3623 3 lp15 bases

',_

/JONSTRUCCION AMPLIACiÓNCESFAM -. ~ROPUESTAPÚBLICAN° 15 O.P.12/2014. OFICINADEPROYECTOS

.-~

DECRETOEXENTON° ~

~ ~

q

'11 DIe 2014

MAFIL, VISTOS:

1.- El Decreto Exento N" 3015 de fecha 6 de diciembre de 2012 de esta Municipalidad por el cual asume como Alcalde de la 1.Municipalidad de Máfil Don Claudia Sepúlveda Miranda, RUN 10.196.519-8.

2.- La Resolución Exenta N" 10561/2014 de fecha 9 de Octubre de 2014, por medio del cual se aprueba con cargo al Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal, linea emergencia, proyecto denominado "CONSTRUCCiÓN AMPLIACiÓN CESFAM, MAFiL", asl como los recursos asociados

a él.

3.- Lo dispuesto en el DFL 1/19.653, que fija el texto coordinado, refundido y sistematizado de la ley 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de Administración del Estado.

4.-Lo expresado en lá ley 19.880, sobre Bases de Procedimiento Administrativo.

5.- Lo ordenado por la ley 19.886, sobre compras públicas y su reglamento vigente.

6.- Las facultades que me confiere la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

CONSIDERANDO: 1.- Que se requiere licitar por medio de propuesta pública las obras civiles correspondientes al proyecto denominado "CONSTRUCCiÓN AMPLIACiÓN CESFAM, MAFIL" por un monto de $ 49.999.999.2.- Que por lo tanto resulta necesario ordenar el llamado a licitación, aprobar las bases administrativas, designar la comisión evaluadora y nombrar el Inspector Técnico de Obras.

DECRETO: 10._ AUTORfcESE, el llamado a Licitación Pública para la ejecución del Proyecto: "CONSTRUCCiÓN AMPLlACION CESFAM, MAFIL", 20._ APRU~BESE, las bases administrativas para la Propuesta Publica: "CONSTRUCCiÓN AMPLlACION CESFAM, MAFIL", cuyo texto es el siguiente:

BASES ADMINISTRATIVAS PROPUESTA PUBLICA "CONSTRUCCION AMPLIACiÓN CESFAM, MAFIL" GENERALIDADES Las presentes Bases ~dministrativas, formarán parte de la propuesta pública, en conjunto con las~ _ ..... especificaCIOnes téCnicas, y las respectivas aclaraCiones que hubiere que realizar. ¡;. ~\N/CI",'1> , '/

/I=- r'

BASESGENERALESADMINISTRATIVAS

PROPUESTAPUBLICAN O.P.12/2014 • OFICINADEPROYECTO,\

ADD

COlnROL

'~ ~0IAF\\.

"-::-

(

• _

_

CONSTRUCCION AMPLIACiÓN CESFAM PROPUESTA PÚBLICA N° 15 O,P, 12/2014 • OFICINA OE PROYECTOS

1.2

Las presentes Bases Administrativas tienen por objeto reglamentar la licitación y adjudicación, consistente en la obra "CONSTRUCCiÓNAMPLIACiÓNCESFAM,MAFIL" de la comuna de MáfiL, todo esto según los demás antecedentes de licitación (Planos y Especificaciones Técnicas),

1,3

Para contratar deberá previamente, existir la autorización de los fondos correspondientes,

1.4

En el presenfe caso, los fondos serán traspasados desde la Subsecretaria de Desarrollo Regional a la Municipalidad de MáfiL Los gastos que origine la presente licitación serán con cargo a la cuenta municipal N"215,31 ,02,004,015 del mismo nombre,

2,

CONTRATISTASQUE PUEDEN PARTICIPAR _ Podrán participar los Contratistas con Registro Municipal y Patente Municipal al día como mínimo, _ Contratistas con un correcto comportamiento en Adjudicaciones anteriores, _ Al momento de adjudicar, el oferente elegido debe encontrarse con inscripción vigente en el Registro Oficial de Proveedores del Estado, Chileproveedores.

3.

IDENTIFICACIONDE LA OBRA PROPUESTA

: "CONSTRUCCiÓNAMPLIACiÓNCESFAM,MAFIL"

UBICACIÚN

: SECTORURBANO,

COMUNA

: MAFIL

FINANCIAMIENTO

: PMU- LINEA EMERGENCIA : $ 49,999.999,-IVA

PRESUPUESTODISPONIBLE

: ILUSTREMUNICIPALIDAD DE MAFIL.

UNIDAD TÉCNICA 4.

INCLUIDO

DEFINICIONES

4.1. ALCALDE: Sr. Alcalde de la Municipalidad de MáfiL 4,2. MUNICIPALIDAD: Municipalidad de MáliL 4.3. CONTRATISTA:Persona natural o jurídica que cumpla con los requisitos establecidos en las presentes Bases y se encuentren habilitados para ofertar.

4.4. PROPUESTAA SUMA ALZADA: La oferta a precio fijo en que las cantidades de obra son determinadas por el proponente, a menos que las Bases Administrativas autoricen revisar las cubicaciones conforme a normas expresamente establecidas, 4.5. INSPECTOR TÉCNICO DE LA OBRA (U,O,): Persona nombrada para fiscalizar el cumplimiento de la ejecución del contrato licitado, 4.6. UNIDAD TECNICA: Es la entidad que supervisará técnicamente el desarrollo de la ejecucíón del contrato en sus diversas etapas, En este caso, la Municipalidad de Máfil será la Unidad Técnica, Como Unidad Técnica debe llamar a licitación, seleccionar y sugerir la adjudicación, recibir los trabajos y practicar la liquidación final de la obra.

COMISIÚN TÉCNICA: Es aquella compuesta por funcionarios municipales que estarán encargados de I ~ !<IIÑT". labores indicadas en el punto anterior. Esta Comisión actuará independientemente de la Inspe lt~ C/"'~, Técnica de la Obra. :J v I A

-.$\

2

BASES GENERALES ADMINISTRATIVAS

PROPUESTA PUBLICA N O,P. 12/2014 - OFICINA DE PROYECr~.

J ~ ~~~'l:-

/,'

I

.-

CONSTRUCCION AMPLIACiÓN CESFAM _ PROPUESTA PÚBLICA N" 15 O.P. 1212014 - OFICINA DE PROYECTOS

•

4.8. RECEPCIONDEFINITIVA MUNICIPAL: Es aquella en la cual las partes darán término al contrato, la que será solicitada por el contratista 365 dias posteriores a la Recepción provisoria. Si no existen saldos pendientes, se procederá a devolver al contratista, la Boleta de Garantra de Correcta Ejecución, sin perjuicio de las responsabilidades que le caben al contratista, en virtud de la legislación vigente, Código Civil, ley general de Urbanismo y Construcción, Ordenanza General de Construcciones Y Urbanización, y otras.

