175/87,5/87,5 MVA.  La S.E. Llatica estará constituida por equipos convencionales, instalados al exterior. Se instalará un banco de transformadores de potencia monofásicos de 156/78/78 MVA.  La S.E. Huambo cortará a las dos ternas (L‐2053 y L‐2054) de la L.T. 220 kV Cotaruse – Socabaya y estará ubicada a 170 km de la S.E. Cotaruse. La S.E. Huambo tendrá como mínimo 6 bahías de línea.  El 17.10.2013 se firmó el contrato, el cual establece la fecha POC de la central para el 17.10.2020.  Actualmente se viene realizando los Estudios de Ingeniería.  A la fecha no se ha iniciado la construcción de las obras de las líneas de transmisión.

Trazo de Ruta

ESQUEMA UNIFILAR DE LA L.T 220 kV S.E. SORO – S.E. HUAMBO

13.8 kV G1 68,95 MVA

220 kV

ACSR Curlew 524 mm² 6,48 km

C.H. LLATICA (2x68,95 MVA) G2 68,95 MVA

140,7 MVA

13.8 kV

S.E. HUAMBO

220 kV

220 kV ACSR Curlew 524 mm² 21 km

Armado de Estructuras para doble terna

13.8 kV G1 95,76 MVA

ACSR Curlew 524 mm² 21 km

C.H. SORO (2x95,76 MVA) G2 95,76 MVA

210 MVA

13.8 kV

Armado de Estructuras para Simple Terna

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Mayo 2016

110

10.2

L.T. CENTRALES HIDROELÉCTRICAS CONTRATOS DE CONCESIÓN MINEM

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Mayo 2016

111

LÍNEA DE TRANSMISIÓN 138 kV S.E. LA VÍRGEN – S.E. CARIPA

DENOMINACIÓN

L.T. 138 KV S.E.LA VÍRGEN – S.E. CARIPA

EMPRESA CONCESIONARIA

LA VÍRGEN S.A.C.

SUBESTACIONES ASOCIADAS

S.E. La Virgen (13,8/138 kV ‐ Nueva) S.E. Caripa (138 kV ‐ Ampliación)

UBICACIÓN Departamento Provincias Distrito Altitud

S.E. La Virgen Junín Chanchamayo San Ramón 850 msnm

DATOS TÉCNICOS Tensión nominal Capacidad Longitud Ancho de faja de servidumbre Estructuras (cantidad) Número de ternas Configuración Conductor Cable de Guarda Aislamiento

138 kV 92 MW 62,8 km 25 m Torres metálicas de acero en celosía (22 vértices) 1 Triangular AAAC 300 mm2 2 EHS 50 mm2 Aisladores poliméricos y de cerámica

DATOS DE EJECUCIÓN Concesionaria Contratista Empresa Supervisora Puesta en Servicio % Avance de Obra

La Virgen S.A.C. GCZ Construcción S.A.C. Por definir 31.01.2016 35%

S.E. Caripa Junín Tarma Unión‐Leticia 3 450 msnm

Plano de Ubicación

INFORMACIÓN RELEVANTE  La L.T. 60 kV S.E. La Virgen – S.E. Caripa, permitirá la inyección de la energía eléctrica generada por la C.H. La Virgen al Sistema Eléctrico interconectado Nacional (SEIN).

El proyecto comprende también la construcción de la S.E. La Virgen (13,8/138 kV) y la ampliación del patio de llaves de la S.E. Caripa (138 kV).  La S.E. La Virgen, será controlada a distancia es decir completamente automática.  Los equipos de 13,8 kV serán instalados al interior mientras que los de 138 kV serán instalados al exterior (patio de llaves).  La L.T 138 kV S.E. La Virgen – S.E. Caripa recorrerá tramos de zonas de ceja de selva y sierra.  El Estudio de Pre Operatividad fue aprobado por el COES el 23.07.2009 mediante carta N° COES/D‐ 1185‐2009.  La concesión definitiva de transmisión se otorgó con Resolución Suprema N° 029‐2008‐EM el 04.06.2008, aprobándose el Contrato de Concesión N° 313‐2008.  Actualmente se vienen realizando los trabajos de construcción de accesos peatonales a ubicaciones definitivas de las estructuras.  Se tiene 55 km de línea con convenios de servidumbre firmados, lo cual representa el 89%.  El avance global acumulado de obra a abril 2016 es de 35 % que comprenden trabajos de: excavación y cimentaciones con Stub, montaje de torres estructurales de celosía.  El proyecto está atrasado respecto a su programa inicial.

Plataforma de la subestación La Vírgen

ESQUEMA UNIFILAR DE LA L.T 138 kV S.E. LA VÍRGEN – S.E. CARIPA

C.H. LA VÍRGEN (84 MW)

13,8 kV

S.E. LA VÍRGEN

Montaje de la torre N° 129

S.E. CARIPA

138 kV

G1 28,2 MW

138 kV AAAC 300 mm² 62,8 km

G2 28,2 MW G3 28,2 MW

3x32 MVA Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Mayo 2016

Nivelación de stub, acero y encofrado en la torre N° 105

112

LÍNEA DE TRANSMISIÓN 220 kV S.E. MARAÑON – S.E. HUARICASHASH

DENOMINACIÓN

L.T. 220 kV S.E. MARAÑON–S.E. HUARICASHASH

EMPRESA CONCESIONARIA

HIDROELÉCTRICA MARAÑON S.R.L. (HIDROMARAÑON) S.E. Marañón (13,8/22,9/60 kV ‐ Nueva) S.E. Huaricashash ( kV ‐ Ampliación)

SUBESTACIONES ASOCIADAS

UBICACIÓN Departamento Provincias Distrito Altitud DATOS TÉCNICOS Tensión nominal Longitud Capacidad Potencia Nominal Ancho de franja de servidumbre Estructuras Número de ternas Configuración Conductor Cable de Guarda Aislamiento

S.E. Marañon S.E. Huaricashash Huánuco Huánuco Huamalíes Dos de Mayo Llata Ripán 2 800 msnm 3 746 msnm

220 kV 39,50 km 88,3 MW 98,1 MVA 25 m Torres de Celosía de Acero Galvanizado 1 Simple terna ‐ Triangular ACSR 715,5 MCM (422 mm2) 2 OPGW 100 mm2 de 24 fibras Aisladores Poliméricos

DATOS DE EJECUCIÓN Concesionaria Contratista Empresa Supervisora Puesta en Servicio (contrato) % Avance de Obra

Hidroeléctrica Marañon S.R.L. Mota Engil Perú S.A: COBA 16.12.2016 Trabajos preliminares

Plano de Ubicación

INFORMACIÓN RELEVANTE  La L.T. 220 kV S.E. Marañon – S.E. Huaricashash, permitirá la inyección de la energía eléctrica generada por la C.H. Marañon de 88 MW.  El proyecto contempla la construcción de la S.E. Marañon de 13,8/13,8/220 kV (que contará con un banco de transformadores monofásicos) y la S.E. Huaricashash de 220 kV, que será del tipo convencional con configuración interruptor y medio.  Para la interconexión al SEIN se realizará el seccionamiento de la L.T. 220 kV S.E. Vizcarra – S.E. Antamina (L‐2286) en la estructura T28. En este punto se implementará una línea en doble terna que servirá como vía de ingreso y salida de la S.E. Huaricashash.  La L.T. 220 kV S.E. Vizcarra – S.E. Antamina (L‐2286) quedará seccionada en: o L‐2286A: L.T. 220 kV S.E. Vizcarra ‐ S.E Huaricashash, de 13 km aproximadamente. o L‐2286B: L.T. 220 kV S.E. Huaricashash – S.E. Antamina, de 43 km aproximadamente.  El 17.07.2013 el COES aprobó el Estudio de Pre Operatividad de la L.T. 220 kV S.E. Marañon – S.E. Huaricashash.  Con Oficio N° 001‐2014‐MEM/AAE se da conformidad al Resumen Ejecutivo del Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado de la L.T. 220 KV Marañon‐L‐2286.  La ingeniería de detalle se encuentra en proceso de revisión.  El Ministerio de Cultura ha declarado la caducidad del Programa de Excavaciones Arqueológicas (PEA) con lo que ha obligado a la concesionaria a reiniciar el trámite de obtención de CIRA.  La línea de transmisión aún no tiene Concesión Definitiva.  Se viene realizando los trabajos como desbroce y nivelación de terrenos.

Estudio Geotécnico

ESQUEMA UNIFILAR DE LA L.T 220 kV S.E. MARAÑON – S.E. HUARICASASH

S.E. VIZCARRA

13.8 kV G1 44 MW

S.E. HUARICASHASH

220 kV

Desbroce y Nivelación de Terreno para Subestación

L−2286A 13 km

220 kV

220 kV

ACSR 422 mm² 39,5 km

C.H. MARAÑON (88 MW)

220 kV G2 44 MW

100/50/50 MVA

13.8 kV Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Mayo 2016

L−2286B 43 km

S.E. ANTAMINA

Desbroce y Nivelación de Terreno

113

LÍNEA DE TRANSMISIÓN 220 kV S.E. BELO HORIZONTE – S.E. TINGO MARÍA

DENOMINACIÓN

L.T. 220 KV S.E. BELO HORIZONTE – S.E. TINGO MARÍA

EMPRESA CONCESIONARIA

ODEBRECHT

SUBESTACIONES ASOCIADAS

S.E. Belo Horizonte (13,8 / 220 kV ‐ Nueva) S.E. Tingo María (220 kV ‐ Ampliación)

UBICACIÓN Departamento Provincias Distrito Altitud

S.E. Belo Horizonte Huánuco Huamalies Monzón 720 msnm

DATOS TÉCNICOS Tensión nominal Capacidad Longitud Estructuras Número de ternas Conductor Cable de Guarda Aislamiento

220 kV 180 MW 19,5 km De acero galvanizado en celosía 1 ACAR 1250 MCM (633 mm2) OPGW 115,2 mm2 de 24 hilos Aisladores Cerámicos tipo Standar

Compañía Energética del Centro S.A.C Por definir Por definir 30.12.2021 0%

DATOS DE EJECUCIÓN Concesionaria Contratista Empresa Supervisora Puesta en Servicio % Avance de Obra

S.E. Tingo María Huánuco Leoncio Prado Rupa Rupa 649 msnm

Plano de Ubicación

INFORMACIÓN RELEVANTE  La L.T. 220 kV S.E. Belo Horizonte – S.E. Tingo María, permitirá la inyección de la energía eléctrica generada por la C.H. Belo Horizonte al SEIN.  El proyecto comprende la construcción de la S.E. Belo Horizonte (13,8/220 kV) y la ampliación de la S.E. Tingo María (220 kV).  La S.E. Belo Horizonte será del tipo desatendida, completamente automática. Los equipos de 220 kV estarán instalados al exterior y los de 13,8 kV al interior. Estará previsto para una configuración de conexión en simple barra. Contará con 3 transformadores de potencia 220/13,8 kV de 75 MVA c/u con regulación en vacío.  La S.E. Tingo María tiene una configuración en anillo, en ella se encuentran instalados equipos de REP y ETESELVA. Se implementará una celda para la línea que llegará de la S.E. Belo Horizonte.  Existe riesgo latente en la zona del proyecto, el gobierno ha declarado zona de emergencia, desde el 11.11.2011, no se han podido continuar con las actividades programadas del proyecto.  El concesionario ha presentado una solicitud para la ampliación de plazo de ejecución de obras con Carta GE‐257‐12 de fecha 20.11.2012 al MINEM, por causas de fuerza mayor.  Mediante R.S. N° 048‐2015‐EM del 09.09.2015, el MINEM aprueba la modificación del cronograma, siendo la nueva fecha de POC el 30.12.2021.  A la fecha aún no se ha iniciado la construcción de la obra.

