Bulletin de la Chambre de la Construction | 02 2024

02//2024 Bulletin de la Chambre de la Construction Hainaut / Liège / Luxembourg / Namur - Brabant wallon

3 mois gratuits sur votre Omnium*, ça vous branche ?

OMNIUM

3 MOIS GRATUITS *

Calculez votre prime sur

federale.be/3moisgratuitspro * Réduction valable la 1ière année du contrat souscrit durant l’action, directement intégrée dans le calcul de la prime et recalculée au prorata si couverture de moins d’un an. Infos et conditions sur federale.be/3moisgratuitspro. Fédérale Assurance – E.R : Tom De Troch - Rue de l’Etuve 12 – 1000 Bruxelles - www.federale.be. Société Coopérative d’Assurance contre les Accidents, l’Incendie, la Responsabilité Civile et les Risques Divers SC. Compte financier : BIC : BBRUBEBB IBAN : BE31 3100 0723 3155 - RPM Bruxelles TVA BE 0403.257.506.

SOMMAIREE I Février 2024 SOMMAIR

Bulletin de la Chambre de la Construction Périodique mensuel

Magazine 2 Mieux construire ensemble en 2024 3 Conditions météorologiques glaciales - Travailler par temps froid ?

4 Journée Chantiers Ouverts 2024 : inscrivez-vous gratuitement…

BATIBOUW : du samedi 17 au dimanche 25 février 2024 à Brussels Expo

Actualités juridiques & sociales Embuild Hainaut Bd A. Delvaux, 15/4-2 - 7000 Mons Embuild Liège Chambre de la Construction de Liège Galerie de la Sauvenière, 5 - 4000 Liège chambre.liege@ccl.be Embuild Luxembourg Rue Fleurie, 2 - 6800 Libramont-Chevigny Embuild Namur - Brabant Wallon Avenue Prince de Liège, 91/13 - 5100 Jambes Rue des Croix du Feu, 5 - 1420 Braine-l’Alleud Embuild Wallonie Avenue des Arts, 20 -1000 Bruxelles

5 Fédérale Assurance vous conseille : les drones au service de la construction... et de la sécurité…

Mémo dates 6 Nouvelle application de communication de chômage temporaire intempéries 7 Réduction des charges pour les travaux en équipe : salaire minimum 2024 Obligation pour les entreprises de 50 travailleurs ou plus de désigner une personne de confiance 9 SPF Economie actualise sa page sur le financement des PME Travaux pris en compte pour l’octroi des primes Attention aux faux e-mails contenant le message : "Amende fédérale"

Indices - Intempéries 11 Indices 12 Intempéries de novembre et décembre

Espace formations 14 Profitez des formations en régime hivernal dans le secteur de la Construction !

15 Formez-vous tout au long de l'année avec Formation Construction.

ACTUALITÉS RÉGIONALES Editeur responsable : Paul-Philippe Hick Galerie de la Sauvenière, 5 - 4000 Liège Tél.: 04/232.42.70 - Fax : 04/222.39.54 Rédactrice en chef : Myriam Djelil Conception graphique & mise en page : Embuild Liège - Chambre de la Construction de Liège Images d'illustration : freepik.com - Pixabay.com - Adobe Stock

Embuild Liège - Chambre de la Construction de Liège ne peut être tenue responsable du contenu des pages communiqué par les différentes Chambres.

Hainaut

16 17 18 19

Bienvenue aux nouveaux affiliés / Espace formation Recommandation pour les vacances annuelles 2024 Nos affiliés mis à l'honneur Agenda / Entreprise à remettre

Liège 20 GAMMA PLAN : Gérard Apruzzese passe le flambeau après 60 ans de carrière 21 Save the date 11.04.24 : Afterwork d'Embuild - Chambre de la Construction de Liège Bienvenue aux nouveaux membres Invitation à la Winter Party des Perle 22 Section Huy-Waremme-Hannut d'Embuild / Chambre de la Construction de Liège : messe en l'honneur de la Sainte-Barbe 23 Agenda 24 Vos dates de formation en févriers et en mars Luxembourg

25 Bienvenue aux nouveaux affiliés 26 Le guide 2024 "la construction en province du Luxembourg est sorti 27 Soirée d'information le 5 février Namur - Brabant wallon

29 Conférence CertIBEau : volet Assainissement le 15/02/24 dès 18h à Nil-Saint-Vincent 30 Participez au cycle de formations marchés publics 31 Retour sur notre Cocktail du Nouvel An 2024 32 Formations : 10% de réduction pour nos membres 35 A vos agendas : les dates à retenir ce premier semestre Location de salle

MAGAZINE

Mieux construire ensemble en 2024

2023 n’était pas une bonne année pour la construction, avec une baisse globale de l’activité de 0,3 %. Le secteur qui a le plus souffert est la construction de logements. Principalement en raison de l'augmentation des prix des matériaux et du triplement des taux hypothécaires, cette importante branche de la construction a reculé de 7,1 %. En outre, Embuild s’attend encore à une nouvelle baisse de la construction résidentielle en 2024 (de 5,3 %). En 2023, la rénovation de logements a connu un coup dur : la croissance passe de 4,6 % en 2022 à 1 % en 2023, et augmentera légèrement à 1,6 % cette année.

La situation n'est pas rose non plus dans la construction non résidentielle, avec une baisse de 2,8 % en 2023, bien qu'il y ait une chance de légère reprise (+1,6 %) en 2024. Soutenue, entre autres, par les plans de relance, la rénovation non résidentielle s’est plutôt bien comportée avec une croissance de 2,7 % l’année dernière, mais connaîtra une nouvelle baisse en 2024 (-1,8 %), les plans de relance générant alors moins de travaux. Notons cependant un point positif en 2023 : les travaux d’infrastructure enregistraient une croissance de 4,9 %. Et ce secteur se portera encore très bien en 2024 (+3,9 %). Et ce, surtout grâce aux élections locales, car dès 2025, les travaux d'infrastructure devraient baisser (-0,8 %).

Le regard tourné vers l’avenir, plein d’entrain. Voici notre devise pour cette nouvelle année. Une année importante, avec des élections à tous les niveaux de pouvoir. Nous mettons tout en œuvre pour créer un climat favorable pour le secteur de la construction et de l’installation.

Embuild, la fédération de la construction, présente ses cinq mémoranda ambitieux et son ensemble de propositions pour les élections du 9 juin 2024 : en effet, la construction constitue un levier pour relever les grands défis sociétaux auxquels nous sommes confrontés. À cette fin, le secteur de la construction et de l'installation met en avant quatre priorités générales : des logements accessibles et durables, plus d’investissements publics, des emplois attractifs dans la construction et une construction tournée vers la technologie.

2 BULLETIN DE LA CHAMBRE DE LA CONSTRUCTION I Février 2024

Embuild est totalement consciente du rôle sociétal crucial que joue le secteur de la construction et de l’installation dans la transition climatique, dans la construction et la rénovation de nos infrastructures, dans la création d’emplois attrayants et dans la prospérité. C’est pourquoi Embuild a élaboré cinq mémoranda, un pour chaque niveau de pouvoir (européen, fédéral, flamand, wallon et bruxellois), afin de présenter les solutions de la construction pour assurer un avenir durable.

Sur notre site sur les élections www.mieuxconstruireensemble.be, vous pouvez trouverez tous les mémoranda, toutes nos propositions et bien plus.

Consultez nos objectifs sur le Site web consacré aux élections Enfin, notre ForumConstruction annuel se placera totalement sous le signe des élections du 9 juin 2024. Il se tiendra durant Batibouw, le vendredi 23 février (10h), au Palais 10 de Brussels Expo. Les présidents de tous les partis présenteront la vision de leurs formations politiques durant des débats sur les thèmes importants pour la construction.

Rendez-vous le vendredi 23 février 2024, au Palais 10 de Brussels Expo.

Je participe

MAGAZINE

Conditions météorologiques glaciales Travailler par temps froid ?

Les mesures préventives suivantes peuvent éviter ces problèmes :

1) Embuild appelle les médias à faire preuve de compréhension face aux retards encourus Le mercure plonge sous la barre du zéro degré dans de nombreuses régions, rendant difficile la réalisation de certains travaux de construction. Dans les médias, Embuild a appelé à faire preuve de compréhension et de patience. Dans le même temps, l’organisation patronale a formulé une proposition visant à permettre le recours au chômage temporaire par demi-journées en cas de conditions météorologiques extrêmes.

Voici quelques exemples de couvertures médiatiques : • RTBF • La Libre • RTL info • La Dernière Heure • Trends/Tendances • VRT NWS • Made in • Radio 1 • De Tijd

2) Mesures de prévention par temps froid Nous vivons actuellement notre première vague de froid depuis longtemps. Et étant donné que les travaux exercés par les entreprises de construction sont principalement effectués à l'extérieur ou dans des endroits ouverts, il est important de bien protéger les travailleurs contre ces conditions hivernales. En effet, travailler quand il fait froid, qu’il neige ou qu'il gèle entraîne des risques pour la santé, comme l’hypothermie, les engelures, le syndrome de Reynaud (une sensation de doigts morts causée par une mauvaise circulation du sang), mais aussi des rhumes.