4.9. RECEPCIONDEFINITIVA DOM: la que otorga la Dirección de Obras Municipales, una vez concluida la obra. De acuerdo al Título 5, Capítulo 2 de la O.G.U.C.

4.10. RECEPCIONPROVISORIA:la que se tramitará de acuerdo al punto 18 de las presentes bases.

4.11. SUBDERE:Subsecretaria de Desarrollo Regional.

5.

LA L1CITACIÚN

5.1. Será ordenada por el Sr. Alcalde de la Comuna.

5.2. Se hará por medio de propuesta pública a través del portal www.mercadopublico.cl Y también en formato papel junto con la Garantra de Seriedad de la Oferta, la que se entregará de acuerdo al Punto N° 7 de las presentes Bases.

5.3. La propuesta será a suma alzada.

5.4. Para efecto de su oferta los oferentes deberán estudiar acuciosamente la propuesta y visitar el terreno, pues los antecedentes entregados se considerarán sólo de carácter informativo.

5.5. Si el oferente estimare que existen dudas o contradicciones entre los antecedentes, deberá de inmediato solicitar las Aclaraciones a través del Portal www.mercadopublico.cl yen las fechas en éste indicadas.

5.6. Las Aclaraciones y/o respuestas que sean necesarias se darán a través del Portal www.mercadopublico.cl en las fechas en éste indicadas y será responsabilidad de los oferentes bajar estos antecedentes del Portal.

5.7. El contratista deberá considerar en su oferta todos los posibles imprevistos relacionados con la obra, e informar de estos anticipadamente a la ITO. 5.8. la municipalidad se reserva el derecho de adjudicar o rechazar las propuestas en la forma que estime conveniente a sus intereses, debiendo justificar su determinación.

5.9. CONSULTAS, RESPUESTASY ACLARACIONES Si de la revisión de los antecedentes, resultaren dudas para los oferentes, éstos podrán formular sus consultas y solicitud de aclaraciones a través del Portal www.mercadopublico.cl.. en los plazos y horarios indicados en el mismo Portal.

No se responderán consultas que se reciban fuera del plazo "Fecha final preguntas" indicado en el portal.

La Municipalidad, procederá a efectuar y entregar las respuestas a través del mismo Portal en la fecha indicada en el sistema para la pubiicación de estas.

Las Respuestas y aclaraciones Municipales serán parte integrante de las presentes Bases y, prevalecerán por sobre éstas. No se admitirá alegación alguna, que diga relación con el desconocimiento de una o más respuestas o aclaraciones municipales. //ilii

~~,

3

BASES GENERALES ADMINISTRATIVAS

PROPUESTA PUBLICA N O.P. 1212014. OFICINA DE PROY -'

\

N DA DE'~l

- .2

IITROl

"'1

./

•CONSTRUCCION AMPLIACiÓN CESFAM , PROPUESTA PÚBLICA N' 15 O,P, 1212014- OFICINA DE PROYECTOS

•

5.10. VISITA A TERRENO Se consulta una visita a terreno OBLIGATORIA, consignando como lugar de encuentro, la Oficina de Proyectos, ubicada en el Liceo Gabriela Mistral 3er piso, Calle Bernardo O'higgins 306, comuna de Máfil, para trasladarse a los lugares a intervenir en forma guiada, quien no asista a esta visita y presente oferta será descartada al momento de la apertura administrativa, Esta visita será certificada mediante ANEXO, 6.

PRESENTACION DE LAS OFERTAS

6.1. Los antecedentes requeridos a los oferentes se presentarán via Portal www.mercadopublico.cl Y en formato papel (1 copia de la carpeta completa de antecedentes), el que debe ser ingresado en un sobre con la oferta técnica y económica, por la oficina de partes hasta las 14:00 de la fecha cierre de la licitación.

6.2. Cuando sea necesario, los documentos solicitados serán escaneados y convertidos a los formatos solicitados. En cualquier caso, se deberá garantizar que la visualización de la información contenida en estos archivos sea legible y libre de cualquier duda.

En el Archivo "OFERTA TECNICA" el proponente incluirá los siguientes antecedentes: a) Copia de Cedula de Identidad (persona natural) o copia del RUT de la empresa (persona juridica). Este documento sólo se ingresará si el oferente no cuenta con inscripción vigente en chileproveedores. b) Identificación del Oferente (Anexo 1) La que deberá contener nombre completo del oferente, RUT, domicilio, teléfonos, fax y correo electrónico. c) Declaración Jurada Simple (Anexo 2) de aceptación de Bases d) Registro MOP, MINVU o Registro Municipal de Contratista. e) Certificados suscritos por el mandante, de trabajos ejecutados en el sector público o privado, en el área de la construcción (obras similares a la que se busca contratar), con su respectivo valor y m2 ejecutados. De preferencia Recepciones de obras (DOM), no se aceptaran Órdenes de compra o documentos que no incluyan la información solicitada.

Q Certificado Asistencia visita a terreno obligatoria (Anexo 5) se entregará después de la visita a terreno obligatoria. g) Copia Patente Municipal al dia. h) Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales actualizado en donde no se registren i) j)

deudas.

Carta Gantt.

Certificado Mano de Obra que indique mano de obra local a contratar, Masculina/Femenina.

De acuerdo a las categorías de trabajadores certificados, semi calificados y no calificados.

Se deberá contemplar que al menos el 30% de la mano de obra no calificada deberá ser

local (Anexo N° 6). k) Respuestas y Aclaraciones, firmadas.

6.3. En el archivo 'OFERTA ECONÓMICA", se incluírá: a) Formulario de Oferta Económica y Plazo (Anexo 3) b) El presupuesto detallado (Anexo 4).

6. • Será causales de rechazo de la oferta, las siguientes:

BASES GENERALES ADMINISTRATIVAS

PROPUESTA PUBLICA N O,P. 1212014 - OFICINA DE PROYECTOS

"

..

"

CONSTRUCCIONIIMPUIICIÓN CESFIIM PROPUESTII PÚBUCII N°15 O,P. 1212014. OFICINIIOE PROYECTOS

•

A) DE APLlCACIÚN INMEDIATA: SIN DERECHOA PARTICIPAR EN LAS ETAPAS SIGUIENTES: 1, No Contar con Inscripción vigente en Registro de Contratista 2, Antecedentes incompletos en los respectivos archivos. Se refiere a la no presentación de uno o más antecedentes o a la presentación parcial de alguno de ellos.

3, Que el monto indicado en el formato de oferta económica individual, sea superior al monto máximo disponible establecido, 4, No haber asistido a la visita de terreno indicada en la ficha de licitación.

