Compte rendu d'activités en milieu professionnel

Brevet de Technicien Supérieur Bâtiment Session 2021 Lycée Général et technologique FRANTZ FANON Trinite Martinique

Jean-Pierre SILVIUS

Compte Rendu d’Activités en Milieu Professionnel

Bachy Fondaco

Opération Courbaril

~1~

Sommaire Sommaire ...........................................................................................................................................2 A - Introduction ...............................................................................................................................3 Présentation sommaire ...............................................................................................................3 B – Remerciements .........................................................................................................................4 C - Présentation de l’entreprise ..................................................................................................... 11 1. Historique ............................................................................................................................. 11 2. Implantation géographique ................................................................................................... 11 3. Domaine d’activités ............................................................................................................... 11 4. PERSONNEL PERMANENT DE L'AGENCE ................................................................................. 12 D - Présentation du chantier ......................................................................................................... 14 1. Introduction ......................................................................................................................... 14 2. Planning fondations profondes ............................................................................................. 14 3. Installation de chantier .......................................................................................................... 19 4. Modes constructifs et solutions technologiques .................................................................... 21 E - Planning personnel................................................................................................................... 24 F - Préparation de chantier............................................................................................................ 25 1. Présentation du thème .......................................................................................................... 25 2. Activités effectuées ............................................................................................................... 25 G - Installation de chantier ............................................................................................................ 40 1. Présentation du thème .......................................................................................................... 40 2. Activités effectuées ............................................................................................................... 41 H – Les pieux ................................................................................................................................. 49 1. Présentation du thème .......................................................................................................... 49 2. Activités effectuées ............................................................................................................... 49 3. La sécurité ............................................................................................................................. 58 I - Conclusion ................................................................................................................................ 60 ANNEXES .......................................................................................................................................... 61

~2~

A - Introduction

Présentation sommaire

J’ai effectué une seconde générale de création culture et design au lycée Victor Anicet à Saint-Pierre en Martinique. En cours d’année je me suis aperçu que ce n’était pas ce qui me convenait, donc je me suis dirigé vers la filière de technicien du bâtiment, assistant en architecture, qui se rapprochait beaucoup plus de ce que je voulais faire. Aussi, grâce à ma persévérance et la confiance que m’a faite le proviseur, j’ai pu intégrer, l’année suivante la classe de première spécifique a la section au lycée Frantz Fanon de la trinité.

Suite à l’obtention de mon Brevet d’étude professionnel Etudes du bâtiment, obtenu en juillet 2018 et de mon BAC professionnel Technicien d’étude du bâtiment option B, obtenu en juillet 2009 mention Bien, j’ai intégré le BTS Bâtiment qui est une continuité directe du cursus. A terme, j’envisage deux solutions : soit aller jusqu’à la licence et entrer dans le monde du travail ou continuer mes études en Master.

Mes objectifs sont de pouvoir devenir architecte. Par ailleurs, le poste de dessinateur projecteur me conviendrais parfaitement.

Pour le déroulement de mon stage, j’ai choisi l’entreprise SOLETANCHE BACHY qui est mondialement connue, pour avoir le maximum d’acquis. Ayant déjà une approche concrète du DAO et de la réalisation complète d’une maison individuelle, j’étais curieux d’apprendre ce qui ce passe réellement entre le concept croquis et le début des travaux.

~3~

B – Remerciements

Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, au succès de mon stage et qui m’ont aidé lors de la rédaction de mon rapport. Mes remerciements s’adressent tout d’abord à mon maître de stage, Monsieur Frédéric KISSLING, qui ma accueilli dans son entreprise.

Je tiens également à transmettre mes remerciements à l’équipe qui ma permis d’effectuer ce stage, dont l’intérêt a été bien au-delà de mes espérances. Leur accueille et leur esprit d’équipe tout au long de cette formation ont su me faire découvrir les vraies valeurs de ce métier. Une pensée vas aussi à Bénard LEHAIRE, Erick VALEY, Philippe VALEY Xavier COUDOUX, Claudia MONCOQ, Claudine BEAUROIX, Michel GALAGAIN et Léa LAURIER, ainsi qu’à tous ceux présents sur le chantier.

Je tiens à remercier vivement mes professeurs de lycée Madame Isabelle BIRBA pour ses cours et ses conseilles dans la préparation de chantier et Monsieur Nicolas FULPIN pour ses cours et ses conseille dans l’étude de construction. Ils ont su m’enseigner toutes les bases du bâtiment, m’accompagner être à mon écoute et m’aider quand cela était nécessaire.

Enfin, je tiens à remercier toutes les personnes qui m’ont aidé à la recherche de ce stage, et aussi conseillé, accompagné et relu lors de la rédaction de ce rapport, et particulièrement ma famille, et mes amis.

~4~

C - Présentation de l’entreprise 1. Historique La création de l'agence date de 1961 avec les sondages du barrage de VIEUX HABITANTS en Guadeloupe.

Auparavant, des travaux avaient déjà été effectués mais avec une direction basée en Métropole.

Des antennes ont rapidement été installées en Guyane (1963) et en Martinique (1962) où les premiers travaux furent les sondages de l'Hôtel LA BATELIERE et de la Centrale EDF de la Pointe des Carrières.

Puis le siège de l'agence fut déplacé en Martinique en 1981 suite à la chute de l'activité en Guadeloupe.

2. Implantation géographique Le centre principal de l’agence se trouve en MARTINIQUE, avec un dépôt de matériel au LAMENTIN. Comme suite à la fusion avec FONDACO ( le 01/01/99), l’antenne de GUADELOUPE dispose du dépôt de JARRY où se trouve également le bureau.

BACHY FONDACO est inscrite en tant que filiale de SOLETANCHE BACHY France aux RCS de FORT-DE-FRANCE (MT) et de POINTE-À-PITRE (GL).

Le secteur géographique couvert par BACHY FONDACO s’étend sur les Petites Antilles (dont les D.O.M. MARTINIQUE et GUADELOUPE) et sur la GUYANE FRANCAISE.

3. Domaine d’activités L’entreprise BACHY FONDACO est spécialisée dans les travaux liés aux technologies du sol. Avec un effectif permanent d’une trentaine de spécialistes et un important parc de matériel, elle est en mesure de couvrir une très large gamme de travaux spéciaux quelle que soit la taille ou la complexité des projets de ces clients publics et privés.

Présent au quotidien depuis plus de 50 ans sur les projets les plus discrets (sondages, reprise en sous-œuvre dans le cadre des projets de confortements parasismiques, forages d’eau, talus cloués…) comme sur les projets les plus complexes (Tour Lumina, Échangeur du Canal du Lamentin, Parking Perrinon, TCSP, Nouvelle Cour d’Appel, Extension du Centre Pénitentiaire de Ducos par les Ilots 5 et 6, Réhabilitation Urbaine de Pointe-à-Pitre, Family Plaza, Step Leblond…), BACHY FONDACO constitue le principal acteur des fondations spéciales sur la zone des Petites Antilles et de la Guyane Française.

Ses activités :  

Fondations spéciales, pieux, micropieux,

Amélioration de sol type inclusion, colonne ballastée, paroi moulée, sondages, confortement avec réalisation de paroi de soutènement (micro berlinoise, paroi clouée, terrassement).

~ 11 ~

4. Personnel permanent de l’agence

Hormis le poste du Président, du Responsable du Dépôt et du Conducteur de Travaux, les 28 autres personnes (ingénieurs, agents de maîtrise et ouvriers) sont originaires des Antilles et y sont implantés durablement.

FONCTION

ANCIENNETE

2.1.1. ENCADREMENT TECHNIQUE KISSLING Frédéric

Président

20 ans

VALEY Erick

Directeur Exploitation/Ingénieur - B3 CADRE

29 ans

COUDOUX Xavier

26 ans

GALAGAIN Michel

Responsable Antenne GL/Ingénieur - B3 CADRE Conducteur de Travaux d’agence

30 ans

LEHAIRE Bernard

Responsable Dépôt

28 ans

er

LIENAFA Rodolphe

Chef de chantier 1 échelon - ETAM

30 ans

VALEY Philippe

Chef de Chantier 1er échelon - ETAM

15 ans

Chef de chantier 2

ème

échelon - ETAM

32 ans

CARLE Thierry

Chef de chantier 2

ème

échelon - ETAM

29 ans

CYRILLE LATOURNALD Daniel

Chef de Poste - ETAM B

28 ans

PRESENT Patrick

Employé Service Matériel/Achat - ETAM

32 ans

BOUTEL Nuller

2.1.2. PERSONNEL OUVRIER ARNAUD Eddy

Grutier Foreur OQ3

CHASSAIN Vincent

Soudeur OHQ

10 ans

CRIARD Aglaire

Mécanicien OQ2

10 ans

DOL Alain

Soudeur OQ3

9 ans

ELIEN Abel Gabin

Ouvrier exécution 2 équipier grutier OP1

7 ans

ETIENNE Guy-André

Sondeur Grutier MOP

30 ans

FLAM Georges

Sondeur, Injecteur, Foreur OHQ

30 ans

FRANCOIS Guy

Ouvrier Professionnel OHQ

12 ans

JEAN-LOUIS Charles

Grutier CP1

10 ans

JEAN-MARIE Yohan

Mécanicien OQ2

JOLY Ronald

Grutier, Foreur OHQ

31 ans

LOUEMBA Alex

Sondeur CE1 Chef d’équipe

42 ans

LOUEMBA Jean-Claude

Foreur, Sondeur CE1

31 ans

SILMAR Gaëtan

Aide mécanicien OM

6 ans 5 ans

BEAUROY Claudine

Responsable Administrative et Financière CADRE Secrétaire de Direction - CADRE

32 ans

LAURIER Léa

Aide-comptable Catégorie D - ETAM B

13 ans

2.1.3. PERSONNEL ADMINISTRATIF MONCOQ-PLOCUS Claudia

~ 12 ~

8 ans

4 ans

~ 13 ~

D - Présentation du chantier 1. Introduction

Située au Robert, l’Opération Courbaril est un bâtiment appartenant à BETERBAT. Il se compose de 4 immeubles de différents niveaux : deux R+5, un R+6, un R+8 et un parking, les immeubles sont répartis en 3 lots (commerce, logements, bureau).