Trazo de Ruta (línea roja)

ESQUEMA UNIFILAR DE LA L.T 220 kV S.E. BELO HORIZONTE – S.E. TINGO MARÍA

Llegada a S.E. Tingo María

C.H. BELO HORIZONTE (180 MW)

13,8 kV

220 kV S.E.TINGO MARÍA

60 MW

220 kV 75 MVA

13,8 kV

ACAR 1250 MCM 633 mm²

60 MW

19,5 km

75 MVA

13,8 kV 60 MW

75 MVA

Terreno de ubicación de la S.E. Belo Horizonte

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Mayo 2016

114

LÍNEA DE TRANSMISIÓN 138 kV S.E. TARUCANI – S.E. MAJES

L.T. 138 kV S.E. TARUCANI – S.E. MAJES

DENOMINACIÓN EMPRESA CONCESIONARIA

TARUCANI GENERATING COMPANY S.A.

SUBESTACIONES ASOCIADAS

S.E. Tarucani (13,8/138 kV) S.E. Majes (138 kV‐ Ampliación)

UBICACIÓN Departamento Provincias Distrito Altitud DATOS TÉCNICOS Tensión nominal Capacidad Longitud Estructuras

Número de ternas Conductor Cable de Guarda Aislamiento

DATOS DE EJECUCIÓN Concesionaria Empresa Contratista Empresa Supervisora Puesta en Servicio % Avance de Obra

S.E. Tarucani S.E. Majes Arequipa Arequipa Arequipa Caylloma Tarucani Majes 3 300 msnm 1 410 msnm

138 kV 115 MW 57,7 km Postes de madera tratada (tramo costa) y estructuras metálicas de acero en celosía (tramo sierra) 1 (preparada para doble en el futuro) AAAC 283 mm2 OPGW de 74,96 mm2 Aisladores de vidrio o porcelana (tramo sierra) y poliméricos tipo tensión (tramo costa)

Tarucani Generating Company S.A. Por definir Por definir 07.06.2015 Suspendido

INFORMACIÓN RELEVANTE  La L.T. 138 kV S.E. Tarucani – S.E. Majes, permitirá la inyección de la energía eléctrica generada por la C.H. Tarucani, al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN).  El proyecto contempla la construcción de la S.E. Tarucani de 13,8/138 kV, que se conectará a la S.E. Majes a través de la L.T. 138 kV S.E. Tarucani – S.E. Majes de 57,7 km (tramo costa: 25,96 km y tramo sierra: 31,74 km).  El COES otorgó la conformidad al Estudio de Pre Operatividad para la conexión al SEIN de la C.H. Tarucani, a través de la carta COES/D/DP‐4327‐2011, del 23.08.2011.  La C.H. cuenta con el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos, otorgado mediante CIRA N° 2012‐264/MC, de fecha 09.07.2012.  Con R.D. N° 334‐2013‐MEM/AAE del 11.11.2013 se aprobó el Estudio de Impacto Ambiental de la L.T. 138 kV S.E. Tarucani‐S.E. Majes.  El diseño de la S.E. Tarucani ha sido previsto para una configuración de conexión en simple barra. Se ha previsto un Patio de Llaves en 138 kV con un transformador trifásico de 3 devanados 13,8/13,8/138 kV, 60 MVA (etapa I), en la etapa II se instalará otro transformador trifásico de 3 devanados 13,8/13,8/138 kV, 60 MVA.  El 29.02.2012, se recibió de la Sociedad Eléctrica del Sur Oeste la carta SEAL‐GG/TE‐302‐2012, en la cual se confirma Reserva de Espacio en la Sub Estación Majes por el tiempo necesario para llevar a cabo las negociaciones del contrato de conexión.  Con R.S. N° 086‐2014‐EM se otorga a favor de Tarucani Generating Company S.A. la concesión definitiva para desarrollar la actividad de transmisión de energía eléctrica en Línea de Transmisión.  A la fecha el proyecto está suspendido, aún no se ha iniciado la construcción de la obra.

13,8 kV

Trazo de Ruta 2

138 kV AAAC 283 mm² 57,7 km

G2 24,5 MW

60 MVA

S.E. Majes

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Mayo 2016

S.E. MAJES

138 kV

G1 24,5 MW

Campamento Provisional

S.E. Tarucani

ESQUEMA UNIFILAR DE LA L.T 138 kV S.E. TARUCANI – S.E. MAJES

C.H. TARUCANI (49 MW)

Plano de Ubicación

115

LÍNEA DE TRANSMISIÓN 60 KV S.E. RUNATULLO III – S.E. TULUMAYO IV

DENOMINACIÓN

L.T. 60 kV S.E. RUNATULLO III – S.E. TULUMAYO IV

EMPRESA CONCESIONARIA

EGEJUNIN TULUMAYO ‐ IV S.A.C.

SUBESTACIONES ASOCIADAS

S.E. Runatullo III (60 kV) S.E. Tulumayo IV (60 kV)

UBICACIÓN Departamento Provincias Distrito Altitud

S.E. Runatullo III Junín Concepción Comas 2 430 msnm

DATOS DE LA LÍNEA Tensión Longitud Número de ternas Configuración Tipo de estructuras Conductor Cable de guarda Aislador

60 kV 7,5 km 1 Triangular Metálicas tipo celosía AAAC de 240 mm2 1 OPGW de 100,58 mm2 Aisladores de porcelana

DATOS DE CONTRATO Tipo de Contrato Firma del Contrato Puesta en Operación Comercial

Contrato de Concesión N° 462‐2015 13.03.2015 13.05.2016

S.E. Tulumayo IV Junín Concepción Mariscal Castilla 2 550 msnm

Plano de Ubicación

INFORMACIÓN RELEVANTE

 La L.T. 60 kV S.E. Runatullo III – S.E. Tulumayo IV de 7,5 km, permitirá la inyección de la energía eléctrica generada por la C.H. Tulumayo IV al SEIN.  Con Resolución Suprema N° 006‐2015‐EM del 07.03.2015, el MINEM otorgó a favor de EGEJUNIN TULUMAYO ‐ IV S.A.C. la Concesión Definitiva de Transmisión. Asimismo, autorizó la firma del Contrato de Concesión N° 462‐2015.  Mediante la Resolución Directoral N° 310‐2014‐MEM/DGAAE de fecha 14.10.2014, se aprobó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la Central Hidroeléctrica Tulumayo IV y de la L.T. 60 kV S.E. Runatullo III – S.E. Tulumayo IV.  La concesionaría actualmente viene realizando los Estudios de Ingeniería.  A la fecha aún no se ha iniciado la construcción de la obra.  La POC según el Contrato de Concesión está prevista para el 13.05.2016. La concesionará solicitará la modificación del Cronograma de Ejecución de Obras y de la POC de la línea.

Zona del Proyecto

ESQUEMA UNIFILAR DE LA L.T. 60 kV S.E. RUNATULLO III – S.E. TULUMAYO IV

C.H. TULUMAYO V (83,2 MW)

220 kV

13,8 kV

C.H. RUNATULLO III (20 MW)

G1 41,6 MW

2x50 MVA

13,8 kV

220 kV

G1 18,7 MW G2 18,7 MW G3 18,7 MW

60 kV

7,5 km AAAC 240 mm²

G2 41,6 MW

AAAC 645 mm² 9,2 km

60 kV

50 MVA 2x33 MVA

8,1 km AAAC 645 mm²

Esquema General del Proyecto (Parte 1)

G1 10 MW

25 MVA

G2 10 MW

10 kV

S.E. ORCOTUNA (En Construcción por CTM) L-6073

T8

Línea existente

220 kV

C.H. TULUMAYO IV (56,2 MW)

Esquema General del Proyecto (Parte 2)

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Mayo 2016

116

LÍNEA DE TRANSMISIÓN 220 KV S.E. TULUMAYO IV – T8 (L.T. 220 KV S.E. RUNATULLO III – S.E. CONCEPCIÓN)

DENOMINACIÓN

L.T. 220 kV S.E. TULUMAYO IV – T8 (L.T. 220 KV S.E. RUNATULLO III – S.E. CONCEPCIÓN)

EMPRESA CONCESIONARIA

EGEJUNIN TULUMAYO ‐ IV S.A.C.

SUBESTACIONES ASOCIADAS

S.E. Runatullo III (60 kV) S.E. Tulumayo IV (220 kV)

UBICACIÓN Departamento Provincias Distrito Altitud

S.E. Runatullo III Junín Concepción Comas 2 430 msnm

DATOS DE LA LÍNEA Tensión Capacidad de transporte Longitud Número de ternas Configuración Tipo de estructuras Conductor Cable de guarda Ancho de faja de servidumbre

220 kV 194,75 MW 8,147 km 1 Triangular Metálicas tipo celosía Aleación de Aluminio AAAC de 645 mm2 1 OPGW de 100,58 mm2 y 1 EHS de 70 mm2 25 m

DATOS DE CONTRATO Tipo de Contrato Firma del Contrato Puesta en Operación Comercial

Contrato de Concesión N° 470‐2015 16.06.2015 15.05.2017

S.E. Tulumayo IV Junín Concepción Mariscal Castilla 2 550 msnm

Plano de Ubicación

INFORMACIÓN RELEVANTE

 La L.T. 220 kV S.E. Tulumayo IV – T8 (L.T. 220 KV S.E. Runatullo III – S.E. Concepción) de 8,147 km, permitirá la inyección de la energía eléctrica generada por la C.H. Tulumayo IV al SEIN.  La S.E. Tulumayo IV, finalmente se conectará a la S.E. Orcotuna, que actualmente está en construcción por CTM. La L.T. Tulumayo IV – Orcotuna, tendrá una longitud total de 64 km.  La L‐6073 fue construida para operar en 220 kV, pero actualmente opera en 60 kV para evacuar la energía de la C.H. Runatullo III al SEIN.  El tramo de la L‐6073 (entre la T8 y la S.E. Runatullo III) será desmontado.  Con R.S. N° 028‐2015‐EM del 09.06.2015, el MINEM otorgó a favor de EGEJUNIN TULUMAYO ‐ IV S.A.C. la concesión definitiva de transmisión. Asimismo, autorizó la firma del Contrato de Concesión N° 470‐2015.  Mediante la Resolución Directoral N° 310‐2014‐MEM/DGAAE de fecha 14.10.2014, se aprobó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la central hidroeléctrica y líneas de transmisión eléctrica asociadas.  La POC está prevista para el 15.05.2017.