• des vêtements de protection contre la pluie et le froid • l’ajout d'une doublure intérieure et/ou de protège-oreilles au casque • des postes de travail équipés de dispositifs de chauffage suffisants • une rotation des tâches pour alterner le travail dans le froid • une limitation, autant que possible, des travaux intensifs pour éviter la transpiration • une limitation de l'inactivité • une incitation de travailler au soleil et à l’abri du vent le plus possible • un planning de travaux en fonction des prévisions météorologiques, par exemple effectuer les travaux de gros œuvre avant l’hiver • des bâches pour les échafaudages • l’épandage de sel, de sable ou de cendres par temps de gel pour éviter les glissades • des boissons chaudes et non alcoolisées gratuites • …

Et si le temps devient vraiment trop mauvais, il est bien sûr possible d’introduire le chômage temporaire pour cause d’intempéries.

Enfin, nous vous renvoyons à deux publications intéressantes de notre institut de prévention Constructiv sur ce thème : le dossier n° 157 « Travailler par temps froid ou chaud » et la « fiche toolbox OMG-003 » qui l'accompagne.

3) Prenez vos précautions Travailler quand il fait froid, qu’il neige ou qu'il gèle n’entraîne pas seulement des risques pour la santé, mais peuvent aussi entraîner la mise à l'arrêt d'un chantier. Dans certains cas, le respect du délai d'exécution est mis en péril, et une prolongation de celui-ci peut se justifier.

Une bonne collaboration entre les parties implique de s'informer mutuellement en temps utile et de communiquer clairement, en vue d'assurer la continuité du chantier et de minimiser les dommages pour les deux parties. Gardez ceci à l'esprit.

Pour plus d'informations sur ce que vous pouvez faire, en tant qu’entrepreneur, pour les marchés publics et privés, consultez notre site Internet. Ces explications pratiques sont accompagnées de lettres-types.

Février 2024 I BULLETIN DE LA CHAMBRE DE LA CONSTRUCTION

3

MAGAZINE

Journée Chantiers Ouverts 2024 Inscrivez-vous gratuitement… Ne tardez pas pour bénéficier d'une meilleure promotion !

Je m'inscris gratuitement

Inscrivez-vous pour : Dénicher de nouveaux collègues Mettre en lumière votre entreprise

Embuild met les petits plats dans les grands avec une grande campagne de communication. Dans les journaux et les magazines, à la radio, sur les réseaux sociaux... Nous ne manquons aucune occasion pour nous faire entendre. Et nous mettons au point des projets passionnants plusieurs mois à l’avance. Qui sait, nous nous intéresserons peut-être à votre entreprise.

Donner une bonne image de la construction Convaincre les politiques et les habitants ...

Voici suffisamment de raisons pour inscrire vos chantiers à la Journée Chantiers Ouverts. Saviez-vous que plus de 60 000 visiteurs ont participé l’année dernière ? Et 190 000 visiteurs ont visité des chantiers sur Internet.

2024, une année particulière À moins d’un mois des élections, nous pourrons compter sur un énorme intérêt du monde politique. Des logements abordables, de la sécurité d'emploi, des technologies innovantes, des solutions pour lutter contre le changement climatique... Le secteur de la construction a tout pour plaire. Maintenant, il faut convaincre les décideurs de demain. Et quel meilleur moment pour cela que la Journée Chantiers Ouverts !

BATIBOUW Du samedi 17 au dimanche 25 février 2024 à Brussels Expo Batibouw met en lumière les questions d'actualité à l'occasion de son 65e anniversaire à travers des thèmes de «l’habitat pour chacun» et « la construction et le rénovation durable». Plus de 350 exposants et 150 000 visiteurs sont attendus. Des dizaines d'orateurs seront présents sur la scène de la Batibouw Academy pour informer les visiteurs sur les dernières innovations et normes.

Le vendredi 23 février, Batibouw organisera la Journée professionnelle pour tous ceux qui travaillent dans le secteur de la construction.

4 BULLETIN DE LA CHAMBRE DE LA CONSTRUCTION I Février 2024

ACTUALITES JURIDIQUES & SOCIALES

Fédérale Assurance vous conseille

Les drones au service de la construction... et de la sécurité…

L’utilisation professionnelle des drones est en pleine ascension. Capables de photographier, de filmer, mais aussi de surveiller ou encore de mesurer, ils suscitent un engouement grandissant. Grâce à leur potentiel, ils ont trouvé leur place dans le secteur de la construction.

Des entrepreneurs qui mesurent les risques avant d’abattre un bâtiment vétuste en zoomant en détail sur son état. Tout cela en utilisant un drone. Bien d’autres applications de cet appareil sont aujourd’hui devenues courantes : cartographie, construction de routes, chantiers, logistique, évaluation de volumes et modélisation 3D, planification,… Pour la construction, le drone est un outil riche en potentiel. Il peut engendrer des économies de temps et d’argent considérables.

Atout complémentaire non négligeable : le drone peut contribuer à accroître la sécurité dans les activités de la construction. Diverses applications se rencontrent déjà chez les entrepreneurs : inspections de toitures, turbines et panneaux solaires, prise de mesures sur des terrains difficiles, logistique et surveillance de chantiers, accès à des sites dangereux ou difficilement accessibles…

Quels risques (devez-vous) assurer lorsque vous utilisez un drone ?

Les risques liés à l’utilisation d’un drone sont principalement de deux ordres : les dégâts au drone lui-même et les dommages que vous pouvez causer à autrui lorsque vous l’utilisez. À cet égard, la réglementation impose à l’utilisateur d’un drone professionnel d’être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile (ou celle de l’exploitant) pour les dommages susceptibles d’être causés à autrui pendant le vol du drone. Vérifiez dès lors auprès de votre assureur s’il est possible d’étendre la couverture de votre assurance R.C. Exploitation aux dommages causés à des tiers par un drone utilisé dans le cadre de votre activité professionnelle assurée.

Il existe des solutions d’assurances, telle que les couvertures en bris de machines, pour assurer le drone en cas de dommage matériel.

Avant de souscrire une assurance, consultez toujours les conditions générales et l’IPID. Plus d’info

Mémo dates Février 5

ONSS : 1ère provision

15 Précomptes Professionnels : déclaration 274 et versement 20 TVA : déclaration mensuelle de janvier et paiement 29 Fiches 281.10 et 20

Mars 5

ONSS : 2e provision

15 Précomptes Professionnels : Déclaration 274 et versement 20 TVA : déclaration mensuelle de février et paiement 31 TVA : Listing TVA

Février 2024 I BULLETIN DE LA CHAMBRE DE LA CONSTRUCTION

5

ACTUALITES JURIDIQUES & SOCIALES

Nouvelle application de communication de chômage temporaire intempéries Pour rappel : chaque mois, vous devez communiquer le premier jour de chômage effectif à l’ONEM, pour chaque ouvrier que vous mettez au chômage temporaire pour des raisons économiques, en raison des intempéries ou pour un accident technique. Si le premier jour de chômage effectif du/des ouvrier(s) concerné(s) est un jour d’intempéries, la communication passera donc par la nouvelle application.

Dans le service en ligne « chômage temporaire », la partie pour communiquer le chômage temporaire intempéries a été mise à jour. La nouvelle application doit rendre l’expérience de l’utilisateur plus fluide et plus efficace.

Si vous choisissez d’introduire une communication pour intempéries dans le service en ligne « chômage temporaire », vous serez automatiquement redirigé vers la nouvelle application. Sur notre site web, vous trouverez un document reprenant les captures d'écran pour vous aider à introduire une communication pour intempéries.

La mise à jour de l’application fait partie d’un projet plus large de modernisation du service en ligne « Chômage temporaire » de l’ONEM. Auparavant, les communications de chômage temporaire pour accident technique et de force majeure ont été mises à jour.

La mise à jour des communications pour chômage économique viendra plus tard.

En savoir plus

Gain de productivité. Rentabilité accrue.

Avec votre aménagement Sortimo sur mesure

Gratuit  0800 857 59 my Sortimo.be Démonstration et offre sans engagement. Contactez-nous pour un devis gratuit. Réseau dans toute la Belgique! – info@sortimo.be

6 BULLETIN DE LA CHAMBRE DE LA CONSTRUCTION I Février 2024

ACTUALITES JURIDIQUES & SOCIALES

Réduction des charges pour les travaux en équipe : salaire minimum 2024 Comme l’année dernière, le pourcentage d'exonération de versement en 2024 s'élève à 18 % des rémunérations imposables.

Pour entrer en ligne de compte pour l’exonération, le salaire horaire brut du travailleur doit s'élever à un certain montant au minimum, indexé chaque 1er janvier. Ce montant passera de 16,02€ en 2023 à 16,67 € pour 2024.

Les entreprises de construction peuvent bénéficier d’une exonération partielle du précompte professionnel retenu sur le salaire des travailleurs lorsque ceux-ci effectuent des travaux immobiliers dans une équipe d’au moins deux personnes.

Le salaire horaire brut pris en compte est le salaire brut avant retenue des cotisations personnelles de sécurité sociale.

En savoir plus

Rappel

Obligation pour les entreprises de 50 travailleurs ou plus de désigner une personne de confiance Une personne de confiance est un point de contact accessible à tous vers lequel les collègues peuvent se tourner en toute discrétion lorsqu’ils ne sentent plus à l’aise au travail.

Les personnes de confiance offrent un soutien, détectent à temps les signaux d’urgence, jouent un rôle de médiateur dans les conflits et remplissent en fait une fonction de relais entre le personnel, le conseiller en prévention pour les risques psychosociaux et la direction de l’entreprise.