Pour permettre la construction ils ont du étendre le terrain sur 6 parcelles dont 3 habitées.

Les travaux ont eu du retard à cause de la pandémie et ont débuté le 7 août, la date de livraison est prévue pour 2022. (voir plan) 2. Planning fondations profondes

(Voir planning page 17)

~ 14 ~

. 127 = X

. 127 = X

521

051

571

002

. 127 = X

. 127 = X

520

050

570

001

. 127 = X

. 127 = X

. 127 = X

. 127 = X

Y=1623.175

Y=1623. 175

levé et dressé par Fond de plan topographique grisé n° de réf : 0213-31-10 photogramétri e en 2010 ( fichier Assemblage.dwg )

Contenance cadastrale=19a15ca réseau EU ( AMC) exist. à shunter 0.2 %

réseau EU ( AMC) exist. à shunter 0.36 %

Y=1623.150

Y=1623. 150

Contenance cadastrale=42a85ca

n° 1

Contenance cadastrale=24a42ca

ar te m en ta le

Y=1623. 125

Contenance cadastrale=14a30ca

Ro ut e

Dé p

Y=1623. 125

Contenance cadastrale=8a24ca

.6 00 Y=1623.100

Cont. cadast. =7a18ca

Contenance cadastrale=7a18ca

Contenance cadastrale=2a47ca

Y=1623. 100

Contenance cadastrale=11a53ca

1/200e

février 2020 .6 00

LEGENDE Station

Contenance cadastrale=2a93ca

Y=1623. 075

Regard Avaloir Bouche à clé Plaque PTT

Poteau EDF B.T + PTT +Lampadaire

Cont. cad.=1a27ca

Clôture Cont. cad.=27ca

Limite de propriété

ryéidP r auod E eu ) A1° nel at ne d met r apéd et u R o R(

Application des limites cadastrales nota : les limites de propriété ne seront définitives qu'après bornage contraditoire

. 127 = X

. 127 = X

570

001

521

051

571

002

. 127 = X

. 127 = X

. 127 = X

. 127 = X

PLAN TOPOGRAPHIQUE & tronçon Réseau EU existant

Y=1623. 050

OPERATION COURBARIL - LOT 01 FONDATIONS PROFONDES N°

Nom de la tâche

Durée

Début

Fin Octobre Nov Sep 20 21 Sep 20 28 Sep 20 05 Oct 20 12 Oct 20 19 Oct 20 26 Oct 20 0 M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L

1 2 3 4 5

Fondations pronfondes

6

Pieux Hors emprise zone de Démolition ‐ ZONE A ‐ 72 18 jours pieux

Mer 16/09/20

Ven 09/10/20

7

Mise à disposition plateforme zoneB (Démolition)

0 jour?

Jeu 08/10/20

Jeu 08/10/20

8

Implantation des pieux Zone B

1 jour?

Jeu 08/10/20

Jeu 08/10/20

9

Réalisation des pieux de la zone B 25 u

9 jours?

Lun 12/10/20

Jeu 22/10/20

08/10

10 11

Option Début démolition Maison à partir du 15/10/20

12

Démolition

3 jours

Jeu 15/10/20

Lun 19/10/20

13

Remblai

3 jours

Mar 20/10/20

Jeu 22/10/20

14

Recolement et essai

1 jour?

Ven 23/10/20

Ven 23/10/20

15

implantation des pieux zone B

2 jours

Lun 26/10/20

Mar 27/10/20

16

Immobilisation Atelier pieux

12 jours

Lun 12/10/20

Mar 27/10/20

Projet : Opération COURBARIL Date : Jeu 17/09/20

IMMO

Tâche

Tâche inactive

Report récapitulatif manuel

Jalons externes

Fractionnement

Jalon inactif

Récapitulatif manuel

Échéance

Jalon

Récapitulatif inactif

Début uniquement

Avancement

Récapitulative

Tâche manuelle

Fin uniquement

Progression manuelle

Récapitulatif du projet

Durée uniquement

Tâches externes

Page 1

OPERATION COURBARIL - LOT 01 FONDATIONS PROFONDES N°

Nom de la tâche

Durée

Début

Fin Octobre Nov Sep 20 21 Sep 20 28 Sep 20 05 Oct 20 12 Oct 20 19 Oct 20 26 Oct 20 0 M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L

Période d'immoblisation de l'atelier de fondations profondes

Projet : Opération COURBARIL Date : Jeu 17/09/20

Tâche

Tâche inactive

Report récapitulatif manuel

Jalons externes

Fractionnement

Jalon inactif

Récapitulatif manuel

Échéance

Jalon

Récapitulatif inactif

Début uniquement

Avancement

Récapitulative

Tâche manuelle

Fin uniquement

Progression manuelle

Récapitulatif du projet

Durée uniquement

Tâches externes

Page 2

3. Installation de chantier

Sur ce plan sont représentés certains éléments du P.I.C qui seront détaillés ultérieurement.

Ainsi que les autres plans.

~ 19 ~

4. Modes constructifs et solutions technologiques

Apres avoir effectué l’étude du sol, il a été décidé de réaliser les fondations en pieux forées avec tarière creuse.    

Pieux Type 820 A Pieux Type 820 B Pieux Type 920 A Pieux Type 920 B

(Voir fiche étude sondage préssiométrique)

Principe de réalisation :

Les pieux font partie du domaine des fondations profondes ou fondations spéciales.

Par conséquent, ils sont utilisés lorsque le terrain ne peut pas supporter les contraintes dues à la masse du bâtiment ou de l’ouvrage.

On peut aussi réaliser des pieux (ou des micropieux) pour renforcer des fondations existantes.

En fonction des besoins, de la nature du terrain où des moyens disponibles, on peut réaliser des pieux en béton, acier, bois ou mixte.

~ 21 ~

E - Planning personnel 3 semaines au bureau

.Inventaire stock de protection covid .Elaboration du dossier sécurité .Elaboration de divers documents relatifs à la préparation du chantier .Etude géotechnique sur site .Prise de contact avec un huissier de justice

1 semaine installation de chantier

.Installation de la base de vie (cantonnement, fosse, points d'eau) .Installation et montage des engins .Achats de produits de bureau, d'hygiene pour sanitaires, douche

2 semaines sur chantier FORAGE DES PIEUX

~ 24 ~

F - Préparation de chantier 1. Présentation du thème

Comme son nom l'indique, cette période sert à préparer et anticiper la réalisation des ouvrages. On entend par là l'ordonnancement et l'organisation de l'intervention des corps d'état en corrélation avec les missions des bureaux d'étude et de la maîtrise d'œuvre.

2. Activités effectuées - Covid L’ors de mes 3 premières semaines j’ai effectué plusieurs de tâche pour la préparation de chantier, dont une qui est devenue indispensable ces derniers mois, il s’agit des mesures de protection contre la Covid.

En effet j’ai été chargé de faire l’inventaire complet du stock des mesures de protections mise à disposition par l’entreprise pour le personnel du bureau, des différents chantiers, ainsi que pour le personnel de l’atelier.

Carton d’équipement

Masques chirurgicaux

Gels hydro-alcooliques

~ 25 ~

Pour donner suite à un tableau récapitulatif des différents équipements et leurs nombres.

INVENTAIRE STOCK PROTECTION COVID 19 Le: 17 Aout 2020

Equipement 1. Flacon Gel Hydro Gel Hydro Sans Paraben/Parfum citron vert 1L Alcool gel/Gel Hydro 70% 500ml Alcool gel/Gel Hydro 70% 100ml 2. FFP2-KN95 Masque FFP2 SHUANGQI 50 pcs Masque KN95 Model FM80 25 pcs Masque Non médical GB 2626-2006 10 pcs House Plastique masque individuel 3. Masque chirurg Masque médic HSD 50 pcs Masque ikon Mask 3 plis non médical 50 pcs

Effectifs 192 2 25 165 1292 50 225 30 987 4650 1000 3650

Cela nous permettait d’en suivre l’utilisation pour d’éventuelles remises à niveau du stock.

~ 26 ~

- dossier sécurité

Le dossier de sécurité contient une analyse comparative des risques et une étude spécifique des dangers qui fondent les dispositions définies dans les documents servant de support à l'exploitation.

Il contient une multitude de documents, comme les fiches d’enregistrement du personnel du chantier, les fiches de présence, la fiche du responsable QSE (Qualité-Sécurité-Environnement) et l’un des documents les plus importants le PPSPS. (Plan particulier de sécurité et de protection de la santé).

Le PPSPS est un document décrivant les dispositions en matière de sécurité et de conditions de travail mises en place pour protéger les salariés des entreprises intervenant sur un chantier.

Pour ce chantier il fallait compter approximativement 300 pages, que j’ai pu faire grâce à Powerforms, qui est la plateforme collaborative de toute la compagnie que ce soit Bachy ou Soletanche.

J’apprécie ce site car il est connecté à tous les appareils, que ce soit depuis notre ordinateur ou notre smartphone.

- suivi de consommation de gazole Il également été demandé de réaliser avec Powerforms un formulaire de suivi de consommation de gazole sur chantier, car le personnel de l’agence se plaignait d’abus et donc de ne pas pouvoir suivre correctement la consommation des engins de chantier.

