""~
•
ILUSTRE MUNICIPALIDAD SECRETARIA
COMUNAL
DE MÁFIL
DE PLANIFICACIÓN
DECRETO EXENTO N°
~
'?>A
fE'O 'l.\l1~
MAFIL, VISTOS:
1.- El Decreto Exento N° 3015 de fecha 6 de diciembre
de 2012 de esta Municipalidad
por el cual asume como Alcalde de la 1. Municipalidad
de Máfit Don Claudio Sepúlveda Miranda, RUN 10.196.519-8.
2.- Resolución exenta N° 14701/2014 de fecha 18 de diciembre de 2014 donde se aprueba proyectos Y recursos del Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento
Comunal, Línea Emergencia FIE Plan Preventivo 2014, Código Id. Proyecto
l-A-2014-1627, -Mejoramiento
Escuela HuiUicoihue.la
cual
contempla
una inversión
total
de
MI 35.000.000.3.- El Decreto Exento N° 60 de fecha 16 de enero de 2015 que aprueba texto coordinado.
las bases administrativas
refundido
y sistematizado
Generales de Administración
generales de licitación. 4- Lo dispuesto en el OFL 1/19.653.
que fija el
de la ley 18.575, Orgtmica Constitucional
de Bases
det Estado. 5.- Lo expresado en la ley 19.880, sobre Bases de
Procedimiento
Administrativo. 6.- lo ordenado por la ley 19.886. sobre compras
públicas y su reglamento
vigente. 7.- las facultades
Orgánica Constitucional
que me confiere
la Ley 18.695,
de Municipalidades.
CONSIDERANDO: l.-la
necesidad
de llamar
a licitación
para la
ejecución de las obras del proyecto "Mejoramiento Escuela Huillicoihue" en la comuna de Máfíl. 2.- La necesidad de mejorar las condiciones de habitabilidad
de la escuela, las condiciones
térmicas, de estabilidad y de seguridad. 3.- Que la ejecución de esta obra es prioritaria
para la gestión de esta administración.
DECRETO: 1°,-
APRUÉBESE. el documento
preventivo
"Bases Administrativas
invierno 2015" de licitación,
Especiales - Proyectos
PMU-FIE, plan
cuyo texto es el siguiente:
BASES ADMINISTRATIVAS
ESPECIALES - PROYECTOS FRIL 1.
NOMBRE PROYECTO: MEJORAMIENTO ESCUELA HUILLlCOIHUE SECTOR: Rural-
Huíllicoihue
bajo.
OBJETO: las presentes Bases Administrativas de construcción en (as condiciones documentos
que deba efectuar establecidas
Especiales, reglamentarán la Municipalidad
en el presente documento,
que forman parte de la propuesta.
la contratación
de Máfit con contratistas en los antecedentes
de Obras
lt-1NfC(p
privado
.,
anexos
- UNIO CO N
••.• ~'<-
~
t:
-.
~ ....
~W ILUSTRE MUNICIPALIDAD SECRETARIA
3.
SISTEMA O MODALIDAD
COMUNAL
DE MAFIL
DE PLANIFICACION
DE CONTRATACION:
Modalidad: licitación Pública Monto máximo a ofertar: $ 35.000.000.Plazo máximo a ofertar. 60 días corridos. 4.
FINANCIAMIENTO:
En el presente caso, los fondos serán traspasados desde la Subsecretaria Regional
y Administrativo,
PMU-FIE, a la Municipalidad
Resolución Exento N° 14701/2014 municipal
de Desarrollo
de Máfil, segun consta
en
de fecha 18 de Diciembre de 2014, con cargo a la cuenta
N0115.13,03.002.001.013
denominada
-MEJORAMIENTO
ESCUELA
HUILlCOIHUE". S. TIPO DE PROPUESTA: la licitación y propuestas se ajustarán a ta modalidad de Suma Alzada. en moneda corriente.
No se consulta ningún tipo de reajustabilidad en el contrato. la oferta de tos licitantes se evaluará en cuanto a su catidad, precio, contratación de mano de obra local y si es que el oferente presenta mejoras a la propuesta base por la Municipalidad. 6.
PARTICIPANTES:
Categoría
Registro al
MINVU
Categoría At, A2 Y Bt. Categoría 82. 83, Cl
b) MOP el
MUNICIPAL
y C2
Categoría 3era o Superior. contratistas de Registro municipales
equivalente
a
registros d) (*)
OTRO-
En el caso de no contar con registro, el oferente podrá presentar una solicitud dirigida al
Sr,Alcalde de la Comuna, con copia a la SECPLAN,presentando la siguiente información: a) Carta soticitud dirigida al Sr, Alcalde. solicitando autorización para postular a propuesta pública N°
_
b) Patente profesional y/o de la empresa c) RUTdel representante legal d) Certificado de antecedentes Laborales y previsionales e) Certificado Bancario que acredite capital económico comprobado. Con esta información la Municipalidad de Máfil podrá autorizar al oferente para que pueda participar de la licitación pública, con ciertas recomendaciones y/o solicitudes que deberá considerar en su propuesta pública. Aplicará también, por resolución fundada que el Municipio de Máfil podrá aceptar que un contratista licite en una propuesta que por su cuantía, corresponda a una categoría inmediatamente superior a aquella en que se encuentre inscrito, siempre que cumpla con la exigencias establecidas en los números 2 y 3 de la -letra C., del artículo 44 del D5. 127. (V. Y UJ de 1977.
Esta solicitud debe ser presentada hasta 5 días hábiles antes de la fecha de apertura de la propuesta, de tal forma de poder contar con la debida aprobación de tos antecedentes presentados en la solicitud, ta que será acreditada por medio de un Certificado emitido por la SECPLANdel Municipio de MáfiL 7,
CANCELACION DEllLAMADD:
Según los indicado en las BasesAdministrativas Generales. PROPONENTES DESCALIFICADOS:
Según los indicado en las BasesAdministrativas Generales.
t: ""
I'Y.JI ;4"
"',
ILUSTRE MUNICIPALIDAD SECRETARIA
9,
COMUNAL
DE MÁFIL
DE PLANIFICACIÓN
PLAN DE FECHAS:
a
Inicio
Visita
licitación
terreno
Adjudicación
Término de
Término
Cierre
Apertura
preguntas
de
licitación
Tec. Yeco.
lO.
OlA 15.18
respuesta OlA
OlA 5-7
OlA 5.7
OlA 3.5
DIAl
OlA 18.20
15 lO, PRESENTACION DE PROPUESTAS: 10.1. Número de propuestas:
Solo se aceptará una propuesta por oferente. 10.2.
De la forma de presentación de la Propuesta: se presentará para el proyecto en dos (2) sobres cerrados. denominados
la propuesta
.Oferta Administrativa
y Técnica" y .Oferta Económica" en los que se indicará el nombre,
firma y domicilio del proponente o su representante legal. Además, en cada uno de los sobres se indicará el Número de la Propuesta y el nombre del proyecto al cual corresponde
la propuesta, como por ejemplo:
SOBRE .OFERTA ECONOMICA" NOM8RE, FIRMA DEL PROPONENTE:"""'"."....•.•.• ,.,,,.,,.....•.......,.. DOMICILIO DEL PROPONENTE NUMERO DE LA PROPUESTA
"'
'" .."".""
04/2015 NOMBRE DEL PROYEGO
""."" ..,,""''' PROPUESTA
PÚBLICA
SECPLAN.
N°
:MEJORAMIENTO ESCUELA HUILLlCOIHUE SOBRE
"OFERTA ADMINISTRATIVA V T£CNICA" NOMBRE, FIRMA DEL PROPONENTE:"",..""."""'''''''" ..,.., DOMICILIO DEL PROPONENTE NUMERO DE LA PROPUESTA NOMBRE DEL PROYECTO
,,..