B) DE APLlCACIÚN PENDIENTE: SERÁ RESUELTAPOR LA COMISIÚN TÉCNICA REVISORA: 1. Que uno o más antecedentes requeridos se encuentren vencidos, 2, Que los antecedentes no permiten determinar de inmediato y claramente lo ofrecido, 3. Si en el período de estudios de las ofertas la comisión detectara algún motivo que dejara fuera de bases al oferente de acuerdo a las causas estipuladas en las presentes bases, C) OMISION DE ANTECEDENTES: 1, La Comisión se reserva el derecho a solicitar uno o más antecedentes que el oferente hubiese omitido, siempre y cuando dicho documento no altere la oferta ni su emisión sea posterior a la fecha de cierre de recepción de ofertas, Para ello se utitizará la herramienta que para ello se ha implementado en el portal www.mercadopublico.cl.

7.

GARANTfA DE SERIEDAD DE LA OFERTA No se exigirá boleta de garanlia por conceptos de seriedad de la oferta.

8.

APERTURAY ADJUDICACION DE LA PROPUESTA

8.1. La apertura será en forma electrónica el dla y hora indicado en el Portal.

8,2, APERTURA Primero se verificará si el proponente cumple con todos los requisitos exigidos en las presentes bases, adjuntar Registro Oficial de Proveedores del Estado, copia de cédula de identidad (persona natural) o copia del RUT (persona jurídica), de no ser asl la oferta será descartada, Luego se abrirá la OFERTA ADMINISTRATIVA verificando que se encuentren los antecedentes solicitados, luego se procederá a abrir la OFERTA TECNICA y por último se abrirá la OFERTA ECONÚMICA, Lo anterior quedará debidamente registrado en el Acta de Apertura de la Propuesta, 8.3 EVALUACION Factores y Ponderación Se evaluarán sólo las ofertas que cumplan con las Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas, las que calificaron como elegibles y de acuerdo a los criterios y ponderación que se señalan, La oferta que logre en la evaluación el mayor puntaje, será considerada como la más conveniente para el interés fiscal, pudiendo no corresponder a la de menor precio ofertado. os criterios de evaluación son los siguientes: a. Precio b. Experiencia c. Plazo de Ejecución de la Obra d. Oferta técnica (mano de obra local, y propuesta técnica mejorada) 5

/

BIISES GENERIILES IIOMINISTRIITlVIIS

5% 20% 15 %

60%

.'

CONSTRUCCION AMPLIACiÓN CESFAM pAOPUESTA PÚBLICA N° 15 O.P. 12/2014 - OFICINA DE PROYECTOS

La ponderación global de los criterios de evaluación será de 100 puntos los que se distribuirán por criterio de acuerdo al porcentaje anteriormente descrito, de acuerdo a la siguiente escala: A. 5% el criterio precio, (oferta debe enmarcarse dentro del presupuesto total disponible, de lo contrario será descartada) con un máximo de 100 puntos.

B. 20% al criterio experiencia, de acuerdo a certificados con valor de ejecuciÓn y m2 ejecutados, según tabla de ponderación, con un máximo de 100 puntos.

C. 15% al criterio plazo, menor plazo obtiene máximo puntaje, con un máximo de 100 puntos.

D. 60% a la Oferta técnica, se desglosa en 1.- mano de obra local y 2.- propuesta técnica mejorada y ambas suman 100 puntos totales.

b)Propuesta técnica mejorada

70 100

100

400

TOTAL

60

Para determinar el puntaje de cada oferta se aplicarán los siguientes criterios: 6.3.1.1

Precio: Máx. 100 puntos, corresponde al 5%.

El puntaje se asignará a cada oferente de acuerda a una distribución lineal.

IG

p= P1 X 100 P2

P1

Puntaje a asignar a la oferta analizada Precio de menor monto.

P2

Precio de la oferta comparada

6.3.1.2

20 o más 19a15 14a10 9a5 4a1 O

6

Certificados Certificados Certificados Certificados Certificados Certificado

BASES GENERALES AOMINISTRATIVAS

+ de 10.000 9.999 a 5.000 4.999 a 1.000 999 a 500 Hasta 500 O

M2 M2 M2 M2 M2 M2

100 60 64 46 32 16

puntos untos untos untos untos untos

PROPUESTA PUBLICA N O.P. 12/2014 - OFICINA DE PR'

C

eONsTRUCCION AMPLIACiÓN CESFAM p~OPUESTA PÚBLICA N°15 O.P. 12/2014.

OFICINA DE PRDYECTOS

Se considerará como experiencia valida, toda aquella que corresponda o tenga relación a la obra licitada. Cualquier otra experiencia sólo se considerará como antecedente pero no se podrá utilizar para criterio de evaluación.

Quedara a criterio de la comisión la evaluación de los certificados entregados como experiencia, pudiendo excluir los que no presenten la información solicitada o acrediten experiencia en otros rubros, distintos al de la licitación.

En caso de empate, se considerarán los m2 totales presentados, para poder otorgar los puntajes que marquen la diferencia entre una oferta y otra.

B.3.1.1

Plazo de Ejecución: Máximo 100 puntos, corresponde al 15%.

El plazo de ejecución de las obras no podrá ser superior a los 75 días corridos.

Quedara sujeto a evaluación técnica por parte de la Comisión, los plazos establecidos para la ejecución de las obras.

La ponderación de este criterio será de acuerda a la siguiente fórmula:

PL= PL mln X P máx

P máx

PO PLmin.

Plazo alertado Mlnimo (en dlas corridos) Plazo Ofertado( en dlas corridos)

PO

Todos los valores serán en números enteros y se aproximara la ponderación hacia arriba.

Ej: 35,5 = 36 puntos.

B.3.1.2

Oferta Técnica: Máximo 100 puntos, corresponde al 60%.

a) El oferente que presente la mayor cantidad de mano de obra no calificada contratada, según formato Anexo N0 6, representara el 100%, y sobre ese valor de referencia se asignara el puntaje a los demás oferentes. El puntaje mayor corresponde a 30 puntos. b) El oferente que presente mejoras en las partidas del proyecto en cuestión, tendrá una asignación de puntaje según la tabla presentada a continuación, en la cual se detallan las partidas a evaluar.

A~

1.- fundaciones, radieres, estructura vertical, estructura de cubierta y aleros 2.-terminaciones, ventanas y puertas, cerrajería y quincallerías.

3.-revestimientos exteriores e interiores, cielo, pavimentos, pintura interior y exterior, molduras.

4.- instalaciones eléctricas y habilitación patio abierto.

7

(

BASES GENERALES ADMINISTRATIVAS

PROPUESTA PUBLICA N O.P. 12/2014.

