Page 1

MAIRIE DE MANTES-LA-JOLIE

YVELINES

MANTES-LA-JOLIE MUSEE DE L’HOTEL-DIEU PRO / DCE RENOVATION DE LA FAÇADE OUEST ET DE L'ENSEMBLE DES MENUISERIES EXTERIEURES TRAVAUX

DE REAMENAGEMENT DES ESPACES SCENOGRAPHIQUES DE LA SALLE D'EXPOSITION DU 1ER ETAGE

Janvier 2018

BUREAU MANCIULESCU ACMH & ASSOCIES 214, rue de Grenelle 75007 PARIS Tél : 01 45 50 22 01 E-mail : s.manciulescu@wanadoo.fr E-mail : s.manciulescu@gmail.com


MAIRIE DE MANTES-LA-JOLIE

YVELINES

MANTES-LA-JOLIE MUSEE DE L’HOTEL-DIEU PRO / DCE RENOVATION DE LA FAÇADE OUEST ET DE L'ENSEMBLE DES MENUISERIES EXTERIEURES TRAVAUX

DE REAMENAGEMENT DES ESPACES SCENOGRAPHIQUES DE LA SALLE D'EXPOSITION DU 1ER ETAGE

Janvier 2018

SOMMAIRE : I. II. III.

IV. V. VI.

NOTE DE PRESENTATION CALENDRIER / PHASAGE CAHIER DES CHARGES LOT 0 : GENERALITES LOT 1 : MAÇONNERIE / PIERRE DE TAILLE / SCULPTURE LOT 2 : COUVERTURE / TUILES PLATES LOT 3 : MENUISERIE / CHARPENTE / FERRONNERIE LOT 4 : ELECTRICITE BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE DOCUMENTS GRAPHIQUES

BUREAU MANCIULESCU ACMH & ASSOCIES 214, rue de Grenelle 75007 PARIS Tél : 01 45 50 22 01 E-mail : s.manciulescu@wanadoo.fr E-mail : s.manciulescu@gmail.com


MAIRIE DE MANTES-LA-JOLIE

YVELINES

MANTES-LA-JOLIE MUSEE DE L’HOTEL-DIEU PRO / DCE RENOVATION DE LA FAÇADE OUEST ET DE L'ENSEMBLE DES MENUISERIES EXTERIEURES TRAVAUX

DE REAMENAGEMENT DES ESPACES SCENOGRAPHIQUES DE LA SALLE D'EXPOSITION DU 1ER ETAGE

Janvier 2018

NOTE DE PRESENTATION

BUREAU MANCIULESCU ACMH & ASSOCIES 214, rue de Grenelle 75007 PARIS Tél : 01 45 50 22 01 E-mail : s.manciulescu@wanadoo.fr E-mail : s.manciulescu@gmail.com


YVELINES - MANTES-LA-JOLIE – MUSEE DE L’HOTEL-DIEU PRO-DCE RÉNOVATION DE LA FAÇADE OUEST ET DE L'ENSEMBLE DES MENUISERIES EXTÉRIEURES TRAVAUX

DE RÉAMÉNAGEMENTS DES ESPACES SCÉNOGRAPHIQUES DE LA SALLE D’EXPOSITION DU 1ER ÉTAGE

NOTE DE PRÉSENTATION

Les travaux sur l’ancienne chapelle XVIIème – XIXème de l’ancien Hôtel-Dieu se présentent sous la forme de deux tranches de travaux opérationnels : Une tranche ferme intégrant les travaux d’urgence, l’ensemble des travaux de renforcement structurel des façades, les travaux de d’aménagement de la salle d’exposition du premier étage et les travaux de restauration complète des façades de la rue du château, de la rue du docteur Bonneau et sur la cour, à l’exclusion des couvertures et des lucarnes. Une tranche optionnelle intégrant l’ensemble des travaux de restauration de la façade classée rue de la Heuse (façade de l’ancienne chapelle) et de la façade de l’ancien hôtel-Dieu en accompagnement, les travaux de révision des couvertures compris lucarnes, les travaux d’accessibilité PMR de l’établissement au niveau du portail principal, la révision de l’ensemble des menuiseries (hors celles de la tranche ferme) et la confortation du plancher entre le 2ème et le 3ème étage de l’Hôtel-Dieu.

La tranche ferme se décompose de la façon suivante : a. Les travaux d’urgence : - La mise en place de filets de sécurité - La mise hors d’eau du chéneau sur la corniche de la façade rue de la Heuse b. Les travaux de renforcement structurel des façades : - Le renforcement structurel des façades rue du château, rue du docteur Bonneau, y compris les tirants de la façade classée par la mise en œuvre de tirants horizontaux forés et scellés. - La mise en œuvre des tirants dans les traverses de certaines baies de la façade rue du château. c. Les travaux de réaménagement de la salle du premier étage : - Le nettoyage des parements intérieurs (enduits et pierre de taille notamment) ; - Le remaillage des fissures en recherche et la restauration ponctuelle des enduits - L’intégration visuelle par eaux fortes, badigeons ou patines - La réfection du faux plafond et du parquet (1993-1996) - La mise en œuvre de volets intérieurs (au revers des menuiseries de la façade rue du château et sur cour – en bois peint à l’huile de lin, teinte gris clair) - Les travaux d’accompagnement scénographiques (modification de l’installation électrique). d. Les travaux généraux de restauration ponctuelle des façades de la rue du château, de la rue du docteur Bonneau et sur la cour, à l’exclusion des couvertures et des lucarnes : - Le nettoyage des parements (enduits et pierre de taille notamment) ; - Le remaillage des fissures en recherche et la restauration ponctuelle des enduits - Sur les zones les plus affectées par les remontées salines et capillaires, mise en œuvre d’enduits d’assainissement avec la purge des enduits contaminés. - La révision des menuiseries XXème et leur mise en peinture à l’huile de lin, teinte gris clair - L’intégration visuelle par eaux fortes, badigeons ou patines - La suppression d’une verrière (1993-1996) sur la façade sur cour.

BUREAU MANCIULESCU ACMH & ASSOCIES – Janvier 2018

1


YVELINES - MANTES-LA-JOLIE – MUSEE DE L’HOTEL-DIEU PRO-DCE RÉNOVATION DE LA FAÇADE OUEST ET DE L'ENSEMBLE DES MENUISERIES EXTÉRIEURES TRAVAUX

DE RÉAMÉNAGEMENTS DES ESPACES SCÉNOGRAPHIQUES DE LA SALLE D’EXPOSITION DU 1ER ÉTAGE

La tranche optionnelle se décompose de la façon suivante : e. Les travaux de renforcement structurel : - La confortation du plancher entre le 2ème et le 3ème étage (Hôtel-Dieu) f. Les travaux de restauration complète de la façade classée (rue de la Heuse – façade de l’ancienne chapelle) et de la façade de l’Hôtel-Dieu en accompagnement : - La restauration du parement en pierre de taille et sculpté - La restauration de l’emmarchement en pierre ; - La réfection à neuf du chéneau sommital en cuivre riveté 8/10ème et un habillage des corniches et un devant de chéneau en plomb de 3mm - La révision des menuiseries et leur mise en peinture à l’huile de lin, teinte gris clair - Le nettoyage des parements (enduits et pierre de taille notamment – Hôtel Dieu) - Le remaillage des fissures en recherche et la restauration ponctuelle des enduits - Sur les zones les plus affectées par les remontées salines et capillaires, mise en œuvre d’enduits d’assainissement avec la purge des enduits contaminés (HôtelDieu) - L’intégration visuelle par eaux fortes, badigeons ou patines ; - Le remplacement à neuf d’une gouttière et d’une descente EP existante par de nouvelles en cuivre 8/10ème de sections plus adaptées, y compris mise en œuvre de dauphins en fonte (Hôtel-Dieu) - Les travaux de réaménagement d’un accès PMR au droit de la port d’entrée du musée (1, rue Thiers) avec intégration d’une composition avec jardinières symétriques de part et d’autres du portail d’entrée du musée (suppression des anciens revêtements étanches au droit de la façade). g. Les travaux de révision de l’ensemble de la couverture et des lucarnes : - La révision en recherche de la couverture en tuiles plates - La révision du chéneau encaissé - La révision de l’ensemble des lucarnes et des menuiseries des lucarnes (compris mise en peinture – les lucarnes seront mises en peinture à l’huile de lin, teinte brun couleur tuiles). - La réfection des gouttières et des décentes EP en recherche par de nouvelles en cuivre 8/10ème de sections plus adaptées, y compris mise en œuvre de dauphins en fonte. h. La révision de l’ensemble des menuiseries extérieures (hors menuiseries des lucarnes et de la Tranche Ferme) : - La révision de l’ensemble des menuiseries - La mise en peinture de l’ensemble des menuiseries - La mise en œuvre de lisse métallique formant garde-corps. Nota : Les travaux de la tranche ferme sont suivis de travaux d’aménagement muséographiques et scénographiques de la salle d’exposition du premier étage : ces travaux sont décris dans le DCE « muséographie et scénographie ».

BUREAU MANCIULESCU ACMH & ASSOCIES – Janvier 2018

2


MAIRIE DE MANTES-LA-JOLIE

YVELINES

MANTES-LA-JOLIE MUSEE DE L’HOTEL-DIEU PRO / DCE RENOVATION DE LA FAÇADE OUEST ET DE L'ENSEMBLE DES MENUISERIES EXTERIEURES TRAVAUX

DE REAMENAGEMENT DES ESPACES SCENOGRAPHIQUES DE LA SALLE D'EXPOSITION DU 1ER ETAGE

Janvier 2018

CALENDRIER / PHASAGE

BUREAU MANCIULESCU ACMH & ASSOCIES 214, rue de Grenelle 75007 PARIS Tél : 01 45 50 22 01 E-mail : s.manciulescu@wanadoo.fr E-mail : s.manciulescu@gmail.com


YVELINES - MANTES-LA-JOLIE MUSEE DE L’HOTEL-DIEU PRO / DCE

CALENDRIER PRÉVISIONNEL DES TRAVAUX Mise à jour le 30 Janvier 2018

TRANCHE FERME * * * *

Les travaux d'urgences (filet de sécurité et mise hors d'eau du chéneau) L'ensemble des travaux de renforcement structurel des façades Les travaux d'aménagement de la salle d'exposition du premier étage Les travaux de restauration complète des façades de la rue du château, de la rue du docteur Bonneau et sur le cour à l'exclusion des couvertures et des lucarnes15 Avril 2018 30Septembre 2018

mois

1

30 Octobre 2018 Repli chantier

4,5 mois 

Préparation du chantier 2

3

4

5

6

7

Lot 1 Maçonnerie / Pierre de taille / Sculpture (intérieur) Maçonnerie / Pierre de taille / Sculpture (extérieur) Lot 2 Couverture (travaux d'urgence) Lot 3 Menuiseries Lot 4 Electricité l i ié Travaux Scénographie et Muséographie Cimaises, Agencement, Stores & Eclairage Accrochage des œuvres Réglage Lumière

TRANCHE OPTIONNELLE * L'ensemble des travaux de restauration de la façade classée et de la façade de l'ancien Hôtel-Dieu en accompagnement * Les travaux d'accessibilité PMR de l'établissement au niveau du portail principal * Les travaux de révision des couvertures, compris les lucarnes ---------------------------CHANTIER-----------------------------Préparation

Repli chantier 10 mois

mois M0 mois

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

11

Lot 1 Maçonnerie / Pierre de taille / Echafaudages Lot 2 Couverture Lot 3 Menuiseries Lot 4 Electricité

BUREAU MANCIULESCU ACMH ET ASSOCIES

JANVIER 2018


MAIRIE DE MANTES-LA-JOLIE

YVELINES

MANTES-LA-JOLIE MUSEE DE L’HOTEL-DIEU PRO / DCE RENOVATION DE LA FAÇADE OUEST ET DE L'ENSEMBLE DES MENUISERIES EXTERIEURES TRAVAUX

DE REAMENAGEMENT DES ESPACES SCENOGRAPHIQUES DE LA SALLE D'EXPOSITION DU 1ER ETAGE

Janvier 2018

CAHIER DES CHARGES SIMPLIFIE

BUREAU MANCIULESCU ACMH & ASSOCIES 214, rue de Grenelle 75007 PARIS Tél : 01 45 50 22 01 E-mail : s.manciulescu@wanadoo.fr E-mail : s.manciulescu@gmail.com


MANTES-LA-JOLIE- Musée de l’Hôtel-Dieu Rénovation de la façade ouest et de l’ensemble des menuiseries extérieures Travaux de réaménagement des espaces scénographiques de la salle du 1er étage Généralités PRO - DCE

CHAPITRE I. GENERALITES ............................................................................................................................... 2 I.01.

PRESENTATION DU PROJET .......................................................................................................... 2

I.02.

DIVISION EN TRANCHES ................................................................................................................ 2

I.03.

DIVISION EN LOTS ........................................................................................................................... 2

I.04.

PROGRAMME DES TRAVAUX ET REPARTITION PAR TRANCHES ........................................ 3

I.05.

REGLEMENTS ET NORMES .......................................................................................................... 11

I.06. MESURES D’ORGANISATION GENERALE DU CHANTIER .................................................... 11 I.06.1. Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé .................................................... 11 I.06.2. Installations communes de chantier ................................................................................................. 12 I.07.

OBLIGATIONS ................................................................................................................................. 12

I.08.

OBSERVATIONS SUR LA REDACTION DU Cahier des charges simplifié .................................. 13

I.09.

COORDINATION GENERALE DES TRAVAUX .......................................................................... 14

I.10.

CONNAISSANCES DES LIEUX ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL ..................................... 15

I.11.

DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRAVAUX EXECUTES DANS L’EDIFICE ....................... 15

I.12.

MESURES DE SECURITE PROPRES A L’EDIFICE ..................................................................... 16

I.13.

PROTECTIONS DES OUVRIERS.................................................................................................... 16

I.14. PROTECTIONS DES OUVRAGES .................................................................................................. 16 I.14.1. Pour les locaux ................................................................................................................................ 16 I.14.2. Pour les ouvrages existants.............................................................................................................. 16 I.14.3. Pour ses propres ouvrages ............................................................................................................... 16 I.15.

PROPRETE DU CHANTIER ............................................................................................................ 17

I.16.

DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX ..................................................................... 17

I.17.

CONDITIONS D’EMPLOI DES MATERIAUX NON NORMALISES .......................................... 17

I.18.

PRESENTATION DES OFFRES ...................................................................................................... 17

I.19.

PERMIS DE FEU ............................................................................................................................... 17

I.20.

BRANCHEMENTS PROVISOIRES ................................................................................................. 17

I.21.

PERCEMENTS - TRANCHEES - SCELLEMENTS - RACCORDS ............................................... 18

I.22.

ECHANTILLONS - MODELES - ESSAIS ....................................................................................... 18

I.23.

PLANS D’EXECUTION ................................................................................................................... 18

I.24.

ATTACHEMENTS ............................................................................................................................ 18

I.25.

DOSSIER PHOTOGRAPHIQUE ...................................................................................................... 19

I.26.

DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES ....................................................................................... 19

I.27.

LISTE DES PLANS ........................................................................................................................... 19

BUREAU MANCIULESCU ACMH & ASSOCIES – Janvier 2018

1


MANTES-LA-JOLIE- Musée de l’Hôtel-Dieu Rénovation de la façade ouest et de l’ensemble des menuiseries extérieures Travaux de réaménagement des espaces scénographiques de la salle du 1er étage Généralités PRO - DCE

GENERALITES

PRESENTATION DU PROJET Le présent Cahier des. Charges simplifié a pour objet de définir les prestations du présent lot pour la « la rénovation des la façade ouest et de l’ensemble des menuiseries extérieures » « les travaux de réaménagement des espaces scénographiques de la salle du 1er étage » Du musée de l’Hôtel-Dieu à  Mantes-la-Jolie – département des Yvelines

DIVISION EN TRANCHES Les travaux sont exécutés en une tranche, divisée en 4 zones :

 Tranche ferme  Tranche optionnelle DIVISION EN LOTS Les travaux seront exécutés par les cinq (5) lots suivants :

 Lot n° 01 :

Maçonnerie / pierre de taille / sculpture

 Lot n° 02 : Couverture  Lot n° 03 : Menuiserie / Charpente / Ferronnerie  Lot n° 04 : Electricité

BUREAU MANCIULESCU ACMH & ASSOCIES – Janvier 2018

2


MANTES-LA-JOLIE- Musée de l’Hôtel-Dieu Rénovation de la façade ouest et de l’ensemble des menuiseries extérieures Travaux de réaménagement des espaces scénographiques de la salle du 1er étage Généralités PRO - DCE PROGRAMME DES TRAVAUX ET REPARTITION PAR TRANCHES

TRANCHE FERME

Lot 1 – Maçonnerie / Pierre de taille / Sculpture 1. INSTALLATIONS COMMUNES DE CHANTIER ETAT DES LIEUX AIRE DE CHANTIER PANNEAU DE CHANTIER – PANNEAU D’INFORMATION BRANCHEMENT ELECTRIQUE BRANCHEMENT D'EAU BASE VIE SANITAIRES CLOTURE DE CHANTIER EN TOLES NERVUREES Travaux sur partie classée MH au titre de l’arrêté du 29 Avril 1948 1. INTERVENTION D’URGENCE (CORNICHE) MOYENS D’ACCES INSTALLATION DE FILETS DE PROTECTION 2. ECHAFAUDAGES VERTICAUX EN MATERIEL 40/49, CLASSE VI ECHAFAUDAGES VERTICAUX EXTERIEUR AVEC PLANCHERS PLANCHER DE TRAVAIL SAPINE DE MONTAGE PROTECTIONS EXTERIEURES 3. TRAVAUX PRELIMINAIRES ET PREPARATOIRES PROTECTIONS DIVERSES PROTECTION DES SOLS ZONES « RUES » DEPOSE D’OUVRAGES 4. ETAIEMENTS 5. MISE EN ŒUVRE DE TIRANTS TIRANTS DES HORIZONTAUX DES FAÇADES 6. RESTAURATION DU PAREMENT EN PIERRE DE TAILLE PAREMENTS CONSERVES REJOINTOIEMENT SUR PIERRE VIEILLE 12. SCULPTURE SANS OBJET 13. FIN DE CHANTIER TRI ET ENLEVEMENT DES GRAVOIS NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIER Travaux sur partie inscrites MH au titre de l’arrêté du 28 avril 1964 1. ECHAFAUDAGES VERTICAUX EN MATERIEL 40/49, CLASSE VI ECHAFAUDAGES VERTICAUX EXTERIEURS AVEC PLANCHERS PLANCHER DE TRAVAIL SAPINE DE MONTAGE PROTECTIONS EXTERIEURES ECHAFAUDAGES VERTICAUX EN MATERIEL 40/49, CLASSE V ECHAFAUDAGES VERTICAUX EXTERIEURS AVEC PLANCHERS PLANCHER DE TRAVAIL SAPINE DE MONTAGE PROTECTIONS EXTERIEURES ECHAFAUDAGES VERTICAUX EN MATERIEL 40/49, CLASSE IV ECHAFAUDAGES VERTICAUX INTERIEURS AVEC PLANCHERS PLANCHER DE TRAVAIL SAPINE DE MONTAGE BUREAU MANCIULESCU ACMH & ASSOCIES – Janvier 2018

3


MANTES-LA-JOLIE- Musée de l’Hôtel-Dieu Rénovation de la façade ouest et de l’ensemble des menuiseries extérieures Travaux de réaménagement des espaces scénographiques de la salle du 1er étage Généralités PRO - DCE 2. INTERVENTION D’URGENCE SANS OBJET 3. PLAN DE CALEPINAGE PLAN DE CALEPINAGE 4. TRAVAUX PRELIMINAIRES ET PREPARATOIRES PROTECTIONS DIVERSES PROTECTION DES SOLS ZONES « RUES » PROTECTION DES SOLS ZONE « COUR » DEPOSE D’OUVRAGES 5. ETAIEMENTS ETAIEMENT DES PORTES, DES BAIES 6. MISE EN ŒUVRE DE TIRANTS TIRANTS DES BAIES TIRANTS DES HORIZONTAUX DES FAÇADES 7. NETTOYAGE - DEVEGETALISATION NETTOYAGE GENERAL DES PAREMENTS TRAITEMENT BIOCIDE 8. RESTAURATION DES ENDUITS REMAILLAGE DES FISSURES COULIS DE CHAUX HYDRAULIQUE NATURELLE PIOCHEMENTS DES ENDUITS ENDUITS ENDUIT « PLEIN » NEUF DRESSE AU MORTIER DE CHAUX ENDUITS D’ASSAINISSEMENT RESTAURATION DU PAREMENT EN PIERRE DE TAILLE PAREMENTS CONSERVES REJOINTOIEMENT SUR PIERRE VIEILLE CONSOLIDATION DES PIERRES FRACTUREES GREFFES, BOUCHONS EN PIERRE NEUVE SUR PAREMENT UNI RAGREAGES AU MORTIER COULIS DE CHAUX HYDRAULIQUE NATURELLE BADIGEON SUR PIERRE DE TAILLE REPRISE EN PIERRE NEUVE FOURNITURE DE PIERRE NEUVE EN BLOCS DEPOSE DE PIERRE SANS REEMPLOI REFOUILLEMENT DANS LA PIERRE DE TAILLE RECALAGE DE CORNICHE OU DE LA BAIE RETAILLE DE PIERRE VIEILLE DEPOSEE TAILLE DE PIERRE NEUVE PROVENANT DU DEBIT DE BLOCS REJOINTOIEMENT SUR PIERRE NEUVE BADIGEON SUR PIERRE DE TAILLE 9. CALFEUTREMENT DES MENUISERIES MORTIER DE CHAUX DE CALFEUTREMENT 10. RAMPE 12. SCULPTURE SANS OBJET 13. FIN DE CHANTIER TRI ET ENLEVEMENT DES GRAVOIS NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIER Travaux sur partie non protégée au titre des MH 9.

FAUX-PLAFOND DE LA SALLE DU PREMIER ETAGE PLAFOND SUSPENDU EN PLATRE

11. SOLS EXTERIEURS RAMPES D’ACCES RAMPE EN BETON DESACTIVE DE LA FAÇADE SUR LA COUR

BUREAU MANCIULESCU ACMH & ASSOCIES – Janvier 2018

4


MANTES-LA-JOLIE- Musée de l’Hôtel-Dieu Rénovation de la façade ouest et de l’ensemble des menuiseries extérieures Travaux de réaménagement des espaces scénographiques de la salle du 1er étage Généralités PRO - DCE

Lot 2 – Couverture Travaux sur partie classée MH au titre de l’arrêté du 29 Avril 1948 1. ECHAFAUDAGE SANS OBJET 2. TRAVAUX D’URGENCE Travaux sur partie inscrites MH au titre de l’arrêté du 28 avril 1964 SANS OBJET Travaux sur partie non protégée au titre des MH SANS OBJET

Lot 3 : menuiserie – charpente - Ferronnerie Travaux sur partie classée MH au titre de l’arrêté du 29 Avril 1948 SANS OBJET Travaux sur partie inscrites MH au titre de l’arrêté du 28 avril 1964 1. 2. 3. 4. 5.

MOYENS D’ACCES REVISION DES MENUISERIES EXTERIEURES VOLETS ET FILMS UV – SALLE D’EXPOSITION DU PREMIER ETAGE ADAPTATION DE MENUISERIES PARQUET

Travaux sur partie non protégée au titre des MH SANS OBJET

LOT 4 : ELECTRICITE Travaux sur partie classée MH au titre de l’arrêté du 29 Avril 1948 SANS OBJET Travaux sur partie inscrites MH au titre de l’arrêté du 28 avril 1964 1. 2. 3. 4.

PLANS ET SCHEMAS DEPOSE DES INSTALLATIONS INUSITEES NOUVELLE INSTALLATION PARTIELLE ÉCLAIRAGE D'EVACUATION ASSURANT LE BALISAGE DES ISSUES DE SECOURS, DES OBSTACLES ET CHANGEMENT D'ORIENTATION

Travaux sur partie non protégée au titre des MH SANS OBJET

BUREAU MANCIULESCU ACMH & ASSOCIES – Janvier 2018

5


MANTES-LA-JOLIE- Musée de l’Hôtel-Dieu Rénovation de la façade ouest et de l’ensemble des menuiseries extérieures Travaux de réaménagement des espaces scénographiques de la salle du 1er étage Généralités PRO - DCE

TRANCHE OPTIONNELLE

Lot 1 – Maçonnerie / Pierre de taille / Sculpture 1.

INSTALLATIONS COMMUNES DE CHANTIER ETAT DES LIEUX AIRE DE CHANTIER PANNEAU DE CHANTIER – PANNEAU D’INFORMATION BRANCHEMENT ELECTRIQUE BRANCHEMENT D'EAU BASE VIE SANITAIRES CLOTURE DE CHANTIER EN TOLES NERVUREES

Travaux sur partie classée MH au titre de l’arrêté du 29 Avril 1948 1.

2. 3. 4.

5. 6. 7. 8.

9.