Depuis le 1er décembre 2023, les entreprises de 50 travailleurs ou plus doivent désigner une personne de confiance.

Les personnes de confiance doivent suivre une formation de base dans le cadre de leur fonction, qui est notamment organisée par les services externes de prévention. Cette formation doit ensuite être renouvelée chaque année. Enfin, et c’est sans doute le plus important, la personne désignée ne doit pas nécessairement avoir déjà suivi la formation requise. Il/Elle dispose d'un délai (maximum) de deux ans pour la suivre.

Février 2024 I BULLETIN DE LA CHAMBRE DE LA CONSTRUCTION

7

ACTUALITES JURIDIQUES & SOCIALES

PLOTS RÉGLABLES POUR TOUS TYPES DE TERRASSES

www.buzon-world.com

SHOWROOM LUMINAIRES PROJETS D’ÉCLAIRAGE Pour réalisations privées ou professionnelles, commerciales ou tertiaires

PROJETS ÉLECTROTECHNIQUES • Matériel électrique • Domotique • Bornes de recharge • Panneaux photovoltaïques • Chauffages électriques • Outillage • ...

HAUTE ECOLE DE LA PROVINCE DE LIÈGE COORDINATEUR·TRICE SÉCURITÉ ET SANTÉ POUR LES CHANTIERS TEMPORAIRES ET MOBILES (NIVEAU B)

Une organisation de la HEPL en collaboration avec le CECOTEPE et le soutien de Forma+

u PUBLIC CIBLE : Les titulaires d’un diplôme de Bachelier dans le domaine de la construction ainsi que les titulaires d’un diplôme de l’enseignement secondaire inférieur au minimum justifiant d’une expérience utile dans le domaine de la construction.

C DATES : du 23 février à la mi-mai 2024 à raison de 10 vendredis de 8 h 30 à 16 h 30 (hors congés scolaires) h LIEU DE FORMATION : Maison Provinciale de la Formation (Rue Cockerill, 101 - 4100 Seraing) € COÛT : Extérieurs : 1200€ ou 80 chèques formations A verser sur le compte BE67-2400-4169-8987 de CECOTEPE

CONTACT : Forma+ Tél. : 04 279 74 32 Email : formaplus@provincedeliege.be

www.centreformaplus.be

Un renseignement, un conseil…

Pas de problème, je téléphone à ma Chambre !

8 BULLETIN DE LA CHAMBRE DE LA CONSTRUCTION I Février 2024

Centre de formation continue d’enseignement supérieur

ACTUALITES JURIDIQUES & SOCIALES

SPF Economie actualise sa page sur le financement des PME Obtenir un crédit professionnel n'est pas toujours une démarche aisée pour nos PME. Afin de faciliter l'accès à ce financement crucial, le gouvernement fédéral a pris des mesures significatives, inscrivant les droits des PME dans la loi sur le financement des PME et mettant à disposition des outils conçus pour soutenir nos entreprises dans leurs démarches.

Le SPF Économie a récemment mis à jour sa page consacrée aux demandes de financement pour les PME, offrant ainsi des informations et des outils pratiques pour vous accompagner.

Le SPF economie a résumé vos droits en tant que PME lors d'une demande de crédit sous forme de fiche pratique.

Pour des informations plus détaillées, consultez la page « Demander un crédit pour votre PME : droits et outils ».

Travaux pris en compte pour l’octroi des primes Différents systèmes de soutien continuent d’exister en parallèle : les « primes Habitation » avec audit et les « primes Toiture et petits travaux » sans audit.

Le gouvernement wallon a modifié et harmonisé ses différentes primes à la rénovation en juillet 2023. Principaux changements : une augmentation des montants octroyés et un calcul simplifié.

L’administration vient de publier une circulaire détaillant les travaux pris en compte pour la détermination des montants des primes octroyées. Concrètement, ces postes éligibles influencent le montant des dépenses qui seront prises en considération par l’administration pour calculer le montant de la prime.

Plus d’info : energie.wallonie.be ou julien.aniset@embuild.be

Attention aux faux e-mails contenant le message : "Amende fédérale" Il y a quelque temps, Safeonweb a reçu pas moins de 3.459 rapports de faux e-mails en une semaine, contenant le message : "Amende fédérale". La pièce jointe au message contient un document qui semble provenir d'Europol. Ce message ne provient pas d'un service de police. Il s'agit d'une tentative d'escroquerie.

En savoir plus Février 2024 I BULLETIN DE LA CHAMBRE DE LA CONSTRUCTION

9

ACTUALITES JURIDIQUES & SOCIALES

Des professionnels pour des professionnels Votre spécialiste en grues alu et monte-charges

PREFA C

O

N

C

E

P

T

www.eurotopconcept.be

VENTE • LOCATION • FORMATION OPÉRATEUR

info@marchandise.be | www.marchandise.be Tél : 085/31.15.91

guichet d’entreprises

VOTRE OFFRE DE FORMATIONS formation- CONSTRUCTION .be

votre tremplin pour entreprendre sans soucis

Laissez votre carte de visite !

Affilié ? Fournisseur ?

Pour un an ou pour six mois vous pouvez assurer votre promotion dans cette rubrique consacrée aux PROS. Voulez-vous laisser «votre carte» à tous nos lecteurs ?

Renseignez-vous auprès de Fabrice au 0472/17.00.12

10 BULLETIN DE LA CHAMBRE DE LA CONSTRUCTION I Février 2024

INDICES & INTEMPÉRIES

Indices Déc.

Indices “ABEX”

Indices des prix à la consommation Base 2013 128,89 129,45 130,08

base 2004 157,76 158,45 159,22

base 96 181,31 182,10 182,98

Base 2013 128,55 129,53 130,19

base 2004 155,25 156,43 157,23

base 96 176,63 177,97 178,88

Indices “S” Valeur de «S» au 01-01-2024 (soumissions du 11-07-1981 jusqu’au 11-06-2007)

A

36,166 37,261 37,255

- 10 pers.

10 à 19 pers. + 20 pers.

B

36,134 37,228 37,223

C

35,325 36,420 36,414

D

34,830 35,925 35,919

Valeur de «S» au 01-01-2024 (soumissions après le 11-06-2007)

A

35,974 37,064 37,058

- 10 pers.

10 à 19 pers. + 20 pers.

B

35,942 37,031 37,026

C

35,138 36,227 36,222

D

34,645 35,734 35,729

Indices “S” Fédélec +10 +10 30,222 36,141

Indices “I” Nov. 2022 12,394

-10 -10 25,999 31,102

+10 +10 26,272 31,429

Indices “I +” Déc. 2022 12,197

Nov. 2023 12,500

Nov. 2023 12,506

Indices “I 2021” Oct. 2023 139,55

Nov. 2023 139,23

Déc. 2023 139,30

1.041

Mois

11/2023

12/2023 01/2024

TP 216

2,592

2,633

ACIERS COURANTS (profilés)

TP 217

3,077

3,114

3,148 3,195 ACIERS COURANTS TP 220 (tôles fortes) 2,403 2,530 TÔLES FINES 1,5mm TP 221 1,462 1,462 FONTE TP 229 PLOMB TP 259 2,02175 1,86780 CUIVRE TP 260 7,73506 7,87437 3,05 3,05 ALUMINIUM TP 262 3,179 3,033 RÉSINE POLYESTER TP 671

Salaires “Construction” au 01-01-2024 Cat IA

Cat II

Cat IIA

Cat III

Cat IV Sal. Moyen

17,234 18,092 18,374 19,290 19,539 20,740 18,87817

Marchés publics - Taux d’intérêts de retard • Marchés publics soumis conclus, renouvelés ou prolongés à partir du 16 mars 2013

Année

1er semestre

2e semestre

2023

10,5%

12%

• Marchés publics attribués après le 7 août 2002 et avant le 16 mars 2013

Année

1er semestre

2e semestre

2023

10,5%

12%

Janv. 2024

sera fixé le 01-03-2023

Transactions commerciales - Taux d'intérêts

Indices K1 et K2 K1 K2

Du 01-01-2024 au 30-06-2024 :

ACIERS COURANTS (tôles moyennes)

Cat I

Valeur de «S» au 01-01-2024 Cahier ahier des des charges charges type type 101 101 de de 1966 1966 CCahier 101 de de 1987 1987 C ahier des des charges charges type type 101

-10 -10 29,908 35,765

1.032

Indices matériaux

Indices “Santé” 11/2023 12/2023 01/2024

Du 01-07-2023 au 31-12-2023 :

Sera fixé le 16-02-2024

11/2023 12/2023 01/2024

Oct. 2023

Nov. 2023

Déc. 2023

Janv. 2024

sur demande

sur demande

sur demande

Sur demande

5.480

5.449

5.403

sera fixé le 01-03-2023

Indice CMK 83 pour 2022 : 205,5 • Indice CMK 93 pour 2022 : 154,3 Indice CMK 2003 pour 2022: 123,8

2023

1er semestre : 10,5%

2e semestre :

12%

Intérêt légal Depuis le 01/01/2023

5,25%

UN RENSEIGNEMENT ? UN CONSEIL ?

PAS DE PROBLÈME, JE TELEPHONE À MA CHAMBRE ___

Février 2024 I BULLETIN DE LA CHAMBRE DE LA CONSTRUCTION

11

INDICES & INTEMPÉRIES

Intempéries Nous reproduisons ci-après les observations climatologiques publiées par l’Institut Météorologique de Belgique relatives au mois de novembre 2023 Ces observations reprennent en : T : les températures à 7h00 sous abri à 1.5 m. au-dessus d’un sol gazonné.