OFICINA DE PROYECTOS

CONSTRUCCIONAMPLIACiÓN CESFAM PIIOPUESTA PÚBLICA N" 15 O.P. 12/2014 • OFICINA OE PROYECTOS

20 puntos 30 untos 40 untos 50 untos 20 puntos

A partir de los resultados obtenidos en la evaluación, la comisión informará al alcalde de los resullados obtenidos por los oferentes, según puntajes obtenidos en la propuesta.

De estos puntajes la comisión seleccionara a uno de los oferentes, detallando en un informe por escrito de los motivos de dicha elección, el cual será propuesto al Sr. Alcalde para su Adjudicación.

6.4 SELECCiÓNDE OFERTAS a) La Municipalidad, nombrará una Comisión de Profesionales o funcionarios encargada de la evaluación de las propuestas y sugerencia de adjudicación. b) La Municipalidad fijará un plazo, como mlnimo, de 5 dlas hábiles a contar de la fecha de apertura para evaluación y Adjudicación de la propuesta. c) La Municipalidad de Máfil, se reserva el derecho de aceptar cualquiera de las ofertas, o adjudicar parcialmente, como también podrá desecharlas todas, debiendo, en todo caso, justificar su determinación. d) La adjudicación se notificará a través del portal www.mercadopublico.cl. e) En caso de producirse un empate en el puntaje obtenido, se optará por la oferta de Mayor Experiencia. f)

Por este acto se reconoce y acata en todo la resolución que adopte la Municipalidad al resolver la propuesta aceptando la facultad privativa de ella para decidir.

g) Si el oferente adjudicado es persona jurídica, deberá presentar antes de redactar el Contrato respectivo y en un plazo no superior a tres días hábifes desde la notificación de la adjudicación, los siguientes documentos: g.1.

Copia autorizada de las escrituras públicas de constitución y sus modificaciones si existieren, copias de la (s) inscripción (es) del extracto (s) en el registro de comercio del Conservador de Bienes Raíces y de la (s) publicación (es) del (de los) extracto (s) en el Diario Oficial. g.2.

Certificado de vigencia de la Sociedad, extendido por el Conservador de Bienes Ralces, con una antigüedad no superior a 30 dias contados desde la notificación del decreto de adjudicación. g.3.

Copia autorizada de o de las escrituras públicas que acrediten personería de su Representante Legal, con un certificado de vigencia con una antigüedad no superior a 30 dlas de no haber sido revocado su mandato, otorgada por el respectivo Conservador de Bienes Raíces o del Archivo Judicial, según corresponda.

Los antecedentes requeridos deberán estar vigentes, según el plazo consignado en los mismos o en caso de no contener tal plazo, con una emisión no anterior a los 60 días que proceden a la apertura. h) Después de conocido el resultado de la Propuesta, serán devueltas las garantías de Seriedad ~IN Oferta por endoso a los Contratistas no favorecidos, excluyendo al que ocupó el 2° lugar.

-~~<.

IC/~ ((~ -?~\

==/1,4

8

BASES GENERALES ADMINISTRATIVAS

.

PROPUESTA PUBLICA N O.P. 12/2014. OFICINA DE PRO CT

:p

OL

0, '

éONSTRUCCION AMPLIACiÓN CESFAM PROPUESTA PÚBLICA N" 15 O.P. 12/2014 - OFICINA DE PROYECTOS

Al contratista ganador y al que ocupó el 2° lugar, se les devolverá la Boleta, una vez constituida la garantia definitiva del contrato.

NOTA: Si el adjudicatario tuviese alguno de estos documentos acreditado en Chileproveedores, deberá as! señalarlo con debida antelación, para ser corroborado antes de la firma del respectivo contrato.

9.

EL CONTRATO

9.1. El Contratista deberá suscribir el contrato correspondiente con la Municipalidad, dentro del plazo máximo de 10 días hábiles a contar de la notificación del Decreto de Adjudicación, debiendo acompañar en este acto la Boleta de Garantia indicada en punto 19 de las presentes Bases. Sin perjuicio de lo indicado, la Municipalidad podrá prorrogar el plazo para suscribir el contrato, a fin de proceder a la redacción del mismo. En todo caso, el contratista deberá suscribirlo dentro del plazo del tercer dia desde que sea informado que el contrato se encuentra disponible para firma.

9.2. El Contrato será firmado ante Notario, siendo estos gastos de cargo del Contratista.

9.3. Serán causales de término anticipado del Contrato. a) Resciliación: corresponde resciliar un contrato cuando exista común acuerdo entre las partes.

Con tal objeto, la parte interesada en resciliar deberá formular una presentación por escrito y la otra parte aceptarla.

Se perfeccionará esta resciliación mediante decreto Alcaldicio de la misma autoridad que adjudicó el contrato y posteriormente se firmarán los instrumentos de resciliación que fueren precedentes.

En caso de resciliación del contrato no habrá derecho para impetrar indemnización de perjuicios para ninguna las partes, y en el caso de que sea la municipalidad quien solicite la resciliación deberá reembolsarse al Contratista las inversiones hechas en la obra; las que serán valorizadas por la Comisión Técnica; en caso que el contratista objetara la valorización, ésta será determinada, en última instancia y sin ulterior recurso, por el Alcalde.

En el caso que la resciliación sea solicitada por el Contratista, se aplicará como sanción, la pérdida del 25% de las garantias que avalen (garanticen) el Cumplimiento de Contrato, autorizándose a la Municipalidad para efectuar el inmediato cobro de las mismas. b) Resolución del Contrato: El contrato quedará resuelto por disposición unilateral de la Municipalidad sí: a. El Contratista, persona natural, es declarado reo o formalizado por delito que merezca pena aflictiva. b. El contratista es declarado en quiebra. c. El Contratista paraliza las obras injustificadamente, en cualquier etapa de ejecución de la obra. Sin perjuicio de lo dispuesto respecto a la paralización de las obras por mal estado del clima en el punto 11.11 de estas bases. d. El Contratista no acata las órdenes e instrucciones que le imparta la I.T.O. o la Comisión Técnica, a través de anotaciones en el libro de Obras. e. Las obras quedan con defectos graves que no pueden ser reparados, por errores en los trabajos del contratista.

Puesto término anticipado a un contrato por cualquiera de las causas señaladas se mantendrán las garantias y retenciones del contrato las que servirán para responder del mayor precio que puedan costar las obras hechas por un nuevo contrato, o cualquier otro gasto o perjuicio que resulte para la Municipalidad con motivo de esta liquidación, todo ello sin perjuicio de aplicar la garantia de Iiel cumplimiento del contrato a título de indemnización anticipada de perjuicios o cláusula penal.