ECHAFAUDAGES VERTICAUX EN MATERIEL 40/49, CLASSE V ECHAFAUDAGES VERTICAUX EXTERIEUR AVEC PLANCHERS PLANCHER DE TRAVAIL SAPINE DE MONTAGE PROTECTIONS EXTERIEURES INTERVENTION D’URGENCE SANS OBJET PLAN DE CALEPINAGE TRAVAUX PRELIMINAIRES ET PREPARATOIRES PROTECTIONS DIVERSES PROTECTION DES SOLS ZONES « RUES » DEPOSE D’OUVRAGES ETAIEMENTS ETAIEMENT DES PORTES, DES BAIES MISE EN ŒUVRE DE TIRANTS SANS OBJET NETTOYAGE - DEVEGETALISATION NETTOYAGE GENERAL DES PAREMENTS TRAITEMENT BIOCIDE RESTAURATION DU PAREMENT EN PIERRE DE TAILLE PAREMENTS CONSERVES REJOINTOIEMENT SUR PIERRE VIEILLE CONSOLIDATION DES PIERRES FRACTUREES GREFFES, BOUCHONS EN PIERRE NEUVE SUR PAREMENT UNI RAGREAGES AU MORTIER COULIS DE CHAUX HYDRAULIQUE NATURELLE BADIGEON SUR PIERRE DE TAILLE ENGRAVURE DES SOLINS DES PROTECTIONS EN PLOMB DES ELEMENTS EN FAÇADE REPRISE EN PIERRE NEUVE FOURNITURE DE PIERRE NEUVE EN BLOCS DEPOSE DE PIERRE SANS REEMPLOI REFOUILLEMENT DANS LA PIERRE DE TAILLE RECALAGE DE CORNICHE OU DE LA BAIE RETAILLE DE PIERRE VIEILLE DEPOSEE TAILLE DE PIERRE NEUVE PROVENANT DU DEBIT DE BLOCS REJOINTOIEMENT SUR PIERRE NEUVE BADIGEON SUR PIERRE DE TAILLE ENGRAVURE DES SOLINS DES PROTECTIONS EN PLOMB DES ELEMENTS EN FAÇADE CALFEUTREMENT DES MENUISERIES

BUREAU MANCIULESCU ACMH & ASSOCIES – Janvier 2018

6


MANTES-LA-JOLIE- Musée de l’Hôtel-Dieu Rénovation de la façade ouest et de l’ensemble des menuiseries extérieures Travaux de réaménagement des espaces scénographiques de la salle du 1er étage Généralités PRO - DCE 10. RESTAURATION DE L’EMMARCHEMENT EN PIERRE NETTOYAGE GENERAL DE L’EMMARCHEMENT GREFFES EN PIERRE NEUVE RAGREAGES AU MORTIER REJOINTOIEMENT SUR PIERRE VIEILLE FINITION DE L’EMMARCHEMENT 12. SCULPTURE RESTAURATION DES ELEMENTS SCULPTES CALEPINS DES INTERVENTIONS DEPOUSSIERAGE PRE-CONSOLIDATION AVANT NETTOYAGE NETTOYAGE DES SCULPTURES PAR CATAPLASMES NETTOYAGE DES SCULPTURES PAR MICRO-ABRASION DESSALEMENT OU ASSECHEMENT CONSOLIDATION OU REMINERALISATION APRES NETTOYAGE RAGREAGE GOUJONS ET AGRAFES REJOINTOIEMENT LAIT DE CHAUX, PATINE ET BADIGEON SCULPTURES EN PIERRE NEUVE OU GREFFES DES PARTIES MANQUANTES SCULPTURES EN PIERRE NEUVE SCULPTURES EN PIERRE NEUVE SUR GREFFES OU BOUCHONS LAIT DE CHAUX, PATINE ET BADIGEON 13. FIN DE CHANTIER TRI ET ENLEVEMENT DES GRAVOIS NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIER Travaux sur partie inscrites MH au titre de l’arrêté du 28 avril 1964 SANS OBJET Travaux sur partie non protégée au titre des MH 1.

2. 3. 4.

5. 6. 7. 8.

ECHAFAUDAGES VERTICAUX EN MATERIEL 40/49, CLASSE V ECHAFAUDAGES VERTICAUX EXTERIEURS AVEC PLANCHERS PLANCHER DE TRAVAIL SAPINE DE MONTAGE PROTECTIONS EXTERIEURES INTERVENTION D’URGENCE SANS OBJET PLAN DE CALEPINAGE PLAN DE CALEPINAGE TRAVAUX PRELIMINAIRES ET PREPARATOIRES PROTECTIONS DIVERSES PROTECTION DES SOLS ZONES « RUES » PROTECTION DES SOLS ZONE « COUR » DEPOSE D’OUVRAGES ETAIEMENTS SANS OBJET MISE EN ŒUVRE DE TIRANTS SANS OBJET NETTOYAGE - DEVEGETALISATION NETTOYAGE GENERAL DES PAREMENTS TRAITEMENT BIOCIDE RESTAURATION DES ENDUITS REMAILLAGE DES FISSURES COULIS DE CHAUX HYDRAULIQUE NATURELLE PIOCHEMENTS DES ENDUITS

BUREAU MANCIULESCU ACMH & ASSOCIES – Janvier 2018

7


MANTES-LA-JOLIE- Musée de l’Hôtel-Dieu Rénovation de la façade ouest et de l’ensemble des menuiseries extérieures Travaux de réaménagement des espaces scénographiques de la salle du 1er étage Généralités PRO - DCE

9. 10. 11. 12.

13.

ENDUITS ENDUIT « PLEIN » NEUF DRESSE AU MORTIER DE CHAUX ENDUITS D’ASSAINISSEMENT RESTAURATION DU PAREMENT EN PIERRE DE TAILLE PAREMENTS CONSERVES REJOINTOIEMENT SUR PIERRE VIEILLE CONSOLIDATION DES PIERRES FRACTUREES GREFFES, BOUCHONS EN PIERRE NEUVE SUR PAREMENT UNI RAGREAGES AU MORTIER COULIS DE CHAUX HYDRAULIQUE NATURELLE BADIGEON SUR PIERRE DE TAILLE ENGRAVURE DES SOLINS DES PROTECTIONS EN PLOMB DES ELEMENTS EN FAÇADE REPRISE EN PIERRE NEUVE FOURNITURE DE PIERRE NEUVE EN BLOCS DEPOSE DE PIERRE SANS REEMPLOI REFOUILLEMENT DANS LA PIERRE DE TAILLE RECALAGE DE CORNICHE OU DE LA BAIE RETAILLE DE PIERRE VIEILLE DEPOSEE TAILLE DE PIERRE NEUVE PROVENANT DU DEBIT DE BLOCS REJOINTOIEMENT SUR PIERRE NEUVE BADIGEON SUR PIERRE DE TAILLE FAUX-PLAFOND DE LA SALLE DU PREMIER ETAGE PLAFOND SUSPENDU EN PLATRE CALFEUTREMENT DES MENUISERIES MORTIER DE CHAUX DE CALFEUTREMENT SOLS EXTERIEURS RAMPES D’ACCES RAMPE EN BETON DESACTIVE DE LA FAÇADE SUR LA COUR RAMPE PMR (DEVANT LE PORTAIL H002) ET VEGETALISATION DES ACCES SCULPTURE RESTAURATION DES ELEMENTS SCULPTES CALEPINS DES INTERVENTIONS DEPOUSSIERAGE PRE-CONSOLIDATION AVANT NETTOYAGE NETTOYAGE DES SCULPTURES PAR CATAPLASMES NETTOYAGE DES SCULPTURES PAR MICRO-ABRASION DESSALEMENT OU ASSECHEMENT CONSOLIDATION OU REMINERALISATION APRES NETTOYAGE RAGREAGE GOUJONS ET AGRAFES REJOINTOIEMENT LAIT DE CHAUX, PATINE ET BADIGEON SCULPTURES EN PIERRE NEUVE OU GREFFES DES PARTIES MANQUANTES SCULPTURES EN PIERRE NEUVE SCULPTURES EN PIERRE NEUVE SUR GREFFES OU BOUCHONS LAIT DE CHAUX, PATINE ET BADIGEON FIN DE CHANTIER TRI ET ENLEVEMENT DES GRAVOIS NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIER

Lot 2 – Couverture Travaux sur partie classée MH au titre de l’arrêté du 29 Avril 1948 1. 2. 3. 4. 5.

MOYENS D’ACCES MISE HORS D’EAU PROVISOIRE CHENEAU (SUR CORNICHE RUE DE LA HEUSE) DESCENTE EP PROTECTION EN PLOMB D’ELEMENTS EN FAÇADE

BUREAU MANCIULESCU ACMH & ASSOCIES – Janvier 2018

8


MANTES-LA-JOLIE- Musée de l’Hôtel-Dieu Rénovation de la façade ouest et de l’ensemble des menuiseries extérieures Travaux de réaménagement des espaces scénographiques de la salle du 1er étage Généralités PRO - DCE Travaux sur partie inscrites MH au titre de l’arrêté du 28 avril 1964 1. 2. 3.

MOYENS D’ACCES MISE HORS D’EAU PROVISOIRE CHENEAU ENCAISSE SANS OBJET 6. REVISION DES LUCARNES 7. REVISION DE LA COUVERTURE DEPOSE PAR ZONES EN RECHERCHE : FOURNITURE DE TUILES PLATES : LITEAU POSE DE TUILES PLATES FAÇON DE FAITAGE EN TUILE CREUSE FAÇON D’ARETIER EN MORTIER 8. NETTOYAGE DE LA COUVERTURE 9. GOUTTIERES ET DESCENTE EP 10. PROTECTION EN PLOMB D’ELEMENTS EN FAÇADE SANS OBJET Travaux sur partie non protégée au titre des MH 1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8.

MOYENS D’ACCES MISE HORS D’EAU PROVISOIRE CHENEAU ENCAISSE REVISION DES LUCARNES REVISION DE LA COUVERTURE DEPOSE PAR ZONES EN RECHERCHE : FOURNITURE DE TUILES PLATES : LITEAU POSE DE TUILES PLATES FAÇON DE FAITAGE EN TUILE CREUSE FAÇON DE FAITAGE ET D’ARETIER EN TUILE CREUSE FAÇON D’ARETIER EN MORTIER NETTOYAGE DE LA COUVERTURE GOUTTIERES ET DESCENTE EP PROTECTION EN PLOMB D’ELEMENTS EN FAÇADES

Lot 3 : menuiserie – charpente - Ferronnerie Travaux sur partie classée MH au titre de l’arrêté du 29 Avril 1948 1. 2. 3.

MOYENS D’ACCES REVISION DE TOUTES LES MENUISERIES EXTERIEURES FILMS UV – SALLE D’EXPOSITION DU PREMIER ETAGE

Travaux sur partie inscrites MH au titre de l’arrêté du 28 avril 1964 1. 2.

MOYENS D’ACCES REVISION DE TOUTES LES MENUISERIES EXTERIEURES :

Travaux sur partie non protégée au titre des MH 1. 2. 3. 4.

MOYENS D’ACCES REVISION DE TOUTES LES MENUISERIES EXTERIEURES : LISSES METALLIQUES PLANCHER ENTRE LE 2EME ET LE 3EME ETAGE DE L’ANCIEN HOTEL-DIEU :

lot 4 : électricité BUREAU MANCIULESCU ACMH & ASSOCIES – Janvier 2018

9


MANTES-LA-JOLIE- Musée de l’Hôtel-Dieu Rénovation de la façade ouest et de l’ensemble des menuiseries extérieures Travaux de réaménagement des espaces scénographiques de la salle du 1er étage Généralités PRO - DCE SANS OBJET

BUREAU MANCIULESCU ACMH & ASSOCIES – Janvier 2018

10


MANTES-LA-JOLIE- Musée de l’Hôtel-Dieu Rénovation de la façade ouest et de l’ensemble des menuiseries extérieures Travaux de réaménagement des espaces scénographiques de la salle du 1er étage Généralités PRO - DCE

REGLEMENTS ET NORMES Les matériaux et matériels ainsi que les conditions de leur mise en oeuvre devront être conformes aux prescriptions techniques des documents suivants dont les textes à retenir sont ceux qui sont en vigueur le premier jour du mois d’établissement des prix :

 1° - Les Normes Françaises publiées par l’AFNOR Tour Europe - 92 PARIS LA DEFENSE.  2° - Les publications du CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - 4 Avenue du Recteur Poincaré - 75016 PARIS (Documents Techniques Unifiés - Cahier des Charges - Règles de calculs - Spécifications - Recommandations - Guides - Etc...).

 3° - Brochures n° 1011.1 et 1011.2 du Journal Officiel dans leur plus récente mise à jour, relatives à la sécurité contre l’incendie publiées par le Journal Officiel 26 Rue Desaix - 75732 PARIS CEDEX 15

 4° - Aux diverses recommandations professionnelles relatives à chaque corps d’état.  5° - Aux divers Décrets et Arrêtés en vigueur.  6° - Les réglementations applicables aux Etablissements recevant du public.  7° - Les fascicules techniques établis par le Ministère de la Culture, Direction du Patrimoine, approuvés en date du 2 Mai 1988 et Mai 1993 pour les travaux Maçonnerie, Charpente Bois et de Couverture. En cas de contradiction entre les textes mentionnés ci-dessus, ou entre ces textes et les prescriptions du descriptif et des plans, l’Architecte en Chef aura toute liberté d’interpréter ces textes dans le sens le plus favorable au Maître de l’Ouvrage sans que l’entrepreneur puisse prétendre à aucune indemnité ou plus value de ce fait.

MESURES D’ORGANISATION GENERALE DU CHANTIER COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE La présente opération est soumise à la Loi 93-1418 du 31 Décembre 1993 et au Décret 94-1159 du 26 Décembre 1994 pris pour son application à l’obligation d’une coordination en matière de sécurité et de protection de la santé. Les installations communes de chantier sont définies par le P.G.C. (Plan Général de Coordination). L’entrepreneur du Lot 01 – Maçonnerie / Pierre de Taille / Sculpture assurera l’organisation collective du chantier et soumettra à l’architecte en chef son plan d’organisation. Les entreprises s’engagent à faciliter la mission des organismes et contrôleurs de sécurité pendant toute la durée du chantier. P.P.S.P.S. Les plans particuliers de sécurité et de protection de la santé, prévus par la Loi du 31 Décembre 1993 relative au développement de la prévention des accidents du travail, devront être réalisés pendant la période de préparation (30 jours minimum). Ces documents indiquent de manière détaillée les dispositions et les mesures relatives à l’hygiène et à la sécurité pour tous les travaux que l’entrepreneur exécute. Ils seront établis en tenant compte des données générales et particulières d’hygiène et de sécurité. BUREAU MANCIULESCU ACMH & ASSOCIES – Janvier 2018

11


MANTES-LA-JOLIE- Musée de l’Hôtel-Dieu Rénovation de la façade ouest et de l’ensemble des menuiseries extérieures Travaux de réaménagement des espaces scénographiques de la salle du 1er étage Généralités PRO - DCE Le P.P.S.P.S. sera établi par chaque entreprise concernée dans un délai de trente jours, à compter de la date de notification de son marché et dix jours au moins avant le commencement des travaux. Il sera transmis :

- Au Maître d’Ouvrage. - Au Maître d’Œuvre. - Au chantier pour consultation par toutes les entreprises. INSTALLATIONS COMMUNES DE CHANTIER Le plan d’installation de chantier sera établi par l’entreprise titulaire du Lot 01 – Maçonnerie / Pierre de Taille / Sculpture après consultation des autres entreprises pour connaître leurs besoins en matières d’équipements et d’aires de stockage, etc ... cela sur la base du plan de principe d’installations de chantier joint au dossier pour les localisations. Ces installations à la charge de l’entreprise titulaire du Lot 01 devront respecter les lois et réglementations en vigueur. Elles devront faire l’objet des vérifications réglementaires. En complément des informations détaillées fournies par le CCS, les équipements énumérés ci-après sont mis à la disposition des entreprises par le Lot 01 :

 Zone de cantonnement et de stockage des matériaux et matériels à l’extérieur de l’édifice.  Les palissades au pourtour de la zone de cantonnement et la clôture du chantier.  Le panneau de chantier.  L’installation d’un tableau électrique dans l’emprise de la zone de chantier.  L’installation d’une alimentation en eau froide pour les besoins des chantiers et de la zone de cantonnement.

 Les protections et échafaudages principaux.  La desserte et l’accès au chantier.  L’ouverture et la fermeture quotidiennes du chantier. Sont à la charge de chaque entreprise intervenante :

 Les baraques de chantier à usage de magasins de stockage de matériel et des matériaux, de toutes installations autres.

 Ses propres moyens de levage, déchargements, manutentions et stockage de ses matériaux et matériels ainsi que le gardiennage, les protections nécessaires et tous les nettoyages, l’éclairage du lieu de travail, alimentations électrique et eau secondaires.

OBLIGATIONS L’entrepreneur contracte par obligation l’exécution intégrale des travaux de sa profession nécessaires au complet achèvement des travaux projetés, conformément aux règles de l’art de la restauration et aux règlements en vigueur, quand bien même, il n’en serait pas fait mention à la partie traitée, si ces fournitures et façons sont nécessaires au parfait achèvement des ouvrages. Les prix comprendront :

 Toutes les plus values et sujétions résultant de la nature des travaux, de l’emplacement du chantier et de l’utilisation des lieux.

 Toutes les indemnités de déplacement, panier, etc ... versées aux ouvriers au titre des Contrats Collectifs.

BUREAU MANCIULESCU ACMH & ASSOCIES – Janvier 2018

12


MANTES-LA-JOLIE- Musée de l’Hôtel-Dieu Rénovation de la façade ouest et de l’ensemble des menuiseries extérieures Travaux de réaménagement des espaces scénographiques de la salle du 1er étage Généralités PRO - DCE

 Les façons et pose à toute hauteur, y compris entretien des échafaudages mis en place.  Le nettoyage du chantier au fur et à mesure de l’avancement des travaux.  L’enlèvement de tous les détritus et gravois. Aucune majoration ne pourra être admise dans les limites où les éléments nécessaires pourront être recueillis sur place ou découler des précisions données au présent CCS en ce qui concerne l’emplacement du chantier, les sujétions spéciales, etc ... Les descriptions des cahiers des charges de chaque lot ont pour but de renseigner l’entrepreneur sur la nature des travaux à effectuer, sur leur importance, leurs dimensions, et leurs emplacements, mais il convient de signaler que cette description n’a pas un caractère limitatif, et que l’entrepreneur devra exécuter, comme étant compris dans son prix, sans exception, ni réserve, tous les travaux de sa profession indispensables pour l’achèvement complet des travaux. Tous les documents écrits et graphiques remis à l’entrepreneur pour l’exécution des ouvrages doivent être considérés comme une proposition qu’il devra examiner avant tout commencement d’exécution. Il devra donc signaler à l’Architecte les dispositions qui ne lui paraîtraient pas en rapport avec la solidité, la conservation des ouvrages, l’usage auquel ils sont destinés et l’observation des Normes Françaises. Le fait pour un entrepreneur d’exécuter sans modification les prescriptions des documents dressés par l’Architecte ne peut atténuer en quoi que ce soit sa pleine et entière responsabilité d’entrepreneur. En cas d’erreurs ou d’oublis de l’entrepreneur en cours d’exécution de ses travaux, l’entrepreneur sera tenu responsable de ces erreurs ou oublis, ainsi que des modifications qu’ils entraîneraient pour tous les corps d’état. L’attention des entreprises est attirée sur la qualité exigée pour cette restauration.

OBSERVATIONS SUR LA REDACTION DU CAHIER DES CHARGES SIMPLIFIE Les plans et les CCS se complètent réciproquement. Dans tous les cas, chaque entrepreneur est tenu de consulter les plans et des détails fournis à l’appui du présent CCS. Il ne pourra jamais prétendre les avoir ignorés. Toutes discordances éventuelles devront être signalées au Maître d’Ouvrage et au Maître d’Oeuvre pendant le délai de consultation des entreprises. Les entrepreneurs ne pourront plus en faire état après remise et réception de leurs offres. Aucune mesure ne devra être prise à l’échelle métrique sur les plans et détails. En cas d’erreurs, d’imprécisions ou d’insuffisance de cotes, les entrepreneurs devront les signaler au Maître d’Oeuvre qui donnera toutes les précisions nécessaires. L’entrepreneur restera seul responsable des erreurs, ainsi que des modifications qu’entraîneraient pour lui ou pour les autres corps d’état, un oubli ou l’inobservation de cette clause. Il est bien précisé que la clause de priorité prévue au Cahier des Charges Particulières entre les plans et le CCS n’a pas pour but d’annuler la confection d’un ouvrage quelconque figurant sur l’une des pièces et non sur l’autre. Cette priorité ne joue qu’en cas de contradiction.

BUREAU MANCIULESCU ACMH & ASSOCIES – Janvier 2018

13


MANTES-LA-JOLIE- Musée de l’Hôtel-Dieu Rénovation de la façade ouest et de l’ensemble des menuiseries extérieures Travaux de réaménagement des espaces scénographiques de la salle du 1er étage Généralités PRO - DCE En conséquence, tout ouvrage figurant aux plans et non écrit au présent descriptif, est formellement dû et vice versa. Le CCS n’indique que d’une manière générale, la description des ouvrages, à charge par les entrepreneurs de la compléter eux-mêmes et de prévoir dans leurs dépenses pour les travaux tout ce qui, normalement doit entrer dans le prix d’une construction exécutée conformément aux règles de l’art. Il est indispensable que chaque entreprise participant aux travaux, connaisse non seulement les détails des travaux qui lui incombent, mais encore le détail des ouvrages prévus pour les divers autres corps d’état. Il est précisé que l’ensemble des plans et CCS de tous les corps d’état forme un ensemble indissociable. De ce fait, l’entrepreneur ne pourra se prévaloir d’un manque de précision ou d’une omission dans la partie descriptive de son lot pour réclamer un supplément ou une indemnité si les travaux contestés sont nommément désignés par ailleurs dans la partie descriptive d’un autre lot. Dans ce même esprit, certains articles citent en références des articles d’une autre spécialité. En conséquence, les soumissionnaires devront :

 Effectuer sur place une visite approfondie pour reconnaître les lieux, les accès, la nature et l’importance des travaux à réaliser.

 Etudier l’ensemble des documents contractuels communs et ceux propres à tous les lots.  Etudier et établir les détails d’exécution.  De par leurs compétences en travaux des Monuments Historiques, compléter par leur expérience professionnelle les indications données par les plans et le présent Cahier des Charges Simplifié.

 Combler, s’il s’en trouve, toutes les lacunes qui pourraient apparaître au cours de leur étude et les signaler au Maître d’Ouvrage et au Maître d’Œuvre. Aucune majoration ne pourra être admise dans les limites où les éléments nécessaires pourront être recueillis sur place ou découler des précisions données au présent CCTP en ce qui concerne le chantier, les sujétions spéciales, etc ... et dans tous les cas où les connaissances professionnelles de l’entrepreneur pourront suppléer aux lacunes, erreurs ou omissions des plans et du CCS. Aucun supplément ne pourra être accordé pour des compléments qui ne seraient que des obligations résultants des règles de l’art, et l’Architecte sera toujours en droit de refuser les ouvrages qui n’auraient pas la perfection voulue.

COORDINATION GENERALE DES TRAVAUX Tout entrepreneur doit prendre connaissance de façon approfondie des programmes de travaux et CCS de l’ensemble du projet en vue de s’organiser, en accord avec le Maître d’Œuvre, les stades de préparation, fabrication et mise en œuvre de ses ouvrages. Il fournira en temps voulu et selon les instructions qui lui sont données, les précisions relatives aux ouvrages dont l’exécution est liée à des sujétions communes. Pendant la période de préparation, un calendrier précis d’enchaînement des tâches sera établit en concertation entre toutes les entreprises. Il sera soumis avant tout début d’exécution à l’approbation préalable du Maître d’Œuvre et modifié autant de fois que ce dernier le jugera utile.

BUREAU MANCIULESCU ACMH & ASSOCIES – Janvier 2018

14


MANTES-LA-JOLIE- Musée de l’Hôtel-Dieu Rénovation de la façade ouest et de l’ensemble des menuiseries extérieures Travaux de réaménagement des espaces scénographiques de la salle du 1er étage Généralités PRO - DCE L’entrepreneur s’engage formellement à respecter les décisions prises par le Maître d’Œuvre quant à la marche et à la coordination des travaux dans le cadre du calendrier d’exécution et en vue de la mise en œuvre rationnelle des ouvrages quelles que soient les sujétions particulières imposées à son entreprise.

CONNAISSANCES DES LIEUX ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL Chaque entrepreneur est réputé, par le fait même de sa soumission, avoir pris connaissance :

 De la nature et de l’emplacement des travaux.  Des conditions générales, locales et particulières, ainsi que celles relatives à l’approvisionnement et au stockage des matériaux.

 Aux disponibilités en eau et en énergie électrique.  Aux caractéristiques de l’équipement et des installations nécessaires au début et pendant l’exécution des travaux.

 Et à tous autres éléments pour lesquels des informations peuvent être raisonnablement obtenues, et qui pourraient en quelque manière, influer sur les travaux et sur les prix de ceux-ci. Les conséquences des erreurs ou carences des entrepreneurs dans la réunion des renseignements précédents ne pourront que demeurer à leur charge (notamment les problèmes relatifs à la sécurité).

DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRAVAUX EXECUTES DANS L’EDIFICE Les concurrents tiendront compte des sujétions et difficultés de mise en oeuvre, liées à l’occupation de l’édifice et des nécessités des utilisateurs. Ils prendront à leur charge toutes les mesures qui leur seront indiquées. Il est bien précisé qu’aucune majoration sur les prix soumissionnés, ni aucune indemnité d’aucune sorte ne pourront être accordées :

 Pour les faux frais et pertes de temps occasionnés par les interruptions de travaux demandés par le Maître d’Ouvrage, le Maître d’Œuvre ou les utilisateurs de l’édifice.

 Pour les limitations d’accès des véhicules de l’entreprise aux dates et heures imposées.  Pour l’impossibilité ou les limitations imposées au stockage sur place exigeant l’évacuation immédiate des gravois au fur et à mesure de leur production, ainsi que la livraison des matériaux par petites parties, selon les besoins.

 Pour les restrictions d’horaires imposées à l’occasion des travaux bruyants (démolitions, refouillement, déposes, percements, etc ...) ou susceptibles de créer une gêne à l’occasion de l’exploitation de l’édifice (cérémonies, réception, ...).

 Pour la présentation générale du chantier, matériels, palissades, échafaudages, bâches et protections diverses, qui devront être en permanence d’une qualité irréprochable.