H : durée totale, en heures et dixièmes, des épisodes pluvieux survenus entre 7h00 et 17h00 (uniquement si supérieure à 2h00).

Nous attirons toutefois votre attention sur l’article 76§ 4.4° de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics, qui stipule que «les jours pendant lesquels le travail a, par suite d’intempéries ou de leurs conséquences, été rendu impossible pendant quatre heures au moins, ne sont pas comptés comme jour ouvrable».

Novembre 2023 ZAVENTEM 11 22 33 44 55 66 77 88 99 10 10 1111 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28 28 29 29 30

GOSSELIES

FLORENNES

HUMAIN

ST-HUBERT

BIERSET

SPA

MONT-RIGI

T

H

T

H

T

H

T

H

T

H

T

H

T

H

T

H

13 12 8 8 10 9 8 8 9 7 5 5 11 11 10 5 8 7 12 10 9 3 9 7 4 5 5 2 2 0

2.2 4.6 6.1 6.9 3.2 3.7 2.8 7.7 -

11 11 6 7 9 7 8 6 8 6 4 5 9 10 9 6 6 6 11 9 7 3 7 6 2 3 3 1 1 3

2.3 3.5 4.5 3.6 3.1 5.7 3.8 3.5 7.7 -

11 11 6 8 9 7 8 6 8 6 4 5 9 10 9 6 6 5 11 9 7 3 6 6 2 3 2 1 1 3

2.7 3.1 5.2 3.3 3.7 5.1 3.7 3.3 7.1 -

11 12 7 8 9 7 7 7 8 6 4 4 9 10 9 6 5 5 11 8 7 3 5 6 1 4 1 0 0 2

3.5 2.0 4.4 2.7 3.6 4.5 3.3 2.6 3.1 7.6 -

9 8 4 5 6 5 5 4 6 3 2 3 7 7 6 4 3 3 9 6 5 1 3 4 0 1 -1 -2 -2 0

7.1 2.7 2.3 3.0 7.5 3.3 2.3 3.8 5.2 5.2 2.6 5.1 6.2 -

11 12 7 8 9 8 8 8 9 6 5 5 10 10 9 6 6 5 12 9 8 3 7 6 1 4 2 1 1 2

4.3 3.2 6.0 3.1 2.6 8.8 -

9 9 5 5 7 6 6 * 7 5 4 3 8 9 8 5 4 4 10 7 5 2 5 4 0 2 0 -1 0 0

4.7 2.0 3.1 6.0 4.0 2.8 6.0 3.6 4.7 3.7 5.1 9.5 2.0 -

8 7 4 5 6 5 5 4 6 3 2 2 7 7 6 3 3 3 8 6 4 0 4 3 -1 1 -1 -3 -2 -1

5.6 3.6 6.9 4.3 2.8 5.9 4.0 5.1 4.8 6.7 9.5 2.7 -

UN RENSEIGNEMENT ? UN CONSEIL ?

PAS DE PROBLÈME, JE TELEPHONE À MA CHAMBRE

12 BULLETIN DE LA CHAMBRE DE LA CONSTRUCTION I Février 2024

INDICES & INTEMPÉRIES

Intempéries Nous reproduisons ci-après les observations climatologiques publiées par l’Institut Météorologique de Belgique relatives au mois de décembre 2023 Ces observations reprennent en : T : les températures à 7h00 sous abri à 1.5 m. au-dessus d’un sol gazonné.

H : durée totale, en heures et dixièmes, des épisodes pluvieux survenus entre 7h00 et 17h00 (uniquement si supérieure à 2h00).

Nous attirons toutefois votre attention sur l’article 76§ 4.4° de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics, qui stipule que «les jours pendant lesquels le travail a, par suite d’intempéries ou de leurs conséquences, été rendu impossible pendant quatre heures au moins, ne sont pas comptés comme jour ouvrable».

Déembre 2023 ZAVENTEM 11 22 33 44 55 66 77 88 99 10 10 1111 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28 28 29 29 30 31 30

GOSSELIES

FLORENNES

HUMAIN

ST-HUBERT

BIERSET

SPA

MONT-RIGI

T

H

T

H

T

H

T

H

T

H

T

H

T

H

T

H

0 -3 -1 3 4 5 2 5 8 9 10 9 9 6 7 6 7 5 6 5 10 9 9 10 11 10 8 10 10 8 10

2.5 4.4 5.0 2.3 3.1 5.5 5.6 -

-1 -4 -2 2 6 3 1 4 7 8 9 8 8 5 6 5 4 1 3 3 9 7 7 8 9 9 8 9 9 7 9

2.2 3.4 5.2 3.2 3.0 2.1 2.4 3.6 2.2 -

-1 -4 -4 1 5 3 1 3 6 8 9 7 8 6 5 5 4 0 2 4 8 7 7 8 9 8 8 9 8 7 10

2.7 5.6 5.5 2.3 2.7 2.2 3.8 2.4 3.9 -

-1 -4 -5 2 6 2 0 3 6 8 9 7 7 6 5 5 3 0 2 4 8 6 7 8 9 8 8 8 8 7 8

6.1 3.2 3.3 4.3 3.7 3.9 -

-2 -7 -5 -3 3 0 -1 0 4 5 6 5 5 4 3 2 1 1 -1 2 5 4 5 5 7 5 5 6 5 5 5

2.1 8.4 6.8 2.3 2.1 4.3 3.6 4.4 6.0 -

-1 -3 -2 2 6 3 1 3 7 8 9 8 8 5 6 6 5 2 4 4 8 7 8 9 10 9 8 9 9 7 10

2.0 5.0 4.2 2.4 4.8 -

-2 -5 -4 -2 4 1 -1 1 5 7 7 6 6 4 4 4 3 3 2 3 7 5 6 7 8 7 6 7 * 6 6

7.4 4.5 2.2 2.4 3.3 5.0 6.7 3.3 6.1 5.8 3.6 -

-4 -7 -5 -4 3 -1 -2 -1 3 5 5 4 4 3 3 2 1 1 0 2 6 4 5 6 7 6 5 5 5 4 5

2.0 7.6 5.5 3.3 2.1 3.2 3.6 2.2 6.1 8.3 3.7 6.6 8.0 4.6 -

Météo construction Météo construction : 0900/35277: 0900/35277 Pour obtenir la prévision relative à une certaine localité, il vous suffira d’encoder le code postal de celle-ci lorsque vous composerez. Un service de la Confédération Construction et de Météo service - 0,45 euro/min

Février 2024 I BULLETIN DE LA CHAMBRE DE LA CONSTRUCTION

13

ESPACE FORMATIONS

Profitez des formations en régime hivernal dans le secteur de la Construction !

La période hivernale est idéale pour former vos travailleurs en centre à moindre coût : formations obligatoires, sécurité, développement de compétences, PEB, engins de chantiers,…

Du 1er décembre 2023 au 31 mars 2024 Quelle que soit la météo, déclarez vos travailleurs en chômage temporaire pour intempéries (mention « formation hivernale programmée »); Consultez le catalogue des formations sur notre site www. construfutur.be ou contactez-nous et programmez avec l’aide de votre conseiller Constructiv une formation dans un centre agréé (max. 160h. par travailleur).

Avantages Constructiv intervient dans le coût de formation.

Votre travailleur perçoit son allocation de chômage + l’indemnité complémentaire accordée par le Fonds de Sécurité d’Existence (FSE) + une prime de formation de 55€ par journée octroyée par Constructiv !

Vous trouverez toutes les informations concernant les formations ainsi que tous nos services dans le nouveau guide Constructiv que vous devriez avoir reçu !

Pour toute information ou projet de formation, contactez-nous !

01//2023

Constructiv Hainaut Tél. : 065/39.47.90 ht@constructiv.be

Constructiv Liège Tél. : 04/221.56.70 lg@constructiv.be

Constructiv Namur - Brabant Wallon Tél. : 081/24.03.40 bwnam@constructiv.be

Constructiv Luxembourg Tél. : 061/24.04.70 lux@constructiv.be

Cette publicité pourrait être la vôtre !

Elle pourrait vanter vos produits, votre savoir-faire : promouvoir votre société.

Vous êtes conscient que la compétence ne suffit plus.

Bulletin de la Chambre de la Construction Hainaut / Liège / Luxembourg / Namur - Brabant wallon

Faîtes-vous connaître ! Contactez Fabrice au 0472/17.00.12 14 BULLETIN DE LA CHAMBRE DE LA CONSTRUCTION I Février 2024

ESPACE FORMATIONS

Catalogue des formations 2023 - 2024

Formez-vous tout au long de l'année avec Formation Construction.