(Voir formulaire)

~ 27 ~

SUIVI CONSO GAZOIL

SUIVI CONSOMATION GAZOIL Nom du chantier

Chef de chantier

Adresse

Noms et numéros des machines Type de cuve (Capacité) Commande Gazoil

Quantité de gazoil commander Date de livraison

Quantité de gazoil livré Quantité de gazoil desservi dans les machines

SILVIUS Jean-Pierre

15/09/2020 14:33

- plan d’installation de chantier Un plan d'installation de chantier (P.I.C.) est établi à partir d'un plan masse et définit les matériels « fixes » nécessaires à la réalisation des ouvrages et les cantonnements pour accueillir le personnel du chantier. Sur ce plan on y retrouve le chantier en lui même et la topographie du terrain, les flux de circulation, l’armoire EDF, les réseaux divers tels que les eaux usées, le téléphone, l’électricité. On y retrouve aussi les zones de tries des déchets, les zones de stockages de matériaux et matériels et la position des divers postes (postes de levage, poste de ferraillage, poste de bétonnage…).

Pour ce chantier les plans d’installation ont été réalisés sur Autocad.

On retrouve :   

Le plan d’installation de la base de vie Le plan du terrain pour les zones de remblai et déblai Le plan de profils du terrain

Et pour les VRD on retrouve :    

Le plan de voirie Le plan des eaux usées Le plan des eaux pluviales Le plan de la protection incendie

~ 29 ~

AM 132

AM 134

AM 121

AM 131

AM 120

AM 125

AM 133

CANAL

DE

LA

AM 119

MANSARDE

cheminement piéton

re f

ec

to

ire

Entrer et sortie de camion

C 419 3 .2

n° 1

1

point d'eau gel portail

ut e

Dé pa rte

m

A

en

.S

m

ure

ta le

t:

M. LISIMA Abdon Erick

Ro

BAT. A2

BAT.B A

BAT. A1

A

.S

m

t: ure

3.2

1

.S

m

t: ure

3 .2

1

. 12 7= X

. 12 7= X

. 12 7= X

AM 120

AM 119

002

571

051

521

1.91

1.14

1.70

1.60

2.03

2.08

. 20

570

Y=1623.175

MANSARDE

LA

DE

CANAL

AM 121

. 12 7= X

AM 125

001

050

AM 133

. 12 7= X

. 12 7= X

520

. 12 7= X

. 12 7= X

Y=1623. 175

AM 131

AM 132

AM 134

NI V . F I NI : 2.90 NGM NI V . F I NI : 2.97 NGM

Y=1623. 150

Y=1623.150

1.68

1.67

1.84

2.20

2.39

2.10 2.02

C 419

A .S

m

r te me nta le

ur

et:

M. LISIMA Abdon Erick

n° 1

3.2 1

2.22

pa

2.50

Y=1623.125

Dé

2.55

Y=1623. 125

ut

e

2.49

Ro

BAT. A2

2.54

2.25

BAT.B

2.25

A

.S

m

ur

et:

1 3.2

2.25

BAT. A1

Y=1623. 100

. 12 7= X

. 12 7= X

520

050

.S

m

ur

e t:

1 3.2

22

A

Y=1623.100

Y=1623.

Y=1623.075

075

1/200e

Y=1623.

Y=1623.050

050

. 12 7= X

. 12 7= X

. 12 7= X

. 12 7= X

. 12 7= X

. 12 7= X

570

001

521

051

571

002

TERRASSEMENTS GENERAUX

février 2020

.50 .50 .20 .60 .20 .60

Profil n°: 3

1/75e

PROFILS

.20

levé et dressé par Fond de plan topographique grisé n° de réf : 0213-31-10 photogramétrie en 2010 ( fichier ) g lage.dw Assemb

N IV . FINI: 2.90 N GM N IV . FINI: 2.97 N GM

2.41

2.85 2.35

2.82 2.80

2.82 2.80

2.85

2.80

2.76

3.00

3.50

2.98 3.00

3.03

caniveau g ro up e froid

3.50 3.00

5%

1.

38

2.81

3.53

e

3.62 3.70

Ro ut

1.

20

5.

00

Dé pa r te

m

A .S

1.

m ur et

20

3.50

en tal en °1

7.

53

5.

BAT. A2

:3 .21

3.16

01

2.81

BAT. A2

3.46

3.50

BAT.B .S

:3 et ur m

.21

.

1.42 20

A

6 24.

3.28 3.48

3.50

BAT. A1

3.20 3.48 3.50

3.28

2.81

3.20

A .S

1 .2 :3 et ur m

3.18

22

A .S

5 .4 :3 et ur m 3.08 3.06 2.92

2.87

3.50

coupe A-A

BATIMENT

3.55 int. BAT. fini

parkings

trottoir bas

trottoir haut

3.53 2%

limite parcellaire

A.S mur +3.10 NGM const.

A.S berge variable de +2.30 NGM à +1.80 NGM

B.A GNT 0/315

substitution

B.A. berge bétonnée existante

0/315 0/100 polyane géotextile

coupe de principe sur voirie / parking

MANSARDE

LA

DE

.20

CANAL

N IV . FIN I: 2.90 NGM N IV . FIN I: 2.97 NGM

Ø200

%5. 0

Ø200

00 2

Ø

Ro ut e

Dé p

ar te m

en

A.

S

m

ta le

ur

et:

M. LISIMA Abdon Erick

n° 1

3.2 1

C 419

Ø

20 0

BAT. A2

00 2

BAT.B Ø .S

m

ur

et:

1 3.2

Ø

20 0

A

20 0

20 0

Ø

Ø 002

BAT. A1

e t:

1 3.2

Ø

S A.

Ø 002

1/200e

22

Ø

20 0

ur m

février 2020

rejet EU prévu Ø 200

LEGENDE

RESEAUX EAUX USEES / EAUX VANNES & EAUX USEES GRASSES

MANSARDE

LA

DE

CANAL

FE: 1.80

FE: 1.30 .20

FE: 1.80

N IV . FIN I: 2.90 NGM

Ø

31 5

Ø 315

Ø 315

N IV . FIN I: 2.97 NGM

v ida nge ca niv eau groupe fr oid

T: 3.50 FE: 3.10 ht: .40

Ø

Ø 315

T: 3.50 FE: 2.70 ht: 0.80

T: 3.46 FE: 2.70 ht: 0.76

T: 3.50 FE: 3.10 ht: .40

T: 3.40 FE: 2.80 ht: 0.60

n° 1 en

T: 3.46 FE: 2.53 ht: 0.93

ar te m

T: 3.46 FE: 2.41 ht: 1.05

Dé p

T: 3.46 FE: 2.28 ht: 1.18

S

m

ta le

ur

M. LISIMA Abdon Erick

et :3 .21

T: 3.40 FE: 2.40 ht: 1.00

A.

Ø 315

Ø 315

Ø 315

Ro ut e

C 419

31 5

T: 3.40 FE: 2.28 ht: 1.12

BAT. A2

51 3

T: 2.77 FE: 1.67 ht: 1.10

T: 3.50 FE: 2.90 ht: 0.60 T: 3.50 FE: 2.87 ht: 0.63

Ø

BAT.B A

51 3

.S

m

ur

: et

1 3.2

Ø

BAT. A1

T: 3.50 FE: 2.70 ht: 0.80

T: 2.85 FE: 2.07 ht:0.78

1%

T: 3.50 1 FE: 2.87 : 3.2 t ht: 0.63 re

A.

S

LEGENDE

u m

E.P REGARD Ø 800 TAMPON FONTE

T: 2.85 FE: 2.25 ht: 0.60

REGARD Ø 800 A GRILLE REGARD Ø 800 A GRILLE PMR

22

REGARD TAMPON FONTE 40 x 40 REGARD À GRILLE 50 x 50 REGARD À GRILLE 50 x 50 PMR

1/200e

caniveau technique groupe froid

T: 3.50 FE: 2.87 ht: 0.63

février 2020 vidange vers réseau EP

RESEAUX EAUX PLUVIALES

AM 132

AM 134

AM 121

AM 131

AM 133

DE

LA

AM 119

MANSARDE

.20

CANAL

AM 120

AM 125

S .S N IV . FIN I: 2.90 NGM

C 13

C 15

C 29

N IV . FIN I: 2.97 NGM

Ro ut e

Dé p

ar te m

en

A.

S

m

ta le

ur

M. LISIMA Abdon Erick

n° 1

et :3 .21

C 419

BAT. A2

OZANAM BUREAUX + TOITURE SANITAIRES + PETITS COMM. GRD COMMERCE 01 GRD COMMERCE 15 GRD COMMERCE 07 GRD COMMERCE 21 GRD COMMERCE 13 GRD COMMERCE 29 RIA LOCAL POUBELLES

BAT.B A

.S

m

ur

: et

Limite prestation après Coffrets (SME) :

1 3.2

Poteaux d'incendie hors prestation

BAT. A1

S

ur m

et

1 .2 :3

22

A.

LEGENDE PEHD / PN 16 bars Robinet - vanne

1/200e

RESEAU A.E.P (protection incendie)

février 2020

- huissier de justice

C’est l’une des tâches que j’ai le plus apprécié.Par mes propres moyens, il m’a été demandé de trouver et de contacter un huissier de justice. Cela a été une expérience très enrichissante pour moi, car je trouve que se mettre à la recherche d’une société et la contacter par mail ou téléphone au nom de l’entreprise d’accueil me mettais vraiment dans cette optique de recherche d’un collaborateur sur le marché. Je me suis senti comme un employé à part entière de Bachy.