",.."""""" ..,,"",.., """'''''',,. : PROPUESTAPÚBLICA SECPLAN N° 04/2015 : MEJORAMIENTO ESCUELA HUILLlCOIHUE
Los sobres mencionados deberán contener en su interior, para cada una de las propuestas, los siguientes documentos en original, los cuales deberán ser firmados por el oferente:
10.3.
Del contenido
de presentación
de la Propuesta:
N0 1 Oferta Económica (1 original) ANEXO 1: Resumen de la oferta realizada, oferta económica incluido, de acuerdo al itemizado Presupuesto Obras ANEXO 2: ltemizado incluyen
partidas
identificado
contratista.
Debe considerar
deberá
En el itemizado
debe
se
presupuestar
el
Además
y declare que no
acepte
ni del total de la obra.
adicional, retacionado
con la oferta económica
mencionada
N° 2 Oferta Técnica (1 original) ANEXO 4: Identificación del oferente
de Partidas -
más importantes.
simple, donde el contratista
en este sobre, debe ir la autorización
oferente
que obligatoriamente
de pagos parcializados
OTROS: Información
de obras ofertado.
además APU de las partidas
indicar las partidas mejoradas. ANEXO 3: Declaración jurada realizará factoring
como Anexo N°2: Itemizado
- Presupuesto
todas las partidas y subpartidas
la cual deberá ser con IVA
realizada. Además,
en el punto 6 de las presentes bases.
y compromiso
profesionales.
ingresar sus datos y de los profesionales
En esta ficha el
a cargo de la obra según fic~'«;,
adjunta.
. \Jo.Itol'!:IP"'\'('
. ~ UNI :!. CO
•
D DE~
ROl: o
..•••.•.•.. 41A~\\..~
-- - ---
~~ ILUSTRE MUNICIPALIDAD SECRETARIA
Además, tanto el oferente
DE MÁFIL
COMUNAL DE PLANIFICACIÓN
como el equipo profesional
dónde se sena le, a modo de asegurar el conocimiento
deberán firmar el documento de la licitación,
el compromiso
contrae y deberá en caso de ser necesario, respaldarse la información
que
con certificados
curriculum del equipo al momento de ser seleccionado Y adjudicado. ANEXO 5: Declaración jurada simple oferente. En esta declaración, el oferente se compromete
en y
acepta Y
a efectuar las obras ofertadas.
ANEXO 6: Propuesta de trabajadores
(H/h)
ANEXO 7: Carta Gantt y planificación
de faenas.
ANEXO 8: Propuesta programación
financiera
ANEXO 9: Declaración de subcontratación ANEXO 10: listado
ANEXO 11: Comprobante OTROS: Antecedentes
DOCUMENTOS
de obras.
de Experiencia profesional
acreditada.
asistencia a visita de obras.
que respalden la experiencia
EXIGIDOS
A
CONTRATISTAS
de los oferentes.
NO
INSCRITOS
EN
EL
REGISTRO
ELECTRONICO OFICIAL DE PROVEEDORES DEL ESTADO: •
Certificado
de deuda
antigüedad •
Tesorería
no superior a los
General
de la RepÚblica:
que acredite
que no se registran
por la Inspección
Declaración
una
Jurada del representante
legal acreditando
no ha sido condenada por presentación
del trabajo
deudas previsionales
reclamos pendientes en materia laboral con sus trabajadores •
con
10 días corridos contados hacia atrás, desde la fecha
de cierre del plazo para presentar la oferta. Certificado de antecedentes laborales emitido competente,
Emitido
y de salud o
por más de un año.
que la empresa oferente;
de antecedentes
falsificados
al Registro
Nacional de Proveedores; no ha sido declarada en quiebra por Resolución Judicial ejecutoriada;
y, no ha sido eliminada
ni se encuentra
suspendida
del Registro
Nacional de Proveedores por Resolución Fundada de la Dirección de Compras. •
Notas: En caso de desacuerdo entre planos y especificaciones que mencionan edificación
las presentes Bases y si en ellas nada se dice, tratándose
y/o construcción
se produzca en las obras de urbanización,
planos. Las cubicaciones
y/o presupuestos
sólo tendrán
carácter
bajo su responsabilidad,
las cantidades
surjan subpartidas
ser incorporadas
que pudiesen
informativo
monto de su oferta. En el caso que como consecuencia proyecto,
referencial.
En el
entregado
partida o subpartida, precio unitario partidas.
El oferente, unitarios
no consultadas
en el itemizado,
por el Municipio,
los
a la presente deberá validar, que fijarán
del análisis y estudio que realice el contratista
a algunas de las partidas relacionadas
Itemizado
técnicas
se preferirán
acompañar
de obras y precios
o en su efecto dentro de los Bastos generales •
de obras de
de espacio público, primarán las especificaciones
y cuando la contradicción licitación
•
técnicas, deberá ajustarse a (o
el al
el valor de estas deberá
incluidas en dicho itemizado,
propios de obras. el contratista
no podrá omitir
ni podrá escribir ceros (0), como cantidades
de alguna de las partidas o subpartidas
de obra y/o como en el itemizado
de
Esto será causal para quedar fuera de Bases, salvo que este Municipio
(o
indique, ya sea en bases,.adiciones, o aclaraciones. El oferente deberá incluir en el valor de su oferta
definidas
ninguna
la totalidad
consulta el proyecto incluido en las Bases de esta licitación.-
de las partidas
que
.¡J
t' ..
t.~ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MAFIL SECRETARIA
COMUNAL
DE PLANIFICACiÓN
11. VIGENCIA DE LA OFERTA: La vigencia de la oferta será como mínimo, de 30 días realizados el proceso de apertura. de tal forma que en caso de confUcto y/o problemas con la adjudicación se pueda contar con la segunda mejor oferta. Aún así. una vez realizado el proceso de adjudicación
vía portal de mercado público, los oferentes de sus antecedentes
no seleccionados
e informado
éste
podrán solicitar la devolución
y/o la garantía de oferta.
12. RECEPCION DE LAS PROPUESTAS, Las propuestas se recepcionarán en formato papel según lo indicado en el punto 10.2 en la Oficina de Partes del Municipio entre las 09:00 hrs y hasta las 14:00 hrs del día de cierre. y así mismo via portal de mercado público en el mismo horario, según lo establecido en la ficha de licitación de www.mercadopubljco.ci 13. DEL PROCEDIMIENTO Y ACTO DE APERTURA: 13,1. Según lo indicado en las BasesAdministrativas Generales. 13.2. Acta de Apertura de Propuestas: Según lo indicado en las BasesAdministrativas Generales, 14. DE LOS RECLAMOS Y OBSERVACIONES: 14.1, Según lo indicado en las BasesAdministrativas Generales. 15. AUSENCIA DE PROPONENTES: 15.1. Según (o indicado en las BasesAdministrativas Generales. 16. DE LA EVALUACION DE LAS PROPUESTAS, 16,1. la evaluación será efectuada por la comisión decretada para este fin. De acuerdo a lo establecido por la Normativa de Compras Públicas (y sus indicaciones aciaratorias realizadas por la Dirección), la comisión estará compuesta por funcionarios municipales con responsabilidad administrativa y en caso de requerimiento Municipal. se podrá incluir profesionales del rubro, contratados a honorarios. siempre y cuando estos no superen en número a los funcionarios con responsabilidades administrativas. 16.2.En relación al punto anterior. se entenderá como profesionales del rubro a aquellos Que tengan injerencia y/o experiencia en el rubro a contratar (Ingenieros Civiles, Constructores. Arquitectos. Geógrafos. etd. 16.3.Método de evaluación de las Ofertas El estudio de los antecedentes. la evaluación, selección y proposición de adjudicación de las ofertas, lo realizará (a Comisión Técnica de Apertura y Selección de Ofertas a Quealude el punto NO 17 de estas Bases. La Comisión Técnica, verificará Quecada oferta cumpla con los requisitos exigidos en las Bases de la Propuesta (Bases Administrativas Reglamentarias, Bases Especiales. Bases Técnicas, Planos, Especificaciones Técnicas. memorias, itemizado, Anexos, Adiciones, Aclaraciones, leyes, Decretos, Normas. etcJ y en general con todos los antecedentes Que componen la Licitación y procederá a levantar el Acta de Selección priorizada de las Ofertas, dejando constancia en ella sobre la presentación de las ofertas económicas ingresadas por los oferentes en el Portal web www.mercadopublico.c1. la Municipalidad de Máfil podrá solicitar a los oferentes Que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no tes confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás competidores. esto es. en tanto no se afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a través del Sistema de Información.