En choisissant Formation Construction vous vous formez avec vos Chambres locales Liège Luxembourg Namur/Brabant wallon Cliquez pour le descriptif de la formation VCA base VCA cadre Sécurité de base Conseiller en prévention Amiante traitement simple Secourisme de base Secourisme recyclage Secourisme recyclage et Manutention de charges Tutorat Gestion d’équipe Législation sociale CP 124

Retrouvez toutes les infos & les plannings par régions sur :

formation- CONSTRUCTION .be

Février 2024 I BULLETIN DE LA CHAMBRE DE LA CONSTRUCTION

15

ACTUALITES REGIONALES I HAINAUT

Bienvenue aux nouveaux affiliés Du 17 novembre 2023 au 5 janvier 2024 COUVREURS

ENTREPRENEURS GÉNÉRAUX

DESLOOVER Michaël Avenue de la Bourgogne 162 7700 MOUSCRON TVA BE 0549.912.103

BCT GROS OEUVRES Chemin de Lorette 6 7060 SOIGNIES TVA BE 0805.097.030

TOITURES LESIRE SPRL Rue le Campinaire 314 6240 FARCIENNES TVA BE 0750.543.141

JONATUUR BV Rue des chapelles 4 7750 MONT_DE_L’ENCLUS TVA BE 0781.541.074

ENTREPRISE DE VOIRIE (POSE DE CÂBLES) TRAVESCAUT SRL Rue de Formanoir 55 - 7520 TOURNAI TVA BE 0794.562.632

MENUISIER LE CLAIR Christophe Rue Emile Carlier 23 Bte A 7321 BERNISSART TVA BE 0783.183.938

Espace formation Inscrivez-vous à nos diverses formations à travers le Hainaut !

Inscriptions sur https://embuildhainaut.be/fr/les-formations

N’hésitez pas à nous contacter pour toute autre demande de formation ou pour tout renseignement complémentaire : au 065/35.42.38 ou hainaut@embuild.be

16 BULLETIN DE LA CHAMBRE DE LA CONSTRUCTION I Février 2024

ACTUALITES REGIONALES I HAINAUT

N’hésitez pas à visiter notre site

https://embuildhainaut.be Retrouvez tous nos évènements sur les réseaux sociaux : Embuild Hainaut | Facebook Embuild Hainaut | Instagram Embuild Hainaut | LinkedIn

Février 2024 I BULLETIN DE LA CHAMBRE DE LA CONSTRUCTION

17

ACTUALITES REGIONALES I HAINAUT

Nos affiliés mis a l’honneur…

Félicitations à notre affilié, la société «Ets De Winter SPRL» à Soignies, qui pour la deuxième année consécutive, est nominée aux **Trends Gazelles 2024**, dans la catégorie des petites entreprises pour la province de Hainaut.

Cette reconnaissance est le résultat du travail d'une équipe, de leur passion et de leur engagement à atteindre l'excellence.

Cette année notre affilié Menuiserie Goblet et Fils SPRL de Charleroi a obtenu le prestigieux Trophée Menuiserie 2023 dans la catégorie Charpente & Menuiserie !

Les résultats seront dévoilés, le mercredi 14 février 2024 au Wallonia Conference Center.

Ce travail a été choisi à l'unanimité par les membres du Jury comme le plus beau projet et le plus technique.

L'œuvre a été conçue spécialement pour le restaurant Monsieur Spoon, avec une terrasse aménagée de manière originale pour créer son propre village imaginaire.

Sept vitrines distinctes ont été installées pour mettre en avant l'histoire unique de sept marques différentes. Ainsi, chaque vitrine joue le rôle d'un chapitre dans la grande histoire vécue.

C’est avec une immense fierté que nous félicitons Technord pour avoir remporté le titre d'Entreprise de l'Année 2023.

Cette distinction est une reconnaissance exceptionnelle pour cette entreprise affiliée à Embuild Hainaut ! Il s'agit là du prix le plus prestigieux décerné à une entreprise en Belgique.

Bravo à toutes les équipes !

18 BULLETIN DE LA CHAMBRE DE LA CONSTRUCTION I Février 2024

Que ce soit à travers des accents pop art, des touches art déco, une élaboration néoclassique ou un style Horta distinctif, chaque création en bois a été réalisée de manière unique.

Malgré la diversité des styles présents sur chaque façade, l'ensemble forme une harmonie visuelle cohérente. !

ACTUALITES REGIONALES I HAINAUT

Agenda 07/02 : Formation Cybersecurity (FEGC) – 8h30 à 17h – Bd. André Delvaux 15/4, 7000 Mons Le 5 décembre 2023 a été marqué par un moment privilégié aux côtés de nos partenaires, l'INISMa et le CRIBC, célébrant respectivement leurs 50 et 75 ans d'excellence dans la recherche céramique.

Ces institutions emblématiques ont ouvert leurs portes pour dévoiler les dernières avancées en recherche et développement, propulsant ainsi l'innovation dans le secteur.

Leur expertise a franchi les frontières, bâtissant une réputation internationale bien méritée. Pendant 75 et 50 ans, ils ont noué des collaborations fructueuses avec des entreprises (notamment dans le secteur de la construction) et ont été des catalyseurs pour de nombreuses Start-ups, stimulant ainsi le développement et la croissance.

26/02 : Conférence : Energie et bâtiments : actualités des politiques publiques, actions et initiatives régionales – 17h30 – Bd. André Delvaux 15/4, 7000 Mons 22/03 : Grand Nettoyage de Printemps en Hainaut 18/04 : Soirée théâtre à Charleroi Fiers d'être témoins de leur héritage et de leur impact, nous saluons leur dévouement et leur vision avant-gardiste. Félicitations à l'INISMa et au CRIBC pour ces incroyables jalons, et vivement les prochaines années qui s'annoncent pleines de succès !

24/05 : Pot Doudou 14/06 : Soirée Anniversaire des 10 ans d’Embuild Hainaut + Passation de pouvoir nouvelle présidence – Orangerie du Château de Seneffe 30/06 : BBQ familial à Strépy-Bracquegnies

Entreprise à remettre Cession d'Entreprise Fin de Carrière • Type d'Entreprise : Entreprise Générale du Bâtiment, Classe 3 (dossier pour classe 4 en cours d'élaboration).

• Spécialisation : Travaux de parachèvement du bâtiment et de menuiserie sur mesure avec une spécialisation dans la fabrication de mobilier.

Un grand bravo à Brice Gourdin, gérant de « Le carreleur de l'Escaut » et à Valentin Vandeburie, de l’entreprise « VV Carrelage », pour leurs superbes performances au Concours du Meilleur Carreleur 2023 !

• Chiffre d'Affaires : Environ 2,5 millions d'euros.

• Détails : L’entreprise jouit d'une excellente réputation. Elle possède, sur base de sa structure actuelle, le potentiel nécessaire au développement de ses activités.

• Contact : Pour obtenir plus d'informations, veuillez contacter Thérèse Lefébure à l'adresse suivante : therese.lefebure1953@ gmail.com

Février 2024 I BULLETIN DE LA CHAMBRE DE LA CONSTRUCTION

19

ACTUALITES REGIONALES I LIEGE

GAMMA PLAN : Gérard Apruzzese passe le flambeau après 60 ans de carrière En date du 15 décembre 2023, la société GAMMA PLAN a convié son personnel à un dîner de fin d'année rassemblant une cinquantaine de personnes.

Lors de cette soirée mémorable marquant la transition générationnelle et la célébration de la fin d'année, Gérard Apruzzese a annoncé sa décision de mettre fin définitivement à ses 60 années de carrière.

Gérard APRUZZESE – Mustafa KARA – Tullio D’ANTUONO

C'est avec beaucoup d'émotion qu'il s'est adressé aux convives. « Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous, présent(e)s ce soir pour partager ce moment convivial qu'est le repas de fin d'année. Cette fête qui nous réunit est, pour moi, la meilleure occasion de vous faire part d'une nouvelle importante qui me touche profondément.

Il y a 60 ans, en 1964, débutait ma carrière d'entrepreneur ! Soixante années passionnantes qui ont filé à une vitesse incroyable. Vous conviendrez que c'est un bail considérable, mais toute chose a une fin, et il est temps pour moi de passer le flambeau.

Vous savez tous à quel point vous êtes pour moi comme une famille.

C'est avec une grande joie que je vous annonce que GAMMA PLAN continuera ses activités sous la direction d'un sang neuf, en la personne de Mustafa KARA, plus connu sous le nom de Mous.

20 BULLETIN DE LA CHAMBRE DE LA CONSTRUCTION I Février 2024

Gérard APRUZZESE - G. DIPROSSIMO

Présent à nos côtés depuis une dizaine d'années, il est résolu, avec mon plein soutien, à perpétuer cette belle société cinquantenaire dont la réputation n'est plus à faire. Il ne sera pas seul, car Tullio, avec sa longue expérience, restera à ses côtés pour l'assister.

Cher Mustafa, Cher Mous, je te souhaite une belle et longue carrière, et je te confie les rênes de cette société qui me tient particulièrement à cœur. Bon vent à toi, et merci à vous tou(te)s qui l'accompagnerez et l'aiderez à tracer le chemin du succès. Sache que tu pourras toujours compter sur moi pour te conseiller en cas de besoin.

Je souhaite à toutes et à tous, ainsi qu'à vos familles, de joyeuses fêtes, un Noël rempli de bonheur, et une nouvelle année des plus heureuses.

Bon appétit et excellente soirée. » À la fin du discours, une médaille de première classe a été remise à G. DIPROSSIMO pour ses 30 ans de service au sein de la société.

Bienvenue aux nouveaux membres Nous avons le plaisir d’accueillir parmi nous les entreprises suivantes auxquelles nous souhaitons la bienvenue.