9

BASES GENERALES ADMINISTRATIVAS

PROPUESTA PUBLICA N O.P. 12/2014 - OFICINA DE PR

éONSTRUCCION AMPLIACiÓN CESFAM ~OPUESTAPÚBLICAN" 15 O.P.12/2014. OFICINA DEPROYECTOS • c) Fallecimiento del contratista, Persona Natural En caso de fallecimiento del Contratista se procederá a la liquidación anticipada del contrato y si ella arroja un saldo a favor del Contratista, éste será entregado a sus herederos conjuntamente con las garantias y retenciones, si las hubiere, una vez suscrito el finiquito correspondiente. Para ello deberá acreditarse la calidad de herederos, según las normas legales sobre la materia.

En todos estos casos de término anticipado del contrato se procederá a valorizar la obra ejecutada de acuerdo a los precios del mismo, dándose valor "cero" a toda la obra que debe ser rehecha, En todos los casos la Municipalidad tendrá derecho a la propiedad de las obras y materiales que el contratista tuviera en faena, 10, INSPECCIONTÉCNICA DE LA OBRA 10,1, En toda la obra la Municipalidad tendrá un Inspector Técnico de la Obra (I.T,O) el que será responsable de velar por el fiel cumplimiento del contrato por parte del contratista y mantendrá sus relaciones con la Municipalidad a través de sus Jefe de Administración y/o Técnico directo.

10,2. Se llevará un Libro de Obra con hojas en triplicado y foliado, bajo custodia y responsabilidad del Contratista, en el cual se dejará constancia de: a) Los hechos más relevantes durante el periodo de ejecución, en especial el cumplimiento de las bases y especificaciones técnicas. b) Las ordenes dell.T.O, que, dentro de los términos del Contrato, se impartan al Contratista, c) Las observaciones que se hagan acerca de la forma en que se ejecuten los trabajos, d) Las obras extraordinarias que sea necesario ejecutar, cuyos presupuestos debe presentar el Contratista, e) Las observaciones que pudieran estampar los proyectistas con la aprobación deII.T,O, t) El libro permanecerá en la obra, correspondiendo el original a la Inspección Técnica de la obra (ITO) y la 13 copia al Contratista. La 23 Copia queda en el libro, g) El libro deberá ser entregado a la Inspección al momento de la Recepción Provisoria de la obra o al recibirse las observaciones a dicha recepción, cuando proceda.

10.3, El I.T.O. será asesorado por la Municipalidad, cuando ésta lo estime conveniente y podrá solicitar ser asesorado por otros profesionales, 10.4. EII.T,O, podrá solicitar el retiro de subcontratistas por insubordinación u otros motivos.

10.5. EII.T,O. podrá ordenar el retiro fuera de la zona de faena, de materiales rechazados por mala calidad y el no cumplimiento de esta orden puede ser sancionada con multas de 1 U.T,M diaria, las que serán descontadas administrativamente, e incluso la Municipalidad podrá decretar la paralización de las obras, 10,6, No obstante lo anterior, la Municipalidad de Máfil, se reserva el derecho de contratar una supervisión externa, que apoyará y reportará en forma permanente a la I.T,O, esta supervisión podrá ser contratada a un organismo de certificación nacional reconocido o profesional competente.

10.7, El Contratista debe tener a la vista en la obra, los cuadros de cubicaciones, el programa general de trabajos, el plan de avance de las obras (carta Gantt), las especificaciones técnicas y los planos de detalle, Además, deberá tener a la vista cualquier otro cuadro que ell.T.O le solicite.

EJECUCIONDE LA OBRA ,.

. . La entrega de terreno se realizará dentro de los 10 días hábiles posteriores de suscrito el contrato _ A~8./1 R ;"respectivo ~e!e~minado el d,ía de iniciación de la obra, el I.T,O, hará entrega del terreno debiendo ;WNIC~ J',j':'¡' o contralista IniCiar los trabajOS rnmedlatamente después de este trámite, fecha a partir de la ~ .~~) --Ir " . * comenzará a regir el plazo de ejecución ofertado por el contratista, '" u OI AV,Ol e ~e " . ~ ""'V10 BASESGENERALES AOMINISTRATIVAS PROPUESTA PUBLICAN O.P.12/2014 - OFICINADEPROYECTO

I

"'4F1\..

•

•

éONSTRUCCION AMPLIACiÓN CESFAM PROPUESTAPÚBLICA N" 15 O.P. 1212014 - OFICINA DE PROYECTOS

11.2. La Municipalidad se reserva el derecho de anular por Decreto la aprobación de la oferta y del contrato, si aún no se han comenzado las obras después de 5 dias hábiles de la fecha indicada en el acta de entrega de terreno, sin tener por ello que indemnizar al Contratista, sólo deberá comunicar a este los hechos que imposibiliten la realización de ellos.

11.3. El Contratista no puede hacer, por iniciativa propia, modificación alguna en los planos o especificaciones técnicas, si lo hiciera deberá reconstruir a su propia costa el proyecto original. Cualquier modificación debe ser autorizada por escrito por la Municipalidad.

11.4. Si el programa está con retraso según la carta Gantt presentada, la Municipalidad fijará las pautas para normalizar la obra, y si el atraso fuera injustificado a juicio de la Municipalidad, esta podrá poner término anticipado al contrato, aplicando la garanlfa de fiel cumplimiento a título de indemnización anticipada de perjuicios o cláusula penal.

11.5. Si los proyectos entregados experimentaren modificaciones por aprobación en los servicios encargados de este trámite, estas deberán ser comunicadas por el contratista de inmediato a la Municipalidad, debidamente respaldados.

11.6. Cualquier sugerencia deberá ser resuelta por el I.T.O quien las someterá a consideración municipal cuando lo estime conveniente.

11.7. Los materiales deben ser de buena calidad y antes de ser usados el I.T.O debe dar su aceptación o rechazo.

11.8. Si por falta de financiamiento es necesario disponer la paralización de la obra, orden que emitirá el Sr. Alcalde, se pondrá término a dichos trabajos a esa fecha, canceiándose sólo el avance en efectivo sin indemnización alguna a favor del contratisfa, circunstancia que los oferentes declaran conocer y aceptar en todas sus partes.

11.9. Si el término del contrato es imputable al contratista, la Municipalidad, continuará los trabajos en la forma que estime conveniente, podrá retener el valor de la obra ejecutada para descontar los perjuicios consistentes en el mayor costo de terminación y otros gastos que se ocasionen directa o indirectamente.

Además, en este caso aplicará la garantia de fiel cumplimiento a título de indemnización anticipada de perjuicios o cláusula penal.

11.10. Con la correspondiente autorización del !.T.O el Contratista podrá subcontratar las obras, pero entendiéndose, en todo caso, que el Contratista es el responsable de todas las obligaciones contrafdas con la Municipalidad de Máfil en virtud de lo contratado.