, Asimismo, la Municipalidad de Máfil podrá permitir la presentación
de certificaciones
o
antecedentes que los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta. siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluación. Esta solicitud
se cursará a través del Sistema de Informaciones
y el proponente. publicación
él
www.mercadopublico.d,
través del mismo medio. tendrá dos (2) días hábiles, contado desde la
de ta petición,
para adjuntar
los antecedentes
o certificaciones
presentación fue omitida al momento de la presentación de la oferta. las solicitudes y respuestas a que se refieren los párrafos precedentes
cuya
pasarán a formar
parte integrante de los antecedentes del contrato. la Comisión Evaluadora dejará constancia en el Acta de Selección de Ofertas, de todas aquellas propuestas
consideradas
fuera de bases con expresa mención de la causal en
que se funda. También la Comisión Técnica dejará constancia todas aquellas propuestas consideradas
en el Acta de Selección de Ofertas, de
fuera de bases con expresa mención de la causal
en que se funda. 16.4. Factores de Evaluación Símbolo
Factor
Puntaje
P
Precio (Anexo N° 1)
Exp
del Experiencia Certificada
Oferente
5 35
O
Oferta Técnica: APU y propuesta
50
mejorada M
Mano obra contratada TOTAL
10 100
Para determinar el puntaje de cada oferta se aplicarán los siguientes criterios: 16.5. Criterios de Evaluación: los criterios de evaluación con sus puntajes y ponderadores que se considerarán para la selección de las ofertas, para el proyecto definido en el punto 1 de las presentes Bases, serán tos siguientes: •
Criterios EconÓmicos: Precio de la oferta (Po): Pondera 5 ptas. Se calculará con la siguiente fórmula:
p=
f.1X 100 P2
Pl P2
Precio de la oferta comparada
• •
Criterios Técnico: Experiencia del oferente (Eo): Pondera 35 ptas .
14 a ID
Certificados
9a5 4al O
Certificados
• de 10.000 a 9.999 5.000 a 4.999 1.000 999 a 500
Certificados
Hasta 500
Certificado
O
Certificados Certificados
a)
M2
64 Ofo
M2 M2 M2
48% 32 % 0%
Se entiende por certificados, todo aquel documento debidamente firmado y/o timbrado
b)
por el mandante, donde acredite experiencia
en determinada
obra.
Se considerará como experiencia valida, toda aquella que corresponda o tenga relación a la obra ticitada. Cualquier otfa experiencia s610 se considerará como antecedente
pero no se podrá utilizar para criterio de evaluación.
Quedara a criterio de la comisión la evaluación de los certificados entregados como
d
experiencia. pudiendo excluir los que no presenten la información solicitada o d)
acrediten experiencia en otros rubros, distintos al de la licitación. En caso de empate, se considerarán, cuando corresponda los m2 totales presentados,
e)
para poder otorgar los puntajes que marquen la diferencia entre una oferta y otra. Adjuntar recepción definitiva de obras y/o certificado extendido por el mandante o la contraparte técnica donde acredite experiencia. Dicho certificado debe considerar Nombre de la Obra, Mandante o Contraparte Técnica y un Número de referencia donde se pueda verificar la información presentada. Adjuntar necesariamente certificado de buen comportamiento
O
del contratista
emitido por su contraparte técnica y/o mandante, •
Criterios TécnicQ: Oferta Técnica (Ol> - Análisis de Precios Unitarios y propuesta técnica mejorada: Pondera SO ptos. El oferente que presente mejoras en el proyecto en cuestión, tendrá una asignación de puntaje según la tabla presentada a continuación, en la cual se detallan las partidas a evaluar.
Sin mejora de partidas Mejora en 1 partida Mejora en 2 partidas Mejora en 3 partidas Nueva partida
.~""<
,
.."
:q U 1 TROL AOPE)Y °l
,.
~ e
.
'
", ''''AF1\./ 1
.,~,
,.
~.--, "". !'Ji"
DE MAFIL
ILUSTRE MUNICIPALIDAD SECRETARIA
COMUNAL
---------
DE PLANIFICACiÓN
Las Mejoras deberán ser indicadas en presupuesto detallado y se deberá adjuntar especificaciones
técnicas. Los criterios que se aplicaran para la evaluación de cada propuesta se
basarán en la importancia
de la partida mejorada (argumentada
en especificaciones
técnicas) y
en los volumenes a aumentar (m2. m3. und, mU. •
trrn:riQS contratación Mano de Obra no calificada Local: (M) Pondera 10 ptos. E! oferente que presente la mayor cantidad de mano de obra no calificada contratada,
según formato Anexo N° 6, representará
el 100%, y sobre ese vator de
referencia se asignará el puntaje a los demás oferentes. La ponderación del criterio MANO DE OBRAserá de acuerdo a la siguiente evaluación:
•
Evaluación Total de la Oferta: Puntaje Total:: Po
+
0/0*3SEo
+
%*SOOt
+
%*10M
Dónde: Po: Precio de la Oferta; Eo: Experiencia del Oferente; Ot: Oferta técnica: M: Mano de Obra local. 17. DE LA AOJUOICACION: 17.1.
Según lo señalado en las Bases Administrativas
Generales.
Una vez realizadas
las correspondientes
comisión
informará
al sr. Alcalde del proceso por medio de un acta de evaluación,
sugerirá
al o los oferentes
recomendados
satisfaga de mejor forma la solicitud vía escrita y/o telefónica Esta información
evaluaciones,
se ponderarán
para la adjudicación.
realizada por el Municipio
de su adjudicación,
será subida al portal
público
y la
donde
Aquel oferente
que
de Máfil, será informado
as; mismo a los oferentes
de mercado
los puntajes
no seleccionados.
y será de libre disposición
para los oferentes. 18. DEL RECHAZO DE TODAS O ALGUNAS DE LAS PROPUESTAS: 18.1.
El Municipio Ofertas
de Máfil, a través de la Comisión Técnica de Apertura
indicada en el punto 9 de estas Bases. se encuentra
facultado
y Selección de
para rechazar las
ofertas cuando concurra alguna (s) de las siguientes circunstancias: a)
La omisión de documentos
b)
La presentación
o mención exigidos.
de documentos
d La presentación
adulterados,
incompletos
de la oferta con rectificaciones
o ilegibles.
o enmiendas.
d)
Alteración del listado de partidas entregado para preparar el presupuesto detallado.
e)
No asistir a la visita de terreno obligatoria.
cuando las bases administrativas
especiales de
la Propuesta asi lo exigiera. fl
No haber ingresado su oferta en el Portal WEB Mercadopublico
g)
No presentar
(www.mercadopublico.c1
),
antes de la fecha y hora de cierre indicada en tal página WEB. documentos
debidamente
firmados
o su representante
legal los
que se entreguen.
h)
Las Ofertas que se formulen incompletas.
j)
La no coincidencia Detallado
por el proponente
entre el valor final indicado en el Formulario
y el valor
ingresado
en el portal
de Oferta, Presupuesto
www.mercadoDublíco.cl
(este último
se
comparará una vez sumado elIVA) j)
No poseer capacidad económica. según OS. N° 127/97
k)
Encontrarse inhabititado
n
No respetar los formatos adjuntos en estas Bases.
ev. y UJ y OS
N°236/2002
ev. y UJ.
en virtud de lo dispuesto en el Art. 4 de la Ley N019.886.
m) Cualquiera otra causa señalada en la presentes Bases y que expresamente
indique como
sanción, rechazo de oferta. n)
Que el oferente
sea contratista
presenten atrasos injustificados
de obras ejecutadas y/o incumplimiento
en la comuna
de obras.
y que las
"'s
13- UNID CO
.•
("Ó
O DE ~
1
ROL
\~"~F;;-V
.: -~.-~~ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MÁFll SECRETARIA
COMUNAL
DE PLANIFrCACIQN
o) Que el oferente sea contratista de obras ejecutadas en la comuna y que haya sufrido cancelación anticipada de las obras por causales propias de mal comportamiento como
contratista. 18,2.