Je suis donc entré en contact avec Monsieur Denis Henry Bertin, entrepreneur individuel actif depuis 4 ans, domicilié à Fort-de-France, spécialisé dans le secteur des activités juridiques. Son effectif est compris entre 3 et 5 salariés.

Je lui ai demandé un constat des lieux pour les travaux de l’Opération Courbaril (Voirie, habitation proche, signalisation proche, etc..). Ce dernier est très important avant le début du chantier, il permet d’avoir une vue globale sur l’état des biens aux alentours du site. Pour bien notifier l’état des lieux existant de la voie publique et des terrains limitrophes au début des travaux pour prévenir de tous litiges administratifs et/ou de voisinage durant la durée des travaux et même après.

Extrait de la conversion mail

~ 37 ~

- Nous avons convenu d’un rendez-vous pour une visite sur terrain pour établir le constat.

Extrait du constat

~ 38 ~

- Quelques jours après j’ai reçu le procès verbal du constat avec une note à mon attention.

Extrait du procès verbal

~ 39 ~

G - Installation de chantier 1. Présentation du thème

L’installation de chantier est un ensemble de dispositifs provisoires nécessaires au fonctionnement d'un chantier pendant les travaux (clôture, grues, réseaux, circulations, aires de stockage et de préfabrication, centrale à béton, silo à mortier, cantonnements, etc.).

Rôle de l’installation de chantier - Organiser le déroulement du chantier • à étudier lors de la préparation au bureau des méthodes, • prévoir les différentes phases de réalisation en déplaçant le moins possible les hommes, les matériels, les matériaux (y compris lors du repliement du chantier), • faciliter la cohabitation et le dialogue entre les différents corps d’états, • utiliser au mieux possible l’espace disponible notamment en chantier urbain

- Ordonner le chantier • gain de temps : diminue les temps unitaires (T.U.), • évite les pertes (matériaux) et double emplois (matériels), • améliore la sécurité : humaine + matériel (clôture + gardiennage + alarme), • améliore la qualité (réussir du premier coup au moindre coût), • « vitrine » pour la maîtrise d’œuvre et les entreprises

- Positionner les éléments • humains : rendez-vous, accident, • matériels : livraison, déplacements, • réseaux : fuites, pannes, raccordements utilisation de grillages avertisseurs et tubes de couleurs normalisées

Ma formation au sein du BTS Bâtiment m’a beaucoup aidé pour cette partie.

~ 40 ~

2. Activités effectuées

- Installation de la base de vie Une base vie de chantier est la construction temporaire d’un bâtiment dédié à loger les intervenants sur un chantier de construction ou de maintenance. Sur ce chantier nous retrouverons ainsi une partie cantonnement et une partie bureau encadrement Apres avoir coulé la dalle du réfectoire, nous avons installé la base vie comme précisé sur le P.I.C, les modulaires ont été acheminé et installés à l’aide d’un camion grue.

Modulaire Bimini location

Douches

Vestiaires

Bureau

Extrait du P.I.C

~ 41 ~

Les douches et les vestiaires ont été placé proche l’une de l’autre pour faciliter l’évacuation des eaux usées, par les biais d’une fosse.

Tuyau arrivé d’eau

Nous avons donc creusé son emplacement avec le tractopelle.

Par rapport à l’emplacement de la fosse nous avons rencontré quelques soucis tels que : - pouvoir amener le tractopelle sur zone.

- décharger la fosse car elle passait au-dessus de la base vie et par manque de place le camion ne pouvait se rapprocher.

Le tuyau pour la distribution de l’eau était selon moi la chose la plus contraignante à installer : - par rapport au site, la base vie est éloignée de l’entrée du chantier - la maison qui n’avait pas encore été démolie nous obligeais à compter 20 mètres de tuyaux supplémentaire pour la contourner - nous avions beaucoup de point à raccorder à l’alimentation

Nous avons estimé un total d’environ 200 mètres de tuyaux.

~ 42 ~

Les différents équipements de la base de vie

Lors de la conception de la base vie nous l’avons équipé de différents dispositifs :

Le point d’eau à utiliser à l’arrivée sur le chantier et à chaque occasion

Gel hydro-alcoolique Savon désinfectant Poubelle (il y en avait une spécialement pour les masques).

.

Robinet

Gros savon

~ 43 ~

Balai cantonnier

A proximité du robinet ce dispositif à été mis en place pour pouvoir y nettoyer ses chaussures.

Panneau d’affichage et de prévention

Ce panneau était utilisé pour l’affichage des mesures de prévention et de protection contre tous types de dangers pouvant avoir lieux sur un chantier.

Mais aussi sur les mesures de protection contre le virus.

~ 44 ~

Il m’a aussi été confié d’effectuer des achats dans différentes sociétés telles que : Bureau Vallée pour les équipements administratifs du chantier, Adisco Corestel pour les équipements sanitaire, pour les vestiaires ou le personnels, Comptoir médical pour tout ce qui concernait les soins d’urgence et Bâtir pour les matériaux et matériels de chantier.

Désinfectant sol/air Nettoyant

Rouleau sopalin

Drap de survie

Trousse de secours pour chantier

~ 45 ~

- le réfectoire Vestiaire

Le réfectoire était le lieu de restauration, il était aussi le seul lieu ou on était autorisé à téléphoner ou à fumer (présence de deux personnes maximum), mais c’était également là où on effectuait les réunions entre les différents corps d’état ou les membres de l’équipe, en début de chaque journée.

~ 46 ~

- les engins Pour ce chantier nous avions à notre disposition deux engins le MAIT M90 HR et le MAIT 300-570

MAIT 300-570 CFA

HR 300 - 570 est un système de forage pour pieux de fondation de diamètre important.

C'est une machine parfaite pour les clients qui demandent une grande puissance et une grande précision, pour enfoncer des pieux de diamètres importants à des profondeurs élevées sur des terrains durs ou avec des techniques particulières. La foreuse est disponible en deux versions: l'identification de chaque version est donnée par la différence du système de poussée qui bouge la tête de rotation.

VERSIONS: Version CP: version standard avec cylindre de poussée Version THD: avec treuil de poussée Version CFA : à hélice continue Pour ce chantier nous possédions la version CFA La machine HR 300 - 570 est facilement et rapidement transformable en version à hélice continue (CFA). La version standard permet d'atteindre une profondeur très élevée (32 mètres). Avec un diamètre très important de 1200 mm maximum.

~ 47 ~

MAIT M90 HR

La grue M90 HD est une grue hydraulique sur chenilles avec flèche en treillis pour tous les types d'applications. La grue est idéale dans les chantiers de construction en raison de sa base de chenilles.

Une utilisation typique pour les travaux de fondation est l'abaissement des cages de renfort, des tubes trémies.

Différentes configurations de longueur de flèche en treillis sont disponibles pour chaque grue M90 HD. Le poids en ordre de marche change en fonction de la configuration de la machine

Sa principale fonction sur le chantier était de soulever les pieux et les abaisser dans les forages.

~ 48 ~

H – Les pieux 1. Présentation du thème Les pieux à tarière creuse sont réalisés par pénétration d’une tarière continue à tige creuse dans le sol jusqu’à une profondeur calculée. La tarière est ensuite extraite pour retirer le sol foré. Durant l’extraction de la tarière, le béton, ou le coulis, est pompé et injecté à faible pression par l’âme de la tarière. La cage d’armature est ensuite placée dans le béton frais, ce qui permet au pieu de résister à la plupart des charges structurelles.

2. Activités effectuées

- la réception

La livraison des cages de pieux se faisait par camion chaque jours ou à intervalles de deux jours et par nombres de 7 pieux par camions, sois 14 cages en moyennes par livraison, pour les pieux courants séparés en deux parties et 8 pieux pour les plus longs séparés en 3 cages. Nos deux fournisseurs étaient S.T.A.B. SAS et S.I.A Société Industrielle d'Armatures ce sont les principales société de métallurgie pour la conception d’armature pour béton et autres.

Les pieux étaient déchargés et l’aide de la grue M90 HD et déposés dans l’air de stockage pour être contrôlés.

~ 49 ~

- le contrôle Après avoir validé la livraison, il faut vérifier que les pieux soient conformes à ce qui est prescrit.

Pour cela on dispose de 3 choses :   

La liste des pieux avec leur diamètre en fonction de leurs catégories.

Un formulaire pour chaque catégorie de pieu.

La fiche de contrôle propre à chaque pieu.

Fiche de contrôle Sur ce document on devait obligatoirement renseigner :

. Le numéro du pieu . Le type de cage . Diamètre extérieur de la cage . Le nombre, le diamètre et la longueur des filants . Le nombre, le diamètre des barres de renfort . L’écartement entre les cerces . La longueur de recouvrement . Le nombre de centreurs . Le niveau d’arase des armatures .voir fiche de contrôle en annexe Extrait du formulaire des pieux

Extrait de la liste des pieux

~ 50 ~

- la soudure Une fois la vérification terminée, les cages correspondantes étaient alignées et jointes pour ne former qu’un seul et même pieu et permettre au soudeur de faire le nécessaire.

~ 51 ~

- Forage en mise en place du pieu

Vient l’étape la plus importante et la plus cruciale celle du forage du sol, une fois la tarière fixée sur l’engin et que les contrôles ont été réalisé on peut placer la foreuse sur le point désigné par le géomètre et commencer à forer

Tarière creuse

Pieds de stabilisation

Pendant l’opération le conducteur de l’engin dois remplir l’emploi du temps à chaque heure en spécifiant le temps :       

de l’entretien de production d’attente du béton si éventuellement il y a eu une panne et préciser sa cause d’arrêt de lavage du repas

Et également remplir les observations faites pendant la journée toujours en spécifiant le numéro du pieu ou des pieux correspondants.