11.11. EII.T.O. podrá ordenar la paralización de las obras durante todo el tiempo que fuere necesario para el caso de que el clima lluvioso impida la ejecución correcta de las obras, o influya en la mala calidad de su ejecución, sin que ello signifique indemnización de ningún tipo a favor del contratista, debiéndose descontar este tiempo del plazo total de ejecución de los trabajos.

12. OBLIGACIONESDEL CONTRATISTA 12.1. Proporcionar y mantener en faena un libro de obra según lo indicado en el punto 10.2. de estas Bases.

12.2. Colocación de un letrero en un lugar destacado de la obra, donde quede claramente establecido quienes financian el proyecto, fecha de inicia, fecha de término y el nombre del Contratista.

En caso que no se procediera a la instalación del letrero de obra, dentro de los 15 dfas corridos desde la ntrega de terreno, la Municipalidad procederá a su instalación, a costa del contratista, descontándo MIÑ;~- . te valor en el primer estado de pago. ..; ~~ C¡"'':-1.

11

BASES GENERALES ADMINISTRATIVAS

PROPUESTA PUBLICA N O.P. 12/2014 - OFICINA DE PROYECT

•

1 0 TIlO/.

M DE

'j;\

"

•

.

CONSTRUCCIONAMPLIACiÓN CESFAM .

PROPUESTAPUBLICA N" 15 O.P. 12/2014 - OFICINA OE PROYECTOS

12.3. Proporcionar al I.T.O. todos los antecedentes Y elementos que éste solicite para el buen cumplimiento de su cometido.

12.4. Dar cumplimiento a todas las leyes, reglamentos, ordenanzas y normas técnicas relativas a la construcción, el trabajo, a la previsión social, todos los cuales se entenderán plenamente conocidos por el Contratista y se entenderán que forman parte del contrato de ejecución de obra.

12.5. El contratista deberá contratar como minimo un 30% de la mano de obra, con trabajadores de la comuna, lo cual será verificado en cada estado de pago.

12.6. Tener en faena un representante debidamente acreditado que cuando las bases lo exijan; El jefe de obra deberá ser un profesional del área de la construcción, Ingeniero Civil, Arquitecto o Constructor Civil. Para esto el contratista deberá presentar los antecedentes del profesional residente.

12.7.EI Jefe de Obra debe ser aceptado por la Municipalidad como tal y estará obligado a acompañar aII.T.O. u otras comisiones municipales en las visitas de inspección.

12.8. Tramitación de permisos municipales u otros que se requieran para la ejecución y recepción del proyecto.

13. PLAZOS 13.1. Será el establecido en el formato oferta económica y plazo (Anexo 3) de estas bases, el cual no podrá ser Superior a 75 dlas corridos.

Se deja establecido que el plazo del contrato es en dlas corridos y contados desde la fecha del Acta de Entrega de Terreno. Además, la recepción provisoria deberá ser solicitada por el Contratista dentro de este plazo.

13.2. Sólo por razones de fuerza mayor o caso fortuito la Dirección de Obras Municipales podrá autorizar aumento de plazos, que el Contratista deberá solicitar dentro del plazo del contrato, con 20 dfas de antelación a su fecha de término, por escrito y en forma debidamente fundamentada. La Dirección de Obras Municipales calificará la fuerza mayor o caso fortuito sin ulterior recurso.

Causales que justifican aumento de plazo: Situación climática de emergencia (catástrofe, fuerza mayor o técnicas), acreditada por la ITa. o Aumento de obras o Obras extraordinarias o Modificación del proyecto o Problemas administrativos ajenos al contratista. o

debidamente

Ejem: disponibilidad de los espacios fisicos para ejecutar las obras por una decisión de la administración.

Causales que no justifican aumento de plazo: /

o Situación climática desfavorable por lluvia o mal tiempo, salvo que, las partidas a ejecutar no puedan ser realizadas a la intemperie según recomendaciones técnicas de los fabricantes e instaladores del producto, siempre y cuando esta condición no pueda ser resuelta a través de ementos provisorios que garanticen la calidad de los trabajos de la obra. ~ÑIc--''' Problemas de aprovisionamiento de materiales ;ff;.~ 1",,,,, Ausencia del profesional a cargo de las obras f;J UN AD -'~ Reiteración de una causal que haya dado origen a una ampliación similar .fQ!i.

/

12

BASES GENERALESAOMINISTRATIVAS

PROPUESTA PUBLICA N O.P. 12/2014 - OFICINA OE PRO • TO$ :--.:...=4':1

=

º9~ -.//':/ ..••.

•

CONSTRUCCION AMPLIACiÓN CESFAM «"OPUESTA PÚBLICA N" 15 O.P. 1212014 - OFICINA OE PROYECTOS

• •

Difícil accesibilidad al lugar donde deba desarrollarse la faena Problemas en la tramitación de los permisos correspondientes, sin la debida acreditación de

una presentación oportuna.

• Atendidas ampliaciones de obras que ya hayan motivado prorrogas contractuales 14. MODIFICACIONESDE OBRAS 14.1 AUMENTO Y DISMINUCION DE OBRAS (partidas existentes): La Municipalidad se reserva el derecho, previo informe favorable deliTO, y unidad técnica del GORE,de aumentar o disminuir las obras de la oferta, ya sea, en aumento de obras ofertadas o de obras complementarias solo si existiese una diferencia entre el monto del contrato y monto del convenio de transferencia de fondos entre el Gobierno Regional de los Rfos y la 1. Municipalidad de Máfil.

14.2 OBRAS EXTRAORDINARIAS(partidas nuevas): Se podrán considerar obras nuevas que se incorporan o agregan al proyecto para llevar a mejor término la obra contratada y cuyas caracterrsticas sean diferentes a las especifícadas o contenidas en los antecedentes que sirven de base al contrato.

También considerando el margen de la diferencia entre contrato y convenio de transferencia se podrá autorizar obras extraordinarias, cuyos precios unitarios serán analizados y autorizados por la Comisión Técnica Revisora de la Propuesta.

14.3 CAMBIO EN ESPECIFICACIONESTECNICAS: Se podrán considerar cambio en las especificaciones técnicas del proyecto para llevar a mejor término la obra contratada y cuyas caracterrsticas sean diferentes a las especificadas o contenidas en los antecedentes que sirven de base al contrato, La Municipalidad se reserva el derecho, previo informe favorable deliTO y aprobación de la unidad técnica del GORE,de modificar o mantener las especifícaciones técnicas de la propuesta.

15. DAÑOS A TERCEROS 15.1.Los daños a terceros y a bienes municipales que resulten con motivo directo o indirecto de la ejecución de las obras y/o del incumplimiento de la legislación vigente y las exigencias requeridas, serán de exclusiva responsabilidad del Contratista.