El rechazo de las ofertas en virtud de las causaleS señaladas precedentemente
podrá hacerse efectivo por parte de la Comisión designada para la apertura y selección de
ofertas, en el Acto de Apertura o bien, posteriormente. en la etapa de Estudio y Selección. 18.3, El rechazo de la oferta por cualquiera de estas causales no dará derecho a reclamo ni indemnización alguna para los proponentes. la resolución que resuelva el rechazo de todas las propuestas será debidamente fundada y se notificará a todos los proponentes. 19. COMUNICACION
DE LA ADJUDICACION
O RECHAZO A LOS PROPONENTES Y DESTINO DE
LOS ANTECEDENTES QUE CONFORMAN LAS PROPUESTAS RECIBIDAS:
19.1.
Según lo indicado en las BasesAdministrativas Generales.
20. PLAZOS PARA ADJUDICAR:
El Municipio de MáfU resolverá sobre las ofertas recibidas en el período que se mantengan vigentes las ofertas en conformidad a lo establecido en el Manual de compras Püblicas y a lo indicado en el punto 11 de las presentes Bases. 21. FORMA Y CONTENIDO DEL CONTRATO:
21.1.
De acuerdo a lo indicado en las BasesAdministrativas Generales.
22. SUSCRIPCION DEL CONTRATO, CONDICIONES PREVIAS
22.1.
Comunicación del Contrato: Será comunicada al contratista
seleccionado por
medio del portal de compras públicas www.mercadopublico.ct donde se consignará entre otras materias, los antecedentes que el adjudicatario deberá presentar antes de la suscripción del contrato (garantías) y el plazo para su ingreso en el Municipio de Máfil, según lo indicado en las presentes Bases. El contrato podrá ser retirado por el adjudicatario en la Oficina de Partes del Municipio, en dias de semana de 09:00 hrs a 14:00 hrs. 22.2. Presentación y plazos de entrega de antecedentes previo a la suscripción y protocolización del contrato. Previo a la fecha de suscripción del contrato precedente, el contratista adjudicado deberá acompañar los siguientes antecedentes: a) Acreditar mediante certificado emitido por una empresa especializada, que no registra documentos protestados ni deudas en mora, salvo que el Municipio pueda comprobar directamente estas circunstancias. b) Entregar un Vale Vista o Boleta de Garantía a nombre de la Municipalidad de MMU, por un monto igual al 5% (cinco por ciento) del valor del contrato expresada en U.F.(o en pesos en caso de Vale Vista), con vigencia igual al período del contrato más 60 días a lo menos, para caucionar el Fiel Cumplimiento del Contrato. Deberá entregarse original y dos copias, para el d
proyecto adjudicado. Entregar una Garantía
Adicional
expresada en U.F. a nombre de la
Municipalidad de Máfil, cuando el monto de la propuesta aceptada fuere inferior en más del quince por ciento (15%) del Presupuesto Oficial Estimativo del Proyecto. El monto de esta Boleta se calculará de acuerdo a lo señalado en el (Art. N o 52 OS. N o 236/2002) y su vigencia será igual al período del contrato más 60 días a lo menos. Deberá entregarse original y dos copias.
" ,:~.j ILUSTRE MUNICIPALIDAD SECRETARIA
d)
COMUNAL
DE MÁFll
DE PLANIFICACiÓN
y/O Además, deberá entregar una Póliza de Seguros equIvalente al 3% del monto del contrato a favor de la Municipalidad de Máfil. que caucione cualquier daño ocasionado a terceros, con motivo de la ejecución de las obras. Esta Póliza debera ser tomada por un periodo de vigencia sobre 60 días corridos adicionado al plazo total del Contrato. Esta pótiza. deberá ser tomada dIrectamente por el oferente en la compai'lia aseguradora. no aceptándose aquellas pólizas que sean tramitadas por terceras personas. Este documento será devuelto una vez efectuada la recepción oficial de todas las obras. En el caso de ampliación extraordinaria de obras, el contratista deberá tomar las consideraciones necesarias para mantener la vigencia de 60
e)
posteriores al plazo final de ejecución. Declaración Jurada simple indicando la identificación
de los socios o
accionistas prinCIpales. según corresponda (Art. 7 letra el Ley 20.285, sobre Acceso a la Información Pública. 22.3. Plazo para Suscribir el Contrato: En el plazo no superior a 10 días, contados desde la fecha comunica la adjudicación de la obra. el adjudicatario deberá presentar mediante carta u oficio en la Oficina de Partes de la Municipalidad de MMil, el certificado emitido por una empresa especializada, que no registra documentos protestados ni deudas en mora, Boleta de Garantía de FIel Cumplimiento o Vale Vista, Boleta de Garantía Adicional si procede, Póliza de Seguros y Dedaración, señalados precedentemente. la oficina de Partes de la Municipalidad de Máfil, consignará la fecha de recepción de estos antecedentes. El plazo de 10 días para la entrega de las garantias y certificado, se consideran como días corrIdos y se contarán desde el día siguiente a la recepción de la documentacIón en la oficina de Correos que corresponda, cuando se adopte este sistema de entrega de acuerdo a lo señalado en el Art N0 46 de la ley 19880, que establece los procedimientos Administrativos del Estado. En caso Quese adopte el retiro de los antecedentes, en la forma indicada en el segundo párrafo del punto N° 23.1 de esta Bases,el plazo de los 10 días regirá desde la fecha entrega de la documentación consignada en la Oficina de Partes de la Municipalidad de Máfil.
En el plazo de 15 días contados desde la fecha de comunicación de adjudicación de la obra, de acuerdo a (o señalado en el Art. 46 de la ley 19.880. el adjudicatario deberá presentar mediante carta u oficio en la Oficina de Partes de la Municipalidad de Máfil, la Resolución protocolizada que adjudica y contrata las obras. La oficina de Parles de la Municipalidad de Máfil, consignará la fecha de recepción de este documento. 22.4. El incumplimiento en los plazos de entrega de los antecedentes mencionados en tos puntos precedentes (Artículos 45; 50 y 51 OS N° 236), serán causales para hacer efectivo el documento en garantía que resguarda la seriedad de la oferta y si en un plazo posterior de 5 días corridos a contar de las fechas senaladas como plazo límite, no se regularizara el procedImiento de (a suscripción, se dejará sin efecto la resolución que adjudica las obras, aplicándose al contratista las sanciones en la forma que establece el reglamento del RENAC(Art. N° 39 OS 23612002). 23. ANTICIPOS:
No se consideran anticipos para esta obra.