Voir emploi du temps en annexe

~ 52 ~

Une fois avoir atteint la profondeur définie on commence à couler le béton en remontant la tarière, et c’est là qu’intervient la console de la machine.

Elle nous aide à contrôler le couple de la tarière et la pression du béton.

Couple

Pression poussée

Vitesse de déplacement

Vitesse de déplacement

Surconsommation

Pression béton

~ 53 ~



Une fois la tarière remontée nous obtenons ceci



Ensuite nous chargeons la grue avec le pieu

~ 54 ~





Et nous commençons à le placer en contrôlant sa vitesse de descente, son axe, et les centreurs

Et on finit par contrôler son arase

~ 55 ~

Suite au forage, la machine nous sort un (registre des scores) ou figure :

.le temps total du forage et du bétonnage ainsi que sa profondeur, .on y retrouve également le volume du béton qui a été coulée .et les 4 graphiques de la console machine

Voir registre des scores en page suivante

~ 56 ~

I - Conclusion

Pour conclure, ce stage m’a apporté énormément de connaissance et il était en parfaite adéquation avec mes connaissances acquises durant mes deux années de BTS sur la préparation de chantier. J’ai pu réellement voir, connaître et apprendre ce qui se passe avant le début d’un chantier. Toutes les phases de préparation parfois très oppressantes pour les corps d’état. Néanmoins, mise à part quelques contretemps, je me suis parfaitement épanoui et intégrer dans ce stage, au travers du quel j’ai énormément apprit et dont je suis parfaitement satisfaits, tant au niveau de l’entreprise, des tâches réalisées et du personnel.

J’ai pu d découvrir une autre vision du chantier, mais ma préférence demeure le bureau d’étude.

~ 60 ~

ANNEXES

~ 61 ~

Soletanche Bachy est un groupe composé de petites entreprises majoritairement européennes. Il est également en collaboration avec SIXENSE, NUVIA, FREYSSINET, TERRE ARMEE, MENARD Qui sont des marques repartie dans le monde, spécialisées dans les plus grands domaines du BTP, travaillant tous directement pour le groupe Soletanche Freyssinet.

Soletanche Freyssinet étant elle-même une filiale de Vinci Construction, Acteur mondial du BTP.

~ 62 ~

Un groupe, 4 activités et 7 marques...

Soletanche Freyssinet est le leader mondial dans les métiers du sol, des structures et du nucléaire.

Soletanche Freyssinet réunit un ensemble d’expertises et de marques sans équivalent dans l’univers de la construction et de l’ingénierie. Soletanche Bachy, Menard, Terre Armée, Freyssinet, Nuvia et Sixense mettent leur excellence technique au service de la performance et de la durabilité des ouvrages.

Le groupe accompagne le développement de ses marques en leur donnant les moyens d’étendre leur réseau partout dans le monde et d’enrichir leur portfolio de technologies.

Implantation

86 pays d’implantation 111 pays d’exploitation 100 nationalités

Avec un chiffre d’affaires de 3,271 milliards d’euros, le groupe Soletanche Freyssinet a réalisé en 2018 une progression de 4.8% par rapport au chiffre en 2017. Cette croissance est portée par le dynamisme de leur activité en Asie, en Australie, en France, et en Amérique du Nord, et par la croissance externe, grâce à l’apport de la société ConeTec, RobCar et Concreet.

~ 63 ~

Avec un chiffre d’affaires en 2019 de plus de 1 587 M€ et un effectif de 9 700 collaborateurs, Soletanche Bachy développe des solutions géotechniques innovantes et performantes pour les fondations profondes, le soutènement, le confortement, l’étanchement et l’amélioration de sol. Le groupe intervient aussi bien en tant qu’entreprise générale, que comme sous-traitant spécialiste pour la conception, construction, réhabilitation et mise en service de tout type de structure : ports, barrage, parkings, métros, tunnels, énergie, bâtiments.

Parmi les 4 000 projets réalisés en 2018, certains ont été particulièrement marquants. C’est le cas des lots T2A et T3A de la ligne 15 du grand Paris Express et les barrages de Subansiri en Inde, et d’Intuango en Colombie

Grands Paris Express, Ligne 15 Sud Plus de

10Km de tunnels

Soletanche Bachy participe à la construction de sept gares, de plus de 10km de tunnels et de nombreux puits dans des zones très urbanisées et exiguës sur trois lots de la ligne 15 Sud. Les équipes mettent notamment en œuvre des parois moulées profondes, avec des joints waterstop descendus à 74m.

Joints Waterstop

~ 64 ~

Avec un chiffre d’affaires de 415 M€ en 2019 et un effectif de 1 500 collaborateurs, Menard développe des solutions de fondation basées sur les technologies d’amélioration et de renforcement des sols. Les traitements mis en œuvre permettent l’économie des fondations profondes traditionnellement utilisées pour porter les ouvrages de surface. Le groupe intervient sur l’ensemble du cycle de vie d’une infrastructure en proposant son expertise en reconnaissance et dépollution des sols au travers de ses marques CONETEC et REMEA.

Reconnaissances des sols sur un barrage de retenue au chili

Essais de pénétration jusqu'à

100 m de profondeur

Les équipes de ConeTec ont mené un chantier de reconnaissance géotechnique sur le site d’un grand barrage de résidus miniers, au Chili. L’objectif de ce chantier de reconnaissance des sols est de surveiller les stabilités du barrage. Le but était de délivrer en toute sécurité des informations géotechniques de qualité.

~ 65 ~

A l’origine de la technique du sol renforcé, le Groupe Terre Armée avec un chiffre d’affaires en 2019 de plus de 212 M€ et un effectifs de 970 collaborateurs, dispose d’une expérience inégalée dans le domaine des remblais renforcés et de l’interaction sol-structure. Ses techniques trouvent des applications dans des domaines aussi variés que les routes et autoroutes, le rail, l’industrie, l’environnement ou le génie civil de l’eau.

Los Angeles Stadium

35 000 m² de murs en Terre Armées

Aux Etats-Unis, Terre armée, participe à la construction du Los Angeles stadium, l’un des plus grands stades du monde. L’entreprise fournit et installe plus de 35 000 m² de murs en terre armée, qui serviront de structure circulaire interne à l’édifice et assureront une résistance aux risques sismiques. Avec son design épuré et son toit transparent, cette enceinte futuriste est la construction phare du projet Hollywood Park, qui proposera également un centre commercial, un parc, des logements et une salle de spectacle.

Principe Terre armée

~ 66 ~

Un spécialiste du nucléaire et des environnements très réglementés Avec un chiffre d’affaire en 2019 de plus de 336 M€ et un effectif de 2 400 collaborateurs, Nuvia est un partenaire de l’industrie du nucléaire qui propose des solutions innovantes en termes d’ingénieries, services et produits destiné aux installations industrielles et environnements sensibles. Ses prestations vont de la construction, la gestion des déchets et le prolongement de la durée de vie, à l’exploitation des équipements, tout en garantissant un niveau d’excellence et maîtrise des exigences de sécurité et sureté.

ITER Royaume Uni

80% de réduction des couts estimés du système de détritiation

Nuvia a procédé à une revue de la conception des systèmes proposés de détritiation du complexe Tokamak et de la cellule chaude sur le site d’ITER. L’objectif était de réduire de 80% les coûts estimés du systèmes et de vérifier sa conformité avec la réglementation.

ITER est un réacteur de recherche à fusion nucléaire

~ 67 ~

Avec un chiffre d’affaires en 2019 de plus de 84 M€ et un effectifs de 700 collaborateurs, Sixense est une entreprise internationale aux expertises techniques et digitales, partenaire de la construction et de l’industrie. Sixense propose des solutions digitales autour de la connaissance des sols, de l’environnement et des ouvrages. L’objectif est permettre à ses clients de surveiller, diagnostiquer, et modéliser pour mieux analyser, comprendre et optimiser la gestion du patrimoine dans son environnement.

Projet Full BIM, France

1 interface unique pour piloter la gestion du patrimoine autoroutier

Full BIM a pour but de renforcer la capacité de VINCI Autoroutes à piloter la gestion du patrimoine, dans une seul interface optimisé et collaborative. Le projet vise à assurer la continuité de l’information sur le cycle de vie de l’infrastructure depuis la construction jusqu’à l’exploitation, à faciliter le dialogue entre les acteurs et à améliorer le pilotage de gestion du patrimoine. Full BIM comprend (maquette 3D, gestion du patrimoine, maintenance et système d’information géographique) et assure la mise en place d’une plate-forme centrale d’agrégation des données et d’hypervision.

~ 68 ~

La référence mondiale de la construction et de la réparation des structures Précontraintes, méthodes de construction, structures câblées, équipements d’ouvrages, renforcement structurel, réparation des bétons, protection des armatures, protection parasismique et maintenance spécialisée sont ces principaux domaines d’interventions. Freyssinet avec son chiffre d’affaires en 2019 de plus de 732 M€ et un effectif de 7 900 collaborateurs, met ses spécialités au service de deux activités : la construction et la réparation.

Leurs projets les plus marquants ont été le contrat de la toiture du stade de las Vegas, la construction et la réparation de viaducs au Royaume-Uni et en Turquie et la précontrainte de la centrale nucléaire de Rooppur au Bangladesh.

Pont de l’Atlantique, Panama

530 m de travée centrale

Situé à 3 km au nord des écluses de Gatún, près de la ville de Colon, le pont de l’Atlantique est le pont à haubans avec la travée centrale la plus longue du monde pour un ouvrage en béton. Pour ce projet de grande envergure, Freyssinet a réalisé l’installation des haubans de l’ouvrage d’approche et de l’ouvrage principal, la fourniture des matériaux et la supervision complète de l’installation.