Zona del Proyecto

ESQUEMA UNIFILAR DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN

Esquema General del Proyecto (Parte 1)

C.H. TULUMAYO V (83,2 MW)

220 kV

13,8 kV

C.H. RUNATULLO III (20 MW)

G1 41,6 MW

G1 18,7 MW G2 18,7 MW

60 kV

50 MVA 2x33 MVA

8,1 km AAAC 645 mm²

G2 10 MW

25 MVA

10 kV

S.E. ORCOTUNA (En Construcción por CTM)

L-6073

T8

C.H. TULUMAYO IV (56,2 MW)

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Mayo 2016

G1 10 MW

L-6073

220 kV

7,5 km AAAC 240 mm²

2x50 MVA

13,8 kV

AAAC 645 mm² 9,2 km

60 kV

G2 41,6 MW

G3 18,7 MW

Línea existente

S.E. 220 kV CONCEPCIÓN

Esquema General del Proyecto (Parte 2)

117

LÍNEA DE TRANSMISIÓN 220 KV S.E. TULUMAYO V – S.E. TULUMAYO IV DENOMINACIÓN

L.T. 220 kV S.E. TULUMAYO V – S.E. TULUMAYO IV

EMPRESA CONCESIONARIA

EGEJUNIN TULUMAYO ‐ V S.A.C.

SUBESTACIONES ASOCIADAS

S.E. Tulumayo V (220/13,8 kV) S.E. Tulumayo IV (220/13,8 kV)

UBICACIÓN Departamento Provincias Distrito Altitud

S.E. Tulumayo V Junín

msnm

DATOS DE LA LÍNEA Tensión Capacidad de transporte Longitud Número de ternas Configuración Tipo de estructuras Conductor Cable de guarda Aislador Faja de Servidumbre

220 kV 100 MVA 9,18 km 1 Triangular Metálicas tipo celosía Aleación de Aluminio AAAC de 645 mm2 1 OPGW de 100,58 mm2/EHS 50 mm2 Aisladores de porcelana (suspensión y anclaje) 25 m

DATOS DE CONTRATO Tipo de Contrato Firma del Contrato Puesta en Servicio

Contrato de Concesión N° 472‐2015

15.09.2021

S.E. Tulumayo IV Junín Concepción Mariscal Castilla 2 550 msnm

INFORMACIÓN RELEVANTE

 La L.T. 220 kV S.E. Tulumayo V – S.E. Tulumayo IV de 9,18 km de simple terna, transmitirá la energía eléctrica generada por la C.H. Tulumayo V hacia la S.E. Tulumayo IV, y luego esta subestación mediante otra Línea de Transmisión, se conectará con el SEIN, en la S.E. Orcotuna.  Con R.S. N° 029‐2015‐EM de fecha 09.06.2015 el MINEM otorga a favor de EGEJUNÍN TULUMAYO ‐ V S.A.C. la Concesión Definitiva de transmisión. Contrato de Concesión N° 472‐2015.  Mediante la R.D. N° 443‐2014‐MEM/DGAAE de fecha 24.12.2014, se aprobó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la central hidroeléctrica y línea de transmisión eléctrica asociada.  Aún no se ha iniciado la construcción de la obra.  La Puesta en Servicio está prevista para el 15.09.2021.

ESQUEMA UNIFILAR DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN

C.H. TULUMAYO V (83,2 MW)

220 kV

13,8 kV

C.H. RUNATULLO III (20 MW)

G1 41,6 MW

13,8 kV

220 kV

G1 18,7 MW G2 18,7 MW G3 18,7 MW

60 kV

50 MVA 2x33 MVA

25 MVA

G2 10 MW

10 kV

S.E. ORCOTUNA (En Construcción por CTM)

L-6073

8,1 km AAAC 645 mm²

C.H. TULUMAYO IV (56,2 MW)

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Mayo 2016

G1 10 MW

L-6073

2x50 MVA

7,5 km AAAC 240 mm²

G2 41,6 MW

AAAC 645 mm² 9,2 km

60 kV

T8

Línea existente

S.E. 220 kV CONCEPCIÓN

118

LÍNEA DE TRANSMISIÓN 72,5 KV S.E. CARPAPATA III – S.E. CARPAPATA I

DENOMINACIÓN

L.T. 72,5 kV S.E. CARPAPATA III – S.E. CARPAPATA I

EMPRESA CONCESIONARIA

GENERACIÓN ELÉCTRICA ATOCONGO S.A.

SUBESTACIONES ASOCIADAS

S.E. Carpapata III (72,5/13,8 kV) S.E. Carpapata I (72,5 kV)

UBICACIÓN Departamento Provincias Distrito Altitud

S.E. Carpapata III Junín Tarma Palca 2 935 msnm

DATOS DE LA LÍNEA Tensión Longitud Potencia a transmitir Número de ternas Configuración Tipo de estructuras Conductor

72,5 kV 3,57 km 15 MVA 1

Metálicas tipo celosía AAAC de 150 mm2

DATOS DE CONTRATO Tipo de Contrato Puesta en Operación Comercial

Contrato de Concesión 31.12.2016

S.E. Carpapata I Junín Tarma Palca 2 935 msnm Montaje de Estructura E3 concluido

INFORMACIÓN RELEVANTE

 El proyecto comprende la construcción de la L.T. 72,5 kV S.E. Carpapata III – S.E. Carpapata I de 3,57 km de longitud, compuesta en un primer tramo aéreo de 3,22 km con estructuras de simple terna, y un segundo tramo aéreo de 0,35 km con estructuras de doble terna dejando un lado disponible para la posterior implementación de la L.T. S.E. Huasahuasi II – S.E. Carpapata I.  La L.T. 72,5 kV S.E. Carpapata III – S.E. Carpapata I, permitirá la inyección de la energía eléctrica generada por la C.H. Carpapata III al SEIN.  En noviembre del 2014, la Dirección Regional de Energía y Minas de Junín, aprobó la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto.  El Estudio de Ingeniería se encuentra concluido.  Se ha culminado con la fabricación y transporte a Lima de los equipos para las subestaciones eléctricas, sistema de control y comunicaciones.  Se culminaron las obras civiles, montaje de torres y tendido del conductor de la línea de transmisión.

Queda pendiente las pruebas con energía, que se prevén para el segundo trimestre del 2016.  El avance de la línea es de 96% y de las subestaciones es de 80%.  La POC está prevista para el 31.12.2016.

Montaje de Estructura metálica E4 concluido

Montaje de Estructura E8 concluido

ESQUEMA UNIFILAR DE LA L.T. 72,5 kV S.E. CARPAPATA III – S.E. CARPAPATA I

C.H. CARPAPATA III (12.8 MW) S.E. CARPAPATA I

13.8 kV 72.5 kV

6.4 MW

6.4 MW

72.5 kV AAAC 150 mm² 3.57 km

16 MVA

E14, E13 y E12: Montaje de Estructura en proceso

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Mayo 2016

119

LÍNEA DE TRANSMISIÓN 66 KV S.E. CHACAS – S.E. CARHUAZ DENOMINACIÓN

L.T. 66 kV S.E. CHACAS – S.E. CARHUAZ

EMPRESA CONCESIONARIA

CORPORACIÓN MINERA DEL PERÚ S.A.

SUBESTACIONES ASOCIADAS

S.E. Chacas (66 kV) S.E. Carhuaz (66 kV)

UBICACIÓN Departamento Provincias Distrito Altitud

S.E. Chacas Ancash Asunción Chacas 3 354 msnm

DATOS DE LA LÍNEA Tensión Potencia a transmitir Longitud Tipos de estructuras Número de ternas Conductor Cable de guarda

66 kV 20 MW 44 km Tubería de acero con crucetas de fierro 1 ACSR 2/0 cable de acero aluminio Sección 3/8” acero galvanizado

DATOS DE CONTRATO Tipo de Contrato Firma del Contrato Puesta en Operación Comercial

Contrato de Concesión N° 235‐2004 15.04.2005 21.03.2016

S.E. Carhuaz Ancash Carhuaz Carhuaz 2 645 msnm

INFORMACIÓN RELEVANTE  La L.T. 66 kV S.E. Chacas‐S.E Carhuaz tendrá una longitud total de 44 km y se extiende desde la S.E. Chacas, en el distrito de Chacas, provincia de Asunción y la S.E. Carhuaz, en el distrito y provincia de Carhuaz, región Ancash.  La línea de transmisión permitirá inyectar al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN), la energía generada por la C.H. Centauro I‐III.  Con R.D. N° 311‐2002‐EM/DGAA de fecha 21.10.2002 se aprobó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto L.T. 66 kV S.E. Chacas‐S.E Carhuaz.  Con R.S. N° 014‐2005‐EM del 11.03.2005 se otorgó a favor de Corporación Minera del Perú S.A. la concesión definitiva para desarrollar la actividad de transmisión de la L.T. 66 kV S.E Chacas – S.E. Carhuaz.  El 15.04.2005 se suscribió el Contrato de Concesión Definitiva de Transmisión de Energía Eléctrica N° 235‐2004 entre el MINEM y Corporación Minera del Perú S.A., señalándose en dicho documento que la puesta en servicio ocurriría cinco (5) años después de la suscripción del Contrato de Concesión Definitiva (15.04.2010).  La construcción de la obra aún no se ha iniciado, estando el proyecto en atraso respecto al Cronograma de Ejecución de Obras.

UBICACIÓN DE LA C.H. CENTAURO I ‐ III

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Mayo 2016

120

10.3

L.T. CENTRALES HIDROELÉCTRICAS SUBASTA RER

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Mayo 2016

121

LÍNEA DE TRANSMISIÓN 60 kV S.E. ZAÑA – S.E. CAYALTI

DENOMINACIÓN

L.T. 60 kV S.E. ZAÑA – S.E. CAYALTI

EMPRESA CONCESIONARIA

ELECTRO ZAÑA S.A.C.