 L’Architecte en Chef pourra à tout moment exiger l’enlèvement ou le remplacement de tout élément défectueux ou détérioré, ou faire procéder à tous nettoyages aux frais exclusifs de l’entreprise. Il est rappelé qu’un minimum de perturbation devra être apporté, aussi l’entreprise devra prendre toutes les dispositions qu’elle jugera nécessaires afin de réduire au minimum les inconvénients provenant de cette opération : Aucun dépôt de matériel ou de matériaux ne sera toléré à l’intérieur des locaux, au droit d’entrées, hall et accès. Les dépôts de matériaux et de matériels ne pourront en aucun cas nuire à l’avancement des travaux ou gêner de quelque façon que ce soit. BUREAU MANCIULESCU ACMH & ASSOCIES – Janvier 2018

15


MANTES-LA-JOLIE- Musée de l’Hôtel-Dieu Rénovation de la façade ouest et de l’ensemble des menuiseries extérieures Travaux de réaménagement des espaces scénographiques de la salle du 1er étage Généralités PRO - DCE MESURES DE SECURITE PROPRES A L’EDIFICE L’entreprise doit se plier aux règlements et exigences de sécurité qui pourront lui être demandées lors de l’exploitation de l’édifice (cérémonies, réception, ...). Il appartiendra donc à l’entrepreneur de s’informer, lors de la visite des lieux, des contraintes liées aux règles de sécurité propres à l’édifice, et notamment, à celles régissant l’accès et le stationnement des véhicules de livraison. L’ensemble des questions relatives à l’organisation, à l’hygiène et à la sécurité seront arrêtées durant la période de préparation du chantier préalable au démarrage des travaux.

PROTECTIONS DES OUVRIERS Chaque entrepreneur doit se conformer strictement aux dispositions légales et réglementaires relatives à l’hygiène et à la sécurité des ouvriers. Il observera notamment les instructions et recommandations figurant dans les brochures éditées par l’O.P.P.B.T.P.

PROTECTIONS DES OUVRAGES L’entrepreneur doit prendre à ses frais toutes les précautions nécessaires pour ne pas causer de dégradation aux abords du chantier, aux matériaux et ouvrages des autres entrepreneurs, comme il devra protéger ses propres ouvrages des dégradations pouvant être faites par d’autres corps d’état et ce, jusqu’à la réception des travaux. Il sera responsable des conséquences pouvant résulter des infractions à ces obligations. Les dispositions proposées doivent être soumises à l’Architecte en Chef et seront considérées incluses dans la valeur des prix même si leur mention n’est pas inscrite dans les cadres de B.P.U. et D.P.G.F. et comprendront transports, installations, locations, manutentions et déposes. POUR LES LOCAUX Chaque entrepreneur doit prévoir dans son offre la mise en place des protections et garanties nécessaires par toiles, bâches, contreplaqué ou autres pour effectuer ces travaux dans les locaux intérieurs comme à l’extérieur. POUR LES OUVRAGES EXISTANTS L’entrepreneur doit prévoir toutes les dispositions nécessaires pour assurer la protection des ouvrages existants et notamment des éléments anciens (sol, élévation, surplomb, voûte, arc, etc ...) épiderme, parement, moulure, sculpture et peinture. POUR SES PROPRES OUVRAGES L’entrepreneur doit assurer la protection de ses ouvrages, appareils et installations pendant toute la durée des travaux, les protections seront enlevées au moment de la mise en exploitation ou sur ordre de l’Architecte en Chef.

BUREAU MANCIULESCU ACMH & ASSOCIES – Janvier 2018

16


MANTES-LA-JOLIE- Musée de l’Hôtel-Dieu Rénovation de la façade ouest et de l’ensemble des menuiseries extérieures Travaux de réaménagement des espaces scénographiques de la salle du 1er étage Généralités PRO - DCE

PROPRETE DU CHANTIER Chaque entrepreneur est responsable de la propreté et de l’ordre devant régner sur l’ensemble du chantier. Il devra débarrasser le chantier de tous les déchets et matériaux inflammables, gravois, etc ... au fur et à mesure de leur production, quelle que soit leur origine, et les enlever aux décharges publiques. L’ensemble du chantier et tous les emplacements où l’entrepreneur aura été autorisé à circuler ou à déposer ses matériaux, seront nettoyés chaque semaine dés le début de la dernière journée ouvrable. L’entrepreneur devra exécuter, en complément des nettoyages prévus ci-dessus, tous ceux demandés par l’Architecte en Chef.

DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX Sans Objet.

CONDITIONS D’EMPLOI DES MATERIAUX NON NORMALISES Note Générale Les matériaux non normalisés ne sont mis en oeuvre que sur demande de l’Architecte et l’entreprise doit lui fournir toutes les justifications de la bonne tenue dans le temps de ces matériaux. L’entrepreneur doit également les essais de convenance demandés par l’Architecte. En cas de doute, il appartient à l’entreprise d’expliciter ses réserves par écrit à l’Architecte.

PRESENTATION DES OFFRES Les entreprises devront obligatoirement répondre sur le cadre de Bordereau de Prix Unitaires (BPU) fourni au dossier d’appel d’offres. Les entreprises devront répondre obligatoirement à la solution de base concernant les matériaux divers décrits dans le présent CCS. Aucune variante ne sera acceptée, hormis les options éventuellement demandées dans les cadres de BPU. Elles mentionneront en fin de BPU les ouvrages complémentaires qu’elles jugeraient bien d’exécuter, en fonction de leur spécialité et habitudes.

PERMIS DE FEU L’entrepreneur concerné sera tenu de demander à l’Architecte en Chef, la délivrance d’un permis de feu à établir en trois (3) exemplaires.

BRANCHEMENTS PROVISOIRES Seuls les branchements nécessaires aux travaux seront établis en accord avec l’Architecte en Chef. Ces installations, leur dépose et repli sont à la charge du Lot 01 – Maçonnerie / Pierre de Taille / Sculpture Seuls les frais de consommations en résultant seront à la charge du Maître d’ouvrage. BUREAU MANCIULESCU ACMH & ASSOCIES – Janvier 2018

17


MANTES-LA-JOLIE- Musée de l’Hôtel-Dieu Rénovation de la façade ouest et de l’ensemble des menuiseries extérieures Travaux de réaménagement des espaces scénographiques de la salle du 1er étage Généralités PRO - DCE PERCEMENTS - TRANCHEES - SCELLEMENTS - RACCORDS Chaque entreprise aura à sa charge tous les trous, percements, tranchées, décalfeutrements en tous matériaux neufs ou vieux, les scellements, bouchements et raccords nécessaires à la dépose, à la pose et à la fixation de ses ouvrages sauf indication contraire au CCS propre à chaque lot. Ces prestations sont à prévoir dans les prix unitaires.

ECHANTILLONS - MODELES - ESSAIS Tous les échantillons et modèles, demandés pour fixer les choix dans le cadre du CCS et des plans, devront être soumis à l’agrément de l’Architecte en Chef avant une date à fixer d’un commun accord et au cours d’un nombre limité de rendez-vous de chantier, de manière à éviter la dispersion des présentations. Les CCS prévoient pour certains matériels, un échantillon de référence, et autorise la fourniture de matériels qualifiés d’équivalents. Il est spécifié que l’appréciation d’équivalence des matériels présentés par l’entreprise, avec ceux de référence, appartient à l’Architecte en Chef et qu’en cas de divergence de vue avec l’entrepreneur en ce qui concerne cette équivalence, celui-ci sera tenu de fournir les matériels de référence. Les échantillons acceptés par l’Architecte en Chef pourront être groupés par panoplies et exposés dans un local spécialement affecté. Ils serviront de point de comparaison avec la fourniture sur le chantier. L’entrepreneur aura à sa charge les frais de toute nature afférents aux épreuves et aux essais qui seront demandés pendant ou après l’exécution des travaux. D’autre part, il devra à la demande de l’Architecte, réaliser certains prototypes sur place.

PLANS D’EXECUTION Avant tout commencement d’exécution, et en temps utile pour éviter tout retard dans le planning des travaux, l’entrepreneur dressera les plans d’exécution de ses ouvrages d’après le plan de l’Architecte en Chef et les soumettra à l’examen et à l’approbation. Ces plans seront modifiés autant de fois que ce dernier le jugera utile. L’entrepreneur demeurera responsable nonobstant le visa de l’Architecte, de toutes les erreurs ou omissions qu’il aurait pu commettre dans leur préparation. Avant de procéder à l’exécution, l’entrepreneur sera tenu de vérifier sur le chantier toutes les cotes nécessaires à la construction ou à la pose de ses ouvrages.

ATTACHEMENTS L’entrepreneur est tenu d’établir les attachements écrits ou figurés nécessaires pour la localisation et la justification des travaux exécutés, plus particulièrement ceux appelés à être cachés ou ceux n’ayant qu’une durée provisoire. Les attachements seront cotés, datés et soumis au visa de l’Architecte en Chef. Ces attachements seront produits en 3 exemplaires et devront être joints aux documents auxquels ils se rapportent (mémoires et/ou devis).

BUREAU MANCIULESCU ACMH & ASSOCIES – Janvier 2018

18


MANTES-LA-JOLIE- Musée de l’Hôtel-Dieu Rénovation de la façade ouest et de l’ensemble des menuiseries extérieures Travaux de réaménagement des espaces scénographiques de la salle du 1er étage Généralités PRO - DCE DOSSIER PHOTOGRAPHIQUE L’entrepreneur est tenu d’établir des relevés photographiques régulièrement.

DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES En fin de travaux, un dossier conforme devra être remis par l’entrepreneur à l’Architecte en Chef avant réception. Ce dossier est nécessaire pour assurer une bonne exploitation de l’opération. Les plans d’exécution seront éventuellement rectifiés pour être en parfaite conformité avec les travaux réellement exécutés. Il sera remis sous forme de 6 exemplaires papier et 1 CD. La fourniture de ce dossier conditionnera le règlement définitif de l’entrepreneur.

LISTE DES PLANS

Etabli par le bureau Manciulescu ACMH & Associés le 08 janvier 2018 "LU ET APPROUVE" A LE L'ENTREPRENEUR

BUREAU MANCIULESCU ACMH & ASSOCIES – Janvier 2018

19


MANTES-LA-JOLIE- Musée de l’Hôtel-Dieu Rénovation de la façade ouest et de l’ensemble des menuiseries extérieures Travaux de réaménagement des espaces scénographiques de la salle du 1er étage Descriptif des travaux : maçonnerie – pierre de taille - sculpture PRO - DCE

LOT 1 : MAÇONNERIE – PIERRE DE TAILLE – SCULPTURE Dispositions Générales et Particulières

1. INSTALLATIONS COMMUNES DE CHANTIER 1.1 Etat des lieux

-

Sur l’ensemble du bâtiment (intérieur et extérieur) Constat d’état des lieux réalisé de façon contradictoire et par huissier des bâtiments, des zones d’accès et de l’ensemble des locaux mis à la disposition des entreprises. 1.2 Aire de chantier

-

Dans la cour du musée : Aménagement de l'aire de chantier et de stockage, compris entretien pendant toute la durée du chantier, remise en état en fin de chantier 1.3 Panneau de chantier – Panneau d’information

-

Devant la façade de la heuse Fourniture, installation, dépose et double transport, compris entretien pendant toute la durée du chantier 1.4 Branchement électrique

-

Compteur EDF existant Installation de coffret, depuis compteur EDF à l’intérieur du bâtiment, compris dépose et abonnement pendant toute la durée du chantier. 1.5 Branchement d'eau

-

Installation d'un compteur d'eau pour alimentation du chantier et de la zone vie, dépose, compris entretien et location pendant toute la durée du chantier 1.6 Base vie

-

Réfectoire / Bureau / vestiaires Installation, dépose et double transport, compris entretien et location pendant toute la durée du chantier 1.7 Sanitaires

-

Installation, dépose et double transport, compris entretien et location pendant toute la durée du chantier 1.8 Clôture de chantier en tôles nervurées

-

Clôture constituée de tôles nervurées de hauteur 2,00 m, compris tout renfort complémentaire nécessaire à la solidité de l'ensemble (ossature posée sur la face « intérieur » de la zone de chantier). Installation, dépose et double transport, compris entretien et location pendant toute la durée du chantier

BUREAU MANCIULESCU ACMH & ASSOCIES – Janvier 2018

1


MANTES-LA-JOLIE- Musée de l’Hôtel-Dieu Rénovation de la façade ouest et de l’ensemble des menuiseries extérieures Travaux de réaménagement des espaces scénographiques de la salle du 1er étage Descriptif des travaux : maçonnerie – pierre de taille - sculpture PRO - DCE TRANCHE FERME

Travaux sur partie classée MH au titre de l’arrêté du 29 Avril 1948 Localisation : Façade de l’ancienne Chapelle A – Façade rue de la Heuse 1. INTERVENTION D’URGENCE 1.1 Moyens d’accès -

Sur la corniche de la façade classée rue de la Heuse : Tous les moyens d’accès sont à la charge du présent lot (échafaudage ou nacelle). Ce moyen d’accès est prévu pour le maçon et le couvreur.

1.2 Installation de filets de protection

-

Sur la corniche de la façade classée rue de la Heuse : Installation de filets provisoire de protection de la corniche de l’ancienne chapelle, y compris toute sujétion pour la fixation du filet dans la pierre de taille (dans les joints, à l’exclusion des scellements chimiques).

2. ECHAFAUDAGES VERTICAUX EN MATERIEL 40/49, CLASSE VI -

On notera qu’on interviendra au niveau : de la corniche pour une restauration complète en pierre de taille de la couverture et avec des prestations particulières en chéneau des sculptures au droit de chaque élément sculpté de la chaîne d’angle pour mise en œuvre de tirants métalliques forés horizontalement et scellés dans la maçonnerie.

2.1 Echafaudages verticaux extérieur avec planchers -

L'ensemble des échafaudages devra répondre à la norme NF HD1000 : la classe de l’échafaudage sera définie en fonction de l’élévation seront compris la réalisation de plans d’exécution et des notes de calculs Travaux de maçonnerie lourde avec d’importants stockages de matériaux. Echafaudage de pieds pour intervention du couvreur, du maçon, du sculpteur et du menuisier fourniture et pose de protections provisoires des sols extérieurs installation d'échafaudages de pied au devant des élévations extérieures jusqu'à la corniche en matériel tubulaire 40/49 toute adaptation nécessaire pour la mise en œuvre des tirants. Installation, dépose et double transport, compris entretien et location pendant toute la durée du chantier

2.2 Plancher de travail Pose sur les échafaudages du lot maçonnerie ou ajout d'appuis intermédiaires notamment pour intervention au niveau du chéneau et adaptation pour mise en œuvre tirants. Installation, dépose et double transport, compris entretien et location pendant toute la durée du chantier 2.3 Sapine de montage -

Sapine à deux compartiments, l'un pour la manutention des matériaux avec treuil électrique (pour charges lourdes), l'autre pour l'accès au chantier avec escalier de chantier. Installation, dépose et double transport, compris entretien et location pendant toute la durée du chantier

BUREAU MANCIULESCU ACMH & ASSOCIES – Janvier 2018

2


MANTES-LA-JOLIE- Musée de l’Hôtel-Dieu Rénovation de la façade ouest et de l’ensemble des menuiseries extérieures Travaux de réaménagement des espaces scénographiques de la salle du 1er étage Descriptif des travaux : maçonnerie – pierre de taille - sculpture PRO - DCE 2.4 Protections extérieures : -

Eventail en bascule pare-gravois, tôles neuves Installation de film micrométrique double épaisseur de couleur blanche sur l’ensemble des surfaces

3. TRAVAUX PRELIMINAIRES ET PREPARATOIRES 3.1 Protections diverses

-

Sur éléments de décors : Clôture provisoire par panneaux triply® et/ou panneaux translucides, protections complémentaires par polyane à la demande de l'architecte. Comprenant installation, dépose et double transport, compris entretien et location pendant toute la durée du chantier

3.2 Protection des sols zones « rues » -

Au droit des échafaudages et des zones d’accès – zone « rues » Protection par forme en béton maigre en granula de 10cm d’épaisseur, compris interposition de film polyane pour désolidarisation, joints de fractionnement, compris installation, dépose et double transport.

3.3 Dépose d’ouvrages Sans Objet 4. ETAIEMENTS 4.1 Etaiement des portes, des baies A la demande pour travaux sur les maçonneries / pierre de taille (baies – porte) : Mise en place d'étaiements ponctuels, étrésillonnements, en madriers de sapin ou butons métalliques réglables. Les études d'exécutions et les calculs de charges devront être soumis à l'approbation de l'architecte avant réalisation : fourniture, façonnage, assemblage, pose, location et dépose 5. MISE EN ŒUVRE DE TIRANTS 5.1 Tirants des horizontaux des façades -

Angle de la rue de la Heuse et de la rue du château : Mise en œuvre de tirants horizontaux métalliques, dans l’embarras de l’échafaudage dans la chaine d’angle de la maçonnerie après forage dans la maçonnerie et scellement au coulis de ciment, compris réalisation de plans d’exécution, études BET et calcul des charges à faire valider préalablement par l’architecte.

6. RESTAURATION DU PAREMENT EN PIERRE DE TAILLE 6.1 Parements conservés 6.1.1

Rejointoiement sur pierre vieille Sur pierres conservées, en recherche, au mortier de chaux naturelle, partie unie ou moulurées, compris purge des mortiers dégradés.

12. SCULPTURE - SANS OBJET

BUREAU MANCIULESCU ACMH & ASSOCIES – Janvier 2018

3


MANTES-LA-JOLIE- Musée de l’Hôtel-Dieu Rénovation de la façade ouest et de l’ensemble des menuiseries extérieures Travaux de réaménagement des espaces scénographiques de la salle du 1er étage Descriptif des travaux : maçonnerie – pierre de taille - sculpture PRO - DCE 13. FIN DE CHANTIER 13.1 -

Manutention, tri et enlèvement des gravois aux décharges publiques, compris frais de décharges 13.2

-

Tri et enlèvement des gravois

Nettoyage de fin de chantier :

Nettoyage par aspiration à la brosse des surfaces horizontales Les nettoyages de voirie réglementaires Remise en état des sols à la fin du chantier

Travaux sur partie inscrites MH au titre de l’arrêté du 28 avril 1964 Localisation : Ancienne Chapelle – ISMH B – Façade rue du Château C – Façade sur cour – partie sud D – Façade rue du docteur Bonneau F – Elévations intérieures de la salle du 1er étage 1. -

ECHAFAUDAGES VERTICAUX EN MATERIEL 40/49, CLASSE VI On notera qu’on interviendra au niveau : de la couverture, des égouts des toits et descentes EP de la chaîne d’angle pour mise en œuvre de tirants métalliques forés horizontalement et scellés dans la maçonnerie. 1.1 Echafaudages verticaux extérieurs avec planchers

-

L'ensemble des échafaudages devra répondre à la norme NF HD1000 : la classe de l’échafaudage sera définie en fonction de l’élévation seront compris la réalisation de plans d’exécution et des notes de calculs Travaux de maçonnerie lourde avec d’importants stockages de matériaux. Echafaudage de pieds pour intervention du couvreur, du maçon, du sculpteur et du menuisier fourniture et pose de protections provisoires des sols extérieurs installation d'échafaudages de pied au devant des élévations extérieures jusqu'à la corniche en matériel tubulaire 40/49, y compris planchers de travail et d’échafaudage mobile. toute adaptation nécessaire pour la mise en œuvre des tirants. Installation, dépose et double transport, compris entretien et location pendant toute la durée du chantier 1.2 Plancher de travail Sans objet 1.3 Sapine de montage

-

Sapine à deux compartiments, l'un pour la manutention des matériaux avec treuil électrique (pour charges lourdes), l'autre pour l'accès au chantier avec escalier de chantier. Installation, dépose et double transport, compris entretien et location pendant toute la durée du chantier 1.4 Protections extérieures :

-

Eventail en bascule pare-gravois, tôles neuves Installation de film micrométrique double épaisseur de couleur blanche sur l’ensemble des surfaces

BUREAU MANCIULESCU ACMH & ASSOCIES – Janvier 2018

4


MANTES-LA-JOLIE- Musée de l’Hôtel-Dieu Rénovation de la façade ouest et de l’ensemble des menuiseries extérieures Travaux de réaménagement des espaces scénographiques de la salle du 1er étage Descriptif des travaux : maçonnerie – pierre de taille - sculpture PRO - DCE

ECHAFAUDAGES VERTICAUX EN MATERIEL 40/49, CLASSE IV -

On notera qu’on interviendra au niveau : de la salle d’exposition du premier étage de la couverture, des égouts des toits et descentes EP des baies pour la mise en œuvre des tirants - rue du docteur Bonneau de toutes les baies pour rénovation des menuiseries extérieures des parements extérieurs 1.1 Echafaudages verticaux intérieurs avec planchers

-

L'ensemble des échafaudages devra répondre à la norme NF HD1000 : la classe de l’échafaudage sera définie en fonction de l’élévation seront compris la réalisation de plans d’exécution et des notes de calculs Travaux de briquetage, bétonnage, plâtrage. Travées ponctuelles d’échafaudages qui seront déplacées à l’avancement (prévoir coordination du maçon, du menuisier, de l’électricien). Echafaudage de pieds pour intervention du couvreur, du maçon et du menuisier fourniture et pose de protections provisoires du parquet, toute sujétion pour répartition des charges sur le plancher et la protection étanche du parquet par bâches étanches, installation d'échafaudages de pied au devant des élévations extérieures jusqu'au faux-plafond en matériel tubulaire 40/49, y compris planchers de travail et d’échafaudage mobile. installation de dispositifs de montage des matériaux : treuil. installation de dispositifs de montage des matériaux et personnes: sapine d’escalier et treuil à travers la baie C104, compris toute sujétion de protection de la baie existante. 1.2 Plancher de travail Pose sur les échafaudages du lot maçonnerie ou ajout d'appuis intermédiaires notamment pour intervention au du plaquiste pour la mise en œuvre du faux-plafond Installation, dépose et double transport, compris entretien et location pendant toute la durée du chantier 1.3 Sapine de montage

2.

Sapine pour la manutention des matériaux avec treuil électrique. Installation, dépose et double transport, compris entretien et location pendant toute la durée du chantier INTERVENTION D’URGENCE Sans objet

3.

PLAN DE CALEPINAGE 3.1 Plan de calepinage

4.

Mise au point d’un plan de calepin de pierre avec état sanitaire de chaque bloc de pierre repéré et numéroté à faire valider par l’architecte. TRAVAUX PRELIMINAIRES ET PREPARATOIRES 4.1 Protections diverses

-

Sur fenêtres, corniche, éléments sculptés, Clôture provisoire par panneaux triply® et/ou panneaux translucides, protections complémentaires par polyane à la demande de l'architecte. Comprenant installation, dépose et double transport, compris entretien et location pendant toute la durée du chantier 4.2 Protection des sols zones « rues »

BUREAU MANCIULESCU ACMH & ASSOCIES – Janvier 2018

5


MANTES-LA-JOLIE- Musée de l’Hôtel-Dieu Rénovation de la façade ouest et de l’ensemble des menuiseries extérieures Travaux de réaménagement des espaces scénographiques de la salle du 1er étage Descriptif des travaux : maçonnerie – pierre de taille - sculpture PRO - DCE

-

Au droit des échafaudages et des zones d’accès – zone « rues » Protection par forme en béton maigre en granula de 10cm d’épaisseur, compris interposition de film polyane pour désolidarisation, joints de fractionnement, compris installation, dépose et double transport. 4.3 Protection des sols zone « cour »

-

Au droit des échafaudages et des zones d’accès – zone « cour » Protection par forme en contreplaqué de 15mm d’épaisseur de qualité « extérieur » et film polyane, compris installation, entretien, dépose et double transport. 4.4 Dépose d’ouvrages

-

-

En façade, éléments de décors Dépose en conservation d’objets, accessoires… compris descellement des pattes de fixation, ancrages, manutentions, stockage dans un local en intérieur, double transport et repose à la demande de l’architecte. Chaque objet sera repéré et étiqueté. Dépose dans la cour de l’ancienne verrière en conservation, toute sujétion pour la protection de la pierre de taille lors de la dépose des scellements et des fixations, manutention et transport de l’ouvrage vers le site de stockage prévu par le maître de l’ouvrage. Dépose du carrelage sans conservation de la rampe (rampe prévue en conservation), toute sujétion de mise en œuvre compris descellement et dépose avec soin des dalles, démolition de la forme compris toute sujétion pour protection des existants et manutentions des gravois

5. ETAIEMENTS 5.1 Etaiement des portes, des baies A la demande pour travaux sur les maçonneries / pierre de taille (baies – porte) : Mise en place d'étaiements ponctuels, étrésillonnements, en madriers de sapin ou butons métalliques réglables. Les études d'exécutions et les calculs de charges devront être soumis à l'approbation de l'architecte avant réalisation : fourniture, façonnage, assemblage, pose, location et dépose 6. MISE EN ŒUVRE DE TIRANTS 6.1 Tirants des baies -

Dans les baies identifiées, rue du château : Mise en œuvre de tirants horizontaux métalliques, dans l’embarras de l’échafaudage ,dans la traverse des menuiseries des baies n°C103, C111 et C113 après forage dans la maçonnerie et scellement au coulis de ciment, compris réalisation de plans d’exécution, études BET et calcul des charges à faire réaliser préalablement par l’architecte. 6.2 Tirants des horizontaux des façades

-

Angle de la rue du château et de la rue du docteur Bonneau : Mise en œuvre de tirants horizontaux métalliques, dans l’embarras de l’échafaudage dans la chaine d’angle de la maçonnerie après forage dans la maçonnerie et scellement au coulis de ciment, compris réalisation de plans d’exécution, études BET et calcul des charges à faire réaliser préalablement par l’architecte.

7. NETTOYAGE - DEVEGETALISATION 7.1 Nettoyage général des parements -

Sur l’ensemble des parements enduits et en pierre de taille Nettoyage de tous les parements enduits et en pierre de taille par nébulisation et brossage léger à l’eau claire (brossage adapté à la nature de la pierre) pour enlèvement des salissures, lichens et mousses, y compris les compléments de nettoyage pour décrassage au droit des parties récalcitrantes. La prestation comprend l’installation des rampes, la dépose et le double transport de tout le matériel et toutes sujétions pour la récupération des eaux.