~ 69 ~

Utile aux hommes et attentifs à la planète A la fois investisseur, constructeur et opérateur de bâtiments et d’infrastructure, présent dans une centaine de pays, VINCI est un acteur majeur de la transformation des villes et des territoires Mobilité, énergie, environnement, en mobilisant leur 211 000 collaborateurs leur ambition est d’être, par leurs réalisations et leurs façons de faire, utiles aux hommes et attentifs à la planète.

Vinci Construction regroupe cinq divisions (Vinci Construction France, Vinci Construction International Network, Division des Grands Projets, Soletanche Freyssinet et Entrepose) et compte plus de 700 sociétés consolidées qui enregistrent en 2018 un chiffre d’affaires de 14,2 milliards d'euros (48% généré hors de France) sur plus de 30 000 chantiers. Vinci Construction a réalisé plusieurs ouvrages notoires comme la fondation d'entreprise Louis Vuitton, la canopée des Halles, la LGV Sud Europe Atlantique, l'autoroute A86, le Stade de France, l'enceinte de confinement de Tchernobyl etc.

~ 70 ~

PORTE WC GP

PORTE WC GP

2441

EPS420

PORTE WC GP

PORTE WC GP

6211

Ouvrages:

BIMINI LOCATION 12, Zac Les Coteaux - 97228 Sainte Luce MARTINIQUE F.W.I Tel : 0596 68 70 30 - Fax : 0596 68 15 17 www.bimini.fr

Sanitaire 2 wc, 2 douches, 15m² EP 41 mm

Numéro de plan:

Plan:

Maître d'Ouvrage :

Date:

001

Esquisse

FISER

03/01/2020

N° Affaire:

Dessinateur: Olivier TREBEAU

Page: 1/1

6000

TGBT PC

2480

GRILLE DE PROTECTION

CLIM 12000 BTU

COMPRESSEUR CLIM

PC

EPS420

PC

PC

EPS420

GRILLE DE PROTECTION

Ouvrages:

BIMINI LOCATION 12, Zac Les Coteaux - 97228 Sainte Luce MARTINIQUE F.W.I Tel : 0596 68 70 30 - Fax : 0596 68 15 17 www.bimini.fr

Module mzb 15m² EP 41 mm

Numéro de plan:

Plan:

Maître d'Ouvrage :

001

Esquisse

SIL'H2O

Date: 07/01/2020

N° Affaire:

Dessinateur: Olivier TREBEAU

Page: 1/1

2441 6211

Ouvrages:

BIMINI LOCATION 12, Zac Les Coteaux - 97228 Sainte Luce MARTINIQUE F.W.I Tel : 0596 68 70 30 - Fax : 0596 68 15 17 www.bimini.fr

Vestiaires, 15m² EP 41 mm

Numéro de plan:

Plan:

Maître d'Ouvrage :

Date:

001

Esquisse

FISER

03/01/2020

N° Affaire:

Dessinateur: Olivier TREBEAU

Page: 1/1

51 52 53 54 55 56 43 44 45 46 47 48 35 36 16 17 37 38 27 28 29 23 24 25 26 30 31 22 21 19 32 33 34 13 20 1 12 6 39 40 41 42 3 4

820B 820B 820A 820A 820B 820B 820B 920B 820B 820A 820A 920A 920A 820B 820A 820B 920A 820B 820A 920B 920A 820B 820B 820B 920B 820B 820B 820B 920A 920A 920A 920A 920A 920A 920A 920A 920B 920B 920A 920A 920A 920B 920B 920B

Ref plan

N PIEU

Type cage

Ferraillage

PLA02 PLA02 PLA01 PLA01 PLA02 PLA02 PLA02 PLA04 PLA02 PLA01 PLA01 PLA03 PLA03 PLA02 PLA01 PLA02 PLA03 PLA02 PLA01 PLA04 PLA03 PLA02 PLA02 PLA02 PLA04 PLA02 PLA02 PLA02 PLA03 PLA03 PLA03 PLA03 PLA03 PLA03 PLA03 PLA03 PLA04 PLA04 PLA03 PLA03 PLA03 PLA04 PLA04 PLA04

Ls m 1,35 1,35 1,45 1,45 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,45 1,45 1,45 1,45 1,35 1,45 1,35 1,45 1,35 1,45 1,35 1,45 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,35 1,35 1,45 1,45 1,45 1,35 1,35 1,35

L1 m 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0

L2 m 8,5 8,5 12,0 8,8 8,5 10,0 8,5 11,2 12,0 8,8 12,0 12,0 12,0 10,5 12,0 8,5 12,0 8,5 8,8 11,2 12,0 8,5 8,5 8,5 11,2 8,5 8,5 8,5 12,0 12,0 12,0 11,5 12,0 12,0 12,0 12,0 11,2 11,2 11,6 12,0 12,0 11,2 11,2 12,0

L3 m

3,5

4,0 9,2 5,2 4,0 2,2

2,2

5,7 7,2 5,7 3,2 3,2 7,0 8,3

6,6 6,3

5,8

Poids

kg 1378 1378 2246 1888 1378 1436 1378 1732 1513 1888 2273 3076 2803 1455 2273 1378 2599 1378 1888 1732 2599 1378 1378 1378 1732 1378 1378 1378 2837 2939 2837 2429 2667 2667 2925 3020 1732 1732 2435 2898 2878 1732 1732 2033

14 9 5 18 49

920B 920B 920A 920A 920B

PLA04 PLA04 PLA03 PLA03 PLA04

1,35 1,35 1,45 1,45 1,35

12,0 12,0 12,0 12,0 12,0

12,0 11,2 12,0 12,0 12,0

5,8

7,8 5,4

2033 1732 2463 2980 2014

MAÎTRE D'OUVRAGE

SCCV LE COURBARIL C°/° Immeuble BETERBAT Angle des Rues du Stade et Victor Lamon - 97232 LE LAMENTIN Tél. : 05.96.65.09.29 / Fax : 05.96.65.40.26

Opération « COURBARIL » Logements, Commerces & Bureaux

61 Logements L.L.S. ARCHITECTE

BET STRUCTURES

ARTECH. Avenue de l'Anse Madame, 97 233 - SCHOELCHER Tèl: 0596 61 60 32

IB CONSULT Lot 1 carrière ERNOULT, rue des Brisants Pointre des Nègres 97 200 - FORT de FRANCE Tèl: 0596 61 44 44

Boite à eau +31.07 N.G.M. 1.22

1.22

Charles DUVILLE Monésie Beola 97 228 - SAINTE-LUCE. Tél. : 0696 07 12 39

50.11

MODIFICATIONS ARCHITECTE

23

40

40

1.73

+26.64 b

+30.19 N.G.M.

Echelle : 1/50

Date : 14 Janvier 2020

BET VRD

DCE

COUPE AA

15 74

30

32

DATE

OBSERVATIONS

INDICE

MS2

2.52

R+8

95

Descente EP

2.57

2.75

GC1

97

1.42

18

1.32

+23.89 b

+27.44 N.G.M.

1.33

1.34

1.34

1.33

LOGEMENT

A

02/01/20 Adaptation aux modifications diverses

30

20

Habillage "VIROC" - faux poutre Tourelle de desenfumage

MS2

2.52 1.42

18

+24.69 N.G.M.

R+7

95

Descente EP

2.57

2.75

GC1

97

1.31

+21.14 b

1.33

1.34

1.44

1.43

LOGEMENT

8.00

Couvertine aluminium

+24.85 N.G.M.

Désenfumage

1.22

30

78

20

Habillage "VIROC" - faux poutre

R+6

1.50

95

Descente EP

EP

49

2.52

2.57

2.75

GC1

97

3.05 2.50

1.42

18

1.31

+18.39 b

+21.94 N.G.M.

1.33

1.34

1.45

1.44

LOGEMENT

20

+23.92 N.G.M. 1.80

MS2

BUREAUX

30

Traitement des revêtements interieures Bureaux à la charge des preneurs

20

Habillage "VIROC" - faux poutre

1.00

MS2

26

R+5

49

95

Descente EP

20

2.52

2.57

2.75

GC1

97

Le Cabinet treter

1.50

1.42

18

1.31

+15.64 b

+19.19 N.G.M.

1.33

1.34

1.45

1.44

LOGEMENT

+20.67 N.G.M.

3.05

30

2.50

20

Habillage "VIROC" - faux poutre MS2

BUREAUX

2.52

2.57

2.75

GC1

R+4

+17.42 N.G.M.

20

LOGEMENT

1.00

1.33

1.34

1.45

1.44

Traitement des revêtements interieures Bureaux à la charge des preneurs

49

Descente EP

26

95

97

1.42

18

1.31

+12.89 b

+16.44 N.G.M.

30

1.50

20

Habillage "VIROC" - faux poutre 3.05

MS2

R+3 +14.17 N.G.M.

20

Descente EP

BUREAUX

Traitement des revêtements interieures Bureaux à la charge des preneurs 1.00

GC1

2.50

2.52

2.57

2.75

LOGEMENT

26

95

97

1.40 49

50

18

1.31

+10.14 b

+13.69 N.G.M.

1.33

1.34

1.45

1.44

Axe déplacé 20cm cote rue

1.50

3.05

3.25

R+2

2.50

2.17

1.33

2.50 H1

BUREAUX

Traitement des revêtements interieures Bureaux à la charge des preneurs 1.00

96

95

+10.92 N.G.M.

20

38

23

15

Descente EP

2.55

2.73

LOGEMENT

97

1.11

1.22

+7.41 b

+10.96 N.G.M.