ENTREPRENEURS GENERAUX H MANAGEMENT SPRL Bois Manant, 34 4052 CHAUDFONTAINE

NGMG SRL Rue Bossuron 4040 HERSTAL

Février 2024 I BULLETIN DE LA CHAMBRE DE LA CONSTRUCTION

21

AFTERWORK

30.03.23

S AV E T H E D AT E

AFTERWORK

11.04.24

ACTUALITES REGIONALES I LIEGE

ACTUALITES REGIONALES I LIEGE

Section Huy-Waremme-Hannut d'Embuild / Chambre de la Construction de Liège Messe donnée en l’honneur de Sainte-Barbe, le samedi 16 décembre 2023 à 17h30, en l’église saint Remi à Huy, par Monsieur le Curé de la Collégiale Eric Ndeze. Cette office était accompagné de l’orgue et des chants de la Chorale « Notre Dame » de la Collégiale de Huy.

Selon la tradition, depuis décembre 1944, notre Section rend hommage, le samedi le plus proche de sa fête, le 4 décembre, à notre sainte patronne Sainte-Barbe.

L’église était bien remplie, grâce aux paroissiens de différentes églises de Huy, et il faut bien constater que le nombre d’entrepreneurs de la construction et de jeunes s’amenuise chaque année.

2023 ne fait pas exception.

Cette année, à cause de la nouvelle organisation des célébrations à Huy, les messes n’ont plus lieu à l’église St Remy qu'une fois toutes les trois semaines, et donc celle du 2/12, a été reportée au 16/12 et nous avons dû nous adapter.

La messe, bien préparée, dans une église très accueillante depuis l’entrée « en flammes », jusqu’au chœur bien éclairé et bien chauffé. L’ambiance était rehaussée par une chorale remarquable accompagnée aux orgues par un artiste de talent dans une atmosphère annonçant déjà Noël.

Nous avons écouté religieusement le traditionnel Hommage à Sainte-Barbe par Germain WALSDORFF : C’est une tradition, qu’en ce mois de décembre, Se réunissent ici, les plus fervents des membres De tous ces beaux métiers,… ceux de la Construction, Qui a pris nom d’Embuild,… sa nouvelle vision… !

Fidèles en la section de Huy, Hannut, Waremme, Que préside Jacki, Pleinevaux…leur emblème !!

Actifs ou retraités de la Chambre de Liège, Même si l’on n’est plus… un imposant cortège, On se retrouve en chœur, en bravant pluie et froid !

Pour prier, honorer, avec cœur, avec foi, Sainte Barbe, choisie en toute humilité Qui nous protège et guide en nos activités !

Les puristes diront que maçons, charpentiers, Couvreurs, électriciens, peintres et menuisiers, Chauffagistes, arboristes… et des pierres, tailleurs, Grutiers et carreleurs… j’en passe et des meilleurs…

22 BULLETIN DE LA CHAMBRE DE LA CONSTRUCTION I Février 2024

Ont chacun, de toujours, leur très sainte patronne…

Qui n’est pas sainte Barbe… celle-ci m’en pardonne !

Cela ne change pas au choix qu’en avaient fait Les partisans d’alors, tous en accord parfait, Avec Victor Ruisseau, menuisier de talent Le meneur de la troupe et alors président !

En septante huit ans, l’évènement perdure Et parce qu’il est simple… il garde sa verdure !!

Sainte Barbe est présente, au chantier, au bureau Contre tous les dangers, elle est un beau cadeau !

Sécurité d’abord prime avant toute action, Et certes nous prenons toutes ces précautions, Ensemble en l’entreprise, pour qu’en nos beaux métiers Le beau se réalise, au mieux, entre équipiers !

A vous, les « jeunes » … avides… à poursuivre les tâches

ACTUALITES REGIONALES I LIEGE

De papa ou tonton, reprenant, sans relâche, Leur folle activité, pour la moderniser La mener au sommet, mieux la réaliser…

Votre courage plait… et nous applaudissons Etant certains de vous…, vos réalisations !

De votre temps chargé, accordez quelques heures A reprendre la nôtre, et pour qu’ainsi demeure Active en leur devoir, la présente section Défendant nos métiers… Embuild en pleine action !!

Angoisses du climat et crise économique Sont toujours bien présentes… en leurs effets tragiques !

Notre personnel craint, il faut donc l’exulter Etre humain avant tout, et bien le respecter !

La conduite des hommes exige plus de nous, Faisons le maximum, … la réussite au bout !!

Je ne puis terminer sans évoquer la paix Bafouée en ce monde ou chacun est inquiet De voir sévir la guerre à nouveau à nos portes Car elle est bien présente et sa terreur l’emporte…

En Ukraine où un peuple, à son indépendance Aspire avec ardeur, évitant la potence…

Au Moyen Orient, dans cette Palestine Où Jésus enseigna sa charité divine…

Pour que chez les humains, règne l’amour entre eux, Comme il l’a tant donné, avec sa vie en jeu !

Il y règne, à Gaza, toute une tyrannie, Massacrant femmes, enfants… qu’elle soit donc bannie !

Que les acteurs présents, ceux qui ont la sagesse Agissent sans délai pour ce drame cesse !!

Quant à nous, gagnons-là, cette paix… en nos cœurs, Qu’elle soit notre guide au travers du labeur…

Apportons réconfort à ceux que nous croisons, Ou savons déprimés,… craintifs avec raison…

Faisons preuve, auprès d’eux, de générosité, Par un temps de partage, écoute… et charité !

Pour qu’ils reprennent goût, en la vie, la beauté…

D’un monde tout nouveau, accueillant en bonté…

Prions en confiance et restons vigilants Fêtons tous sainte Barbe… ici, dès à présent !

Agenda Mardi 6 février 18h30

Roadshows Techlink Liège/Verviers - Pompes à chaleur en rénovation Cette session d'informations vous permettra d'acquérir les connaissances et les idées pour vous différencier sur le marché des installations HVAC sans cesse en évolution.

Avenue du Parc, 42 - 4650 Herve

Je m'inscris Jeudi 8 février 08h30

Petit-déjeuner d'information : 10 questions pour comprendre les enjeux du reporting ESG

Je m'inscris Vendredi 16 février 19h00

Rendez-vous à la grande "Winter Party" de l'association des Perle Liège - Verviers chez le Traiteur Wuidard Frères

Je m'inscris Mercredi 21 février 09h00

Save the date Petit-déjeuner d'info : la mobilité automobile et le plan leasing vélo en question.

Jeudi 14 mars 08h30

Conférence thématique : Energie et bâtiments : actualités des politiques publiques, actions et initiatives régionales

Durant son homélie, le curé Eric NDEZE nous a entre autres entretenus de la joie durant son homélie.

Où est la joie ? Quelle sera, cette année, la joie à Noël ? Celle d’un généreux repas de famille où l’on aura fait taire un court instant les médias qui nous inondent de catastrophes, de guerres et de souffrances ? Où trouver aujourd’hui la joie ? À retenir : la grande différence entre l’argent et la joie : Si vous avez de l’argent, plus vous le distribuez, moins il vous en reste !

Si vous avez la joie en vous, plus vous en distribuez autour de vous et plus il vous en vient en retour !

Je m'inscris Jeudi 28 mars Stagiaire BAC - Soirée d’informations et de rencontre école-entreprise Constructiv'

Jeudi 11 avril Save the date : Afterwork d'Embuild Liège Chambre de la Construction de Liège à l'OM Seraing.

Et pour conclure en toute convivialité, le traditionnel verre de l’amitié offert par Embuild, agrémenté de nombreux et excellents zakouskis, a été préparé et servi par les jeunes de la paroisse, au profit de leur prochain camp !

Le comité : Jacki PLEINEVAUX, Président, Germain WALSDORFF, Marc Olivier et Bruno LECOMTE.

Février 2024 I BULLETIN DE LA CHAMBRE DE LA CONSTRUCTION

23

VOTRE OFFRE DE FORMATIONS Jusqu'au 31 mars, profitez des formations en période hivernale, pour former vos travailleur.

Bénéficiez de nombreux avantages octroyés par Constructiv, Cefora et Volta pour inscrire vos équipes aux formations obligatoires avec "Formation Construction"…

Recyclage Secourisme 8h 05/2/2024 15/2/2024 19/2/2024 20/2/2024 11/3/2024

13/3/2024 18/3/2024 19/3/2024 28/3/2024

Secourisme de base 05/2/2024 et 06/2/2024 19/2/2024 et 20/2/2024 22/2/2024 et 23/2/2024 11/3/2024 et 12/3/2024

14/3/2024 et 15/3/2024 18/3/2024 et 19/3/2024 25/3/2024 et 26/3/2024

Sécurité de base 11/3/2024

25/3/2024

Lean en construction Le 22/2/2024

Vous souhaitez organiser des formations sur d’autres thématiques en région liégeoise ?

Contactez-nous !

Nous pouvons adapter notre offre à vos besoins, que ce soit au niveau du contenu, de l’approche, de l'horaire et du lieu de formation.

VCA Base 05/2/2024 19/2/2024

14/3/2024 29/3/2024

Gestion d'équipe - Chef d'équipe 07/2/2024 et 8/2/2024

Tutorat 09/2/2024

22/3/2024

Amiante traitement simple 19/2/2024 18/3/2024

25/3/2024

Vous pouvez vous inscrire en cliquant sur la date choisie.

Besoin d'une précision, d'une aide ?

Contactez Marie-Sophie Delvaux au 04/232.42.79 ou par mail : formations@ccl.be

formation- CONSTRUCTION .be

ACTUALITES REGIONALES I LUXEMBOURG

BIENVENUE À NOS NOUVEAUX AFFILIÉS !