BUREAU MANCIULESCU ACMH & ASSOCIES – Janvier 2018

6


MANTES-LA-JOLIE- Musée de l’Hôtel-Dieu Rénovation de la façade ouest et de l’ensemble des menuiseries extérieures Travaux de réaménagement des espaces scénographiques de la salle du 1er étage Descriptif des travaux : maçonnerie – pierre de taille - sculpture PRO - DCE

7.2 Traitement Biocide -

Sur l’ensemble des parements enduits et en pierre de taille Traitement biocide des maçonneries devant êtres reprises, en recherche, compris application en plusieurs passes et brossage des parties unies ou moulurées. Les produits devront être biodégradables à plus de 98%. 7.3 Nettoyage général des parements intérieures

-

Sur l’ensemble des parements intérieurs enduits et en pierre de taille Nettoyage de tous les parements enduits et en pierre de taille à l’éponge et brossage léger à l’eau claire (brossage adapté à la nature de la pierre) pour enlèvement des salissures, lichens et mousses, y compris les compléments de nettoyage pour décrassage au droit des parties récalcitrantes. La prestation comprend toutes les sujétions pour la récupération des eaux.

8. RESTAURATION DES ENDUITS 8.a.1 Remaillage des fissures -

En recherche sur l’ensemble des parements enduits Traitement de fissures apparentes sur maçonneries de toutes natures par ouverture des fissures, dégarnissage des joints au droit de la fissure pour permettre la restauration, le remontage et la réfection des maçonneries compris fourniture complémentaire, le refichage des mortiers de pose et joints au mortier de chaux, y compris toute sujétion de mise en œuvre dans l’embarras des échafaudages et protections nécessaires des existants. 8.a.2 Coulis de chaux hydraulique naturelle

-

En recherche sur l’ensemble des parements Fourniture et mise en œuvre d’un coulis pour consolidation et confortation au droit des maçonneries en pierre de taille désorganisées (où le liant est quasiment inexistant) : forage de trous dans les joints, tous les calfeutrements et garnissage nécessaires, injection de coulis de façon gravitaire, compris toute précaution des existants et nettoyages des parements. 8.a.3 Piochements des enduits

-

En recherche sur l’ensemble des parements Piochement d’ancien enduit à vif en mortier de chaux ou plâtre et par couches successives avec soin au droit des enduits de support, dégarnissages des joints des maçonneries en recherche jusqu’au mortier sain et toute sujétion pour raccordement avec les parties restées en place, compris brossage et nettoyage des parements et toutes protections complémentaires. 8.a. 4 Enduits 8.a.4.1 Enduit « plein » neuf dressé au mortier de chaux En recherche sur l’ensemble des parements Enduit dressé en mortier de chaux aérienne de 25 mm ép. totale minimum, à l’identique des enduits existants (Gobetis, corps d’enduit, Finition) toute sujétion de raccord des enduits existants ; La composition des mortiers sera à faire valider par l’architecte. La teinte sera obtenue exclusivement par le choix des sables utilisés et après validation des échantillons par l’architecte - Harmonisation générale par eaux fortes, badigeons ou patines. Note : Chaux aérienne pour les parements intérieurs Chaux hydraulique naturelle pour les parements extérieurs. 8.a.4.2 Enduits d’assainissement Sur les parties piochées basses Enduit dressé en mortiers spéciaux à structure macroscopique à base de chaux hydraulique naturelle de 25 mm ép. totale minimum, à l’identique de teinte des enduits existants

BUREAU MANCIULESCU ACMH & ASSOCIES – Janvier 2018

7


MANTES-LA-JOLIE- Musée de l’Hôtel-Dieu Rénovation de la façade ouest et de l’ensemble des menuiseries extérieures Travaux de réaménagement des espaces scénographiques de la salle du 1er étage Descriptif des travaux : maçonnerie – pierre de taille - sculpture PRO - DCE Dressé en deux couches afin de permettre la migration des sels et favorise l’évaporation de l’eau, la première couche fixant les sels et la deuxième couche fait obstacle à l’apparition des efflorescences, toute sujétion de raccord des enduits existants ; Une sous-couche d’égalisation sera mise en œuvre dans les partie irrégulières ou trop humides. Les enduits seront protégés contre un séchage rapide et régulièrement humidifiés. Traitement des laitances calcaires par solutions liquide adaptée selon fiche technique La teinte sera obtenue exclusivement par le choix des sables utilisés et après validation des échantillons par l’architecte Harmonisation générale par eaux fortes, badigeons ou patines RESTAURATION DU PAREMENT EN PIERRE DE TAILLE 8.b.1 Parements conservés 8.b.1.1 Rejointoiement sur pierre vieille Sur pierres conservées, en recherche, au mortier de chaux naturelle, partie unie ou moulurées, compris purge des mortiers dégradés. 8.b.1.2 Consolidation des pierres fracturées Sur pierres conservées, en recherche. Collage de pierres fissurées ou cassées avec emploi de colles ou résines à 2 composants du type "Epoxy", goujons et agrafes en inox ou fibre de verre. Compris fourniture, mise en œuvre, nettoyage, recoupement. 8.b.1.3 Greffes, bouchons en pierre neuve sur parement uni Sur pierres conservées, en recherche. Compris fourniture pierre, refouillement et toute taille sur pierre, l'incrustement à joints vifs (joints marbriers), pose par collage à la résine de collage et application des éléments entre eux, goujonnage à raison de 2 goujons inox, rejointoiement éventuel en raccord. 8.b.1.4 Ragréages au mortier Ragréage au mortier pierre (à base de chaux hydraulique naturelle) pour restauration d'éléments en pierre de taille, réalisé sur surfaces unies ou moulurées, verticales ou voussure. Compris armatures en laiton si nécessaire et patine. Les ragréages doivent impérativement respecter la volumétrie et le calepinage originels des pierres de taille 8.b.1.5 Coulis de chaux hydraulique naturelle Fourniture et mise en œuvre d’un coulis pour consolidation et confortation au droit des maçonneries en pierre de taille désorganisées (où le liant est quasiment inexistant) : forage de trous dans les joints, tous les calfeutrements et garnissage nécessaires, injection de coulis de façon gravitaire, compris toute précaution des existants et nettoyages des parements. 8.b.1.6 Badigeon sur pierre de taille Fourniture et application d’un badigeon naturel au lait de chaux, patine et/ou eau forte au droit des parements non décorés 8.b.2 Reprise en pierre neuve 8.b.2.1 Fourniture de pierre neuve en blocs Fourniture et transport de blocs de pierre issue de carrière de même nature, de même grain, de même couleur, de même masse volumique et de même résistance à l’identique des pierres en place, selon choix architecte Parement uni

BUREAU MANCIULESCU ACMH & ASSOCIES – Janvier 2018

8


MANTES-LA-JOLIE- Musée de l’Hôtel-Dieu Rénovation de la façade ouest et de l’ensemble des menuiseries extérieures Travaux de réaménagement des espaces scénographiques de la salle du 1er étage Descriptif des travaux : maçonnerie – pierre de taille - sculpture PRO - DCE 8.b.2.2 Dépose de pierre sans réemploi Pour remplacement des pierres en mauvais état pouvant s'attaquer par le dessus 8.b.2.3 Refouillement dans la pierre de taille Pour remplacement des pierres en mauvais état et ne pouvant s'attaquer par le dessus, toute sujétion d’exécution à l’outil manuel ou mécanique sous réserve de ne pas ébranler les maçonneries attenantes. 8.b.2.4 Recalage de corniche ou de la baie Dépose-repose partielle avec soin de la corniche et de ses consoles, compris consolidation ou remplacement de pierres fracturées pour reprendre l’élévation afin de leur redonner leurs formes et calepinages originaux, compris toute sujétion d’étaie nécessaire 8.b.2.5

Retaille de pierre vieille déposée

La retaille de pierre vieille en œuvre ou déposée (Pierre pouvant s'attaquer par le dessus) dont l’aspect ou les moulures ne sont pas adaptés. Retaille des parements, réfection des moulures à l’identiques des parties adjacentes, la finition sera conforme aux tailles existantes sur l’édifice en fonction de la localisation. 8.b.2.6

Taille de pierre neuve provenant du débit de blocs

La taille des parements vus sera à l’identique de l’existant, de même finition et soumis à l’approbation de l’architecte. La taille mécanique est seulement tolérée pour le débit, le taille des parements sera exécutée manuelle avec des traces d’outils et ravalement de finition avec harmonie avec les parements. 8.b.2.7 Rejointoiement sur pierre neuve Sur pierres neuves, au mortier de chaux naturelle, partie unie ou moulurées 8.b.2.8 Badigeon sur pierre de taille Fourniture et application d’un badigeon naturel au lait de chaux, type eau forte dosée au droit des parements non décorés. 9. CALFEUTREMENT DES MENUISERIES 9.1 Mortier de chaux de calfeutrement -

L’ensemble des fenêtres et des portes Fourniture et mise en œuvre de mortier de chaux hydraulique, finition et teinte au choix de l’architecte, compris tous les essais nécessaire et toutes sujétions pour la propreté des existants.

10. RAMPE -

(Voir article 17.2 – Rampe en béton désactivé)

12. SCULPTURE -

SANS OBJET

13. FIN DE CHANTIER 13.3 Tri et enlèvement des gravois - Manutention, tri et enlèvement des gravois aux décharges publiques, compris frais de décharges 13.4 Nettoyage de fin de chantier :

BUREAU MANCIULESCU ACMH & ASSOCIES – Janvier 2018

9


MANTES-LA-JOLIE- Musée de l’Hôtel-Dieu Rénovation de la façade ouest et de l’ensemble des menuiseries extérieures Travaux de réaménagement des espaces scénographiques de la salle du 1er étage Descriptif des travaux : maçonnerie – pierre de taille - sculpture PRO - DCE -

Nettoyage par aspiration à la brosse des surfaces horizontales Les nettoyages de voirie réglementaires Remise en état des sols à la fin du chantier

Travaux sur partie non protégée au titre des MH Localisation : Hôtel-Dieu C – Façade sur cour – Hôtel-Dieu et Cage d’escalier F – Elévations intérieures de la salle du 1er étage 1.

ECHAFAUDAGES VERTICAUX EN MATERIEL 40/49, CLASSE IV Sans objet INTERVENTION D’URGENCE Sans objet PLAN DE CALEPINAGE Sans objet TRAVAUX PRELIMINAIRES ET PREPARATOIRES Sans objet ETAIEMENTS Sans objet MISE EN ŒUVRE DE TIRANTS Sans Objet NETTOYAGE - DEVEGETALISATION Sans Objet RESTAURATION DES ENDUITS Sans objet RESTAURATION DU PAREMENT EN PIERRE DE TAILLE 8.b.1 Parements conservés Sans objet 8.b.2 Reprise en pierre neuve Sans Objet Faux-Plafond de la salle du premier étage

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

9.

9.1 Plafond suspendu en plâtre -

Salle d’exposition du premier étage Fourniture et mise en œuvre d’un faux plafond en plaques de plâtre suspendu, toute sujétion pour la planéité des ouvrages et la finition des raccords des plaques des plâtres, toute sujétion pour la mise en œuvre de spots d’éclairage posés sur rail est prévue au marché S3 « muséographie – Scénographie » : prévoir La mise en peinture acrylique est prévue à ce poste, compris toutes les préparations du support, échantillons et nombres de couches jusqu’à validation par l’architecte.

10. CALFEUTREMENT DES MENUISERIES Sans objet 11. SOLS EXTERIEURS RAMPES D’ACCES 11.1.1

Rampe en béton désactivé de la façade sur la cour

Sur forme mise à jour, mise en œuvre avec soin avec prise en compte des conditions climatiques adaptées au produit, d’un revêtement en béton dense, dont la composition sera préalablement proposé à l’architecte avec un échantillon de 50x50cm. Le béton sera mise en œuvre, compris toute précaution de mise en œuvre, protections des existants, vibrations du béton à l’aiguille le long du coffrage avant passage de la règle. Mise en œuvre de joints ou de joints sciés selon les indications de l’architecte. Traitement de surface pour aspect et finition de béton désactivé de façon à conférer au béton de bonnes qualités antidérapantes.

BUREAU MANCIULESCU ACMH & ASSOCIES – Janvier 2018

10


MANTES-LA-JOLIE- Musée de l’Hôtel-Dieu Rénovation de la façade ouest et de l’ensemble des menuiseries extérieures Travaux de réaménagement des espaces scénographiques de la salle du 1er étage Descriptif des travaux : maçonnerie – pierre de taille - sculpture PRO - DCE 12. SCULPTURE -

SANS OBJET

13. FIN DE CHANTIER -

SANS OBJET

TRANCHE OPTIONNELLE

Travaux sur partie classée MH au titre de l’arrêté du 29 Avril 1948 Localisation : Façade de l’ancienne Chapelle A – Façade rue de la Heuse 1. -

ECHAFAUDAGES VERTICAUX EN MATERIEL 40/49, CLASSE IV On notera qu’on interviendra au niveau : de la corniche pour une restauration complète en pierre de taille de la couverture et avec des prestations particulières en chéneau des sculptures au droit de chaque élément sculpté de la chaîne d’angle pour mise en œuvre de tirants métalliques forés horizontalement et scellés dans la maçonnerie. 1.1 Echafaudages verticaux extérieur avec planchers

-

L'ensemble des échafaudages devra répondre à la norme NF HD1000 : la classe de l’échafaudage sera définie en fonction de l’élévation seront compris la réalisation de plans d’exécution et des notes de calculs Travaux de maçonnerie lourde avec d’importants stockages de matériaux. Echafaudage de pieds pour intervention du couvreur, du maçon, du sculpteur et du menuisier fourniture et pose de protections provisoires des sols extérieurs installation d'échafaudages de pied au devant des élévations extérieures jusqu'à la corniche en matériel tubulaire 40/49 toute adaptation nécessaire pour la mise en œuvre des tirants. Installation, dépose et double transport, compris entretien et location pendant toute la durée du chantier 1.2 Plancher de travail Pose sur les échafaudages du lot maçonnerie ou ajout d'appuis intermédiaires notamment pour intervention au niveau du chéneau et adaptation pour mise en œuvre tirants. Installation, dépose et double transport, compris entretien et location pendant toute la durée du chantier 1.3 Sapine de montage

-

Sapine à deux compartiments, l'un pour la manutention des matériaux avec treuil électrique (pour charges lourdes), l'autre pour l'accès au chantier avec escalier de chantier. Installation, dépose et double transport, compris entretien et location pendant toute la durée du chantier 1.4 Protections extérieures :

-

Eventail en bascule pare-gravois, tôles neuves Installation de film micrométrique double épaisseur de couleur blanche sur l’ensemble des surfaces

BUREAU MANCIULESCU ACMH & ASSOCIES – Janvier 2018

11


MANTES-LA-JOLIE- Musée de l’Hôtel-Dieu Rénovation de la façade ouest et de l’ensemble des menuiseries extérieures Travaux de réaménagement des espaces scénographiques de la salle du 1er étage Descriptif des travaux : maçonnerie – pierre de taille - sculpture PRO - DCE 2. INTERVENTION D’URGENCE -

Sans objet

3. PLAN DE CALEPINAGE 3.1 Plan de calepinage

-

Sur la corniche de la façade classée rue de la Heuse : Mise au point d’un plan de calepin de pierre avec état sanitaire de chaque bloc de pierre repéré et numéroté à faire valider par l’architecte.

4. TRAVAUX PRELIMINAIRES ET PREPARATOIRES 4.1 Protections diverses

-

Sur fenêtres, éléments de décors : Clôture provisoire par panneaux triply® et/ou panneaux translucides, protections complémentaires par polyane à la demande de l'architecte. Comprenant installation, dépose et double transport, compris entretien et location pendant toute la durée du chantier 4.2 Protection des sols zones « rues »

-

Au droit des échafaudages et des zones d’accès – zone « rues » Protection par forme en béton maigre en granula de 10cm d’épaisseur, compris interposition de film polyane pour désolidarisation, joints de fractionnement, compris installation, dépose et double transport. 4.3 Dépose d’ouvrages

-

En façade, éléments de décors Dépose en conservation d’objets, accessoires… compris descellement des pattes de fixation, ancrages, manutentions, stockage dans un local en intérieur, double transport et repose à la demande de l’architecte. Chaque objet sera repéré et étiqueté.

5. ETAIEMENTS 5.1 Etaiement des portes, des baies A la demande pour travaux sur les maçonneries / pierre de taille (baies – porte) : Mise en place d'étaiements ponctuels, étrésillonnements, en madriers de sapin ou butons métalliques réglables. Les études d'exécutions et les calculs de charges devront être soumis à l'approbation de l'architecte avant réalisation : fourniture, façonnage, assemblage, pose, location et dépose 6. MISE EN ŒUVRE DE TIRANTS 6.1 Tirants des horizontaux des façades Sans objet 7. NETTOYAGE - DEVEGETALISATION 7.1 Nettoyage général des parements -

Sur l’ensemble des parements de la façade rue de la heuse Nettoyage de tous les parements en pierre de taille par nébulisation et brossage léger à l’eau claire (brossage adapté à la nature de la pierre) pour enlèvement des salissures, lichens et mousses, y compris les compléments de nettoyage pour décrassage au droit des parties récalcitrantes.

BUREAU MANCIULESCU ACMH & ASSOCIES – Janvier 2018

12


MANTES-LA-JOLIE- Musée de l’Hôtel-Dieu Rénovation de la façade ouest et de l’ensemble des menuiseries extérieures Travaux de réaménagement des espaces scénographiques de la salle du 1er étage Descriptif des travaux : maçonnerie – pierre de taille - sculpture PRO - DCE La prestation comprend l’installation des rampes, la dépose et le double transport de tout le matériel et toutes sujétions pour la récupération des eaux.

7.2 Traitement Biocide -

Sur l’ensemble des parements de la façade rue de la Heuse Traitement biocide des maçonneries devant êtres reprises, en recherche, compris application en plusieurs passes et brossage des parties unies ou moulurées. Les produits devront être biodégradables à plus de 98%.

8. RESTAURATION DU PAREMENT EN PIERRE DE TAILLE 8.1 Parements conservés 8.1.1

Rejointoiement sur pierre vieille

Sur pierres conservées, en recherche, au mortier de chaux naturelle, partie unie ou moulurées, compris purge des mortiers dégradés. 8.1.2

Consolidation des pierres fracturées

Sur pierres conservées, en recherche. Collage de pierres fissurées ou cassées avec emploi de colles ou résines à 2 composants du type "Epoxy", goujons et agrafes en inox ou fibre de verre. Compris fourniture, mise en œuvre, nettoyage, recoupement. 8.1.3

Greffes, bouchons en pierre neuve sur parement uni

Sur pierres conservées, en recherche. Compris fourniture pierre, refouillement et toute taille sur pierre, l'incrustement à joints vifs (joints marbriers), pose par collage à la résine de collage et application des éléments entre eux, goujonnage à raison de 2 goujons inox, rejointoiement éventuel en raccord. 8.1.4

Ragréages au mortier

Ragréage au mortier pierre (à base de chaux hydraulique naturelle) pour restauration d'éléments en pierre de taille, réalisé sur surfaces unies ou moulurées, verticales ou voussure. Compris armatures en laiton si nécessaire et patine. Les ragréages doivent impérativement respecter la volumétrie et le calepinage originels des pierres de taille 8.1.5

Coulis de chaux hydraulique naturelle

Fourniture et mise en œuvre d’un coulis pour consolidation et confortation au droit des maçonneries en pierre de taille désorganisées (où le liant est quasiment inexistant) : forage de trous dans les joints, tous les calfeutrements et garnissage nécessaires, injection de coulis de façon gravitaire, compris toute précaution des existants et nettoyages des parements. 8.1.6

Badigeon sur pierre de taille

Fourniture et application d’un badigeon naturel au lait de chaux, patine et/ou eau forte au droit des parements non décorés 8.1.7

Engravure des solins des protections en plomb des éléments en façade

Réalisation d’une engravure pour le lot couverture « protection en plomb d’éléments en façades» Mise en œuvre d’un mortier de chaux hydraulique avec au lait de chaux, patine et/ou eau forte 8.2 Reprise en pierre neuve 8.2.1

Fourniture de pierre neuve en blocs

BUREAU MANCIULESCU ACMH & ASSOCIES – Janvier 2018

13


MANTES-LA-JOLIE- Musée de l’Hôtel-Dieu Rénovation de la façade ouest et de l’ensemble des menuiseries extérieures Travaux de réaménagement des espaces scénographiques de la salle du 1er étage Descriptif des travaux : maçonnerie – pierre de taille - sculpture PRO - DCE Fourniture et transport de blocs de pierre issue de carrière de même nature, de même grain, de même couleur, de même masse volumique et de même résistance à l’identique des pierres en place, selon choix architecte Parement uni 8.2.2

Dépose de pierre sans réemploi

Pour remplacement des pierres en mauvais état pouvant s'attaquer par le dessus 8.2.3

Refouillement dans la pierre de taille

Pour remplacement des pierres en mauvais état et ne pouvant s'attaquer par le dessus, toute sujétion d’exécution à l’outil manuel ou mécanique sous réserve de ne pas ébranler les maçonneries attenantes. 8.2.4

Recalage de corniche ou de la baie

Dépose-repose partielle avec soin de la corniche et de ses consoles, compris consolidation ou remplacement de pierres fracturées pour reprendre l’élévation afin de leur redonner leurs formes et calepinages originaux, compris toute sujétion d’étaie nécessaire 8.2.5

Retaille de pierre vieille déposée

La retaille de pierre vieille en œuvre ou déposée (Pierre pouvant s'attaquer par le dessus) dont l’aspect ou les moulures ne sont pas adaptés. Retaille des parements, réfection des moulures à l’identiques des parties adjacentes, la finition sera conforme aux tailles existantes sur l’édifice en fonction de la localisation. 8.2.6

Taille de pierre neuve provenant du débit de blocs

La taille des parements vus sera à l’identique de l’existant, de même finition et soumis à l’approbation de l’architecte. La taille mécanique est seulement tolérée pour le débit, le taille des parements sera exécutée manuelle avec des traces d’outils et ravalement de finition avec harmonie avec les parements. 8.2.7

Rejointoiement sur pierre neuve

Sur pierres neuves, au mortier de chaux naturelle, partie unie ou moulurées 8.2.8

Badigeon sur pierre de taille

Fourniture et application d’un badigeon naturel au lait de chaux, patine et/ou eau forte au droit des parements non décorés. 8.2.9

Engravure des solins des protections en plomb des éléments en façade

Réalisation d’une engravure pour le lot couverture « protection en plomb d’éléments en façades» Mise en œuvre d’un mortier de chaux hydraulique avec au lait de chaux, patine et/ou eau forte 9. CALFEUTREMENT DES MENUISERIES 9.1 Mortier de chaux de calfeutrement -

L’ensemble des fenêtres et des portes Fourniture et mise en œuvre de mortier de chaux hydraulique, finition et teinte au choix de l’architecte, compris tous les essais nécessaire et toutes sujétions pour la propreté des existants.

10. RESTAURATION DE L’EMMARCHEMENT EN PIERRE 10.1 Nettoyage général de l’emmarchement

BUREAU MANCIULESCU ACMH & ASSOCIES – Janvier 2018

14


MANTES-LA-JOLIE- Musée de l’Hôtel-Dieu Rénovation de la façade ouest et de l’ensemble des menuiseries extérieures Travaux de réaménagement des espaces scénographiques de la salle du 1er étage Descriptif des travaux : maçonnerie – pierre de taille - sculpture PRO - DCE -

Nettoyage de l’emmarchement à l’eau sous pression, et brossage à l’eau claire (brossage adapté à la nature de la pierre) pour enlèvement des salissures, lichens et mousses, y compris les compléments de nettoyage pour décrassage au droit des parties récalcitrantes. Micro gommage au droit des dépôts calcaires et des efflorescences de sels 10.2 Greffes en pierre neuve

-

Sur pierres conservées, en recherche, compris fourniture pierre, refouillement et toute taille sur pierre, l'incrustement à joints vifs (joints marbriers), pose par collage à la résine de collage et/ou goujonnage à raison de 2 goujons inox, rejointoiement éventuel en raccord, compris reprise de la forme en mortier de chaux et toute sujétion de mise en œuvre. 10.3 Ragréages au mortier

-

Ragréage au mortier pierre (à base de chaux hydraulique naturelle) pour restauration d'éléments en pierre de taille, réalisé sur surfaces unies ou moulurées, verticales ou voussure. Compris armatures en laiton si nécessaire et patine. Les ragréages doivent impérativement respecter la volumétrie et le calepinage originels des pierres de taille 10.4 Rejointoiement sur pierre vieille

-

Dégarnissage en recherche et rejointoiement sur une profondeur de 50mmSur pierres conservées, en recherche, au mortier de chaux hydraulique, compris patine d’harmonisation des joints et des pierres. 10.5 Finition de l’emmarchement

-

Ponçage général à l’eau et à la machine rotative avec galet en pierre à plusieurs grains jusqu’a l’adoucissage Nettoyage général de finition Traitement de finition de l’emmarchement à l’huile de lin, compris lustrage.