Evacuation EP

pente 2%

1.34

1.43

Axe déplacé 20cm cote rue

30

20

Boite à eau

Habillage "VIROC" - faux poutre MS2

1.42

Compresseurs climatisation RDC et R+1

26

2.06

5 50

50 40

50

Coffre

55

Plenum

2.70 Diffuseur Clim

56

Coffre

Plenum Diffuseur Clim

Coffre

Coffre

Coupe de principe lieu de descente EP à déterminer Diffuseur Clim

Coffre

Diffuseur Clim

Coffre

Diffuseur Clim

Diffuseur Clim

Coffre

79

14

1.65

3.49

3.49

3.70

3.73

2.95

3.26

1.00

Commerce 01

Commerce 01 +7.20 N.G.M.

23

5

1.98

+3.71 b

+7.23 N.G.M.

TOILET M.

1.00

Commerce 01

TOILET M.

1.65

Commerce 0x

L.T.

61

40

Coffre

1.65

23 30

65

40

Coffre

2.70 Diffuseur Clim

55

Coffre

Plenum

Coffre Diffuseur Clim

Diffuseur Clim

Diffuseur Clim

Coffre

Diffuseur Clim

Diffuseur Clim

Coffre

55 3.50

3.73

3.73

2.25 -0.05 b

L.T.

+3.50 N.G.M.

Commerce 01

TOILET M.

Commerce 01

Commerce 01

TOILET M.

Commerce 0x

+3.50 N.G.M.

82

+2.63 N.G.M.

CIRCULATION PUBLIQUE

Route Départementale n°1

ENTREE DEPUIS PARKING

2.58

1.70

5.96

5.26

1.90

3.20

1.20

6.63

6.87

2.57

3.28

C1

C2

C3

C4

C5

C6

A

B

C

D

E

F

G

2.00

Axe déplacé 20cm cote rue

Trottoir bas

Axe déplacé 20cm cote rue

Route Départementale n°1

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE LA MARTINIQUE COMMUNE DU ROBERT

1600x841

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE LA MARTINIQUE COMMUNE DU ROBERT MAÎTRE D'OUVRAGE

SCCV LE COURBARIL C°/° Immeuble BETERBAT Angle des Rues du Stade et Victor Lamon - 97232 LE LAMENTIN Tél. : 05.96.65.09.29 / Fax : 05.96.65.40.26

Opération « COURBARIL » Logements, Commerces & Bureaux

31 P.S.L.A. et 31 L.L.S. ARCHITECTE

BET STRUCTURES

ARTECH. Avenue de l'Anse Madame, 97 233 - SCHOELCHER Tèl: 0596 61 60 32

IB CONSULT Lot 1 carrière ERNOULT, rue des Brisants Pointre des Nègres 97 200 - FORT de FRANCE Tèl: 0596 61 44 44

COUPE DD, EE & FF Date : 14 Janvier 2020

Echelle : 1/50

BET VRD Charles DUVILLE Monésie Beola 97 228 - SAINTE-LUCE. Tél. : 0696 07 12 39

DCE

50.13

MODIFICATIONS ARCHITECTE DATE

OBSERVATIONS

02/01/20 Adaptation aux modifications diverses

COUPE DD

COUPE EE

COUPE FF

Tourelle de desenfumage

Tourelle de desenfumage

+25.19 N.G.M.

+23.96 N.G.M.

+20.41 b

50

30

50

30

20

1.22

1.21 +20.41 b

20

+20.41 b

20

+23.96 N.G.M.

1.21

1.21

1.21

+24.90 N.G.M.

DALLES 60X60

1.50 10

2.50

3.25

3.05

3.00

BUREAUX

+17.16 b

+17.16 b

50

50

30

20

+20.71 N.G.M.

50

30

R+5

1.05

R+5

+17.16 b

20

+20.71 N.G.M.

BUREAUX

20

R+5

2.55

BUREAUX

Traitement des revêtements interieures bureaux à la charge des preneurs

2.50

3.00

2.75

3.05

Traitement des revêtements interieures bureaux à la charge des preneurs

BUREAUX

3.25

Principe de brise soleil suivant carnet de détail

DALLES 60X60

1.50 3.00 2.50

2.55

3.25

1.05 +17.46 N.G.M.

+13.91 b

50

30

50

30

20

+13.91 b

20

+13.91 b

20

+17.46 N.G.M.

3.05

1.50

R+4

R+4

BUREAUX

8

R+4

BUREAUX

1.00

2.50

3.00

2.75

3.05

Traitement des revêtements interieures bureaux à la charge des preneurs

29.9

Traitement des revêtements interieures bureaux à la charge des preneurs

BUREAUX

3.25

Principe de brise soleil suivant carnet de détail

DALLES 60X60

1.50 2.50

3.00 2.55

BUREAUX

BUREAUX

+10.66 b

+14.21 N.G.M.

+10.66 b

50

30

50

30

20

+10.66 b

20

+14.21 N.G.M.

R+3

1.05

R+3

20

R+3

3.25

3.05

Traitement des revêtements interieures bureaux à la charge des preneurs

16.53

2.50

3.00

2.75

3.05

Traitement des revêtements interieures bureaux à la charge des preneurs

BUREAUX

3.25

Principe de brise soleil suivant carnet de détail

DALLES 60X60

Principe de brise soleil suivant carnet de détail 1.50 2.50

3.00

BUREAUX 1.05

+7.41 b

80

COMMERCES 10

2.34

3.45

3.73

COMMERCES

2.70

COMMERCES

Traitement des revêtements interieures commerces à la charge des preneurs

3.50

3.73

Traitement des revêtements interieures commerces à la charge des preneurs

Principe de brise soleil suivant carnet de détail

80

23 27 23

27

Diffuseur Clim

3.45 3.23

COMMERCES

+7.41 b

+10.96 N.G.M.

DALLES 60X60

3.50

Diffuseur Clim

R+2

80

Diffuseur Clim

75 Coffre

COMMERCES

COMMERCES

EPA 30m 2.65

3.45

3.73

25

1.65

COMMERCES

Traitement des revêtements interieures commerces à la charge des preneurs

Conduit de desenfumage

3.50

Local SSI

3.23

Traitement des revêtements interieures commerces à la charge des preneurs

5.00

RDC

1.00

1.67

COMMERCES

6.13 3.45 3.23

5.18 3.50

5.00

3.73

1.82

80

27

23

27 DALLES 60X60

5.50

15.00°

Diffuseur Clim

+3.68 b

+7.23 N.G.M.

6.59

36

+3.68 b

3.48

+3.68 b 23

+7.23 N.G.M.

R+1

R+1 23 27 23

R+1

.0 0°

3.25

3.05

2.55

2.50

3.00

R+2

+7.41 b

BUREAUX

23

+10.96 N.G.M.

Traitement des revêtements interieures bureaux à la charge des preneurs

23

R+2

2.75

3.05

Traitement des revêtements interieures bureaux à la charge des preneurs

BUREAUX

3.25

Gaine air neuf

-0.05 b

+3.50 N.G.M.

20

-0.05 b

20

+3.50 N.G.M.

-0.05 b

Voie echelle 6.87 1.02

Ca

7.99

3.69

1.91

6.87

1.34

1.02

Cb

Cc

Cd

Ce

Ca

7.99

3.69

1.91

1.34

Cb

Cc

Cd

Cf

INDICE

A

4.49

0 50

4.86

1

3.95

2

3.13

3

3.66

4

4.67

5

6.81

7.27

6

90

BATIMENT A1

Af

6.85

Ag

26

2.39

Ah JD1 Ba

4.20

Bb 98.18 102.16

6.84

Bc

6.90

Bd

7.36

Be

JD2

Bf

6.99

Bg

6.74

Bh

4.10

4.25

Bi

FACADE SUD/EST

21

22 2.58

BATIMENT A2

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE LA MARTINIQUE COMMUNE DU ROBERT MAÎTRE D'OUVRAGE

SCCV LE COURBARIL C°/° Immeuble BETERBAT Angle des Rues du Stade et Victor Lamon - 97232 LE LAMENTIN Tél. : 05.96.65.09.29 / Fax : 05.96.65.40.26

Opération « COURBARIL » Logements, Commerces & Bureaux

61 Logements L.L.S. ARCHITECTE

BET STRUCTURES

ARTECH. Avenue de l'Anse Madame, 97 233 - SCHOELCHER Tèl: 0596 61 60 32

IB CONSULT Lot 1 carrière ERNOULT, rue des Brisants Pointre des Nègres 97 200 - FORT de FRANCE Tèl: 0596 61 44 44

FACADES SUD/EST & NORD Date : 14 Janvier 2020

Echelle : 1/100

BET VRD Charles DUVILLE Monésie Beola 97 228 - SAINTE-LUCE. Tél. : 0696 07 12 39

DCE

100.03

MODIFICATIONS ARCHITECTE OBSERVATIONS

DATE

02/01/20 Adaptation des façades aux modifications diverses

29/01/2020

BATIMENT B

A

MISE A JOUR :

FACADE NORD

BATIMENT A2

INDICE

- ENCOFFREMENT CF 3H - PRINCIPE STRUCTUREL BATIMENT B - MODIFICATIONS MENUISERIES BATIMENT A, RDC & R+1

B

7.36

Bh

6.90

Bg

6.84

Bf Be JD2

2.58

4.20

Bd

2.39

Bc

Bb

26

2.60

BaJD1 Ah

4.68

2.00

Ce

Cd

BATIMENT A2

5.33

6.85

Cb

Cc

98.18 102.16

4.15

Ca

3.66

5

3.13

4

3.95

3

4.86

4.49

2

1

0 90

BATIMENT B

50

BATIMENT A1 FACADE NORD/OUEST (Logements)