SUBESTACIONES ASOCIADAS

S.E. Zaña ( 6,9/60 kV ‐ Nueva) S.E. Cayaltí (60 kV ‐ Ampliación)

UBICACIÓN Departamento Provincias Distrito Altitud

S.E. Zaña Lambayeque Chiclayo Zaña 729 msnm

S.E. Cayaltí Lambayeque Chiclayo Cayaltí 78 msnm

DATOS TÉCNICOS Tensión nominal Capacidad Longitud Estructuras Número de ternas Configuración Conductor Cable de Guarda Aislamiento

60 kV 13 MW 50,30 km Metálicas de celosía 1 Triangular AAAC 240 mm2 OPGW de 24 fibras y acero galvanizado EHS 50 mm2 Aisladores poliméricos tipo tensión

DATOS DE EJECUCIÓN Concesionaria Contratista Empresa Supervisora Puesta en Servicio (contrato) % Avance de Obra

Electro Zaña S.A.C. Por definir Por definir 31.12.2018 En Etapa de Estudios

Plano de Ubicación

Trazo de Ruta

INFORMACIÓN RELEVANTE  La L.T. 60 kV S.E. Zaña – S.E. Cayaltí de 50,70 km, permitirá la inyección de la energía eléctrica generada por la C.H. Zaña al SEIN.  El proyecto comprende la construcción de la S.E. Zaña (6,9/60 kV) y la ampliación de la S.E Cayaltí (60 kV), que es propiedad de ADINELSA.  La configuración básica de la Línea de Transmisión será de simple terna, radial, esta configuración es denominada por el COES como línea de dos terminales.  En los dos extremos de la Línea de Transmisión se instalarán seccionadores e interruptores para la maniobra y protección.  No se prevé la instalación de sistemas de compensación reactiva en los extremos de la línea.  Se ha culminado el Estudio Definitivo de la Línea de Transmisión y vienen tramitando ante la Dirección de Asuntos Ambientales Energéticos del MINEM la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental.  Se viene negociando el pago de servidumbre y daños con los propietarios y/o posesionarios de los terrenos afectados. Se realizó el pago a 14 de 20 afectados.  A la fecha no se ha iniciado la construcción de la obra.

ESQUEMA UNIFILAR DE LA L.T 60 kV S.E. ZAÑA – S.E. CAYALTI

Trazo de Ruta

Estructuras Típicas

C.H. ZAÑA (13,2 MW) S.E. CAYALTI

6,9 kV 60 kV

G1 7,5 MVA G2 7,5 MVA

60 kV AAAC 240 mm² 50,3 km

15 MVA

Estructuras Típicas

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Mayo 2016

122

LÍNEA DE TRANSMISIÓN 60 kV S.E. CHANCAY – S.E. HUARAL

DENOMINACIÓN

L.T. 60 kV S.E. CHANCAY – S.E. HUARAL

EMPRESA CONCESIONARIA

SINDICATO ENERGÉTICO S.A. (SINERSA)

SUBESTACIONES ASOCIADAS

S.E. Chancay (10/60 kV ‐ Nueva) S.E. Huaral (60 kV ‐ Ampliación)

UBICACIÓN Departamento Provincias Distrito Altitud

S.E. Chancay Lima Huaral Lampián 2 024 msnm

DATOS TÉCNICOS Tensión nominal Capacidad Longitud Estructuras Número de ternas Disposición conductores Conductor Aislamiento Fundaciones Puesta a tierra

.

60 kV 25 MVA 60,45 km Metálicas en celosía con perfiles de acero galvanizado 1 Triangular AAAC 300 mm2 Aisladores poliméricos de suspensión y de anclaje Tipo parrilla y Stub Varillas de Copperweld de 16 mm ɸ x 2,4 m de longitud

DATOS DE EJECUCIÓN Concesionaria Contratista Empresa Supervisora % Avance de Obra

Sindicato Energético S.A. (SINERSA) ENERGOPROJEKT S.A. COLPEX PROJECT S.A. 95,5%

S.E. Huaral Lima Huaral Huaral 200 msnm

INFORMACIÓN RELEVANTE  La L.T. 60 kV S.E. Chancay – S.E. Huaral, permitirá la inyección de la energía eléctrica generada por la C.H. Chancay al SEIN.  La C.H. Chancay (S.E. Chancay) se enlazará con Ia S.E. Huaral de 60 kV a través de un transformador elevador de 25 MVA, relación de transformación 10/61,5 kV y la línea de transmisión 60 kV.  El sistema de transmisión comprende la construcción de la S.E. Chancay (10/60 kV), la construcción de la línea de transmisión 60 kV de 25 MVA, 60.45 km, simple terna y la ampliación de la S.E Huaral (60 kV) de propiedad de Edelnor.  En la S.E. Chancay se construido el muro de sostenimiento y la estructura de concreto armado para el transformador.  La celda de llegada de 60 kV en la S.E. Huaral se encuentra concluida y totalmente equipada y enlazada.  Existe impedimento en la instalación de 2 postes metálicos en la zona urbana de la ciudad de Huaral  A la fecha se han instalado 120 torres de un total de 123. Se espera liberación de los impases presentados por agricultores del lugar.  El avance global acumulado de la obra de Línea de Transmisión 60KV S.E. Chancay‐ S.E. Huaral, a abril 2016: 95,5%.

Plano de Ubicación

Ubicación de S.E. Chancay y Pórtico de Salida de Línea

ESQUEMA UNIFILAR DE LA L.T 60 kV S.E. CHANCAY – S.E. HUARAL

C.H. CHANCAY (22 MVA)

Torre Estructural N° 123 de la Línea de Transmisión 60 kV

S.E. HUARAL (Edelnor)

13,8 kV 60 kV

11 MVA

60 kV AAAC 300 mm² 60 km

11 MVA

23 MVA

Poste de Llegada a la S.E. Huaral

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Mayo 2016

123

LÍNEA DE TRANSMISIÓN 66 kV S.E. MANTA – S.E. LA PAMPA

DENOMINACIÓN

L.T. 66 KV S.E. MANTA – S.E. LA PAMPA

EMPRESA CONCESIONARIA

PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGÍAS RENOVABLES S.A.C‐ HIDROMANTA

SUBESTACIONES ASOCIADAS

S.E. Manta (6,3/66 kV – Nueva) S.E. La Pampa (66 kV‐ Ampliación)

UBICACIÓN Departamento Provincias Distrito Altitud

S.E. Manta Ancash Corongo La Pampa 1 504 msnm

DATOS TÉCNICOS Tensión nominal Capacidad Longitud Estructuras (cantidad) Ancho de faja de servidumbre Número de ternas Conductor Cable de Guarda Aislamiento Puesta a Tierra

66 kV 24 MVA 2,68 km Torres de celosía metálica (7) y de madera (1) 16 m 1 ACSR 160 mm2 Acero EHS 38 mm2 Aisladores Poliméricos, conductor de cobre de 35 mm2 ACS Electrodo de acero con recubrimiento de cobre de 15 mm de diámetro y 2,4m de longitud

DATOS DE EJECUCIÓN Contratista Concesionaria Empresa Supervisora Fecha de Inicio (Estimada) Fecha de Conclusión (Estimada) % Avance de Obra

Construcciones Electromecánicas Delcrosa S.A. Peruana de Inversiones en Energías Renovables S.A.C. Bureau Veritas del Perú S.A. 01.08.2013 31.03.2018 0%

S.E. La Pampa Ancash Corongo La Pampa 1504 msnm

Plano de Ubicación

Casa de Máquinas y Subestación Manta

INFORMACIÓN RELEVANTE  La L.T. 66 kV S.E. Manta – S.E. La Pampa de 2,68 km, permitirá la inyección de la energía eléctrica generada por la C.H. Manta al SEIN.  El Proyecto comprende la construcción de: L.T. 66 kV S.E. Manta – S.E. La Pampa, la S.E. Manta y la ampliación de la S.E. La Pampa.  La S.E. Manta, estará adosada a la casa de máquinas de la C.H. Manta, será de tipo exterior y contará con un área de 38 m x 27 m.  El transformador de salida es trifásico, de tipo exterior y 24 MVA de capacidad.  Mediante Resolución Suprema N° 071‐2013‐EM del 22.10.2013 se otorga concesión definitiva para desarrollar la actividad de transmisión eléctrica.  Mediante Oficio N° 2050‐2013‐MEM/DGE del 17.10.2013 el MINEM aceptó la solicitud de suspensión del Contrato de Concesión para el Suministro de Energía Renovable al SEIN, por problemas de imposición de servidumbres, desde el 27.03.2013.  El 01.06.2015 se levantó la suspensión del Contrato de Concesión RER.  La concesionaria solicitó al MINEM la modificación del cronograma a fin de tener como nueva fecha de POC el 31.03.2018. El 31.12.2015, el MINEM comunicó a la concesionaria que debe incrementar en 50% el monto de la Garantía de Fiel Cumplimiento vigente (conforme al Contrato de Concesión RER) para dar trámite a su solicitud.  El concesionario manifiesta no estar de acuerdo en la aplicación de la cláusula 8.4 del contrato de suministro debido a que considera que la causal no es de Fuerza Mayor y solicita la aprobación de un nuevo Cronograma de Ejecución de Obras.

Subestación de Salida Manta

ESQUEMA UNIFILAR DE LA L.T 66 kV S.E. MANTA – S.E. LA PAMPA

C.H. MANTA (19,78 MW) S.E. LA PAMPA

6,3 kV 66 kV

G1 9,89 MW

G2 9,89 MW

66 kV ACSR 160 mm² 2,68 km

24 MVA

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Mayo 2016

Casa de Máquinas

124

LÍNEA DE TRANSMISIÓN 138 kV S.E. 8 DE AGOSTO – S.E. TINGO MARÍA

DENOMINACIÓN

L.T. 138 KV S.E. 8 DE AGOSTO – S.E. TINGO MARÍA

EMPRESA CONCESIONARIA

ANDES GENERATING CORPORATION – ANCORP S.A.C.

SUBESTACIONES ASOCIADAS

S.E. 8 de Agosto (/138 kV – Nueva) S.E. Tingo María (138 kV‐ Ampliación)

UBICACIÓN Departamento Provincias Distrito Altitud

S.E. 8 de Agosto Huánuco Huamalies Monzón 1 165 msnm

DATOS TÉCNICOS DE LA L.T. Tensión nominal Capacidad Longitud Estructuras Número de ternas Disposición Conductor Cable de Guarda Puesta a Tierra

.

138 kV 50 MW 58,7 km Postes metálicos y estructuras metálicas de celosía 1 Vertical y Triangular ACAR 350 MCM (177 mm2) OPGW de 48 fibras y cable EHS de 50 mm2 Electrodos de Copperweld

DATOS DE EJECUCIÓN Concesionaria Contratista Empresa Supervisora % Avance de Obra

Andes Generating Corporation – ANCORP S.A.C SACYR Construcción S.A. Sucursal del Perú DESSAU S&Z S.A. (en negociación) 85%

S.E. Tingo María Huánuco Leoncio Prado Rupa Rupa 649 msnm

Plano de Ubicación

Construcción de S.E. 8 de Agosto

INFORMACIÓN RELEVANTE

 La L.T. 138 kV S.E. 8 de Agosto – S.E. Tingo María de 58,7 km, permitirá la inyección de la energía eléctrica generada por la C.H. 8 de Agosto (19 MW), la C.H. El Carmen (8,4 MW) y la C.H. Nueva Esperanza (8 MW) al SEIN. La S.E. 8 de Agosto será la subestación colectora.  El Proyecto comprende la construcción de la S.E. 8 de Agosto y la ampliación de la S.E. de Tingo María.  La capacidad de transmisión de la L.T. 138 kV S.E. 8 de Agosto – S.E. Tingo María es de 50 MW.  S&Z Consultores Asociados S.A. ha desarrollado el Estudio Definitivo para la L.T. 138 kV S.E. 8 de Agosto – S.E. Tingo María y subestaciones.  El Estudio de Pre Operatividad para la Conexión al SEIN fue aprobado con Carta COES/D/DP‐709‐2011 (28.11.11).  Con R.S. N° 021‐2014‐EM del 07.04.2014 el MINEM otorgó la concesión definitiva para desarrollar la actividad de transmisión de energía eléctrica.  Se realizó la limpieza de la faja de servidumbre, caminos de acceso, transporte de agregados, excavación de fundaciones y hormigonado de stubs.  Se viene realizando trabajos de excavación cimentaciones y montaje de las estructuras.  Los trabajos de la línea de transmisión y subestación se encuentran en ejecución, habiéndose montado 128 de 148 torres de la línea, se ha iniciado el tendido del conductor de la línea.  Las pruebas de puesta en servicio en la celda de la S.E. Tingo María han sido favorables El proyecto presenta un avance de 86%.