Rue de la Gare, 172 6880 Bertrix TVA BE 0875.606.825

RS Menuiserie

La Savenière, 97 6800 Sberchamps TVA BE 0684.725.077

Elys Terragaume

Zoning du Magenot, 12 6740 Etalle TVA BE 0895.359.983

Tk Déco+ SRL

Rue du Stade, 26 6880 Bertrix TVA BE 0895.328.311

Henricot Lionel

Bourcy, 452 6600 Bastogne TVA BE 078.4787.408

Wirtz Gustave

Rue Eysden-Mines, 25 6698 Grand-Halleux TVA BE 0751.445.934

Baticob FEGC

Mobiwall

Embuild Plus

Martin Christian Techlink

Allard Frédéric Ind. compl

Peintre

Embuild Plus

Rue Croix-Rouge, 8 6600 Bastogne TVA BE 0439.226.787

Louis Thibaut

Rue des Marthys,37 6987 Marcourt TVA BE 1.000.227.970

Avenue ArthurTagnon Carlsbourg, 51 6850 Paliseul TVA BE 539.941.788

Marcel Godon SRL

Route du Christ, 35 6830 Bouillon TVA BE 463.217.461

Etanch’toit SRL Rue des Genêts,22 Couvreur

Menuisier

6600 Bastogne TVA BE 799.145.188

Couvreur

Menuisier

Sterpenich, Rue de ka Isolationn Gendarmerie, 24 Eco.LogiqueSRL

Ind. compl

6700 Arlon TVA BE 542.623.344

Merci pour votre confiance !

Février 2024 I BULLETIN DE LA CHAMBRE DE LA CONSTRUCTION

25

ACTUALITES REGIONALES I LUXEMBOURG

guichet d’entreprises guichet d’entreprises

votre tremplin votre tremplin pour entreprendre pour entreprendre sans soucis sans soucis

Vous créez ou gérez déjà une entreprise ?

Faites con iance à Formalis : • pour accomplir vos formalités administratives ; • pour l’inscription et les modifications dans la Banque-Carrefour des Entreprises ; • pour notre expertise et notre connaissance de l’entrepreneuriat.

Plus d’info sur www.formalis.be

Vous créez ou gérez déjà une entreprise ?

Faites con iance à Formalis : • pour accomplir vos formalités administratives ; • pour l’inscription et les modifications dans la Banque-Carrefour des Entreprises ; • pour notre expertise et notre connaissance de l’entrepreneuriat.

Plus d’info sur www.formalis.be

Vous créez ou gérez déjà une entreprise ?

Faites confiance à Formalis : • pour accomplir vos formalités administratives ;

• pour l’inscription et les modifications dans la Banque-Carrefour des Entreprises ; • pour notre expertise et notre connaissance de l’entrepreneuriat.

Plus d’info sur www.formalis.be

Avec la collaboration de

26 BULLETIN DE LA CHAMBRE DE LA CONSTRUCTION I Février 2024

Nos guides 2024 sont disponibles !

N’hésitez pas à commander le vôtre : info.lux@embuild.be

ACTUALITES REGIONALES I LUXEMBOURG

SOIRÉE D’INFORMATION Programme 18h30 info Constructiv : l’obligation de l’analyse de risque et le plan de sécurité santé spécifique pour les menuisiers 19h00 présentation du projet inter-école (initié par l’association des menuisiers en collaboration avec l’ IBEFE

INSCRIPTION

lundi 5 février 2024

LE SAVIEZ-VOUS? Embuild Luxembourg organise chaque mois une séance d’information “TOP CHRONO”

18h30

drink & sandwich

TOP CHRONO, c’est quoi ?

1h d'information, répondant aux questions les plus posées par nos affiliés

⌛

TOP CHRONO, pour qui ?

Pour tous les entrepreneurs

��

TOP CHRONO, par qui ?

Des orateurs(trices) qualifié(e)s TOP CHRONO, c’est quand ?

1 fois par mois

��

Vous souhaitez plus d’informations ? N’hésitez pas à prendre contact avec nos secrétaires à l’adresse : info.lux@embuild.be

Février 2024 I BULLETIN DE LA CHAMBRE DE LA CONSTRUCTION

27

Votre comptabilité, entre nos mains, C’est un jeu d’enfants...

Contactez-nous !

COMPTAXIS sc -sprl Axis Parc Business Center Rue Fond Cattelain 2 1435 Mont-Saint-Guibert Chaussée d’Alsemberg 842 1180 Uccle Jean-Philippe HUBENS Gsm : 0477 37 19 47 Jérôme SCHEERS Gsm : 0473 60 17 37 w w w.comptaxis.be

aire n e t r Le pa otre de v tion déra é f n o c

ACTUALITES REGIONALES I NAMUR & BRABANT WALLON

Conférence CertIBEau : volet Assainissement 15/02/24 dès 18h à Nil-Saint-Vincent Nous l’avions promis à l’issue de la première conférence CertIBEau, donnée en novembre 2023 : le volet Assainissement a été programmé en février.

L’objectif de cette formation, destinée aux chauffagistes-sanitaristes et aux entrepreneurs généraux, est de vous fournir toutes les informations utiles pour que vous puissiez réaliser des installations conformes en vue de la certification.

Infos pratiques Date : le 15/02/24 Certificateur Certibeau : Franciane Wertz

Contenu de la conférence

Programme : 18h : accueil

Après une rapide introduction sur la raison d’être du CertIBEau, Madame Wertz passera en revue les différents points contrôlés par le certificateur avec explications des (non-) conformités (évacuations des eaux usées et gestion des eaux de pluie).

Si vous désirez poser des questions spécifiques lors de cette séance d'infos, merci de nous les transmettre dans le formulaire, lors de votre d'inscription.

1.

Des conseils et avis d’experts

2.

Des informations ciblées, fiables et rapides

18h15 : début de la conférence 20h : drink et hors-d’œuvre Rendez-vous à Embuild Namur - Brabant wallon (Chaussée de Namur, 44 à Nil-Saint-Vincent) Conditions : GRATUIT pour nos membres (inscription obligatoire).

Cliquez pour vous inscrire

3.

Des formations continues

4.

L’activation des réseaux de contacts BtoB et BtoC

Février 2024 I BULLETIN DE LA CHAMBRE DE LA CONSTRUCTION

29

ACTUALITES REGIONALES I NAMUR & BRABANT WALLON

Participez au cycle de formations Marchés publics Embuild Namur - Brabant wallon vous propose un cycle de formations sur mesure pour vous permettre d’avoir une vue complète des règles applicables et des évolutions récentes concernant la législation des marchés publics.

• 14/02/24 : Formation relative à la passation des marchés publics (13h - 17h) • 20/02/24 : Formation relative à l'exécution des marchés publics (13h - 17h)

La légalisation des marchés publics a connu de nombreuses adaptations ces dernières années et il n’est pas toujours aisé pour vous, entrepreneur, et pour votre personnel, d’en connaitre les tenants et aboutissants.

Ces formations se veulent résolument pratico-pratiques. Elles seront conçues notamment à la lumière des questions que vous, entreprises affiliées chez Embuild, nous adressez régulièrement.

Module Passation (14/02/24)

Module Exécution (20/02/24)

Les services en charge des soumissions savent combien la moindre erreur, même minime, lors de la préparation de l’offre, peut faire passer l’entreprise à côté d’un marché intéressant !

Il est donc fondamental que votre personnel maîtrise parfaitement les règles applicables à la matière.

Une fois un marché public remporté, l’entreprise et son personnel doivent veiller à respecter les règles relatives à l’exécution du marché contenues dans l’arrêté royal du 14 janvier 2013. Le défaut de respect de celles-ci peut amener l’entreprise à perdre ses droits vis-à-vis de l’adjudicateur, notamment en termes de réclamations et indemnisation.

Cliquez ici pour voir les détails du module Passation

Cliquez ici pour voir les détails du module Passation

Orateur Maitre Aurélien VANDEBURIE est Avocat au Barreau de Bruxelles depuis près de 20 ans.

Il est spécialiste en droit administratif et des marchés publics.

Il est également chargé de cours à l’ULB.

30 BULLETIN DE LA CHAMBRE DE LA CONSTRUCTION I Février 2024

Infos pratiques Dates Passation : 14/02/24 Exécution : 20/02/24 Programme 12h30 : accueil + sandwiches 13h00 : début de la formation 15h00 : pause café 17h00 : fin de la formation Lieu Salle de formation Embuild Namur - Brabant wallon - Assesse (Rue Flore Bertrand, 2 - 5330 Assesse) Conditions GRATUIT pour nos membres (inscription obligatoire).

Inscrivez-vous !

ACTUALITES REGIONALES I NAMUR & BRABANT WALLON

Retour sur notre Cocktail du Nouvel An 2024 Nous remercions chaleureusement tous les participants présents lors de la deuxième édition de notre Cocktail du Nouvel An, qui a eu lieu le mercredi 17 janvier.

Les conditions météorologiques ont malheureusement obligé bon nombre des 180 inscrits à rester chez eux.

Cela étant, grâce à la réactivité des prestataires et des membres de l’équipe d’Embuild Namur - Brabant wallon, la soirée a pu se dérouler sans fausse note, dans une ambiance familiale des plus agréables.

En guise de mise en bouche, les participant ont pu effectuer une visite de la Halle Al’Chair, rénovée par Bajart s.a., l'une de nos entreprises membres.