12. SCULPTURE 12.1 Restauration des éléments sculptés 12.1.1 -

Avant toute intervention, repérage préalable des parements sculptés avec un développé à échelle 1/20ème en indiquant les différentes pathologies rencontrées, définissant l’état sanitaire, Les analyses de la pierre en laboratoire indépendant et un protocole d’intervention pour les éléments suivants : • Les modillons de la corniche et les éléments sculptés • Les chapiteaux et les cannelures • Les décors sculptés, les guirlandes, les rinceaux et les mascarons. 12.1.2

-

-

Pré-consolidation avant nettoyage

En recherche sur toutes les zones fragiles des éléments sculptés, la pré-consolidation sera réalisée au moyen d’un produit destiné à restituer la cohésion de la pierre, sans en affecter de manière notable la perméabilité à la vapeur d’eau. Le consolidant et le protocole d’application sera recommandé par le LRMH. 12.1.4

-

Dépoussiérage

Dépoussiérage à l’aide de brosse douces, compris aspiration sur l’ensemble des parements courants et sculptés. 12.1.3

-

Calepins des interventions

Nettoyage des sculptures par cataplasmes

Sur l’ensemble des parements sculptés et moulurés préalablement dépoussiérés, mise en œuvre d’un selon protocole d’intervention mis au point avec le laboratoire indépendant et validée préalablement par l’architecte. Mise en œuvre des cataplasmes qui seront régulièrement humidifiés par dispositif validé par laboratoire et l’architecte Réglage, suivi et contrôle par ouverture des fenêtres.

BUREAU MANCIULESCU ACMH & ASSOCIES – Janvier 2018

15


MANTES-LA-JOLIE- Musée de l’Hôtel-Dieu Rénovation de la façade ouest et de l’ensemble des menuiseries extérieures Travaux de réaménagement des espaces scénographiques de la salle du 1er étage Descriptif des travaux : maçonnerie – pierre de taille - sculpture PRO - DCE -

Le nombre de contrôles par le laboratoire est laissé à la direction de l’architecte. Dépose des cataplasmes Brossage et rinçage. 12.1.5

-

-

En complément du nettoyage par cataplasme et sur les parties récalcitrantes en recherche (afin de retrouver les parements dans une teinte de pierre proche de sa teinte naturelle), mise en œuvre d’un nettoyage par microabrasion dont la nature, la granulométrie et la distance seront déterminées dans un protocole avec un laboratoire indépendant et validée par l’architecte Ce protocole prévoira des essais de granulométrie, de pressions, de distance de projection et différents niveaux de nettoyage possible (in situ et en laboratoire). Mise en œuvre d’un nettoyage par micro-abrasion. Le nombre de contrôle par le laboratoire est laissé à la direction de l’architecte. Brossage des parements. 12.1.6

-

Nettoyage des sculptures par micro-abrasion

Dessalement ou assèchement

En recherche sur toutes les zones fragiles contaminées per les infiltrations du chéneau fuyard, mise en œuvre d’un dessalement et d’un assèchement des parements sculptés en pierre sera réalisée selon un protocole d’application sera recommandé par le LRMH. Un dosage initial des sels par prélèvements de poudres sera réalisé par un laboratoire indépendant. Mise au point de la composition des compresses, toute sujétion pour garantie de la réversibilité et absence de traces Mise en œuvre des compresses, compris toutes sujétions de mise en œuvre selon les conditions climatiques. Cette mise en œuvre sera renouvellement jusqu’à obtention d’un dosage de sels conforme aux prévisions du protocole d’intervention Le nombre de contrôle par le laboratoire est laissé à la direction de l’architecte. Brossage des parements. 12.1.7

Consolidation ou reminéralisation après nettoyage

En recherche sur toutes les zones fragiles des éléments sculptés des façades restaurées sera réalisée au moyen d’un produit destiné à restituer la cohésion de la pierre, sans en affecter de manière notable la perméabilité à la vapeur d’eau. Le consolidant et le protocole d’application sera recommandé par le LRMH. Cette consolidation se fera en deux phases 12.1.8 -

En recherche sur toutes les zones profondément altérées, après les travaux de consolidation : Purge des parties trop friables pour retrouver un support suffisamment sain permettant de recevoir un ragréage Les essaies seront en nombre et au choix de l’architecte. Mise en œuvre d’un ragréage au mortier imitant la pierre tout en respectant l’appareillage et l’aspect de la pierre. La couleur du ragréage sera déterminée après le nettoyage sous le contrôle de l’architecte Les scellements devront être couverts par la garantie décennale. Un traitement de surface sera appliqué. 12.1.9

-

Ragréage

Goujons et agrafes

A la demande pour confortation de la pierre sculptée : fourniture et mise en œuvre de scellements, compris toute sujétion de mise en œuvre. Les résines doivent être recommandées par le LRMH. La matière des agrafes sera en laiton, acier inoxydable, fibre composite au choix de l’architecte Les scellements et les collages devront être couverts par la garantie décennale. 12.1.10 Rejointoiement

-

Réfection générale des joints qui comprendra : Le dégarnissage des joints, toute sujétion pour protection de la pierre (découpe à la scie diamantée)

BUREAU MANCIULESCU ACMH & ASSOCIES – Janvier 2018

16


MANTES-LA-JOLIE- Musée de l’Hôtel-Dieu Rénovation de la façade ouest et de l’ensemble des menuiseries extérieures Travaux de réaménagement des espaces scénographiques de la salle du 1er étage Descriptif des travaux : maçonnerie – pierre de taille - sculpture PRO - DCE -

Regarnissage à l’aide de mortier aérienne avec humidification préalable Traitement de surface et patine

12.1.11 Lait de chaux, patine et badigeon -

Badigeon d’harmonisation sur les parties refaites avec les parties existantes Essais à la convenance de l’architecte en une ou plusieurs interventions Mise en œuvre d’un badigeon d’harmonisation sur l’ensemble des parements jusqu’à l’obtention d’un résultat satisfaisant et validé par l’architecte. 12.2 Sculptures en pierre neuve ou greffes des parties manquantes 12.2.1

-

La fourniture de la pierre sera assurée par le lot maçonnerie / pierre de taille L’epannelage et la taille d’approche seront exécutés par le lot maçonnerie / pierre de taille Selon protocole d’intervention mis au point défini dans l’article 1.1, mise au point de sculptures directes : A partir des prises d’empreinte, études et tests préalables, mise au point d’un moulage et d’une épreuve en plâtre Exécution d’une sculpture de façon manuelle à l’identique du modèle existant, compris finition et tous détails mis en évidence par le sculpteur et l’architecte. 12.2.2

-

Sculptures en pierre neuve sur greffes ou bouchons

La fourniture de la pierre sera assurée par le lot maçonnerie / pierre de taille Les bouchons et les greffes seront exécutés par le lot maçonnerie / pierre de taille L’epannelage et la taille d’approche seront exécutés par le lot maçonnerie / pierre de taille Selon protocole d’intervention mis au point défini dans l’article 1.1, mise au point de sculptures directes : A partir des prises d’empreinte, études et tests préalables, mise au point d’un moulage et d’une épreuve en plâtre Exécution d’une sculpture de façon manuelle à l’identique du modèle existant, compris finition et tous détails mis en évidence par le sculpteur et l’architecte. 12.2.3

-

Sculptures en pierre neuve

Lait de chaux, patine et badigeon

Badigeon d’harmonisation sur les parties refaites avec les parties existantes Essais à la convenance de l’architecte en une ou plusieurs interventions Mise en œuvre d’un badigeon d’harmonisation sur l’ensemble des parements jusqu’à l’obtention d’un résultat satisfaisant et validé par l’architecte.

13. FIN DE CHANTIER 13.1 Tri et enlèvement des gravois -

Manutention, tri et enlèvement des gravois aux décharges publiques, compris frais de décharges 13.2 Nettoyage de fin de chantier :

-

Nettoyage par aspiration à la brosse des surfaces horizontales Les nettoyages de voirie réglementaires Remise en état des sols à la fin du chantier L’ensemble des frais inhérents aux manutentions et transports

BUREAU MANCIULESCU ACMH & ASSOCIES – Janvier 2018

17


MANTES-LA-JOLIE- Musée de l’Hôtel-Dieu Rénovation de la façade ouest et de l’ensemble des menuiseries extérieures Travaux de réaménagement des espaces scénographiques de la salle du 1er étage Descriptif des travaux : maçonnerie – pierre de taille - sculpture PRO - DCE

Travaux sur partie non protégée au titre des MH Localisation : Hôtel-Dieu C – Façade sur cour – Hôtel-Dieu et Cage d’escalier G – Façade rue Thiers (en accompagnement de la rue de la Heuse) 1.

ECHAFAUDAGES VERTICAUX EN MATERIEL 40/49, CLASSE IV -

On notera qu’on interviendra au niveau : de la couverture, des égouts des toits et descentes EP de toutes les baies pour rénovation des menuiseries extérieures des parements extérieurs de toutes les lucarnes Seulement l’élévation rue Thiers est concernée. 1.1 Echafaudages verticaux extérieurs avec planchers

-

L'ensemble des échafaudages devra répondre à la norme NF HD1000 : la classe de l’échafaudage sera définie en fonction de l’élévation seront compris la réalisation de plans d’exécution et des notes de calculs Travaux de maçonnerie lourde avec d’importants stockages de matériaux. travées ponctuelles d’échafaudages qui seront déplacées à l’avancement (prévoir coordination du maçon, du menuisier et du couvreur). Echafaudage de pieds pour intervention du couvreur, du maçon et du menuisier fourniture et pose de protections provisoires des sols extérieurs installation d'échafaudages de pied au devant des élévations extérieures jusqu'au faîtage des lucarnes ou pignon en matériel tubulaire 40/49, y compris planchers de travail et d’échafaudage mobile. Installation, dépose et double transport, compris entretien et location pendant toute la durée du chantier 1.2 Plancher de travail Pose sur les échafaudages du lot maçonnerie ou ajout d'appuis intermédiaires notamment pour intervention au niveau du chéneau et adaptation pour mise en œuvre tirants. Installation, dépose et double transport, compris entretien et location pendant toute la durée du chantier 1.3 Sapine de montage

-

Sapine pour la manutention des matériaux avec treuil électrique (pour charges lourdes) Installation, dépose et double transport, compris entretien et location pendant toute la durée du chantier 1.4 Protections extérieures :

2.

Eventail en bascule pare-gravois, tôles neuves Installation de film micrométrique double épaisseur de couleur blanche sur l’ensemble des surfaces INTERVENTION D’URGENCE Sans objet

3.

PLAN DE CALEPINAGE

BUREAU MANCIULESCU ACMH & ASSOCIES – Janvier 2018

18


MANTES-LA-JOLIE- Musée de l’Hôtel-Dieu Rénovation de la façade ouest et de l’ensemble des menuiseries extérieures Travaux de réaménagement des espaces scénographiques de la salle du 1er étage Descriptif des travaux : maçonnerie – pierre de taille - sculpture PRO - DCE 3.1 Plan de calepinage

-

Mise au point d’un plan de calepin de pierre avec état sanitaire de chaque bloc de pierre repéré et numéroté à faire valider par l’architecte.

4. TRAVAUX PRELIMINAIRES ET PREPARATOIRES 4.1 Protections diverses

-

Sur fenêtres, corniche, éléments sculptés, Clôture provisoire par panneaux triply® et/ou panneaux translucides, protections complémentaires par polyane à la demande de l'architecte. Comprenant installation, dépose et double transport, compris entretien et location pendant toute la durée du chantier 4.2 Protection des sols zones « rues »

-

Au droit des échafaudages et des zones d’accès – zone « rues » Protection par forme en béton maigre en granula de 10cm d’épaisseur, compris interposition de film polyane pour désolidarisation, joints de fractionnement, compris installation, dépose et double transport. 4.3 Protection des sols zone « cour »

-

Au droit des échafaudages et des zones d’accès – zone « cour » Protection par forme en contreplaqué de 15mm d’épaisseur de qualité « extérieur » et film polyane, compris installation, entretien, dépose et double transport. 4.4 Dépose d’ouvrages

-

5.

En façade, éléments de décors ou bannières Dépose en conservation d’objets, accessoires… compris descellement des pattes de fixation, ancrages, manutentions, stockage dans un local en intérieur, double transport et repose à la demande de l’architecte. Chaque objet sera repéré et étiqueté. ETAIEMENTS Sans objet

6.

MISE EN ŒUVRE DE TIRANTS Sans Objet

7. NETTOYAGE - DEVEGETALISATION 7.1 Nettoyage général des parements -

Sur l’ensemble des parements enduits et en pierre de taille Nettoyage de tous les parements enduits et en pierre de taille par nébulisation et brossage léger à l’eau claire (brossage adapté à la nature de la pierre) pour enlèvement des salissures, lichens et mousses, y compris les compléments de nettoyage pour décrassage au droit des parties récalcitrantes. La prestation comprend l’installation des rampes, la dépose et le double transport de tout le matériel et toutes sujétions pour la récupération des eaux. 7.2 Traitement Biocide

-

Sur l’ensemble des parements enduits et en pierre de taille Traitement biocide des maçonneries devant êtres reprises, en recherche, compris application en plusieurs passes et brossage des parties unies ou moulurées. Les produits devront être biodégradables à plus de 98%.

BUREAU MANCIULESCU ACMH & ASSOCIES – Janvier 2018

19


MANTES-LA-JOLIE- Musée de l’Hôtel-Dieu Rénovation de la façade ouest et de l’ensemble des menuiseries extérieures Travaux de réaménagement des espaces scénographiques de la salle du 1er étage Descriptif des travaux : maçonnerie – pierre de taille - sculpture PRO - DCE

8. RESTAURATION DES ENDUITS 8.a.1 Remaillage des fissures -

En recherche sur l’ensemble des parements enduits Traitement de fissures apparentes sur maçonneries de toutes natures par ouverture des fissures, dégarnissage des joints au droit de la fissure pour permettre la restauration, le remontage et la réfection des maçonneries compris fourniture complémentaire, le refichage des mortiers de pose et joints au mortier de chaux, y compris toute sujétion de mise en œuvre dans l’embarras des échafaudages et protections nécessaires des existants. 8.a.2 Coulis de chaux hydraulique naturelle

-

En recherche sur l’ensemble des parements Fourniture et mise en œuvre d’un coulis pour consolidation et confortation au droit des maçonneries en pierre de taille désorganisées (où le liant est quasiment inexistant) : forage de trous dans les joints, tous les calfeutrements et garnissage nécessaires, injection de coulis de façon gravitaire, compris toute précaution des existants et nettoyages des parements. 8.a.3 Piochements des enduits

-

En recherche sur l’ensemble des parements Piochement d’ancien enduit à vif en mortier de chaux ou plâtre et par couches successives avec soin au droit des enduits de support, dégarnissages des joints des maçonneries en recherche jusqu’au mortier sain et toute sujétion pour raccordement avec les parties restées en place, compris brossage et nettoyage des parements et toutes protections complémentaires. 8.a. 4 Enduits 8.a.4.1 Enduit « plein » neuf dressé au mortier de chaux En recherche sur l’ensemble des parements Enduit dressé en mortier de chaux aérienne de 25 mm ép. totale minimum, à l’identique des enduits existants (Gobetis, corps d’enduit, Finition) toute sujétion de raccord des enduits existants ; La composition des mortiers sera à faire valider par l’architecte. La teinte sera obtenue exclusivement par le choix des sables utilisés et après validation des échantillons par l’architecte - Harmonisation générale par eaux fortes, badigeons ou patines. Note : Chaux aérienne pour les parements intérieurs Chaux hydraulique naturelle pour les parements extérieurs. 8.a.4.2 Enduits d’assainissement Sur les parties piochées basses Enduit dressé en mortiers spéciaux à structure macroscopique à base de chaux hydraulique naturelle de 25 mm ép. totale minimum, à l’identique de teinte des enduits existants Dressé en deux couches afin de permettre la migration des sels et favorise l’évaporation de l’eau, la première couche fixant les sels et la deuxième couche fait obstacle à l’apparition des efflorescences, toute sujétion de raccord des enduits existants ; Une sous-couche d’égalisation sera mise en œuvre dans les partie irrégulières ou trop humides. Les enduits seront protégés contre un séchage rapide et régulièrement humidifiés. Traitement des laitances calcaires par solutions liquide adaptée selon fiche technique La teinte sera obtenue exclusivement par le choix des sables utilisés et après validation des échantillons par l’architecte Harmonisation générale par eaux fortes, badigeons ou patines

BUREAU MANCIULESCU ACMH & ASSOCIES – Janvier 2018

20


MANTES-LA-JOLIE- Musée de l’Hôtel-Dieu Rénovation de la façade ouest et de l’ensemble des menuiseries extérieures Travaux de réaménagement des espaces scénographiques de la salle du 1er étage Descriptif des travaux : maçonnerie – pierre de taille - sculpture PRO - DCE

RESTAURATION DU PAREMENT EN PIERRE DE TAILLE 8.b.1 Parements conservés 8.b.1.1 Rejointoiement sur pierre vieille Sur pierres conservées, en recherche, au mortier de chaux naturelle, partie unie ou moulurées, compris purge des mortiers dégradés. 8.b.1.2 Consolidation des pierres fracturées Sur pierres conservées, en recherche. Collage de pierres fissurées ou cassées avec emploi de colles ou résines à 2 composants du type "Epoxy", goujons et agrafes en inox ou fibre de verre. Compris fourniture, mise en œuvre, nettoyage, recoupement. 8.b.1.3 Greffes, bouchons en pierre neuve sur parement uni Sur pierres conservées, en recherche. Compris fourniture pierre, refouillement et toute taille sur pierre, l'incrustement à joints vifs (joints marbriers), pose par collage à la résine de collage et application des éléments entre eux, goujonnage à raison de 2 goujons inox, rejointoiement éventuel en raccord. 8.b.1.4 Ragréages au mortier Ragréage au mortier pierre (à base de chaux hydraulique naturelle) pour restauration d'éléments en pierre de taille, réalisé sur surfaces unies ou moulurées, verticales ou voussure. Compris armatures en laiton si nécessaire et patine. Les ragréages doivent impérativement respecter la volumétrie et le calepinage originels des pierres de taille 8.b.1.5 Coulis de chaux hydraulique naturelle Fourniture et mise en œuvre d’un coulis pour consolidation et confortation au droit des maçonneries en pierre de taille désorganisées (où le liant est quasiment inexistant) : forage de trous dans les joints, tous les calfeutrements et garnissage nécessaires, injection de coulis de façon gravitaire, compris toute précaution des existants et nettoyages des parements. 8.b.1.6 Badigeon sur pierre de taille Fourniture et application d’un badigeon naturel au lait de chaux, patine et/ou eau forte au droit des parements non décorés 8.b.1.7 Engravure des solins des protections en plomb des éléments en façade Réalisation d’une engravure pour le lot couverture « protection en plomb d’éléments en façades» Mise en œuvre d’un mortier de chaux hydraulique avec au lait de chaux, patine et/ou eau forte 8.b.2 Reprise en pierre neuve 8.b.2.1 Fourniture de pierre neuve en blocs Fourniture et transport de blocs de pierre issue de carrière de même nature, de même grain, de même couleur, de même masse volumique et de même résistance à l’identique des pierres en place, selon choix architecte Parement uni 8.b.2.2 Dépose de pierre sans réemploi BUREAU MANCIULESCU ACMH & ASSOCIES – Janvier 2018

21


MANTES-LA-JOLIE- Musée de l’Hôtel-Dieu Rénovation de la façade ouest et de l’ensemble des menuiseries extérieures Travaux de réaménagement des espaces scénographiques de la salle du 1er étage Descriptif des travaux : maçonnerie – pierre de taille - sculpture PRO - DCE Pour remplacement des pierres en mauvais état pouvant s'attaquer par le dessus

8.b.2.3 Refouillement dans la pierre de taille Pour remplacement des pierres en mauvais état et ne pouvant s'attaquer par le dessus, toute sujétion d’exécution à l’outil manuel ou mécanique sous réserve de ne pas ébranler les maçonneries attenantes. 8.b.2.4 Recalage de corniche ou de la baie Dépose-repose partielle avec soin de la corniche et de ses consoles, compris consolidation ou remplacement de pierres fracturées pour reprendre l’élévation afin de leur redonner leurs formes et calepinages originaux, compris toute sujétion d’étaie nécessaire 8.b.2.5

Retaille de pierre vieille déposée

La retaille de pierre vieille en œuvre ou déposée (Pierre pouvant s'attaquer par le dessus) dont l’aspect ou les moulures ne sont pas adaptés. Retaille des parements, réfection des moulures à l’identiques des parties adjacentes, la finition sera conforme aux tailles existantes sur l’édifice en fonction de la localisation. 8.b.2.6

Taille de pierre neuve provenant du débit de blocs

La taille des parements vus sera à l’identique de l’existant, de même finition et soumis à l’approbation de l’architecte. La taille mécanique est seulement tolérée pour le débit, le taille des parements sera exécutée manuelle avec des traces d’outils et ravalement de finition avec harmonie avec les parements. 8.b.2.7 Rejointoiement sur pierre neuve Sur pierres neuves, au mortier de chaux naturelle, partie unie ou moulurées 8.b.2.8 Badigeon sur pierre de taille Fourniture et application d’un badigeon naturel au lait de chaux, type eau forte dosée au droit des parements non décorés. 9. FAUX-PLAFOND DE LA SALLE DU PREMIER ETAGE Sans objet 10. CALFEUTREMENT DES MENUISERIES 10.1 Mortier de chaux de calfeutrement -

L’ensemble des fenêtres et des portes Fourniture et mise en œuvre de mortier de chaux hydraulique, finition et teinte au choix de l’architecte, compris tous les essais nécessaire et toutes sujétions pour la propreté des existants.

11. SOLS EXTERIEURS RAMPES D’ACCES 11.1.1

Rampe en béton désactivé de la façade sur la cour

Sans Objet 11.1.2

Rampe PMR (devant le portail H002) et végétalisation des accès

Après réalisation de plans d’exécution à faire valider par l’architecte de façon préalable ;

BUREAU MANCIULESCU ACMH & ASSOCIES – Janvier 2018

22


MANTES-LA-JOLIE- Musée de l’Hôtel-Dieu Rénovation de la façade ouest et de l’ensemble des menuiseries extérieures Travaux de réaménagement des espaces scénographiques de la salle du 1er étage Descriptif des travaux : maçonnerie – pierre de taille - sculpture PRO - DCE Après validation de la pierre de taille (pierre de taille proche de l’existant en soubassement) pour réalisation de l’ouvrage par l’architecte de façon préalable ; Après validation d’un revêtement en béton dense, dont la composition sera préalablement proposé à l’architecte avec un échantillon de 50x50cm,. Dépose soignée des revêtements étanches en pied de façade (rue de la Heuse – partie de l’ancien HôtelDieu) ; Dépose des terres sur 80cm aux abords du bâtiment, en périphérie de la rampe d’accès ; Dépose des terres sur 30cm au niveau de la rampe, devant le portail H002, compris toute sujétion pour la conservation des accès aux bâtiments pendant le chantier ; Rejointoiement soigné en recherche des maçonneries mis à jour ; Mise en œuvre d’une dalle en béton ferraillé, sur sol compacté et résiliant horizontal et vertical ; Mise en œuvre d’un muret en pierre de taille en bordure de la future rampe ; mise en œuvre d’une rampe de 12% (voir plans) liaisonnée au muret ; Mise en œuvre d’un dallage de sol compris toute sujétion de traitement antidérapant ; mise en œuvre d’un béton désactivé jusqu’à la limite de la bordure de la rue et de largeur identique à celle de la rampe et en liaison avec les bitumes du trottoir,. Le béton sera mise en œuvre sur une forme préalable, mise en œuvre avec soin avec prise en compte des conditions climatiques adaptées au produit, compris toute précaution de mise en œuvre, protections des existants, vibrations du béton à l’aiguille le long du coffrage avant passage de la règle. Mise en œuvre de joints ou de joints sciés selon les indications de l’architecte. Traitement de surface pour aspect et finition de béton désactivé de façon à conférer au béton de bonnes qualités antidérapantes. Remise en terre végétale des abords de la rampe et traitement paysagé (buis et parterres, selon plan). 12. SCULPTURE 12.1 Restauration des éléments sculptés 12.1.1 -

Avant toute intervention, repérage préalable des parements sculptés avec un développé à échelle 1/20ème en indiquant les différentes pathologies rencontrées, définissant l’état sanitaire, Les analyses de la pierre en laboratoire indépendant et un protocole d’intervention pour les éléments suivants : • Les modillons de la corniche et les éléments sculptés • Les chapiteaux et les cannelures • Les décors sculptés, les guirlandes, les rinceaux et les mascarons. 12.1.2

-

-

Pré-consolidation avant nettoyage

En recherche sur toutes les zones fragiles des éléments sculptés, la pré-consolidation sera réalisée au moyen d’un produit destiné à restituer la cohésion de la pierre, sans en affecter de manière notable la perméabilité à la vapeur d’eau. Le consolidant et le protocole d’application sera recommandé par le LRMH. 12.1.4

-

Dépoussiérage

Dépoussiérage à l’aide de brosse douces, compris aspiration sur l’ensemble des parements courants et sculptés. 12.1.3

-

Calepins des interventions

Nettoyage des sculptures par cataplasmes

Sur l’ensemble des parements sculptés et moulurés préalablement dépoussiérés, mise en œuvre d’un selon protocole d’intervention mis au point avec le laboratoire indépendant et validée préalablement par l’architecte. Mise en œuvre des cataplasmes qui seront régulièrement humidifiés par dispositif validé par laboratoire et l’architecte Réglage, suivi et contrôle par ouverture des fenêtres. Le nombre de contrôles par le laboratoire est laissé à la direction de l’architecte. Dépose des cataplasmes Brossage et rinçage. 12.1.5

Nettoyage des sculptures par micro-abrasion

BUREAU MANCIULESCU ACMH & ASSOCIES – Janvier 2018

23


MANTES-LA-JOLIE- Musée de l’Hôtel-Dieu Rénovation de la façade ouest et de l’ensemble des menuiseries extérieures Travaux de réaménagement des espaces scénographiques de la salle du 1er étage Descriptif des travaux : maçonnerie – pierre de taille - sculpture PRO - DCE -

-

En complément du nettoyage par cataplasme et sur les parties récalcitrantes en recherche (afin de retrouver les parements dans une teinte de pierre proche de sa teinte naturelle), mise en œuvre d’un nettoyage par microabrasion dont la nature, la granulométrie et la distance seront déterminées dans un protocole avec un laboratoire indépendant et validée par l’architecte Ce protocole prévoira des essais de granulométrie, de pressions, de distance de projection et différents niveaux de nettoyage possible (in situ et en laboratoire). Mise en œuvre d’un nettoyage par micro-abrasion. Le nombre de contrôle par le laboratoire est laissé à la direction de l’architecte. Brossage des parements. 12.1.6

-

Dessalement ou assèchement

En recherche sur toutes les zones fragiles contaminées per les infiltrations du chéneau fuyard, mise en œuvre d’un dessalement et d’un assèchement des parements sculptés en pierre sera réalisée selon un protocole d’application sera recommandé par le LRMH. Un dosage initial des sels par prélèvements de poudres sera réalisé par un laboratoire indépendant. Mise au point de la composition des compresses, toute sujétion pour garantie de la réversibilité et absence de traces Mise en œuvre des compresses, compris toutes sujétions de mise en œuvre selon les conditions climatiques. Cette mise en œuvre sera renouvellement jusqu’à obtention d’un dosage de sels conforme aux prévisions du protocole d’intervention Le nombre de contrôle par le laboratoire est laissé à la direction de l’architecte. Brossage des parements. 12.1.7

Consolidation ou reminéralisation après nettoyage

En recherche sur toutes les zones fragiles des éléments sculptés des façades restaurées sera réalisée au moyen d’un produit destiné à restituer la cohésion de la pierre, sans en affecter de manière notable la perméabilité à la vapeur d’eau. Le consolidant et le protocole d’application sera recommandé par le LRMH. Cette consolidation se fera en deux phases 12.1.8 -

En recherche sur toutes les zones profondément altérées, après les travaux de consolidation : Purge des parties trop friables pour retrouver un support suffisamment sain permettant de recevoir un ragréage Les essaies seront en nombre et au choix de l’architecte. Mise en œuvre d’un ragréage au mortier imitant la pierre tout en respectant l’appareillage et l’aspect de la pierre. La couleur du ragréage sera déterminée après le nettoyage sous le contrôle de l’architecte Les scellements devront être couverts par la garantie décennale. Un traitement de surface sera appliqué. 12.1.9

-

Ragréage

Goujons et agrafes

A la demande pour confortation de la pierre sculptée : fourniture et mise en œuvre de scellements, compris toute sujétion de mise en œuvre. Les résines doivent être recommandées par le LRMH. La matière des agrafes sera en laiton, acier inoxydable, fibre composite au choix de l’architecte Les scellements et les collages devront être couverts par la garantie décennale. 12.1.10 Rejointoiement

-

Réfection générale des joints qui comprendra : Le dégarnissage des joints, toute sujétion pour protection de la pierre (découpe à la scie diamantée) Regarnissage à l’aide de mortier aérienne avec humidification préalable Traitement de surface et patine 12.1.11 Lait de chaux, patine et badigeon

-

Badigeon d’harmonisation sur les parties refaites avec les parties existantes

BUREAU MANCIULESCU ACMH & ASSOCIES – Janvier 2018

24


MANTES-LA-JOLIE- Musée de l’Hôtel-Dieu Rénovation de la façade ouest et de l’ensemble des menuiseries extérieures Travaux de réaménagement des espaces scénographiques de la salle du 1er étage Descriptif des travaux : maçonnerie – pierre de taille - sculpture PRO - DCE -

Essais à la convenance de l’architecte en une ou plusieurs interventions Mise en œuvre d’un badigeon d’harmonisation sur l’ensemble des parements jusqu’à l’obtention d’un résultat satisfaisant et validé par l’architecte.