Construcción de zapatas y base de las torres

ESQUEMA UNIFILAR DE LA L.T 138 kV S.E. 8 DE AGOSTO – S.E. TINGO MARÍA

C.H. NUEVA ESPERANZA (9,16 MW) C.H. 8 DE AGOSTO (19 MW)

4,16 kV 22,9 kV

G1 4,58 MW

25x30x55 MVA ACAR 177 mm²

138 kV

3,17 km

G2 4,58 MW

138 kV 58,7 km

12 MVA

13,8 kV

22,9 kV

G1 4,2 MW

Construcción L.T. 60 kV. S.E. 8 de Agosto‐S.E. Tingo María

ACAR 177 mm²

4,16 kV ACAR 177 mm² 1,53 km G2 4,2 MW

S.E. TINGO MARÍA

12 MVA

G1 9,5 MW

G2 9,5 MW

22,9 kV

C.H. EL CARMEN (8,4 MW)

Torres Culminadas

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Mayo 2016

125

LÍNEA DE TRANSMISIÓN 60 kV S.E. RENOVANDES H1 – S.E. CHANCHAMAYO – S.E. YANANGO

DENOMINACIÓN

L.T. 60 KV S.E.RENOVANDES H1 – S.E. CHANCHAMAYO – S.E. YANANGO

EMPRESA CONCESIONARIA

EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA SANTA ANA S.R.L.

SUBESTACIONES ASOCIADAS

S.E. Renovandes H1 (13,8/22,9/60 kV ‐ Nueva) S.E. Chanchamayo (60 kV ‐ Ampliación) S.E. Yanango Renovandes (60/220 kV ‐ Nueva) S.E. Yanango Edegel (220 kV ‐ Ampliación)

S.E. Renovandes H1

S.E. Chanchamayo

S.E. Yanango Renovandes

UBICACIÓN

Departamento Provincias Distrito Altitud

Junín Chanchamayo Chanchamayo

Junín Chanchamayo Chanchamayo

673 msnm

771 msnm

S.E. Yanango Edegel

Junín Chanchamayo San Ramón

Junín Chanchamayo San Ramón

1500 msnm

1462 msnm

DATOS TÉCNICOS DE LA L.T.

Tramo

SE. Renovandes‐ SE. Chanchamayo

SE. Chanchamayo‐SE. Yanango Renovandes

60 kV 60 kV 18,57 km 19,45 km Torres metálicas autosoportadas 1 AAAC 285 mm2 AAAC 285 mm2 OPGW 105 mm2 de 24 fibras

Tensión nominal Longitud Estructuras Número de ternas Conductor Cable de Guarda Aislamiento

Plano de Ubicación

SE. Yanango Renovandes‐SE. Yanango Edegel

220 kV 0,20 km

S.E. Renovandes H1

ACSR 524 mm2

Porcelana ANSI 52‐3

DATOS DE EJECUCIÓN

Concesionaria Empresa de Generación Eléctrica Santa Ana S.R.L. Contratista Cobra – ACS Empresa Supervisora Grupo Energía Puesta en Servicio (contrato) 31.10.2016 % de Avance de Obra 5% INFORMACIÓN RELEVANTE  Con R.M. N° 552‐2013‐MEM/DM del 13.12.2013 se aprueba la primera Adenda al contrato modificando la POC del 31.12.2014 al 31.07.2016. El MINEM aprobó la segunda Adenda modificando la POC del 31.07.2016 al 31.10.2016.  Con R.D. N° 027‐2014‐MEM/AAE del 23.01.2014 se aprueba el Estudio de Impacto Ambiental de la L.T. 60 kV Renovandes H1‐Chanchamayo ubicada en los Distritos de Perené, Chanchamayo y San Ramón en el Departamento de Junín.  Con R.S. N° 016‐2015‐EM del 23.04.2015, el MINEM otorga la concesión definitiva para realizar la actividad de transmisión eléctrica y se aprobó la suscripción del contrato de concesión N° 463‐ 2014.  Se encuentra en proceso de elaboración y aprobación de la ingeniería de detalle, asimismo en proceso de fabricación del transformador de potencia 20‐25/3‐3,75/20‐25 MVA, interruptores de potencia, seccionadores de línea, seccionadores de barras, pararrayos, transformadores de medida para 138 kV.  Han presentado una nueva alternativa al COES para salir por la S.E. La Vírgen, la cual permite adicionalmente la conexión de la S.E. Chanchamayo a las líneas de generación, tanto de la C.H. Renovandes H1 como de la C.H. La Virgen, lo que mejorará significativamente la calidad del servicio eléctrico en la zona del valle de Chanchamayo.  Se firmó un contrato con la empresa GCZ Subestaciones y Lineas de Transmisión S.A.C. para que sea quien ejecute la construcción de la línea.  El avance de obras es de 5%.

S.E. Chanchamayo

Construcción del Desarenador de la C.H. Renovandes H1

ESQUEMA UNIFILAR DE LA L.T 60 kV S.E. RENOVANDES H1 – S.E. CHANCHAMAYO

S.E. CHANCHAMAYO

C.H. RENOVANDES H1 (20 MW)

13,8 kV

60 kV

60 kV

G1 20 MW

S.E. YANANGO RENOVANDES

60 kV

18,6 km

19,5 km

AAAC 285 mm²

AAAC 285 mm²

S.E. YANANGO EDEGEL

220 kV

220 kV 0,2 km

ACSR 524 mm²

25 MVA 25/12/25 MVA

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Mayo 2016

S.E. Renovandes H1 – Ubicación de la Plataforma

126

LÍNEA DE TRANSMISIÓN 60 kV S.E. HUATZIROKI I – S.E. YURINAKI

DENOMINACIÓN

L.T. 60 KV S.E.HUATZIROKI I – S.E. YURINAKI

EMPRESA CONCESIONARIA

EMPRESA DE GENERACIÓN HIDRÁULICA SELVA S.A. (EGEHISSA)

SUBESTACIONES ASOCIADAS

S.E. Huatziroki I (10/22,9/60 kV ‐ Nueva) S.E. Yurinaki (60 kV ‐ Nueva)

UBICACIÓN Departamento Provincias Distrito Altitud

S.E. Huatziroki I Junín Chanchamayo Perené 550 msnm

DATOS TÉCNICOS DE LA L.T. Tensión nominal Capacidad Longitud Estructuras Número de ternas Conductor Cable de Guarda Aislamiento

60 kV 25 MVA 30,1 km Torres de celosía 1 AAAC 200 mm2 OPGW de 12 hilos Aisladores cerámicos tipo ANSI 52‐3

DATOS DE EJECUCIÓN Concesionaria Contratista Empresa Supervisora % Avance de Obra

Empresa de Generación Hidráulica Selva S.A. ‐ EGEHISSA Por definir Por definir 13%

S.E. Yurinaki Junín Chanchamayo Perené 1 554 msnm

Plano de Ubicación

Trabajos de Replanteo de la L.T. (Vértice V1)

INFORMACIÓN RELEVANTE  La L.T. 60 kV S.E. Huatziroki I – S.E. Yurinaki, permitirá la inyección de la energía eléctrica generada por la C.H. Huatziroki I, al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN).  El proyecto comprende la construcción de la S.E. Huatziroki (10/22,9/60 kV) y la S.E. Yurinaki (60 kV); y el tendido de la L.T. 60 kV S.E. Huatziroki I ‐.S.E. Yurinaki (30,1 km).  En la S.E. Huatziroki I, se implementará una celda de llegada de la línea y un transformador de potencia de 60/22,9/10 kV – 25/25/25 MVA (ONAN). En la S.E. Yurinaki, se implementarán 3 celdas de línea y se dejará previsto el espacio para una bahía para una futura línea.  La C.H. Huatziroki I cuenta con documento de aprobación del Estudio de Aprovechamiento Hídrico (R.D. N° 049‐2012‐ANA‐DARH, del 06.06.2012).  La C.H. Huatziroki I cuenta con Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA N° 2012‐063‐ JUN, del 21.06.2012).  La C.H. Huatziroki I cuenta con la Aprobación del Estudio de Pre Operatividad para la Conexión al SEIN (Carta COES/D/DP‐938‐2012, del 04.10.2012).  Con R.D. N° 056‐2014‐MEM/AAE del19.02.2014 se aprobó el Estudio de Impacto Ambiental Detallado de la Línea.  La concesionaria solicitó suspender temporalmente el Cronograma de Ejecución de Obras.  La concesionaria ha solicitado modificación de la POC por 1236 días calendario.  Se realizó el 100% del replanteo topográfico de las instalaciones de la central y caminos de acceso. Se instalaron campamentos provisionales y una oficina‐almacén ubicada en el anexo de Pampa Hermosa.  El avance físico de las obras es de 13%, correspondiente a obras preliminares.

Obras preliminares: Estudios de suelos

ESQUEMA UNIFILAR DE LA L.T 60 kV S.E. HUATZIROKI I – S.E. YURINAKI

C.H. HUATZIROKI I (19 MW) S.E. YURINAKI

10 kV G1 9,6 MW

60 kV

60 kV AAAC 200 mm² 30,70 km

G2 9,6 MW

25/5/25 MVA

Armado de Estructura

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Mayo 2016

127

LÍNEA DE TRANSMISIÓN 138 kV S.E. PARAGSHA 2 – S.E. C.H. SANTA LORENZA – S.E. AMARILIS

DENOMINACIÓN

L.T. 138 kV S.E. PARAGSHA 2‐ C.H. SANTA LORENZA – S.E. AMARILIS

EMPRESA CONCESIONARIA

EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA SANTA LORENZA S.A.C.