15.2. Para dar cumplimiento a la obligación anterior, el contratista deberá consultar y ejecutar los dispositivos de protección en caso de ser necesarios, sean estos, letreros indicativos, barreras, señalizaciones visuales, etc; para personas que transitan en las proximidades de la obra.

El incumplimiento por parte del contratista de esta cláusula, significara una multa diaria de acuerdo al punto 17.1 de las presentes bases, la que será descontada en forma administrativa, sin perjuicio de su responsabilidad civil.

16. PAGOS, RETENCIONESY ANTICIPOS 16.1.Los pagos por avance de obra se harán mediante "ESTADOS DE PAGO", calculados de acuerdo al porcentaje de avance fisico de la obra y a los precios indicados en el Presupuesto detallado del Contratista. Estos serán presentados en triplicado y considerarán solamente las obras ejecutadas. No se podrán presentar estados de pago por materiales depositados al pie de la obra o por fabricación de elementos prefabricados.

El estado de pago deberá tener el visto bueno de la I.T.O. El contratista deberá indicar en cada estado de pago el avance de la obra, entregando un detalle desglosado por partida, mostrando separadamente el costo directo, los gastos generales, las utilidades y elIVA. -~/>

/I~

: 1:; ::>

*

13

BASES GENERALES AOMINISTRATIVAS

PROPUESTA PUBLICA N O.P. 1212014 - OFICINA OE PRO

..;.'.

4(,. 'Ó

•

'CONSTRUCCION AMPLIACiÓN CESFAM PI'lOPUESTA PÚBLICA N" 15 O.P. 12/2014 - OFICINA DE PROYECTOS

16.2. Los estados de pagos se considerarán como anticipos o abonos, en ningún caso se estimarán como aceptación de la cantidad y calidad de la obra ejecutada por el contratista. Sin perjuicio que se procediera a los respectivos descuentos por aplicación de las multas consignadas en estas bases.

16.3. Los antecedentes necesarios para cursar los Estados de Pago son los siguientes: •

Carátula del estado de pago, formato que será proporcionado por la unidad técnica, visado

• • •

por eII.T.O. Presupuesto detallado Factura a nombre de la Municipalidad de Máfil Certificado de cumplimientos laborales y previsionales (ley subcontrataci6n, el que menciona

• •

16.4

la obra).

Contratos de los trabajadores contratados como mano de obra no calificada local.

Registros fotográficos del desarrollo de la obra, 8 fotos minimo tamaño 1OX15 en formato papel. En el primer estado de pago se deberá considerar la fotografía del letrero de obra y en el último EEPP la placa recordatorio.

RETENCIONES No se consideran retenciones.

16.5 ANTICIPOS No se consideran anticipos.

17. MULTAS. 17.1 Los atrasos por entrega o incumplimiento de lo especificado en los puntos 17.2 pagarán una multa diaria de 1 UTM. El atraso no podrá ser superior al 30% del plazo total de la ejecución de la obra, o en su defecto se procederá en la forma contemplada en el punto 18.9 de estas bases.

El atraso de una obra será la diferencia expresada en días hábiles que exista entre el término del plazo establecido en el contrato, más las ampliaciones de plazo concedidas, si las hubiese, y la fecha en que, verificada la conclusión de las obras materia del contrato, se dé curso, por la Unidad Técnica de la Obra, a la solicitud de Recepci6n Final de las mismas.

17.2 Se aplicarán multas especificadas en el punto 17.1 en las siguientes circunstancias: _ Término de la obra después de la fecha de vencimiento contractual. _ Ausencia del profesional a cargo de los trabajos, por dfa de ausencia. _ Falta letrero indicativo de la obra, por día de ausencia, después de detectada la falta. _ Malos resultados o ausencia de muestras de laboratorio, por día de ausencia, desde la fecha de detectado el incumplimiento por parte de ITO _ Falta de equipo de seguridad para los trabajadores, por día de ausencia, desde la fecha de detectado el incumplimiento por parte de ITO _ Falta del Libro de Obra por dfa de ausencia, desde detectado el incumplimiento por parte de ITO _ Incumplimiento de plazos parciales.

Además, se deberán considerar las multas establecidas en otras disposiciones de las presentes bases.

RECEPCIONDE LAS OBRAS 1contratista hará una estimación de la fecha de término de la obra y solicitará por escrito la recepció .. n la debida antelación, solicitud que deberá efectuarse dentro del plazo contractual. ...,<.?_'C. MINie;;;>, .".

14

BASES GENERALES ADMINISTRATIVAS

PROPUESTA PUBLICA N O.P. 12/2014 - OFICINA DE PROYECT

_

U ID

•

O

Ji2.£

AlFIL

'6

CONSTRUCCION AMPLIACiÓN CESFAM Pl'\OPUESTA PÚBLICA N° 15 O.P. 1212014 • OFICINA DE PROYECTOS

Terminado los trabajos, el\.T.O. Deberá verificar el fiel cumplimiento de los planos y especificaciones del contrato y comunicar a la Municipalidad la fecha en que el Contratista puso término a la obra. El informe delI.T.O lo hará a más tardar 10 dlas hábiles después de que los trabajos estén efectivamente terminados.

18.2. La Recepción Provisoria, se realizará una vez terminados los trabajos, el Contratista la solicitará por escrito al \.T.O con la debida antelación, quien en compañía de una comisión municipal, estando presente el \.T.O en calidad de informante verificarán el fiel cumplimiento de la ejecución acorde a los planos y especificaciones técnicas del contrato.

El Contratista deberá entregar antes aII.T.O los siguientes documentos: a) Certificado de la Inspección Provincial del Trabajo correspondiente, que acredite que no tiene pagos pendientes por tratos o salarios insolutos. b) Certificado del Servicio de Seguro Social y /0 Administradora de Fondos de Pensiones que acredite que las libretas de sus trabajadores están con sus imposiciones ai día y sin reclamo. c) Certificado de pago de cotizaciones de salud y previsionales, emitido por las entidades correspondientes. d) Certificado de consumo de agua potable y electricidad, rotura de pavimento, ocupación de vereda, si corresponde, del Servicio respectivo, que acredite que la obra no tiene saldo deudor.

Si durante la inspección o en la Recepción de la obra, se efectuaran observaciones a la ejecuciÓn de la misma y el Contratista se negará a acatar las órdenes dadas por escrito en el libro de obras, la Unidad Técnica a requerimiento de la Secpla podrá paralizar la obra y poner término al contrato según lo estipulada en el punto 11.9 de estas bases.

Una vez verificado por la Comisión, el cabal cumplimiento del contrato, ésta dará curso a la Recepción Provisoria y levantará un acta que será firmada por todos sus miembros y por el Contratista y/o representante. La Recepción Provisoria será condicionada a la entrega del Certificado de Recepción Definitiva de Obras (D.O.M.) (si corresponde).