24. DE LAS GARANTTAS:
24.1.Ga@OtiadeSeriedaddelaOferta: VALE VISTA O BOLETA DE GARANTIA: el contratista deberá entregar un vale vista o boleta de garantía. a nombre de la Municipalidad de Máfi!, por un monto de S 200.000 <Doscientos mil pesos); para caucionar la seriedad de la oferta. El documento será devuelto una vez que sea contratada la obra, mediante solicitud vía oficio donde se indique forma de contacto (email, teléfono. dirección postaU para informar la fecha de retiro de antecedentes vía Oficina de Partes Municipal, en los horarios antes indicados.
24.2.
Garantía de Fiel Cumplimiento de ContratQ:
VALE VISTA O BOLETA DE GARANTTA POR FIEL CUMPLIMIENTO
CONTRATO: Antes de
suscribir el contrato el contratista deberá entregar una Boleta de Garantía por Fiel Cumplimiento del contrato expresado en UF (en pesos,en el caso de Vale Vista) en original y dos copias, por una suma equivalente al 5% del monto del contrato, a nombre de la
Municipalidad
de Máfil, R.U.T.60.200.500-7,
con un oficio informativo emitido por el
contratista, incluyendo el nQmbre y cÓdigo ID de la licjtaciÓn del proyecto adjudicado. Cabe aclarar Quese presenta una boleta por proyecto adjudicado, • Fecha de entrega: Antes de la subscripción de la Resolución que adjudica la (s) •
obra (s). Plazo de la Garantía: Hasta 60 días como mínimo después de la fecha del
término contractual. En el caso de ser Vale Vista, este regirá en las mismas condiciones que la Boleta de Garantía, exceptuando el hecho que se deberá expresar e15% en pesos. 24.3. Devolución de Garantía Fiel Cumplimiento del contrato La garantía de Fiel Cumplimiento del contrato será devuelta al contratista
una vez
ejecutada materialmente las obras y recibida conforme por medio de acta de Recepción Provisoria, debiendo ser reemplazada en este acto por la Garantía de Buena Ejecución de las Obras que se indica más adelante. 24.4. Garantía para Caucionar Anticipo: No se considera anticipo, por lo que no se requerirá esta garantía. 245. Garantía de Buena Ejecución de la obra: Verificada la Recepción Provisoria de la obra y. como requisito para que se curse el Último Estado de pago, y devolución de la Garantía Dar concepto de Fíel cumplimiento de contrato, el contratista deberá presentar un Vale Vista o Boleta de Garantía de Correcta Ejecución de la Obra a nombre de la Municipalidad
de Máfil o del Mandante. según corresponda, que caucionara la
estabilidad. calidad de los trabajos y correcta ejecución de la misma. extendida a la orden de la entidad. deberá tener una vigencia de a lo menos 365 días (un año) a contar de la fecha del Acta de Recepción Provisoria de (asObras. 24.6. De las retenciones: No se consideran retenciones en los estados de pago. NOTA IMPORTANTE:
•
En caso que se disponga la ejecución de Aumentos de Obra u obIa~ Extraordinaria (superior al 10°'0 del monto total ofertado) el contratista adjudicatario deberá caucionarlas con una garantía equivalente al 5% del monto de ellas y para su devolución se aplicará el mismo procedimiento indicado anteriormente y deberá mantenerse vigente hasta Que sea canjeada por la equivalente al 5% de las modificaciones correspondientes. Esto aplicará siempre y cuando la oferta del contratista seleccionado sea inferior al 10% del monto total disponible para la ejecución de las obras. De no aplicarse esta condición, no podra solicitarse aumento de obra mayor. a razón de que no existirá viabilidad para financiar estos aumentos.
,
,=' o
,
IOADD~"~ • NTROL
'.
~,\
~ "ti.
"$ ,..
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MÁFIL
--•
SECRETARIA
---
COMUNAL DE PLANIFICACiÓN
----
El ITO podrá autorizar aumento de obras inferiores exista disponibilidad
presupuestaria
al 10% siempre v cuando
en la cuenta indicada en el punto 4 de las
presentes Bases, siempre que estas tengan razón y sustento en mejoras de la obra. Para corroborar informe
disponibilidad
correspondiente
presupuestaria,
a la Dirección
el
no
debera solicitar
de Administración
y Finanzas para
respaldar este cambio. No será necesario modificar las garantías antes mencionadas. Con el objeto de que las boletas de garantia y la Póliza se reajusten
•
automáticamente,
deberán ser tomadas en U.F.,al valor en pesos que tengan
a la fecha de la resolución que adjudica las obras. Además, deberan tener como fecha de vencimiento
el día treinta
del mes correspondiente.
al vencimiento
del plazo de vigencia calculado. Se exceDtÚa de lo set\alado anteriormente.
el
Vale Vista Dor seriedad de la oferta el Que deberá ser tomado en pesos. •
Se recuerda
a (os oferentes,
que todos los documentos
ingresen en Arcas del Municipio Documento contratista podrá
en Garantía
de Máfit, deben acompañar
respectiva,
obtener esta solicitud
ser entregado
en garantía ta solicitud
por (o cual. será responsabitidad
con la debida anticipación.
por la SECPLAN o la Dirección
que de del
Este formulario
de Administración
y
Finanzas del Municipio.
2S. NO REAJUSTABILlOAD DEL CONTRATO: En principio. ningún
el contrato
tipo,
aÚn en
Excepcionalmente.
y valor de adjudicación caso
de
no estará afecto a reajustes
desvalorización,
imprevistos
o
ni intereses de
cualquier
otra
causa.
y en caso que se cumpla lo señalado en el punto 25 "Nota importante",
podrá realizar reajuste. bajo criterio
del Mandante y con el debido respaldo entregado
se
por el
ITO. 26. DE LAS DISCREPANCIAS ENTRE DOCUMENTOS Y DIFERENCIAS DE INTERPRETACION DE SU CONTENIDO: Según lo indicado en las Bases Administrativas
Generales.
27. DOMICILIO: Según (o indicado en las Bases Administrativas
Generales.
28. ESTADOS DE PAGO: 28.1.EI Estado de Pago estará formado por los siguientes documentos: Carátula de Estado de Pago, firmado por el Inspector Técnico y el contratista.
señalando el
avance fisico de la obra; Presupuesto detallado indicando las partidas generan el estado de pago firmado contratista
y el inspector técnico de obra.
Factura que deberá presentar el contratista, Certificado
emitido
reclamaciones
debidamente
por la entidad competente
pendientes
por concepto
previsionales para con los trabajadores (carátula).
por el
Este certificado
visado por eIITO.
que acredite
de obtigaciones
que el contratista laborales
ni registra
no tiene deudas
de la obra (de acuerdo a la fecha del Estado de Pago
deberá indicar claramente
donde se ubica la Obra y el Nombre
de la misma). Nómina de trabajadores (de acuerdo al formato entregado por la unidad técnica) Contrato de los trabajadores. Set de fotos. 28.2.Los documentos,
Facturas e Informes
pertinentes
deberán ser ingresados por éste oportunamente de Máfil, previa visación deliTO. firma y timbre deliTO a cargo.
que deban emanar
a la OfiCIna de Partes de la MUniCIpal
No se aceptarán
<.:. y,\NIC¡P4 ::...
del contratls
facturas que no tengan la respec
~
<'0
ªi~bN¿~ ay0C,b .
.
.•. &fA
\.
y'
,
28.3.la Municipalidad de MáfU, cuando corresponda. no tendrá responsabilidad
alguna por la
demora en solventar un Estado de Pago, originada en no haberse presentado oportunamente
por el contratista
la factura. certificados
y documentos
Que se indican en
los números anteriores.
28.4.(on todO, no será exigible parte alguna del pago mientras no se encuentre totalmente tramitada
(a resolución o Decreto de la Municipalidad
las modificaciones
de Máfil Que aprueba el contrato
o
a éste en que tates pagos se originen.