12.2 Sculptures en pierre neuve ou greffes des parties manquantes 12.2.1 -

La fourniture de la pierre sera assurée par le lot maçonnerie / pierre de taille L’epannelage et la taille d’approche seront exécutés par le lot maçonnerie / pierre de taille Selon protocole d’intervention mis au point défini dans l’article 1.1, mise au point de sculptures directes : A partir des prises d’empreinte, études et tests préalables, mise au point d’un moulage et d’une épreuve en plâtre Exécution d’une sculpture de façon manuelle à l’identique du modèle existant, compris finition et tous détails mis en évidence par le sculpteur et l’architecte. 12.2.2

-

Sculptures en pierre neuve sur greffes ou bouchons

La fourniture de la pierre sera assurée par le lot maçonnerie / pierre de taille Les bouchons et les greffes seront exécutés par le lot maçonnerie / pierre de taille L’epannelage et la taille d’approche seront exécutés par le lot maçonnerie / pierre de taille Selon protocole d’intervention mis au point défini dans l’article 1.1, mise au point de sculptures directes : A partir des prises d’empreinte, études et tests préalables, mise au point d’un moulage et d’une épreuve en plâtre Exécution d’une sculpture de façon manuelle à l’identique du modèle existant, compris finition et tous détails mis en évidence par le sculpteur et l’architecte. 12.2.3

-

Sculptures en pierre neuve

Lait de chaux, patine et badigeon

Badigeon d’harmonisation sur les parties refaites avec les parties existantes Essais à la convenance de l’architecte en une ou plusieurs interventions Mise en œuvre d’un badigeon d’harmonisation sur l’ensemble des parements jusqu’à l’obtention d’un résultat satisfaisant et validé par l’architecte.

13. FIN DE CHANTIER 13.1 Tri et enlèvement des gravois -

Manutention, tri et enlèvement des gravois aux décharges publiques, compris frais de décharges 13.2 Nettoyage de fin de chantier :

-

Nettoyage par aspiration à la brosse des surfaces horizontales Les nettoyages de voirie réglementaires Remise en état des sols à la fin du chantier L’ensemble des frais inhérents aux manutentions et transports

Etabli par le bureau Manciulescu ACMH & Associés le 08 janvier 2018 "LU ET APPROUVE"

BUREAU MANCIULESCU ACMH & ASSOCIES – Janvier 2018

25


MANTES-LA-JOLIE- Musée de l’Hôtel-Dieu Rénovation de la façade ouest et de l’ensemble des menuiseries extérieures Travaux de réaménagement des espaces scénographiques de la salle du 1er étage Descriptif des travaux : maçonnerie – pierre de taille - sculpture PRO - DCE A LE L'ENTREPRENEUR

BUREAU MANCIULESCU ACMH & ASSOCIES – Janvier 2018

26


MANTES-LA-JOLIE- Musée de l’Hôtel-Dieu Rénovation de la façade ouest et de l’ensemble des menuiseries extérieures Travaux de réaménagement des espaces scénographiques de la salle du 1er étage Descriptif des travaux : lot 2 PRO - DCE

LOT 2 : COUVERTURE EN TUILES PLATES TRANCHE FERME

Travaux sur partie classée MH au titre de l’arrêté du 29 Avril 1948 Localisation : Façade de l’ancienne Chapelle A – Façade rue de la Heuse 1.

ECHAFAUDAGES Nacelle ou échafaudage à la charge du lot 1

2.

TRAVAUX D’URGENCE Travaux de mise hors d’eau du chéneau en plomb, toute sujétion de mise en œuvre pour garantir la tenue des ouvrages

Travaux sur partie inscrites MH au titre de l’arrêté du 28 avril 1964 Localisation : Sans Objet

Travaux sur partie non protégée au titre des MH Localisation :

Sans Objet TRANCHE OPTIONNELLE

Travaux sur partie classée MH au titre de l’arrêté du 29 Avril 1948 Localisation : Façade de l’ancienne Chapelle A – Façade rue de la Heuse 1.

MOYENS D’ACCES A la charge du titulaire du lot 1. Les moyens de levage, les protections individuelles (harnais, lignes de vie, arrimages…) et les installations complémentaires spécifiques sont laissés à la charge et à l’initiative de l’entreprise attributaire du présent lot couverture.

BUREAU MANCIULESCU ACMH & ASSOCIES – Janvier 2018

1


MANTES-LA-JOLIE- Musée de l’Hôtel-Dieu Rénovation de la façade ouest et de l’ensemble des menuiseries extérieures Travaux de réaménagement des espaces scénographiques de la salle du 1er étage Descriptif des travaux : lot 2 PRO - DCE 2.

MISE HORS D’EAU PROVISOIRE Protection provisoire des ouvrages contre les intempéries par bâches imperméables, de couleur blanche, compris toute sujétion pour une parfait étanchéité au droit des maçonneries Remaniement journalier partiel ou en totalité durant la totalité de la durée des travaux du présent lot

3.

CHENEAU (SUR CORNICHE RUE DE LA HEUSE) : -

4.

Dépose de l’ouvrage hors d’usage ; Mise en œuvre en forme chéneau en Lami-bois épaisseur 25mm Réfection du chéneau en cuivre 8/10ème soudé et riveté habillage du devant du chéneau (« main courante ») et de la corniche en plomb 3mm sur papier anglais. toutes sujétions de mise en œuvre (Raccordement à la descente EP) DESCENTE EP :

5.

mise en œuvre d’une façon pour fermeture du chéneau et raccordement à la décente EP, compris modification de la descente EP rue du Château en remplacement de l’ouvrage existant. Remplacement de la descente EP (en cuivre de sections plus adaptées) ; Mise en œuvre de dauphin en fonte ou cuivre epais de 2min PROTECTION EN PLOMB D’ELEMENTS EN FAÇADE :

-

Fourniture, façon et pose de larmiers en plomb de 3mm sur bandeaux, chapiteaux, bases, des niches, de la rosace (baie C201) et de la corniche en pierre, comprenant : Glacis plâtre et papier anglais. Bande d’agrafe et bande à ourlet en cuivre de 1mm d’épaisseur Bande porte solin en plomb de 1,5m maximum fixée dans l’engravure (à la charge du lot 1) avec vis laiton et chaux hydraulique naturelle Table de plomb de 3mm

Travaux sur partie inscrites MH au titre de l’arrêté du 28 avril 1964 Localisation : Ancienne Chapelle – ISMH E – Toiture de l’ancienne chapelle 1.

MOYENS D’ACCES

2.

A la charge du titulaire du lot, la mise en œuvre de tous moyens d’accès aux ouvrages à restaurer en coordination avec les autres corps d’état : Nacelle sur camion avec opérateur, panier charge minimum de 3 personnes, compris amener, mise en place, déplacement et retour location. MISE HORS D’EAU PROVISOIRE Protection provisoire des ouvrages contre les intempéries par bâches imperméables, de couleur blanche, compris toute sujétion pour une parfait étanchéité au droit des maçonneries Remaniement journalier partiel ou en totalité durant la totalité de la durée des travaux du présent lot

3.

CHENEAU ENCAISSE -

4.

Sans Objet REVISION DES LUCARNES

-

Révision des tavaillons comprenant la dépose ponctuelle des pièces de bois altérées.

BUREAU MANCIULESCU ACMH & ASSOCIES – Janvier 2018

2


MANTES-LA-JOLIE- Musée de l’Hôtel-Dieu Rénovation de la façade ouest et de l’ensemble des menuiseries extérieures Travaux de réaménagement des espaces scénographiques de la salle du 1er étage Descriptif des travaux : lot 2 PRO - DCE 5.

Fourniture et la pose de bardeaux en châtaignier de même épaisseur et de même dimensions (120 x 300 x 1,5cm) Les bardeaux auront été préalablement dégorgés de tout tanin Clous carrés crantés en cuivre (2 par bardeau) et trous préalablement réalisée et cautérisés au fer rouge Révision des couvertures (zinc) et des noues. Fourniture et façon d’une couvertine en plomb sur l’appui des lucarnes REVISION DE LA COUVERTURE 5.1 Dépose par zones en recherche :

-

Dépose avec soin des zones altérées ou désorganisées en recherche ; Conservation des tuiles déposées et stockées sur le site ; Les tuiles altérées seront remplacées par tuiles plate à l’identique de l’existant, après validation par l’architecte ; Vérification du support (volige). 5.2 Fourniture de tuiles plates :

-

Les tuiles altérées seront remplacées par tuiles à l’identique de l’existant, après validation par l’architecte ; Modèle non gélif, l’attestation sera fournie à l’architecte avant l’approvisionnement Fabrication artisanale, l’aspect et la teinte seront à l’identique des tuiles existantes La dimension des tuiles sera à l’identique des tuiles existantes (16x24 environs). 5.3 Liteau

-

Reprise ponctuelle du voligeage en recherche ; Fourniture de bois neuf à l’identique de l’existant (y compris coltinage) Epaisseur identique, débitée et fixés par clouage sur les chevrons avec clou inox. 5.4 Pose de tuiles plates

-

Reprise ponctuelle des parties déposées Reprise ponctuelle de la bande d’égout des toits en recherche, Pose à l’identique de l’existant (pureau, façon à l’égout, teintes brouillées) 5.5 Façon de faîtage en tuile creuse

-

Reprise du faitage au mortier en recherche (selon préconisation de l’architecte – température de pose des ouvrages, retrait du mortier, compris toute sujétion de mise en œuvre) ; Façon et mise en œuvre de faîtage en tuiles creuses avec crêtes et embarrures, comprenant : présentation et mise en œuvre d'échantillons, à la demande de l'architecte toutes coupes droites ou biaises scellement des tuiles à double embarrure de mortier. 1.1 Façon d’arêtier en mortier

-

6.

Reprise complète des arêtiers de la croupe (mise en œuvre au mortier de chaux hydraulique naturelle teintée selon préconisation de l’architecte – température de pose des ouvrages, retrait du mortier, compris toute sujétion de mise en œuvre) ; NETTOYAGE DE LA COUVERTURE

7.

Nettoyage systématique et complet de la toiture à la brosse ; Traitement biocide pour élimination des mousses et lichens - campagne unique de travaux depuis une nacelle). GOUTTIERES ET DESCENTE EP :

-

Fourniture et pose de gouttières en cuivre développé 25 cm, ép 6/10e mm, avec raccord tronconique sur descente, compris fixations et réglages

BUREAU MANCIULESCU ACMH & ASSOCIES – Janvier 2018

3


MANTES-LA-JOLIE- Musée de l’Hôtel-Dieu Rénovation de la façade ouest et de l’ensemble des menuiseries extérieures Travaux de réaménagement des espaces scénographiques de la salle du 1er étage Descriptif des travaux : lot 2 PRO - DCE -

8.

Fourniture et pose de descente en cuivre de 100 mm de diamètre, ép 6/10 e mm, compris coudes, fixations, raccords Fourniture et pose de dauphin en fonte ou cuivre épaisseur 2 mm, de 2 m de long et 100à 120 mm de diamètre, compris fixations, raccords, traitement anticorrosion et mise en peinture teinte brun « cuivre vieilli » PROTECTION EN PLOMB D’ELEMENTS EN FAÇADE :

-

Sans objet

Travaux sur partie non protégée au titre des MH Localisation : G – Façade rue Thiers & Portail I - Cage d’escalier et Hôtel-Dieu 2.

MOYENS D’ACCES

3.

A la charge du titulaire du lot, la mise en œuvre de tous moyens d’accès aux ouvrages à restaurer en coordination avec les autres corps d’état : Adaptation de l’échafaudage Echafaudage de pieds simple sans plancher intermédiaire Nacelle MISE HORS D’EAU PROVISOIRE Protection provisoire des ouvrages contre les intempéries par bâches imperméables, de couleur blanche, compris toute sujétion pour une parfait étanchéité au droit des maçonneries Remaniement journalier partiel ou en totalité durant la totalité de la durée des travaux du présent lot

4.

CHENEAU ENCAISSE -

5.

Révision du chéneau en zinc, y compris toutes sujétions de mise en œuvre. REVISION DES LUCARNES

6.

Révision des tavaillons comprenant la dépose ponctuelle des pièces de bois altérées. Fourniture et la pose de bardeaux en châtaignier de même épaisseur et de même dimensions Les bardeaux auront été préalablement dégorgés de tout tanin Clous cuivre et trous préalablement réalisée et cautérisés au fer rouge Révision des habillages et des noues. Fourniture et façon d’une couvertine en plomb sur l’appui des lucarnes REVISION DE LA COUVERTURE 6.1 Dépose par zones en recherche :

-

Dépose avec soin des zones altérées ou désorganisées en recherche ; Conservation des tuiles déposées et stockées sur le site ; Les tuiles altérées seront remplacées par tuiles plate à l’identique de l’existant, après validation par l’architecte ; Vérification du support (liteaux). 6.2 Fourniture de tuiles plates :

-

Les tuiles altérées seront remplacées par tuiles à l’identique de l’existant, après validation par l’architecte ; Modèle non gélif, l’attestation sera fournie à l’architecte avant l’approvisionnement Fabrication artisanale, l’aspect et la teinte seront à l’identique des tuiles existantes

BUREAU MANCIULESCU ACMH & ASSOCIES – Janvier 2018

4


MANTES-LA-JOLIE- Musée de l’Hôtel-Dieu Rénovation de la façade ouest et de l’ensemble des menuiseries extérieures Travaux de réaménagement des espaces scénographiques de la salle du 1er étage Descriptif des travaux : lot 2 PRO - DCE -

La dimension des tuiles sera à l’identique des tuiles existantes (16x24 environs).

6.3 Liteaux -

Reprise ponctuelle des liteaux en recherche ; Fourniture de bois neuf à l’identique de l’existant (y compris coltinage) Epaisseur identique, débitée et fixés par clouage sur les chevrons avec clou inox. 6.4 Pose de tuiles plates

-

Reprise ponctuelle des parties déposées Reprise ponctuelle de la bande d’égout des toits en recherche, Pose à l’identique de l’existant (pureau, façon à l’égout, teintes brouillées) au clou cuivre. 6.5 Façon de faîtage en tuile creuse

-

Reprise du faitage au mortier en recherche (selon préconisation de l’architecte – température de pose des ouvrages, retrait du mortier, compris toute sujétion de mise en œuvre) ; Reprise complète des arêtiers de la croupe (mise en œuvre au mortier de chaux hydraulique naturelle teintée selon préconisation de l’architecte – température de pose des ouvrages, retrait du mortier, compris toute sujétion de mise en œuvre) ; Façon et mise en œuvre de faîtage en tuiles creuses avec crêtes et embarrures, comprenant : présentation et mise en œuvre d'échantillons, à la demande de l'architecte toutes coupes droites ou biaises scellement des tuiles à double embarrure de mortier. 6.6 Façon de faîtage et d’arêtier en tuile creuse

-

Reprise du faitage au mortier en recherche (selon préconisation de l’architecte – température de pose des ouvrages, retrait du mortier, compris toute sujétion de mise en œuvre) ; Façon et mise en œuvre de faîtage en tuiles creuses avec crêtes et embarrures, comprenant : présentation et mise en œuvre d'échantillons, à la demande de l'architecte toutes coupes droites ou biaises scellement des tuiles à double embarrure de mortier. 6.7 Façon d’arêtier en mortier

-

7.

NETTOYAGE DE LA COUVERTURE -

8.

Nettoyage systématique et complet de la toiture à la brosse ; Traitement biocide pour élimination des mousses et lichens - campagne unique de travaux depuis une nacelle). GOUTTIERES ET DESCENTE EP :

6.

Reprise complète des arêtiers de la croupe (mise en œuvre au mortier de chaux hydraulique naturelle teintée selon préconisation de l’architecte – température de pose des ouvrages, retrait du mortier, compris toute sujétion de mise en œuvre) ;

Fourniture et pose de gouttières en cuivre développé 25 cm, ép 6/10e mm, avec raccord tronconique sur descente, compris fixations et réglages Fourniture et pose de descente en cuivre de 100 mm de diamètre, ép 6/10 e mm, compris coudes, fixations, raccords Fourniture et pose de dauphin en fonte (ou cuivre épaisseur 2 mm, de 2 m de long et 100à 120 mm de diamètre) compris fixations, raccords, traitement anticorrosion et mise en peinture teinte brun « cuivre vieilli » PROTECTION EN PLOMB D’ELEMENTS EN FAÇADES : Fourniture, façon et pose de larmiers en plomb de 3mm sur la corniche en pierre du portail, comprenant :

BUREAU MANCIULESCU ACMH & ASSOCIES – Janvier 2018

5


MANTES-LA-JOLIE- Musée de l’Hôtel-Dieu Rénovation de la façade ouest et de l’ensemble des menuiseries extérieures Travaux de réaménagement des espaces scénographiques de la salle du 1er étage Descriptif des travaux : lot 2 PRO - DCE -

Glacis au mortier de chaux Bande d’agrafe et bande à ourlet en cuivre de 1mm d’épaisseur Bande porte solin en plomb de 1,5m maximum fixée dans l’engravure (à la charge du lot 1) avec vis laiton et chaux hydraulique naturelle Table de plomb de 3mm.

Etabli par le bureau Manciulescu ACMH & Associés le 08 janvier 2018 "LU ET APPROUVE" A LE L'ENTREPRENEUR

BUREAU MANCIULESCU ACMH & ASSOCIES – Janvier 2018

6


MANTES-LA-JOLIE- Musée de l’Hôtel-Dieu Rénovation de la façade ouest et de l’ensemble des menuiseries extérieures Travaux de réaménagement des espaces scénographiques de la salle du 1er étage Descriptif des travaux : lot 3 PRO - DCE

LOT 3 : MENUISERIE – CHARPENTE - FERRONNERIE TRANCHE FERME

Travaux sur partie classée MH au titre de l’arrêté du 29 Avril 1948 Localisation : Façade de l’ancienne Chapelle A – Façade rue de la Heuse Sans Objet

Travaux sur partie inscrites MH au titre de l’arrêté du 28 avril 1964 Localisation : B – Façade rue du Château C – Façade sur cour – sud F – Elévations intérieures de la salle du 1er étage Nota : hors lucarnes 1.

MOYENS D’ACCES A la charge du titulaire du lot 1.

2.

REVISION DES MENUISERIES EXTERIEURES : -

3.

Menuiseries extérieures hors lucarnes Dépose et repose des menuiseries pour révision en atelier (ouvrants). Reprise de tous les mastics, Remplacement des verres cassés en recherche, Remplacement systématiques des joints d’étanchéité périphériques, Remise en peinture aux deux faces des menuiseries à l’huile de lin (deux couches sur support préalablement gratté et brossé, compris toute sujétion de mise en peinture), Des volets seront mis en place au droit de certaines baies, compris adaptation des menuiseries Réalisation de plans d’exécution des volets à faire valider préalablement par l’architecte. VOLETS ET FILMS UV – SALLE D’EXPOSITION DU PREMIER ETAGE :

-

-

4.

Réalisation de plans d’exécution à faire valider préalablement par l’architecte. Fourniture et pose de volets bois à panneaux au droit des baies de la salle d’exposition du 1er étage (chaque volet comprenant 3 vantaux pliants – voir pièce graphique), compris toute sujétion de fixation et de fermeture et mise en peinture des ouvrages (huile de lin 2 couches, toutes les faces – toute précaution de mise en peinture), compris adaptation de la quincaillerie en place (crémone) pour pose des volets (et pose des stores au lot scénographie). Mise en place de film anti-UV incolore à poser sur verres intérieurs, compris toute sujétions de découpes (la dépose des liners de protections se fera en toute fin d’opération à partir d’un échafaudage roulant). Les dormants sur lesquels s’appuient les volets intégreront les stores et le mécanisme de coulisse des stores déroulants. ADAPTATION DE MENUISERIES ;

-

Dépose et repose partielle des menuiseries des baies n° C103, C111 et C113 pour mise en œuvre d’un tirant dans la traverse par le maçon (lot n°1), compris toute sujétion de mise en œuvre. Adaptation de menuiseries après dépose de la verrière (façade sur cour), deux menuiseries intérieures sont transformées en menuiseries extérieures (menuiseries n° H007 et C002), amélioration de l’étanchéité à l’air et à l’eau, mise en peinture à l’huile de lin.

BUREAU MANCIULESCU ACMH & ASSOCIES – Janvier 2018

1


MANTES-LA-JOLIE- Musée de l’Hôtel-Dieu Rénovation de la façade ouest et de l’ensemble des menuiseries extérieures Travaux de réaménagement des espaces scénographiques de la salle du 1er étage Descriptif des travaux : lot 3 PRO - DCE

5.

PARQUET : -

Reprise des lames défectueuses en recherche (compris planéité). Ponçage de la totalité du parquet (compris toute sujétion pour aspect de finition) Mise en teinte du parquet au choix de l’architecte (2 couches). Finition du parquet : encaustique - cire d’abeille Fourniture et pose de plinthes technique bois pour intégration des réseaux électriques

Travaux sur partie non protégée au titre des MH Localisation : Hôtel-Dieu G – Façade rue Thiers (en accompagnement de la rue de la Heuse) C – Façade sur cour – Cage d’escalier ( Sans Objet TRANCHE OPTIONNELLE

Travaux sur partie classée MH au titre de l’arrêté du 29 Avril 1948 Localisation : Façade de l’ancienne Chapelle A – Façade rue de la Heuse 1.

MOYENS D’ACCES A la charge du titulaire du lot 1.

2.

REVISION DE TOUTES LES MENUISERIES EXTERIEURES : 2.1 Baie C005 -

Dépose et repose des menuiseries pour révision en atelier (ouvrants). Reprise de tous les mastics, Remplacement des verres cassés en recherche, Remplacement systématiques des joints d’étanchéité périphériques, Remise en peinture aux deux faces des menuiseries à l’huile de lin (deux couches sur support préalablement grattée et brossée, compris toute sujétion de mise en peinture), Toute précaution pour la conservation des sculptures. 2.2 Baie C201

-

3.

Dépose et repose des menuiseries pour révision en atelier Reprise de tous les mastics, Remplacement des verres cassés en recherche, Remplacement systématiques des joints d’étanchéité périphériques, Remise en peinture aux deux faces des menuiseries à l’huile de lin (deux couches sur support préalablement grattée et brossée, compris toute sujétion de mise en peinture), FILMS UV – SALLE D’EXPOSITION DU PREMIER ETAGE : Sans Objet

BUREAU MANCIULESCU ACMH & ASSOCIES – Janvier 2018

2


MANTES-LA-JOLIE- Musée de l’Hôtel-Dieu Rénovation de la façade ouest et de l’ensemble des menuiseries extérieures Travaux de réaménagement des espaces scénographiques de la salle du 1er étage Descriptif des travaux : lot 3 PRO - DCE

Travaux sur partie inscrites MH au titre de l’arrêté du 28 avril 1964 Localisation : Ancienne Chapelle – ISMH E – Toiture de l’ancienne chapelle – Les lucarnes 1.