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE LA MARTINIQUE COMMUNE DU ROBERT MAÎTRE D'OUVRAGE

SCCV LE COURBARIL C°/° Immeuble BETERBAT Angle des Rues du Stade et Victor Lamon - 97232 LE LAMENTIN Tél. : 05.96.65.09.29 / Fax : 05.96.65.40.26

Opération « COURBARIL » Logements, Commerces & Bureaux

61 Logements L.L.S. ARCHITECTE

BET STRUCTURES

ARTECH. Avenue de l'Anse Madame, 97 233 - SCHOELCHER Tèl: 0596 61 60 32

IB CONSULT Lot 1 carrière ERNOULT, rue des Brisants Pointre des Nègres 97 200 - FORT de FRANCE Tèl: 0596 61 44 44

FACADES NO & SO Date : 14 Janvier 2020

Echelle : 1/100

BET VRD Charles DUVILLE Monésie Beola 97 228 - SAINTE-LUCE. Tél. : 0696 07 12 39

DCE

100.09

MODIFICATIONS ARCHITECTE

BATIMENT B

JD3

5.27

5.96

1.70

2.58

2.00

DATE

02/01/20 Adaptation des façades aux modifications diverses

BATIMENT A1 29/01/2020

FACADE SUD/OUEST

OBSERVATIONS

INDICE

G

3.10

F

26

E

3.24

D

6.63

C

C2

C1

6.63

C3

3.05

4.11

B

Bi

6.99

C6 A

21

6.74

C5

22

4.10

C4

4.25

- ENCOFFREMENT CF 3H - PRINCIPE STRUCTUREL BATIMENT B - MODIFICATIONS MENUISERIES BATIMENT A, RDC & R+1

A B

PROCES-VERBAL DE CONSTAT Maître Henri DENIS-BERTIN Huissier de justice

7 chemin de la Houssaye Route de Didier 97200 FORT-DE-FRANCE

Tél : 0596 70 50 13 Fax : 0596 60 51 19 contact@huissier-martinique.fr

PROCES-VERBAL DE CONSTAT Le sept septembre deux mille vingt Nous, société par actions simplifiée unipersonnelle DENIS-BERTIN, titulaire d'un office d'huissier de justice sis 7 chemin de la Houssaye à FORT-DE-FRANCE (97200), représentée par le soussigné Maître Henri DENIS dit DENISBERTIN, huissier de justice associé A LA DEMANDE DE : La société SOLETANCHE BACHY ANTILLES GUYANE (BACHY FONDACO CARAIBES), société par actions simplifiée ayant son siège social 43 route de Clairière à FORT-DE-FRANCE (97200) immatriculée au registre du commerce et des sociétés de FORT-DE-FRANCE sous le numéro B 513 272 823, représentée par son président en exercice domicilié ès-qualité audit siège.

Laquelle m’expose : Qu’elle est en charge de la réalisation des fondations d’un ensemble immobilier comprenant des commerce, des bureaux et des logements sur un terrain sis rue du Courbaril au ROBERT (97231) représentant les parcelles figurant au cadastre de ladite commune sous les numéros C762, C853, C1042, C562, C852 et C1043.

Que préalablement à la réalisation de ces travaux, elle souhaite réserver la preuve de l’état de la voirie et des habitations aux alentours.

Que, pour cela, elle a tout intérêt à faire dresser procès-verbal de constat, et me requiert dès lors à cet effet.

Déférant à cette réquisition, je me suis rendu ce jour rue du Courbaril au ROBERT (97231) où, en présence de Messieurs Eric VALEY et Jean-Pierre SILVIUS représentant la société requérante, j’ai procédé aux constatations suivantes : Il est précisé que les prises de vue réalisées sur la parcelle C1040 l’ont été avec l’accord de la personne présente sur place, employée du commerce de produits agricoles se trouvant au rez-de-chaussée, qui m’a déclaré que le propriétaire était informé de notre venue et avait lui-même donné son accord.

Sur la limite de séparation entre les parcelles objet du chantier et la parcelle C1040 sont édifiés : - sur les dix premiers mètres (environ) depuis la rue : une barrière en béton ; - sur les 25 mètres suivants (environ) : un mur en parpaings ; - sur les 30 derniers mètres (environ) : un grillage reposant sur des poteaux métalliques.

Sur la limite de séparation entre les parcelles objet du chantier et les parcelles C421, C419 et C761, se trouve un grillage reposant sur des poteaux en bois.

-1-

La barrière en béton se trouve dans un état dégradé.

-2-

-3-

La barrière présente plusieurs éclats laissant apparaître les fers de son armature.

Côté parcelle C1040, Le muret situé sous la barrière comprend deux fissures sur toute sa hauteur : - une relativement fine ;

-4-

-

une plus épaisse au centre, avec éclats de béton.

Entre la rue et le mur la prolongeant, la barrière forme un arrondi visible sur la parcelle C1040.

La barrière s’est en effet écartée du revêtement du parking de la parcelle C1040, et ce jusqu’à vingt centimètres au centre de la barrière, au point où se trouve la fissure décrite supra.

Cet écartement semble être lié à un affaissement de la barrière vers le terrain objet du chantier.

-5-

Le mur en parpaings se trouve dans un état dégradé avec de nombreux trous et éclats.

-6-

-7-

Sa semelle est visible sur une grande partie.

-8-

Le mur n’est pas d’aplomb.

L’extrémité nord du mur est endommagée : une partie du béton s’est retirée laissant apparaître le fer d’armature.

-9-

Le grillage prolongeant le mur est endommagé.

Il présente de nombreux trous au niveau du sol.

Un poteau métallique est endommagé.

- 10 -

Sur la parcelle C1040, est édifiée une maison en béton en R+2.

Cette maison se trouve dans un état globalement moyen avec de la peinture écaillée en façade.

- 11 -

Au rez-de-chaussée, sur le côté droit de la porte métallique, à environ deux mètres du sol, se trouve une fissure d’environ 1,50 mètres de long.

Le portail d’accès à la parcelle C1040 est en mauvais état.

- 12 -

Le poteau sur lequel il repose, se trouvant au bord de la rue est endommagé.

Il présente des éclats de béton au niveau de sa tête et de son pied.

Une fissure est présente sur toute la hauteur entre ce poteau et le mur en béton situé au bord de la rue.

Des éclats sont également présents au niveau de l’interstice situé entre le poteau et le mur.

- 13 -

Une deuxième fissure est présente en haut à droite sur le mur.

Le long du terrain objet du chantier, le trottoir est revêtu de béton.

Ce béton présente un aspect ancien avec de nombreux éclats et fissures.

Au niveau de la limite de séparation entre les parcelles C1041 et C1043, le trottoir présente de multiples éclats et fissures.

- 14 -

Deux fissures sont présentes sur toute la largeur du trottoir au niveau du rond-point.

Au niveau des deux plaques en fonte, des petits éclats sont présents dans le béton du trottoir.

Au même niveau, le muret en béton est endommagé avec d’importants éclats et fissures.

- 15 -

Le panneau « cédez le passage » est endommagé : son support est enfoncé.

Entre le panneau « cédez le passage » et le regard en fonte rond, le revêtement du trottoir présente un trou d’environ un mètre de diamètre, dans lequel l’herbe s’est développée.

Au même niveau, le muret en béton est endommagé avec une fissure sur toute sa hauteur.

- 16 -

A ce niveau, le revêtement de la chaussée (en enrobé) se trouve dans une état correct.

Au niveau du regard en fonte de forme ronde, le revêtement en béton du trottoir est endommagé avec des éclats et des fissures.

Plus loin, le béton du trottoir présente des éclats, laissant apparaître les fers de son armature.

- 17 -

Le revêtement en béton se trouve ensuite fortement endommagé avec des fissures et des éclats sur toute la largeur du trottoir et sur environ deux mètres de long.

D’autres fissures et éclats sont présents sur le trottoir.

Les margelles présentent quelques éclats.

- 18 -

Plus loin, le revêtement du trottoir se trouve dans un état dégradé avec fissures et éclats, sur environ trois mètres de long.

- 19 -

En continuant vers la ravine de Mansarde Catalogne, une partie du trottoir n’est pas revêtue de béton, sur environ deux mètres de long.

Le poteau électrique en béton est endommagé, notamment sur son arête où se trouvent des éclats laissant apparaître les fers de son armature.

- 20 -

Au niveau de la plaque en fonte, le caniveau présente des éclats dans le béton.

En continuant vers la ravine, le trottoir présente encore quelques fissures sur toute sa largeur.

- 21 -

Les margelles sont endommagées avec quelques éclats.

- 22 -

Au niveau de l’accès au chantier, notamment au niveau de la plaque en fonte, le revêtement du trottoir est endommagé avec de nombreuses fissures et éclats.

Le caniveau est également endommagé avec des éclats dans le béton.

Entre cette plaque et le pont de la ravine, le revêtement du trottoir se trouve également dans un état dégradé avec de nombreux éclats et fissures.

- 23 -

Entre le terrain objet de la construction et le stade, la chaussée se trouve dans un état correct avec néanmoins quelques craquelures.

Une maison est toujours présente sur la parcelle C562.

- 24 -

N’ayant plus rien à constater, je me suis retiré à 09h40 et ai dressé le présent procès-verbal de constat pour servir et valoir ce que de droit.

Maître Henri DENIS dit DENIS-BERTIN

Le présent acte contient vingt-cinq pages.

Coût de l’acte Emolument art R444-3 Frais de déplacement Total HT TVA Total TTC

400.00 17.48 417.48 35.49 452.97

- 25 -