28.5.Forma de Pago: los Estados de Pago serán de acuerdo a la programación presentada en la oferta, considerando como tope al primer estado de pago un monto máximo del 25% del total ofertado. el cual será solicitado
una vez cumplido en obra ese porcentaje
mínimo. Los siguientes estados de pago se programarán
de avance como
según lo solicitado
en la oferta,
plazos que podrán ser ajustados previa reunión entre la Unidad Formuladora, contratista.
de acuerdo a plazos y transferencias
el ITO y el
programadas desde ta Unidad Financiera.
28.6.Del Primer estado de Pago se solicitará: •
Carátula de Pago.
•
Presupuesto Detallado
• •
Factura Nómina de trabajadores (de acuerdo a formato entregado al adjudicatario)
•
Certificado
•
Contrato de (os trabajadores
•
Set de fotografías (a lo menos 4, incluida la del tetrero de obras)
de Antecedentes
laborales y previsionales (Ley de subcontratación)
28.7.Estados de pagos siguientes: •
Carátula de Pago.
•
Presupuesto Detallado
•
Factura
•
Nómina de trabajadores
(de acuerdo a formato entregado al adjudicatario)
•
Certificado
•
Contrato de tos trabajadores
de Antecedentes
laborales y previsionales (Ley de subcontratación)
•
Set de fotografías (a lo menos 4)
28.8.Estado de pago final: •
Carátula de Pago.
•
Presupuesto DetaUado
•
Factura
•
Nómina de trabajadores (de acuerdo a formato entregado al adjudicatario)
•
Certificado
•
Contrato de los trabajadores
•
Permisos, resoluciones y certificados
•
Set de fotografías
de Antecedentes
laborales y previsionales (Ley de subcontratación)
(a lo menos
que aprueban servicios (según corresponda) 4, donde
se incluirá
recardatoria) 29. Traspaso o Cesión del Contrato: 29.1,
No se considera traspaso o cesión del contrato.
30.SUBCONTRATOS: 30.1. No se considera subcontratación.
la fotografia
de la placa
~, "
1'Y;
"OO.
"'"
ILUSTRE MUNICIPALIDAD SECRETARIA
31. PLAZO MAxlMO
31.1.
COMUNAL
DE MÁFIL
DE PLANIFICACiÓN
OE EJECUCION, INICIO DE LAS OBRAS Y AUMENTOS DE PLAZO:
PlazoMáximode Ejecución:
Como plazo máximo de ejecución para la presente obra. se consideran 60 días corridos.
En casO excepcional y debidamente justificado, se podrá extender este plazo. Esta solicitud
deberá
inmanejable
tener
por
planificación),
respaldo
el ejecutor
El ITO definirá
y justificación
(entiéndase
en hechos
situaciones
si procede la ampliación
que
fortuitos, escapan
de carácter del
y
control
de plazo. previa información
de
esta situación al Mandante y a la Unidad Formuladora. 32. RECEPCION DE OBRAS,
32.l.Procedimiento, El contratista,
pLazos y documentos una vez terminados
para la recepción de obras:
los trabajos, solicitará por escrito al Municipio. a través
de la ITO, la recepción de las obras. acompañando adjuntando
la ficha de pre-recepción
los Certificados
autocontrolada
que correspondan
a fin de dar cumplimiento
y
a las
condiciones del contrato. En un plazo no superior a 2 días hábiles, contados desde la fecha de dicha solicitud, la ITO deberá
verificar
especificaciones
el término del contrato.
de las obras
y el fiel
cumplimiento
de los planos
y
El Director de Obras. dentro del mismo plazo, comunicará
por oficio su conformidad
a la autoridad
que corresponda, precisando la fecha en que el
contratjsta
puso término
a las obras. Si a juicio
terminados.
dentro del mismo plazo, el Director de Obras elevará su informe negativo a
de la ITO los trabajos
no estuvieren
dicha autoridad. EII.T.O. antes de precisar la fecha de término de las obras y comunicar su conformidad
a la
autoridad que corresponda, deberá verificar (o siguiente: a) Que las obras hayan sido ejecutadas de acuerdo a proyectos. especificaciones demás antecedentes
b)
del contrato
y que se encuentran
totalmente
habilitadas para su uso. Que el cont@tjsta, haga entrega de los planos de construcción con la aprobación correspondiente,
y
terminadas
y
(Dianas As-Built>
si el proyecto original hubiese sufrido alguna
modificadÓn.
el
La presentaciÓn de los siguientes antecedentes:
•
Certificado
de la inspección Provincial del Trabajo, que acredite que el contratista
no registra reclamos, ni deudas Previsionales
pendientes,
estableciéndose
que
dicho Certificado es para ser presentado en la RecepciÓn de la obra.
•
Boleta de garantía que caucione la buena ejecuciÓn de los trabajos de acuerdo a las condiciones exigidas en el Item Garantias.
•
Certificados alcantarillado,
de las empresas suministradoras
de electricidad,
en la cual, se acredite que el contratista,
Gas. agua potable y
no ha causado daños en
las instalaciones extstentes ni tiene deudas pendientes.
• •
Declaración
jurada
del
contratista
constancia
que no ha
ocasionado
danos a las redes públicas de alcantariUado,
electricidad
y no tiene deudas pendientes por consumo u otra especie.
Certificados constructivos, hormigones,
de Control
de calidad
(Entre otros. Certificados testigos de hormigón
por el Laboratorio debidamente
•
en la cual. deje
Cartillas
de Recepción
Inspección).
de los
materiales
agua potable, y de
los
Gas y
procesos
de Control de calidad de muestras
y/o asfalto según corresponda,
de
etc'> emitido
acreditado.
de Autocontrol
(según
lo establece
el Manual
de
t#!-
~\NICI.P "~
~'" ..,
3 UNI
- ca .•
, \-.,="1<~"\ ,., o O DE ~ ROL
-\fAf\\..