SUBESTACIONES ASOCIADAS

S.E. Santa Lorenza (13,8/138 kV ‐ Nueva) S.E. Amarilis (138 kV) S.E. Paragsha 2 (138 kV)

UBICACIÓN Departamento Provincias Distrito Altitud

S.E. Santa Lorenza Huánuco Ambo San Rafael 2202.5 msnm

DATOS TÉCNICOS Tensión nominal Capacidad Longitud Estructuras Número de ternas Configuración Conductor Cable de Guarda Aislamiento Puesta a Tierra

138 kV 75 MVA 2,88 km doble terna + 1,21 km simple terna Torres metálicas de celosía autosoportada 2 ternas x 1 cond/fase Simple terna: alternada. Doble terna: vertical AAAC 400 MCM (200 mm2) 2xEHS 3/8 (50 mm2) De vidrio, tipo suspensión estándar Cable copperweld 7 N° 10 AWG y varilla copperweld de 2,4 m. y 16 mm. de diámetro

DATOS DE EJECUCIÓN Concesionaria Contratista Empresa Supervisora Puesta en Servicio (contrato) % Avance de Obra

Zona de Ubicación

Empresa de Generación Eléctrica Santa Lorenza S.A.C. Por definir Por definir 30.12.2018 En Etapa de Estudios

INFORMACIÓN RELEVANTE  La LT 138 kV S.E. Paragsha‐CH Santa Lorenza‐ S.E. Amarilis, conectará la C.H. Santa Lorenza al SEIN.  La SE de salida de la CH Santa Lorenza se conectará a las torres existentes N° 108 y N° 109 de la LT 138 kV Paragsha 2 – Amarilis (L‐1120), mediante dos tramos de 3,59 km y 3,38 km respectivamente.  El vano entre las T108‐T109 de la línea L‐1120 está a 58 km de S.E. Paragsha y 30 km de la S.E. Amarilis.  La LT a construirse contará de un tramo de doble terna de 2,88 km y dos tramos de simple terna de 0,71 km y 0,50 km. Estos tramos tendrán la misma capacidad y las mismas características técnicas de la LT 138 kV Paragsha 2 – Huánuco (L‐1120).  El 10.09.2014 se expidió la R.D. N° 267‐2014‐MEM/DGAAE que aprueba la Declaración de Impacto Ambiental de la Línea de Transmisión a construirse.  El 02.10.2014 se expidió la R.D. N° 299‐2014‐MEM/DGAAE que rectifica el nombre de la empresa jurídica de la R.D. N° 267‐2014‐MEM/DGAAE.  A la fecha aún no se ha iniciado la construcción de la obra.

Trazo de Línea

Patio de Llaves

ESQUEMA UNIFILAR DE LA L.T. 138 kV C.H. SANTA LORENZA – L.T. PARAGSHA 2‐HUÁNUCO

13,8 kV 138 kV

G1 9,45 MW

G2 9,45 MW

0,71 km

T−108

S.E. PARAGSHA 2 58 km

2,88 km

AAAC 400 MCM (200 mm²)

25 MVA

138 kV

2,88 km 0,50 km

C.H. SANTA LORENZA (18,7 MW)

T−109

30 km

S.E. AMARILIS

Estructuras

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Mayo 2016

128

LÍNEA DE TRANSMISIÓN 66 kV C.H. POTRERO – S.E. AGUAS CALIENTES

DENOMINACIÓN

L.T. 66 kV C.H. POTRERO – S.E. AGUAS CALIENTES

EMPRESA CONCESIONARIA

EMPRESA ELÉCTRICA AGUA AZUL S.A.

SUBESTACIONES ASOCIADAS

S.E. Potrero (30/60 kV ‐ Nueva) S.E. Aguas Calientes (60 kV ‐ Nueva)

UBICACIÓN Departamento Provincias Distrito Altitud

S.E. Potrero Cajamarca San Marcos Eduardo Villanueva 1950 msnm

DATOS TÉCNICOS Tensión nominal Longitud Estructuras Número de ternas Conductor Cable de Guarda Aislamiento Puesta a Tierra

60 kV 5 km Torres de celosía metálica 1 AAAC 185 mm2 OPGW de 24 hilos Aisladores de porcelana Conductor de cobre de 35 mm2 y electrodo de acero con recubrimiento de cobre 5/8”x2.4 m. de longitud

DATOS DE EJECUCIÓN Concesionaria Contratista Empresa Supervisora Puesta en Servicio (contrato)

Empresa Eléctrica Agua Azul S.A. Por definir Fichtner GmbH & Co. KG Sucursal del Perú 31.12.2016

S.E. Aguas Calientes Cajamarca San Marcos Eduardo Villanueva 2000 msnm

INFORMACIÓN RELEVANTE  La L.T. 66 kV C.H. Potrero – S.E. Aguas Calientes, interconectará la C.H. Potrero al SEIN.  La S.E. Aguas Calientes cortará la línea existente de 60 kV entre la S.E. San Marcos y la S.E. Cajabamba, ambas de propiedad de Hidrandina. La S.E. Aguas Calientes cortará la línea a la altura de la estructura N° 134.  Con R.S. N° 068‐2014‐EM, se otorga la concesión definitiva para desarrollar la actividad de transmisión.  Mediante R.D. N° 130‐2014‐MEM/DGAAE del 16.05.2014 la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos del Ministerio de Energía y Minas aprobó la Declaración de Impacto Ambiental de la línea de transmisión.  La Dirección Regional de Cultura de Cajamarca, otorgó el CIRA N° 182‐2012 el 14.12.2012, asimismo, mediante R.D. N° 091‐2014‐DDC CAJ‐MC aprobó el Plan de Monitoreo Arqueológico del proyecto.  El Estudio de Pre Operatividad fue aprobado con carta COES/D/DP‐482‐2012 del 31.005.2012.  La empresa Fichtner GmbH & Co. KG Sucursal del Perú es la empresa encargada de la Supervisión del Proyecto.  La concesionaria informó que en el mes de enero del 2016 se iniciaron las obras con el reconocimiento de la ruta de la línea de transmisión, el orden de compra de equipos a los proveedores, el replanteo topográfico y el desarrollo de la ingeniería de detalle.

Zona de Ubicación

Trazo de Línea

Trazo de Línea

ESQUEMA UNIFILAR DE LA L.T. 66 kV C.H. POTRERO – S.E. AGUAS CALIENTES

10 kV

S.E. SAN MARCOS S.E. POTRERO

60 kV

G1 9,95 MW

G2 9,95 MW

60kV

13,60 km

AAAC 180 mm² 5 km

24 MVA

C.H. POTRERO (19,9 MW)

S.E. AGUAS CALIENTES

60 kV 19,85 km

S.E. CAJABAMBA Nivelación Área de Campamentos

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Mayo 2016

129

LÍNEA DE TRANSMISIÓN 66 kV C.H. YARUCAYA – S.E. ANDAHUASI

DENOMINACIÓN

L.T. 66 kV C.H. YARUCAYA – S.E. ANDAHUASI

EMPRESA CONCESIONARIA

HUAURA POWER GROUP S.A.C.

SUBESTACIONES ASOCIADAS

S.E. Yarucaya (13.8/66 kV ‐ Nueva) S.E. Andahuasi (66 kV ‐ Ampliación)

UBICACIÓN Departamento Provincias Distrito Altitud

S.E. Yarucaya Lima Huaura Sayán 685 msnm

DATOS TÉCNICOS Tensión nominal Capacidad Longitud Estructuras (Cantidad) Número de ternas Conductor Aislamiento Puesta a Tierra

66 kV 20 MVA 21 km Poste de madera clase 3 y 4 (58) 1 AAAC 120 mm2 Poliméricos (suspensión y anclaje) Electrodo de acero recubierto de cobre 16 mm‐2.4 m. Conductor de cobre 25 mm2, conductor copperweld 25 mm2 y tierra de cultivo cernido

DATOS DE EJECUCIÓN Concesionaria Contratista Empresa Supervisora Puesta en Servicio (contrato) % Avance de Obra

S.E. Andahuasi Lima Huaura Sayán 685 msnm

Huaura Power Group S.A.C. Por definir Por definir 31.12.2016 En Etapa de Estudios

INFORMACIÓN RELEVANTE  La ampliación de la S.E. Andahuasi comprende un transformador de potencia de tres devanados 7/9/7‐9/2‐2.5 MVA (ONAN‐ONAF), 66+‐13x1%/22.9/10 kV, con regulación automática de tensión bajo carga y grupo de conexión YNyn0d5. El transformador de la S.E. Yarucaya es de 18 MVA, 66+‐8x1.25%/13.8 kV con grupo de conexión YN0d5.  El 13.03.2015 se presentó a la DGAAE, el EIA de la línea de transmisión. Está pendiente su aprobación.  Con oficio 1903‐2015 DCE‐DGPA/MC del 22.12.2015 la Dirección de Certificaciones consideró procedente la solicitud de expedición del CIRA para la línea de transmisión.  La ingeniería de detalle ha sido concluida, se definió el trazo final de la ruta de acuerdo a lo aprobado en el CIRA respectivo.  El monto de inversión es de aproximadamente 2,8 MM US$.

ESQUEMA UNIFILAR DE LA L.T. 66 kV C.H. YARUCAYA – S.E. ANDAHUASI

C.H. YARUCAYA (15 MW)

S.E. ANDAHUASI

66 kV

G1 7.4 MW

66 kV ACAR 120 mm² 21 km

G2 7.4 MW

13,8 kV

13.8/66 kV 20 MVA

Trazo de Ruta de la Línea de Transmisión Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Mayo 2016

130

LÍNEA DE TRANSMISIÓN 60 KV S.E. CARHUAC – S.E. CALLAHUANCA DENOMINACIÓN

L.T. 60 kV S.E. CARHUAC – S.E. CALLAHUANCA

EMPRESA CONCESIONARIA

ANDEAN POWER S.A.

SUBESTACIONES ASOCIADAS

S.E. Carhuac (60 kV) – Nueva S.E. Callahuanca (220/60 kV)

UBICACIÓN Departamento Provincias Distrito Altitud

S.E. Carhuac Lima Huarochirí Huanza 3 408 msnm

DATOS DE LA LÍNEA Tensión Capacidad Longitud Tipos de estructuras Cantidad de estructuras Número de ternas Configuración Conductor Cable de guarda Aisladores

60 kV 25 MVA 25,5 km Torres Metálicas de Celosía 31 1 Triangular AAAC 3‐1x150 mm2 OPGW 106 mm2 (24 hilos de fibra óptica) Poliméricos

S.E. Callahuanca Lima Huarochirí Carampoma 3 408 msnm

DATOS DE CONTRATO

Tipo de Contrato Concesión Definitiva Firma del Contrato

Puesta en Operación Comercial 07.11.2018 INFORMACIÓN RELEVANTE  La línea de transmisión para conectar la central al SEIN comprende un tramo existente de 25 km aproximadamente, desde la S.E. Callahuanca hasta una estructura denominada T‐30; desde ese punto se construirá un tramo nuevo de 571 m aproximadamente hasta la futura S.E. Carhuac.  La concesionaria ha firmado con Empresa de Generación Huanza un contrato de compra venta la L.T. 60 kV existente y en operación entre la S.E. Callahuanca en 60 kV y la estructura T‐30 de dicha línea.  Se ha contratado a la consultora ambiental ACON para que realice el Informe Técnico ITS para el cambio de Conductor de Línea de Transmisión Existente (desde la S.E. Callahuanca hacia la estructura T‐30).  Se ha solicitado cotización a la consultora ACON para la elaboración de la Evaluación Ambiental Preliminar (EVAP), del nuevo tramo desde la estructura T‐30 hasta la futura S.E. Carhuac.  La concesionaria Edegel ha observado el Estudio de Pre Operatividad de la línea, el mismo que está siendo revisado por el COES.  De acuerdo al Cronograma de Ejecución de Obras el inicio de obras está proyectado para el 06.05.2016.