18.3. La Municipalidad, sobre la base del informe del 1.10 y otros antecedentes que pudiera tener, fijará la fecha inspectiva y la comunicará al contratista. La fecha de constitución en terreno de la Comisión Técnica, no podrá exceder los 5 días hábiles, a contar de la fecha de informe deII.T.O. 18.4. La Municipalidad nombrará una Comisión la cual no será integrada por eII.T.O. y que se encargará de efectuar la Recepción Provisoria en el día y hora preestablecidos. La Comisión evaluará el fiel cumplimiento del contrato, dará curso a la Recepción Provisoria y levantará un Acta en cuadruplicado firmada por todos los miembros.

A esta reunión (visita) deben concurrir el contratista o su representante, el profesional responsable de las obras y eII.T.O. como informante.

La Comisión designará como fecha de término de las obras, la fecha que haya indicado el \.T.O. en el informe hecho a la Municipalidad.

18.5. Si de la inspección resultan observaciones en cuanto a que los trabajos no están totalmente terminados o , no cumplen con lo establecido en el proyecto, la Municipalidad establecerá un plazo, que no podrá ser . / superior al 30% del plazo del contrato y sus modificaciones, para que el Contratista ejecute a su costo . los trabajos que hubiere que hacer, entregándole un informe detallado de las observaciones.

rante el plazo otorgado, si el contratista no cumple lo observado por la Comisión, estos dlas se ~-. nsideran como atraso y por lo tanto, se aplicará la multa contemplada en el punto 17 de estas ba ~"I~INfC;;'''' n este caso la multa se cobrará, administrativamente, desde el vencimiento original del plazo. !i' "o:;.:

-'

15

BASES GENERALES ADMINISTRATIVAS

PROPUESTA PUBLICA N O.P. 12/2014 - OFICINA DE PROYECT

•

'CONSTRUCCION AMPLIACiÓN CESFAM I'ROPUESTA PÚBLICA N" 15 O.P. 12/2014 - OFICINA DE PROYECTOS

1B.7. El Acta de Recepción provisoria se confeccionará cuando no existan observaciones respecto de la ejecución del contrato.

1B.B.Si el Contratista no ejecutare los trabajos dentro del plazo y en las condiciones exigidas por la Municipalidad, ésta los efectuará a su cargo pudiendo hacer uso de los saldos pendientes y en todo caso, hará además, efectiva la garantía contemplada en el punto 19.1 a título de multa.

1B.9. La Recepción Definitiva se efectuará en la misma forma y con las mismas solemnidades de la provisional antes que haya transcurrido el plazo de garantla a petición del Contratista, según el punto 1B de las presentes bases.

Si en el punto intermedio ocurriera en la obra cualquier desperfecto derivado de los defectos de construcción, el contratista deberá repararlo a su costa.

Aprobada la Recepción Delinitiva, se procederá a la liquidación final del contrato por parte de la Unidad Técnica y cumplidas estas formalidades, se devolverá al Contratista la garantía pendiente.

Tanto la Recepción Provisoria como la Definitiva se entenderán perfeccionadas una vez se hayan dictado los decretos Alcaldicio que aprueban las actas respectivas.

19. PLAZODE GARANTIADE LA OBRA 19.1 Previa firma del contrato, el Contratista procederá a garantizar el Fiel cumplimiento del Contrato con una Boleta de Garantía Bancaria de fiel cumplimiento del contrato, a nombre del Mandante, Municipalidad de Máfil, por un 5% del monto del Contrato; además se debe especificar nombre y Rut del tomador y cuya vigencia será el plazo del Contrato, aumentado en 365 días, este plazo adicional pasara a formar parte de la garantla por correcta ejecución de la obra.

19.2 Las garantías serán remitidas a la Municipalidad de Máfil, Dirección de Obras Municipales, quien a su vez las remitirá a la Tesorería Municipal, donde quedaran en custodia hasta que se proceda a su devolución, previa presentación del acta de Recepción Definitiva Municipal conforme.

19.3 Por lo tanto, el oferente deberá responder por mal funcionamiento de las instalaciones por un año, en la eventualidad que dicho mal funcionamiento se derive de problemas de instalación o calidad de los materiales y no por el uso de los mismos. Para ello, el contratista compromete en el contrato respectivo la asistencia técnica por dicho período, con ai menos dos visitas por año para evaluación de las instalaciones o cuando se requiera su presencia por mal funcionamiento atribuible al proceso de instalación o calidad de los equipos 19.4 Desde la Recepción Provisoria de la obras, la Municipalidad podrá autorizar el usufructo de las obras.

19.5 Transcurrido el plazo de garantía se hará la Recepción Definitiva de las obra, el Contratista deberá hacer la solicitud de esta recepción antes de la fecha de término del plazo.

19.6 Hecha la Recepción Definitiva Municipal de la obra sin observaciones, las partes darán término al contrato y la Municipalidad, si no existen saldos pendientes, procederá a devolver al Contratista la Boleta de Garantla de correcta ejecución, sin perjuicio de las responsabilidades que le caben al Contratista en virtud de la legislación vigente. Código Civil, Ley General de Urbanismo y Construcción, OrdenanzaGeneral de Construcciones Y Urbanización y otras.

Sin perjuicio del plazo de responsabilidad del contratista por 5 años, a que se refiere el artículo 2.003, inciso 3° del Código Civil

*

6

BASES GENERALES ADMINISTRATIVAS

PROPUESTA PUBLICA N O.P. 12/2014. OFICINA OE PROYEC

,

'CONSTRUCCION AMPLIACiÓN CESFAM f'ilOPUESTA PÚBLICA N° 15 O.P. 1212014. OFICINA OE PROYECTOS

30._ DESíGNESE Comisión Evaluadora de la Licitación para el proyecto: "CONSTRUCCiÓN AMPLIACiÓN CESFAM, MÁFIL" a los siguientes funcionarios: Sr: Danilo Velásquez Velásquez Sr: Esteban Gutiérrez Cabrera Sr: Fernando Diaz Chamorro

Asistencia Técnica Encargado Oficina de Proyecto Constructor CiviI

Grado 12° Grado 10° Honorario

En el caso de que uno de los funcionarios no se encuentre, será reemplazado por otro profesional de la unidad formulad ora municipal.

40._ Nómbrese, Inspector Técnico de la Obra (I.T.O.) para la supervisión del proyecto: "CONSTRUCCION al Funcionario Municipal, Sr. Pedro Vargas Apablaza, Director de Obras Grado 9°.

AMPLIACiÓN CESFAM, MÁFIL"

CSM/DMSI aaa Distribución Alcaldla =Oficinade Partes _Oficina de Proyecto _Dirección de Obra Interesados

(1) (1) (1) (1) (4)

PROPUESTA PUBLICA N O.P. 1212014 - OFICINA DE P