;ji
• • •
Permiso de Edificacióny Certificado de Recepción Municipal,si corresponde. Declaración Jurada simple del contratista señalando que no mantiene deudas por ningún concepto. Si corresponde, proyectos aprobados por los servicios que correspondan de las instalaciones de agua potable, alcantarillado e instalaciones eléctricas y de iluminación. El proyecto deberá induir los planos, las especificaciones técnicas,
memorias, etc. • Certificados de recepción de los servicios que correspondan de las instalaciones de agua potable, alcantariUado e instalaciones eléctricas y de iluminación. • CDcon set de fotografias digitales con jmágenes del sector antes de comenzar la ejecución de las obras y del proyecto ejecutado, además de la informaciÓn de respaldo de la obra <informes,certjficados, permisos y aprobaciones, a.demás de los planos As-Builten formato CAD-2000) los certificados y antecedentes exigidos para la recepción de las obras deberán ser entregados por el Director de Obras a la ComisiónReceptora designada por el Municipio,al momento de su constitución en las obras (Art.129 inciso 4° 0.5.236/2002). Si no fuere así, la Comisión Receptora suspenderá la Recepción de la obra hasta que los certificados exigidos le sean entregados y levantará un acta que será firmada por los miembros asistentes, por el Director de Obras y por el contratista, si lo desea, dejando constancia del hecho. En este caso la fecha de término de las obras será aquella en que se entreguen todos los certificados y antecedentes, aplicándose las multas que correspondan. Se exceptuarán de esta exigencia al momento de constituirse la (omisión receptora, aquel o aquellos certificados que hubiesen sido solicitados con oportunidad por el contratista pero el Servicio correspondiente no los hubiere emitido antes de la fecha de recepción de las obras. (Art.129 0.5.236/2002). En este último caso, la Comisión receptora procederá a efectuar una recepción con reserva, otorgando un plazo para la entrega del o los certificados pendientes. que para este caso, no podrá ser mayor al 10% del plazo contractuaL Si excedido dicho plazo el contratista no entregara la documentación pendiente, se procederá a aplicar las multas por atraso, fijándose como fecha de término de las obras, la fecha de entrega del último certificado pendiente. El contratista, al dar término a las obras deberá entregar al Municipio el Libro de Inspección. dejando constancia de eUoen el acta de recepción de las obras. Se entiende como la oportuna solicitud de un certificado, la presentación de la nota del contratista, mediante la cual, solicita el certificado en el servicio público o privado correspondiente, la que debidamente fechada y timbrada por el Servicio emisor, es recepcionada por éste. a lo menos con 15 días de anticipación a !a fecha de término del olazo contractual de la obra, la que deberá ser entregada a la Comisión Receptora. Este certificado no podrá ser extendido posteriormente por el servicio público o privado con fecha que sobrepase el plazo de 30 días a contar de la fecha de la solicitud debidamente ingresada, posterior a esta fecha se aplicaran las multas señaladas precedentemente. Se entenderá como obra terminada, aqueUa que se encuentre con todas las partidas construidas en su totalidad y cumpla con todas las exigencias del proyecto y de las Bases de esta Licitación.De no cumplirse estas condiciones. el Director de Obras no otorgará su conformidad para la recepción por parte de la comisión receptora. la (omisión designada con antelación, se constituirá en la obra en un plazo 00 superior a cioco (5) días hábiles, contados de la fecha de su designación, debiendo asistir por lo~-menos dos miembros designados y el Director de Obras. El día y hora fijado para~ \:tI\NlCIP...¡( recepción, deberá ser comunicado.al contratista con dos días hábiles de anticipació~~UNIO DDE'í \ menos, para que concurra al acto SIlo desea. ;::! CON L•o ¡
---
~
-
V
Verificado por ta comisión receptora el cabal cumplimiento
del contrato, esta dará curso a
la recepción y levantará un acta que será firmada por al menos dos de sus miembros. por el si lo desea. la comisión consignará como fecha de
Director de Obras y por el contratista
termino de las obras la indicada por el Director de Obras en el oficio a que se refiere el
inciso primero del Art. 123 del 0.5. 236. Si de la inspección a la obra (a comisión
determina
no dar curso a la recepción
por las
causales señaladas en el Art. 124 del 0.5. N° 236, se consignará en el Libro de Inspección un detalle
de las observaciones
técnicas,
comunicándolo
por oficio
al contratista.
pudiendo otorgar a éste un plazo que en ningún caso superará el diez por ciento del plazo contractual,
para que ejecute a su costa los trabajos y reparaciones correspondientes.
Una vez subsanados los reparos formulados efectuar
la recepción
0.5.236/2002.
por la comisión,
de la obra de acuerdo
fijándose
esta deberá proceder
con lo establecido
como fecha de término
a
en el Art. N° 123
de (as obras (a fecha originalmente
indicada por el Director de Obras, a la cual se agregarán los días sobre el plazo contractual, que el contratista
empleó en ejecutar las reparaciones y/o cambios, estableciéndose
nueva fecha de término. la que deberá ser certificada caso se aplicará lo dispuesto
por el Director
en el Art. 86 del 0.5. N° 236 /2002
una
de Obras. En este que se refiere a la
aplicación de una multa del uno por mil, por cada dia de atraso en la entrega de las obras. Cuando las obras presenten defectos que puedan ser fácilmente procederá a recibir las obras con reservas estableciendo
reparados, la comisión
un plazo para subsanarlas, que no
podrá superar el diez por ciento del plazo de la obra. En este caso, no será preciso que la comisión vuelva a reunirse, bastando que el Director de Obras certifique de las observacíones
formuladas.
Se fijará como fecha de término
el cumplimiento la indicada
por el
de Obras en el oficio que se refiere el Art. 124 del OS 236. Si el contratista
Director
emplea en ejecutar las reparaciones un plazo superior al fijado por la comisión, los días que superen dicho plazo se sumarán a la fecha de término consignada por el Director de Obras, dando origen a las multas correspondientes, mismo certificado
del cumplimiento
Si corresponde, el contratista el momento
de las observaciones.
deberá disponer en la obra de un camión aljibe o similar en
de las aguas lluvias. Solo se obviará esta disposición
Receptora así lo determinara
y Liquidación
con anterioridad
final del contrato
de obras (ART.130 0.5. N° 236/2002):
Dentro de los 60 días anteriores al vencimiento la liquidación
del contrato,
de la Garantía de Buen Comportamiento
debiendo
el contratista
el ITO proceder.
siguientes a dicho reguerimiento,
ª efectuar
comportado
Si no hubiere observaciones,
satisfactoriamente.
si la Comisión
al día de la recepción.
de las Obras establecida en el Art. N° 126 0.5.236/2002. escrito,
en el
de la recepción de los trabajos para poder chequear el buen funcionamiento
del escurrimiento 32.2.Recepción
de lo cual se dejará constancia
deberá requerir, por
dentro
de los 15 días
la revisión de la Obra para determinar que formular
el Municipio
procederá a liquidar el contrato y a devolver la garantía de Buen Comportamiento. obras presentaran obselVaciones, el ITO procederá a aplicar el procedimiento el Art. N°130 de! 0.5. N° 236/2002. 5i el contratista
no iniciare el trámite
si se ha Si las
señalado en indicado en el
art, N°DO del ds. 23612003 dentro del plazo señalado, el Municipio se reserva el derecho de formular
la notificación
de cobro del documento
en garantía, antes de la fecha de
expiraciÓn de la vigencia de este. 33. PROFESIONAL A CARGO DE LA OBRA Se exigirá obligatoriamente que el contratista un profesional
de la construcción
o Arquitecto)
en calidad
tenga a cargo de las obras que se contrate,
<Ingeniero Civil, Constructor
Civil. Ingeniero Constructor
de RESIDENTE PERMANENTE, durante
todo
el periodo
de
d
ejecución de las obras, el que deberá suscribir en conjunto con ellTO las hojas del libro del~ Inspección. La ITO deberá informar a ta autoridad que corresponda sobre et cumplimiento de permanencia en obra del profesional responsable de ella.
."
U I AD DE ~
e
\.. "
TROl l.,_
.
•
I
Este profesional
deberá tener una experiencia
mínima de tres años en construcción
de
obras similares a las del proyecto de esta Licitación Deberá estar contratado por jornada completa
y ubicarse en el lugar de tos trabajos permanentemente.
exigencia, la que podrá ser constatada
De no cumplirse esta
por la ITO, o por el Jefe de la SECPLAN dejando
constancia en el libro de Obras, se aplicará una multa de 0.5 U.F. por cada dia de ausencia, la que se descontará inmediatamente
del estado de pago que se curse con posterioridad
al hecho. 34. FUNCIONES,
ATRIBUCIONES
OEL
INSPECTOR
y
T£CNICO
OBLIGACIONES
OEL
CONTRATISTA:
34.1.
Según lo establecido en las BasesAdministrativas Generales.
34.2.
El inspector
técnico de Obras usará movilización
que le asigne el Municipio
para
realizar su inspección. 35. LIBRO OE OBRAS: 35.1.
Según lo indicado en las Bases Administrativas
Generales.
36. RECLAMOS DEL CONTRATISTA: 36.1.
Según lo indicado en las Bases Administrativas
37. COMUNICACiÓN
ENTRE LA MUNICIPALIDAD
Generales.
OE MAFIl,
y EL
INSPECTOR T£CNICO
CONTRATISTA: 37.1.
Según lo indicado en las Bases Administrativas
38. OBLIGACIONES OEL CONTRATISTA: 38.1. Controles de Calidad: Para aqueUos efectuarse
informes y controles
el contratista 38.2.
trabajos
que así lo requieran.
de calidad. los que serán convenidos
para el debido control material de los marcos del contrato. acuerdo a la magnitud
de la obra, requeridos
del proyecto.
por la Inspección Técnica. dentro
de Máfil tendrá
un laboratorio
la facultad
de exigir. de
en obra, O bien podrá solicitar
de análisis y ensayos necesarios
directamente
con a (os
sin previo aviso a la Empresa contratista.