Vista del río Santa Eulalia

ESQUEMA UNIFILAR DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN

C.H. CARHUAC (24 MVA)

6.6 kV 12 MVA

12 MVA

S.E. CALLAHUANCA

60 kV

60 kV

Conductor por definir 25 km

6.6/60 kV 25 MVA

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Mayo 2016

131

10.4

L.T. CENTRALES TERMOELÉCTRICAS

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Mayo 2016

132

LÍNEA DE TRANSMISIÓN 500 kV S.E. C.T. PUERTO BRAVO – S.E. SAN JOSE

DENOMINACIÓN EMPRESA CONCESIONARIA SUBESTACIONES ASOCIADAS

UBICACIÓN Departamento Provincias Distrito Altitud DATOS TÉCNICOS Tensión nominal Capacidad Longitud Cantidad de Estructuras Tipo de Estructuras Número de ternas Configuración Conductor Cable de Guarda Aislamiento DATOS DE EJECUCIÓN Concesionaria Contratista Puesta en Servicio (contrato) % Avance de Obra

L.T. 500 kV S.E. PUERTO BRAVO – S.E. SAN JOSE SAMAY I S.A. S.E. Puerto Bravo (13,8/500 kV) S.E. San José (500 kV ) S.E. Puerto Bravo S.E. San José Arequipa Arequipa Islay Arequipa Mollendo La Joya 27 msnm 1 450 msnm

500 kV 1 200 MVA 58 km 118 Metálicas de celosía 1 Triangular ACAR calibre 750MCM OPGW de 24fibras y 1 Alumoweld Vidrio Templado

Samay I S.A. Abengoa y Siemens 01.05.2016 100%

Trazo de Línea de Transmisión 500 kV

Transformadores de Potencia

INFORMACIÓN RELEVANTE  La L.T. 500 kV S.E. Puerto Bravo – S.E. San José de 58 km, permitirá la inyección de la energía eléctrica generada por la C.T. Puerto Bravo al SEIN.  El proyecto comprende la construcción de la S.E. GIS Puerto Bravo (13,8/500 kV) y la Ampliación de la S.E. San José.  La ampliación contempla la instalación y equipamiento de 2/3 del diámetro eléctrico para la llegada de línea 500 kV desde la subestación Puerto Bravo, la cual incluye el equipamiento de patio de llaves, pórticos, sistemas de control, protección y medición, equipos de servicios auxiliares y todo el equipamiento e infraestructura necesarios para su integración.  Así mismo, tendrá conectado en derivación, un reactor de línea de 500 kV y 50 MVAR, con núcleo de hierro y sumergido en aceite dieléctrico, para compensar la potencia reactiva capacitiva generada por la línea de transmisión. El suministro incluye la celda para la conexión del reactor de línea, pórticos, sistema de control, protección y medición, y todo el equipamiento necesario para su integración.  El edificio GIS, sala de control, sala de baterías y sala de servicios auxiliares están concluidas.  Se han culminado los trabajos de tendido de cables secos dentro de la galería, así como el montaje de las bahías de generación y línea.  El proyecto presenta un avance de 100%.

Subestación GIS ‐ C.T. Puerto Bravo

ESQUEMA UNIFILAR DE LA L.T. 500 kV S.E. PUERTO BRAVO – S.E. SAN JOSÉ

C.T. PUERTO BRAVO (720 MW)

18 kV

500 kV

TG 212 MVA

200 MVA

S.E. SAN JOSÉ

18 kV

500 kV

Patio de Llaves y Subestación Puerto Bravo

TG 212 MVA

200 MVA

18 kV

ACAR 750 MCM 58 km

TG 212 MVA

200 MVA

18 kV TG 212 MVA

200 MVA

Subestación San José

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Mayo 2016

133

LÍNEA DE TRANSMISIÓN 500 kV S.E. ILO 4– S.E. MONTALVO

DENOMINACIÓN

L.T. 500 kV S.E. ILO 4– S.E. MONTALVO

EMPRESA CONCESIONARIA SUBESTACIONES ASOCIADAS

UBICACIÓN Departamento Provincia Distrito Altitud DATOS TÉCNICOS Tensión nominal Capacidad Longitud Cantidad de Estructuras Tipo de Estructuras Número de ternas Conductor Cable de Guarda Aislamiento DATOS DE EJECUCIÓN Concesionaria Contratista Empresa Supervisora Puesta en Servicio (contrato) % Avance de Obra

ENERSUR S.A. S.E. Ilo 4 (500 kV) S.E. Montalvo (500 kV ) S.E. Ilo 4 S.E. Montalvo Moquegua Moquegua Ilo Mariscal Nieto Ilo Moquegua 15 msnm 1450 msnm

500 kV 1400 MVA 75 km 164 Metálicas de celosía 1 ACAR calibre 750MCM – 4 cables/fase OPGW de 13,9 mm de diámetro Vidrio Templado

Enersur S.A. Abengoa CESEL Ingenieros 01.03.2017 96%

Ubicación de la Línea Eléctrica

INFORMACIÓN RELEVANTE  La L.T. 500 kV S.E. Ilo 4 – S.E. Montalvo de 75 km, permitirá la inyección de la energía eléctrica generada por la C.T. ILO 4 al SEIN.  El proyecto comprende también la construcción de la S.E. GIS Ilo 4 y la Ampliación de la S.E. Montalvo.  La subestación GIS está compuesto por la Sala de GIS 500 kV, la sala de control, la sala de baterías, sala de servicios auxiliares y almacén. Los cables enterrados serán puestos en unas galerías de concreto especialmente diseñadas para la conducción de los cables desde los transformadores hasta la Subestación GIS.  La ampliación contempla la instalación y equipamiento de 2/3 del diámetro eléctrico para la llegada de línea 500 kV desde la subestación Ilo 4, la cual incluye el equipamiento de patio de llaves, pórticos, sistemas de control, protección y medición, equipos de servicios auxiliares y todo el equipamiento e infraestructura necesarios para su integración.  Con R.S. N° 010‐2015‐EM del 16.04.2015, se otorga concesión definitiva para desarrollar la actividad de transmisión de energía eléctrica y se aprueba el contrato de concesión N° 467‐2015.  La mayoría de fundaciones y canalizaciones de la ampliación de la S.E. Montalvo están terminadas; así como la caseta de control.  En la L.T. 500 kV Ilo 4‐Montalvo se tienen instaladas las 164 torres.  En la S.E. Montalvo, se han montado los equipos principales.  Se han concluidos las obras civiles del edificio para la S.E. GIS.  El proyecto tiene un avance global de 96%.

Área para instalación del transformador de potencia N° 1

Subestación Ilo 4 ‐ GIS 500 kV

ESQUEMA UNIFILAR DE LA L.T. 500 kV S.E. ILO 4 – S.E. MONTALVO

C.T. ILO 4 (720 MW)

500 kV

18 kV TG 236,67 MW

S.E. MONTALVO

500 kV

Salida de la S.E. Ilo 4 y Primera torre de la Línea de Transmisión

290 MVA

18 kV ACAR 750 MCM 75 km

TG 236,67 MW

290 MVA

18 kV TG 236,67 MW

290 MVA

Ampliación de la S.E. Montalvo

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Mayo 2016

134

LÍNEA DE TRANSMISIÓN 60 KV S.E. C.T. PUCALLPA (RESERVA FRÍA) – S.E. PUCALLPA

DENOMINACIÓN

L.T. 60 kV S.E. C.T. PUCALLPA – S.E. PUCALLPA

EMPRESA CONCESIONARIA

INFRAESTRUCTURAS Y ENERGÍAS DEL PERÚ S.A.C.

SUBESTACIONES ASOCIADAS

S.E. C.T. Pucallpa (60/22,9 kV) S.E. Pucallpa (60 kV)

UBICACIÓN Departamento Provincias Distrito Altitud

S.E. C.T. Pucallpa Ucayali Coronel Portillo Pucallpa 160 msnm

DATOS DE LA LÍNEA Tensión Capacidad Nominal Longitud Número de ternas Configuración Tipo de estructuras Conductor Cable de guarda Ancho de servidumbre Aislador

60 kV 52,4 MW 0,489 km 1 Vertical y Triangular Metálicas autosoportadas AAAC 600 MCM (304 mm2) 1 OPGW 97,42 mm2 de 24 fibras y 1 EHS 38 mm2 16 m De porcelana

DATOS DE CONTRATO Tipo Puesta en Operación Comercial

Contrato de Concesión 03.11.2015 (POC de la C.T. Reserva Fría, solicitó ampliación)

S.E. Pucallpa Ucayali Coronel Portillo Pucallpa 160 msnm

Plano de Ubicación

INFORMACIÓN RELEVANTE

 La L.T. 60 kV S.E. C.T. Pucallpa – S.E. Pucallpa, conectará C.T. Pucallpa (Reserva Fría) al SEIN.  El proyecto comprende también la ampliación de la S.E. Pucallpa existente y la construcción de la S.E. C.T. Pucallpa (Reserva Fría).  La línea tendrá dos circuitos (un circuito para la línea en 60 kV existente y el otro para inyectar la energía generada en la C.T. Pucallpa (Reserva Fría)); utilizará estructuras de celosía; se instalará por el trazo de la línea existente L..T. 60 kV SE Pucallpa–SE Yarinacocha, hasta llegar al pórtico de la S.E. Pucallpa.  La línea constará de 4 estructuras, a la salida del pórtico de la S.E. C.T. Pucallpa (Reserva Fría) la primera estructura será de simple terna y las otras tres estructuras serán de doble terna.  La C.T. Pucallpa (Reserva Fría) cuenta con 25 transformadores de 2,5 MVA, 0.48/22,9 kV y 25 grupos de generadores de 1,825 MW c/u.  La S.E. C.T. Pucallpa contará con un transformador de 50/60 MVA (ONAN/ONAF), 22,9/60+‐2x2.5% kV.  La Ingeniería de Detalle está a cargo de INSPECTRA y Promotora de Proyectos S.A.C.  El Estudio de Pre Operatividad ha sido aprobado por el COES.  La construcción de la línea está en proceso, habiéndose instalado el transformador de potencia de 50/60 MVA (22,9760 kV) y el montaje de las torres.  La concesionaria ha previsto la energización de la S.E. y la línea para el 29.05.2016 (corte programado); a partir de esa fecha se requiere de 15 días para las pruebas finales de comisionamiento; por lo que la POC de la línea podría postergarse hasta el 30.06.2015.  El concesionario solicitó ampliación de plazo de la POC de la central hasta el 30.06.2016, lo que está pendiente de aprobación.