Le surplus de denrées alimentaires a été redistribué auprès des personnes dans le besoin, vivant en situation précaire. Un grand merci au Traiteur La Cerisaie, qui a assuré la redistribution.

Février 2024 I BULLETIN DE LA CHAMBRE DE LA CONSTRUCTION

31

ACTUALITES REGIONALES I NAMUR & BRABANT WALLON

Formations : 10% de réduction pour nos membres Vous êtes membres de Embuild Namur – Brabant wallon ? Profitez de la période hivernale pour inscrire vos équipes aux différentes formations obligatoires, tout en bénéficiant de 10% de réduction sur le montant des formations, à cumuler avec de nombreux avantages octroyés par Constructiv, Cefora et Volta.

Calendrier des formations Consultez notre calendrier et cliquez directement sur le lien dans la colonne « Inscription » pour réserver les places de vos collaborateurs.

Formation

Public

Dates

Lieu

Inscription

16/02/2024

Assesse

Inscription en ligne

19/02/2024

Jambes

Inscription en ligne

20/02/2024

Nivelles

Inscription en ligne

28/02/2024

Jambes

Inscription en ligne

08/03/2024

Walhain

Inscription en ligne

28/03/2024

Namur

Inscription en ligne

Février

Sécurité

CP 124

Mars

Février

Sécurité Hors CP 124

13/02/2024

Jambes

Inscription en ligne

14/02/2024

Walhain

Inscription en ligne

22/02/2024

Jambes

Inscription en ligne

27/02/2024

Walhain

Inscription en ligne

05/03/2024

Nivelles

Inscription en ligne

12/03/2024

Walhain

Inscription en ligne

21/03/2024

Jambes

Inscription en ligne

22/03/2024

Walhain

Inscription en ligne

28/03/2024

Jambes

Inscription en ligne

Mars

Février

Secourisme de base

CP 124 CP 200

15-16/02/2024

Jambes

Inscription en ligne

19-20/02-2024

Walhain

Inscription en ligne

27-26/02-2024

Assesse

Inscription en ligne

29-02-01/03-2024

Walhain

Inscription en ligne

04-05/03/2024

Walhain

Inscription en ligne

07-08/03/2024

Jambes

Inscription en ligne

11-12/03/2024

Nivelles

Inscription en ligne

18-19/03/2024

Jambes

Inscription en ligne

21-22/03/2024

Assesse

Inscription en ligne

26/27/03/2024

Walhain

Inscription en ligne

Mars

Février Secourisme recyclage

CP 124 CP 200 CP 149.01

32 BULLETIN DE LA CHAMBRE DE LA CONSTRUCTION I Février 2024

12/02/2024

Jambes

Inscription en ligne

21/02/2024

Walhain

Inscription en ligne

28/02/2024

Assesse

Inscription en ligne

ACTUALITES REGIONALES I NAMUR & BRABANT WALLON

Mars

Secourisme recyclage

CP 124 CP 200 CP 149.01

04/03/2024

Jambes

Inscription en ligne

07/03/2024

Walhain

Inscription en ligne

13/03/2024

Nivelles

Inscription en ligne

20/03/2024

Jambes

Inscription en ligne

25/03/2024

walhain

Inscription en ligne

29/03/2024

Assesse

Inscription en ligne

Février Tutorat

CP 124 CP 200

20/02/2024

Jambes

Inscription en ligne

Walhain

Inscription en ligne

Mars 15/03/2024

Février

Amiante

15/02/2024

Assesse

Inscription en ligne

23/02/2024

Nivelles

Inscription en ligne

26/02/2024

Jambes

Inscription en ligne

06/03/2024

Jambes

Inscription en ligne

13/03/2024

Walhain

Inscription en ligne

20/03/2024

Assesse

Inscription en ligne

27/03/2024

Nivelles

Inscription en ligne

CP 124 CP 200

Mars

Février 14/02/2024

BA4

Jambes

Inscription ne ligne

Nivelles

Inscription ne ligne

Mars 21/03/2024

Février

BA5

05/02/2024

Assesse

Inscription en ligne

Février 19/02/2024

Coordinateur de Chantier

Inscription en ligne

Nivelles

Inscription en ligne

Assesse

Inscription en ligne

Assesse

Inscription en ligne

Mars 18/03/2024 Mars

CPRO on Web

13-19/03/2024 Mars

CPRO

26/03/2024

Solution & méthode à mettre en place à la présence d’amiante dans un bâtiment Formation chef d’équipe

Assesse

Février 16/02/2024

CP 124 CP 200

Assesse

Inscription en ligne

Février 12-23/02/2024

Walhain

Inscription en ligne

Février 2024 I BULLETIN DE LA CHAMBRE DE LA CONSTRUCTION

33

ACTUALITES REGIONALES I NAMUR & BRABANT WALLON

Formation chef d’équipe

CP 124 CP 200

Mars 14-29/03/2024

Jambes

Inscription en ligne

Février

VCA Base

CP 124 CP 200

21/02/2024

Jambes

Inscription en ligne

29/02/2024

Nivelles

Inscription en ligne

01/03/2024

Namur

Inscription en ligne

14/03/2024

Walhain

Inscription en ligne

25/03/2024

Jambes

Inscription en ligne

28/03/2024

Nivelles

Inscription en ligne

12-13/03/2024

Jambes

Inscription en ligne

19-20/03/2024

Walhain

Inscription en ligne

Mars

Mars VCA Cadre

CP 124 CP 200

Février

CAP Chauffeur

Gestion du stress (Th. 3)

12/02/2024

Nivelles

Inscription en ligne

Walhain

Inscription en ligne

Mars Gestion du stress (Th. 3)

11/03/2024

Février Photo de chantier avec un Smartphone

CP 149.01 CP 200

22/02/2024

Walhain

Inscription en ligne

Jambes

Inscription en ligne

Mars 15/03/2024

Vous ne trouvez pas votre bonheur dans notre calendrier ?

Découvrez aussi toute notre offre de formations sur le site dédié

Nous proposons également des formations sur mesure.

Tant le contenu que l’approche seront entièrement adaptés aux besoins de votre entreprise.

Nous déterminerons l’heure et le lieu les plus appropriés en fonction de vos disponibilités.

Contactez Laurence Blaffart, notre Responsable formations, pour discuter de vos besoins et créer votre formation sur mesure : Tel. 010/42.19.30 Mail : Laurence.blaffart@embuild.be

34 BULLETIN DE LA CHAMBRE DE LA CONSTRUCTION I Février 2024

Rendez-vous sur formation-construction.be

ACTUALITES REGIONALES I NAMUR & BRABANT WALLON

À vos agendas

les dates à retenir ce premier semestre Janvier est déjà derrière nous, il est donc plus que temps de vous partager notre agenda du premier semestre 2024 : vous y découvrirez les temps forts à ne pas rater !

Bloquez d’ores et déjà ces quelques dates, nous vous communiquerons les détails de chaque événement en temps voulu. Nous nous réjouissons de vous retrouver à l’une ou l’autre occasion.

20/02 Formation Marchés Public – Exécution

Inscription 22/02 Séance d’informations Association des Peintres 23/02 Forum Construction 29/02 Tournée Energie 2024 – Embuild Wallonie MARS 14/03 Roadshow Techlink (Limelette) 21/03 Rencontres namuroises des métiers de la construction

FÉVRIER

28/03 Séminaire « Actionnariat Salarié » en partenariat avec Group S et BDO

08/02 Soirée Après-ski du Comité Jeunes Embuild Namur – Brabant wallon

AVRIL

Inscription 14/02 Formation Marchés Publics – Passation

Inscription 15/02 Conférence CertIBEau – Assainissement

Inscription

12/04 Rencontre Embuild Plus Wallonie 25/04 Assemblée Générale MAI 15/05 Speed Meeting Construction (Basket Namur Capitale) 23/05 Xplore Job Day 2024 26/05 Journée Chantiers Ouverts

Location de salle

Embuild Namur – Brabant wallon propose à la location ses espaces Meeting Room I & II pour vos réunions, séminaires & cocktails dans le Brabant wallon. Au total, une plateforme de 200m² entièrement équipée, totalement neuve, connectée et pratique (accès parking, ascenseur, secrétariat, etc.).

Découvrez les informations pratiques et tarifs sur le site Find Your Place : Meeting Room 1 - De 2 à 30 invités Meeting Room 2 - De 10 à 90 invités

Février 2024 I BULLETIN DE LA CHAMBRE DE LA CONSTRUCTION

35

16.000 ENTREPRISES DE CONSTRUCTION

Impossible de passer à côté !

Embuild soutient 16.000 PME et grandes entreprises de tout le pays, actifs dans toutes les activités et techniques du secteur de la construction.

Partenaire de confiance, elle s’engage avec ses membres pour un entrepreneuriat responsable.

Construire ensemble, grandir ensemble.

MAGAZINE

Group S vous assiste dans votre gestion RH. Vous venez de lancer votre entreprise ou vous êtes un responsable RH expérimenté ?

Votre Payroll Advisor attitré chez Group S s’engage à vous aider pour toute votre administration RH. Il vous fournira des conseils sur mesure grâce à son expérience dans votre secteur d’activité. Pas d’inquiétude, vous pouvez désormais vous consacrer pleinement à ce que vous aimez faire.

Pour plus d’informations ou pour prendre rendez-vous, surfez sur groups.be

Your partner in HR

Février 2024 I BULLETIN DE LA CHAMBRE DE LA CONSTRUCTION

3