MOYENS D’ACCES A la charge du présent lot, toute sujétion pour la mise en place de plancher en console depuis l’intérieur, compris les protections individuelles ou équivalent.

2.

REVISION DE TOUTES LES MENUISERIES EXTERIEURES : -

Menuiseries des lucarnes Dépose et repose des menuiseries pour révision en atelier (ouvrants). Reprise de tous les mastics, Remplacement des verres cassés en recherche, Remplacement systématiques des joints d’étanchéité périphériques, Remise en peinture aux deux faces des menuiseries à l’huile de lin (deux couches sur support préalablement grattée et brossée, compris toute sujétion de mise en peinture), Des volets seront mis en place au droit de certaines baies, compris adaptation des menuiseries Réalisation de plans d’exécution des volets à faire valider préalablement par l’architecte.

Travaux sur partie non protégée au titre des MH Localisation : Hôtel-Dieu G – Façade rue Thiers (en accompagnement de la rue de la Heuse) C – Façade sur cour – Cage d’escalier 1.

MOYENS D’ACCES A la charge du titulaire du lot 1 pour la façade rue Thiers A la charge du présent lot pour les menuiseries de la façade sur cours et de la cage d’escalier.

2.

REVISION DE TOUTES LES MENUISERIES EXTERIEURES : -

3.

Menuiseries des façades et des lucarnes Reprise de tous les mastics, Remplacement des verres cassés en recherche, Remplacement systématiques des joints d’étanchéité périphériques, Remise en peinture aux deux faces des menuiseries à l’huile de lin (deux couches sur support préalablement grattée et brossée, compris toute sujétion de mise en peinture), Des volets seront mis en place au droit de certaines baies, compris adaptation des menuiseries VOLETS :

-

6.

Réalisation de plans d’exécution à faire valider préalablement par l’architecte. Fourniture et pose de volets bois à panneaux compris toute sujétion de fixation et de fermeture et mise en peinture des ouvrages (huile de lin 2 couches, toutes les faces – toute précaution de mise en peinture), compris adaptation de la quincaillerie en place ADAPTATION DE MENUISERIES ;

7.

Sans objet PARQUET :

-

Sans objet

BUREAU MANCIULESCU ACMH & ASSOCIES – Janvier 2018

3


MANTES-LA-JOLIE- Musée de l’Hôtel-Dieu Rénovation de la façade ouest et de l’ensemble des menuiseries extérieures Travaux de réaménagement des espaces scénographiques de la salle du 1er étage Descriptif des travaux : lot 3 PRO - DCE 4.

LISSES METALLIQUES : Mise en œuvre de lisses métalliques formant garde-corps en tableau en recherche des baies avec garde-corps non conformes, compris mise en peinture

5.

PLANCHER ENTRE LE 2EME ET LE 3EME ETAGE DE L’ANCIEN HOTEL-DIEU : -

Consolidation structurelle de charpente du plancher Mise en œuvre de vis technique « tirefonds » ou de boulons traversant liaisonnant les moises existantes avec les poutres maitresses, compris réalisation de plans d’exécution et protocole d’exécution à faire valider préalablement par l’architecte ou équivalent.

Etabli par le bureau Manciulescu ACMH & Associés le 08 janvier 2018 "LU ET APPROUVE" A LE L'ENTREPRENEUR

BUREAU MANCIULESCU ACMH & ASSOCIES – Janvier 2018

4


MANTES-LA-JOLIE- Musée de l’Hôtel-Dieu Rénovation de la façade ouest et de l’ensemble des menuiseries extérieures Travaux de réaménagement des espaces scénographiques de la salle du 1er étage Descriptif des travaux : lot 4 PRO - DCE

LOT 4 : ELECTRICITE Travaux sur partie classée MH au titre de l’arrêté du 29 Avril 1948 Localisation : Façade de l’ancienne Chapelle A – Façade rue de la Heuse Sans Objet

Travaux sur partie inscrites MH au titre de l’arrêté du 28 avril 1964 Localisation : F – Elévations intérieures de la salle du 1er étage 1.

PLANS ET SCHEMAS -

2.

Avant toute intervention, fournir le plan & schéma du tableau, des installations, des réseaux à purger et à installer, et plan de balisage et d’éclairage de sécurité. DEPOSE DES INSTALLATIONS INUSITEES

-

3.

Dépose compris tout démontage des équipements électriques hors d’usage tels que prises, appareils d'éclairage, fileries, tableau, etc. NOUVELLE INSTALLATION PARTIELLE :

-

4.

Adaptation du tableau existant par mise en œuvre d’une rangée avec interrupteur différentiel desservant plusieurs modules : l’installation neuve doit être isolée de l’installation existante. Les courants faibles seront pilotés depuis le tableau général dans le local TGBT Mise en place d’un réseau d’alimentation (la distribution se fera depuis le tableau de commande) Nota : les éclairages scénographiques sont prévus dans la mission scénographique du Cabinet ARDETO. Hypothèse d’installation : 50 points lumineux de type LED avec une puissance de 4W par point 30 points lumineux de type LED avec une puissance de 2W par point 20 points lumineux de type LED en rouleaux ÉCLAIRAGE D'EVACUATION ASSURANT LE BALISAGE DES ISSUES DE SECOURS, DES OBSTACLES ET CHANGEMENT D'ORIENTATION, COMPRENANT :

-

Blocs autonomes facilement démontables et autonomes pendant 1 heure Le dispositif de commande permettant l'extinction et l'allumage sera implanté dans le TGBT. Modèles de blocs à soumettre au choix de l'architecte en chef. Localisation et nombre de blocs autonomes suffisants selon la réglementation en vigueur

Travaux sur partie non protégée au titre des MH Localisation : Hôtel-Dieu G – Façade rue Thiers (en accompagnement de la rue de la Heuse) C – Façade sur cour – Cage d’escalier Sans Objet BUREAU MANCIULESCU ACMH & ASSOCIES – Janvier 2018

1


MANTES-LA-JOLIE- Musée de l’Hôtel-Dieu Rénovation de la façade ouest et de l’ensemble des menuiseries extérieures Travaux de réaménagement des espaces scénographiques de la salle du 1er étage Descriptif des travaux : lot 4 PRO - DCE

Etabli par le bureau Manciulescu ACMH & Associés le 08 janvier 2018 "LU ET APPROUVE" A LE L'ENTREPRENEUR

BUREAU MANCIULESCU ACMH & ASSOCIES – Janvier 2018

2


MAIRIE DE MANTES-LA-JOLIE

YVELINES

MANTES-LA-JOLIE MUSEE DE L’HOTEL-DIEU PRO / DCE RENOVATION DE LA FAÇADE OUEST ET DE L'ENSEMBLE DES MENUISERIES EXTERIEURES TRAVAUX

DE REAMENAGEMENT DES ESPACES SCENOGRAPHIQUES DE LA SALLE D'EXPOSITION DU 1ER ETAGE

Janvier 2018

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

BUREAU MANCIULESCU ACMH & ASSOCIES 214, rue de Grenelle 75007 PARIS Tél : 01 45 50 22 01 E-mail : s.manciulescu@wanadoo.fr E-mail : s.manciulescu@gmail.com


MANTES‐LA‐JOLIE‐ Musée de l’Hôtel‐Dieu  Rénovation de la façade ouest et de l’ensemble des menuiseries extérieures  Travaux de réaménagement des espaces scénographiques de la salle du 1er étage Bordereau des Prix Unitaires ‐ lot 01  PRO ‐ DCE

BPU Lot 1 : Maçonnerie / Pierre de taille / Sculpture  Tranche Ferme  AA

Dispositions Générales et Particulières

1

INSTALLATIONS COMMUNES DE CHANTIER 

Unités Quantités  Prix unitaire

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8

Ens Ens Ens Ens  Ens Ens Ens Ens 

Etat des lieux  Aire de chantier  Panneau de chantier ‐ Panneau d’information  Branchement électrique Branchement d'eau Base vie Sanitaires  Clôture de chantier en tôles nervurées

Prix

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Sous‐total travaux Installations communes de chantier Travaux sur partie classée MH au titre de l’arrêté du 29 Avril 1948  A

Façade rue de la Heuse  Unités  Quantités  Prix unitaire

1

Intervention d'urgence 

Ens

1,00

2

Echafaudages 1.1 Echafaudages verticaux en matériel 40/49 de classe VI  1.2 Plancher de travail  1.3 Sapine de montage  1.4 Protections extérieures 

m² m² Ens m²

45,00 20,00 1,00 45,00

Travaux préliminaires et préparatoires  3.1 Protections diverses 3.2 Protection des sols zones « rues » 3.3 Dépose d’ouvrages

m² m² Sans Objet 

3,00 15,00

4

Etaiements

Ens

1,00

5

Mise en œuvre de tirants  6.1 Tirants des horizontaux des façades  

U

3,00

Restauration du parement en pierre de taille  6.1 Parements conservés 6.1.1 Rejointoiement sur pierre vieille

25,00

12

Sculpture

Sans Objet 

13

Fin de chantier  13.1 Tri et enlèvement des gravois  13.2 Nettoyage de fin de chantier : 

m3 Forfait

3

6

Prix

2,00 1,00

Sous‐total travaux partie classée Travaux sur partie inscrites MH au titre de l’arrêté du 28 avril 1964  B C D F

Façade rue du Château  Façade sur cour  Façade rue du docteur Bonneau  Elévation intérieure de la salle du 1er étage 

1a

Echafaudages 1.1 Echafaudages verticaux en matériel 40/49 de classe VI  m² 1.2 Plancher de travail  sans objet  1.3 Sapine de montage  Ens  1.4 Protections extérieures  m² BUREAU MANCIULESCU ACMH ASSOCIES – Janvier 2018

45,00 1,00 45,00 1


MANTES‐LA‐JOLIE‐ Musée de l’Hôtel‐Dieu  Rénovation de la façade ouest et de l’ensemble des menuiseries extérieures  Travaux de réaménagement des espaces scénographiques de la salle du 1er étage Bordereau des Prix Unitaires ‐ lot 01  PRO ‐ DCE 1b

Echafaudages 1.1 Echafaudages verticaux en matériel 40/49 de classe IV 1.2 Plancher de travail  1.3 Sapine de montage  1.4 Protections extérieures 

m² m² Ens m²

2

Intervention d'urgence 

Sans Objet 

3

Elaboration d'un plan de calepinage 

Ens

1,00

4

Travaux préliminaires et préparatoires  4.1 Protections diverses 4.2 Protection des sols zones « rues » 4.3 Protection des sols zones « cours  » 4.4 Dépose d’ouvrages

m² m² m² Ens

56,00 50,00 10,00 1,00

5

Etaiements

Ens

1,00

6

Mise en œuvre de tirants  6.1 Tirants des horizontaux des façades   6.2 Tirants des horizontaux dans les baies 

U U

1,00 3,00

Nettoyage ‐ dévégétalisation  7.1 Nettoyage général des parements 7.2 Traitement Biocide  7.3 Nettoyage général des parements

m² m² m²

360,00 360,00 500,00

m² kg m²

79,73 2500,00 239,18

m² m²

119,00 200,00

m² U U

577,60 20,00 3,00

U U kg m²

30,00 15,00 1500,00 577,60

m3 m3 m3 m3

5,00 3,00 2,00 5,00

m² m²

4,00 0,50

m² m² m² m²

4,00 1,00 20,00 25,00

ml

132,00

7

8a

8b

Restauration des enduits  8.a.1 Remaillage des fissures  8.a.2 Coulis de chaux hydraulique naturelle  8.a.3 piochements des enduits 8.a.4 Enduits 8.a.4.1 Enduits "plein" neuf dressé au mortier de chaux aérienne  8.a.4.2 Enduits d'assainissement  Restauration du parement en pierre de taille  8.b.1 Parements conservés 8.b.1.1 Rejointoiement sur pierre vieille 8.b.1.2 Consolidation des pierres fracturées 8.b.1.3 Greffes, bouchons en pierre neuve sur parement uni 8.b.1.4 Ragréages au mortier  8.b.1.4.1 parements ragréés ‐ zones d'intervention jusqu'à 10 x 10 x 10cm  8.b.1.4.2 parements ragréés ‐ zones d'intervention jusqu'à 15 x 15 x 15cm  8.b.1.5 Coulis de chaux hydraulique naturelle 8.b.1.6 Badigeon sur pierre de taille  8.b.2 Reprise en pierre neuve  8.b.2.1 Fourniture de pierre neuve en blocs 8.b.2.2 Dépose de pierre sans réemploi 8.b.2.3 Refouillement dans la pierre de taille 8.b.2.4 Recalage de corniche ou de la baie  8.b.2.5 Retaille de pierre vieille déposée 8.b.2.5.1 Parement uni 8.b.2.5.2 Parement mouluré  8.b.2.6 Taille de pierre neuve provenant du débit de blocs  8.b.2.6.1 Parement uni 8.b.2.6.2 Parement mouluré  8.b.2.7 Rejointoiement sur pierre neuve 8.b.2.8 Badigeon sur pierre de taille 

9

Calfeutrement des menuiseries 

10

Rampe (voir partie non protégée) 

12

Sculpture

Sans Objet 

13

Fin de chantier  13.1 Tri et enlèvement des gravois  13.2 Nettoyage de fin de chantier : 

m3 Forfait

1070,00 350,00 1,00 750,00

6,00 1,00

Sous‐total travaux partie inscrite BUREAU MANCIULESCU ACMH ASSOCIES – Janvier 2018

2


MANTES‐LA‐JOLIE‐ Musée de l’Hôtel‐Dieu  Rénovation de la façade ouest et de l’ensemble des menuiseries extérieures  Travaux de réaménagement des espaces scénographiques de la salle du 1er étage Bordereau des Prix Unitaires ‐ lot 01  PRO ‐ DCE

Travaux sur partie non protégée au titre des MH  C F G

Façade sur cour ‐ Hôtel‐Dieu et cage d'escalier  Elévation intérieure de la salle du 1er étage  Façade rue Thiers (en accompagnement de la rue de la Heuse) 

1

Echafaudages

Sans objet 

2

Intervention d'urgence 

Sans objet 

3

Elaboration d'un plan de calepinage 

Sans objet 

4

Travaux préliminaires et préparatoires 

Sans objet 

5

Etaiements

Sans objet 

6

Mise en œuvre de tirants 

Sans objet 

7

Nettoyage ‐ dévégétalisation 

Sans objet 

8a

Restauration du parement en pierre de taille 

Sans objet 

8b

Restauration des enduits 

Sans objet 

9

Mise en œuvre d'un faux‐plafond 

10

Calfeutrement des menuiseries 

Sans objet 

11

Sols extérieurs ‐ Rampe d'accès 11.1 Rampe en béton désactivé de la façade sur cour 

Ens

11

Accompagnement autre corps d'état 

Sans objet

12

Sculpture

Sans Objet 

13

Fin de chantier 

Sans objet 

280,00

1,00

Sous‐total travaux partie non protégée 

Tranche Optionnelle  AA

Dispositions Générales et Particulières

1

INSTALLATIONS COMMUNES DE CHANTIER 

Unités Quantités  Prix unitaire

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8

Ens Ens Ens Ens  Ens Ens Ens Ens 

Etat des lieux  Aire de chantier  Panneau de chantier ‐ Panneau d’information  Branchement électrique Branchement d'eau Base vie Sanitaires  Clôture de chantier en tôles nervurées

Prix

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Sous‐total travaux Installations communes de chantier Travaux sur partie classée MH au titre de l’arrêté du 29 Avril 1948  A

Façade rue de la Heuse  Unités  Quantités  Prix unitaire

1

Echafaudages 1.1 Echafaudages verticaux en matériel 40/49 de classe IV 1.2 Plancher de travail  1.3 Sapine de montage  1.4 Protections extérieures 

m² m² Ens m²

2

Intervention d'urgence 

Sans objet 

3

Elaboration d'un plan de calepinage 

Ens

1,00

4

Travaux préliminaires et préparatoires  3.1 Protections diverses 3.2 Protection des sols zones « rues » 3.3 Dépose d’ouvrages

m² m² Ens

30,00 30,00 1,00

BUREAU MANCIULESCU ACMH ASSOCIES – Janvier 2018

Prix

135,00 25,00 1,00 135,00

3


MANTES‐LA‐JOLIE‐ Musée de l’Hôtel‐Dieu  Rénovation de la façade ouest et de l’ensemble des menuiseries extérieures  Travaux de réaménagement des espaces scénographiques de la salle du 1er étage Bordereau des Prix Unitaires ‐ lot 01  PRO ‐ DCE 5

Etaiements

Ens

6

Mise en œuvre de tirants 

Sans Objet 

7

Nettoyage ‐ dévégétalisation  7.1 Nettoyage général des parements 7.2 Traitement Biocide 

m² m²

120,00 120,00

m² U U

70,00 20,00 5,00

U U kg m² ml

9,00 3,00 450,00 90,00 20,00

m3 m3 m3 m3

10,00 3,00 0,50 10,00

m² m²

5,00 5,00

m² m² m² m² ml

2,00 5,00 30,00 30,00 25,00

8

Restauration du parement en pierre de taille  8.1 Parements conservés 8.1.1 Rejointoiement sur pierre vieille 8.1.2 Consolidation des pierres fracturées 8.1.3 Greffes, bouchons en pierre neuve sur parement uni 8.1.4 Ragréages au mortier  8.1.4.1 parements ragréés ‐ zones d'intervention jusqu'à 10 x 10 x 10cm  8.1.4.2 parements ragréés ‐ zones d'intervention jusqu'à 15 x 15 x 15cm  8.1.5 Coulis de chaux hydraulique naturelle 8.1.6 Badigeon sur pierre de taille  8.1.7 Engravure des solins  8.2 Reprise en pierre neuve  8.2.1 Fourniture de pierre neuve en blocs 8.2.2 Dépose de pierre sans réemploi 8.2.3 Refouillement dans la pierre de taille 8.2.4 Recalage de corniche ou de la baie  8.2.5 Retaille de pierre vieille déposée 8.2.5.1 Parement uni 8.2.5.2 Parement mouluré  8.2.6 Taille de pierre neuve provenant du débit de blocs  8.2.6.1 Parement uni 8.2.6.2 Parement mouluré  8.2.7 Rejointoiement sur pierre neuve 8.2.8 Badigeon sur pierre de taille  8.1.7 Engravure des solins 

1,00

9

Calfeutrement des menuiseries 

ml

16,00

10

Restauration de l'emmarchement en pierre  10.1 Nettoyage général de l’emmarchement  10.2 Greffes en pierre neuve  10.3 Ragréages au mortier ‐ jusqu'à 10 x 10 x 10cm  10.4 Rejointoiement sur pierre vieille 10.5 Finition de l’emmarchement 

m² U U m² m²

10,00 4,00 4,00 10,00 10,00

Ens

1

m² m² m² m²

50 20 30 50

U U U m² m²

18 16 12 50 30

U U U

5 5 6

ml ml m²

6 6 20

12

Sculpture 12.1 Restauration des éléments sculptés  12.1.1 Calepins des interventions  12.1.2 Nettoyage des parements  12.1.2.1 Nettoyage des parements par cataplasmes  12.1.2.2 Nettoyage des parements par micro‐abrasion  12.1.3 Dessalement ou assèchement  12.1.4 Consolidation ou reminéralisation après nettoyage  12.1.5 Ragréage  12.1.5.1 parements ragréés ‐ zones d'intervention jusqu'à 10 x 10 x 10cm  12.1.5.2 parements ragréés ‐ zones d'intervention jusqu'à 15 x 15 x 15cm  12.1.6 Goujons et agrafes  12.1.7 Rejointoiement  12.1.8 Lait de chaux, patine et badigeon  12.2 Sculptures en pierre neuve ou greffes des parties manquantes  12.2.1 Sculptures en pierre neuve  12.2.1.1 parements sculptés ‐ zones d'intervention jusqu'à 10 x 10 x 10cm  12.2.1.2 parements sculptés ‐ zones d'intervention jusqu'à 15 x 15 x 15cm  12.2.1.3 parements sculptés ‐ zones d'intervention jusqu'à 20 x 20 x 15cm  12.2.2 Sculptures en pierre neuve sur greffes ou bouchons  12.2.2.1 Parties lineaires juasqu'à 0,10m de développé clair  12.2.2.2 Parties lineaires juasqu'à 0,15m de développé clair  12.2.3 Lait de chaux, patine et badigeon  BUREAU MANCIULESCU ACMH ASSOCIES – Janvier 2018

4


MANTES‐LA‐JOLIE‐ Musée de l’Hôtel‐Dieu  Rénovation de la façade ouest et de l’ensemble des menuiseries extérieures  Travaux de réaménagement des espaces scénographiques de la salle du 1er étage Bordereau des Prix Unitaires ‐ lot 01  PRO ‐ DCE 13

Fin de chantier  13.1 Tri et enlèvement des gravois  13.2 Nettoyage de fin de chantier : 

m3 Forfait

6,00 1,00

Sous‐total travaux partie classée Travaux sur partie inscrites MH au titre de l’arrêté du 28 avril 1964  B C D F

Façade rue du Château  Façade sur cour  Façade rue du docteur Bonneau  Elévation intérieure de la salle du 1er étage 

Sans Objet  Travaux sur partie non protégée au titre des MH  C G

Façade sur cour ‐ Hôtel‐Dieu et cage d'escalier  Façade rue Thiers (en accompagnement de la rue de la Heuse) 

1

Echafaudages 1.1 Echafaudages verticaux en matériel 40/49 de classe IV 1.2 Plancher de travail  1.3 Sapine de montage  1.4 Protections extérieures 

m² m² Ens m²

2

Intervention d'urgence 

Sans objet 

3

Elaboration d'un plan de calepinage 

Ens

1,00

4

Travaux préliminaires et préparatoires  4.1 Protections diverses 4.2 Protection des sols zones « rues » 4.3 Protection des sols zones « cour » 4.4 Dépose d’ouvrages

m² m² m² Ens

20,00 15,00 15,00 1,00

5

Etaiements

Sans objet 

6

Mise en œuvre de tirants 

Sans objet 

7

Nettoyage ‐ dévégétalisation  7.1 Nettoyage général des parements 7.2 Traitement Biocide 

m² m²

75,00 75,00

m² kg m²

13,50 450,00 17,00

8a

8b

Restauration du parement en pierre de taille  8.a.1 Remaillage des fissures  8.a.2 Coulis de chaux hydraulique naturelle  8.a.3 piochements des enduits 8.a.4 Enduits 8.a.4.1 Enduits "plein" neuf dressé au mortier de chaux aérienne  8.a.4.2 Enduits d'assainissement  Restauration des enduits  8.b.1 Parements conservés 8.b.1.1 Rejointoiement sur pierre vieille 8.b.1.2 Consolidation des pierres fracturées 8.b.1.3 Greffes, bouchons en pierre neuve sur parement uni 8.b.1.4 Ragréages au mortier  8.b.1.4.1 parements ragréés ‐ zones d'intervention jusqu'à 10 x 10 x 10cm  8.b.1.4.2 parements ragréés ‐ zones d'intervention jusqu'à 15 x 15 x 15cm  8.b.1.5 Coulis de chaux hydraulique naturelle 8.b.1.6 Badigeon sur pierre de taille  8.b.1.7 Engravure des solins  8.b.2 Reprise en pierre neuve  8.b.2.1 Fourniture de pierre neuve en blocs 8.b.2.2 Dépose de pierre sans réemploi 8.b.2.3 Refouillement dans la pierre de taille 8.b.2.4 Recalage de corniche ou de la baie  BUREAU MANCIULESCU ACMH ASSOCIES – Janvier 2018

90,00 15,00 1,00 90,00

m² Sans objet 

60,00

m² U U

28,00 4,00 2,00

U U kg m² ml

6,00 3,00 450,00 28,00 3,00

m3 m3 m3 m3

4,00 2,00 2,00 1,00 5


MANTES‐LA‐JOLIE‐ Musée de l’Hôtel‐Dieu  Rénovation de la façade ouest et de l’ensemble des menuiseries extérieures  Travaux de réaménagement des espaces scénographiques de la salle du 1er étage Bordereau des Prix Unitaires ‐ lot 01  PRO ‐ DCE 8.b.2.5 Retaille de pierre vieille déposée 8.b.2.5.1 Parement uni 8.b.2.5.2 Parement mouluré  8.b.2.6 Taille de pierre neuve provenant du débit de blocs  8.b.2.6.1 Parement uni 8.b.2.6.2 Parement mouluré  8.b.2.7 Rejointoiement sur pierre neuve 8.b.2.8 Badigeon sur pierre de taille 

m² m²

3,00 0,50

m² m² m² m²

5,00 0,50 9,00 9,00

9

Mise en œuvre d'un faux‐plafond 

Sans objet 

10

Calfeutrement des menuiseries 

ml

11

Sols extérieurs ‐ Rampe d'accès 11.1 Rampe en béton désactivé de la façade sur cour  11.2 Rampe PMR devant portail H002 et végétalisation des accès 

Sans objet  Ens

1,00

11

Accompagnement autre corps d'état 

Ens

1,00

12

Sculpture 12.1 Restauration des éléments sculptés  Ens

1

m² m² m² m²

7 3 2 7

U U U m² m²

4 3 1 7 4

U U U

1 1 0

ml ml m²

1 0 3

12.1.1 Calepins des interventions  12.1.2 Nettoyage des parements  12.1.2.1 Nettoyage des parements par cataplasmes  12.1.2.2 Nettoyage des parements par micro‐abrasion  12.1.3 Dessalement ou assèchement  12.1.4 Consolidation ou reminéralisation après nettoyage  12.1.5 Ragréage  12.1.5.1 parements ragréés ‐ zones d'intervention jusqu'à 10 x 10 x 10cm  12.1.5.2 parements ragréés ‐ zones d'intervention jusqu'à 15 x 15 x 15cm  12.1.6 Goujons et agrafes  12.1.7 Rejointoiement  12.1.8 Lait de chaux, patine et badigeon 