Torre en construcción

Vista de la Primera Torre

ESQUEMA UNIFILAR DE LA L.T. 60 kV S.E. C.T. PUCALLPA – S.E. PUCALLPA

480 V

60 kV

60 kV

22,9 kV

489 m AAAC 600 (304 mm²) 25 Grupos 25x(1,825 MW)

25x(2,5 MVA)

60 MVA

S.E. PUCALLPA

C.T. PUCALLPA Reserva Fría (45,6 MW)

Subestación de Salida en 60 kV C.T. Pucallpa

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Mayo 2016

135

CABLE DE CONEXIÓN EN 10 KV S.E. C.T. PUERTO MALDONADO (RESERVA FRÍA) – S.E. PUERTO MALDONADO

DENOMINACIÓN

C.C. 10 kV S.E. C.T. PUERTO MALDONADO – S.E. PUERTO MALDONADO

EMPRESA CONCESIONARIA

INFRAESTRUCTURAS Y ENERGÍAS DEL PERÚ S.A.C.

SUBESTACIONES ASOCIADAS

S.E. C.T. Puerto Maldonado Reserva Fría (10/0,48 kV) S.E. Puerto Maldonado (10 kV)

UBICACIÓN Departamento Provincias Distrito Altitud

S.E. C.T. Puerto Maldonado Madre de Dios Tambopata Tambopata 140 msnm

DATOS DE LA LÍNEA Tensión Capacidad de Diseño Longitud Cantidad de Estructuras Conductor Ancho de Servidumbre

10 kV 18 MVA 120 m 11 AAAC 1200 MCM (608 mm2) 11 m

S.E. Puerto Maldonado Madre de Dios Tambopata Tambopata 140 msnm

Plano de Ubicación

DATOS DE CONTRATO Tipo de Contrato Puesta en Operación Comercial

Contrato de Concesión 29.03.2016 (POC de la C.T. Puerto Maldonado Reserva Fría ‐ solicitó Ampliación)

INFORMACIÓN RELEVANTE

 El cable de conexión en 10 kV C.T. Puerto Maldonado – S.E. Puerto Maldonado, conectará al SEIN la C. T. Puerto Maldonado (Reserva Fría).  El proyecto comprende también la ampliación de la S.E. Puerto Maldonado existente y la construcción de la S.E. de la C.T. Puerto Maldonado (Reserva Fría).  La nueva S E de la C T Puerto Maldonado (Reserva Fría) contará con 11 transformadores de distribución de 2,5 MVA c/u, 0,48/10 kV, grupo de conexión YNd5 y 11 grupos de generación de 1,825 MW c/u.  La Ingeniería de Detalle está a cargo de INSPECTRA y Promotora de Proyectos SAC.  El 01.10.2015 presentó el Estudio de Pre Operatividad modificando la conexión de 22,9 kV a 10 kV, dicho estudio ha sido aprobado por el COES.  La POC de la central estaba prevista para el 16.09.2015, el concesionario solicitó dos ampliaciones de plazo la 1ra. de 120 días por cambio de diseño debido a la modificación de la tensión de conexión al SEIN de 22.9 a 10 kV y 13 días por huelga. El MINEM con oficio N° 125‐2016‐MEM/DGE del 22.01.2016, otorgó la ampliación de plazo fijando como nueva fecha del POC el 29.03.2016.  La concesionaria señala que el MINEM no ha otorgado aún la Autorización de Generación por lo que a la fecha no pueden realizar las pruebas de la central que exige el COES.  El concesionario solicitó ampliación de plazo de la POC de la Central hasta el 30.06.2016, lo que está pendiente de aprobación.

ESQUEMA UNIFILAR DE LA L.T. 10 kV S.E. C.T. PUERTO MALDONADO – S.E. PUERTO MALDONADO

480 V

11 Grupos 11x(1,825 MW)

10 kV

11x(2,5 MVA)

10 kV

Subestación Puerto Maldonado de Electro Sur Este

138 kV

AAAC 608 mm² 120 m

C.T. PUERTO MALDONADO Reserva Fría (20,1 MW)

35/15/25 MVA

22,9 kV

S.E. PUERTO MALDONADO

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Mayo 2016

Tubería PVC para instalación de cables de energía en 10 kV

Conexión del sistema de barras en 10 kV con la SE Puerto Maldonado de Electro Sur Este

136

LÍNEA DE TRANSMISIÓN 60 KV S.E. C.T. IQUITOS NUEVA – S.E. IQUITOS

DENOMINACIÓN

L.T. 60 kV S.E. C.T. IQUITOS NUEVA – S.E. IQUITOS

EMPRESA CONCESIONARIA

GENRENT DEL PERÚ S.A.C.

SUBESTACIONES ASOCIADAS

S.E. C.T. Iquitos Nueva (60 kV) S.E. Iquitos (60 kV)

UBICACIÓN Departamento Provincias Distrito Altitud

S.E. C.T. Iquitos Nueva Loreto Maynas Iquitos 106 msnm

DATOS DE LA LÍNEA Tensión Potencia de Diseño Longitud Número de Ternas Configuración Tipo de Estructuras Conductor Cable de Guarda

Tramo Aéreo 60 kV 75 MVA 10,86 km Simple Terna Triangular Torres de acero autosoportadas AAAC 927,2 MCM (469,8 mm2) 1 OPGW de 24 filamentos

DATOS DE CONTRATO Firma del Contrato Puesta en Operación Comercial

17.09.2016

S.E. Iquitos Loreto Maynas Iquitos 106 msnm Tramo Subterráneo 60 kV 75 MVA 3,47 km Simple Terna Horizontal Buzones de concreto armado Cable XLPE de aluminio 1600 mm2 Cable Fibra Óptica

Plano de Ubicación

INFORMACIÓN RELEVANTE  El proyecto tiene como objetivo transportar la energía que producirá la Central Térmica de Reserva Fría Iquitos Nueva hasta la S.E. Iquitos Existente.  El proyecto tiene dos etapas.

La primera etapa comprende: ‐ Construcción de la Línea de Transmisión 60 kV hasta la S.E. Iquitos Existente, pasando por la S.E. Iquitos Nueva (que pertenece a la L.T. 220 kV Moyobamba‐Iquitos que construirá LTP). ‐ Empalme a la S.E. Iquitos (implementación del equipamiento de 1 bahía de línea de 60 kV) La segunda etapa comprende: ‐ Seccionamiento de la línea de transmisión en el punto de derivación y construcción de una línea de doble terna hasta la S.E. Iquitos Nueva 220/60 kV. ‐ Empalme a la S.E. Iquitos Nueva (implementación del equipamiento de 2 bahías de línea de 60 kV).  A fin de respetar las Distancias Mínimas de Seguridad y por razones de servidumbre, Genrent del Perú S.A., propone ingresar a la S.E. Iquitos Existente mediante instalación subterránea y, contractualmente, está obligada a coordinar con el concesionario de la L.T. 220 kV Moyobamba – Iquitos, su conexión a la ubicación definitiva de la S.E. Iquitos Nueva.  Montaje de la subestación de salida. Avance físico 50%: Dos (2) transformadores de potencia de 50 MVA, 13,8/60 KV instalados y trabajos preliminares en las bases del pórtico de salida.  A la fecha, no se ha iniciado aún la construcción de la L.T. 60 kV S.E. C.T. RF Iquitos Nueva‐S.E. C.T. Iquitos Existente (Electro Oriente).  Las instalaciones de la S.E. de la C.T. Iquitos Existente aún no están adecuadas para la conexión de la L.T. 60 kV S.E. C.T. RF Iquitos Nueva‐S.E. C.T. Iquitos Existente (Electro Oriente).

Subestación de Salida – 2 Transformadores instalados

ESQUEMA UNIFILAR DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN

Pórtico de Subestación de Salida

Calle Freyre, Llegada a S.E. de Electroriente

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Mayo 2016

137

LÍNEA DE TRANSMISIÓN 220 KV S.E. NUEVA ESPERANZA–S.E. ZORRITOS DENOMINACIÓN EMPRESA CONCESIONARIA SUBESTACIONES ASOCIADAS UBICACIÓN Departamento Provincia Distrito Altitud DATOS DE LA LÍNEA Tensión Potencia de Diseño Longitud Número de Ternas Configuración Tipo de Estructuras Conductor Cable de Guarda

L.T. 220 KV S.E. NUEVA ESPERANZA–S.E. ZORRITOS EMPRESA ELÉCTRICA NUEVA ESPERANZA S.R.L. Generación Termoeléctrica

Tumbes Contralmirante Villar Zorritos 48 msnm

220 kV 180 (270) MW 0,220 km 1 Vertical Madera tipo Douglas Fir Southern Un conductor por fase NARCSSUS 1 OPGW

DATOS DE CONTRATO Tipo de contrato Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial (POC)

1 Concesión MINEM 03.06.2013 24.02.2016

Layout de la Central

INFORMACIÓN RELEVANTE  El proyecto tiene como objetivo transportar e inyectar al SEIN la energía que producirá la Central Térmica Nueva Esperanza.  La línea de transmisión 220 kV S.E. Nueva Esperanza‐S.E. Zorritos que tendrá una longitud de 0,22 km, será de un solo circuito y utilizará postes de madera tipo Douglas Fir Southern en simple terna.  Con R.S. N° 020‐2013 EM del 25.04.2013 se otorgó a favor de la concesionaria la concesión definitiva para desarrollar la actividad de transmisión a través de la L.T. 220 kV S.E. Nueva Esperanza‐S.E. Zorritos.  El 03.06.2013 se suscribió el Contrato de Concesión Definitiva de Transmisión de Energía Eléctrica N° 410‐ 2012 entre el MINEM y la Empresa Nueva Esperanza SRL, señalándose en dicho documento que la puesta en servicio ocurriría el 24.02.2016.  La construcción de la obra aún no se ha iniciado, estando el proyecto en atraso respecto al Cronograma de Ejecución de Obras. La POC de la línea estaba prevista para el 24.02.2016.  El nuevo dueño de la Empresa Eléctrica Nueva Esperanza S.R.L. es la Empresa Zorritos Perú Holdings Inc. desde el 07.07.2015.  La construcción de la línea de transmisión 220 kV S.E. Nueva Esperanza‐S.E. Zorritos aún no se ha iniciado.  El proyecto está atrasado, debido a que existen factores de frenaje que impiden el desarrollo normal del proyecto, La falta de definición del suministro de gas desde la Plataforma CX‐11 Sector Corvina del Zócalo Continental.

Vista Panorámica de la Plataforma Corvina CX11 (Lugar donde se inicia el gaseoducto)

Zona de Ubicación de la C.T. Nueva Esperanza

UBICACIÓN DEL PROYECTO

C.T. NUEVA ESPERANZA (135 MW) S.E. ZORRITOS

220 kV

10 kV

220 kV

TG1 45 MW

Movimiento de Tierras (Ubicación de la Central)

10 kV 0,22 km

TG2 45 MW

10 kV TG3 45 MW

3x50 MVA

Corte del Terreno (Ubicación de la Central)

Gerencia de Fiscalización Eléctrica Unidad de Supervisión de Post Privatización USPP – Mayo 2016

138