39. Letreros: El letrero de obra deberá ser como se señala en Especificaciones Se deberá consultar
al momento
de la entrega
de terreno.
técnicas. la imagen
referencial
que se
para mostrar el Proyecto
40. MANO OE OBRA: 40.1. Según lo sei'ialado en las Bases Administrativas 40.2.
por
todos los ensayos y análisis necesarios
La Municipalidad
cargo a la Empresa. la totalidad
utilizará
deberán
directamente
y aprobados por el Inspector Técnico de la obra.
Ensayos: Serán de cargo del contratista
Laboratorios.
Generales.
Deberá considerar además lo dispuesto específico
con lo solicitado
en el Anexo N° 6. propuesta
declarar
tanto la mano de obra total que utilizará
también
deberá proponer
calificada
Generales.
en el punto 11 de las presentes
un porcentaje
local que se compromete
de trabajadores.
para la ejecución
y/o cantidad
mínima
bases, en
donde deberá
de las obras, como
de mano de obra no
a contratar.
41. RECEPCIÓN PROVISIONAL O PROVISOR lA: 41.1. 41.2.
Según lo señalado en las Bases Administrativas
Se exigirá como mínimo que inclusión de tos siguientes documentos:
•
Certificados
•
Essal. y otros) Certificados que previsionales
•
Generales.
Certificado
emitidos
por los servicios y entidades
acrediten
que
no
existen
competentes
reclamos
<Vialidad, Saesa,
o deudas
laborales
de último
pago realizado
a los servicios
correspondientes~
(Saesa, Essal, otros),
•
Planos As-Built de los proyectos. firmados por profesional mismo oferente si cuenta con las acreditaciones
-=-
.,~ ¿~'<-"-
para con sus trabajadores, o boleta
o
competente
correspondientes>.
(puede ser el.
'..q(
'C .
;) UNI
DDE'"
~ CO
Ol ~
0)
")
.........'!.f'~ .....
~
--,
t:
""~
ILUSTRE MUNICIPALIDAD SECRETARIA
•
DE MÁFIL
COMUNAL DE PLANIFICACIQN
-----------
•
Certificado
•
Otros antecedentes
--
-
de Recepción Municipal.
para respaldo de la ejecución de la obra (catálogos. manuales,
garantías, etd 42. OBSERVACIONES: 42.1. Según lo indicado en las BasesAdministrativas Generales. 43. RECEPCION PROVISIONAL CON RESERVAS: 43.1. Según lo indicado en las BasesAdministrativas Generales. 44. PLAZO OE GARANTIA: 44.1. El plazo de garantía exigible para esta obra es de 365 días desde la fecha de recepción provisoria del proyecto. 45. EXPLOTACION OE LAS OBRAS: 45.1. La explotación de las obras se iniciará normalmente después de la Recepción
Provisoria de las mismas. El contratista será responsable de todos (os defectos de ejecución 45.2.
o mala calidad de materiales,
de ella, y deberá repararlos a su costa. De no dar oportuna satisfacción Municipalidad,
se procederá
plazo de forma perentoria,
a notificar
que no se deban a una explotación o resolución
a las solicitudes
inadecuada
emitidas
de manera formal (carta certificada),
plazo que una vez cumplido
y no resuelta
por la
dando un
las solicitudes
del
posteriores
a la
mandante, se procederá al cobro de las Garantías correspondientes.
46. OEVOLUCION OE RETENCIONES: No se consideran retenciones
de ningún estado de pago.
47. RECEPCION OEFINITIVA: Terminado recepción
el plazo establecido provisoria),
en las presentes
el contratista
solicitará
bases <365 días corridos
a la Municipalidad
la recepción
definitiva
de
obras.
48. L1QUIOACION OE CONTRATO: Verificada
la Recepción Definitiva,
se procederá a la liquidación
sin observaciones,
de contrato
por parte de la Municipalidad
y a la devolución
mediante
de Máfil,
endoso de las Garantías
vigentes. lo anterior, sin perjuicio de lo que se dispone en el Capítulo siguiente.
49. CAUSALES OE TERMINACION INMEDIATA y ANTICIPADA DEL CONTRATO: 49.1. 49.2.
Según lo indicado en las Bases Administrativas En tos casos estipulados del ITa. notificará naturaleza
Generales.
en las causales al,b),C>.dl,e),O,gl el municipio.
oportunamente
el incumplimiento
del contratista,
por medio
especificando
del mismo. la forma y el plazo para resolver las faltas. Para efecto
buen término
a la obra. se permitirá
excusas con su respectivo correspondiente justificación
al contratista
y en caso de que el contratista de apelación por parte del contratista.
sus
se cursará junto a la multa
incurra
en una tercera
aprobada por la ITO, se podrá proceder al término
sin oportunidad
de dar
que por una única vez presente
respaldo. Una segunda notificación
la
anticipado
paralizándose
falta
sin
del contrato
la obra y haciendo
valer las garantias correspondientes.
SO. EFECTOS OE LA TERMINACION ANTICIPAOA OEL CONTRATO: 50.1.
Se procederá dejará constancia
según lo indicado
que el Municipio
de obras, sin mediar licitación
en las Bases Administrativas
podrá realizar contratación
para evitar extender
la ejecución
directa
Generales,
y se
para el término
de obras y atrasar los
procesos relativos a ésta.
MISOS y GASTOS egün lo indicado en las Bases Administrativas
Generales.
~I~~
' •...~
~ U-N~ldD+'D~.li ~ CON
)L
•
~0;4# ILUSTRE MUNICIPALIDAD SECRETARIA
•
20._ APRU£BESE, el llamado Huillicoihue-,
Id.Proyecto
COMUNAL
a Licitaci6n
DE MÁFIL
DE PLANIFICACiÓN
del proyecto
denominado
-Mejoramiento
Escuela
l-A-2014-1627, que contempla una inversión total de
M$ 35.000.000.30._ DESIGNESE, a la comisión evaluadora -Mejoramiento
Escuela Huilticoihue-
déjese establecido
R.UN
a (os siguientes
funcionarios
que en caso de ausencia justificada
este ser reemplazado Sr: Guillermo
de la Licitación para la ejecución y profesionales
de algún integrante
del proyecto Municipales
y
de la comisión pueda
por su subrogante:
Ingeniero Civil - Asistencia
Martinez Asenjo
Honorario
técnica Secplan,
10.660.000.7
Sr. Esteban Gutiérrez Cabrera R.UN 14.081.855-0
Director de Secretaria Comunal de Planificación.
Grado 8°
Sr. Juan Carlos Duarte R.UN 13.815.982.5
Encargado Contabilidad Dirección de Adm. y
Grado 16°
Finanzas. 40._ OESIGNESE, Huillicoihue",
como Inspector
Técnico de Obras para el proyecto
"Mejoramiento
al Sr. Danilo VelásQuez VelásQuez, Apoyo técnico, dirección
Escuela
de Obras Municipales
grado 120 del escalafón municipal, el Que podrá ser asistido en sus labores por profesionales la Secretaría Comunal de Planificación, 50._ OESIGNESE, del presente
como Ministro
llamado
Saavedra, funcionaria
a licitación
de
según se solicite al Director de la Unidad.
de Fe para los procesos de apertura, a la funcionaria
municipal
adjudicación
y recepción
Sra. Delfina del Carmen Morales
grado 8° del escalafón municipal, o quien le subrogue.
ANOTESE, COMUNIQUESE y ARCHfvESE
./
~~~:~U~í~n~dCh Alcaldia
(])
ficina de Partes
ni
ecplan
(])
ID~O 0-_ OH1ROL
,J
.