42,00

12.2 Sculptures en pierre neuve ou greffes des parties manquantes  12.2.1 Sculptures en pierre neuve  12.2.1.1 parements sculptés ‐ zones d'intervention jusqu'à 10 x 10 x 10cm  12.2.1.2 parements sculptés ‐ zones d'intervention jusqu'à 15 x 15 x 15cm  12.2.1.3 parements sculptés ‐ zones d'intervention jusqu'à 20 x 20 x 15cm  12.2.2 Sculptures en pierre neuve sur greffes ou bouchons  12.2.2.1 Parties lineaires juasqu'à 0,10m de développé clair  12.2.2.2 Parties lineaires juasqu'à 0,15m de développé clair  12.2.3 Lait de chaux, patine et badigeon  13

Fin de chantier  13.1 Tri et enlèvement des gravois  13.2 Nettoyage de fin de chantier : 

m3 Forfait

6,00 1,00

Sous‐total travaux partie non protégée 

Montant total HT des travaux en maçonnerie / Pierre de taille TVA 20% Montant Total TTC des travaux en maçonnerie / Pierre de taille

BUREAU MANCIULESCU ACMH ASSOCIES – Janvier 2018

6


MANTES‐LA‐JOLIE‐ Musée de l’Hôtel‐Dieu  Rénovation de la façade ouest et de l’ensemble des menuiseries extérieures  Travaux de réaménagement des espaces scénographiques de la salle du 1er étage Bordereau des Prix Unitaires : lot 2  PRO ‐ DCE

BPU Lot 2 : Couverture  Tranche Ferme  Travaux sur partie classée MH au titre de l’arrêté du 29 Avril 1948  A

Façade rue de la Heuse 

1

Chéneau

Unités Quantités  Prix unitaire

1.1 1.2

Sans objet  Ens 

Echafaudage Travaux d'urgence, mise hors d'eau du chéneau en plomb 

Prix

1

Sous ‐total travaux façade rue de la Heuse  Travaux sur partie inscrites MH au titre de l’arrêté du 28 avril 1964  E ‐ Toiture de l'ancienne Chapelle  Sans objet  Travaux sur partie non protégée au titre des MH  I ‐ Toiture de l'Hotel‐Dieu et de la cage d'escalier 

Tranche Optionnelle  Travaux sur partie classée MH au titre de l’arrêté du 29 Avril 1948  A

Façade rue de la Heuse 

1

Moyens d'accès 

Sans objet 

2

Mise hors d'eau provisoire 

Ens

1

3

Cheneau (sur corniche ‐ Rue de la Heuse)  3.1 Dépose de l'ouvrage hors d'usage  3.2 Réfection du chéneau en cuivre soudé 3.3 Habillage du devant du cheneau et de la corniche  3.4 Raccordement à la descente EP 

Ens ml m² ENs

1 12 22 1

4

Gouttières et descentes EP 

ml

4

5

Protection en plomb d'élements en façade 

ml

18

Unités Quantités  Prix unitaire

Prix

Sous ‐total travaux partie classée Travaux sur partie inscrites MH au titre de l’arrêté du 28 avril 1964  E ‐ Toiture de l'ancienne Chapelle  Unités  Quantités  Prix unitaire 1

Moyens d'accès 

Ens

1

2

Mise hors d'eau provisoire 

Ens

1

3

Cheneau encaissé 

Sans objet 

4

Révision des lucarnes 

U

14

5

Révision de la couverture 

80

6

Nettoyage de la couverture 

562,81

BUREAU MANCIULESCU ACMH ASSOCIES – Janvier 2018

Prix

1


MANTES‐LA‐JOLIE‐ Musée de l’Hôtel‐Dieu  Rénovation de la façade ouest et de l’ensemble des menuiseries extérieures  Travaux de réaménagement des espaces scénographiques de la salle du 1er étage Bordereau des Prix Unitaires : lot 2  PRO ‐ DCE 7

8

Gouttières et descente EP  7.1 Gouttière en zinc en recherche  7.2 Descente EP en cuivre 

ml ml

Protection en plomb d'éléments en façade 

Sans objet 

10 12

Sous ‐total travaux Partie Inscrite Travaux sur partie non protégée au titre des MH  I ‐ Toiture de l'Hotel‐Dieu et de la cage d'escalier  Unités  Quantités  Prix unitaire 1

Moyens d'accès 

Ens

1

2

Mise hors d'eau provisoire 

Ens

1

3

Cheneau encaissé 

Ens

1

4

Révision des lucarnes 

U

3

5

Révision de la couverture 

15

6

Nettoyage de la couverture 

192,22

7

Gouttières et descente EP  7.1 Gouttière en zinc en recherche  7.2 Descente EP en cuivre 

ml ml

10 8

Protection en plomb d'éléments en façade 

ml

4

8

Prix

Sous ‐total travaux Partie non protégée

Montant total HT des travaux en couverture TVA 20% Montant Total TTC des travaux en couverture

BUREAU MANCIULESCU ACMH ASSOCIES – Janvier 2018

2


MANTES‐LA‐JOLIE‐ Musée de l’Hôtel‐Dieu  Rénovation de la façade ouest et de l’ensemble des menuiseries extérieures  Travaux de réaménagement des espaces scénographiques de la salle du 1er étage Bordereau des Prix Unitaires : lot 3  PRO ‐ DCE

BPU Lot 3 : Menuiserie ‐ Charpente ‐ Ferronnerie  Tranche Ferme  Travaux sur partie classée MH au titre de l’arrêté du 29 Avril 1948  A

Façade rue de la Heuse 

Sans Objet 

Unités Quantités  Prix unitaire

Prix

Unités Quantités  Prix unitaire

Prix

Travaux sur partie inscrites MH au titre de l’arrêté du 28 avril 1964  B ‐ Façade rue du Château  C ‐ Façade sur cour ‐ sud  F ‐ Elevation intérieure de la salle du 1er étage  Nota : Hors lucarnes  1

Moyens d'accès 

Sans objet 

2

Révision des menuiseries extérieures  2.1 Dépose repose des menuiseries pour revision en atelier (ouvrants)  2.2 Révision des menuiseries en atelier

U U

14 14

Volets et film UV  3.1 Mise en œuvre des volets  3.2 Mise en place de film UV 

U U

14 14

Adaptation des menuiseries  4.1 Adaptation des menuiseries pour mise en œuvre d'un tirant  4.2 Adaptation de menuiseries intérieures en menuiseries extérieures

U U

3 2

Parquet 4.1 Reprise du parquet  4.2 Mise en œuvre de plinthes techniques 

m² ml

3

4

5

240 50

Sous ‐total travaux partie Inscrite  Travaux sur partie non protégée au titre des MH  G ‐ Façade de la rue Thiers  H‐ Façade sur Cour ‐ Ouest  Sans Objet 

Unités Quantités  Prix unitaire

Prix

Unités Quantités  Prix unitaire

Prix

Tranche Optionnelle  Travaux sur partie classée MH au titre de l’arrêté du 29 Avril 1948  A

Façade rue de la Heuse 

1

Moyens d'accès 

2

Révision des menuiseries extérieures  2.1 Dépose repose des menuiseries pour revision en atelier (ouvrants) 2.2 Révision des menuiseries en atelier 2.2.1  Baie C005  2.2.2 Baie C201

3

Volets et film UV  3.1 Mise en œuvre des volets  3.2 Mise en place de film UV 

Sans objet  U

2

U U

1 1

Sans objet  Sans objet  Sous ‐total travaux partie classée BUREAU MANCIULESCU ACMH ASSOCIES – Janvier 2018

1


MANTES‐LA‐JOLIE‐ Musée de l’Hôtel‐Dieu  Rénovation de la façade ouest et de l’ensemble des menuiseries extérieures  Travaux de réaménagement des espaces scénographiques de la salle du 1er étage Bordereau des Prix Unitaires : lot 3  PRO ‐ DCE

Travaux sur partie inscrites MH au titre de l’arrêté du 28 avril 1964  E ‐ Lucarnes ‐ Toiture de l'ancienne Chapelle  Rue du château  Façades sur cour sud  Unités  Quantités  Prix unitaire 1

Moyens d'accès : sur l'ensemble des lucarnes des deux façades 

Ens

2

Révision des menuiseries extérieures  2.1 Dépose repose des menuiseries pour revision en atelier (ouvrants)  2.2 Révision des menuiseries en atelier

U U

Prix

1 14 14

Sous ‐total travaux partie inscrite  Travaux sur partie non protégée au titre des MH  G ‐ Façade de la rue Thiers  H‐ Façade sur Cour ‐ Ouest et cage escalier  Unités  Quantités  Prix unitaire 1

Moyens d'accès (façade sur cour uniquement et cage d'escalier)

Ens

2

Révision des menuiseries extérieures  2.1 Dépose repose des menuiseries pour revision en atelier (ouvrants)  2.2 Révision des menuiseries en atelier

U U

Volets et film UV  3.1 Mise en œuvre des volets  3.2 Mise en place de film UV 

U Sans Objet 

Adaptation des menuiseries  4.1 Adaptation des menuiseries pour mise en œuvre d'un tirant  4.2 habillage de menuiseries intérieures en menuiseries extérieures

Sans Objet  Sans Objet 

Parquet 4.1 Reprise du parquet  4.2 Mise en œuvre de plinthes techniques 

Sans Objet  Sans Objet 

6

Lisse métallique 

U

3

7

Plancher entre le 2ème et le 3ème étage de l'Hôtel Dieu 4.1 Renforcement du plancher 

Ens

1

3

4

5

Prix

1 15 14 3

Sous ‐total travaux partie non protégée  Montant total HT des travaux en menuiserie TVA 20% Montant Total TTC des travaux en menuiserie

BUREAU MANCIULESCU ACMH ASSOCIES – Janvier 2018

2


MANTES‐LA‐JOLIE‐ Musée de l’Hôtel‐Dieu  Rénovation de la façade ouest et de l’ensemble des menuiseries extérieures  Travaux de réaménagement des espaces scénographiques de la salle du 1er étage Bordereau des Prix Unitaires : lot 4  PRO ‐ DCE

BPU Lot 4 : ELECTRICITE  Tranche Ferme  Travaux sur partie classée MH au titre de l’arrêté du 29 Avril 1948  A

Façade rue de la Heuse 

Sans Objet 

Unités Quantités  Prix unitaire

Prix

Unités Quantités  Prix unitaire

Prix

Travaux sur partie inscrites MH au titre de l’arrêté du 28 avril 1964  B ‐ Façade rue du Château  C ‐ Façade sur cour  F ‐ Elevations intérieures de la salle du 1er étage  1

Plans et schémas 

Ens

1

2

Dépose des installations inusitées  2.1 Dépose des installations inusités, compris consignation des réseaux 

Ens

1

Nouvelle installation partielles  3.1 Tableau courant fort  3.2 Tableau Courant faible  3.3 Alimentation 

Ens Ens Ens

1 1 1

Balisage de secours 

Ens

1

3

4

Sous ‐total travaux partie Inscrite  Travaux sur partie non protégée au titre des MH  G ‐ Façade de la rue Thiers  H‐ Façade sur Cour  Sans Objet 

Unités Quantités  Prix unitaire

Prix

Montant total HT des travaux en électricité  TVA 20% Montant Total TTC des travaux en électricité

BUREAU MANCIULESCU ACMH ASSOCIES – Janvier 2018

1


MAIRIE DE MANTES-LA-JOLIE

YVELINES

MANTES-LA-JOLIE MUSEE DE L’HOTEL-DIEU PRO / DCE RENOVATION DE LA FAÇADE OUEST ET DE L'ENSEMBLE DES MENUISERIES EXTERIEURES TRAVAUX

DE REAMENAGEMENT DES ESPACES SCENOGRAPHIQUES DE LA SALLE D'EXPOSITION DU 1ER ETAGE

Janvier 2018

REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

BUREAU MANCIULESCU ACMH & ASSOCIES 214, rue de Grenelle 75007 PARIS Tél : 01 45 50 22 01 E-mail : s.manciulescu@wanadoo.fr E-mail : s.manciulescu@gmail.com


Inspection à la nacelle le 9 décembre 2016

Reportage photographique

clichés © S. Manciulescu - 2016

YVELINES/ MANTES-LA-JOLIE / MUSEE DE L’HOTEL-DIEU BUREAU MANCIULESCU ACMH & ASSOCIES

Janvier 2018 /

PAGE 1


Façade sur la rue de la Heuse de l’ancienne chapelle Reportage photographique

clichés © S. Manciulescu - 2016

YVELINES/ MANTES-LA-JOLIE / MUSEE DE L’HOTEL-DIEU BUREAU MANCIULESCU ACMH & ASSOCIES

Janvier 2018 /

PAGE 2


Façade sur la rue de la Heuse de l’ancien Hôtel-Dieu Reportage photographique

clichés © S. Manciulescu - 2016

YVELINES/ MANTES-LA-JOLIE / MUSEE DE L’HOTEL-DIEU BUREAU MANCIULESCU ACMH & ASSOCIES

Janvier 2018 /

PAGE 3


Versant sur la rue de la Heuse des toitures de l’ancien Hôtel-Dieu

Reportage photographique

clichés © S. Manciulescu - 2016

YVELINES/ MANTES-LA-JOLIE / MUSEE DE L’HOTEL-DIEU BUREAU MANCIULESCU ACMH & ASSOCIES

Janvier 2018 /

PAGE 4


Différents niveaux de façade sur la rue de la Heuse de l’ancien Hôtel-Dieu Reportage photographique

clichés © S. Manciulescu - 2016

YVELINES/ MANTES-LA-JOLIE / MUSEE DE L’HOTEL-DIEU BUREAU MANCIULESCU ACMH & ASSOCIES

Janvier 2018 /

PAGE 5


Portail sur la rue de la Heuse de l’ancien Hôtel-Dieu

Reportage photographique

clichés © S. Manciulescu - 2016

YVELINES/ MANTES-LA-JOLIE / MUSEE DE L’HOTEL-DIEU BUREAU MANCIULESCU ACMH & ASSOCIES

Janvier 2018 /

PAGE 6


Versant sur la rue de la Heuse de la toiture de l’ancienne chapelle

Reportage photographique

clichés © S. Manciulescu - 2016

YVELINES/ MANTES-LA-JOLIE / MUSEE DE L’HOTEL-DIEU BUREAU MANCIULESCU ACMH & ASSOCIES

Janvier 2018 /

PAGE 7


Chéneau de la toiture sur la rue de la Heuse de l’ancienne chapelle

Reportage photographique

clichés © S. Manciulescu - 2016

YVELINES/ MANTES-LA-JOLIE / MUSEE DE L’HOTEL-DIEU BUREAU MANCIULESCU ACMH & ASSOCIES

Janvier 2018 /

PAGE 8


Corniche de la façade sur la rue de la Heuse de l’ancienne chapelle

Reportage photographique

clichés © S. Manciulescu - 2016

YVELINES/ MANTES-LA-JOLIE / MUSEE DE L’HOTEL-DIEU BUREAU MANCIULESCU ACMH & ASSOCIES

Janvier 2018 /

PAGE 9


Décors sculptés de la façade sur la rue de la Heuse de l’ancienne chapelle

Reportage photographique

clichés © S. Manciulescu - 2016

YVELINES/ MANTES-LA-JOLIE / MUSEE DE L’HOTEL-DIEU BUREAU MANCIULESCU ACMH & ASSOCIES

Janvier 2018 /

PAGE 10


Décors sculptés de la façade sur la rue de la Heuse de l’ancienne chapelle

Reportage photographique

clichés © S. Manciulescu - 2016

YVELINES/ MANTES-LA-JOLIE / MUSEE DE L’HOTEL-DIEU BUREAU MANCIULESCU ACMH & ASSOCIES

Janvier 2018 /

PAGE 11


Décors sculptés de la façade sur la rue de la Heuse de l’ancienne chapelle

Reportage photographique

clichés © S. Manciulescu - 2016

YVELINES/ MANTES-LA-JOLIE / MUSEE DE L’HOTEL-DIEU BUREAU MANCIULESCU ACMH & ASSOCIES

Janvier 2018 /

PAGE 12


Décors sculptés de la façade sur la rue de la Heuse de l’ancienne chapelle

Reportage photographique

clichés © S. Manciulescu - 2016

YVELINES/ MANTES-LA-JOLIE / MUSEE DE L’HOTEL-DIEU BUREAU MANCIULESCU ACMH & ASSOCIES

Janvier 2018 /

PAGE 13


Porte d’accès sur la rue de la Heuse de l’ancienne chapelle

Reportage photographique

clichés © S. Manciulescu - 2016

YVELINES/ MANTES-LA-JOLIE / MUSEE DE L’HOTEL-DIEU BUREAU MANCIULESCU ACMH & ASSOCIES

Janvier 2018 /

PAGE 14


Soubassements de la façade sur la rue de la Heuse de l’ancienne chapelle

Reportage photographique

clichés © S. Manciulescu - 2016

YVELINES/ MANTES-LA-JOLIE / MUSEE DE L’HOTEL-DIEU BUREAU MANCIULESCU ACMH & ASSOCIES

Janvier 2018 /

PAGE 15


Angle nord-ouest de la façade sur la rue de la Heuse de l’ancienne chapelle

Reportage photographique

clichés © S. Manciulescu - 2016

YVELINES/ MANTES-LA-JOLIE / MUSEE DE L’HOTEL-DIEU BUREAU MANCIULESCU ACMH & ASSOCIES

Janvier 2018 /

PAGE 16


Façade sur la rue du château de l’ancienne chapelle

Reportage photographique

clichés © S. Manciulescu - 2016

YVELINES/ MANTES-LA-JOLIE / MUSEE DE L’HOTEL-DIEU BUREAU MANCIULESCU ACMH & ASSOCIES

Janvier 2018 /

PAGE 17


Angle nord-ouest de la façade sur la rue du château de l’ancienne chapelle

Reportage photographique

clichés © S. Manciulescu - 2016

YVELINES/ MANTES-LA-JOLIE / MUSEE DE L’HOTEL-DIEU BUREAU MANCIULESCU ACMH & ASSOCIES

Janvier 2018 /

PAGE 18


Versant de la toiture sur la rue du château de l’ancienne chapelle

Reportage photographique

clichés © S. Manciulescu - 2016

YVELINES/ MANTES-LA-JOLIE / MUSEE DE L’HOTEL-DIEU BUREAU MANCIULESCU ACMH & ASSOCIES

Janvier 2018 /

PAGE 19


Façade sur la rue du docteur Stéphane Bonneau de l’ancienne chapelle Reportage photographique

clichés © S. Manciulescu - 2016

YVELINES/ MANTES-LA-JOLIE / MUSEE DE L’HOTEL-DIEU BUREAU MANCIULESCU ACMH & ASSOCIES

Janvier 2018 /

PAGE 20


Rive de toiture et soubassement de la façade sur la rue du docteur Stephane Bonneau de l’ancienne chapelle

Reportage photographique

clichés © S. Manciulescu - 2016

YVELINES/ MANTES-LA-JOLIE / MUSEE DE L’HOTEL-DIEU BUREAU MANCIULESCU ACMH & ASSOCIES

Janvier 2018 /

PAGE 21


Façade sur la cour de l’ancien Hôtel-Dieu

Reportage photographique

clichés © S. Manciulescu - 2016

YVELINES/ MANTES-LA-JOLIE / MUSEE DE L’HOTEL-DIEU BUREAU MANCIULESCU ACMH & ASSOCIES

Janvier 2018 /

PAGE 22


Versants sur cour de la toiture de l’ancien Hôtel-Dieu

Reportage photographique

clichés © S. Manciulescu - 2016

YVELINES/ MANTES-LA-JOLIE / MUSEE DE L’HOTEL-DIEU BUREAU MANCIULESCU ACMH & ASSOCIES

Janvier 2018 /

PAGE 23


Façade sur cour de la tourelle d’escalier de l’ancien Hôtel-Dieu

Reportage photographique

clichés © S. Manciulescu - 2016

YVELINES/ MANTES-LA-JOLIE / MUSEE DE L’HOTEL-DIEU BUREAU MANCIULESCU ACMH & ASSOCIES

Janvier 2018 /

PAGE 24


Versants sur cour de la toiture de la tourelle d’escalier de l’ancien Hôtel-Dieu

Reportage photographique

clichés © S. Manciulescu - 2016

YVELINES/ MANTES-LA-JOLIE / MUSEE DE L’HOTEL-DIEU BUREAU MANCIULESCU ACMH & ASSOCIES

Janvier 2018 /

PAGE 25


Façade sur cour de l’ancienne chapelle

Reportage photographique

clichés © S. Manciulescu - 2016

YVELINES/ MANTES-LA-JOLIE / MUSEE DE L’HOTEL-DIEU BUREAU MANCIULESCU ACMH & ASSOCIES

Janvier 2018 /

PAGE 26


Versant sur cour de la toiture de l’ancienne chapelle

Reportage photographique

clichés © S. Manciulescu - 2016

YVELINES/ MANTES-LA-JOLIE / MUSEE DE L’HOTEL-DIEU BUREAU MANCIULESCU ACMH & ASSOCIES

Janvier 2018 /

PAGE 27


Reportage photographique

clichés © S. Manciulescu - 2017

YVELINES/ MANTES-LA-JOLIE / MUSEE DE L’HOTEL-DIEU BUREAU MANCIULESCU ACMH & ASSOCIES

Janvier 2018 int PAGE 1


Reportage photographique

clichés © S. Manciulescu - 2017

YVELINES/ MANTES-LA-JOLIE / MUSEE DE L’HOTEL-DIEU BUREAU MANCIULESCU ACMH & ASSOCIES

Janvier 2018 int PAGE 2


Reportage photographique

clichés © S. Manciulescu - 2017

YVELINES/ MANTES-LA-JOLIE / MUSEE DE L’HOTEL-DIEU BUREAU MANCIULESCU ACMH & ASSOCIES

Janvier 2018 int PAGE 3


Reportage photographique

clichés © S. Manciulescu - 2017

YVELINES/ MANTES-LA-JOLIE / MUSEE DE L’HOTEL-DIEU BUREAU MANCIULESCU ACMH & ASSOCIES

Janvier 2018 int PAGE 4


Reportage photographique

clichés © S. Manciulescu - 2017

YVELINES/ MANTES-LA-JOLIE / MUSEE DE L’HOTEL-DIEU BUREAU MANCIULESCU ACMH & ASSOCIES

Janvier 2018 int PAGE 5


MAIRIE DE MANTES-LA-JOLIE

YVELINES

MANTES-LA-JOLIE MUSEE DE L’HOTEL-DIEU PRO / DCE RENOVATION DE LA FAÇADE OUEST ET DE L'ENSEMBLE DES MENUISERIES EXTERIEURES TRAVAUX

DE REAMENAGEMENT DES ESPACES SCENOGRAPHIQUES DE LA SALLE D'EXPOSITION DU 1ER ETAGE

Janvier 2018

DOCUMENTS GRAPHIQUES

BUREAU MANCIULESCU ACMH & ASSOCIES 214, rue de Grenelle 75007 PARIS Tél : 01 45 50 22 01 E-mail : s.manciulescu@wanadoo.fr E-mail : s.manciulescu@gmail.com


MAIRIE DE MANTES-LA-JOLIE

YVELINES

MANTES-LA-JOLIE MUSEE DE L’HOTEL-DIEU PRO / DCE RENOVATION DE LA FAÇADE OUEST ET DE L'ENSEMBLE DES MENUISERIES EXTERIEURES TRAVAUX

DE REAMENAGEMENT DES ESPACES SCENOGRAPHIQUES DE LA SALLE D'EXPOSITION DU 1ER ETAGE

Janvier 2018 LISTE DES PLANS

ECHELLE

Localisation 01

Localisation – Superposition Plan schématique des toitures / cadastre

Echelle Graphique

État sanitaire 02

Plan du rez-de-chaussée

Nomenclature des menuiseries

1/100ème

03

Plan du premier étage

Nomenclature des menuiseries

1/100ème

04

Plan du deuxième étage

Nomenclature des menuiseries

1/100ème

05

Plan du troisième étage

Nomenclature des menuiseries

1/100ème

État projeté 1/100ème

06

Plan masse / plan de toiture

07

Plan du rez-de-chaussée

Accès PMR

1/100ème

08

Plan du Premier étage

Plan d’évacuation

1/100ème

09

Coupe Transversale sur l’ancienne Chapelle

1/100ème

10

Coupe Longitudinale sur l’ancienne Chapelle

1/100ème

11

Façade sur la rue du château

1/100ème

12

Façade sur la rue de la Heuse

1/100ème

13

Façade sur la rue du docteur Bonneau

1/100ème

13b

Façade sur la cour

1/100ème

BUREAU MANCIULESCU ACMH & ASSOCIES 214, rue de Grenelle 75007 PARIS Tél : 01 45 50 22 01 E-mail : s.manciulescu@wanadoo.fr E-mail : s.manciulescu@gmail.com


MAIRIE DE MANTES-LA-JOLIE

YVELINES

MANTES-LA-JOLIE MUSEE DE L’HOTEL-DIEU PRO / DCE RENOVATION DE LA FAÇADE OUEST ET DE L'ENSEMBLE DES MENUISERIES EXTERIEURES TRAVAUX

DE REAMENAGEMENT DES ESPACES SCENOGRAPHIQUES DE LA SALLE D'EXPOSITION DU 1ER ETAGE

Janvier 2018 14

Elevation intérieure – Volets

1/20ème

15

Coupe transversale 1-1

1/50ème

16

Elevation intérieure

1/500ème

BUREAU MANCIULESCU ACMH & ASSOCIES 214, rue de Grenelle 75007 PARIS Tél : 01 45 50 22 01 E-mail : s.manciulescu@wanadoo.fr E-mail : s.manciulescu@gmail.com


Mantes dce  
Mantes dce  
Advertisement